有關裝修合同14篇

　　現今很多公民的維權意識在不斷增強，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么合同書的格式，你掌握了嗎？以下是小編精心整理的有關裝修合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　有關裝修合同 篇1

　　委托方(甲方): 承接方(乙方):

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝修。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。

　　第一條:工程概況

　　1. 工程地址:_。

　　2. 居室規格:房型層(式)室廳廚衛

　　(1)室,計平方米; (2)廳,計 平方米;(3) 廚房,計 平方米;(4) 衛生間,計 平方米;(5) 陽臺,計 平方米;(6) 過道,計 平方米;(7)其他(注明部位) ,計 平方米;總計:施工面積 平方米;

　　3. 施工內容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容清單》和施工圖。

　　4. 委托方式:包工包料大包干工程。

　　5.開工日期:年 月 日,竣工日期 年月 日,工程總天數: 天。

　　第二條:工程價款

　　工程價款(金額大寫) ,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。

　　第三條:質量要求

　　1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。

　　2. 工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規定執行。

　　3. 施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。

　　4. 凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

　　5. 甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。

　　第四條:材料供應

　　1. 乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的'雙倍價款補償給甲方。

　　2. 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。

　　3. 甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的 10 %作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。

　　第五條:付款方式

　　1. 合同一經簽訂,甲方即應付 100 %工程材料款和施工工費的 50 %;當工期進度過半( 年 月 日),甲方即第二次付施工工費的 40 %。剩余 10 %尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)。

　　甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。

　　第六條:工程工期

　　1. 如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的 1 %作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的 1 %作為誤工費支付給乙方。

　　2. 由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

　　3. 在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理,盡快解決糾紛,以繼續施工。

　　第七條:其他事項

　　1. 甲方責任

　　1 )必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現場交底。

　　2 )二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續和承擔費用。

　　2. 乙方責任

　　1 )指派一名工作人員為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。

　　2 )負責施工現場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生,必需盡快負責修復或賠償。

　　第八條:違約責任

　　合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的 5 %作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。第九條:爭議解決

　　本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。當事人不愿通過協商解決,或協商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。第十條:合同的變更和終止

　　1. 合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的 10 %交付違約金,并辦理終止合同手續。

　　2. 施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議后,可視為本合同解除。第十一條:合同生效

　　1. 本合同雙方蓋章,簽字后生效。

　　2 本合同一式貳份,甲乙雙方各執壹份。

　　甲方(委托方): 乙方(承接方):

　　簽字: 委托代理人簽字:

　　簽約日期:簽約日期:

　　有關裝修合同 篇2

　　發包方(簡稱甲方)：_________________________

　　承包方(簡稱乙方)：_________________________

　　甲乙雙方經友好協商，甲方決定委托乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下合同條款，供雙方共同遵守。

　　一、工程概況：

　　1. 裝飾施工地點：

　　2. 住房結構：房型 房 廳 套，施工面積平方米。

　　3. 裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。

　　4. 承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。

　　5. 工期：自_____年____月___日開工，至_____年____月____日竣工，工期共____天。

　　二、工程價款及結算的約定：

　　1.工程總價款：￥_______元，大寫(人民幣)：________________，詳見本合同裝修工程報價單。

　　2.工程款付款方式按下列方式支付：

　　(1)第一期：對預算設計認可簽訂合同之日支付工程總造價的%，即￥ 元作為訂金；

　　(2)第二期：合同簽訂后開工前支付工程總造價的 %，即￥ 元；

　　(3)第三期：施工過程中工期進度過半時支付工程總造價的 %，即￥ 元；

　　(4)第四期：竣工驗收合格后日內支付工程總造價的剩余 %，即￥ 元。

　　三、雙方責任：

　　1.甲方責任：

　　（1）甲方應在開工前一天，向乙方進行現場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

　　（2）做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。

　　（3）如確實需要拆改原建筑結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，并承擔有關費用。

　　（4）根據乙方提供的需求按時提供自購材料。甲方自購的材料自行負責將該裝修材料搬運到施工場地內。

　　（5）清除裝修場地內影響到乙方施工的障礙物。

　　2.乙方責任：

　　（1）參加甲方組織的施工設計方案現場交底，并負責向具體施工人員傳達甲方設計方案和施工效果。

　　（2）乙方指派 為乙方駐工地負責人，全權負責合同履行。

　　（3）乙方在裝修期間全程承擔現場管理裝修施工質量和施工人員等職責，對本次裝修工程的質量、工期及施工現場安全負責。

　　（4）工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　（5）乙方負責人負責組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程，負責施工人員的人身安全。單項工程施工過程中，未經甲方許可，乙方不得擅自更換施工人員；如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑議，乙方應無條件更換。

　　四、關于材料供應的約定：

　　1.甲方提供的材料：甲方負責采購供應的材料、設備，應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，甲、乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失和工期延誤，責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現場后，經甲乙雙方共同驗收，由乙方負責保管并組織施工，由于保管不當或施工工藝不當造成的材料損失，由乙方負責賠償。

　　2.甲方采購供應的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　3.乙方提供施工工具；乙方提供的材料：見附件二《裝飾用料單》。乙方應嚴格按照附件二《裝飾用料單》中規定的品牌、規格、型號等內容和設計施工要求供應材料、設備；未指定品牌的材料應達到國家、行業規定的質量標準；如不符合設計、施工要求、質量、規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　4.乙方承包的所有材料應自行搬運入戶。

　　5.為保證工程的正常進行，乙方必須至少提前七天書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并同時提供所需材料的損耗數量。以便甲方按計劃進行采購材料。甲方應一周

　　內向乙方提供甲方自購材料的時間、數量的計劃書。以便乙方正常進行施工。

　　五、關于工程質量及驗收的約定：

　　1.本工程執行中華人民共和國建設部（20xx）110號文《住宅室內裝飾裝修管理辦法》和家裝行業施工規范、質量評定驗收標準。

　　2.本工程由乙方提供設計施工方案。乙方負責按規定的施工規范工藝進行施工。

　　3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　4.由于乙方原因造成質量事故，其返工費和材料損失由乙方承擔，工期不變。本工地在施工期間和保修期間內如因施工質量問題所引起的周圍鄰居的財產損失，由乙方負責修復及賠償；

　　5.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目，必須提前與乙方聯系，經甲乙雙方確認簽字施工圖與報價單后，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。

　　6.若部分工序由甲方材料供應廠家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝，甲方應事先安排時間并通知乙方，乙方應予以配合，并避免造成整體工期的延誤。

　　7.工程驗收：甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的.檢查與驗收手續。工程每一節點，乙方應提前兩天通知甲方進行驗收。

　　8.工程竣工：乙方應提前二天通知甲方驗收，甲方在接到通知三日內組織驗收，如果甲方在規定時間內不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期。

　　9.工程保修期從竣工驗收確認之日起算。對竣工驗收后由乙方安裝的隱蔽工程（水、電）保修期十年（注明：若水、電工程屬于改位工程，則此工地原已安裝好的水電工程不屬于乙方保修范圍內），其他保修期貳年。

　　10.保修期內由于乙方施工不當和乙方提供材料質量不合格造成的質量問題，乙方無條件地進行維修，并承擔相應材料費用。因上述原因給甲方造成損失的，乙方應承擔相應的賠償責任；保修期內如屬甲方使用不當造成損壞，直至不能正常使用，乙方可酌情收費。保修期結束后，乙方負責長期為甲方提供維修服務，直至甲方重新進行該房屋的裝修工程。

　　六、關于安全生產和防火的約定：

　　1.甲方提供的施工要求應同乙方協商，施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，遵守物業管理部門的裝修指南，防止相鄰居

　　民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。否則，乙方應負責修復和賠償。

　　2.施工中凡涉及改變房屋結構，拆、改承重墻，加大樓（地）面荷載，由甲方向物業管理部門提出協商，經確認后施工。

　　3.乙方應注意煤氣使用安全，確保登高施工的安全保障等各類安全保證，并提醒施工工程人員注意安全，產生任何事故的責任完全由乙方負責。

　　七、違約責任：

　　1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天甲方應支付乙方元，甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，按該期應付款金額的%支付違約金，工期順延。

　　2.由于乙方原因，逾期竣工的，每逾期一天乙方向甲方支付元違約金，逾期天仍未能竣工的，甲方有權單方解除合同，乙方應按照合同總金額的%向甲方支付違約金。

　　3.甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責并承擔責任。

　　4.乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔責任。

　　5.工程未辦理驗收、結算手續，甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的，由甲方負責。

　　6.工程關鍵節點未辦理驗收，乙方提前進行下一階段工程施工，由此造成損失的，由乙方負責。

　　7.乙方未按照附件二《裝飾用料單》中規定的品牌、規格、型號等內容和設計施工要求供應材料、設備，如因此給甲方造成損失的，乙方應承擔全部的賠償責任。 8.如在施工過程中，產生工程和材料質量問題以及各類應由施工工程隊承擔的責任，甲方只向乙方追究賠償責任。

　　八、糾紛處理方式：

　　雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，可以提交裝修房屋所在地人民法院訴訟解決。

　　九、合同的變更和解除：

　　1.合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方如需變更合同內容，應經雙方協商一致后，重新簽訂補充條款。

　　有關裝修合同 篇3

　　立書人：___________（以下簡稱甲方）

　　立書人：___________（以下簡稱乙方），

　　雙方就甲方向乙方訂購服務事宜，商定甲方付款給乙方條件如下：

　　一、雙方同意付款方式為每一季度結算一次。

　　二、雙方同意每年3月10日、6月10日、9月10日、12月10日為結算日。

　　三、雙方同意付款型態為匯款，附開戶銀行資料。

　　1、采現金付款者，甲方同意於貨到收現。

　　2、采支票付款者，甲方同意於貨到付票期_____日之票據予乙方。

　　3、采匯款付款者，甲方同意於貨到____日內，匯入乙方指定之帳戶。

　　4、采月結付款者，甲方同意於當月____日支付票期____日之票據予乙方。

　　四、甲方給付乙方款項之方式為乙方派員收取？回郵寄回？匯入帳戶。

　　由乙方派員收取時，需攜帶證件無？收款章？發票章。

　　五、是否需要乙方按月郵寄對帳單YES NO。

　　六、其他約定事項：

　　一、甲方同意於付款時同時交付乙方付款明細。

　　二、若甲方支付客票（非甲方本人所開立之支票），需由甲方於支票背面背書。柒、特別付款方式說明：

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　有關裝修合同 篇4

　　發包方（以下簡稱甲方）：

　　姓名（名稱）：

　　住所：廣東省XX市XX區XX街道XX路臻匯園XX棟XX樓XX單元。

　　聯系電話：

　　承包方（以下簡稱乙方）：

　　工程責任人：

　　身份證號碼：

　　聯系電話：

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》及其它有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上就裝修工程的有關事宜，達成如下協議：

　　工程地點：XX省XX市XX區XX街道XX路臻匯園XX棟XX樓XX單元。

　　一、房屋形式結構 式 室廳 廚衛陽臺。

　　二、工程承包方式：

　　三、工程期限 天。

　　開工日期年 月 日

　　竣工日期年 月 日 四、雙方商定，本工程的價款按乙方實際施工具體操作計算，結算方式為按進度付款結算。

　　五、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知后一星期內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移交手續。

　　六、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應在驗收合格簽字后，即填寫工程保修單。

　　七、施工范圍:

　　具體居室：一個客廳、一個餐廳、三個臥室、一個書房、一個廚房、兩個衛生間、兩個陽臺。

　　1、整屋瓷磚鋪設，50元/平方米；瓷磚鋪設施工范圍包括但不限于地板磚鋪設和墻磚到頂鋪設。

　　2、整屋波打線鋪設：30cm*30cm以上尺寸，按照整屋瓷磚鋪設造價進行結算；30cm*30cm以下尺寸的.波打線，按照10元/米進行結算。

　　3、整屋門檻石鋪設：20元/條。

　　4、整屋地腳線鋪設：15元/米；包括但不限于鑿墻、鑲嵌等工序，要求地腳線與墻面平整。

　　5、衛生間防水：每層10元/平方米；乙方完成防水工作后必須進行沉池操作，并達標。

　　6、臥室窗臺飄窗鋪石：60元/平方米。

　　7、整屋封管和所有需要加鋪水泥的房間門頭總造價：共計900元；封管包括廚房所有外露排水管或污水管、兩個衛生間所有外露排水管或污水管，封管操作包括但不限于鋪水泥、貼瓷磚；門頭加鋪水泥操作包括但不限于房間或者廁所門頭除門外多余部分的鋪水泥加固，需要鑲嵌鋼筋進行鋪水泥。

　　8、廚房接地櫥柜和水池總造價：共計1000元；廚房接地櫥柜面積為整個廚房靠墻處接地面積（除小陽臺門口和廚房門口位置），施工包括但不限于設計、量尺寸、鑲嵌安裝等；水池鋪設尺寸約40cm*60cm。

　　9、廁所安裝（包括但不限于座廁或者蹲廁）：150元/個；此造價含廁所安裝完成所需的全部施工操作，包括但不限于廁兜鋪設、排污管放置等工序；乙方有義務保證廁所安裝完畢后，甲方廁所能正常排水使用。

　　10、洗手盆安裝（包括但不限于臺上式或臺下式的洗手盆）：100元/個；此造價含洗手盆安裝完成所需的全部施工操作，包括但不限于安裝下水器、水龍頭等操作，乙方有義務保證洗手盆安裝完畢后，甲方洗手盆能正常排水使用。

　　以上所有工程造價，均為乙方人工造價。乙方施工所需材料均由甲方負責，乙方有義務根據工程進度提前通知甲方準備施工相關材料，避免由于施工材料短缺導致工期停滯或延誤。

　　以上所有工程鋪設或者安裝，必須保證平整，無毛躁邊角；所有排水相關鋪設，必須保證排水順暢無積水死角；所有防水相關鋪設涂層，必須保證通過甲方所在物業管理處驗收；

　　如其中某項工程鋪設經甲方經驗收發現不達標，乙方必須重新鋪設安裝，直至達標為止；如因乙方個人原因導致的不達標，所有損失由乙方負責。

　　八、工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字。

　　九、凡因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規及本市有關政策，受到罰款或給對方造成損失的，均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的損失。

　　十、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的損失。

　　十一、本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。

　　十二、甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　發包人（簽字）： 承包人（簽字）：

　　年月日年月日

　　有關裝修合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙雙方根據《裝修管理條例》、《中華人民共和國經濟合同法》及有關規定，本著平等雙利，共同發展的原則，就乙方承包甲方裝修簽訂本合同。雙方一致達成以下協議：

　　一、工程地址：___。

　　二、工程項目及價格：

　　1.工程項目：房屋裝修(采用包工包料及家具);

　　2.工程總價為：___。

　　三、甲方工作：

　　1.開工三日前要為乙方入場施工創造條件，以不影響施工為原則。

　　2.無償提供施工期間的工作場地、水源、電源等。

　　3.參與工程質量施工進度的監督。

　　四、乙方工作：

　　1.施工中嚴格執行施工規范、質量標準、安全操作堆積、防火規定，安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。

　　2.嚴格執行市建設行政主管部門施工現場管理規定。

　　3.在施工過程中所發生的一切安全事故由乙方負責各種責任。

　　4.一年內如工程發生質量問題，由乙方負責維修、維護。

　　5.須于___前完成所有工程項目。

　　五、付款方式：

　　甲方先預付工程款10%，工程進展期間再付25%，余款必須于工程完工驗收后10天內一次性全部付清。

　　六、工程變更：

　　在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，雙方應當協商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費及工期。工程變更協議，作為竣工結算和順延工期根據。

　　七、工期延誤：

　　1.對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期應當順延：

　　1)工程量變化或設計變更;2)不可抗力;3)甲方同意工期順延的其他情況。

　　2.對以下原因造成竣工的日期延誤，工期應當順延：

　　1)工期未按合同約定支付工程款影響正常施工期的';

　　2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;

　　3)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。

　　八、附則：本合同一式二份，甲乙各執一份，雙方簽字后生效。

　　甲方簽名：乙方簽名：

　　日期日期：

　　有關裝修合同 篇6

　　委托方(甲方):

　　承接方(乙方):

　　工程項目: 宅裝修項目

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。

　　第一條:工程概況

　　1.工程地址:

　　2.總計施工面積: 平方米。

　　3.委托方式:包工包料

　　4.工程開工日期: 年 月 日

　　5.工程竣工日期: 年 月 日

　　第二條:工程價款

　　工程價款(金額大寫) 。

　　第三條:質量要求

　　1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。

　　2.工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規定執行。

　　第四條:材料供應

　　乙方提供所有材料設備 ,所有材料及設備詳見裝修清單。

　　第五條:付款方式

　　合同一經簽訂,在工程完工前付清所有款項。

　　第六條:工程工期

　　如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方 元。

　　第七條:工程驗收

　　乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在7天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。

　　第八條:其他事項

　　1. 甲方責任

　　必須提供經物業管理部門認可的.房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現場交底。

　　2.乙方責任

　　指派一名工作人員為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。

　　第九條:違約責任

　　合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。

　　第十條:爭議解決

　　本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。當事人不愿通過協商解決,或協商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。

　　第十一條:合同的變更和終止

　　1.合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續。

　　2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議后,可視為本合同解除。

　　第十二條:合同生效

　　1.本合同經雙方簽字后生效。

　　2.本合同一式二份,甲乙雙方各執一份。

　　甲方: 乙方:

　　簽約日期:20xx年2月25日

　　有關裝修合同 篇7

　　本合同雙方當事人：

　　發包方（以下簡稱甲方）：

　　姓名 住所 承包方（以下簡稱乙方）：

　　姓名 住所 根據《中華人民共和國經濟合同法》及其它有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上就裝修工程的有關事宜，達成如下協議：

　　1、工程地點

　　2、工程承包方式：

　　3、工程期限天

　　開工日期年 月 日

　　竣工日期年 月 日

　　4、雙方商定，本工程的價款為人民幣（大寫） 元。

　　5、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移交手續。

　　6、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應在驗收合格簽字后，即填寫工程保修單。

　　7、工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字。

　　8、凡因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規及本市有關政策，受到罰款或給對方造成損失的'，均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的損失。

　　9、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的損失。

　　10、甲、乙雙方直接簽訂合同，本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　11、本合同自甲、乙雙方簽字、手印后生效。

　　甲方（簽字、手印）： 乙方（簽字、手印）：

　　年月日 年月日

　　有關裝修合同 篇8

　　甲方：(以下簡稱甲方)

　　乙方：(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國經濟合同法》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規定，經雙方協商簽定合同如下：

　　一、工程概況及承包方式

　　1、工程名稱：住宅及寫字樓裝修

　　2、工程地點

　　3、工程承包方式：全權委托裝修設計施工，相應辦公家具采購安裝

　　4、工程概況：毛坯房裝修、寫字樓裝修翻新、配套辦公家具設計及供應

　　5、裝修建筑面積合計：_____平方米。

　　二、工程裝修采購內容:豪華裝修、配套辦公家具采購安裝

　　三、工程造價

　　工程造價預算、家具款式采購安裝清單依照甲方使用要求和設計布局為依據;兩處房產工程造價及辦公家具采購總價，合計金額為：_____(以甲方認定的單價為準，工程量竣工、家具安裝完成后以審計為準)

　　四、工程期限

　　工程開工日期：_____年_____月_____日

　　工程竣工日期：_____年_____月_____日

　　五、質量要求

　　按國家建設部行業標準JGJ73—91《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定，及省、市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到市優，家具質量根據國家相關標準采購合格產品。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質量問題除外)，屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為一年，辦公家具根據國家產品質量三包政策實施保修。

　　六、付款方式

　　1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價的30%

　　2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的60%

　　3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的100%

　　七、雙方責任

　　1、甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的'設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。

　　2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工工程報價、配套辦公家具的采購清單報價、款式、安裝到位。

　　八、其它事宜

　　經甲乙雙方商定做出如下協議：

　　1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。

　　2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝、款式發生變化時，需甲方認定綜合單價后，以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準，并列入竣工決算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝、款式發生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發生的費用同樣生效。)

　　3、工程量家具采購款式和數量發生變化時，按竣工后工程審計的工程量、采購量計算為準。

　　4、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。

　　5、其它未盡事宜由雙方協商解決。

　　6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。

　　甲方委托代理人簽(章)：乙方委托代理人簽(章)：

　　聯系電話：聯系電話：

　　乙方委托收款人戶名、賬號及開戶行

　　_____年_____月_____日

　　有關裝修合同 篇9

　　上訴人（原審被告）：____置業顧問有限公司

　　地址：____市ZZ區美湖路ZZ號

　　法定代表人：_________

　　被上訴人（原審原告）：_________女士

　　地址：____市____區____街

　　原審被告：____A房地產開發有限公司

　　地址：____市____區____東路____號

　　法定代表人：

　　上訴請求：

　　1、撤銷原審判決之第一、二項，改判駁回被上訴人的全部訴訟請求；

　　2、改判由被上訴人承擔本案一審及二審全部訴訟費用。

　　上訴人____V置業顧問有限公司、____A房地產開發有限公司與許《委托購房及裝修咨詢合同》糾紛案件，上訴人不服原審判決之第一、二項，特提起上訴，具體事實與理由如下：

　　一、上訴人已經充分履行了委托合同項下的裝修咨詢義務，原審認定事實不清。

　　首先，上訴人委托合同項下義務為提供裝修咨詢服務，而不是進行實際的裝修施工。

　　其次，上訴人已經為許華提供了____苑精裝修選集。該選集根據不同戶型及各個類型的潛在客戶群，分別制作了不同風格及多元功能的裝修方案，該選集并附有各方案項下之圖紙，可以說，上訴人已經充分、有效、善意的履行了裝修咨詢義務。

　　最后，至于裝修方案最終未能付諸實施，原因并不在上訴人或者同洲公司，而在許華，原因正是許華不履行認購書、拒絕簽署正式的商品房買賣合同。

　　因此，上訴人已經充分履行了委托合同的裝修咨詢義務。

　　原審法院并未對上訴人充分履行裝修咨詢服務義務的事實予以認定，系屬認定事實不清。

　　二、委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，不存在單方解除的前提，原審適用法律錯誤，并導致了錯誤判決。

　　前已述之，上訴人充分履行裝修咨詢服務義務，那么，根據合同法第405條“受托人完成委托事務的，委托人應當向其支付報酬……”及合同約定，上訴人就應該依約足額相應報酬，事實上，許華也付清了相應的裝修咨詢報酬。因此，委托購房及裝修咨詢合同已因相對方均充分履行合同義務而終止，客觀上不存在委托人單方解除委托合同的前提。

　　反觀原審判決，在認定上訴人與許華之間就裝修咨詢事項的委托關系的情況下，逕行根據，合同法第四百一十條“委托人或者受托人可以隨時解除委托合同。因解除合同給對方造成損失的，除不可歸責于該當事人的.事由以外，應當賠償損失”的規定支持了許華解除合同的訴求，系屬適用法律錯誤。

　　總之，上訴人認為，原審認定事實、適用法律均有誤。委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，上訴人獲取報酬有充分的事實與法律依據，無需向許華退還任何款項。請貴院支持上訴人的全部上訴請求。

此致

　　____市中級人民法院

　　上訴人：____置業顧問有限公司

　　（蓋章）

　　日期：20_________年_________月_________日

　　有關裝修合同 篇10

　　一、簽訂二手房屋裝修合同的注意事項

　　1、合同主體不明晰

　　合同中應首先填寫甲方、乙方的名稱和聯系方法。此處應注意一個細節，很多公司只蓋一個有公司名稱的章，您必須要求裝飾公司將內容填滿，并進行核對。您還應注意簽訂合同的裝修公司名稱，是否與合同最后蓋章的公司名稱一致。

　　如果不符，必須問明二者之間的關系，并在合同上注明。如此做的理由是一旦發生糾紛，一定要有裝修公司比較完整的法人登記情況，以備將來投訴或起訴，省去查詢的麻煩，而且能夠找到確切的責任承擔者。

　　2、監理概念模糊

　　合同中規定了可以實行工程監理，“工程監理”是指監理人受消費者即甲方的委托，對工程建設項目實施監督和管理的活動。“監理人”是指取得監理資格證書，具有法人資格的公司、監理事務所或單位。由此可以看出，作為工程監理人，其身份是獨立于裝修公司之外的。

　　3、書面文件不全

　　經雙方認可的工程預算書以及全套設計、施工圖紙，均為合同的有效構成要件。有些裝飾公司在與消費者簽訂裝修合同時，這些書面文件不齊全，給以后進行家裝工程帶來了隱患。

　　4、權利義務不清

　　合同中規定了為保證工程順利進行，甲乙雙方應做的工作。對于消費者來講，尤其應注意合同中規定的下列幾項：為確保建筑物安全，不能拆動室內承重結構。如果拆改原建筑物的非承重結構或設備管線的，應負責到房屋管理部門辦理相應的審批手續。如果在施工期間，該居室仍被消費者部分使用的，消費者應負責做好施工現場的保衛及消防等項工作。

　　5、增減項未加入合同

　　目前在裝修工程的實際履行中，增加施工項目的現象很多。一些裝修公司開始有意把報價做得很低，然后在開工后逐步增加，讓消費者無法再找另外的裝修公司，只好同意他們的要求，使得最后的裝修總價遠遠超出初始報價，所以消費者在合同簽訂時，如果經過多方了解，再自己將所支出的費用結合居室面積及施工項目是合理的前提下，對工程項目變更應謹慎。

　　6、材料供應不做確認

　　鑒于裝修材料品牌及價格等因素，目前大部分裝修公司都建議消費者選擇“乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料”，即合同中規定的`第二種方式進行施工。那么在材料供應上，雙方都應負一定的責任。消費者有義務按約定提供材料，并請裝修公司對自己提供的材料及時檢驗，并辦理交接手續。

　　7、工期延誤沒有規定

　　如果出現工期延誤問題，消費者應根據具體情況分別對待：

　　第一種情況是雙方均不承擔責任的：工期延誤的原因是由于合同中第八條第一項的原因，即工程量變化或設計變更，不可抗力，及甲方同意工期順延的其他情況，在消費者即甲方確認的情況下，工期相應順延。

　　第二種情況是乙方不承擔責任的：因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費由乙方即消費者負擔，工期順延。

　　第三種情況消費者還應承擔相應的違約責任，即違約責任中規定的甲方未按期支付第二(三)次工程款的，應向裝修公司支付違約金。

　　最后一種情況是因裝修公司責任不能按期完工，工期不順延，裝修公司應向消費者支付違約金。

　　8、質量標準不清楚

　　在北京市建委1999年9月22日頒布執行的《北京市家庭居室裝飾裝修工程承發包及施工管理暫行規定(試行)》(京建法<1999>413號)中有這樣的規定：“家居裝飾工程的標準應當按照《北京市高級建筑裝飾工程質量檢驗評定標準》、《家庭居室裝飾工程質量驗收標準》，并在家居裝飾合同中約定。”

　　9、工程驗收不細心

　　驗收應注意以下幾個問題：合同中規定：“如未辦理驗收手續，消費者提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由消費者負責。”這意味著如果未驗收，消費者就開始使用裝修房屋或入住，一旦因質量問題發生爭議，因裝修現場的破壞使質量問題責任不易界定，裝修公司可依據此規定免除責任。

　　10、爭議解決辦法未約定

　　家裝消費者在發現裝修質量有問題時，應及時與裝修公司協商解決，但大多數消費者在合同中沒有約定出現爭議后的解決辦法。

　　二、二手房屋裝修合同范本

　　委托方(甲方)：____________ 承接方(乙方)：____________

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條 工程概況

　　(一)工程地址：____市____區______街道____小區____樓____室

　　(二)居室規格：

　　三室一廳、雙陽臺、一衛生間，建筑面積____平方米。

　　(三)施工內容：

　　1、舊防盜籠改造翻新，破損處重新貼瓷磚、粉刷修復;

　　2、衛生間瓷磚、地磚、水電、衛浴設備拆除重裝、門窗修復;

　　3、后陽臺、隔斷門的粉刷、貼瓷磚修復，洗漱柜、

　　有關裝修合同 篇11

　　發包方： （以下簡稱甲方）

　　承包方： （以下簡稱乙方）

　　風險提示：發包人的相對義務

　　根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。

　　若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。

　　依照《中華人民共和國經濟合同法》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規定，經雙方協商簽定合同如下：

　　一、工程概況及承包方式

　　1、工程名稱：__________________________。

　　2、工程地點：___________________________。

　　3、工程承包方式：包工包料

　　4、工程概況：建筑面積_________平方米。

　　二、工程裝修內容

　　綜合樓室內棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程

　　三、工程造價

　　工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據；

　　工程造價為：___________￥元。（以甲方認定的單價為準，工程量竣工后以審計為準）

　　四、工程期限

　　工程開工日期：______年_____月_____日；

　　風險提示：關于實際竣工日期的規定

　　當因實際竣工日期的確認發生糾紛時，可以以相關規定參照具體情形：

　　工程經竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發包人原因，未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期；工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有工程之日為實際竣工日期。

　　工程竣工日期：______年______月_____日。

　　五、質量要求

　　風險提示：工程質量未符合標準的歸責

　　因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。

　　因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的'工期。

　　按國家建設部行業標準《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定，及省、市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到市優。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質量問題除外)，屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為一年，終身維修。

　　風險提示：保修責任的起算

　　工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內，承包人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。

　　發包人未經竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉移占有之日起算。

　　六、付款方式

　　1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價的

　　2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的

　　3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的

　　4、乙方剩余工程款作為質保金內付清。

　　七、雙方責任

　　1、甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求；提供現場使用的水、電位置；提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙；對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明；施工場地要平整。

　　2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。

　　八、違約責任

　　風險提示：明確違約責任

　　在簽訂合同時，雙方就要想到可能產生的違反合同的行為，并在合同中規定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發生，也有據可依。

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　九、爭議解決

　　1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。或向市室內裝飾行業協會投訴，請求解決。

　　2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向_______________仲裁委員會申請仲裁。

　　十、其它事宜

　　經甲乙雙方商定做出如下協議：

　　1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延；如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。

　　2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時，需甲方認定綜合單價后，以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準，并列入竣工決算追加當中。（如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發生的費用同樣生效。）

　　3、工程量發生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準。

　　4、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。

　　5、其它未盡事宜由雙方協商解決。

　　6、合同一式____份，雙方簽字生效，各持____份，并具有同等法律效力。

　　甲方：

　　_____年____月____日

　　乙方：

　　_____年____月____日

　　有關裝修合同 篇12

　　發包人（甲方）：

　　承包人（乙方）：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同，以資守信。

　　第一條 工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程量： 以合同預算表為準，發生工程量變更的以實際工程量為準。

　　4、承包方式按以下第 項執行

　　（1） 包工包料 （2）包工不包料 （3）包工；部分包料（4）包料；部分包工

　　第二條 工期

　　1、開工日期： 年 月 日

　　2、竣工日期： 年 月 日

　　3、工程總用工時間： 天（工期順延的時間未計入）

　　第三條 工程價款

　　本工程總造價為：（大寫） （人民幣）

　　￥： 元

　　注：此價款為工程結算依據，最終要按實際發生的工程量計算

　　第四條 工程質量

　　本工程質量按以下第 執行

　　（1）國家標準 （2）地方標準 （3）行業通用標準（4）甲方特殊標準

　　第五條 圖紙

　　1、經雙方協商一致決定，采用以下第 項執行

　　（1）甲方委托乙方設計施工圖紙，設計費用為（大寫）： 元，圖紙設計費用不包含在工程總價款內；

　　（2）甲方自行提供施工圖紙

　　2、圖紙會審和設計交底時間：

　　3、施工圖紙一式兩份，甲、乙雙方各執一份。甲方提供圖紙的，應在開工前 天將圖紙交給乙方。

　　第六條 合同組成文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協議書

　　2、標準、規范及有關技術文件

　　3、圖紙

　　4、工程報價單或預算書

　　5、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　第七條 工程變更

　　1、工程設計變更

　　施工中發包人需對原工程設計進行變更，應提前3天以書面形式向承包人發出變更通知。變更超過原設計標準或批準的建設規模時，發包人應報規劃管理部門和其他有關部門重新審查批準，并由原設計單位提供變更的相應圖紙和說明。承包人發出的變更通知及有關要求，進行下列需要的變更：

　　(1)更改工程有關部分的標高、基線、位置和尺寸；

　　(2)增減合同中約定的工程量；

　　(3)改變有關工程的施工時間和順序；

　　(4)其他有關工程變更需要的附加工作。

　　因變更導致合同價款的增減及造成的承包人損失由發包人承坦，延誤的工期相應順延。

　　施工中承包人無正當理由不得對原工程設計進行變更。因承包人擅自變更設計發生的費用和由此導致發包人的直接損失，由承包人承擔，延誤的工期不予順延。

　　承包人在施工中提出的合理化建議涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料、設備的換用，須經發包人同意提出復工要求，發包人應當在48小時內給予答復。發包人未能在規定時間內提出處理意見，或收到承包人復工要求后48小時內未予答復，承包人可自行復工。因發包人原因造成停工的，由發包人承擔所發生的追加合同價款，賠償承包人由此造成的損失，相應順延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承擔發生的費用，工期不予順延。

　　3、工期延誤

　　因以下原因造成工期延誤，經發包人確認，工期相應順延：

　　(1)發包人未能按合同的約定提供圖紙及開工條件；

　　(2)發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款，致使施工不能正常進行；

　　(3)甲方未按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行；

　　(4)設計變更和工程量增加；

　　(5)一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；

　　(6)不可抗力；

　　(7)另行約定或工程師同意工期順延的其他情況。

　　4、工程竣工

　　（1）承包人必須按照協議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。

　　（2）因承包人原因不能按照協議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的，承包人承擔違約責任。

　　（3）施工中發包人如需提前竣工，雙方協商一致后應簽訂提前竣工協議，作為合同文件組成部分。提前竣工協議應包括承包人為保證工程質量和安全采取的措施、發包人為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加合同價款等內容。

　　第十一條 關于質量和中間驗收的約定

　　1、工程質量

　　（1）工程質量應當達到約定的質量標準，質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準，承包人承擔違約責任。

　　（2）雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的.工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。

　　2、檢查和返工

　　（1）承包人應認真按照標準、規范和設計圖紙要求以及甲方依據合同發出的指令施工，隨時接受甲方現場負責人的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。

　　（2）工程質量達不到約定標準的部分，發包方現場負責人一經發現，應要求承包人拆除和重新施工，承包人應按甲方現場負責人的要求拆除和重新施工，直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準，由承包人承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。

　　（3）發包方現場負責人的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行，檢查檢驗不合格時，影響正常施工的費用由承包人承擔。除此之外影響正常施工的追加合同價款由發包人承擔，相應順延工期。

　　（4）因發包方現場負責人指令失誤或其他非承包人原因發生的追加合同價款，由發包人承擔。

　　3、隱蔽工程和中間驗收

　　（1）工程具備隱蔽條件或達到專用條款約定的中間驗收部位，承包人進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面書式通知發包方現場負責人驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄，驗收合格，發包方現場負責人在驗收記錄上簽字后，承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，承包人在發包人限定的時間內修改后重新驗收。

　　（2）發包方現場負責人不能按時進行驗收，應在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過48小時。發包方現場負責人未能按以上時間提出延期要求，不進行驗收，承包人可自行組織驗收，發包方現場負責人應承認驗收記錄。

　　（3）經發包方現場負責人驗收，工程質量符合標準、規范和設計圖紙等要求，驗收24小時后，發包方現場負責人不在驗收記錄上簽字，視為發包方現場負責人已經認可驗收記錄，承包人可進行隱蔽或繼續施工。

　　4、重新檢驗

　　無論發包方現場負責人是否進行驗收，當其要求對已經隱蔽的工程重新檢驗時，承包人應按要求進行剝離或開孔，并在檢驗后重新覆蓋或修復。檢驗合格，發包人承擔由此發生的全部追加合同價款，賠償發包人損失，并相應順延工期。檢驗不合格，承包人承擔發生的全部費用，工期不予順延。

　　5、發包方指定的現場負責人為： ，身份證號碼為： 。發包方現場負責人的簽字確認視為發包方的確認。

　　第十二條 關于安全施工的約定

　　1、安全施工與檢查

　　（1）承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。

　　（2）發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。發包人不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工。因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用。

　　2、安全防護

　　（1）承包人在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時，施工開始前應向甲方提出安全防護措施，經甲方后實施，防護措施費用由發包人承擔。

　　（2）實施爆破作業，在放射、毒害性環境中施工(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，承包人應在施工前14天以書面形式通知發包人，并提出相應的安全防護措施，經發包方認可后實施，由發包方承擔安全防護措施費用。

　　第十三條 關于竣工驗收和結算

　　1、竣工驗收

　　（1）工程竣工后，乙方應通知甲方進行驗收，甲方應自接到乙方驗收通知后 日內組織驗收，并辦理驗收交移手續。

　　（2）工程未經驗收合格時，甲方不得有任何的使用行為，否則視為甲方對該工程已經驗收合格。保修期自甲方實際使用之日起計算。

　　2、結算

　　工程驗收合格后，乙方應將有關資料移交給甲方，雙方進行工程結算。發包人接到資料后 天內未有異議的，視為認可結算資料，雙方應填寫工程結算單并簽字確認，若甲方在收到資料后既提不出書面異議又拒絕在結算單上簽字的，視為結算單已經得到了甲方的簽字確認。

　　第十四條 關于工程價款支付的約定

　　1、雙方同意工程價款按下列方式進行確定：

　　（1）固定價格：本工程總價款為（大寫）： ；

　　（2）其他方式：

　　。

　　2、雙方同意按下表執行工程款的支付：

　　支付次數

　　支付金額

　　支付時間

　　第一次： %

　　元

　　大寫：

　　第二次： %

　　元

　　大寫：

　　第三次： %

　　元

　　大寫：

　　第四次： %

　　元

　　大寫：

　　工程驗收后 天內付清。

　　3、特別費用的約定：

　　（1）施工過程中，施工現場發生的一切水、電費用由甲方承擔；

　　（2）施工過程中，因為乙方的因素違規被執法機構或者管理機構罰款的，罰款由乙方支付，如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發生的，則罰款由甲方負責；

　　（3）合同附件預算表中沒有列明稅費，稅費由甲方按實際征收稅額向有關部門交納，已經列明稅費的，由乙方負責交納。

　　4、增加的工程項目，經雙方簽署增加協議確認后，甲方應就該增加工程項目支付預付款，預付款的金額為增加項目總造價的30%，另外的70%實行分期付款，甲方應在每個月的前三天內支付給乙方。如增加的工程項目造價大于人民幣壹萬元的，則甲方應按上述比例支付給乙方。

　　第十五條 關于工程保修的約定

　　1、乙方承諾工程保修期為自竣工之日起 月內。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。國家行政部門或者行業機構在本合同簽署生效之前已經發布的對工程項目或者材料有特定保修年限或者豁免保修的，以國家行政部門或者行業機構的規定為準。

　　2、甲、乙雙方對保修的其他約定：

　　。

　　第十六條 違約責任

　　1、當發生下列情況時發包人違約：

　　(1)發包人不按時支付工程預付款；

　　(2)發包人不按合同約定支付工程款，導致施工無法進行；

　　(3)發包人無正當理由不支付工程竣工結算價款；

　　(4)發包人不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。發包人承擔違約責任，賠償因其違約給承包人造成的經濟損失，順延延誤的工期。

　　2、發包方以上違約行為構成了一般違約，應承擔的違約責任：未能按合同條款約定的時間內支付預付款、工程款，發包方向承包方支付的違約金為： 元，合同繼續履行。發包方其他違約行為應承擔的違約金為 元。

　　3、未能按合同條款約定的時間內支付工程款并經過承包方催告后仍沒有支付，并造成了承包方損失的，為發包方嚴重違約，承包方解除本合同的，發包方應支付本合同暫定總價款百分之二十違約金。

　　4、當發生下列情況時承包人違約：

　　(1)因承包人原因不能按照約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工；

　　(2)因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準；

　　(3)承包人不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。

　　5、承包方每拖延一天竣工，應向發包人承擔 元/天的違約金；其他違約行為應向發包人承擔 元的違約金。

　　6、一方違約后，另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。簽訂本合同后，任何一方無正當理由而擅自解除本合同的，應向對方支付本合同暫定總價款百分之二十的違約金。

　　7、其他約定： 。

　　第十七條 爭議解決

　　1、發包人承包人在履行合同時發生爭議，應當協商解決。當事人不愿協商或者協商不成的，雙方可以向工程所在地的人民法院起訴。

　　2、發生爭議后，除非出現下列情況的，雙方都應繼續履行合同，保持施工連續，保護好已完工程：

　　(1)單方違約導致合同確已無法履行，雙方協議停止施工；

　　(2)經過協商停止施工，且為雙方接受；

　　(3)法院要求停止施工。

　　第十八條 不可抗力

　　1、不可抗力包括因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非發包人承包人責任造成的爆炸、火災，以及專用條款約定的風、雨、雪、洪、震等自然災害。

　　2、乙方在遭遇不可抗力影響施工的，應當及時采取措施避免損失的擴大，并將有關情況通知甲方。否則，應當就擴大部分的損失承擔賠償責任。

　　第十九條 合同附件

　　1、工程施工項目確認書

　　2、施工圖紙或工藝說明確認書

　　3、項目變更單

　　4、分項工程，隱蔽工程驗收單

　　5、承包人提供的材料明細表

　　6、發包人提供的材料明細表

　　7、工程驗收單

　　8、工程結算單

　　9、工程保修單

　　10、發包方身份證或營業執照復印件

　　11、承包方身份證或營業執照復印件

　　第二十條 附則

　　1、本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等的法律效力

　　2、本合同的附件是本合同的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　甲方（簽章）：

　　地址：

　　法定代表人或授權代表：

　　身份證號：

　　簽約地點：

　　簽約時間： 年 月 日

　　乙方（簽章）：

　　地址：

　　法定代表人或授權代表：

　　身份證號碼：

　　簽約地點：

　　簽約時間： 年 月 日

　　有關裝修合同 篇13

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲乙雙方經過友好協商，就乙方承包甲方所有的______裝修施工事宜達成一致，簽訂本合同。

　　一、乙方包干承包：

　　該房屋裝修的全部施工工作，即實行“包工不包料”，甲方自備裝修材料，乙方只負責施工，具體施工內容詳見附件。

　　二、包干承包費用：

　　人民幣______整（小寫______13800______元）______除此之外，甲方不再向乙方支付任何費用。

　　三、支付方式：

　　1、乙方進場施工之日，甲方向乙方預付人民幣______仟圓整（小寫￥______元）；

　　2、乙方完成全部裝修施工后，支付進度款人民幣______仟圓整（小寫￥______元）；

　　3、全部裝修施工完成后______天內，甲方支付余款人民幣______整（小寫￥______元）

　　四、工期：

　　雙方確定該房屋裝修施工工期為______天，乙方應在約定的工期內完成全部施工任務。

　　五、其他約定：

　　1、甲方按照乙方提供的清單及時自行負責采購裝修材料；

　　2、甲方應按合同約定及時付款，否則按200元/天支付違約金；

　　3、乙方自行準備工具、聘請人員，自行負責施工安全，嚴格按照甲方提供的圖紙和甲方要求施工，確保工程質量，如在施工過程中發現質量不合格行為，造成返工，因此造成的裝修材料損失、人工損失概由乙方自行承擔；

　　4、乙方不得浪費、挪用甲方的'裝修材料，否則按500元/次予以處罰，并需賠償甲方損失；

　　5、乙方應在合同約定的工期內完成全部施工任務，每延期一天按照200元/天予以處罰。如因甲方不及時付款、裝修材料延誤或新增施工內容等甲方原因而延誤工期，乙方不承擔違約責任；

　　6、該房屋裝修保修期為貳年，保修期內乙方應該及時負責為甲方免費維修。

　　六、本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字后生效。

　　甲方（簽字）______乙方（簽字）______

　　時間：______時間：______

　　有關裝修合同 篇14

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　裝修項目：

　　甲、乙雙方經友好協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同,以便共同遵守。

　　第一條 工程概況和工程價款

　　1.項目地址：2.房型： 4 室 2 廳 1 廚 1 衛，施工面積：130 平方米。

　　3.工程總天數：60天

　　工程開工日期： xx 年 10月 15 日

　　工程竣工日期： xx 年 12月 15 日

　　4.工程價款 :( 壹 第二條 質量要求

　　1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

　　2.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　3.凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

　　第三條 材料供應及付款方式

　　1.甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝修工程，非經甲方同意，不得擅自更換或挪作他用。乙方如擅自更換或挪作他用，應按材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2.甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　3.合同一經簽訂，甲方對工程竣工驗收后結算并付清工程價款，乙方開具收條，向甲方辦理移交及發放裝修工程保修書。甲方按合同總價的3%扣留質保金，一年以后沒有出現質量問題質保金全部返給乙方。

　　4.工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，雙方簽字確認。增減項目的價款，當場結清。

　　第四條 工程工期及工程驗收

　　1.如果因乙方原因而延遲完工，按300元/天的違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。

　　2.在施工中，因工程質量、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。

　　3.工程質量驗收，隱蔽工程需乙方通知甲方分段驗收，其它待工程全部結束后，乙方通知甲方進行竣工驗收。裝修過程中，若乙方刻意隱瞞隱蔽工程中的施工原料及工程質量造成安全或美觀影響，甲方有權要求乙方改進，若乙方拒不改進，甲方有權扣押工程款，直到乙方改進則返還。

　　第五條 其他事項

　　1.甲方

　　甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應通過甲方與鄰里友好協商。

　　2.乙方

　　應主動出示企業營業執照或其它說明，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地定期完成施工任務。

　　按照小區物業要求，負責施工現場的.安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，甲方概不負責，給甲方造成損失的，乙方全部賠償。

　　在施工過程中，乙方必須嚴格遵守小區物業管理的相關規定，因違反小區物業管理的相關規定發生的責任糾紛，由乙方自行負責處理。

　　嚴格履行合同，不要因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資。在裝

　　修施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收進合格之日算起，為3個月。

　　第六條 違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　第七條 爭議解決

　　本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。當事人不愿通過協商解決，或協商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。

　　第八條 合同的變更和終止

　　1.合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。

　　第九條 合同生效

　　1.本合同經雙方蓋章或簽字后生效。

　　2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　3.本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。

　　甲方(業主)(蓋章)：___ ____ 乙方(蓋章)：_________

　　電話： 電話：

　　年 月 日

【裝修合同】相關文章：

裝修合同 “裝修合同”03-09

裝修合同裝修合同02-28

裝修公司裝修合同06-23

商鋪裝修協議和裝修合同，店里裝修合同02-08

裝修合同 “裝修合同”8篇03-09

裝修合同 “裝修合同”(8篇)03-09

裝修合同裝修合同5篇04-17

裝修合同裝修合同(5篇)04-17

實用的裝修合同 精品裝修合同04-17

關于裝修合同 實用裝修合同05-23