- 相關推薦
一事一議項目施工合同范本（通用16篇）
隨著人們對法律的了解日益加深，合同對我們的約束力越來越不可忽視，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編精心整理的一事一議項目施工合同范本，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
一事一議項目施工合同 1
甲方：
乙方：
甲方將________年期間的部分零星維修工程（每次的預算工程造價 在20元以內）發包給乙方施工，經甲乙雙方平等友好協商，簽訂以下合同：
一、工程地點：
隨甲方指定的施工任務確定，在主____區范圍。
二、工程內容：
三、工期 ：
四、本合同有效期：在雙方簽字蓋章之日起至________年____月____日止。
五、承包方式和質量標準：或包工包料，或單包工，質量合格。 執行現行國家規范、標準。
六、工程價款和結算方式：以派工單上的約定為準。
七、付款方式： 施工完畢經甲方驗收合格后，憑發票一周內付清全款。
雙方責任：
（一）、甲方責任：
1、協調工作由甲方負責。
2、按時支付工程款。
（二）、乙方責任：
1、按照雙方確定的維修方案，按時完成施工任務；工程保修期________年（如法律法規規定保修期超過________年的`執行法律法規的規定），保修期負責無償保修。
2、 按規范要求組織施工；負責對施工人員進行安全教育和監督；采取安全措施，做到安全文明施工。現場若發生任何安全事故，概由乙方承擔全部責任。
3、乙方全權委托： 履行本合同。
八、違約責任：按《民法典》有關規定執行。
九、本合同雙方簽字蓋章生效，本合同一式肆份，甲方叁份乙方一份。
甲方：
乙方：
________年____月____日
一事一議項目施工合同 2
發包方：_____________
承包方：_____________
根據《中華人民共和國合同法》和建筑安裝工程承包合同條例及有關規定，結合工程的具體情況，為明確雙方的權利義務，簽訂本合同。
第一條工程項目
(一)工程名稱：_________________
(二)工程地點：_________________
(三)工程內容：_________________
(四)承包范圍：_________________
第二條工程造價(預算或概算)人民幣：_________________支付方式：_________________
第三條工期
第四條工程質量標準和保修期
第五條雙方責任
(一)發包方責任：_________________
(二)承包方責任：_________________
第六條本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。
甲方(蓋章)：_________________
乙方(蓋章)：_________________
_____________年__________月__________日
一事一議項目施工合同 3
甲方：
乙方：
為明確雙方的權利和義務，遵循平等、公平的原則，根據相關法律和法規，甲方就乙方承包施工的'工程內容與乙方達成如下協議，望雙方共同遵守。
一、 工程名稱：
二、 承包工程內容：
三、 承包及付款方式：包工包料，暫估價為___萬元，每月按實際完成工程量的___%支付進度款。
四、 工 期：________年____月____日開工到________年____月____日竣工。
五、 工程質量
1、 乙方應嚴格按照國家有關建筑、市政工程施工規范、規程和標準進行施工。
2、 隱蔽工程必須接受業主單位派駐工地代表檢查驗收和質量監督簽證后，方可進行下一道工序。
3、 工程竣工后由甲方組織有關人員進行初驗，發現不合格工程部位，必須無條件返工，直到合格為止。
六、 工程造價
1、 工程承包預算造價執行(20)《____省市政設施養護維修工程定額》；材料價格按施工當期的《____市建設工程造價信息》、《____省建設維修工程造價信息》計取；工程量按實計取；人工費按相應規定調整。
2、 工程竣工后，按實際工作量由乙方編制竣工決算，甲方報審價部門審核后，結算工程承包款項。
七、 工程款撥付
工程竣工決算審核后，其余工程款付清。
八、 施工安全 工程施工期間，乙方應遵守工程建設安全生產有關規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故責任和因此發生的費用，由承包人承擔。
九、 本合同一式四份，甲、乙雙方各執二份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
________年____月____日
一事一議項目施工合同 4
發包人（以下簡稱甲方）：
承包人（以下簡稱乙方）：
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條工程項目
一、工程名稱：______________________________
二、工程地點：______________________________
三、工程內容：______________________________
四、承包形式：______________________________
五、工程立項批準文號：______________________
六、工程承包范圍：__________________________
第二條工程期限
一、合同工期總日歷天數_______天；
開工日期：______年______月______日；
竣工日期：______年______月______日。
二、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證后，工期可相應順延：
１、在施工中如因停電、停水_______小時以上或連續間歇性停水、停電_______天以上（每次連續_______小時以上），影響正常施工；停水停電_______天以上；
2、因臺風暴雨颶風等不可抗力的因素；
３、因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。
三、因乙方原因造成施工延遲的，不得請求順延工期。
第三條工程價款、結算及付款方式
雙方同意按下述第_______方式支付本合同價款，甲方付款前，乙方應提供正式發票。
第一種方式：本合同實行固定總價，經甲乙雙方核定按本工程合同包干價為_______元人民幣（大寫：__________）。任何政策性因素和市場因素均不調整包干價。
1、本合同簽訂后_______日內，甲方支付_______元工程款；
2、工程竣工經甲方驗收合格后，甲方支付_______元工程款；
3、余款_______元作為質量保證金，待保修期滿后_______個工作日內無息支付。
第二種方式：本合同實行按實結算，雙方依據最新現行定額計價規范和施工期（或材料定購期）的信息價（信息價不明確的以甲方確認材料價為準）進行計算，計算后的總價下浮_______%作為本合同的結算價款。
1、甲方于_____年_____月_____日支付_______元；
2、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，提交竣工驗收報告及工程決算書，經甲方審核確認后，付至結算價款的_______%，留_______%做質保金，待保修期滿后_______個工作日內付清。
3、工程量及價格簽證，簽證單都必須有甲方現場代表簽字并加蓋公章后方可作為結算依據。
第四條建筑材料、設備的供應和采購
一、工程材料、設備由乙方采購。
二、乙方采購的材料、設備，必須附有產品合格證和試驗報告才能用于工程，甲方認為乙方提供的材料需要復驗的，乙方應按要求提供復驗報告。經復驗符合質量要求的，方可用于工程；復驗不符合質量要求的`，應退貨處理，其復驗費和退貨損失由乙方承擔。
第五條施工與設計變更
一、甲方簽字認定交付的設計圖紙、說明和有關技術資料，作為施工的有效依據，乙方不得擅自修改。
二、甲方因使用功能提出的變更內容，為不影響施工進度，乙方應先行實施，并及時做好現場簽證。
三、設計變更增減數應以甲方代表簽證單為依據，工程采用包干價，對增減部份的工程款由甲乙雙方協商確認。
第六條工程質量管理及驗收
一、質量標準：工程質量符合___________________標準。
二、工程具備隱蔽條件，乙方先進行自檢，并在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格，甲方現場代表在驗收記錄上簽字后，承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新驗收。
三、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告（含竣工圖、隱蔽工程簽證和現場簽證單及保修書等）。驗收合格的，雙方進行交接，驗收不合格的，乙方應及時返工，費用由乙方自行承擔，返工導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。
四、工程質量應符合國家及行業規定的建筑工程質量檢驗評定的“合格”標準。
第七條安全施工
乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。
第八條質量保修
一、本工程保修期限為______年，自工程竣工驗收合格起算。
二、在免費保修期內，乙方應保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯系。乙方在接到甲方維修通知后小時內到達現場并及時處理。如乙方更換保修人員或聯系電話，應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責任，有權自行解決，由乙方承擔所有費用并加收_______%的勞務費。
乙方保修聯系電話：_____________；乙方保修聯系人：_____________。
第九條違約責任
一、乙方未能按時竣工的，每延期一日應按工程總價款的_______向甲方支付違約金（從工程款中直接扣除）；無故延期_______日以上視為根本性違約，甲方有權解除本合同，乙方除應全額退還甲方已支付的工程款外，還應向甲方支付違約金人民幣________元。
二、工程出現質量問題視為乙方嚴重違約，視情節輕重乙方應按工程款的_______%向甲方支付違約金（可從工程款中直接扣除），此外應賠償因此給甲方造成的損失。
三、協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
四、保密事項：
除法律規定或合同另有約定外，未經發包人同意，承包人不得將發包人提供的_________需要保密的資料信息等商業秘密泄露給第三方。
除法律規定或合同另有約定外，未經承包人同意，發包人不得將承包人提供的_________保密的資料信息等商業秘密泄露給第三方。
第十條爭議解決
本合同在履行過程中如果產生糾紛，則各方應首先友好協商解決。若無法協商，也可通過和解、調解的方式解決，非訴方式無法解決爭議時，雙方均可向工程所在地的人民法院提起訴訟。
第十一條 簽訂地點
本合同在市 區 簽訂。
第十二條 補充協議
合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協議，補充協議是合同的組成部分。
第十三條 合同生效
本合同自雙方簽字蓋章后生效。
第十四條 合同份數
本合同一式份，均具有同等法律效力，發包人執份，承包人執份。
甲方（蓋章）：
簽約日期：________年___月___日
乙方（蓋章）：
簽約日期：________年___月___日
一事一議項目施工合同 5
甲方：______________________________________
乙方(施工責任方)：________________________
甲方承建之________________，現委托乙方采取包工、料、機械、設備、安全生產及安全設施等大包干方式進行施工。為了明確工程內容及雙方責任，特商定如下條款，共同遵守執行：
一、工程內容
按施工圖紙設計方案各站點、區間交通設施或信號燈單項工程項目的工作內容，具體為：站、區間交通設施部分工程。
二、方式
甲方根據乙方負責施工之上述工程最終與業主、審計中心結算價對乙方進行結算，但乙方需向甲方繳納該結算總價的________%為施工責任管理費，各類稅、費均由乙方另行繳納。
三、組織領導
1.乙方必須服從甲方的統一指揮、調配、指導及管理，遵守甲方現場的各項管理及規章制度，做到文明施工、安全施工。
2.乙方必須確保進場人員的技術素質，所有工種均持證上崗。在施工責任期內，未經甲方許可，乙方不得隨意更換施工隊伍和人員，以保證該項目技術力量和施工隊伍的穩定性。
3.乙方必須指定專職管理人員，負責安排施工、生產、人員調配、技術安全、工程質量以及生活、計生等工作。
四、雙方責任
1.甲方責任：
(1)負責工地現場的工程質量、安全生產、工程進度、配料用料的指揮、監督與管理。
(2)負責安排乙方工作量及現場進度，審核完成工程量，申報預決算，申請撥付工程款。
(3)負責與業主、設計、監理等單位及部門進行工作聯系并申報有關文件資料。
2.乙方責任：
(1)嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工，嚴格執行國家現行《施工技術驗收規范》。尊重和服從業主、監理單位及甲方管理人員的監督與指揮，對工程質量全面負責并確保達到優良等級以上。
(2)強化本施工隊伍的安全生產教育，嚴格按操作規程施工，不亂搭亂拉電路管線，不私自安裝電源插座，不強行、違章施工，嚴格杜絕火災等其他安全事故的.發生。否則由乙方承擔由此產生之全部責任。
(3)工人進入施工現場必須穿反光背心，佩帶安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完場清。
(4)負責編制施工組織設計，由甲方負責以甲方名義上報各級部門審批。做到絕對服從甲方工程進度安排；班組長每天必須在作業現場，未經項目經理同意不得擅自離開工地。
(5)必須保證充足的施工人員及技術力量，人數穩定，工作效率高，否則因此而造成的延期交工、工程質量等問題均由乙方承擔。
(6)具體施工作業中必須配備所需交通安全標志牌、安全圍擋、指示牌和指示燈等交通安全設施，并且必須符合我市有關道路施工操作規程及相關法律規定，以確保安全、文明施工，否則由此造成之一切后果均由乙方自行負責，相關費用由乙方自承擔。
(7)乙方及其施工人員必須嚴格遵守、執行甲方制定的各項規章制度及有關條例。如有違反且情節嚴重、嚴重影響甲方及公司聲譽，甲方可責令乙方清場并另行安排其他施工隊伍組織施工，剩余工程之進度款將不再支付。同時乙方應對由此給甲方造成之損失予以賠償，由此產生之一切法律后果均由乙方自行負責。
(8)該工程完工并移交甲方前，乙方應保障甲方不承擔任何因人身傷亡或財產損失所發生一切責任，保障甲方不承擔任何屬于乙方及其施工人員引起之訴訟、控告、索賠責任及可能發生之相關費用。
(9)乙方不得將依據本責任書取得，經甲方委托施工之施工任務再行轉包，否則甲方有權立即收回本施工項目。
(10)工程完工后，向甲方及時上報該工程的施工總結。
五、工程質量及驗收標準
工程質量應符合國家現行施工驗收規范以及業主、監理單位和甲方的要求。必須達到國家或專業質量檢驗評定的優良以上等級。因乙方盲目蠻干、只求速度不按操作規程施工，造成工程質量不符合設計要求、質量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工費用由乙方承擔，由此造成之材料浪費及經濟全部由乙方負責賠償，工期不予順延。
六、工期
乙方必須嚴格按照甲方現場所安排的月、周施工計劃所要求的時間或期限，如期按時或提前完成所有本項目的施工任務，若拖延工期，每延期一日，按結算總價的________‰或________元向甲方支付罰金。
七、付款方法
(1)甲方按乙方所完成之實際施工進度，每月或每一單項工程完工后，根據業主給甲方撥付或結算之工程款，到甲方帳戶后三天內按________%扣除稅金和管理費后支付給乙方。
(2)質保金：質保金按工程總造價的_______%逐月或每單項工程逐次扣除，待工程完工并通過竣工驗收________年后，據實返還。因質量原因造成的返修，由乙方負責，返修費用由乙方承擔。工程保修期間，乙方
應在收到甲方書面通知________日內派人修理，否則甲方可委托其他單位或人員修理，其費用由甲方在乙方質保金內扣除，不足部分由乙方支付。
八、其它
(1)若乙方無正當理由單方終止本責任書，除承擔由此給甲方造成的經濟損失外，還應向甲方支付工程總造價____%的違約金。
(2)若乙方違反本責任書之上述有關約定，不按工期竣工、質量達到設計規范或要求、存在較大安全隱患或發生安全事故以及發生其他導致本責任收無法履行的行為，甲方有權單方解除本責任書并要求乙方清場，乙方對該行為給甲方造成的經濟損失應當予以賠償。
九、甲方對本責任書上述各條款具有解釋權。
十、本責任書一式兩份，甲、乙方執一份，具有同等法律效力。該責任書自雙方簽自蓋章之日起生效，至乙方負責施工之上述施工項目辦完工程驗收交接并竣工結算后，除保修條款依然有效外，即告終止。
甲方：________________
乙方(施工責任方)：______
________年______月______
一事一議項目施工合同 6
甲方：_____________________
乙方：_____________________
甲乙雙方根據國務院《裝飾管理條例》及有關規定，簽定本合同，并共同遵守。
一、施工內容：
尺寸詳見附件。
二、施工日期：____年____月____日至____年____月____日完工，如工程日期需要續延，經甲乙雙方協商確定。
三、施工總造價：___￥此造價為最終結算價。
四、結算方式：簽訂合同后甲方先付___元預付款給乙方，余款在工程完工后日內甲方一次性付給乙方，金額。
五、雙方責任：甲方認真履行合同各項條款，并向乙方提供必須的施工場地及水、電源和必要的施工條件；負責施工隊清理好場地障礙物，做好施工前的準備；負責驗收、簽證、結算；如有外來因素對施工不利，應做好協調和排除工作。施工中由甲方所造成對乙方人員損傷，由甲方負責。乙方必須嚴格按圖紙的要求進行施工；應遵守甲方所在單位的一切規章制度，做到安全文明施工；保質、保量按時交工。工程中乙方所造成人員損傷由乙方負責(如停電、水、天氣變化等延誤工期，不算施工工期)。
六、工程維修：工程安裝驗收后，乙方負責保修月，保修期____年____月____日至____年____月____日。保修期內，乙方施工原因造成的.質量問題由乙方無償保修。
七、違約責任：若一方違約，違約方需向對方支付合同總金額___%的違約金。
八、合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。
九、設計方案樣稿、樣本為合同附件，與合同一并保存，具有同等的法律效力。
十、未盡事宜，經雙方協商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
一事一議項目施工合同 7
發包單位：_____________(以下簡稱甲方)
承包單位：_____________(以下簡稱乙方)
為明確甲乙雙方在施工過程中的權利和義務，促進雙方共同搞好配合與協作，保證工程按質按量按時完成建設任務。根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，經甲乙雙方協商一致，簽訂本工程施工承包合同，以便雙方共同遵守。
第一條總則
1.工程名稱：_____________
2.工程地點：_____________
3.工程施工范圍及內容：_____________
4.工程造價：_____________
本合同規定乙方以包工包料方式承包。
第二條施工期限及停工
1.本合同全部工程項目于_______年9月14日開工，于_______年12月31日竣工。
2.在施工過程中，如遇下列情況，工期順延，雙方應及時協商，以書面形式確定順延期限。
3.因人力不可抗拒的自然災害被迫停工者；
4.因甲方工程計劃調整需停工者；
5.因材料采購困難被迫停工者。
第三條工程占地及物資供應
1.工程所需砂、石材料及模板等由乙方自行加工和采購。
2.水泥由乙方在縣內采購合格產品。
3.爆破材料原則上由乙方采購，如有困難，甲方可協助辦理有關手續。
第四條工程質量要求及設計變更
1.乙方在組織施工過程中，必須嚴格執行現行的國家和行業制定的有關技術規程、規范和質量評定標準。建立健全施工質量保證體系，認真填寫單元工程質量評定表。加強施工質量管理，使工程質量達到合格標準。
2.各工程項目有關技術數據必須嚴格按設計進行施工，不得降低標準。
3.建筑材料質量要求：本合同工程所有建筑材料必須符合有關規程規范要求，不準使用不符合質量要求的材料，如有違反，甲方有權要求乙方賠償一切損失，并終止合同。
4.砂、石骨料，砂子采用中砂(抹面砂漿采用細砂)，含泥量按重量計不大于3%；碎石最大粒徑4cm，含泥量按重量計不大于3%。
5.砼質量要求：砼標號必須達到設計要求和有關質量標準，砼澆筑面平整，振搗密實，無蜂窩麻面，防滲性好。
6.允許偏差
7.砼和水泥砂漿強度允許偏差±5%。
8.若因乙方管理不善，造成工程返工、窩工等浪費，均由乙方自行負責。
第五條工程的支付
1.工程預付款：工程開工后，甲方不支付進度款，一切費用由乙方支付。完工后甲乙雙方及時驗收結算。
2.乙方不得拖欠民工工資。
第六條工程竣工驗收、結算和保修
1.工程竣工驗收：工程完工后，乙方應盡快向甲方提交竣工驗收資料(即竣工圖、施工技術總結、工程質量檢驗評定的有關表格等)。甲方收到竣工資料后，于一個月內組織有關單位和部門驗收。
2.工程結算：乙方按甲方驗收合格的工程，結算甲方認定的實際工程量。憑甲方工程技術負責人所開出的.驗收結算清單，乙方開具建安發票到甲方財務人員處結清帳務。
第七條工傷事故
乙方必須嚴格執行國家有關安全生產的法律、法規、條例及政策。在施工中做到安全第一，嚴格操作規程，杜絕安全事故發生，若發生安全事故，乙方自行負責。
第八條違約責任
1.工期：竣工時間超過合同規定時間后，甲方有權從第十天開始，每天罰款工程結算款價的5%。
2.按本合同規定，乙方若違約，甲方有權根據有關法律法規和規程規范采取任何方式要求乙方給予賠償。反之，乙方有權要求甲方給予賠償。
第九條合同份數及有效期
1.本合同一式四份，乙方執一份，甲方三份。
2.本合同自雙方簽字之日起生效，工程尾款付清后失效。
第十條附則
1.本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決。
2.本合同所有附件，與本合同具有同等效力。
發包單位(甲方)：(簽章)_____________
承包單位(乙方)：(蓋公章)_____________
_____________年_____________月_____________日
一事一議項目施工合同 8
甲方（委托方）：
乙方（承攬方）：
經甲、乙方協商一致，乙方承攬位于泰安東岳大街西段道路開口工程項目中的施工：
為確保工期、質量，雙方協議如下：
一、乙方負責泰安東岳大街西段道路開口工程。
二、乙方以自己的設備完成施工。自行解決臨時住房、水電等臨建設施。設備、材料堆放應服從甲方安排意見。
三、乙方聘用、雇用施工人員應當符合國家法律規定。乙方以自己所有的施工隊伍完成施工，不得將工程分包。乙方對自己的施工人員負有管理、指揮、處分的權利；對自己的施工人員的人身、財產安全負全部責任，甲方無權干涉。
四、承攬期限：自__年4月25日始至__年4月30日止。
五、承攬費用總計：人民幣叁萬元整（小寫：30000.00元）；
六、承攬費用支付方式：合同生效后，施工前一次性支付乙方全額工程款。此費用包含材料、人工、拆遷、施工等相關費用，不再產生任何費用。
七、質保期：自竣工驗收后保修一年。
八、質量要求：必須全部達到甲方提供的圖紙和設計文件標準。并保證一次驗收合格率達到100%，優良率達到95%。
九、承攬期限內，乙方負責協調相關管線、光纜等相關單位，并確保不影響相關單位的正常運營，甲方有權監督檢查乙方的'施工質量。因乙方原因造成的質量不合格，甲方有權要求乙方在規定的時間內無償返工，達到質量驗收標準。
十、工程涉及相關光纜線路以及熱力、通信、自來水、高壓線等各種管線、光纜等工程施工，應嚴格執行泰安市的相關文件規定，因乙方施工造成管線光纜無法正常使用的，由乙方負責協調有關單位并負責賠償相關損失。
十一、乙方必須堅持文明施工，乙方做好施工現場環境保、勞動保護和安全生產。
十二、乙方對已完工的項目和安裝的設備，在驗收交接前應負責保管，保證其完好狀態。
十三、合同價款調整：本合同簽訂后任何一方不得擅自改變合同價款，但有下列情況之一的可作調整：
1、自然災害造成的不可抗力損失。
2、經雙方認可的承攬項目數量增減的。
十四、違約責任
1、乙方違反承攬期限，每拖延一日，按合同總價款的承擔甲方的經濟損失。
2、項目質量達不到驗收標準，經返工后仍達不到的，乙方應承擔因此給甲方造成的經濟損失，并無權要求甲方支付工程款。
3、甲方未按合同約定履行義務，給乙方造成經濟損失的，應予賠償。
十五、驗收：乙方完成承攬工作后，由乙方負責相關政府單位進行驗收，并確保工程驗收合格。因施工不合格造成的損失由乙方自行承擔。
十六、安全：乙方在完成承攬項目過程中，對于因自己的行為造成的己方或他方人員的人身及、財產損害，乙方承擔全部善后責任和經濟損失。
十七、對于不可抗力給對方造成的危害后果，雙方互不承擔責任。損害由各方自行承擔。
十八、爭議解決辦法：協商。協商不成，由甲方所在地法院裁決。十九、合同生效與終止：本合同自甲、乙雙方蓋章之日起生效，施工完畢后，經相關單位驗收合格即告終止。
二十、補充協議：本合同未盡事宜，雙方簽定書面補充協議，補充協議與本合同具有同等的法律效力。
二十一、本合同正本、副本各兩份，甲乙雙方各執正本一份，副本六份。
甲方：（蓋章）
乙方：（蓋章）
_________年_________月_________日
一事一議項目施工合同 9
發包人（全稱）：
承包人（全稱）：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：______
工程地點：______
工程內容：結構加固
工程立項批準文號（或教育主管部門項目審批文號）：
資金來源：財政撥款
承包范圍：包工包料
開工日期：______
竣工日期：______
合同工期總日歷天數：______天。
工程質量標準：合格
合同價款：金額267865元（人民幣大寫）：貳拾陸萬柒仟捌佰陸拾伍元整
二、專用條款
（一）、合同文件組成及解釋順序：
（1）本合同協議書；
（2）中標通知書；
（3）招投標文件及其附件；
（4）標準、規范及有關技術文件；
（5）圖紙；
（6）工程量清單；
（7）工程報價單或預算書；
（8）雙方有關工程洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
（二）、施工組織設計及雙方派駐現場的工程師
1、承包人提供施工組織設計（施工方案）和進度計劃的時間：
工程師確認的時間：______
2、發包人派駐現場的人員姓名：______
職務：______
聯系電話：______
職權：代表發包人，對施工現場的工程管理全面負責。承包人項目經理是______，職務：項目負責人
建造師證書編號：______
聯系電話：______
職權：負責合同履行，按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由承包人負責的各項事宜。項目經理必須駐施工現場，未經發包人允許不得替換。
（三）、工程變更
工程聯系單先審核，后施工。提出方申報工程變更聯系單需發包方和設計單位共同會簽，經教育基建中心審核，并統一編號；由設計單位主動簽發的聯系單，須由發包方、監理方簽發，經教育基建中心審核，并統一編號。否則該聯系單無效。
（四）、質量與驗收
本工程質量應達到國家質量評定合格標準。隱蔽工程和中間驗收部位：按有關規定執行。
（五）、安全施工
承包人負責在工程施工、竣工及保修的整個過程中施工現場全部人員的安全和非夜間施工照明。發包人不承擔承包人或其分包單位雇傭的工人或其它人員的傷亡賠償或補償責任。
承包人存在安全施工措施不當或缺失的，應自行承擔費用并采取一切必要合理的措施立即予以糾正，而造成的發包人、承包人或其他任何第三方人員經濟損失和賠償，全部由承包人承擔。
（六）、工程款支付和結算
本工程采用固定總價合同，即按中標價一次性包干，今后無論政策調整、材料價格等影響工程造價的因素如何變動，合同造價均不予調整。投標單位必須在投標報價時考慮其可能存在的風險因素。
1、按中標價結算。
2、若清單中工程量單項誤差≥5%的，招標人和中標單位在發出中標通知書3天內一次性提出，核對屬實后按第3條進行調整，逾期不予受理。
3、經教育基建中心審核后的`變更項目，憑聯系單按 《浙江省建筑工程預算定額》（__版）及相關政策性文件進行結算，按三類工程取費，市場信息價按__年___月的信息價計價，最后下浮 15 %。無相應定額子目的新增項目，按市場價組價，并經雙方協商確認后計入結算，不再下浮。
4、工程款支付辦法：簽訂合同生效，進場施工預付20%，竣工驗收后付至50%，辦理結算經財政審核后支付至95%，剩余5%做為維修保證金，保修期滿后一次性付清（不計息）。由于其他零星項目和設計變更所需增加的支付款項，統一在結算時支付。
（七）、竣工驗收與保修
1、承包人應在合同規定的工程竣工日的28天前，免費向發包人提交兩套符合城建檔案館及其他有關部門要求的竣工圖紙和竣工資料（包括相片）及兩套光盤，壹套報教育基建中心備案。竣工資料壹套必須是原件。如因資料不符合要求，而產生的資料整理費用，由承包人承擔。
2、本項目保修期執行《建設工程質量管理條例》及浙江省、溫州市相關保修規定。在保修期內承包人應無償對項目進行修理。
三、其他
1、工程未辦理竣工驗收交付發包人前，承包人有責任為承包范圍內的已完工程或其他任何部位進行保護，費用由承包人承擔。
2、本工程投保由承包人投保并承擔費用，投保內容按法律法規辦理。
3、本工程雙方約定擔保事項如下：
（1）承包人向發包人提供履約擔保，擔保方式為：提供保證金。擔保額度：合同總價______ %。
（2）雙方約定的其他擔保事項：
a、履約擔保
承包人應在簽訂合同后的7天內，按招標文件規定的格式和金額向發包人提交中標金額______%的履約保證金。履約擔保內容包括：工期擔保為履約擔保的30%，質量擔保為履約擔保的50%，安全等其他綜合擔保為履約擔保的20%。
b、履約擔保的有效期：履約擔保從簽訂本合同至工程竣工驗收合格后28天內有效。
四、合同生效
合同訂立時間：_____年____月____日
合同訂立地點：
本合同雙方約定：一式五份，正本貳份，副本叁份，經雙方簽字蓋章，并經教育基建中心相關職能科室鑒證后生效。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
_________年____月____日
一事一議項目施工合同 10
甲方：
乙方：
第一條 承攬項目、數量、報酬及交付期限
第二條 技術標準、質量要求：按國家標準《防火門》執行。
第三條 承攬人對質量負責的期限及條件：滿足設計規范和現行消防驗收要求。
第四條 甲方人提拱資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：甲方人提供技術資料、圖紙。
第五條 承攬人使用的材料由承攬人提供。材料的檢驗方法：由承攬人質檢部門提供產品合格證及驗收報告。
第六條 定貨人是（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的`工作是：____________承攬人直接完成。
第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限：以當地消防主管部門驗收合格為準（承攬人負責工程驗收合格）。不負責防火門門框周圍水泥粉刷驗收。
第八條 結算方式及期限：甲方定貨人簽合同時預付總貨款98%，余款2%等消防驗收合格后甲方一次性付清。交貨工期為2個月（制作和安裝）。
第九條 甲方訂貨人：簽合同時前交98%定金。
第十條 甲方人解除承攬合同應及時通知承攬人。
第十一條 甲方定貨人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。
第十二條 違約責任：由違約方承擔。
第十三條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第二種方式解決：
（一）提交仲裁委員會仲裁：
（二）依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項：此合同價格包含五金配料、包運輸費用，包含防火門漆，但不包含（增值稅發票）。
第十五條本承攬合同一式兩份，甲乙雙方簽字后，各執一份。
甲方：
乙方：
____年 _____月_____ 日
一事一議項目施工合同 11
發包方(以下簡稱甲方)：______________________________
承包方(以下簡稱乙方)：______________________________
根據《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及______省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。
一、工程概況
(一)工程名稱：__________________
(二)工程地點：__________________
二、工程承包范圍
安全維護及整改
三、合同工期
______天
四、工程造價
工程造價為：____________元整
五、質量標準
5.1質量標準：達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。
5.2使用標準、規范(包括但不限于以下內容)
5.2.1本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規程和規范。
5.2.2本工程適用的地方標準、規程必須符合______省標準規程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。
七、工程計價
7.1本工程計算編制原則：按______省住房和城鄉建設廳文件____________號《建設工程工程量清單計價規范》(gb50500-2019)，《______省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第______號)，《______省建設工程計價辦法》，______《______省修繕定額》、______《______省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、______《______省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態調整統一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定：人工工資按______省住房和城鄉建設廳文件______號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《______建設造價》預算價，信息價及市場價格執行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
八、工期
有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以______市氣象局報告為準)，一次停水、停電8小時以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。
8.4因甲方原因造成的`工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。
九、工程款的支付
9.1工程完工后，甲方在______內向乙方支付工程預算價的______%.
9.2在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的______%，工程保修金留結算總價的______%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題______天內全額返還，保修金不計利息。
十、違約責任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規執行。
10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。
十一、安全生產和文明施工
認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發生，同時做好社會綜合治理工作。
十二、爭議的解決
本合同在履行過程中發生的爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應按國家有關規定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份，甲乙雙方各執______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)__________________
乙方(公章)____________________
日期：_________年____月____日
一事一議項目施工合同 12
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《_____市建筑市場管理條例》及有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程實際，為明確雙方的責任、權利和義務，經甲、乙雙方協商一致，訂立本合同。
第一條：工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包范圍：
4、承包內容：
5、甲方視需要，可對乙方承包范圍及內容作出增減或調整，也可對乙方承包范圍內的某一分項、某一產品、半成品材料等另行指定施工單位或供應商。乙方應無條件接受，也不因此作為對其余項目合同單價和總價作出調整的理由。
6、承包方式：本工程采用“包工料機消耗、包工期、包質量、包安全、包文明施工、包環境保護、包甲方對業主的所有承諾及業主對甲方所作的規定、約束等”的包干方式，全面負責本合同范圍內的全部工作內容，處理好政府主管部門和社區地方關系。
第二條：合同工期
1、乙方接甲方進場通知后___日內做好施工現場準備工作。
2、合同工期：本工程于____年____月____日開工，至____年___月___日竣工，共____個日歷天。
3、工期延誤時，乙方須向甲方支付違約金，違約金為每延誤一天，按本工程總價的_____計算，按天累計。
4、如遇不可抗力影響，經甲方同意并報業主書面簽字蓋章認可后，可考慮工期延長。
5、發生不可抗力，乙方有責任積極組織搶補措施并相應調整計劃，盡一切可能保證工期。
6、除不可抗力因素以外，均不得延長工期和要求增加費用，非上述原因工程不能按合同工期竣工，乙方應承擔違約責任。
7、對不可抗力的解釋按甲方與業主簽訂的工程承包合同相關條款執行，包括對不可抗力的處理辦法。同時進一步明確因不可抗力造成的工期和費用損失，除業主明確承擔的部分外，其余部分均由乙方承擔。
第三條：質量
1、本工程質量等級為__________。
2、質量達不到要求時，乙方須向甲方支付違約金，違約金為_______。
3、乙方必須嚴格按經設計院、業主認可的本工程的施工圖紙、設計說明、設計變更、技術核定單等工程文件中規定和現行的國家、地方頒發的質量驗收規范、標準和規定要求組織施工。
4、甲方為維護自身的聲譽、品牌、形象，將對本工程的質量進行不定期的巡查，在巡查過程中發出的質量整改通知書乙方必須在規定的時限內整改完畢，發出的對乙方的罰款通知，須說明罰款理由并由乙方全額承擔。乙方必須在罰款單上簽字接受，乙方拒絕簽字并不影響罰款單的生效。
第四條：環境安全標化
1、本工程乙方現場文明施工要求為：建立現場安全生產保證體系，通過安全生產保證體系的認證并達到標準要求，并承擔安全貫標、一體化貫標和上級部門各種檢查所發生的費用。
2、乙方如達不到本合同約定的安全標化標準，甲方有權責成乙方進行整改，由此造成的一切工期、經濟損失全由乙方全額承擔。且乙方愿意接受達不到安全標化標準的甲方罰款，罰款金額為總結算金額的%，由此造成的業主罰款也由乙方全額承擔。
3、乙方應識別施工過程中的環境因素和危險源，并采取措施對其進行控制，防止環境污染事件和安全事故的發生。
4、乙方嚴格執行建筑施工安全檢查標準、高空作業、施工現場安全生產保證體系等各級政府的法律、法規和有關規定，執行甲方對安全和標化管理的有關要求，并承擔因乙方原因造成的財產損失和傷亡事故的責任和由此發生的一切費用。對非乙方原因造成的財產損失和傷亡事故，由責任方承擔責任和相關費用。
5、乙方應編制現場臨時用電施工方案，腳手架搭設施工方案，模板施工方案等專項施工方案，經甲方主管部門批準后方可實施。
6、乙方必須根據施工規范搭設和配置各種安全設施和安全勞防用品，應在甲方允許的供應商中采購上述物資，且必須加強進場驗收和搭設后的使用前驗收。
7、乙方應對乙方的施工人員及乙方的專業分包施工隊伍進行分部分項和專項安全交底。
8、在施工期間，乙方所有施工人員必須統一按甲方提供的服裝著裝，費用由乙方承擔。
第五條：工程價款
1、本工程價款暫定為_______元整。
2、上述計價方式中包括(或不包括)工程稅金。
3、如本工程計價方式含稅金，則由甲方實施代扣代繳。
4、本工程結算由乙方在工程竣工驗收合格后28天內編制完畢，并遞交甲方進行結算審核，審核無誤后由甲方提交業主單位，經業主及審計單位確認后形成正式的工程結算書作為價款結算的依據。
第六條：圖紙及工程資料
1、甲方應在開工前天向乙方提供施工圖紙及有關地質水文資料和地下管線圖等工程資料套，并進行設計交底。乙方需要增加圖紙份數，由乙方自理，費用由乙方承擔。
2、甲方負責提供歸檔資料樣本及歸檔資料編制要求。
3、乙方在全部工程竣工后一個月內向甲方提供乙方施工范圍內的完整竣工資料及竣工圖紙套，竣工原圖由方提供。編制要求按上海市建委、市檔案局，市政局和甲方有關文件規定執行，同時滿足合同標段竣工資料的編制要求，費用由乙方自理。竣工資料編制保證金為本分包合同造價的_____%，竣工資料和竣工圖提交每推遲一個月扣除保證金____%，依次類推，扣完為止。
4、乙方竣工資料的編制應與工程進度同步進行，并隨時接受甲方的檢查和監督。
第七條：材料供應
1、甲方在提供甲供材料前，乙方應出具乙方單位收料確認章和收料責任人的書面證明。
2、甲方供應的材料，乙方應派收料責任人接料、清點、驗收，經甲、乙雙方確認后由乙方收料責任人在送料單位送料單據上簽認規格、數量并加蓋收料章，乙方妥善保管并承擔相應保管職責。乙方必須在原材料接收后，在甲方試驗工程師的協調下，對原材料按規定進行復試，復試合格后方可使用。所發生的相關試驗費用由乙方承擔。
3、乙方要料計劃及數量須按甲方要求每月___日按時上報，該計劃及數量經甲方審核后，由甲方按已審核的計劃及數量供料。
4、按圖示數量超用部分的甲供料，如供料當月的市場價高于合同甲供料單價，超用部分按供料當月的市場價在結算時扣除；反之則按甲供料單價在結算時扣除。
5、上述甲供材料以外的材料可由乙方供應，單價由乙方與供應商洽談確定。但所選的供應商必須在甲方的合格分包商名錄內，并符合國家和政府的備案證和許可證制度，且應事先收集該供應商的'相關資料(經營執照、產品生產許可證、出廠合格證明、質量保證書、產品防偽標志、復試報告和備用證等)，報甲方審核批準后方可實施采購。由于材料質量不合格而造成的一切損失由乙方承擔。
第八條：預付款擔保及履約擔保
1、乙方同意以下列第種方式對甲方支付乙方預付款、乙方履行合同進行擔保，乙方須在簽訂本合同的同時，向甲方提供預付款銀行擔保、分包履約擔保書。
2、預付款銀行保函：在甲方支付乙方預付款前，乙方需出具與預付款同等金額即____萬元的預付款銀行保函給甲方，預付款銀行保函的期限為從預付款支付前開始到預付款在每月甲方支付給乙方工程款中全部回扣完為止。
3、履約保函：在合同簽訂后天內，并在第一筆工程款支付前，乙方需出具合同金額的_____%計___萬元的銀行保函給甲方，履約保函期限從本合同內容開工到乙方完成合同規定全部義務(除保修義務外)為止。
4、提交履約保證金：在合同簽約后天內，乙方須提交合同金額的___%的履約保證金____萬元于甲方的指定銀行，至乙方完成合同約定全部義務(除保修義務外)為止返回保證金。
5、分包工程款抵沖履約保證金：從甲方付乙方第一期工程款開始，扣合同總價的___%工程款___萬元作為履約保證，扣款期數從第一期甲方付乙方工程款開始到第期甲方付乙方工程款結束，共分期扣完，并必須在分包工作量達到50%合同總價前暫扣完畢，等乙方完成合同約定全部義務(除保修義務外)為止，開始釋放暫扣工程款部分。
第九條：工程款的支付
1、工程款支付方式：月度工程進度款隔月支付。乙方每月___日將當月實際完成工作量上報甲方審核，核定后的工作量作為付款依據。
2、月度實際付款計算公式為：甲方審核工作量×(1-下浮率____%)-履約保證金____%-安全文明施工抵押金____%-缺陷責任期的質量保修金____%-竣工資料編制保證金____%-甲供材料-甲方其他代付款和各類罰款。
3、本工程竣工驗收合格，竣工結算后預留工程保修金____%，待工程保修期滿及業主將保修金余額返還后天內，甲方與乙方結清保修金。在保修期內若甲方通知乙方的保修內容不能得到及時響應，則甲方有權使用工程保修金對本工程出現的質量問題進行維修，如工程保修金尚不足于承擔全部維修費用的，乙方承諾不足部分繼續由乙方承擔。
4、在合同簽約時，乙方對本工程的資金情況已作充分了解。乙方同意甲方按照業主資金到位情況給予工程款的支付，并共同承擔資金風險。當業主工程款暫不到位時，乙方不得因此延誤工期，并應全力配合甲方共同催討工程款；同時，因業主不及時付款或拖欠工程款的行為造成甲方不能及時向乙方支付工程款時，乙方承諾決不向甲方追究責任和提起訴訟。
第十條：甲方駐工地代表
1、甲方任命____為甲方駐工地代表(甲方代表)。
2、甲方代表行使甲方的全部權力和承擔甲方的全部職責；乙方應接受其指令，凡甲方代表及其委派人員在本工程施工中，在其職責范圍內所發出的工程指令，均應視為甲方意見的有效表達。
3、甲方代表發出指令，以《工程聯系單》形式送達乙方，乙方應予以執行。如乙方認為甲方代表的指令不合理，應在收到指令8小時內提出書面申告，甲方代表在收到乙方申告后作出修改指令或繼續作出執行指令的決定，并以書面形式通知乙方。甲方代表決定仍繼續執行的指令，乙方應予以執行。
4、甲方代表有權對不能有效履行管理職責的乙方管理人員提出更換要求，但應出示書面通知，且具備合理理由。乙方在接到通知后的一周內替換人員要到崗就位。
5、甲方代表可按本合同的約定行使甲方代表的權力，履行甲方代表的職責，但無權解除本合同中乙方的任何義務。甲方代表易人，甲方應提前一周通知乙方，后任繼續承擔前任應負的責任。
第十一條：乙方駐工地代表
1、乙方任命_____為乙方駐工地代表(乙方代表)；另委派同志負責現場施工，同志負責工程施工質量，同志負責工程施工安全，同志負責施工技術，同志負責預結算工作。
2、上述乙方代表行使乙方的全部權力和職責；凡乙方代表及其委派人員在工程施工中，在其職責范圍內所發出的書面資料，均以視為乙方意見的有效表達。
第十二條：設計變更及索償
1、甲方有權發出指示要求作出設計變更或修改，乙方不能擅自作設計變更或修改。如甲方要求的變更或修改遲后而導致乙方損失的，乙方須在甲方發出書面要求后14天內書面呈交甲方審核，逾期提出或遲交的索償將不獲考慮。
2、索償的計算資料必須包括套用單價的詳細分析，如有關項目與原合同項目相同或相似的，則按原合同單價計算；若出現索償項目在原合同內無相關項目單價套用時，則該索償項目的單價按照乙方承諾書中約定的原則計算。
第十三條：工程驗收及保修
1、工程施工質量的評定按《市政橋梁工程質量檢驗評定標準》、上海市頒發的相關質量評定標準、市政工程驗收規范和設計要求。
2、工程具備覆蓋條件或達到合同約定的分部、分項驗收要求，乙方自檢合格后，提前24小時通知甲方代表組織驗收。通知包括乙方自檢記錄、質量評定表等內容、以及驗收時間和地點。驗收合格，甲方代表在驗收記錄上簽字后，方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方在限定時間內整改重新驗收。
3、嚴格執行隱蔽工程質量驗收制度，即隱蔽工程必須經甲方有關人員、施工現場監理人員的檢查、驗收合格后，方可進行下道工序施工。
4、竣工日期為乙方完成所有合同工程內容，并經甲方、業主、監理等各方驗收通過簽字的日期。承包內容中任何一項分部分項工程未完工或經各方組織的驗收，經整改后評定仍未通過的延誤，均視為工期延誤。
5、保修期限：自整體工程竣工驗收通過之日起______年。
6、在保修期限內，乙方對施工質量問題負責維修。乙方在接到修理通知書后7天內派人修理，費用由乙方承擔。在保修期限內非因乙方責任造成的修理由甲方或業主支付費用。
第十四條：違約處理
1、乙方不能按合同工期竣工，施工質量達不到設計和規范的要求，或發生其它使合同無法履行的行為，甲方代表可通知乙方，支付違約金________元，賠償因其違約給甲方造成的損失。
2、除非雙方協議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。
3、因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前___天通知違約方后，方可中止或解除合同，由違約方承擔違約責任。
第十五條：爭議解決
甲乙雙方因合同發生爭議 ，向___________的單位或人員要求調解；調解或者協商不成的向_______________人民法院起訴。
第十六條：合同份數
本合同一式____份，甲乙雙方各執____份，經雙方單位蓋章、代表簽字后生效。
甲方：
_____年____月____日
乙方：
_____年____月____日
一事一議項目施工合同 13
甲方（建設單位）：___________________________
乙方（施工單位）：___________________________
甲方將坐落在（地址）的（工程名稱）土建工程承包給乙方施工。在招投標的基礎上，經雙方協商制定以下條款供雙方共同遵守：
第一條工程內容
（除了寫明主體土建內容外，還應該寫明附屬工程以及是否包括給排水和電器安裝）。
第二條工程造價決算方式
1、工程造價計算公式：工程造價=（_________定額直接費+材料差價）×（1+%）。即按實際完成工程量，套用《_________定額》計算直接費，加上施工期間相對應的《_________市建設工程造價管理信息》信息價計算出的材料差價，另外取_______%綜合費為最后決算價（人工費和機械費不另調整）。
與本項目主體工程相關的所有輔助工程和零星工程均按上述造價計算公式決算。必須全額以建筑統一稅務發票進行結算付款。
本工程輔助的水電安裝工程按（約定套用的定額與費率）結算。
2、工程量計算依據為：設計圖紙，設計變更圖紙或聯系單，隱蔽工程量簽證，其他工程量增減聯系單，本工程輔助工程聯系單。
第三條工程款支付
甲方通知乙方開工后，乙方一周內拿出預算。甲方接到預算后一周內完成預算審核，憑審核后的預算造價付備料款30%，以后按實際完成工程量的70%比例付進度款，并扣回備料款。實際完成工程量（即工程進度）由甲方現場管理員確定，如乙方有嚴重異議的，雙方可以根據實際完成的工作量參照審定后的預算書進行計算確定。工程竣工時，進度款不超過預算的_______%，工程竣工驗收合格并審核決算后一個月，付足工程款的95%，其余5%作為質保金，滿一年后付清。每筆工程款必須全額憑建筑統一稅務發票進行付款。
工程進度款的支付，甲方應在收到乙方正式發票后的三個工作日內，辦理好付款審核手續，支付給乙方。
第四條工期
1、本工程自接到甲方開工通知的日字起開始計算工期，到竣工并通過甲方預驗收之日止，計算實際工期。工期為天。工期每延誤一天處罰_______元（從履約金中扣除）。遇不可抗力影響而不能正常施工的，必須在不可抗力終止后24小時內經甲方代表簽證認可后方可順延工期。
2、乙方在簽定合同時，應該按照合同的總工期要求，制定施工進度表（即分階段工期計劃）作為本合同的附件。由于乙方施工管理不力，施工進度緩慢，分階段工期延誤天數超過施工進度計劃_______%的，甲方有權中途解除合同，解除合同后，按本合同第三條的相關條款結算并處罰。分階段工期延誤天數未超過施工進度計劃_______%的，每延誤一天處罰___元，不抵扣總工期處罰。
第五條施工組織管理
1、甲方委派為本工程管理負責人，委派為本工程現場管理代表，并代表甲方進行現場施工管理和監督，二人共同負責隱蔽工程的驗收簽證，隱蔽工程量的'簽證，工程圖紙變更的簽證，工程量增減的簽證。未經上述二人共同簽字，所有簽證無效。
2、乙方委派為項目經理，指派為現場施工員，乙方的施工員在整個施工期間必須在現場從事施工管理，并全權代表乙方進行現場施工管理和所有簽證手續的簽字。乙方未經甲方同意不得擅自撤換施工員；乙方施工員不服從甲方指揮的，甲方可以要求乙方撤換施工員，乙方不得拒絕。
第六條工程質量監督
乙方必須嚴格按設計要求施工。甲方指派現場管理代表（或委托監理公司）對工程質量進行監督：
①砼必須進行隨機取樣做試塊試驗，建筑用的鋼材必須做好抗彎抗拉試驗，試壓費，試驗費由乙方負擔；
②工程具備隱蔽條件時，先由乙方自檢，并在驗收前12小時以內書面形式通知甲方現場代表驗收，經甲方工程負責人和現場管理代表以及監理人員質量驗收合格或確認數量并在驗收記錄上簽字后，乙方方可進行隱蔽和繼續施工。
出現下列情形之一的，甲方有權責令乙方停止施工和終止合同，并作違約處理：
1、拒絕或干擾甲方進行質量抽樣檢查的；
2、隱蔽工程或其他局部工程驗收不合格又拒不返工，或返工以后仍然不合格的；
3、鋼材，水泥等主要建筑材料沒有質保書或經過抽檢不合格，而繼續用于施工的；
3、未經甲方和設計部門同意不按圖紙施工的；
4、不服從甲方整體工程協調，施工過程中拒不接受甲方指揮的；
5、乙方因違反上述5條而被終止合同后，乙方已經完成的工程量按本合同第四條決算后，乘以_______%作為應付工程款，其余_______%作為彌補甲方損失，并處沒收全部合同履約金。
第七條施工現場管理責任
乙方對現場管理，安全生產，保衛等工作負全部責任。所有安全事故責任乙方自負。如果違章施工，甲方有權制止，制止不服從的可以解除本合同，并按本合同第三條的相關條款結算并處罰。
第八條合同履約金及違約處罰
1、合同簽訂時乙方向甲方交履約金_______萬元，工程竣工驗收合格一周內退還乙方（剔除處罰款）。在履行合同過程中，乙方有明顯延誤工期或有嚴重偷工減料等質量問題，且不采納甲方建議又不積極采取措施的，甲方有權終止執行合同，并沒收履約金。
2、乙方在施工過程中，不服從甲方現場管理但尚未構成嚴重違約的，每次處以_______元的罰款，從工程決算款或履約金中扣除。
第九條前期要求
乙方在開工前，必須與甲方和設計部門進行施工圖交底，并向甲方遞交《施工計劃》，《施工組織》，《施工質量保證書》，《安全生產責任書》。
第十條本合同未盡事宜，經雙方協商后，另行補充條款。
第十一條本合同一式六份，甲乙雙方各執三份。
甲方簽字：______________________
乙方簽字：______________________
____________年_________月_______日
____________年_________月_______日
一事一議項目施工合同 14
甲方：
乙方：
依據《中華人民共和國民法典》，結合工程實際情況，經過雙方協商，達成如下施工協議：
一、工程名稱：鎮農貿市場基礎設施建設項目
二、工程地點：鎮村西頭組
三、工程內容：
1、修建農貿市場區間道路1200米；
2、新建供水管網1800米，排水管道米；
3、人行道建設生態磚4550平方米；
4、完成道路綠化1200米，栽植綠化樹木700棵；
5、完成____區內電源、電網建設，安裝路燈180盞；
6、完成東環路農貿市場商戶180戶；
四、工程總造價：伍仟伍佰萬圓整(5500萬元)。
五、工程工期：工程工期為14個月，即________年____月____日至________年1____月____日。
六、雙方的權利與義務：
甲方權利義務：乙方開工前甲方有責任幫助乙方協調當地關系，幫助乙方解決因場地和附屬物等與當地群眾發生的.沖突，維護施工路段的車輛通行，為乙方創造一個良好的施工環境，使乙方能夠順利施工，并按合同規定按時付款。甲方有權要求乙方保質保量按時完工，如乙方原因造成延誤工期或中途停止，甲方有權拒付部分或全部費用。 乙方權利義務：乙方必須嚴格按照要求和施工方案進行施工，不擅自或降低設計標準，保證在規定的工期內高質量完成任務，并制定詳細的安全措施，對一切安全事故負全責，乙方可要求甲方按照合同及時付款。
七、付款方式：
1、乙方完成總工程30%時甲方驗收合格后付全款的30%；
2、乙方完成總工程60%時甲方驗收合格后付全款的30%；
3、乙方完成總工程經甲方驗收合格后付全款的40%。
八、此協議一式兩份，雙方各執一份，自簽訂之日起生效。
甲方：
乙方：
________年____月____日
一事一議項目施工合同 15
建設單位: ______(以下簡稱甲方) 地址：______ 電話號碼：______
施工單位：______ (以下簡稱乙方) 地址： ______電話號碼：______
本工程于______ 年______ 月______ 日招標(或甲方議標)，由乙方中標承建，為了明確工程內容及雙方責任，本著互相協作，緊密配合、分工負責的原則，根據條例及規定和本工程的具體情況，甲乙雙方商定如下條款共同遵守。
第一條：工程內容和承包范圍
(一)工程名稱：______
(二)建設地點：______
(三)工程類別：______
(四)承包范圍：______
(五)工程造價與承包方式：______
(六)本工程預算造價為______ 元人民幣。
(七)本合同全部造價的結算方式，按下列辦理：
(根據本工程實際的承包方式選取其中之一和補充協議說明進行結算)。
1、以施工圖預算加增減變更預算進行結算(即根據施工圖紙增減變更和有關文件規定按實際發生進行結算)。
2、按施工圖預算加系數包干確定包干造價，包干范圍以外的費用，另按有關規定調整規定結算。
3、按招標投標文件的規定結算。
(七)承包方式 ：全部工程實行按圖包工、包料、包工期。
(八)按國家規定繳納的稅金、保險金，本合同承包金額
(九)工程質量標準要求：___。
第二條：工期
(一)______天(日歷天從開工包括，按有關規定由甲方承擔。 之日算起)。
(二)開工日期 ______年______ 月______ 日， ______年 ______月______ 日前竣工。
(三)如遇下列情況者，經甲方代表簽證后，工期按實際相應順延。
1、甲方不能按合同規定在開工前五天交出施工場地；
2、或障礙物未排除；
3、施工用水、電源未接通者。
第三條：雙方責任
(一)甲方責任：
1、由于生產和使用的需要，甲方變更設計時，應提前一個月辦理工程變更和修改設計手續。
2、審核乙方編制的工程總進度計劃、工程進度月報表，并按時向乙方支付工程進度款。
3、組織對工程竣工驗收，并按合同規定的期限辦理竣工結算。
(二)乙方責任：
1、施工界區內臨時設施、臨時道路、水、電、管線的修建安裝，要砌好施工現場的四周圍墻。
2、編制施工組織設計或施工方案，并送甲方及縣質量安全監督站，以便日常質量安全檢查及監督。
3、按施工安全規范的規定和采取預防事故的措施，確保施工安全和第三者的安全。
4、做好施工組織、管理、維持現場的清潔、道路暢通、器材的堆放整齊，并及時清除垃圾和不用的臨時設施，做到文明施工。
5、做好對分包單位的管理(由乙方分包時)，抓好分包單位的工程質量和工程進度。
6、在交工及一年的保修期內，如發現有施工質量問題，負責免費返修。屬設計或甲方使用造成的，其返工修理費由甲方負責。
7、凡施工中發生的一切安全事故，均由乙方負責，并立即書面報告甲方或主管單位備案。
8、工程竣工后清理現場(包括建筑物周圍2米內的堆到2米外的余土及其它堆積物，生產和生活的臨時設施拆除)。并將施工中損壞的'人行道等維修好，做到工完場清。
第四條：工程質量檢查驗收
1、施工中乙方應根據驗評標準提供材料合格證和檢驗報告及有關試塊(件)試驗報告、材料代用必須經過設計單位和甲方審核同意并簽證。
2、乙方必須健全質量檢查制度，班組做好自檢、互檢、交接檢，在現場設專職質量檢查員，做好檢驗記錄。
3、凡隱蔽工程經乙方自檢后，應填制確切的隱蔽記錄，分項工程質量評定表，憑表通知甲方檢查，甲方接通知后，當天組織質監站、設計單位進行質檢，經檢查合格并符合設計要求，簽證后方能進行下一個工序的施工。
4、如確需對已經隱蔽的工程進行復查時，其復查結果不符合設計或質量不合格者，復查費由乙方承擔；若復查結果符合設計要求，質量合格者，復檢費由甲方承擔，如因此而造成工期損失、由責任方負責。
5、施工質量不符合設計要求、質量不合格楮 ，要停工或罰款，返工的費用由乙方負擔，停工工期不予延長。
6、質量等級和評定應執行《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》。
第五條：工程款支付
1、合同生效后五日內，甲方付______ 萬元(￥ ______元)工程預付款。
2、甲方按核實的工程進度，于收到工程月報五日內支付工程進度款。
3、工程進度款支付達工程總造價的______ %時，不再按進度付工程款，而在辦完交工驗收后一個月內支付___%的款，留___%的款待保修期滿后支付結乙方。
4、若甲方拖欠工程款時，應按本工程經辦 銀行當時貸款利率支付給乙方。
5、確因甲方拖欠工程款而影響工程進度時，其造成乙方停、窩工損失應由甲方承擔，工期相應順延。
6、在驗收過程中，如有不合格項目，應當在雙方驗收時商定的時間內，由施工單位修好。否則，超過一天按保留價款萬分之三罰款。
7、撥付工程款時乙方應到有關部門開"建筑安裝專用發票"，甲方憑蓋有乙方印章的發票撥付工程款。
8、甲方應將工程款撥至乙方指定帳戶內，不得直接撥至施工隊或班組，否則 ，所造成的一切質量和經濟責任，由甲方負責。
第六條：工程驗收與結算
1、乙方在竣工前十五天內將結算書面通知甲方作予驗收檢查，甲方應及時配合。
2、在竣工時，乙方向甲方和質監站提交全部施工原始資料及竣工報告兩套，甲方應及時組織質監、設計、造價站等有關部門驗收。經驗收合格、優良，則以提交竣工報告日期為竣工日期。
3、經驗收檢查工程有較大的翻修者，則以翻修合格后的日期為竣工日期。
4、竣工驗收一個月后，若甲方拖欠乙方工程款，拖欠部份應計利息給乙方，利息按當地經辦 銀行月利率 3‰計算。
第七條：其它
1、由于人力不可抗拒的原因(如臺風、地震、水災、自然原因發生的火災等)或由于非一方當事人的過錯無法防止的外因，造成的經濟損失，按合同法有關規定執行。
2、甲乙雙方合同簽定的工程內容，由乙方總承包，甲方不得以任何理由肢解工程內容及材料，否則，所造成一切損失由甲方負責。乙方不得隨意轉包(除工程專業必須外)，若特殊情況需分包時，必須經項目主管建委同意，并對承包者資信審查，工程質量、經濟由乙方負責。
3、甲乙雙方應嚴格遵守國家、省、市有關建筑市場管理規定，共同努力，把項目的施工管理、質量、安全管理抓好。
第八條：因一方不履行合同，而造成對方的經濟損失，概由違約方承擔經濟責任和賠償對方的經濟損失。
第九條：本合同未盡事宜，經雙方協商簽訂補充協議，報原簽證機關簽證后，與原合同有同等法律效力。
第十條：在合同有效期內，雙方必須遵守國家的政策、法律、法令及河源市有關規定。如有違反，對違反方按有關規定予以處罰，構成刑事的，送司法機關處理。
第十一條：本合同執行中雙方發生了爭議，經調解仍不能解決時，報請連平縣經濟合同仲裁委員會仲裁，仲裁后對雙方均有約束力。仲裁費由負方承擔。
第十二條：本合同經雙方簽字蓋章，送縣建設局施工股審查并辦理施工許可證后生效，至工程竣工驗收，結清工程尾數，一年的維修期滿后，自行失效。
第十三條：本合同一式叁份，其中甲方兩份，乙方壹份。
甲方：______ (公章)
乙方：______ (公章)
______年______月______日
一事一議項目施工合同 16
發包方：_________（以下簡稱甲方）
承包方：_________（以下簡稱乙方）
甲方現將_____工程基礎土石方分項工程人工勞務承包給乙方，根據甲乙雙方多次共同協商，在平等一致的基礎上，本著雙方互惠互利的原則，達成本合同條款，供雙方遵照執行。
第一條：工程概況：
1、工程名稱：____________________。
2、工程地點：____________________。
第二條：承包范圍：
發包方所提供的施工圖中所含_____車庫_____工程基礎土石方分項工程基礎、電梯井、塔吊基礎、部分外運土石方、內轉土石方至甲方指定位置堆放，所含全部工作內容。
第三條：工期：
（一）開工日期：_____年_____月_____日（根據甲方的工期要求）。
（二）竣工日期：_____年_____月_____日（根據甲方的工期要求）。
第四條：工程價款：
1、分部分項工程單價如下：
獨立基礎：基礎土石方分項工程頁巖_____元/m（條形基礎、電梯井、塔吊基礎）、砂巖_____元/m（條形基礎、電梯井、塔吊基礎）。
人工挖孔樁：土方_____元/立方米，頁巖_____元/立方米，板石（需要水鉆施工）_____元/立方米，土方中孤石按實際方量_____元/立方米。安全帽等）、夜間施工加班費、加餐費、場內材料轉運費及清除垃圾轉運費。同時涵蓋但不限于以下具體工作內容：
（1）人工開挖場內土方及建筑垃圾。
（2）人工開鑿場內石方并滿足現行有關規范要求。
（3）平基土方、石方、建筑垃圾等用人工裝斗配合塔機吊裝轉運到甲方指定地點。
（4）場內排水工作。
（5）施工用腳手架的搭拆。
（6）完成該單項工序所需的`各種設備及工、用具等一切低值易耗品（如空壓機、鍬、撮箕、抽水泵、鈀鉤等）。
（7）完成該分項工序的安全責任及相應的安全勞保用品費用。
（8）__省文明工地施工要求本單項工序應做的工作。
2、零星簽證計時工60元/工日。
3、室內取土夯實、回填______元/m（含取土、運土、分層回填、夯實）。
4、算工程量。
第五條：施工技術要求：
（一）基礎土石方工程由甲方施工員向乙方進行技術交底，并以書面形式由乙方代表簽證。
（二）乙方代表必須指揮工人嚴格按施工圖、技術交底和施工規范嚴格施工。
（三）每道工序必須按交底、施工、檢查、驗收幾步驟進行，上一道工序完成驗收合格后，方可進行下一道工序施工。
第六條：雙方責任及工作：
（一）甲方工作：
1、為施工協調有關工作關系。
2、甲方施工員對工程進度，施工步驟進行安排，指導乙方施工，并對質量安全工作進行質量監督檢查。
（二）乙方工作：
1、嚴格執行合同中對工程工期、質量安全的要求，服從施工員及現場管理人員的安排，嚴格按照施工圖、交底記要和國家現行施工規范進行施工。
2、加強對工人的管理，教育工人遵紀守法，加強安全、防火、防盜意識。嚴格要求工人按照建筑工人安全技術操作規程進行施工作業，做好自檢工作。
3、組織工人文明施工，加強施工現場管理，不允許工人打架罵人，做到工完場清。
第七條：工程質量驗收
1、嚴格按照國家現行施工驗收規范和質量評定標準進行驗收。
2、因乙方造成的質量問題而返工，由乙方負責全部責任并承擔其材料及人工費，并接受罰款。如無法保證工程質量進度，甲方有權單方面終止本合同，所完成的部分分項工程經驗收合格后按已完成金額的60%人工費（不加任何費用）結算給乙方，并清退出場。
第八條：人工費支付
本分項工程無進度款，待工程完工驗收合格后一次性付清。
第九條：安全責任：
在分項工程單價中10%作為安全設施費和管理費。另簽定安全責任書，具有同等法律效力。
第十條：其他約定：
1、合同期內乙方借故中途停工或退場，甲方有權拒付人工費，乙方所聘工人的工資由簽約人全權負責支付。并同時承擔給甲方該分項工程總造價15%的違約金，由此給甲方造成的其它經濟損失由乙方全額賠付。
2、乙方所需機具、用具由乙方自行解決，在甲方借用的設備在施工期間應對設備進行維修保養。如有損壞照價賠償或支付修理費。
3、嚴禁將所承包的分部分項工程分包給他人，否則甲方有權單方終止合同，所完成的部分分項工程經驗收合格后按已完成量的60%人工費（不加任何費用）結算給乙方，并清退出場。
4、乙方如因工人素質低、技術差等原因達不到質量、工期及文明施工等要求，以及有違法亂紀行為等，造成所有損失由乙方簽約人全權負責。
5、甲方為乙方提供食宿條件，如乙方人員損失甲方公物，應照價賠償。
6、由于乙方原因無故停工，每次處罰款20元以上。
第十一條其它：
1、工程外包工人員管理辦法作為本合同的附件，具有同等法律效力，應嚴格遵守執行。
2、未盡事宜，由雙方協商，形成新的合同條款，雙方共同遵照執行。
3、本合同一式叁份，甲方執倆份，乙方執壹份，具同等法律效力，雙方簽字后生效，工程竣工驗收合格，結清尾款，自然失效，
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
【一事一議項目施工合同】相關文章：
一事一議報告06-29
一事一議實施方案04-21
一事一議工作總結08-25
關于一事一議工作簡報通用07-07
項目施工合同08-11
監控項目施工合同02-18
施工項目合同模板02-02
項目承包施工合同04-02
項目承包施工合同06-26
項目施工合同13篇02-10