工程設備租賃合同通用15篇
隨著人們對法律的了解日益加深，我們用到合同的地方越來越多，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編精心整理的工程設備租賃合同，希望對大家有所幫助。
工程設備租賃合同1
承租方：_________________有限公司（以下簡稱甲方）
法定代表人：_____________________
統一社會信用代碼：_______________
通訊地址：_______________________
聯系方式：_______________________
銀行戶頭：_______________________
銀行卡號：_______________________
出租方：__________________有限公司（以下簡稱乙方）
法定代表人：_____________________
統一社會信用代碼：_______________
通訊地址：_______________________
聯系方式：_______________________
簽訂地點：_______________________
機械名稱及型號：_________________
簽定日期：______年_____月_____日
根據《中華人民共和國合同法》，按照平等互利、自愿的原則，經雙方協商一致，就工程機械租賃有關事項達成協議，簽定本合同，雙方愿共同遵守、履行：
一、合同標的約定
自________年__________月__________日起，至__________年______月________日止，甲方因施工需要，承租乙方下列設備，雙方約定租金每月（大寫）：______________________元（￥：________）；每月按30天計算，租期不足一個整月的，按實際天數計算，每天租金按月租金除以30計算。
表格：設備名稱型號數量約定租金設備狀況
設備名稱規格型號數量租金設備（_元/每件）備注
二、雙方的權利和義務
1、甲方按期付給乙方租金，對機械有監督使用權，在符合合同約定或國家規定的情況下，乙方必須服從甲方人員管理、聽從安排和調配，積極配合甲方施工需要；如因不聽從甲方人員調遣，造成甲方誤工或引發質量問題，乙方應承擔相應責任；
2、甲方只負責乙方機械的燃油費用，其他各種費用由乙方自己承擔；
3、因甲方施工人員指揮不當或者其他原因造成的安全事故，由甲方承擔安全責任；因乙方人員操作不當、粗心大意或者其他原因造成安全事故，由乙方承擔安全事故的責任；
4、乙方必須保證機械性能良好，并配備足夠的、具有相應操作資質證書的操作人員操作機械；甲方負責安排乙方人員的'食宿，生活用品自備；
5、乙方機械收工時必須停放在甲方指定位置，甲方負責乙方機械的停車安全，承擔機械被偷盜的責任；
6、合同存續期間，甲方無權把機械設備轉租第三方；乙方也不得把機械設備另租第三方；
7、甲方根據工程進展和需要，有權決定機械租賃期限、終止或續簽本本合同，但必須提前三天通知對方；
8、工程結束、租賃期滿，結清租賃費用前，乙方應向甲方提供國家正規稅務發票或由甲方代扣稅金。
三、運輸方式及費用承擔
機械進場時，甲方支付乙方單程進場運費______________元，退場費用由乙方自己負擔。
四、其他約定事項
1、乙方應充分利用雨天或工程施工間隙維修、保養機械。設備的正常維修正常時間，每月累計不超過__________天（含________天），甲方照付租金，超過____________天，甲方不再承擔維修時間的臺班費用，因耽誤時間而引發的機械費用，從乙方租金中扣除；
2、連續下雨________天（含______天），計機械租賃費；超出______天，不能正常使用機械的，不再計算租賃費用，從當月租賃費用中扣除；
3、每天應扣除的租金按月租金除以30天除計算；
4、其他事項：______________________________________________
五、違約責任
1、承租方延遲支付設備進場費或者延遲預付機械租費時，出租方設備將延遲進場功停機。
2、未經對方書面同意，任何一方不得中途變更或解除合同，任何一方違反本合同約定，都應向對方償付本合同總租金20%的違約金。
3、承租方如不按期支付租費或違反本合同的任何條款時，出租方有權采取下列措施：
（1）要求承租方及時付清租費和其他費用，并要求承租方賠償出租方的損失。
�。�2）終止本合同，收回租賃設備，并要求承租方賠償出租方的一切損失。
六、合同生效方式
此合同一式二份，當事人雙方各執一份，其他未盡事宜，雙方應憑著協商的原則在國家法律、法規框架內處理。此合同雙方簽字認可后生效。
出租方（公章）：__________________承租方（公章）：__________________
法定代表人（簽章）：_____________法定代表人（簽章）：_____________
________年______月______日________年______月______日
工程設備租賃合同2
出租方：_______________________
承租方：_______________________
簽訂日期： 年 月 日
依據《合同法》及有關法律法規，為明確出租方與承租方的權利和義務，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就 機械租賃事宜協商一致，訂立本合同。
一、工程名稱：
二、機械施工地點：
三、機械使用時間暫定 年，自 年 月 日起 年 月 日
四、租金及支付
1、租金及計算：租金 元/月。
2、租金支付：租賃費用按月計算。每月的` 日由承租方支付租賃費給出租方。
五、雙方責任
�。ㄒ唬┏凶夥�
1、按合同約定及時付給出租方租金。
2、給出租方機械操作手提供食宿方便，其費用由出租方承擔。
�。ǘ┏鲎夥�
1、按承租方要求及時將機械進入工地交付使用。
2、負責辦理檢測手續及各種管理部門的所需證件。
3、提供機械相關資料。
4、服從承租方指揮，接受承租方檢查。
5、負責機械維修、保養，提供24小時服務，滿足施工需要。
6、操作人員持有效證件上崗。
7、因出租方操作人員造成的機械故障事故，出租方承擔全部責任，給承租方造成的損失，由出租方進行賠償。
六、其他約定事項
1、出租方機械或服務不能滿足承租方要求，承租方有權進行處罰，直至解除合同。
2、本合同未涉及的條款，雙方可簽定補充協議。
3、本合同經出租、承租雙方簽字，方能生效。
七、本合同一式四份，雙方各持兩份。
出租方：簽字（蓋章）：___________ 承租方：簽字（蓋章）：___________
工程設備租賃合同3
承租方（簡稱甲方）：
出租方（簡稱乙方）：
因工程需要，甲方租用乙方工程機械設備，本著公正、公平、合理的.原理，經雙方友好協商，按《中華人民共和國合同法》的有關規定，達成如下協議：
一、設備型號：數量：
二、租賃期限（時間）：工程機械設備的租賃方式為月租。甲乙雙方不得以任何理由和任何形式改變月租方式。
三、租金及支付：月租，每月租金元整（大寫：_____元）人民幣，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停產或氣候原因以致完不成工作，均由甲方自行負責，乙方租金仍按月租標準計收。
四、甲方應該安排好機械作息時間。
五、甲方在租賃乙方機械期間機械所有權歸乙方，甲方不得擅自轉租或抵押。
六、機械設備只能由乙方指定的操作工操作，其他人員不得上機操作。
七、違約責任：由違約方負責。
八、本合同未盡事宜，雙方友好協商解決。此合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字之日起生效，機械退場辦清退租手續，款項結清時，本合同自動失效。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程設備租賃合同4
承租方（簡稱甲方）：
出租方（簡稱乙方）：
因工程需要，甲方租用乙方工程機械設備，本著公正、公平、合理的原理，經雙方友好協商，按《中華人民共和國合同法》的有關規定，達成如下協議：
一、 設備型號： 數量：
二、租賃期限（時間）：
工程機械設備的租賃方式為月租。甲乙雙方不得以任何理由和任何形式改變月租方式。
三、租金及支付：
月租，每月租金 元整（大寫：_____元）人民幣，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停產或氣候原因以致完不成工作，均由甲方自行負責，乙方租金仍按月租標準計收。
四、甲方應該安排好機械作息時間。
五、甲方在租賃乙方機械期間機械所有權歸乙方，甲方不得擅自轉租或抵押。
六、機械設備只能由乙方指定的'操作工操作，其他人員不得上機操作。
七、違約責任：由違約方負責。
八、本合同未盡事宜，雙方友好協商解決。
此合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字之日起生效，機械退場辦清退租手續，款項結清時，本合同自動失效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程設備租賃合同5
甲方(承租方)：___________________
乙方(出租方)：___________________
根據《中華人民共和國民法典》等有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等互利、合作共贏的基礎上，就甲方場地及設施租賃給乙方使用的事宜，經雙方協商一致，簽訂本合同。
第一條：租賃期限租賃期限為：自____年____月____日起至____年____月____日止�；顒油戤叧穲觥�
第二條、租賃場地與設備
1、租賃場地位置位于，合計：___________________元
2、租賃標的`物包括：____________________________________
第三條：付款方式
1、合同簽訂后，甲方支付乙方定金(合同金額的50%)，￥大寫人民幣：___________________以給乙方。項目完畢后，甲方向乙方一次性支付合同余款，￥元(大寫人民幣：___________________)，不得超過三日，此合同從雙方簽定之日起生效。
2、收款人資料開戶銀行：___________________
戶名：___________________
賬號：___________________
3、甲方支付乙方款項時，請認準乙方公司收據，并將收據或發票妥善保管。甲方若在無乙方收據或發票情況下支付了款項，按未付款處理。
第四條、甲方責任：甲方按約定的付款方式向乙方付款，逾期未付的金額按每天萬分之五賠付滯納金。
第五條、乙方責任：乙方應按本合同規定的時間和地點將上述設備安裝、調試好，確�；顒悠趦日Ｊ褂谩�
第六條、未盡事宜：雙方協商解決。協商解決的方案作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力，合同一式兩份，雙方各執一份，雙方代表簽字生效。任何一方不得隨意取消合同。
甲方：___________________乙方：___________________
簽約代表：______________簽約代表：________________
____年____月____日____年____月____日
工程設備租賃合同6
出租方：(以下簡稱甲方)
承租方： (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國經濟合同法》及有關法律、法規規定，雙方本著平等互利原則，以嚴守合同、信譽至上為準則，經充分協商簽訂以下合同。
第一條 甲方同意將下列表中應由乙方支付給甲方費用租賃物資租賃給乙方使用，其租賃數量以甲方收、發貨明細表實數為準，租金計算以收、發貨明細表或出庫單、花碼單簽收時間為起止時間。
1、所租物資須按每米鋼管配一套扣件進行配套。
2、賠償費如不執行上表單價，結算時鋼管可按重慶新生機電有限公司(即二監獄)銷售價賠償，損壞扣件按市場價賠償，運費、下車費則按實際結算。
第二條 乙方所租上表物資，須向甲方提供蓋有鮮章營業執照復印件、法人委托書(或擔保書)、受托人(或經辦人)身份證復印件，并按租賃物數量多少向甲方繳納押金 元(大寫： )。押金不得中途抵扣租金，不計利息，辦理結算時在完清各項手續后方能退還。
第三條 租賃期限不得少于一個月，但最長不得超過乙方當時單個工程結束時間。租賃期不足一個月按一個月(30天)計算，一個月及其以上按實際天數計算，法定節假日除春節三天不計租金外，其余照計。
第四條 乙方每月底必須向甲方以轉賬或現金方式付清當月全部租金，不得拖欠，否則，甲方有權終止合同，收回租賃各種物資，原租金、賠償費、上下車費，乙方應按實支付。
第五條 乙方對甲方出庫物資應進行當場檢查驗收，凡不符質量標準物資應當場拒收，否則，由此而造成大小安全事故或其它經濟損失與甲方無關。
第六條 違約責任
1、甲乙雙方違反本合同有關規定均屬違約，違約方應按租金總額30%支付違約金給守約方。
2、乙方應在每月底前按時支付租金，反之則從次月起每天按應付租金總額3%向甲方支付違約金。
第七條 賠償約定
1、乙方不得私自轉借、轉租甲方物資，一經發現，其租金按原租金五倍賠償。
2、租賃物資如有丟失或損壞(如鋼管壓扁、斷裂、孔洞、反翹變形、扣件破裂、缺損以及改變原樣物資規格、尺寸等)應按本合同第一條表列物資約定賠償價格賠償或按歸還當時市場價賠償。
3、租賃物資送還時，乙方必須按本合同第一條表列金額向甲方賠償一次性維修費(如除銹、清污、機油、防銹漆、人工費及原材料費等)。
4、乙方未還清所租物資前，不論使用與否，均視為在租，不能中斷租金，須續算至還清甲方物資或照價全額賠償其短少數量后為止。
第八條 乙方提貨或返還物資時，必須提前一天通知甲方，乙方在甲方指定地點自提或交還，其上、下車搬運費按每噸鋼管 元，扣件 元，由乙方承擔。
第九條 其它：
第十條本合同一式二份，每份共2頁，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力，自簽訂之日起生效。更改之處需經雙方簽章認可，否則無效。本合同糾紛由雙方協商解決，直至訴訟到甲方所在地人民法院。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程設備租賃合同7
出租方（甲方）：____________
承租方（乙方）：____________
根據《中華人民共和國合同法》的規定，經雙方協商一致，就乙方向甲方承租以下設備達成協議：
一、工程承包范圍：
機械平整清理土石方，挖轉運土方，以及甲方指定場地內機械土石方回填。
二、承包方式與結算方式：
1、承包方式：本承包范圍內工程采用包工包料、包機械設備、包安全、包質量、包工期、包文明施工、包管理費用等一切費用進行承包。
2、施工內容：乙方確保施工機械、車輛滿足甲方的施工進度要求，作好施工機械和車輛檢測保養，確保安全施工并達到相關文明施工要求。
3、合同價款：合同總價款約為______萬元（大寫：______萬元），實際以雙方最后結算為準。采用綜合單價包干、工程量依據甲方的確認量按實計算。
三、工期：
實際開工日期：按甲方的施工進度計劃要求進行施工，并按甲方要求的.施工部位和完成時間穿插進行施工。
四、質量標準：
工程質量標準：按甲方的指令施工。并確�；又苓吔ㄖ�、馬路、地下管線的安全，配合基坑支護全過程的施工。
五、付款方法：待全部工程竣工完成后10天內一次性付清。
六、其它：
1、本合未盡事宜，雙方協商解決，發生糾紛協商不成時，可向甲方企業工商注冊所在地人民法院起訴。
2、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執貳份，自雙方簽字蓋章后生效，工程竣工驗收后結清總造價工程款之日起自然失效。
發包人（蓋章）：____________承包人（蓋章）：____________
代表人：____________代表人：____________
日期：____________日期：____________
電話：____________電話：____________
工程設備租賃合同8
尊敬的審判長、審判員：
四川法銀律師事務所受岳陽設計院及成都分院的委托，指派我們擔任岳陽設計院及成都分院的代理人。現發表如下代理意見：
一、被上訴人的請求已超過訴訟時效
1.《民法通則》第136條規定：拒付或延付租金的訴訟時效期間為一年。本案“候連書”承諾支付租金的時間為20xx年5月中旬。然而，被上訴人于20xx年7月才向法院提起訴訟。其請求已超過一年的訴訟時效期間。
2.被上訴人從未提交任何關于訴訟時效中止、中斷和延長的證據。
3.一審判決“審理查明”部分，沒有任何關于訴訟時效延續的事實依據;然而，在“本院認為”部分，卻直接以“原告亦向被告主張了其權利”作為“基礎事實”，認定訴訟時效連續。這里，所謂的“基礎事實”，完全是“憑空而來”的。
據此：即使上訴人與被上訴人之間存在欠付租金的關系，被上訴人的.請求也已經超過訴訟時效，喪失勝訴權。
二、上訴人與被上訴人之間沒有租賃合同關系
1.成都分院《營業執照》載明的“成立時間”為20xx年12月12日，而《機械設備租賃合同》(下稱《租賃合同》)的簽訂時間為20xx年7月5日。簽訂合同時，成都分院根本就沒有成立。絕不可能以成都分院的名義與被上訴人簽訂《租賃合同》。
2.《租賃合同》最后一條明確約定“經雙方加蓋公章后正式生效”，這屬于附生效條件的合同。因成都分院當時還沒有成立，《租賃合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附條件不成就，合同當然不生效。
3.候聯界確系岳陽設計院成都分院的負責人，但是，并不是候聯界的所有行為，都應由岳陽設計院承擔責任。只有其“在職務范圍內”的行為，才能由岳陽設計院承擔責任。
4.岳陽設計院的經營范圍是“工程設計”，租賃空壓機的用途屬于“工程施工”范疇。因此，即使候聯界有租賃空壓機的行為，也不屬于“在職務范圍內”的行為。其責任不應當由岳陽設計院承擔。
5.建設工程領域，普遍存在借用資質的現象。候聯界除在使用岳陽設計院的資質外，還借用了“四川廣安智豐建設工程有限公司”(下稱“廣安智豐公司”)的資質。而且廣安智豐公司具有“施工資質”。憑什么認定，候聯界的簽字行為就代表岳陽設計院，而不是代表“廣安智豐公司”呢?
三、上訴人與被上訴人之間沒有實際履行《租賃合同》
1.一審判決認定：上訴人與被上訴人之間實際履行合同的依據是“候連書、候穎淵是岳陽設計院的職工”。
針對這一問題，二審法官當庭詢問了被上訴人的經辦人秦光明。
法官問：“候連書是不是岳陽設計院的職工?”
秦光明答：“不知道是不是岳陽設計院的職工，只知道是候連界的親兄弟”。
被上訴人的經辦人至今都仍不知道“候連書”是否是岳陽設計院的職工。一審法院憑什么認定候連書是岳陽設計院的職工呢?
然而，被上訴人的代理人仍稱“候連書是岳陽設計院的職工”屬于是“眾所周知”的事實，想以此逃避其舉證責任。
2.《租賃合同》第6條約定：設備進出場時，要簽進出場單。被上訴人并沒有提供與上訴人之間的設備進出場單。
另外，與協議履行相關的證據，還包括已支付的部分租金、進出場拖車費、汽油費、機械手人工費、設備維修費等諸多憑證。岳陽設計院從來沒有支付過這些費用。誰支付的這些費用，誰才與被上訴人之間具有實際履行租賃合同的關系。
3.被上訴人主張：其與上訴人之間存在實際履行合同的關系。被上訴人應當承擔舉證責任。如果不能舉證，則應當承擔不利的后果。
四、涉案設備的承租人應當是“廣安智豐公司”
1.白鶴灘電站支洞配套工程(二工區)的勞務承包人是“廣安智豐公司”。這有廣安智豐公司與業主方簽訂的《勞務合同》、《民工工資保證合同》為證。《勞務合同》、《民工工資保證合同》的簽章處反映“候連書”系廣安智豐公司的委托代理人。
2.“候連書”與廣安智豐公司簽訂的《內部承包協議》，更明確了候連書借用廣安智豐公司資質承攬項目的事實。因此，“候連書”的簽字，只能是代表廣安智豐公司，而不能代表岳陽設計院。
3.一審法院僅僅因為被上訴人將設備交給了“候連書”，就以此推定“候連書”是岳陽設計院的職工。按此邏輯推理：如果被上訴人將設備交給了一審法院，那么，一審法院是否就是岳陽設計院的分支機構了呢?顯然，這種推理是十分荒謬的。
綜上所述：
1.白鶴灘電站二工區是廣安智豐公司承包的施工項目。候連書是廣安智豐公司的委托代理人和實際施工人，也是本案租賃物的實際使用人。
2.候連書及侯穎淵并非岳陽設計院或成都分院的員工。二人的簽字行為，只能代表廣安智豐公司，而不是代表岳陽設計院或成都分院，其責任也只能由廣安智豐公司承擔。
3.被上訴人的請求已超過訴訟時效期間。
此致
遂寧市中級人民法院
四川法銀律師事務所
杜正武付賢禹律師
二〇一三年一月十五日
工程設備租賃合同9
出租方：（簡稱甲方）
承租方：（簡稱乙方）
乙方因工程需要向甲方承租垂直運輸設備：施工人貨電梯。 甲乙雙方為明確設備租賃的權利及義務，經共同協商，訂立以下幾條款以便雙方共同遵守執行。
一、 設備名稱、數量及設備租賃交接地點、使用地方。
1、 設備名稱：
2、 租賃數量：
3、 租賃設備交接地點：
租賃使用地點：
4、 設備使用高度：
二、 租賃期限及日期：
1、 租賃期限自 年 月 日起至使用完畢停用為止。乙方若超期使用，可續簽補充協議，但必須提前十五天通知甲方，辦理續租手續。
2、 租賃日期：合同經雙方簽字蓋章生效后于 年 月 日安裝驗收，或安裝三天后開始計算租賃費至設備租賃結束停用為止。
三、租賃期設備的維修，保養與其它：
1、設備租賃期間維護保修工作由甲方承擔。維修一般工作必須在四小時內完成，機構換件不超過8小時，特殊故障在24小時完成，未能解決的扣除相應租賃費。
2、甲方設備進入乙方現場后，乙方有義務協助甲方保管好設備的各種附件，并由乙方提供庫房一間用于保管。若發生損壞或丟失由乙方承擔并負責賠償。
3、 租賃設備的操作人員每臺三人。（工資由乙方承擔）
4、租賃設備的操作由乙方負責，費用由乙方支付，由于操作不當發生的安全事故由乙方負責，所發生的費用由乙方承擔。由于違章指揮所發生的費用有責任方承擔。
5、甲方設備進入乙方現場后，乙方應安排好設備及各種附件保管和管理工作。
四、甲乙雙方責任
1、乙方負責設備的基礎施工，基礎必須符合設備的參數要求，滿足設備的使用性能，若因基礎問題（未按甲方提供的數據施工）所造成的一切損失由乙方負責，造成甲方設備損失由乙方承擔。如因甲方所提供的數據錯誤，所造成的損失由甲方承擔。
2、乙方不得對所租的甲方設備進行銷售、轉讓、改制、轉租、抵押或有其它任何侵害甲方的'所有權的行為。甲方有權檢查設備的完好情況，乙方應提供一切方便。
3、租賃設備的報驗費由甲方承擔。
4、租賃設備納入乙方設備管理范圍。
5、乙方提供必要的安裝場地、電源及道路暢通工作，協助甲方做好設備的垂直度、水平度的觀測，電梯附墻安裝孔由項目負責，使之符合規范要求。
6、乙方負責教育員工不要亂動設備，未經甲方許可動用設備所造成的安全事故及設備損壞由責任方負責。
7、甲方負責提供必要的食、宿便利條件。
8、甲方操作人員聽從乙方的正常工作安排管理，如甲方操作人員不聽從乙方的正常安排，乙方有權退回更換人員，并賠償相應的損失。
9、甲方租賃設備由乙方調度，人員24小時聽從乙方安排管理指揮。
10、甲乙雙方在施工前要認真勘察現場，工程項目應由甲方按乙方的要求自行編制施工安裝方案，并指定有針對性的安全技術措施，甲方必須嚴格按乙方的要求，納入乙方安全體系管理及規范管理。
五、違約責任
未經雙方同意，任何一方不得中途變更或銷除合同，違約方按經濟合同法的有關款承擔違約責任。
本合同一經簽定，對甲、乙雙方具有同等法律約束效力。未盡事宜由甲、乙雙方協商解決。
本合同一式四份，甲、乙雙方各執二份，雙方簽字蓋章生效。
甲方（蓋章）
乙方（蓋章）
甲方代表：
乙方代表：
日期： 年 月 日
日期： 年 月 日
工程設備租賃合同10
承租方：_________________（以下簡稱甲方）
出租方：_________________（以下簡稱乙方）
根據法律有關規定，按照平等互利的原則，為明確甲、乙雙方的權利義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。
第一條：工程地點、設備用途
1、工程地點：生態城項目部工地現場。
2、用途：根據施工現場作業要求。
第二條：租賃機械的名稱、規格
1、_________________挖掘機一臺。
2、進場時間：____________年____________月____________日。
第三條：機械操作人員
乙方為租賃機械配備操作手，并保證滿足甲方施工進度要求，操作人員工資由乙方承擔，甲方可安排操作人員的住宿，操作人員可在甲方員工食堂就餐，就餐費用按照甲方職工標準收取。
第四條：租賃期限
自____________年____________月____________日至甲方施工現場挖掘機工作內容結束，具體時間由甲方按照施工進度情況確定，期滿后合同終止。
第五條：甲方的權利、義務
1、甲方有權根據工程施工需要安排乙方完成工作內容，乙方應服從甲方的安排，若乙方不服從甲方的工作安排，甲方有權單方解除本租賃協議。
2、乙方在工作過程中應遵守機械操作規程和甲方的安全生產、文明施工制度，若因乙方違規操作發生事故，乙方應承擔事故后果及損失，甲方有權解除本租賃協議。
3、甲方授權現場專管人員進行機械工作時間登記，甲乙雙方必須每天核對機械使用時間，經雙方簽字確認的工作時間作為計算租賃費的`依據。
第六條：乙方的權利、義務
1、乙方應妥善保管和使用機械設備，因保管不善造成損壞、丟失以及司機操作不當給甲方造成損失的，乙方應承擔賠償責任。
2、乙方負責機械租賃期間的日常保養工作，使其保持良好狀態以保證甲方正常施工，保養發生的費用乙方自行承擔。
3、乙方遵守甲方的各項規章制度，并負責辦理機械及司機的一切保險，費用由乙方自行承擔。
4、乙方必須無償提供進程設備的安全檢驗證明及操作人員的操作資格證據。
5、乙方需授權專人在施工現場進行機械施工質量跟蹤，記錄工作時間，每天與甲方核對。
6、乙方操作人員不得謊報機械工作時間，如有發現甲方有權扣除當月機械租賃費并可單方解除本租賃協議。
第七條：其他事項
1、乙方駕駛員須服從甲方工作人員的調度指揮，對于不服從甲方指揮的，甲方有權進行每次____________—____________元以上的罰款。
2、乙方不及時履行機械設備的修繕義務，影響甲方正常施工，甲方可拒絕支付租賃費。
第八條：爭議的解決
凡因履行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，甲、乙雙方應通過友好協商解決；如果協商不能解決，應提交天津鐵路運輸法院訴訟解決。
第九條：合同生效
1、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。
2、本合同一式三份，甲方兩份，乙方一份。
3、乙方向甲方提交身份證復印件等合法證據和有效聯系方式。
承租方（甲方）：__________________出租方（乙方）：__________________
聯系方式：_________________________聯系方式：_________________________
____________年____________月____________日
工程設備租賃合同11
甲方 （承租方）：
河南省周口源達公路建設有限公司合同部制
乙方 （出租方）：
機械名稱及型號：
簽定日期：
根據《中華人民共和國合同法》，按照平等互利、自愿的原則，經雙方協商一致，就工程機械租賃有關事項達成協議，簽定本合同，雙方愿共同遵守、履行：
一、 合同標的約定
自年 月 日起，至 年 止，甲方因施工需要，承租乙方下列設備，雙方約定租金每月（大寫） ： 元（￥： ）；每月按30天計算，租期不足一個整月的，按實際天數計算，每天租金按月租金除以30計算。
二、雙方的權利和義務
1、甲方按期付給乙方租金，對機械有監督使用權，在符合合同約定或國家規定的情況下，乙方必須服從甲方人員管理、聽從安排和調配，積極配合甲方施工需要；如因不聽從甲方人員調遣，造成甲方誤工或引發質量問題，乙方應承擔相應責任；
2、甲方只負責乙方機械的燃油費用，其他各種費用由乙方自己承擔；
3、因甲方施工人員指揮不當或者其他原因造成的安全事故，由甲方承擔安全責任；因乙方人員操作不當、粗心大
意或者其他原因造成安全事故，由乙方承擔安全事故的責任；
4、乙方必須保證機械性能良好，并配備足夠的、具有相應操作資質證書的操作人員操作機械；甲方負責安排乙方人員的.食宿，生活用品自備；
5、乙方機械收工時必須停放在甲方指定位置，甲方負責乙方機械的停車安全，承擔機械被偷盜的責任；
6、合同存續期間，甲方無權把機械設備轉租第三方；乙方也不得把機械設備另租第三方；
7、甲方根據工程進展和需要，有權決定機械租賃期限、終止或續簽本本合同，但必須提前三天通知對方；
8、工程結束、租賃期滿，結清租賃費用前，乙方應向甲方提供國家正規稅務發票或由甲方代扣稅金。
三、運輸方式及費用承擔
機械進場時，甲方支付乙方單程進場運費 元，退場費用由乙方自己負擔。
四、其他約定事項
1、乙方應充分利用雨天或工程施工間隙維修、保養機械。設備的正常維修正常時間，每月累計不超過 天（含 天）,甲方照付租金，超過天，甲方不再承擔維修時間的臺班費用，因耽誤時間而引發的機械費用，從乙方租金中扣除；
2、連續下雨 天（含，計機械租賃費；超出月租賃費用中扣除；
3、每天應扣除的租金按月租金除以30天除計算；
六、合同生效方式
此合同一式二份，當事人雙方各執一份，其他未盡事宜，雙方應憑著協商的原則在國家法律、法規框架內處理。此合同雙方簽字認可后生效。
甲方（簽字）： 乙方（簽字）：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
工程設備租賃合同12
甲方：_________________
乙方：_________________
因工程需要，甲方租用乙方工程機械設備，本著公正、公平、合理的原理，經雙方友好協商，按《中華人民共和國合同法》的有關規定，達成如下協議：
一、設備型號：數量：
二、租賃期限（時間）：工程機械設備的.租賃方式為月租。甲乙雙方不得以任何理由和任何形式改變月租方式。
三、租金及支付：月租，每月租金元整（大寫：_____元）人民幣，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停產或氣候原因以致完不成工作，均由甲方自行負責，乙方租金仍按月租標準計收。
四、甲方應該安排好機械作息時間。
五、甲方在租賃乙方機械期間機械所有權歸乙方，甲方不得擅自轉租或抵押。
六、機械設備只能由乙方指定的操作工操作，其他人員不得上機操作。
七、違約責任：由違約方負責。
八、本合同未盡事宜，雙方友好協商解決。此合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字之日起生效，機械退場辦清退租手續，款項結清時，本合同自動失效。
甲方：_________________乙方：_________________
日期：_________________日期：_________________
工程設備租賃合同13
出租方：(以下簡稱甲方)
承租方： (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國經濟合同法》及有關法律、法規的規定，雙方本著平等互利的原則，以嚴守合同、信譽至上為準則，經充分協商簽訂以下合同。
第一條 甲方同意將下列表中應由乙方支付給甲方費用的租賃物資租賃給乙方使用，其租賃數量以甲方收、發貨明細表實數為準，租金計算以收、發貨明細表或出庫單、花碼單簽收時間為起止時間。
1、所租物資須按每米鋼管配一套扣件進行配套。
2、賠償費如不執行上表單價，結算時鋼管可按重慶新生機電有限公司(即二監獄)銷售價賠償，損壞扣件按市場價賠償，運費、下車費則按實際結算。
第二條 乙方所租上表物資，須向甲方提供蓋有鮮章的營業執照復印件、法人委托書(或擔保書)、受托人(或經辦人)身份證復印件，并按租賃物數量的多少向甲方繳納押金 元(大寫： )。押金不得中途抵扣租金，不計利息，辦理結算時在完清各項手續后方能退還。
第三條 租賃期限不得少于一個月，但最長不得超過乙方當時單個工程結束時間。租賃期不足一個月的按一個月(30天)計算，一個月及其以上的按實際天數計算，法定節假日除春節三天不計租金外，其余照計。
第四條 乙方每月底必須向甲方以轉賬或現金方式付清當月全部租金，不得拖欠，否則，甲方有權終止合同，收回租賃的各種物資，原租金、賠償費、上下車費，乙方應按實支付。
第五條 乙方對甲方出庫的物資應進行當場檢查驗收，凡不符質量標準的.物資應當場拒收，否則，由此而造成的大小安全事故或其它經濟損失與甲方無關。
第六條 違約責任
1、甲乙雙方違反本合同的有關規定均屬違約，違約方應按租金總額的30%支付違約金給守約方。
2、乙方應在每月底前按時支付租金，反之則從次月起每天按應付租金總額的3%向甲方支付違約金。
第七條 賠償約定
1、乙方不得私自轉借、轉租甲方物資，一經發現，其租金按原租金五倍賠償。
2、租賃物資如有丟失或損壞(如鋼管壓扁、斷裂、孔洞、反翹變形、扣件破裂、缺損以及改變原樣物資規格、尺寸等)應按本合同第一條表列物資約定賠償價格賠償或按歸還當時的市場價賠償。
3、租賃物資送還時，乙方必須按本合同第一條表列金額向甲方賠償一次性維修費(如除銹、清污、機油、防銹漆、人工費及原材料費等)。
4、乙方未還清所租物資前，不論使用與否，均視為在租，不能中斷租金，須續算至還清甲方物資或照價全額賠償其短少數量后為止。
第八條 乙方提貨或返還物資時，必須提前一天通知甲方，乙方在甲方指定的地點自提或交還，其上、下車搬運費按每噸鋼管 元，扣件 元，由乙方承擔。
第九條 其它：
第十條本合同一式二份，每份共2頁，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力，自簽訂之日起生效。更改之處需經雙方簽章認可，否則無效。本合同糾紛由雙方協商解決，直至訴訟到甲方所在地人民法院。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程設備租賃合同14
甲方(承租方)：
乙方(作業方)：
為了確保挖機在租賃過程中正常運行，經甲乙雙方就挖機租賃有關事宜進行協商，特簽訂本合同。
一、甲方的權力和義務
l、甲方承擔挖機的柴油消耗和隨機配備工作人員的食宿，以及設備的保管。
2、甲方提供作業任務。
3、甲方負責挖機作業全面管理，合理制定施工計劃。
二、乙方的權力和義務
l、提供8成新以上的挖機一臺，機械操作手兩名，確保車況正常，如因機械故障，月度內維修保養時間不得超除三天，若有超出甲方保留處罰的權力。
2、乙方自理挖機的維修配件和輔油開支，以及業務往返的差旅費用。
3、乙方應服從甲方的合理安排，真正做到安全高效，自理施工過程中自身人為造成的安全責任。
三、租賃期間作業時間規定：
租賃期間挖掘機的作業時間聽從現場安排，工地視24小時均為工作時間，作業人員保證隨叫隨到。
四、進退場費用規定
甲方租賃乙方挖掘機期限不足2個月的，進出場費用由甲方承付;達到2個月以上(含2個月)的進場費由甲方承付，乙方負責出場費用。
五、租金計算
1.合同宗旨為月度租賃，但是為更好的充分利用和管理，按天計算。用挖斗的 元/月，用破碎錘的 元/月。
2.每月按27天計算，挖斗每天為 元/天，破碎錘 元/天。
3.天的計算。
甲方沒有工作面，正常計日工，工長開據任務單。
甲方有工作面，由于乙方的原因(如機械故障)，不能作業的 ，一天內耽誤2小時以內的，不做扣除，工長出具任務單。耽誤超過2小時在5小時以內的'，扣除半天，按半天計算，工長出具任務單。如超出5小時，但又能及時工作的，有工長視工作情況而定。一天的開始從凌晨6點開始計算到次日凌晨6點。
六、租賃費用的計量與支付
1.計量。挖掘機司機每天從工長出開據任務單，每月25日前拿任務單到合同部開出結算單，然后到材料部、機械部、工區主任簽字。
2.支付。
七、安全責任及設備保管
1、甲方必須提供安全的施工環境，正確指揮施工，如乙方覺得施工環境太差，工作難度太大，作業很不安全，可停止施工，待消除不安全因素后再施工。如甲方強行施工，造成設備及人員傷亡，甲方全部承擔賠償。
2、如出現甲乙雙方事先沒有預測的事故發生，造成設備損壞和人員傷亡，甲方承擔責任。
3、屬乙方挖機手責任，造成設備損失和人員傷亡由乙方承擔責任。
4、乙方責任人員必須聽從安排，積極、主動配合甲方責任人員的指揮，優質高效完成每天的工作，并遵守甲方的作業時間和規章制度。
5、挖機在租賃中如出現被盜或人為破壞甲方負責賠償。
八、綜上所述，甲、乙雙方互相遵守，確保施工正常進行。本合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，自簽字之日起生效，每份都具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程設備租賃合同15
甲方：_________（以下簡稱：出租方）
乙方：_________（以下簡稱：承租方）
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確設備租費雙方的權利和義務，經雙方協商，待訂立本合同，以便共同遵守：
第一條 設備名稱、型號、規格及數量：____________________。
第二條 租賃期限
_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。合同期滿如需要繼續租用，應在本合同期滿前十五日內，重新簽訂合同或辦理續租手續，否則出租方有權將設備另行安排。
第三條 工程項目，工作內容和施工地點
3.1.工程項目：_________
3.2.工作內容：_________
3.3.施工地點：_________
第四條 租賃方式及所有權
4.1.租賃方式：本設備的租賃由出租方配備操作人員。負責設備的操作和維護保養工作。
4.2.租賃設備的所有權：合同附件所列租賃設備的所有權屬于出租方，承租方對租賃機械只享有租賃期間的使用權，沒有設備的所有權。
4.3.未經出租方同意，承租方不得在設備上隨意增加或減少部件，也不得以任何理由對設備進行抵押，否則由此造成的全部后果由承租方承擔。
第五條 租賃價格計費時間及租費的簽認
5。1.租賃價格：本設備按每月_________元（大寫：_________）收取租賃費，以后使用時間，按三十個日歷天數計算壹個月租費，最后使用時間，不足整月部分按每日歷天_________元收取租賃費。
5。2。租賃計費起止時間
5。2。1。_________年_________月_________日為本次設備租賃的計費開始時間，如果設備到達工地后承租方仍不開工，租賃時間照常計算
5。2。2。在機械租賃期間，因承租方原因或自然原因造成的機械停工，也按日歷天數照常計算，承租方未按合同規定期限預付租費而停機，也按日歷天數照常計算機械租賃計費時間。
5。2。3。機械退租時，承租方必須向出租方發出書面通知，出租方接到書面通知并認可的退租日期為本次的計費結束時間。
5。3。運轉時間及租費有簽認：機械到達工地之日屬出租方原因若不能發電施工不作計費，承租方必須辦理到達日期的簽收手續。租賃計費時間開始后，雙方每月簽認一次機械租賃費。最后一次為退租之日。
5。4。機械的進退場費：機械的進出場運輸由出租方負責辦理，承租方協助裝卸車。機械的進出場費全部由承租方承擔。
第六條 付款方式
6。1。設備發運之前，承租方須先預付給出租方一個月的租費_________（大寫_________元整）及設備返程運費_________（大寫_________）共計_________。
6。2。以后按每月預付一次租費，每次要在上次預付租金所能租用機械到期前五日預付下一個月租費。
第七條 雙方義務和責任
7。1。出租方的義務和責任
7。1。1。密切配合承租方的施工生產，滿足承租方施工要求。服從承租方施工人員的施工安排，但有權拒絕承租方的違章指揮。
7。1。2。負責配備設備操作，維護人員，負責設備的操作，日常維護保養和故障的處理，確保機械技術狀態完好。如因故障造成單次連續停機超過三天以上，則超過的天數不收臺班費。
7。1。3。負責操作人員的工資及設備維修配件
7。1。4。與承租方共同辦理機械設備的租費簽認工作。
7。2。承租方的義務和責任
7。2。1。負責工作期間租賃機械和操作司機的安全，嚴禁違章指揮，如違章指揮造成機械化和人員的損傷，承租方承擔一切責任損失。
7。2。2。免費提供出租方操作司機的`食宿。承擔司機加班費及施工補助。
7。2。3。負責租賃設備的進場簽認及每月租費的簽認工作，負責租費的及時支付。
7。2。4。負責租賃期間設備保護及看守，確保發電機安全。
7。2。5。提供合格的燃油及潤滑油。因燃油不合格，司機有權不加油，造成的停機損失由承租方承擔。
7。2。6。租賃期間，如出租方購買零配件及材料，承租方應提供交通方便，所需資金在承租方掛支，在租費中抵扣。
7。2。7。負責租賃機械進出場運費，負責運輸安全，承擔運輸費用及保險費。
第八條 租賃機械的毀損和滅失
8。1。承租方承擔在租賃期內發生的承租方責任租賃機械的毀損（正常損耗不在此內）和滅失的風險。由不可抗力的原因不能履行合同或造成損失時雙方根實際情況協商解決。
8。2。在租賃機械發生毀損和滅失時，承租方應立即通知出租方，出租方有權選擇下列方式之一，由承租方負責處理并承擔其一切費用。
8。2。1。將租賃機械復原或修理至完全能正常使用的狀態。
8。2。2。更換與租賃機械同等型號，性能的部件或配件使其能正常使用。
8。2。3。當租賃機械毀損功滅失至無法修理的程度時，承租方應按合同附件一之規定的損失賠償金額，賠償出租方。
第九條 違約責任
9。1。承租方延遲支付設備進場費或者延遲預付機械租費時，出租方設備將延遲進場功停機。
9。2。未經對方書面同意，任何一方不得中途變更或解除合同，任何一方違反本合同約定，都應向對方償付本合同總租金20%的違約金。
9。3。承租方如不按期支付租費或違反本合同的任何條款時，出租方有權采取下列措施：
9。3。1。要求承租方及時付清租費和其他費用，并要求承租方賠償出租方的損失。
9。3。2。終止本合同，收回租賃設備，并要求承租方賠償出租方的一切損失。
第十條 本合同的附件
本合同的附件是本合同不可分割的組成部分，與本合同正文具有同等法律效力。本合同附件包括租賃合同附件一，租賃機械發運及到達簽認收據，雙方簽認的機械租賃費。及雙方通過協商做出的補充規定。
第十一條 爭議解決
本合同如發生爭議，當事人雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方均可請業務主管機關調解，也可向人民法院起訴。
第十二條 本合同簽字，蓋章生效，合同一式四份，雙方各持二份。
出租方（蓋章）：_________ 承租方（蓋章）：_________
負責人（簽字）：_________ 負責人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【工程設備租賃合同】相關文章：
【推薦】工程設備租賃合同10-08
工程設備租賃合同【薦】10-08
【精】工程設備租賃合同10-09
工程設備租賃合同【熱】11-06
【薦】工程設備租賃合同11-11
【熱門】工程設備租賃合同08-19
工程設備租賃合同【熱門】07-19
【熱】工程設備租賃合同06-23
工程設備租賃合同【精】07-30
工程設備租賃合同【推薦】11-15