工程設備租賃合同

時間：2024-07-30 13:57:56 租賃合同我要投稿

工程設備租賃合同【精】

　　隨著人們法律意識的建立，很多場合都離不了合同，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？以下是小編精心整理的工程設備租賃合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

工程設備租賃合同【精】

工程設備租賃合同1

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　因工程需要，甲方租用乙方工程機械設備，本著公正、公平、合理的.原理，經雙方友好協商，按《中華人民共和國合同法》的有關規定，達成如下協議：

　　一、設備型號：數量：

　　二、租賃期限（時間）：工程機械設備的租賃方式為月租。甲乙雙方不得以任何理由和任何形式改變月租方式。

　　三、租金及支付：月租，每月租金元整（大寫：_____元）人民幣，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停產或氣候原因以致完不成工作，均由甲方自行負責，乙方租金仍按月租標準計收。

　　四、甲方應該安排好機械作息時間。

　　五、甲方在租賃乙方機械期間機械所有權歸乙方，甲方不得擅自轉租或抵押。

　　六、機械設備只能由乙方指定的操作工操作，其他人員不得上機操作。

　　七、違約責任：由違約方負責。

　　八、本合同未盡事宜，雙方友好協商解決。此合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字之日起生效，機械退場辦清退租手續，款項結清時，本合同自動失效。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　日期：_________________日期：_________________

工程設備租賃合同2

　　承租方：_________________（以下簡稱甲方）

　　出租方：_________________（以下簡稱乙方）

　　根據法律有關規定，按照平等互利的原則，為明確甲、乙雙方的權利義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條：工程地點、設備用途

　　1、工程地點：生態城項目部工地現場。

　　2、用途：根據施工現場作業要求。

　　第二條：租賃機械的名稱、規格

　　1、_________________挖掘機一臺。

　　2、進場時間：____________年____________月____________日。

　　第三條：機械操作人員

　　乙方為租賃機械配備操作手，并保證滿足甲方施工進度要求，操作人員工資由乙方承擔，甲方可安排操作人員的住宿，操作人員可在甲方員工食堂就餐，就餐費用按照甲方職工標準收取。

　　第四條：租賃期限

　　自____________年____________月____________日至甲方施工現場挖掘機工作內容結束，具體時間由甲方按照施工進度情況確定，期滿后合同終止。

　　第五條：甲方的權利、義務

　　1、甲方有權根據工程施工需要安排乙方完成工作內容，乙方應服從甲方的安排，若乙方不服從甲方的工作安排，甲方有權單方解除本租賃協議。

　　2、乙方在工作過程中應遵守機械操作規程和甲方的安全生產、文明施工制度，若因乙方違規操作發生事故，乙方應承擔事故后果及損失，甲方有權解除本租賃協議。

　　3、甲方授權現場專管人員進行機械工作時間登記，甲乙雙方必須每天核對機械使用時間，經雙方簽字確認的工作時間作為計算租賃費的依據。

　　第六條：乙方的權利、義務

　　1、乙方應妥善保管和使用機械設備，因保管不善造成損壞、丟失以及司機操作不當給甲方造成損失的，乙方應承擔賠償責任。

　　2、乙方負責機械租賃期間的日常保養工作，使其保持良好狀態以保證甲方正常施工，保養發生的費用乙方自行承擔。

　　3、乙方遵守甲方的各項規章制度，并負責辦理機械及司機的.一切保險，費用由乙方自行承擔。

　　4、乙方必須無償提供進程設備的安全檢驗證明及操作人員的操作資格證據。

　　5、乙方需授權專人在施工現場進行機械施工質量跟蹤，記錄工作時間，每天與甲方核對。

　　6、乙方操作人員不得謊報機械工作時間，如有發現甲方有權扣除當月機械租賃費并可單方解除本租賃協議。

　　第七條：其他事項

　　1、乙方駕駛員須服從甲方工作人員的調度指揮，對于不服從甲方指揮的，甲方有權進行每次____________—____________元以上的罰款。

　　2、乙方不及時履行機械設備的修繕義務，影響甲方正常施工，甲方可拒絕支付租賃費。

　　第八條：爭議的解決

　　凡因履行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，甲、乙雙方應通過友好協商解決；如果協商不能解決，應提交天津鐵路運輸法院訴訟解決。

　　第九條：合同生效

　　1、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。

　　2、本合同一式三份，甲方兩份，乙方一份。

　　3、乙方向甲方提交身份證復印件等合法證據和有效聯系方式。

　　承租方（甲方）：__________________出租方（乙方）：__________________

　　聯系方式：_________________________聯系方式：_________________________

　　____________年____________月____________日

工程設備租賃合同3

　　承租方（簡稱甲方）：

　　出租方（簡稱乙方）：

　　因工程需要，甲方租用乙方工程機械設備，本著公正、公平、合理的原理，經雙方友好協商，按《中華人民共和國合同法》的有關規定，達成如下協議：

　　一、設備：

　　數量：壹臺，機械使用地點：

　　二、租賃期限（時間）：自__年__月__日起至__年__月__日止。工程機械設備的租賃以月租的方式出現。甲方不得以任何理由和任何形式改變月租方式。

　　三、租金及支付：月租，每月租金__元整（大寫：__元）人民幣，__工作時間為240小時/月，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停產或氣候原因以致完不成工作，均由甲方自行負責，乙方租金仍按月租標準計收，甲方應保證乙方按月累計2天的維修時間，超出2天以上部分甲方則可扣除超出天數的租金。若月度使用不足240小時，仍按一個月租金計算支付。超出小時則按__元/小時進行結算。

　　四、甲方應該安排好機械作息時間，師傅一天工作9小時，超出9小時則補助司機加班費，每小時__元。

　　五、甲方不能按約定時間支付租金，乙方有權停機。停機期間視為設備正常工作，租金照收。甲方必須在月工作時間完成后10日內支付租金。

　　六、甲方無償提供設備使用的'燃料（柴油）和設備操作機手的食宿，甲方在租賃乙方機械期間機械所有權歸乙方，甲方不得擅自轉租或抵押。

　　七、機械設備只能由乙方指定的操作工操作，其他人員不得上機操作。所租機械退場時一次結清。

　　八、違約責任：由違約方負責。

　　九、本合同未盡事宜，雙方友好協商解決。此合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字之日起生效，機械退場辦清退租手續，款項結清時，本合同自動失效。

　　甲方：_

　　乙方：

　　單位名稱（簽章）：__

　　單位名稱（簽章）：

　　聯系電話：__

　　聯系電話：

　　身份證號：__

　　身份證號：

　　合同簽定地：

　　簽訂時間：年__月__日

工程設備租賃合同4

　　承租方（簡稱甲方）：

　　出租方（簡稱乙方）：

　　一、設備型號：數量：

　　二、租賃期限（時間）：工程機械設備的租賃方式為月租。甲乙雙方不得以任何理由和任何形式改變月租方式。

　　三、租金及支付：月租，每月租金元整（大寫：_____元）幣，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停產或氣候原因以致完不成工作，均由甲方自行負責，乙方租金仍按月租標準計收。

　　四、甲方應該安排好機械作息時間。

　　五、甲方在租賃乙方機械期間機械所有權歸乙方，甲方不得擅自轉租或抵押。

　　六、機械設備只能由乙方指定的操作工操作，其他人員不得上機操作。

　　七、違約責任：由違約方負責。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程設備租賃合同5

　　出租方：(以下簡稱甲方)

　　承租方： (以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》及有關法律、法規規定，雙方本著平等互利原則，以嚴守合同、信譽至上為準則，經充分協商簽訂以下合同。

　　第一條甲方同意將下列表中應由乙方支付給甲方費用租賃物資租賃給乙方使用，其租賃數量以甲方收、發貨明細表實數為準，租金計算以收、發貨明細表或出庫單、花碼單簽收時間為起止時間。

　　1、所租物資須按每米鋼管配一套扣件進行配套。

　　2、賠償費如不執行上表單價，結算時鋼管可按重慶新生機電有限公司(即二監獄)銷售價賠償，損壞扣件按市場價賠償，運費、下車費則按實際結算。

　　第二條乙方所租上表物資，須向甲方提供蓋有鮮章營業執照復印件、法人委托書(或擔保書)、受托人(或經辦人)身份證復印件，并按租賃物數量多少向甲方繳納押金元(大寫： )。押金不得中途抵扣租金，不計利息，辦理結算時在完清各項手續后方能退還。

　　第三條租賃期限不得少于一個月，但最長不得超過乙方當時單個工程結束時間。租賃期不足一個月按一個月(30天)計算，一個月及其以上按實際天數計算，法定節假日除春節三天不計租金外，其余照計。

　　第四條乙方每月底必須向甲方以轉賬或現金方式付清當月全部租金，不得拖欠，否則，甲方有權終止合同，收回租賃各種物資，原租金、賠償費、上下車費，乙方應按實支付。

　　第五條乙方對甲方出庫物資應進行當場檢查驗收，凡不符質量標準物資應當場拒收，否則，由此而造成大小安全事故或其它經濟損失與甲方無關。

　　第六條違約責任

　　1、甲乙雙方違反本合同有關規定均屬違約，違約方應按租金總額30%支付違約金給守約方。

　　2、乙方應在每月底前按時支付租金，反之則從次月起每天按應付租金總額3%向甲方支付違約金。

　　第七條賠償約定

　　1、乙方不得私自轉借、轉租甲方物資，一經發現，其租金按原租金五倍賠償。

　　2、租賃物資如有丟失或損壞(如鋼管壓扁、斷裂、孔洞、反翹變形、扣件破裂、缺損以及改變原樣物資規格、尺寸等)應按本合同第一條表列物資約定賠償價格賠償或按歸還當時市場價賠償。

　　3、租賃物資送還時，乙方必須按本合同第一條表列金額向甲方賠償一次性維修費(如除銹、清污、機油、防銹漆、人工費及原材料費等)。

　　4、乙方未還清所租物資前，不論使用與否，均視為在租，不能中斷租金，須續算至還清甲方物資或照價全額賠償其短少數量后為止。

　　第八條乙方提貨或返還物資時，必須提前一天通知甲方，乙方在甲方指定地點自提或交還，其上、下車搬運費按每噸鋼管元，扣件元，由乙方承擔。

　　第九條其它：

　　第十條本合同一式二份，每份共2頁，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力，自簽訂之日起生效。更改之處需經雙方簽章認可，否則無效。本合同糾紛由雙方協商解決，直至訴訟到甲方所在地人民法院。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程設備租賃合同6

　　承租方（簡稱甲方）：

　　出租方（簡稱乙方）：

　　一、設備型號：數量：

　　二、租賃期限（時間）：工程機械設備的.租賃方式為月租。甲乙雙方不得以任何理由和任何形式改變月租方式。

　　四、甲方應該安排好機械作息時間。

　　五、甲方在租賃乙方機械期間機械所有權歸乙方，甲方不得擅自轉租或抵押。

　　六、機械設備只能由乙方指定的操作工操作，其他人員不得上機操作。

　　七、違約責任：由違約方負責。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

工程設備租賃合同7

　　承租方：_________________有限公司（以下簡稱甲方）

　　法定代表人：_____________________

　　統一社會信用代碼：_______________

　　通訊地址：_______________________

　　聯系方式：_______________________

　　銀行戶頭：_______________________

　　銀行卡號：_______________________

　　出租方：__________________有限公司（以下簡稱乙方）

　　法定代表人：_____________________

　　統一社會信用代碼：_______________

　　通訊地址：_______________________

　　聯系方式：_______________________

　　簽訂地點：_______________________

　　機械名稱及型號：_________________

　　簽定日期：______年_____月_____日

　　根據《中華人民共和國合同法》，按照平等互利、自愿的原則，經雙方協商一致，就工程機械租賃有關事項達成協議，簽定本合同，雙方愿共同遵守、履行：

　　一、合同標的約定

　　自________年__________月__________日起，至__________年______月________日止，甲方因施工需要，承租乙方下列設備，雙方約定租金每月（大寫）：______________________元（￥：________）；每月按30天計算，租期不足一個整月的，按實際天數計算，每天租金按月租金除以30計算。

　　表格：設備名稱型號數量約定租金設備狀況

　　設備名稱規格型號數量租金設備（_元/每件）備注

　　二、雙方的權利和義務

　　1、甲方按期付給乙方租金，對機械有監督使用權，在符合合同約定或國家規定的情況下，乙方必須服從甲方人員管理、聽從安排和調配，積極配合甲方施工需要；如因不聽從甲方人員調遣，造成甲方誤工或引發質量問題，乙方應承擔相應責任；

　　2、甲方只負責乙方機械的燃油費用，其他各種費用由乙方自己承擔；

　　3、因甲方施工人員指揮不當或者其他原因造成的安全事故，由甲方承擔安全責任；因乙方人員操作不當、粗心大意或者其他原因造成安全事故，由乙方承擔安全事故的責任；

　　4、乙方必須保證機械性能良好，并配備足夠的、具有相應操作資質證書的操作人員操作機械；甲方負責安排乙方人員的食宿，生活用品自備；

　　5、乙方機械收工時必須停放在甲方指定位置，甲方負責乙方機械的停車安全，承擔機械被偷盜的責任；

　　6、合同存續期間，甲方無權把機械設備轉租第三方；乙方也不得把機械設備另租第三方；

　　7、甲方根據工程進展和需要，有權決定機械租賃期限、終止或續簽本本合同，但必須提前三天通知對方；

　　8、工程結束、租賃期滿，結清租賃費用前，乙方應向甲方提供國家正規稅務發票或由甲方代扣稅金。

　　三、運輸方式及費用承擔

　　機械進場時，甲方支付乙方單程進場運費______________元，退場費用由乙方自己負擔。

　　四、其他約定事項

　　1、乙方應充分利用雨天或工程施工間隙維修、保養機械。設備的'正常維修正常時間，每月累計不超過__________天（含________天），甲方照付租金，超過____________天，甲方不再承擔維修時間的臺班費用，因耽誤時間而引發的機械費用，從乙方租金中扣除；

　　2、連續下雨________天（含______天），計機械租賃費；超出______天，不能正常使用機械的，不再計算租賃費用，從當月租賃費用中扣除；

　　3、每天應扣除的租金按月租金除以30天除計算；

　　4、其他事項：______________________________________________

　　五、違約責任

　　1、承租方延遲支付設備進場費或者延遲預付機械租費時，出租方設備將延遲進場功停機。

　　2、未經對方書面同意，任何一方不得中途變更或解除合同，任何一方違反本合同約定，都應向對方償付本合同總租金20%的違約金。

　　3、承租方如不按期支付租費或違反本合同的任何條款時，出租方有權采取下列措施：

　　（1）要求承租方及時付清租費和其他費用，并要求承租方賠償出租方的損失。

　　（2）終止本合同，收回租賃設備，并要求承租方賠償出租方的一切損失。

　　六、合同生效方式

　　此合同一式二份，當事人雙方各執一份，其他未盡事宜，雙方應憑著協商的原則在國家法律、法規框架內處理。此合同雙方簽字認可后生效。

　　出租方（公章）：__________________承租方（公章）：__________________

　　法定代表人（簽章）：_____________法定代表人（簽章）：_____________

　　________年______月______日________年______月______日

工程設備租賃合同8

　　承租方(以下簡稱甲方)：

　　出租方(以下簡稱乙方)：

　　甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》有關規定，按照平等互利的原則，經過雙方協商一致，特簽訂本合同。

　　一、設備名稱、數量及規格型號：

　　二、設備使用點：。

　　三、租賃時間：租賃期限暫定個月(含節假日)，設備起用和停用時間雙方議定為：租賃設備乙方安裝調試完畢并向安監站報驗獲得《使用登記牌》，且持證人員到位后為起租日(當日開始連續計算租金，由甲方簽字后認可)。租金連續計算至合同履行完畢。春節期間乙方可以報停，報停時間不得超過20日。如甲方停用乙方設備，通知乙方設備出場之日起為止租日。

　　四、租賃價格及付款方式：

　　1、設備租賃費每月，不足月按天折算，租賃期間租金每30天結算一次，月結月清。

　　2、設備進退場、安裝、檢測、日常保養、維修和拆卸均由乙方負責。全部費用監站報驗獲得《使用登記牌》時一次付清。

　　3、設備操作工由乙方負責安排，工資含在租賃費內，保證操作工持證上崗，按操作規程安全操作，工作時間滿足甲方工程施工需要(上午6：30-11：30，下午13：00-18：00)。

　　五、所有權及使用權

　　1、設備在租賃期內，所有權屬乙方，甲方享有使用權，但不得轉讓，轉借或作為財產抵押。未經乙方同意，亦不得在設備上增加或拆除任何部件和遷移安裝地點。乙方有權檢查設備的使用和完好情況，甲方應提供一切方便。

　　2、設備應購買保險，費用由乙方負責，乙方應嚴格按照升降機安全操作規程操作，并負責設備的日常維修和保養、檢測，日常維修、保養、檢測應選擇在雨天且不影響甲方施工。

　　六、雙方的權利和義務：

　　1、甲方的權利和義務：

　　1.1甲方負責施工升降機混凝土基礎，乙方負責預埋件的預埋，技術質量符合乙方提供的圖紙要求，并向乙方提供相關資料。

　　1.2有權要求乙方根據工程進度及時做好升節安裝工作以滿足工程進度要求(升節、附墻必須提前三個工作日通知乙方)，但每次加節高度不得低于18米。甲方負責安排附墻架所需安全走臺的搭建與拆除。

　　1.3施工升降機到工地后，如無法一次性安裝到位，甲方必須將標準節、附墻架及配件妥善保管在塔機作業區內，以便下次順利安裝。

　　1.4維護施工場所正常秩序，保證乙方人員、設備安全，承擔甲方原因造成的安全和機損事故責任及相應的經濟損失。

　　1.5設備操作司機由乙方負責配備，操作人員必須持證上崗，遵守設備安全操作規程，甲方不得強令操作人員違章作業，并要求相關專業技術人員每天下班后停機對設備進行檢查保養。

　　1.6負責提供施工升降機專用電箱和設備正常運轉所需電源及容量并接至電控箱內。租賃期間所耗電費由甲方承擔。

　　1.7負責乙方進出場的場地、道路的平整并為設備進出場提供必要條件，施工升降機安裝、拆除退場時指派一名有經驗人員協調有關事項。

　　1.8施工升降機退場時，必須將施工升降機的相關資料退還給乙方，不得扣留。

　　2、乙方的權利和義務：

　　2.1提供符合國家標準，市安監站規定質量可靠的施工升降機。由乙方安排操作人員并持證上崗。

　　2.2向甲方提供施工升降機基礎施工圖紙及相關資料，參與施工升降機基礎定位及基礎完成之后的驗收工作。

　　2.3負責施工升降機的安裝、附墻與拆卸專項施工方案的`編制、審核。

　　2.4負責該施工升降機的安裝、頂升、附墻及拆卸工作。

　　2.5設備在租賃期間的所有權屬于乙方。

　　2.6甲方違約欠款，乙方有權停機，有權提前拆除租賃設備，并向甲方追索相關經濟損失。

　　2.7乙方應在下班后或雨天，且不影響甲方正常施工時對設備進行日常維修、保養、檢測等，當設備出現突發故障時必須及時派人修理，排故時間不超過 2個小時。每次故障維修影響甲方施工超過2個小時的，扣除當天租賃費。

　　八、違約責任：

　　1、雙方應嚴格履行合同條款，否則違約方必須承擔違約所造成的全部經濟損失。

　　2、甲方必須嚴格按合同規定的時間、金額向乙方支付各種費用，否則乙方有權每日按應收金額千分之三向甲方收滯納金。

　　九、其它約定：

　　1、本合同管轄地為乙方所在地。

　　2、設備及操作人員均由乙方提供，若發生任何安全責任事故，均由乙方承擔，甲方不承擔任何連帶責任。

　　3、本合同未盡事宜，雙方協調一致后另補充規定，其補充規定與本合同具有同等效力。

　　十、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份，自雙方簽字或蓋章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程設備租賃合同9

　　出租方：(以下簡稱甲方)

　　承租方： (以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》及有關法律、法規的規定，雙方本著平等互利的原則，以嚴守合同、信譽至上為準則，經充分協商簽訂以下合同。

　　第一條甲方同意將下列表中應由乙方支付給甲方費用的租賃物資租賃給乙方使用，其租賃數量以甲方收、發貨明細表實數為準，租金計算以收、發貨明細表或出庫單、花碼單簽收時間為起止時間。

　　1、所租物資須按每米鋼管配一套扣件進行配套。

　　2、賠償費如不執行上表單價，結算時鋼管可按重慶新生機電有限公司(即二監獄)銷售價賠償，損壞扣件按市場價賠償，運費、下車費則按實際結算。

　　第二條乙方所租上表物資，須向甲方提供蓋有鮮章的營業執照復印件、法人委托書(或擔保書)、受托人(或經辦人)身份證復印件，并按租賃物數量的多少向甲方繳納押金元(大寫： )。押金不得中途抵扣租金，不計利息，辦理結算時在完清各項手續后方能退還。

　　第三條租賃期限不得少于一個月，但最長不得超過乙方當時單個工程結束時間。租賃期不足一個月的按一個月(30天)計算，一個月及其以上的按實際天數計算，法定節假日除春節三天不計租金外，其余照計。

　　第四條乙方每月底必須向甲方以轉賬或現金方式付清當月全部租金，不得拖欠，否則，甲方有權終止合同，收回租賃的各種物資，原租金、賠償費、上下車費，乙方應按實支付。

　　第五條乙方對甲方出庫的物資應進行當場檢查驗收，凡不符質量標準的'物資應當場拒收，否則，由此而造成的大小安全事故或其它經濟損失與甲方無關。

　　第六條違約責任

　　1、甲乙雙方違反本合同的有關規定均屬違約，違約方應按租金總額的30%支付違約金給守約方。

　　2、乙方應在每月底前按時支付租金，反之則從次月起每天按應付租金總額的3%向甲方支付違約金。

　　第七條賠償約定

　　1、乙方不得私自轉借、轉租甲方物資，一經發現，其租金按原租金五倍賠償。

　　2、租賃物資如有丟失或損壞(如鋼管壓扁、斷裂、孔洞、反翹變形、扣件破裂、缺損以及改變原樣物資規格、尺寸等)應按本合同第一條表列物資約定賠償價格賠償或按歸還當時的市場價賠償。

　　3、租賃物資送還時，乙方必須按本合同第一條表列金額向甲方賠償一次性維修費(如除銹、清污、機油、防銹漆、人工費及原材料費等)。

　　4、乙方未還清所租物資前，不論使用與否，均視為在租，不能中斷租金，須續算至還清甲方物資或照價全額賠償其短少數量后為止。

　　第八條乙方提貨或返還物資時，必須提前一天通知甲方，乙方在甲方指定的地點自提或交還，其上、下車搬運費按每噸鋼管元，扣件元，由乙方承擔。

　　第九條其它：

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程設備租賃合同10

　　甲方：_________（以下簡稱：出租方）

　　乙方：_________（以下簡稱：承租方）

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確設備租費雙方的權利和義務，經雙方協商，待訂立本合同，以便共同遵守：

　　第一條　設備名稱、型號、規格及數量：____________________。

　　第二條　租賃期限

　　_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。合同期滿如需要繼續租用，應在本合同期滿前十五日內，重新簽訂合同或辦理續租手續，否則出租方有權將設備另行安排。

　　第三條　工程項目，工作內容和施工地點

　　3.1.工程項目：_________

　　3.2.工作內容：_________

　　3.3.施工地點：_________

　　第四條　租賃方式及所有權

　　4.1.租賃方式：本設備的租賃由出租方配備操作人員。負責設備的操作和維護保養工作。

　　4.2.租賃設備的所有權：合同附件所列租賃設備的所有權屬于出租方，承租方對租賃機械只享有租賃期間的使用權，沒有設備的所有權。

　　4.3.未經出租方同意，承租方不得在設備上隨意增加或減少部件，也不得以任何理由對設備進行抵押，否則由此造成的全部后果由承租方承擔。

　　第五條　租賃價格計費時間及租費的簽認

　　5。1.租賃價格：本設備按每月_________元（大寫：_________）收取租賃費，以后使用時間，按三十個日歷天數計算壹個月租費，最后使用時間，不足整月部分按每日歷天_________元收取租賃費。

　　5。2。租賃計費起止時間

　　5。2。1。_________年_________月_________日為本次設備租賃的計費開始時間，如果設備到達工地后承租方仍不開工，租賃時間照常計算

　　5。2。2。在機械租賃期間，因承租方原因或自然原因造成的機械停工，也按日歷天數照常計算，承租方未按合同規定期限預付租費而停機，也按日歷天數照常計算機械租賃計費時間。

　　5。2。3。機械退租時，承租方必須向出租方發出書面通知，出租方接到書面通知并認可的退租日期為本次的計費結束時間。

　　5。3。運轉時間及租費有簽認：機械到達工地之日屬出租方原因若不能發電施工不作計費，承租方必須辦理到達日期的簽收手續。租賃計費時間開始后，雙方每月簽認一次機械租賃費。最后一次為退租之日。

　　5。4。機械的進退場費：機械的進出場運輸由出租方負責辦理，承租方協助裝卸車。機械的`進出場費全部由承租方承擔。

　　第六條　付款方式

　　6。1。設備發運之前，承租方須先預付給出租方一個月的租費_________（大寫_________元整）及設備返程運費_________（大寫_________）共計_________。

　　6。2。以后按每月預付一次租費，每次要在上次預付租金所能租用機械到期前五日預付下一個月租費。

　　第七條　雙方義務和責任

　　7。1。出租方的義務和責任

　　7。1。1。密切配合承租方的施工生產，滿足承租方施工要求。服從承租方施工人員的施工安排，但有權拒絕承租方的違章指揮。

　　7。1。2。負責配備設備操作，維護人員，負責設備的操作，日常維護保養和故障的處理，確保機械技術狀態完好。如因故障造成單次連續停機超過三天以上，則超過的天數不收臺班費。

　　7。1。3。負責操作人員的工資及設備維修配件

　　7。1。4。與承租方共同辦理機械設備的租費簽認工作。

　　7。2。承租方的義務和責任

　　7。2。1。負責工作期間租賃機械和操作司機的安全，嚴禁違章指揮，如違章指揮造成機械化和人員的損傷，承租方承擔一切責任損失。

　　7。2。2。免費提供出租方操作司機的食宿。承擔司機加班費及施工補助。

　　7。2。3。負責租賃設備的進場簽認及每月租費的簽認工作，負責租費的及時支付。

　　7。2。4。負責租賃期間設備保護及看守，確保發電機安全。

　　7。2。5。提供合格的燃油及潤滑油。因燃油不合格，司機有權不加油，造成的停機損失由承租方承擔。

　　7。2。6。租賃期間，如出租方購買零配件及材料，承租方應提供交通方便，所需資金在承租方掛支，在租費中抵扣。

　　7。2。7。負責租賃機械進出場運費，負責運輸安全，承擔運輸費用及保險費。

　　第八條　租賃機械的毀損和滅失

　　8。1。承租方承擔在租賃期內發生的承租方責任租賃機械的毀損（正常損耗不在此內）和滅失的風險。由不可抗力的原因不能履行合同或造成損失時雙方根實際情況協商解決。

　　8。2。在租賃機械發生毀損和滅失時，承租方應立即通知出租方，出租方有權選擇下列方式之一，由承租方負責處理并承擔其一切費用。

　　8。2。1。將租賃機械復原或修理至完全能正常使用的狀態。

　　8。2。2。更換與租賃機械同等型號，性能的部件或配件使其能正常使用。

　　8。2。3。當租賃機械毀損功滅失至無法修理的程度時，承租方應按合同附件一之規定的損失賠償金額，賠償出租方。

　　第九條　違約責任

　　9。1。承租方延遲支付設備進場費或者延遲預付機械租費時，出租方設備將延遲進場功停機。

　　9。2。未經對方書面同意，任何一方不得中途變更或解除合同，任何一方違反本合同約定，都應向對方償付本合同總租金20%的違約金。

　　9。3。承租方如不按期支付租費或違反本合同的任何條款時，出租方有權采取下列措施：

　　9。3。1。要求承租方及時付清租費和其他費用，并要求承租方賠償出租方的損失。

　　9。3。2。終止本合同，收回租賃設備，并要求承租方賠償出租方的一切損失。

　　第十條　本合同的附件

　　本合同的附件是本合同不可分割的組成部分，與本合同正文具有同等法律效力。本合同附件包括租賃合同附件一，租賃機械發運及到達簽認收據，雙方簽認的機械租賃費。及雙方通過協商做出的補充規定。

　　第十一條　爭議解決

　　本合同如發生爭議，當事人雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方均可請業務主管機關調解，也可向人民法院起訴。

　　第十二條　本合同簽字，蓋章生效，合同一式四份，雙方各持二份。

　　出租方（蓋章）：_________　　　　　承租方（蓋章）：_________

　　負責人（簽字）：_________　　　　　負責人（簽字）：_________

　　_________年____月____日　　　　　　_________年____月____日

工程設備租賃合同11

　　承租方： (以下簡稱甲方)

　　出租方： (以下簡稱乙方)

　　一、甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，按在照平等互利的原則，經過雙方協商，就甲方向已方承租設備特簽定此合同。

　　二、設備使用地點及工程項目

　　G320湘潭繞城線一期及白云路工程

　　三、設備的所有權和使用權

　　1、已方擁有租賃設備的所有權。

　　2、甲方僅在租賃期內本合同規定的范圍內擁有該租賃設備的使用權。

　　四、租賃期限及租金結算方式

　　1、租期自20xx年9月5號至工程完工止。

　　2、設備租賃費按小時計算：300元/小時，油料由已方自負。租賃費每月一結，結算后一個星期內結清。

　　五、租賃設備的使用、維修、保養

　　1、設備在租賃期間由甲方使用，已方應做好設備的日常保養、維修，使設備保持良好的狀態，維修費用由甲方承擔，維修保養如需甲方協助，甲方應盡量配合。

　　2、設備操作機手每天24小時值班。

　　六、已方的義務

　　1、為甲方提供性能良好的設備，及設備合格證等資料。

　　2、配備一名具備操作證的操作手(工資由已方自負)。

　　3、進入甲方工地后，已方機手應服從甲方施工現場管理人員的調度和指揮，并遵守甲方施工現場的規章制度，如不服從，甲方有權責令其改正或清除退場。

　　4、已方機手在施工現場，不服從施工人員安排擅自違章操作，由已方承擔責任。

　　5、在施工場內由機手操作失誤造成的.一切安全事故由已方全部負責。

　　七、甲方的義務

　　1、負責提供已方機手的食宿，免費提供床位和住宿場地，餐費由乙方承擔。

　　2、甲方不得強迫已方機手違章或超負荷作業。

　　3、租賃期間，設備在工地停放安全由甲方負責，如發生丟失、毀損由甲方按照本合同第一條核定價格賠償，賠償期限在丟失、損壞當日起三十天內。

　　八、違約責任

　　1、甲、乙雙方必須嚴格履行本合同的各項條款，未經對方書面同意，任何一方不得中途變更或解除本合同。

　　2、在租賃期間，未經已方書面同意，甲方不得在租賃設備上隨意增加和扣除部件，不得以租賃設備進行轉租或抵押，否則，由此造成的損失由甲方承擔。

　　九、爭議的解決

　　有關本合同的一切爭議，甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及其它相關法律法規解決。

　　十、未盡事宜

　　甲、乙雙方另行協商解決。

　　本合同一式兩份，甲方執一份，乙方執一份，雙方簽字生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

工程設備租賃合同12

　　出租方：（以下簡稱甲方）_______________________________。

　　承租人：（以下簡稱乙方）__________________________________。

　　根據《合同法》的有關規定，為明確雙方的權利和義務，按照平等互利、誠實信用的原則，雙方經協商一致。

　　第一條：租賃物的名稱、數量和用途：

　　乙方租賃甲方的機械設備為________________________________。

　　乙方租賃甲方的機械設備如下：

　　設備型號數量產地數量現值租金/月

　　第二條：租賃期限

　　乙方將從____________________________________________________________________________________________________合同期滿后，乙方如需繼續租用，應在合同期滿前十日內與甲方重新簽訂合同。如果合同未續簽，機械設備未歸還，甲方應繼續租賃機械。除租賃期限不確定外，本合同的其他條款將繼續生效，但甲方有權隨時終止租賃關系并收回機器。

　　第三條：租金的計算和支付

　　1、房租每月（大寫）元（小寫），按月計算，每月提前五天支付。第一個月開工不足一個月的，按月計算租金，最后一個月開工超過25天（含25天）的，不足25天的，按月租金除以30天計算日租金。

　　2、租賃期內，每天平均工作時間原則上不超過小時（相當于一個機班），每月累計不超過___小時（累計時間不包括甲方免租期對應的機班時間）。工作需要超過_____小時的，視為加班，加班租賃費按加班工作時間計算，小時租金按月租金除以240小時計算。

　　3、除非合同中另有約定，否則租金的計算不受影響，如果因乙方、施工方或天氣原因而停止工作或減少工作時間，乙方仍需按合同支付租金。

　　4、租金支付方式為：①現金（_________）；②現金（_________）。甲方收到后應開具收據。

　　第四條：租賃機械的交付和驗收

　　1、甲方應在交貨地點將租賃機械交付給乙方（或其代理人）。如果由于不可預見、不可避免和不可克服的客觀條件導致租賃機械的交付延遲，甲方不承擔責任。

　　2、乙方應在收到貨物后及時到交貨地點對租賃機械進行驗收，同時將簽字蓋章后的租賃機械驗收收據交給甲方。

　　3、如乙方未按前款規定辦理驗收，則視為甲方已完整完成乙方對租賃機械的驗收，視為乙方已向甲方交付租賃機械的驗收收據。

　　4、如果乙方發現租賃機械的型號、規格、數量和技術性能不一致、有缺陷或有瑕疵等。屬于甲方責任的，乙方應在交貨當日且不遲于交貨日后三日，立即書面通知甲方上述情況，并由甲方負責處理；否則，應視為租賃機械符合本合同及其附件的約定要求。

　　第五條：租賃機械的使用、修理、維護和費用

　　1、租賃機械應由乙方在租賃期內使用。乙方應負責日常燃料和輔助用油、維修和保養，并保持設備處于良好的工作狀態，費用由乙方承擔。因維修需要一次更換的備件，乙方承擔不超過人民幣，甲方承擔超過人民幣。

　　2、如果乙方在工作中不能排除設備故障，乙方應及時通知甲方進行維修。正常保養一般不超過三天，租金不扣。超過三天的，超過的天數不計算租金，但必須經甲方經營者（經營者）簽字認可。

　　3、如果第三方在租賃機械的安裝、儲存和使用過程中遭受損失，乙方應承擔全部責任。

　　4、租賃機械的安裝、儲存和使用過程中產生的所有費用和稅費應由乙方承擔。

　　5、在機器租賃期間，未經甲方書面同意，乙方不得轉讓工作地點。

　　第六條：租賃機械的運輸方式及運費承擔

　　1、乙方指定的運輸方式為：①汽車運輸（_________）；②鐵路運輸（_________）。

　　乙方租賃甲方機械的，租賃期不足個月的，乙方承擔雙向（返回現場）運費；租賃期超過個月的，進出租賃機械的運費由甲乙雙方分別承擔，即入場費由乙方承擔，退場費由甲方承擔。

　　第七條：甲方的權利和義務

　　1、甲方應按約定交付租賃機械，并保證租賃物在租賃期內達到約定的用途。

　　2、甲方應保證租賃期內租賃物不被第三方索賠。

　　3、甲方應為租賃機械提供_____名操作人員。每名操作員的工資為____________________________機械操作人員不對施工技術負責，但必須服從乙方的管理，遵守乙方的規章制度，按乙方的.要求進行施工。

　　4、乙方支付全部租金后，甲方應提供其居住地開具的應稅發票。

　　第八條：乙方的權利和義務

　　1、乙方必須按合同約定支付租金。

　　2、在租賃期內，本合同所列租賃機械的所有權屬于甲方。乙方僅擁有租賃機械的使用權，不擁有所有權。在乙方占有和使用租賃機械期間，非因甲方原因造成的風險和責任（如被查封、扣押、盜竊、損壞、丟失或乙方指揮不當，包括施工方在施工現場等），由乙方承擔全部責任。）（如被盜、損壞或丟失，應根據機器的購買價格進行賠償）。乙方應承擔租賃期內人身傷害事故的一切賠償責任。

　　3、乙方有權按照約定的方式、地點和租賃物的性質使用租賃物。設備進出時，乙方應提供免費的勞務和機械服務，并在離開時必須向甲方簽署設備退出證明。乙方未履行簽約手續的，退出時間以機械操作人員或運輸單位（運輸司機）確認的退出時間為準。

　　4、乙方應在租賃期內妥善保管租賃物，未經甲方書面同意，乙方不得在租賃物上增加或移除任何部件。

　　5、在租賃期間，如果乙方將租賃的機器轉租給第三方，必須獲得甲方的書面同意。

　　6、乙方不得以任何理由抵押設備，否則一切后果由乙方承擔。

　　7、未經甲方書面同意，乙方不得借錢給甲方的機械操作人員，否則甲方不予批準。

　　第九條：違約責任

　　1、租賃期內，如租賃物被第三方索賠，甲方應承擔給乙方造成的一切損失。

　　2、乙方必須按合同支付租金，否則甲方有權停機支付租金，但停機期間仍計算租金。如果乙方付款后繼續出租（使用），停工期間造成的一切損失由乙方承擔。

　　3、租賃期內，乙方未經甲方書面同意將租賃機械轉租給第三人的，甲方有權直接解除合同，要求乙方支付轉租期間的租金，并有權要求乙方承擔轉租期間租金20%的違約金。

　　4、未經對方同意，任何一方不得變更或非法解除本合同；如有違反，任何一方應向另一方支付本合同租金總額的百分之_____的違約金。

　　5、乙方未按合同約定支付租金時，甲方有權采取以下措施：

　　（1）要求乙方及時付清租金及其他費用，每逾期一天，乙方應按所欠租金的5‰支付違約金，直至全部付清。違約金不足以賠償甲方實際損失的，乙方應按實際損失向甲方承擔賠償責任；

　　（2）如乙方逾期五天未付清租金，甲方有權終止本合同，乙方應返還租賃機械，否則，應賠償給甲方造成的一切損失（包括返還運費）。

　　第十條：爭端的解決

　　因履行本合同而產生的或與本合同有關的一切爭議應由雙方通過友好協商解決；協商不成的，由甲方所在地法院裁決。如因乙方不支付租金而發生爭議，乙方應承擔律師費、交通費、食宿費及甲方聘用的其他費用。

　　第十一條：本合同未盡事宜，雙方另行協商解決。本協議一式兩份，雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。

　　出租方（甲方）：_________承租方（乙方）：_________

　　授權代理人：_________

　　地址：_________

工程設備租賃合同13

　　（以下簡稱甲方）

　　（以下簡稱乙方）：

　　甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》有關規定，按照平等互利的原則，經過雙方協商一致，特簽訂本合同。

　　一、設備名稱、數量及規格型號：

　　二、設備使用點：。

　　三、租賃時間：租賃期限暫定個月（含節假日），設備起用和停用時間雙方議定為：租賃設備乙方安裝調試完畢并向安監站報驗獲得《使用登記牌》，且持證人員到位后為起租日（當日開始連續計算租金，由甲方簽字后認可）。租金連續計算至合同履行完畢。春節期間乙方可以報停，報停時間不得超過20日。如甲方停用乙方設備，通知乙方設備出場之日起為止租日。

　　四、租賃價格及付款方式：

　　1、設備租賃費每月，不足月按天折算，租賃期間租金每30天結算一次，月結月清。

　　2、設備進退場、安裝、檢測、日常保養、維修和拆卸均由乙方負責。全部費用監站報驗獲得《使用登記牌》時一次付清。

　　3、設備操作工由乙方負責安排，工資含在租賃費內，保證操作工持證上崗，按操作規程安全操作，工作時間滿足甲方工程施工需要（上午6：30—11：30，下午13：00—18：00）。

　　五、所有權及使用權

　　六、雙方的權利和義務：

　　1、甲方的權利和義務：

　　1。1甲方負責施工升降機混凝土基礎，乙方負責預埋件的預埋，技術質量符合乙方提供的圖紙要求，并向乙方提供相關資料。

　　1。2有權要求乙方根據工程進度及時做好升節安裝工作以滿足工程進度要求（升節、附墻必須提前三個工作日通知乙方），但每次加節高度不得低于18米。甲方負責安排附墻架所需安全走臺的搭建與拆除。

　　1。3施工升降機到工地后，如無法一次性安裝到位，甲方必須將標準節、附墻架及配件妥善保管在塔機作業區內，以便下次順利安裝。

　　1。4維護施工場所正常秩序，保證乙方人員、設備安全，承擔甲方原因造成的安全和機損事故責任及相應的經濟損失。

　　1。5設備操作司機由乙方負責配備，操作人員必須持證上崗，遵守設備安全操作規程，甲方不得強令操作人員違章作業，并要求相關專業技術人員每天下班后停機對設備進行檢查保養。

　　1。6負責提供施工升降機專用電箱和設備正常運轉所需電源及容量并接至電控箱內。租賃期間所耗電費由甲方承擔。

　　1。7負責乙方進出場的場地、道路的平整并為設備進出場提供必要條件，施工升降機安裝、拆除退場時指派一名有經驗人員協調有關事項。

　　1。8施工升降機退場時，必須將施工升降機的相關資料退還給乙方，不得扣留。

　　2、乙方的權利和義務：

　　2。1提供符合國家標準，市安監站規定質量可靠的施工升降機。由乙方安排操作人員并持證上崗。

　　2。2向甲方提供施工升降機基礎施工圖紙及相關資料，參與施工升降機基礎定位及基礎完成之后的.驗收工作。

　　2。3負責施工升降機的安裝、附墻與拆卸專項施工方案的編制、審核。

　　2。4負責該施工升降機的安裝、頂升、附墻及拆卸工作。

　　2。5設備在租賃期間的所有權屬于乙方。

　　2。6甲方違約欠款，乙方有權停機，有權提前拆除租賃設備，并向甲方追索相關經濟損失。

　　2。7乙方應在下班后或雨天，且不影響甲方正常施工時對設備進行日常維修、保養、檢測等，當設備出現突發故障時必須及時派人修理，排故時間不超過2個小時。每次故障維修影響甲方施工超過2個小時的，扣除當天租賃費。

　　八、違約責任：

　　1、雙方應嚴格履行合同條款，否則違約方必須承擔違約所造成的全部經濟損失。

　　2、甲方必須嚴格按合同規定的時間、金額向乙方支付各種費用，否則乙方有權每日按應收金額千分之三向甲方收滯納金。

　　九、其它約定：

　　1、本合同管轄地為乙方所在地。

　　2、設備及操作人員均由乙方提供，若發生任何安全責任事故，均由乙方承擔，甲方不承擔任何連帶責任。

　　3、本合同未盡事宜，雙方協調一致后另補充規定，其補充規定與本合同具有同等效力。

　　十、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份，自雙方簽字或蓋章之日起生效。

　　甲方（公章）：_________　　　　　　　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________　　　　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程設備租賃合同14

　　出租人(甲方)：

　　承租人(乙方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，按照平等互利的原則，為明確出租人與承租人的權利義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條租賃物資的品名、規格、數量、質量：

　　第二條租賃物資的'用途及使用方法：

　　第三條設備租賃期限：自年月日至年月日。因雨天或其他不可抗因素導致無法施工，工期順延。承租人因工程需要延長租期，應在合同屆滿前10日內，重新簽訂合同。

　　第四條租金、租金支計算方式：收取租金的標準：

　　第五條租金的支付方式和期限：租金結算方式全部采用現金方式結算，每月30日結算租金。

　　第六條燃油由乙方提供正規中石油或中石化燃油。

　　第七條由甲方提供駕駛員1名，工資由甲方提供，食宿由乙方負責。

　　第八條本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　第九條爭議的解決：設備租賃過程中，出現本合同未盡事項雙方發生爭議的，雙方協商解決，協商未能達成一致的交由工程所在地區法院管轄。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程設備租賃合同15

　　尊敬的審判長、審判員：

　　四川法銀律師事務所受岳陽設計院及成都分院的委托，指派我們擔任岳陽設計院及成都分院的代理人。現發表如下代理意見：

　　一、被上訴人的請求已超過訴訟時效

　　1.《民法通則》第136條規定：拒付或延付租金的訴訟時效期間為一年。本案“候連書”承諾支付租金的時間為20xx年5月中旬。然而，被上訴人于20xx年7月才向法院提起訴訟。其請求已超過一年的訴訟時效期間。

　　2.被上訴人從未提交任何關于訴訟時效中止、中斷和延長的證據。

　　3.一審判決“審理查明”部分，沒有任何關于訴訟時效延續的事實依據;然而，在“本院認為”部分，卻直接以“原告亦向被告主張了其權利”作為“基礎事實”，認定訴訟時效連續。這里，所謂的“基礎事實”，完全是“憑空而來”的。

　　據此：即使上訴人與被上訴人之間存在欠付租金的關系，被上訴人的請求也已經超過訴訟時效，喪失勝訴權。

　　二、上訴人與被上訴人之間沒有租賃合同關系

　　1.成都分院《營業執照》載明的“成立時間”為20xx年12月12日，而《機械設備租賃合同》(下稱《租賃合同》)的簽訂時間為20xx年7月5日。簽訂合同時，成都分院根本就沒有成立。絕不可能以成都分院的名義與被上訴人簽訂《租賃合同》。

　　2.《租賃合同》最后一條明確約定“經雙方加蓋公章后正式生效”，這屬于附生效條件的合同。因成都分院當時還沒有成立，《租賃合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附條件不成就，合同當然不生效。

　　3.候聯界確系岳陽設計院成都分院的負責人，但是，并不是候聯界的所有行為，都應由岳陽設計院承擔責任。只有其“在職務范圍內”的行為，才能由岳陽設計院承擔責任。

　　4.岳陽設計院的經營范圍是“工程設計”，租賃空壓機的用途屬于“工程施工”范疇。因此，即使候聯界有租賃空壓機的行為，也不屬于“在職務范圍內”的行為。其責任不應當由岳陽設計院承擔。

　　5.建設工程領域，普遍存在借用資質的現象。候聯界除在使用岳陽設計院的資質外，還借用了“四川廣安智豐建設工程有限公司”(下稱“廣安智豐公司”)的資質。而且廣安智豐公司具有“施工資質”。憑什么認定，候聯界的簽字行為就代表岳陽設計院，而不是代表“廣安智豐公司”呢?

　　三、上訴人與被上訴人之間沒有實際履行《租賃合同》

　　1.一審判決認定：上訴人與被上訴人之間實際履行合同的依據是“候連書、候穎淵是岳陽設計院的職工”。

　　針對這一問題，二審法官當庭詢問了被上訴人的經辦人秦光明。

　　法官問：“候連書是不是岳陽設計院的職工?”

　　秦光明答：“不知道是不是岳陽設計院的職工，只知道是候連界的親兄弟”。

　　被上訴人的經辦人至今都仍不知道“候連書”是否是岳陽設計院的職工。一審法院憑什么認定候連書是岳陽設計院的職工呢?

　　然而，被上訴人的代理人仍稱“候連書是岳陽設計院的職工”屬于是“眾所周知”的`事實，想以此逃避其舉證責任。

　　2.《租賃合同》第6條約定：設備進出場時，要簽進出場單。被上訴人并沒有提供與上訴人之間的設備進出場單。

　　另外，與協議履行相關的證據，還包括已支付的部分租金、進出場拖車費、汽油費、機械手人工費、設備維修費等諸多憑證。岳陽設計院從來沒有支付過這些費用。誰支付的這些費用，誰才與被上訴人之間具有實際履行租賃合同的關系。

　　3.被上訴人主張：其與上訴人之間存在實際履行合同的關系。被上訴人應當承擔舉證責任。如果不能舉證，則應當承擔不利的后果。

　　四、涉案設備的承租人應當是“廣安智豐公司”

　　1.白鶴灘電站支洞配套工程(二工區)的勞務承包人是“廣安智豐公司”。這有廣安智豐公司與業主方簽訂的《勞務合同》、《民工工資保證合同》為證。《勞務合同》、《民工工資保證合同》的簽章處反映“候連書”系廣安智豐公司的委托代理人。

　　2.“候連書”與廣安智豐公司簽訂的《內部承包協議》，更明確了候連書借用廣安智豐公司資質承攬項目的事實。因此，“候連書”的簽字，只能是代表廣安智豐公司，而不能代表岳陽設計院。

　　3.一審法院僅僅因為被上訴人將設備交給了“候連書”，就以此推定“候連書”是岳陽設計院的職工。按此邏輯推理：如果被上訴人將設備交給了一審法院，那么，一審法院是否就是岳陽設計院的分支機構了呢?顯然，這種推理是十分荒謬的。

　　綜上所述：

　　1.白鶴灘電站二工區是廣安智豐公司承包的施工項目。候連書是廣安智豐公司的委托代理人和實際施工人，也是本案租賃物的實際使用人。

　　2.候連書及侯穎淵并非岳陽設計院或成都分院的員工。二人的簽字行為，只能代表廣安智豐公司，而不是代表岳陽設計院或成都分院，其責任也只能由廣安智豐公司承擔。

　　3.被上訴人的請求已超過訴訟時效期間。

　　此致

　　遂寧市中級人民法院

　　四川法銀律師事務所

　　杜正武付賢禹律師

　　二〇一三年一月十五日

【工程設備租賃合同】相關文章：