【精選】維修合同范文集合十篇
現今社會公眾的法律意識不斷增強，能夠利用到合同的場合越來越多，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？下面是小編精心整理的維修合同10篇，僅供參考，大家一起來看看吧。
維修合同 篇1
甲方：xxxx有限公司
乙方：
雙方經過充分協商，本著互惠互利平等交易的原則，就乙方負責為甲方維修電機，簽訂本合同，并共同遵守。
一、 維修內容及金額：RMB（含稅價）
二、 乙方負責將 帶出維修，維修后送回甲方工廠。
三、工期：合同簽署后 日內完成維修。
四、付款：驗收合格后一次性付清，同時乙方需向甲方提供全額增值稅發票。
五、驗收：維修結束后在甲方工廠驗收。
六、質保：質保期 個月，從最終驗收合格之日起計算。
七、售中售后服務：質保期內出現質量問題由乙方在一周內免費更換。
八、違約責任：如因乙方不能按甲方要求完成維修，每延期一周，乙方按合同總價的0。5%向甲方支付違約金；因乙方原因延期交貨超過一個月，甲方有權取消本合同，同時乙方賠償甲方因此而產生的直接損失。
九、不可抗力：甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，并在十五日內提供證明，允許延期履行、部分履行或者不履行本合同，并根據情況可部分或全部免于承擔違約責任。
十、爭議解決：所有因本合同或執行本合同所引起的爭議，雙方應通過友好協商解決，協商不成時，則任何一方均可向合同所簽訂地法院提起訴訟。
十一、本合同雙方簽字蓋章后方可生效。
十二、本合同壹式貳份，雙方各執壹份。
甲方代表：xxxx有限公司 乙方代表：________
簽訂日期：20xx年xx月xx日
簽訂地點：xx市
維修合同 篇2
甲方（委托維修及配件需求方）：
簽訂地點：
乙方（維修及配件供貨方）：
簽訂時間：
第一條甲方自愿委托乙方對甲方提供的電機及相關設備進行維修、提供相關配件。
第二條乙方方保證其具有維修電機及相關設備的資格證照，有權從事維修電機及相關設備。
第三條電機及相關設備維修修理項目、數量、金額
第四條更換配件：
1、配件更換可能會影響電機的功能、性能，乙方要在與甲方協商認同后進行。
2、乙方提供更換配件必須保證為與設備同品牌原裝配件，如有特殊情況乙方需在與甲方協商認同后更換與原配件應用功能與技術指標相近的部件。
3、更換配件的費用由甲方承擔，乙方有義務提供部件的報價，供甲方參考確認，報價中的部件價格不得高于電機及相關設備的生產商在西安市授權的維修（服務）中心提供的部件價格。甲方可以在經乙方書面確認的第三家（設備供應商或直接代理商）處購買部件。
4、乙方未經甲方同意不應自行雇傭未經甲方書面同意的第三方更換或拆卸配件。
5、更換配件時，未經甲方同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，乙方退還甲方所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成電機損壞，乙方要按市場價格進行賠償。
第五條交付
1、甲方將需維修的電機及相關設備告知乙方，乙方協同甲方確認后自行取走。
2、維修項目完工后，乙方有義務告知甲方確認維修項目和更換配件明細。交付時間：維修項目完工后3日內。交付方式：乙方將維修完工的電機及相關設備移交給甲方。交付地點：陜西化建設備制造公司院內。
第六條驗收
1、雙方約定由甲方和乙方共同來進行維修的驗收工作。
2、修繕修理項目檢驗標準依據國家相關標準執行。
第七條保管義務
乙方應當妥善保管甲方提供的電機及相關設備。因保管不善造成毀損、滅失的，乙方應當承擔損害賠償責任
第八條本次合同維修費用合計總金額；整（元）
第九條包裝標準、包裝物的供應與回收：無
第十條保修
電機修復后，在正常的使用環境下，對于該電機的同一故障，乙方提供3個月的保修。但下列情況不屬保修范圍：
1、他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞；
2、使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷；
3、因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞；
4、因未經乙方人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第十一條結算方式、時間：質量、服務無糾紛，一次性付清。
第十二條擔保方式（也可另立擔保合同）：無
第十三條條違約責任：由違約方承擔。
第十四條合同爭議解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商不成的，依法向合同簽約地人民法院起訴。
第十五條本合同一式四份，甲方兩份，乙方兩份。自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
維修合同 篇3
合 同 號：
買方：XXXXX
賣方：XXXXX
買賣雙方本著平等互惠的原則，經友好協商，現授權各自代表按照下述條款簽署合同， 具體條款如下：
2.1 服務地點：
地址: 買方指定
聯系人:聯系人電話:
2.2 服務方式：
先服務，后付款。賣方服務，按本協議指定的地點，對機組進行檢測，處理機組故障，若檢測機組有備件損壞需要更換，更換備件的費用另計，不在此次報價范圍內；服務完畢后，由空調使用部門與賣方現場服務工程師簽定服務報告后，即視為本次服務結束。
3、 付款條件：賣方在合同簽訂后3日內提供服務，經買方驗收后賣方開具不小于相應
支付金額的'符合買方要求的發票，買方收到發票后支付全款。
4、 需方按以下信息向供方支付合同款：
5、 本合同未盡事宜合同各方均按《中華人民共和國合同法》執行。
6、 爭議解決方式：因執行本合同所發生的與本合同有關的一切爭議，合同各方應首先
友好協商解決。如果協商不能達成協議，則應將爭議提交供方住所地人民法院管轄。
7、 合同生效：本合同經合同各方授權代表簽字蓋章后生效，合同正本一式貳份，雙方
各一份，具備同等法律效力。
8、 合同附件：本合同中如有附件均為本合同不可分割的部分，與本合同具有相同的法
律效力。
買方名稱（蓋章）： 賣方名稱（蓋章）： 公司
地 址： 地 址：
電 話：電 話：
傳 真： 傳 真：
郵政編碼： 郵政編碼：
授權代表簽字：授權代表簽字： 日期：日期：
維修合同 篇4
合同編號：___________
甲方(定作人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
乙方(承攬人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
雙方本著互惠互利的原則，通過友好協商簽定以下_________修繕協議：
第一條 修繕修理項目、數量、報酬
修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬
單價金額
合計人民幣金額(大寫):
(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。
第四條 材料
材料名稱商標生產廠家規格型號計量單位數量質量提供人交付日期消耗定額單價價款
(注：空格如不夠用，可以另接)
第五條 檢驗
1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________
2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________
第六條 修繕修理時間
從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日
第七條 質量要求
修繕修理項目應符合_________的規定和要求，具體的技術標準、質量要求包括：________________
第八條 資料提供
1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。
2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。
第九條 轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條 保密
承攬人應當就以下方面保守秘密，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。具體包括：
1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。
2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。
3.定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條 中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十二條 協助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________________，并滿足以下要求：__________________。
2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務，并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。
第十三條 監督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條 更換部件：
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同后進行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。
第十七條 驗收
1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。
2.修繕修理項目檢驗標準依據________________，具體驗收時間為：________________
第十八條 修繕費用
本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。
第十九條 結算方式
報酬與材料費的結算方式為：________________________________
第二十條 保修
設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍：
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十二條 合同的終止
如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。
1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。
2.未經定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。
4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人：
1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人：
1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十六條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_____日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響
3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
定作人(蓋章)：____________ 承攬人(蓋章)：____________
法定代表人(簽字)：________ 法定代表人(簽字)：________
委托代理人(簽字)：________ 委托代理人(簽字)：________
簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________
_________年____月_________日 _________年____月_________日
維修合同 篇5
甲 方：xx人民政府
乙 方：
由于今年雨水較多，鎮內南環路保民到共合段2.6公里道路損毀嚴重，為了方便交通，保持通車順暢，甲方將該路段的維修事務承包給乙方，為明確雙方的權利和義務，雙方特簽訂以下條款，遵守并執行。
一、維修路段：保民到共合段南環路約2.6公里。
二、維修標準：
1、清理完所有路邊塌方；
2、路面刮平上土壓實,并且水毀路段要用砂石填鋪墊平；
3、整個路面鋪設沙石，厚度不低于10CM，路面寬度不小于4米； 4，完善路邊排水溝，確保溝內水流通暢。
三、維修時限：工期從20xx年8月20日至9月20日。
四、工程造價：工程由乙方包工包料，工程總造價206，000.00元。
五、驗收：維修工程完工后，由甲乙雙方組織有關人員對維修工程進行驗收。
六：付款方式：維修工程由乙方墊資施工，工程經驗收后甲方一次性給乙方付清工程款。
七、權利和責任
1、乙方必須按合同要求采用沙石土鋪墊路面并壓密壓實，如不按要求施工，甲方有權拒絕驗收，拒付工程款。
2、甲方有責任配合乙方協調施工過程中出現的矛盾。
3、維修工程驗收合格后，甲方必須在當年內一次性付清工程款，。
4、如乙方在維修過程中，出現任何事故，一切由乙方自行承擔，甲方不負任何責任。
八、本合同一式三份，甲、乙雙方各執一份。
甲方:共合鎮人民政府 負 責 人： 乙方承包人： 年8月15日
維修合同 篇6
甲方:(以下簡稱甲方)
法定代表人:
乙方:(以下簡稱乙方)
法定代表人:
普片至中門蔗區公路全長22公里，今年6月以來陰雨連綿，到處塌方中斷，特別是普龍和大底昂兩處山體滑坡長130多米，路面坍塌嚴重，連自行車也不能通行。為盡快修復普片至中門公路，保證甘蔗的正常拉運，經甲、乙雙方協商，達成以下協議。(親子活動安全協議書)
一、工程量及內容
1、乙方負責清除普龍和大底昂兩處山體滑坡的土石方。
2、乙方負責填平普片至中門蔗區公路22公里，清除路邊塌方，完善側溝道路維修協議書道路維修協議書。
二、工程質量及要求
1、乙方將普龍和大底昂兩處山體滑坡的土石方全部清除，保證公路寬5米，并留有護坡。
2、乙方負責維修普片至中門22公里的蔗區公路，清除路邊塌方，完善側溝，填平路面
三、工程造價
乙方在施工中的機械費、人工費、材料費等所發生的一切費用實行包干，共計人民幣肆萬元整(￥40000.00元)。
四、付款方式
乙方施工結束，經甲、乙雙方組織驗收，工程合格后一次性付清工程款肆萬元整(￥40000.00元)。
五、安全責任
乙方施工要注意安全，在施工中所發生的一切傷亡事故甲方不承擔任何責任。
六、工程工期
x年月日至月日，共天，每提前一天獎50元，每延期一天罰款50元。
七、法律責任
本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等的法律效力，雙方必須共同遵守。協議未盡事宜必須經雙方協商解決。
甲方：(簽章)乙方：(簽章)
法定代表人：法定代表人：
x年月日x年月日
維修合同 篇7
甲方：_______（以下簡稱甲方）
乙方：_______（以下簡稱乙方）
乙方有_______電腦一臺，經雙方協商，現乙方愿意將此電腦交給甲方做_______維修保養服務，并達
如下維修服務條款：
一、維護范圍及內容：
⑴電腦硬件故障維護 (電腦主機、顯示器等，屬于硬故障需更換費用另收取) 。
⑵電腦軟件故障維護（包括系統安裝，系統還原，系統更新，定期檢查，常用軟件安裝）。
⑶電腦外設故障維護（打印機，掃描儀等）。
⑷局域網故障維護(對現有公司內部局域網絡維護、測試，保證內部網絡通訊正常) 。
二、維護方式：
⑴上門維護：在接到乙方的電話或其它方式通知后，甲方必須在2小時內到達合同約定的地點進行維護，特殊情況甲乙雙方應尊重當時事實的情況電話商定，一般最遲在第二個工作日進行上門維護。
⑵每月次定期探訪維護系統(雙方約定時間)，對用戶的系統進行優化配置、調試好應用軟件及相關硬件設備，使系統達到更高使用效率。
三、協議期限：本協議的有限期為_______年，從_______年____月____日起至______年___月___日止。
四、付款方式：本協議實行先付費后服務的方式，即簽訂本協議時乙方應一次性付清本期維修服務費_______元。（注：晉城城區、高平上門服務費30元，非晉城城區、高平區域在付清當次的上門維修服務費還需付清上門服務地域補償費10元）
五、雙方權利和義務。
⑴甲方的工作時間為每天的工作時間從早上9：00至晚上21：00（節假日同）甲方在維護期限的工作時間內必須盡職盡責為乙方提供電腦維護項目里的服務內容，乙方要求服務的聯系方式為電話聯系或網上留言，乙方發出維護請求后，甲方一般在2時內到達合同約定的地點進行維護。網上留言一般在第一個工作日內響應服務，如有特殊意外，雙方調解處理。
⑶甲方在為乙方硬件維護的過程當中，如碰到硬件壽命終止或無法維修時，由乙方自出更換新配件或是可用配件費用(其中更換零配件負責安裝費用屬于免收范圍)。如乙方被維修的配件為甲方所提供，則根據產品正規保修細則履行。
⑷甲方在為乙方更新系統、常用軟件、局域網服務的過程當中如碰到必須購買必要特殊的工具或軟件，其費用由乙方支付。
六、合同未盡事宜，由甲乙雙方另議。
本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份，經雙方蓋章或簽名并付清本期維修服務費后立即生效，到協議期滿時自然終止并失效，每份均具有同等約束力，雙方應共同遵照執行。
甲方（簽名或蓋章）：__乙方（簽字或蓋章）：_______
_______年___月___日
維修合同 篇8
甲方（發包人）：
乙方（承包人）：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規，遵循平等自愿、公正和誠實信用的原則，雙發就勞務合作事項協商一致，訂立本協議。
一、工程概況
1.1 工程名稱：
1.2 工程地點：
1.3 承包范圍：
1.4 承包方式：□乙方包工、包全部料 □乙方包工、包部分料（見附件）
□乙方只包工。
二、工程造價：
xxx人民幣
三、工程款的結算和支付
1、結算依據：本工程合同的相關條款
2、結算方式：
（1） 以現場實際發生工程量計算，由甲乙雙方共同確認。
（2） 結算順序：協議書內容承包范圍全面履行完畢，須由項目部負責人簽字。如未達到合同約定質量標準由乙方負責反修，直到達到合同約定質量標準為準，所發生的一切費用均由乙方承擔。質量等級驗收達標后，由工程部負責辦理結算。
（3）工程款的支付：按工程進度付款 ，工程完工后付到80%，待整體工程完工后，經甲方驗收合格七日內付清。
四、安全生產及安全事故處理
乙方對承包項目的安全施工負責，做到嚴格執行國家、及上級單位的政策、法律、規范標準和制度，不違章指揮，不聲張作業，嚴格執行安全技術交底，保證對進場人員進行安全教育。如發生安全等級事故，由乙方承擔。
五、工程質量保修
乙方負責質量保修，保修期執行國家建設工程質量管理條例（保修期從單位工程竣工備案辦理完畢之日算起），甲方按結算的5%扣保修金。如乙方無能力或不能及時進行保險，甲方有權組織隊伍維修，其費用從保修款中支付。
六、施工期限： 年 月日至 年 月日，如不按期完工，每天按工程款的5‰扣除。
七、本協議一式兩份：甲乙方各執一份，具有相同法律效應。
八、未盡事宜：由雙方協商解決，本協議自雙方簽字之日起生效，結清工程款后自動失效。
甲方： 乙方：
簽字（蓋章）： 簽字（蓋章）：
年 月 日 年 月 日
維修合同 篇9
甲方：
乙方：
甲方：將都勻筑勻大廈2臺電梯22層1000kg提升速度
1.6/S生產廠杭州新馬電梯有限公司，電梯使用已有十多年，特檢所年審時，提出整改如不整改存有安全隱患電梯不得使用，1、增加上行超速安全裝置（夾繩器），2、更換全部接觸器，3、安全開關，4、控制主電腦板，及其它相關零件（附更換件清單）。
一、工期：收到預付款十天內材料全部到貨，現場施工時間六至八天，申報驗收。
二、我公司在施工期間應有今后保修單位人員參加檢查驗收是否按更換清單零部件更換。
三、更換下來的原材料歸甲方所有乙方不得運走，施工時甲方電梯管理人員應配合乙方工作，施工期間應保持一臺電梯運行。
維修程序
一、更換限速器，安裝上行超速。
二、更換控制柜內接觸器。
三、更換井道轎廂各安全開關。
四、檢查地坑，轎頂各功能達到安全運行，保證年審合
格。
五、更換轎廂對重導靴加油，主機換機油（機油甲方自購）。
六、檢查每層廳門、門鎖天關，更換部份門下腳，轎門下腳二臺均更換，廳門上坎，地坎衛生，機房轎頂井道地坑全面清理衛生。
七、全部維修調整工作完成，電梯投入試運行達到要求后再更換控制主電腦板，全面調試合格由乙方負責填寫自檢報告由甲方及時申報特檢所驗收。
八、付款方式：雙方簽訂二臺電梯維修合同，預付40000.00元，提供收款收據結算時提供發票肆萬元整，維修整改完畢，特檢所驗收合格，乙方提供發票結清余款合同完成。乙方更換的零部件在正常使用12個月內如有質量不良自然損壞乙方免費負責更換。
本協議具有法律效力，供甲、乙對方共同執行本協議共兩份，甲、乙方各執一份。
甲方代表人：年 月 日
乙方代表人：年 月 日
維修合同 篇10
甲方：____ _____
乙方：______ ___
為了推進我校后勤工作社會化的進程，根據海淀區區學校后勤管理中心《校舍房屋、資源設施管理規定》，就校園物業零星維修由乙方承接，經雙方協商，達成以下協議。
一、服務時間
20xx全年度。
二、甲方職責
1．保障全校正常的教學、工作、生活秩序，監管好學校固定資產和設備。
2．計劃和審定大型設備維修項目。監管乙方承擔的維修責任。
3．監督乙方的維修業務，評價維修服務質量。
4．測評乙方目標責任，達不到要求的監督乙方整改，直到達到要求。
5．按期支付維修經費。
6．組織審計維修經費的使用管理。
三、甲方對乙方的要求
1．負責學校水電及動力設施（泵房、高低配電、室內外水電線路、燈具等）的日常管理、保養、維修。
2．負責學校所屬建筑物和建筑物內的門、窗、桌椅、床的日常維修和基礎設施（窨井、下水道等）的日常管理和零星維修。
3．負責學校通訊設備的維修。
4．接到甲方維修通知后，及時反應、及時到場、及時維修，以確保校內設備完好正常運轉，并盡可能節約成本，提高物品利用率。
四、乙方承諾
1．保障全校正常的教學、工作、生活秩序，維護好學校固定資產和設備。
2．管好維修人員，責任明確，業務熟練，工作到位，作風端正，服務態度好。3．建立健全行之有效的項目業務維護維修細則及其管理規章制度。 4．接到甲方維修通知后，及時反應調度維修人員及時到場、及時維修，小故障1小時內修復，無特殊情況故障當天排除。
5．既保障供應，又防止浪費流失，積極做好節水、節電工作，建立責任包干制和巡回檢查制度，與獎懲掛鉤。
6．合理使用和嚴格管好維修經費，接受甲方的審計。
7．完不成目標要求，接受甲方處理。
五、乙方維修檢修項目及原則
1．校水電及動力設施（泵房、高低配電、室內外水電線路、燈具等）的日常管理、保養、維修。
2．負責學校所屬建筑物和建筑物內的門、窗、桌椅、床的日常維修和基礎設施（窨井、下水道等）的日常管理和零星維修。
3．負責學校通訊設備的維修。 4. 房頂漏水，非主體及結構的損壞或墻壁等破損零星維修
5. 水管、沖水閥、熱水器、水龍頭、控制器、電源線路等維修及下水道堵塞疏通。
6. 走廊及樓梯路燈、電表、開關、開關柜，宿舍內所有的水電設施及設備（如：水管破裂、水龍頭、電燈電扇、電線短路、插座、開關等損壞）維修。 7. 宿舍熱水器、公共開水機、排氣扇：損壞維修或更換由乙方負責。
學校設備設施若達到使用年限存在安全隱患且無維修價值，經現場確認后，由學校負責統一支付并采購。
六、本協議未盡事宜，由雙方協商解決。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：________
聯系電話： 聯系電話：
_________年__ __月__ __日 _________年__ __月__ __日
【維修合同】相關文章：
維修的合同06-23
設備維修合同 機械設備維修合同09-01
維修合同怎么寫 維修合同范本11-24
維修合同的范本03-29
電梯維修合同06-18
空調維修合同06-23
維修合同模板11-19
屋面維修合同06-14
物業維修合同06-17
工程維修合同06-10