【精品】承包合同范文集錦8篇
隨著法律知識的普及，合同出現的次數越來越多，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？下面是小編精心整理的承包合同8篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。
承包合同 篇1
合同編號：______________
承攬人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯系人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
定作人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯系人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱
完工時間
檢驗時間和地點
檢驗標準及方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
材料名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱
交付時間
交付地點
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條圖紙提供
承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復
第七條轉包
1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。
2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3．承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。
4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條保密
承攬人應當就以下方面保守秘密：________________，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。
第九條變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十條協助
1．承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：______________________________。
2．定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務，并可以順延履行期限。
3．定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解
除合同。
第十一條監督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條加工費結算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條付款
定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第十五條留置
定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件：
1．定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。
2．合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同；
3．雙方通過書面協議解除本合同；
4．因不可抗力致使合同目的不能實現的；
5．在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的；
6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的；
第十七條質量保證
承攬人對定作物的質量負責的期限為：_________。其保證質量的前提條件為：_______________________。
第十八條違約責任
1．承攬人的違約責任
�。�1）承攬人如未按合同規定的質量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，承攬人應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
�。�2）承攬人交付定作物的數量少于合同規定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。
（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。
�。�4）承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
（5）承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
�。�6）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則定作人有權拒收。
2．定作人的違約責任
（1）定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。
（2）定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。
（3）定作人如未按合同規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
（4）定作人如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向承攬人償付違約金。
�。�5）定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。
�。�6）定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十九條聲明及保證
承攬人：
1．承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人：
1．定作人有權簽署并有能力履行本合同。
2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知
1．根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2．各方通訊地址如下：______________________________。
3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十一條合同的變更
本
合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十二條合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十三條爭議的處理
1．本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決
�。�1）提交_________仲裁委員會仲裁；
�。�2）依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力
1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3．不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第二十五條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力
1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2．有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3．本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
承攬人（蓋章）：_________ 定作人（蓋章）：__________
法定代表人（簽字）：_____ 法定代表人（簽字）：______
委托代理人（簽字）：_____ 委托代理人（簽字）：______
簽訂地點：_______________ 簽訂地點：________________
_________年_____月_____日 _________年______月_____
承包合同 篇2
甲方：（以下簡稱甲方）
乙方：深圳市奇華達餐飲有限公司 （以下簡稱乙方）
甲、乙雙方經過多次共同商討、洽談，甲方決定將工廠食堂承包給乙方經營，由乙方為甲方提供膳食及服務。雙方本著公平、自愿、互惠互利的原則
達成下列之協議事項：
一、經營方式
１、由甲方提供經營和服務的場地，食堂員工宿舍、供乙方使用，食堂設備有如下兩種方案：
方案一：食堂設備由甲方將廚房設備清單交乙方簽字蓋章確認后雙方各執一份，經營期間乙方負責廚房廚具更新或維修，費用自理。但合同期滿乙方按清單交還設備，如有損壞或遺失按市場折舊添補。
方案二：食堂設備由乙方負責投資，合同期限五年。期間雙方若終止合作，甲方必須購買乙方投資的廚房設備，按每年折舊２０％計算，合作期滿后設備歸甲方所有。乙方將廚房設備清單交甲方簽字蓋章認可后雙方各執一份，經營期間乙方負責廚具更新或維修，費用處理。
2、由乙方按照雙方約定的每周菜譜標準和承諾之服務要求實行自負盈虧的經營和管理。
二、結算方式
1、由甲方以工人每人 元/天，職員每人 元/天的伙食費標準，以現金方式每月10日前結付上月伙食費給乙方，如、逾期未付伙食費，甲方應向乙方支付3％的滯納金。（如需發票，稅金由貴廠承擔）。
三、雙方的責任
1、甲方責任
�、偶追矫刻�18:00前將第二天的就餐人數以聯絡單的方式報給乙方，乙方按甲方所報人數準備飯菜，并按報餐人數與甲方結算餐費。注：（如屬甲方原因未能及時將就餐人數通知乙方，造成乙方不能按時做好食堂就餐的充分準備，從而影響甲方生產，其責任應由甲方自己承擔）。
⑵甲方負責協助維護食堂的就餐秩序。
2、乙方責任
�、乓曳皆诩追揭幎ǖ膱鏊鶅�，嚴格按照甲方的要求和規定的標準為員工供應可口的飯菜確保所采購糧油、蔬菜、調味品等原材料衛生符合國家標準。
⑵負責廚房范圍內的環境衛生，餐廳內清潔及消毒工作。
�、且曳绞程霉ぷ魅藛T須接受甲方監督，并遵守甲方廠紀廠規。
�、纫曳綇N房工作人員應持有效健康證書，并每年定期進行健康檢查，向甲方提供健康證明復印件。上班時應穿工衣、戴工帽，打菜時應戴口罩。
�、梢曳綇N房工作人員意外事故，其法律責任和經濟責任概由乙方自行負責。
�、室曳綉獙T工提出的意見積極做出改善。
�、艘曳蕉ㄆ趯κ程眠M行全面消毒除四害“蚊、老鼠、蟑螂、蒼蠅”等，且要做好記錄。
�、桃曳矫恐芰峤幌滦瞧诓俗V供甲方審核，批準后由乙方公布實施。
�、鸵曳截撠熋刻熳龊�24小時菜的留樣工作，如出現食堂集體食物中毒事件，經政府職能部門鑒定，屬乙方責任，乙方必須承擔全部責任。
四、伙食費分布情況
1、員工餐每人 元/天：早餐 元，有稀飯、榨菜、咸菜、饅頭、米（河）粉湯、面湯等品種換著吃。中晚餐各 元，共菜 湯（根據廠方需求分川菜、粵菜等供員工選擇）， 葷 素，由員工選葷 素。
2、職員餐每人 元/天，早餐 元，有皮蛋瘦肉粥、揚州炒飯、肉絲面及面點等輪換供應，中晚餐各 元，從 菜湯中選＿＿＿＿＿菜 湯， 葷 素。
3、夜宵臨時決定人數，費用按 元/人另計。甲方在當晚18:00前提供夜宵人數作為乙方與甲方結算依據。
4、夜宵臨時決定，費用按_______元/人另計。甲方在當晚18﹕00前提供的實際夜宵，并安實際報餐人數與甲方結算餐費。
五、合同終止及違約責任
1、若因甲方不能按約定之期限付款給乙方，而且已超過本合約之約定的最大期限，甲方還沒有書面付款承諾行動時，乙方有權拒絕提供本合約書約定之相關事項和服務，因此而造成的甲方損失乙方不負擔責任，乙方有權采取措施追回甲方欠款并按日3‰，計收滯納金。
2、市場主要原材料價格持續上漲達一個月不能下調（以媒體公布為準，()上漲幅度達到10％）時，乙方以書面報告形式向甲方提出書面伙食費調整申請，若甲方未能根據市場實際情況做出相應調整，乙方有權單方面終止合同。
3、乙方保證廚房的衛生和質量符合合同規定，
4、甲方違反本合同第二項第一節結算方式，乙方有權終止合同。
5、甲乙雙方終止合同必須經過雙方同意或是合同到期。無論何種情況終止合同（以終止合同前一個月的伙食費為標準）：單方面無故終止合同，毀約方必須向對方賠償一個月伙食費（以終止合同前一個月伙食費標準）。
六、本合同從 年 月 日至 年 月 日有效期為年。逾期雙方無異議則自動順延。
七、本合同一式正本兩份，甲乙雙方各執一份自雙方簽字蓋章之日起即時生效，具有同等法律效力。
八、簽約生效后，即具有法律效力，簽約雙方須嚴格遵守國家的相關法律法規，切實執行合同各條款。
九、附件：雙方蓋章確認的以下文件是本合同不可分割的部分。
1、食堂設備清單
十、本合同未盡事宜，由甲乙雙方協商解決，如協商未果，則提交深圳仲裁委員會仲裁解決。
十一、雙方確認簽署并（蓋章）：
甲方代表簽字（蓋章）： 乙方代表簽字（蓋章）：
年 月 日 年 月 日
承包合同 篇3
甲方：
乙方： 施工隊
設計監理方：
房屋地點：天津市南開區百度風景 號樓 室
就以上地點的房屋裝修事宜，以上各方經協商達成協議如下：
各方職責：
一、甲方責任：
1、協助施工隊辦理小區物業管理部門在施工前所要求的各項手續，并墊付施工隊應付物業公司的裝修抵押保證金1500元整;
2、按雙方約定的條件支付乙方裝修的人工費;
3、負責購買裝修所需材料;
4、負責自己住房拆改事宜(包括暖氣的移位) 。
二、乙方責任
1、按照甲乙雙方約定的施工項目及工藝要求，在設計監理方的督導檢查下施工，包括全部瓦、木、油、水、電及需要安裝的一些配套項目;
2、自帶施工所需工具;
3、保障施工安全，如出現問題，乙方自己負責，甲方不承擔任何責任;
4、負責整個施工的質量把關，嚴格做好每一道施工工藝，嚴把質量關做到優質工程。完工后保修一年，乙方需交甲方500元押金，待保修期滿后，由甲方退給乙方。
5、施工期間嚴格遵守小區物業管理部門的有關裝修施工的`各項管理規定，如施工期間出現問題則自行解決。
三、設計、監理方的責任：
1、負責房屋的設計制圖、施工放樣; (備有每項工程的施工圖) ;
收取1200元勞務費;
2、負責協助甲方選擇裝修材料;
3、負責對施工隊工程質量、工藝的具體指導和監理，每天必須到施工現場并在重要工程施工過程中與甲方共同驗收后，
方可進行下一工程進度(包括全部瓦、木、油、水、電等，每項工程至少有1-2 次驗收) ，收取800元工藝及監理費。
上述費用分兩次付清，第一次付 1000 元，工程結束經甲方驗收合格后給付第二次的1000元款項。
人工費及付款方式
整個裝修工程的人工費(包括設計、施工、監理費)共__________圓整。甲方按工程進度分四次支付，施工隊進場施工時支付1000元整，開工15日后如履約較好(水、電改造完畢)經第一次驗收合格后，再支付1000
元整，吊頂、廚房及衛生間、所有門口完工并經驗收合格后，再支付工程款 20xx 元，工程全部， 并按規定將施工現場清整完畢，
經甲方認可與物業公司聯系，確認無賠償問題后，向施工隊支付全部施工費的剩余款項。
施工項目及工藝：
1、 按照甲方要求，對整個房屋的電線、電話線、閉路電視線、網絡線進行分線，要求刨槽、套管。
2、 按照甲方要求，鋪設衛生間、廚房的冷熱水管，要求刨槽。
跑完管后要求試水一天后才能貼墻磚。
3、 衛生間、廚房貼墻磚，衛生間、廚房鋪地磚，要求平整、不空。
4、 客廳、餐廳、大臥室、小臥室、小過廳、陽臺地面全部抹水泥(以便于鋪完實木木地板后與地磚找平) ，完成后壓光。
5、 衛生間、廚房、陽臺頂棚安裝鋁扣板。
6、 衛生間制作一套包管子的面盆柜一組、負責協助安裝浴房。廚房制作吊柜、地柜，包管子柜。陽臺制作地柜。臺面均用大理石。 (見施工圖)
7、 制作兩臥室門套、窗套、廚房門套、入戶門門套、衛生間門套、陽臺門套。
以上用料為白松、大芯板、黑胡桃。油漆為清漆，三遍底漆，四遍面漆，共七遍。
8、 制作客廳電視柜及影視墻一組、屏風造型一套、制作門廳掛衣板一組、制作餐廳酒水柜一組。 以上用料為白松、大心板(電視柜用單面板)、黑胡桃。見施工圖。油漆為清漆，三遍底漆，兩遍面漆，共五遍。
9、 餐廳制作石膏板頂棚一套(見施工圖) ，客廳、過廳吊頂(見施工圖) 。
10、客廳、餐廳、大臥室、小臥室、小過廳刮膩子三遍，刷乳膠漆三遍。
11、安裝衛生間面盆、浴房、坐便、衛生用品架，安裝廚房洗菜水槽。安裝燈具、插座、開關、排風扇、水龍頭。安裝窗簾棍、涼衣棍。安裝門(共8樘)安裝玻璃、鏡子，安裝鎖具、門吸等五金。
以上項目在施工過程中設計方提供全部圖紙， 須經甲方認可簽字后，方可施工，如有變動需三方協商后再進行施工。
本合同一式三份，自各方簽字后生效。
甲方簽字： 乙方簽字：
聯系電話： 聯系電話：
身份證號： 身份證號：
設計及監理人簽字：
聯系電話： 身份證號：
承包合同 篇4
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
一、承包事項： 平頂山飛宇國際汽貿城 9#樓及室外管網道路 工程技術資料
二、承包方式：
1平米包干，元/m2，總建筑面積為： 6700 m2，價款為： 10050.00 元。大寫： 一萬零伍拾元 。
2室外管網定價包干 價款為： ( )。
3合計：合同總價款為：(大寫：)。
三、合同工期：合同工期為20xx年 9 月 28 日至 20xx年 4 月 28 日。
四、付款方式
1甲方每月支付乙方工程資料費 20xx.00 (大寫： 兩千元整 )如果甲方在達到資料費支付條件后7日內無法支付乙方工程資料費，乙方保留停止工作和解除合同的權力。
2如果在合同工期內，甲方未完成所有施工任務，導致乙方的工程資料未在合同工期內完成竣工備案，工程合同發生延期，則在延期的月份內，甲方需按月支付乙方工程資料費 20xx.00 (大寫： 兩千元整 )。延期月份15天以下(含15天)按半月計算，15天以上的按全月計算。
五、承包范圍：工程技術資料的填寫、收集、整理、組卷、歸檔、備案，直至竣工。
六、辦公用品歸屬：電腦、打印機、復印機、紙張、辦公桌椅、資料柜、筆、釘書機、釘書釘、尺、壁紙刀、膠水、資料盒由甲方提供，資料軟件由乙方承擔。
七、工作分工
乙方要保證資料填寫、整理與工程進度同步，工程竣工驗收前做好組卷和預驗收工作。
�、贆z驗試驗：甲方按乙方的要求負責原材料、試樣、試件的取樣及制作，乙方負責相關資料的填寫并送試驗室承辦檢驗試驗工作(檢驗試驗費用由甲方承擔)。
�、谫Y料編制填寫：施工組織設計、施工方案、各種圖、安全資料中有技術要求和方案要求的由甲方工程師編制，所有報驗表、檢驗批表、驗收表、統表等均由乙方負責填寫。
�、圪Y料簽字由乙方找相關人員簽字，要求與工程同步。
④分包工程技術資料：乙方負責收集檢查驗收所有分包工程技術資料，并整理歸檔。
八、合同履行期間，乙方進入施工現場要戴好安全帽并按規劃的路線行走，防止出現人身傷亡事故。
九、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
年月日：
承包合同 篇5
經甲、乙雙方充分協商，在平等、自愿、互惠互利的前提下，訂立本合同。
一、訂立合同雙方
甲方：負責人：
乙方：負責人：
二、承包時間及承包現金額
自20___年5月15日至20___年5月15日承包款每年3000元，組集體收入1000元，看管山戶戶主，陳國共收入20xx元，五年合計15000元。
三、付款辦法
自20___年5月15日全清。
四、四至及范圍
東至，西至，南至，北至。
五、甲、乙雙方權利及義務
1）甲方擁有該荒山的所有權；
2）對所發包范圍內糾紛，甲方有義務調解；
3）甲方可在所發包荒山上放牧；
4）甲方應給乙方創造一個寬松發展的環境。協調好本區治安環境。
六、乙方的權利及義務
1）乙方擁有四至范圍內的荒山經營權；
2）足額及時支付承包金額；
3）遵紀守法、安全生產。
七、其他事項
1）乙方的所有用工人員，在同等條件下，優先甲方群眾，并做到合情、合理；
2）因國家基建等情況，承包期內補償歸乙方，永久性征地補償，甲、乙雙方應和諧共同協商；
3）承包范圍內耕地甲方農產，若乙方需用時可與農戶協商，不予干涉；
4）承包期內，乙方出現安全方面的事故與甲方無關；
5）承包期內，征得甲方同意，乙方可以轉包、分包，也可以有償流轉。
八、違約責任
1）合同訂立后，雙方均不得無故撕毀合同，若單方終止，造成損失，由造成方負全部責任；
2）本合同不因雙方代表變更而變更。
九、未盡事宜，甲、乙雙方可協調達成一致，具有同等法律效力。
本合同共頁九條，并附民主議定同意書。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承包合同 篇6
發包方：（以下簡稱甲方）
承包方：（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就外墻及室內涂料工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
二、承包方式
包工包料，包腳手架。
三、承包內容及價格
本工程現有外墻涂料裝飾分項工程項目，采用“立邦”牌外墻涂料，調色外墻涂料每平方米38.00元。其他外墻涂料每平方米35.00元。內墻樓梯水泥漆每平方米15.50元。以上所有單價不含配套費及稅費，所需腳手架搭拆費用包含在涂料價格內。
四、施工及質量要求
1、乙方必須嚴格按現行規范標準施工，分項工程驗收要求達合格以上。
2、涂刷質量要求：表面顏色均勻一致，不允許有泛堿、咬色，和流墜、疙瘩，無砂眼、刷紋，裝飾線、分色線、直線度、立面垂直符合允許偏差范圍，陰陽角順直。
3、材料要求：底漆和面漆要由甲方會同監理人員共同驗收，符合要求后使用。
4、底漆和面漆按產品說明進行配比施工。
5、質量未達到要求者，其返工的工料損失由乙方負責，因乙方原因造成質量問題被有關部門罰款由乙方負責。
五、施工工期
1、乙方根據甲方施工進度計劃要求，組織勞力。
2、施工工期：根據甲方要求，乙方實際情況協商確定。
六、結算及付款方式
1、結算方式：內墻涂料工程量按實際展開面積計算，以分項單價乘以實際工程量結算。
2、付款辦法：本工程無備料款，按每月經有關部門審核進度款付至80%，工程竣工驗收合格后乙方提供工程結算資料并將有關資料送至甲方。甲方接到上述資料15天內審核完畢，按業主與甲方付款方式給予乙方支付工程總價款至97%，余款3%作為質量保修金，待工程竣工驗收合格后壹年后壹個月內付清。
七、安全施工
在施工過程中，乙方應嚴格按照安全操作規程進行施工，加強施工人員的安全教育管理，采取必須的安全防范措施，如造成安全事故，一切責任和經濟損失由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
八、甲方職責
1、負責協調乙方和現場其他施工單位工作關系。
2、向乙方提供本工程相應施工圖紙壹份，并對乙方進行質量、安全技術交底，施工中如有圖紙設計更改，應及時通知乙方，否則應予簽證。
3、甲方應提供現場水、電，費用由甲方負責。提供垂直運輸機械以及提供開升降機專職人員，及時進行技術交底和現場檢查，發現問題及時解決提供水電至施工作業現場。
九、乙方職責
除甲方提供的機械設備外，其余的工具均由乙方負責（包括雨具），嚴格按施工進度計劃組織，確保工程工期和質量。
十、附則
1、本合同如有未盡事宜，經雙方協商可另行簽訂補充協議，其補充協議視同本合同，具有同等法律效力。
2、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。
3、本合同自簽字后生效，至工程竣工驗收，工程款項結清后終止。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
________年____月____日
承包合同 篇7
發包方：xx縣xx鎮xx村委會，簡稱甲方
承包方：xx縣xx鎮xx村x組，xxx，簡稱乙方
為搞活經濟，充分提高資源的利用率，甲乙雙方就承包魚塘事項經協商一致，達成以下協議，共同遵守，合同范本《個人魚塘承包合同范本》。
一、承包項目
1.甲方提供村屬的黃泥窩魚塘，由乙方承包。魚塘范圍：東從馬家住地小河口原張老石老壩，西至張老石原承包界限為止;北從x x村二組田坎下河埂，南至x x村三組坎下河梗(詳見圖紙)
2.從本合同簽字蓋章并公證后起，乙方自行投資擴建、改善現有魚塘并在國家規定內經營有關項目，甲方不得干預。
二、承包期限：從x x x x年x月x日起至x x x x年x月x日止.共20年。
三、乙方支付承包費用事項
1.第一年，即x x x x年由乙方一次性付給甲方叁仟元，甲方作為補償費付給原承包人x x x;第二年、第三年，鑒于處于建塘階段，乙方只付給甲方承包費每年伍佰元。從第四年即x x x x年起，乙方每年向甲方交納承包費貳仟伍佰元整。
2.付款時間：每年五月一日作為付款時間。
四、特殊情況的處理
1.承包期間，如甲方法人更換，不得影響此合同的有效性。合同期內，甲方不得以任何理由單方推翻或修改合同。
2.如國家征用，按下列意見處理：
(1)承包期限(即20年)內，乙方擴建、改善魚塘所有投資而獲得的賠償費歸乙方所得，土地賠償費歸甲方。
(2)乙方投放的魚苗以及乙方增建的經營設施(簡易房屋、所種的樹、花草、開出的停車場以及所修的路等)的賠償費，全部歸乙方。
(3)20年承包期限滿后，如國家征用，甲方可享受乙方所有投資賠償金的百分之叁拾(30%)。土地賠償金仍歸甲方。
3.承包期內，如乙方因重大特殊原因暫時或長期不能管理魚塘，乙方有權委托直系親屬或按本合同條款轉包他人，甲方不得阻止和干預。
4.乙方承包期問，如遇糾紛，屬土地使用權引起的，由甲方負責處理;屬乙方經營等問題的，由乙方自行處理。
5.承包期滿后，如魚塘繼續承包，同等條件下優先考慮乙方。
五、違約責任
1.本合同生效后，甲方應在一個星期內將魚塘交付給乙方。不能按時交付，每天賠償違約金x x元給乙方，從乙方付給甲方的承包費中扣除。
2.乙方在承包期限內，不能按時交納承包費，遺期每天賠償違約金x x元給甲方。
3.如甲方違約推翻或單方面修改合同，由此造成乙方的損失，由甲方在乙方損失費用的基礎上加百分之伍拾(50%)賠償給乙方。
六、解決爭議的辦法
甲乙雙方如在合同期限內發生爭執，先協商解決。解決不了，可向有關仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提出訴訟。
七、本合同一式四份.甲乙雙方各執一份，X X鎮政府一份、公證處一份。
甲方法人代表：(簽字蓋章)乙方：(簽字)
開戶銀行：
賬號：
X X X X年X月X日
公證機關意見
公證員：X X X(蓋章)
X X X X年X月X日
承包合同 篇8
合同編號：
甲方(全稱)
乙方(全稱)
根據《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《上海市建筑市場管理條例》及有關法律，法規，遵循平等，自愿，公平和誠實信用的原則，結合本工程實際，為明確雙方的責任，權利和義務，經甲，乙雙方協商一致，訂立本合同。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱： . 1.2 工程地點： .
1.3 承包范圍及內容： .
1.4 建筑面積： .
1.5甲方視需要，可對乙方承包范圍及內容作出增減或調整，也可對乙方承包范圍內的某一分項，某一產品，半成品材料等另行指定施工單位或供應商。乙方應無條件接受，也不因此作為對其余項目合同單價和總價作出調整的理由。
1.6 承包方式：本工程采用“包工料機消耗，包工期，包質量，包安全，包文明施工，包環境保護，包甲方與業主的總承包合同中所涉及到的本分包合同內容，包甲方對業主的承諾和業主對甲方所作的規定，約束等”的包干方式，全面負責本合同范圍內的全部工作內容，處理好政府主管部門和社區地方關系。
第二條 合同工期
2.1 乙方接甲方進場通知后 日內做好施工現場準備工作。
2.2 合同工期：本工程于 年 月 日開工，至 年 月 日竣工，共 個日歷天。
2.3 工期延誤時，乙方須向甲方支付違約金，違約金為每延誤一天，按本工程總價的 計算，按天累計。
第三條 質量
3.1 本工程質量等級為 .
3.2 質量達不到要求時，乙方須向甲方支付違約金，違約金為 .
3.3 本工程質量必須通過甲方，業主，監理，質監站的驗收和確認。
3.4 乙方必須嚴格按本工程的施工圖紙，設計說明，設計變更，技術核定單等工程文件中規定和現行的國家，地方頒發的質量驗收規范，標準和規定要求組織施工。隨時接受甲方，監理，業主的檢查檢驗，并為檢查檢驗提供便利條件。
3.5 乙方如達不到本合同約定的質量等級，甲方有權責成乙方進行返工，由此造成的一切工期，經濟損失由乙方全額承擔。如乙方達不到約定的質量等級，由此造成的業主罰款全由乙方全額承擔。
3.6 乙方在施工中發生一般質量事故，由甲方提出處理方案，經建設單位同意后，由乙方負責處理，處理結果由甲方報送政府有關部門;發生重大質量事故，必須按政府規定的處理辦法進行處理，同時承擔因此產生的責任。
3.7 甲方為維護自身的聲譽，品牌，形象，將對本工程質量進行不定期的巡查，在巡查過程中發出的質量整改通知書乙方必須在規定的時限內整改完畢，發出的對乙方的罰款通知，須說明罰款理由并由乙方全額承擔，乙方必須在罰款單上簽字接受，乙方拒絕簽字并不影響罰款單的生效。
第四條 環境安全標化
4.1 本工程乙方現場文明施工要求為：建立現場安全生產保證體系，通過安全生產保證體系的認證并達到“上海市標化工地”標準要求，并承擔安全貫標，一體化貫標和上級部門各種檢查和罰款所發生的費用。如達不到以上標準，甲方將對乙方進行合同總價 %的罰款。
4.2 乙方應識別施工過程中的環境因素和危險源，并采取措施對其進行控制，防止環境污染事件和安全事故的發生。
4.3 乙方要嚴格執行各級政府的法律，法規和有關規定，執行甲方對安全和標化管理的有關規定，并承擔因乙方原因造成的財產損失和傷亡事故的責任和由此發生的一切費用。對非乙方原因造成的財產損失和傷亡事故，由責任方承擔責任和相關費用。
4.4 乙方應編制乙方范圍內的現場臨時用電施工方案，腳手架搭設施工方案，模板施工方案等專項施工方案，經甲方主管部門批準后方可實施。
4.5 乙方必須根據施工規范搭設和配置各種安全設施和安全勞防用品，應在甲方允許的供應商中采購上述物資，且必須加強進場驗收和搭設后的使用前驗收。
4.6 乙方應對乙方的施工人員及乙方的專業分包施工隊伍進行分部分項和專項安全交底。
4.7 發生安全或傷亡事故，乙方應立即通知甲方代表和甲方公司安監部，同時按政府有關部門的要求處理，甲方要為排除事故或搶救人員提供幫助。
4.8 甲方為保持自身的聲譽，品牌，形象，將對本工程進行不定期的日常巡查，乙方必須遵守甲方各項管理制度，甲方將根據管理制度的規定，在巡查過程中如發現問題將發出的安全整改通知書，乙方必須在規定時限內整改完畢;發出的罰款通知，甲方須說明罰款理由并由乙方全額承擔，乙方必須在罰款單上簽字接受，乙方拒絕簽字并不影響罰款單的生效。
4.9 乙方如達不到本合同約定的安全標化標準，甲方有權責成乙方進行整改，由此造成的一切工期，經濟損失全由乙方全額承擔。且乙方愿意接受達不到安全標化標準的甲方罰款，罰款金額為總結算金額的 %，由此造成的業主罰款也由乙方全額承擔。
【承包合同】相關文章：
承包合同單位承包合同08-18
安裝承包合同-承包合同07-26
承包合同承攬合同 承包合同08-26
實用的承包合同簡單的承包合同08-16
裝卸承包合同卸車承包合同09-20
承包合同02-03
經典承包合同08-02
承包合同06-06
承包合同5篇(關于承包合同)06-29
農村魚塘承包合同范本-承包合同02-15