房裝修合同

時間：2023-04-17 11:03:15 裝修合同我要投稿

房裝修合同(通用15篇)

　　在人民愈發重視法律的社會中，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那么合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的房裝修合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

房裝修合同(通用15篇)

房裝修合同1

　　委托方（甲方）：________________________________

　　承接方（乙方）：________________________________

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1、工程地點：____________________________________________________

　　2、工程承包方式，雙方商定采取下列第________種承包方式：

　�。�1）乙方包工、包全部材料；

　�。�2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料。

　�。�3）乙方包工、甲方包全部材料。裝修房屋合同

　　3、總價款：________________________________

　　4、開工日期：___________年______月______日

　　第二條：質量要求

　　1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

　　2、工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負，施工質量由乙方負責。

　　5、甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第三條：材料供應

　　1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的________倍價款補償給甲方。

　　2、乙方提供的'材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　3、甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的________作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第四條：付款方式

　　1、合同一經簽訂，甲方即應付____________工程款；剩余____________尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。

　　甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

　　2、工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責并且施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。

　　3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的____________支付給乙方。

　　第五條：違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的____________作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　第六條：合同生效

　　1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。未盡事宜雙方協商解決。

　　2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　3、本合同一式____________份，甲乙雙方各執____________份。

　　甲方（業主）：__________________________乙方：__________________________________

　　簽約日期：__________年________月______日簽約日期：__________年_______月______日

房裝修合同2

　　甲方：南京綠野房地產有限公司

　　乙方：張世彬

　　就乙方希望購買甲方精裝修辦公房的請求，現雙方達成如下協議：

　　1、由于乙方身在外地事務繁忙，意向購買甲方開發建設的.綠野大廈1004房號（面積102。65平米）精裝修辦公房，雙方自愿達成此協議；

　　2、房屋成交單價為8580元/平米，其中房屋凈價為5900元/平米，其余2680元/平米為裝修和辦公設施等費用（含8號車位20年使用權）；

　　3、乙方簽約時須付總房款50%的首付款即人民幣44萬元整；

　　4、甲方負責將乙方所購房屋按乙方要求進行設計及裝修，達成如下要求：

　　1）辦公房內部豪華裝修標準；

　　2）辦公設施齊全，達到入住即可辦公的標準，（裝修及設施基本標準見附頁1）

　　3）房屋交付時水、電、電話、寬帶已接通可正常使用；

　　5、房屋交付時間：20xx年3月1日；

　　6、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份；

　　補充條款：

　　1、甲方向乙方提供地下停車場8號車位使用，免租金使用20年，。開始日期以交房日期為準；

　　2、如上列第4條款產生異議，雙方本著友好協商的原則進行補充及更改；

　　3、如上列第5條款交付時間產生變動，按歸責原則進行協商，如實際是由甲方違約，則違約金為總房款的萬分之零點五/天；

　　甲方：乙方：

　　日期：

　　附頁1：

　　一、設計要求：

　　甲方的設計圖紙完成，效果圖等材料交由乙方認可后方可施工。材料核算以不低于10萬元為標準。

　　二．裝修基本標準：

　　1、地面為全實木地板；

　　2、所使用裝修材料全部為國家級標準綠色環保材料；

　　二、辦公設施基本標準

房裝修合同3

　　委托方（甲方）：_______________身份證號：______________________

　　承接方（乙方）：_______________身份證號：______________________

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝修。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1。工程地址：_________________________。

　　2。居室規格：房型______層（式）____室____廳____廚____衛。

　　（1）____室，計____________平方米；

　�。�2）____廳，計____________平方米；

　�。�3）____廚房，計__________平方米；

　　（4）衛生間，計___________平方米；

　�。�5）陽臺，計_____________平方米；

　�。�6）過道，計_____________平方米；

　　（7）其他（注明部位）：計_____________平方米；總計：___________，施工面積_________平方米；

　　3。施工內容：詳見本合同附件（一）《家庭裝潢施工內容清單》和施工圖。

　　4。委托方式：包工包料大包干工程。

　　5。開工日期：_____________年_____月__日，竣工日期_____________年_____月__日，工程總天數：_____________天。

　　第二條工程價款

　　工程價款（金額大寫）__________________________，詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預算表》。

　　第三條質量要求

　　1。工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

　　2。工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

　　3。施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　4。凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。

　　5。甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條材料供應

　　1。乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的.雙倍價款補償給甲方。

　　2。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　3。甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的_____________%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第五條付款方式

　　1。合同一經簽訂，甲方即應付_____________%工程材料款和施工工費的_____________%；當工期進度過半（_______年______月______日），甲方即第二次付施工工費的______%。剩余______%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。（注：施工工費包括人工費）。

　　甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

　　第六條工程工期

　　1。如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的______%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲______日，以裝潢工程價款中人工費的______%作為誤工費支付給乙方。

　　2。由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　3。在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。

　　第七條其他事項

　　1。甲方責任

　　1）必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。

　　2）二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。

　　2。乙方責任

　　1）指派一名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

　　2）負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。

　　第八條違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　第九條爭議解決

　　本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。當事人不愿通過協商解決，或協商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。

　　第十條合同的變更和終止

　　1。合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2。施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。

　　第十一條合同生效

　　1。本合同雙方蓋章，簽字后生效。

　　2本合同一式______份，甲乙雙方各執______份。

　　甲方（委托方）：____________乙方（承接方）：__________________

　　簽字：____________________委托代理人簽字：________________

　　_____________年_____月___日_____________年_____月___日

房裝修合同4

　　委托方（甲方）：

　　承接方（乙方）：

　　裝修項目：

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設，訂立本協議，以共同恪守。

　　一、工程地點：

　　二、形式結構：

　　三、委托方式：包工包料

　　四、施工內容：祥見本合同附件《裝飾工程預算表》

　　五、施工時間：60天

　　六、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　七、工程造價：共計人民幣叁拾壹萬壹仟柒佰陸拾玖元人民幣（311769.00元）。此費用已含材料費、人工費、工程管理費等，如有預算外費用雙方商定。

　　八、付款方式：為確保工程質量，施工結束后暫扣1萬元質量保證金，至年 1月30日內無任何施工質量問題，甲方將全額返還乙方。工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內付清乙方人工費，

　　九、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。

　　附：工程預算表

　　甲方：乙方：

　　簽字（蓋章）：簽字（蓋章）：

　　聯系電話：聯系電話：

　　年月日年月日

房裝修合同5

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　(一)工程地址：**市**區***街道**小區**樓**室

　　(二)居室規格：三室一廳、雙陽臺、一衛生間，建筑面積**平方米。

　　(三)施工內容：

　　1、舊防盜籠改造翻新，破損處重新貼瓷磚、粉刷修復;

　　2、衛生間瓷磚、地磚、水電、衛浴設備拆除重裝、門窗修復;

　　3、后陽臺、隔斷門的粉刷、貼瓷磚修復，洗漱柜、洗衣機水電設施安裝，貼瓷磚出全部用白水泥勾縫;

　　4、房屋整體修復、刮瓷、刷乳膠漆兩遍，電路排線及插座開關安裝修復;

　　5、電路埋線;

　　6、門框粉刷修復;

　　7、防盜籠、門窗等除銹、打磨、刷漆2遍;

　　8、裝修垃圾清理干凈，刷漆、刮瓷等施工過程中產生的污染清洗干凈。

　　(四)材料要求：由乙方購買所有材料要求質量優良。例如乳膠漆要立邦、多樂士環保凈味漆。

　　第二條：工程價款

　　(一)施工內容第1、2、3項價款為***元。

　　(二)施工內容第4、5、6項價款為***元。

　　(三)施工內容第7項價款為***元。

　　(四)施工內容第8項***。

　　第三條：質量要求

　　1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可;

　　2、凡由甲方自行采購的'材料、設備，產品質量由甲方自負;乙方購買材料質量由乙方負責。施工質量由乙方全部負責。

　　第四條：材料供應

　　1、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　2、甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第五條：付款方式

　　衛生間、后陽臺完工后甲方先支付工程款****元予乙方，所有工程完工后，乙方通知甲方進行驗收，驗收合格后付清余款。

　　第六條：施工安全和工程驗收

　　1、在施工過程中乙方應注意安全，如發生事故責任由乙方自負。

　　2、工程質量驗收，待工程全部結束后，乙方通知甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

　　第七條：違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　第八條：爭議解決

　　1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。

　　2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向***仲裁委員會申請仲裁;****人民法院提起訴訟。

　　第九條：合同的變更和終止

　　1、合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。

　　第十條：合同生效

　　1、本合同向雙方簽章后生效。

　　2、本合同共*頁、一式貳份，甲乙雙方各執壹份。

　　甲：xxx 乙:xxx

房裝修合同6

　　上訴人（原審被告）：XX置業顧問有限公司

　　地址：XX市ZZ區美湖路ZZ號

　　法定代表人：

　　被上訴人（原審原告）： Z女士

　　地址：XX市XX區XX街

　　原審被告：XXA房地產開發有限公司

　　地址：XX市XX區XX東路XX號

　　法定代表人：

　　上訴請求：

　　1、撤銷原審判決之第一、二項，改判駁回被上訴人的全部訴訟請求；

　　2、改判由被上訴人承擔本案一審及二審全部訴訟費用。

　　上訴人XXV置業顧問有限公司、XXA房地產開發有限公司與許《委托購房及裝修咨詢合同》糾紛案件，上訴人不服原審判決之第一、二項，特提起上訴，具體事實與理由如下：

　　一、上訴人已經充分履行了委托合同項下的裝修咨詢義務，原審認定事實不清。

　　首先，上訴人委托合同項下義務為提供裝修咨詢服務，而不是進行實際的裝修施工。

　　其次，上訴人已經為許華提供了XX苑精裝修選集。該選集根據不同戶型及各個類型的潛在客戶群，分別制作了不同風格及多元功能的裝修方案，該選集并附有各方案項下之圖紙，可以說，上訴人已經充分、有效、善意的履行了裝修咨詢義務。

　　最后，至于裝修方案最終未能付諸實施，原因并不在上訴人或者同洲公司，而在許華，原因正是許華不履行認購書、拒絕簽署正式的商品房買賣合同。

　　因此，上訴人已經充分履行了委托合同的裝修咨詢義務。

　　原審法院并未對上訴人充分履行裝修咨詢服務義務的事實予以認定，系屬認定事實不清。

　　二、委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，不存在單方解除的'前提，原審適用法律錯誤，并導致了錯誤判決。

　　前已述之，上訴人充分履行裝修咨詢服務義務，那么，根據合同法第405條“受托人完成委托事務的，委托人應當向其支付報酬……”及合同約定，上訴人就應該依約足額相應報酬，事實上，許華也付清了相應的裝修咨詢報酬。因此，委托購房及裝修咨詢合同已因相對方均充分履行合同義務而終止，客觀上不存在委托人單方解除委托合同的前提。

　　反觀原審判決，在認定上訴人與許華之間就裝修咨詢事項的委托關系的情況下，逕行根據，合同法第四百一十條“委托人或者受托人可以隨時解除委托合同。因解除合同給對方造成損失的，除不可歸責于該當事人的事由以外，應當賠償損失”的規定支持了許華解除合同的訴求，系屬適用法律錯誤。

　　總之，上訴人認為，原審認定事實、適用法律均有誤。委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，上訴人獲取報酬有充分的事實與法律依據，無需向許華退還任何款項。請貴院支持上訴人的全部上訴請求。

　　此致

　　XX市中級人民法院

　　上訴人：XX置業顧問有限公司

　　（蓋章）

　　日期：20 年月日

房裝修合同7

　　委托方(甲方)：____________

　　身份證號：________________________________

　　承接方(乙方)：____________

　　身份證號：________________________________

　　工程項目：_____________________________________________________________。

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。

　　為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

　　第一條、工程概況

　　1.工程地址：__________________________________________。

　　2.施工內容：___________________________________________。

　　3.委托方式：___________________________________________。

　　5.工程開工日期：______年_____月______日

　　6.工程竣工日期：______年______月______日

　　工程總天數：________天

　　第二條、工程價款

　　工程價款(金額大寫)___________________元

　　第三條、保修期

　　保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為____個月。

　　第四條、違約責任

　　1.合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　2.在保修期內乙方應保證在甲方電話或書面通知其維修起24小時內上門服務，如有違約應按合同總金額______%支付違約金。

　　第五條、爭議解決

　　1.本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的`前提下，雙方應協商解決。

　　2.當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向武昌區人民法院提起訴訟。

　　第六條、合同生效

　　1.本合同雙方蓋章，簽字后生效。

　　2.本合同一式______份，甲乙雙方各執______份。

　　甲方(簽字/蓋章)：____________________

　　聯系方式：___________________________

　　____________年__________月_________日

　　乙方(簽字/蓋章)：____________________

　　聯系方式：___________________________

　　____________年__________月_________日

房裝修合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方友好協商，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、甲乙雙方于20__年3月14日簽定的`《裝修施工合同》即日終止。

　　二、甲方支付的設計定金人民幣元，首付工程款，兩項合計人民幣元。

　　三、乙方前期工程費用如下：

　　1、水電安裝工程：；

　　現已完成工程按總價元；

　　2、設計費：元；

　　3、拆墻及清運費：元；

　　4、材料搬運費：元；

　　5、兔寶寶材料約元；

　　合計人民幣共：元；

　　四、前期工程的水電、板材的材料款及人工費由乙方負責，與甲方無關，水泥、沙石及磚塊材料由甲方房子承擔支付，甲乙雙方互不要求工程的款項收取和退回。

　　五、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽字之日起生效。

　　甲方簽字：乙方簽字：日期：日期：

房裝修合同9

　　委托方(甲方)：____________

　　承接方(乙方)：____________

　　甲方雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居家裝修，為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：裝修概況

　　1、工程地址：____________________________________。

　　2、居室規格：____________________________________。

　　3、施工內容：____________________________________。

　　4、裝修開工日期：________________年________月________日。

　　5、竣工日期：________________年________月________日。

　　6、工程總天數____________天。

　　第二條：裝修價款

　　1、工程價款(金額大寫)______________元。

　　2、增項部分(金額大寫)______________元。

　　第三條：質量要求

　　1、工程使用主要材料的'品種、規格、名稱經雙方認可。

　　2、工程驗收標準以國家標準為驗收標準。

　　3、施工中甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認增加的費用應另簽補充協議。

　　第四條：付款方式

　　1、裝修硬裝完成，經甲方驗收合格，甲方付工程款的________%。家具電器進場后經甲方驗收合格，甲方付清剩余款項。

　　2、甲方付清工程款，乙方應開具保修卡及收據，向甲方辦理移交。

　　第五條：違約責任

　　1、合同生效后在整裝范圍內若乙方達不到甲方合理要求，在甲方要求整改后仍達不到甲方要求甲方有權單方面終止合同并拒絕支付裝修款項。

　　2、乙方在規定時間內未完成裝修工程造成工程逾期，每逾期一天，乙方應賠付甲方每天______元逾期費用，該費用甲方在結算工程款中扣除。

　　3、如乙方逾期超過______天則甲方可單方面終止合同并拒絕支付裝修費用。

　　4、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同后，可視本合同解除。

　　第六條：合同生效

　　1、本合同由雙方簽字蓋章后生效。

　　2、本合同一式______份，甲乙雙方各執______份。

　　3、本合同附件以及補充協議同本合具有同等效力。

　　甲方(業主)：____________

　　乙方：__________________

　　日期：__________________

房裝修合同10

　　建設單位（甲方）：___________________

　　設計單位（乙方）：_________________

　　甲方有一套位于__________________的商品房，現委托乙方對該商品房進行室內裝修設計。

　　一、設計名稱：室內裝飾設計。

　　二、施工地點:______________________________

　　三、設計內容：

　　1、設計房間內裝飾方案（包括提供3張效果圖）；

　　2、如果需要增加效果圖按每張300元計算；

　　3、制作房間內裝飾施工圖；

　　4、按需要提供施工現場修改及調整圖紙；

　　四、設計造價費：按業主提供的圖紙按實際的建筑面積計算_____________平方，設計費________________平方/元，合計人民幣約：______________元;大寫: ________________元正（設計費不含稅金；）

　　五、付款方式：甲方確認合同后應付設計費50% ___________元；確認效果圖后應付設計費30%______________元;確認施工圖后應付設計費20%_______________元) ;如果沒有交清費用甲方不能帶走設計效果圖與施工圖。

　　六、設計期限：從甲方繳交設計定金之日起________天內完成。如因甲方改變設計方案、設計費不到位及不可抗力的`因素，設計順延。

　　七、另加：如果甲方將裝修交于乙方裝修，所有的設計費用自動轉入施工費用，不再收取設計費。

　　甲方：______________________

　　乙方：__________________

　　簽約代表：

　　聯系電話：

　　簽約日期：

房裝修合同11

　　建設單位（甲方）：___________________

　　施工單位（乙方）：中山市西區xx裝飾

　　甲方有一套位于__________________的商品房，現委托乙方對該商品房進行室內裝修。該工程實行包工包料形式。乙方按甲方的要求對該商品房的裝修進行設計（附相關圖紙及工程項目預算一份）。

　　一、工程名稱：室內裝修及水電工程。

　　二、施工地點:________________________________

　　三、工程內容及工程量：本工程屬包工包料形式。施工項目以預算表項目為準，施工中如有漏報項目或增加項目，則按實際結算項目數量結算工程款。

　　四、工程總造價：按圖紙及工程項目預算表甲乙雙方暫定工程總造價合計人民幣約：______________元; 大寫: ________________________元正（工程款不含稅金；裝修工程款以最終結算數量計算。）

　　五、付款方式：甲方應于________年_____月_____日先付給乙方（工程定金）總工程款的30% ___________元； _______年_____月____日（水電基礎工程驗收合格后）支付總工程款的20%______________元 ; ________

　　年_____月_____日（泥水工程驗收合格后）支付總工程款的20%_______________元) ; _______年______月____日（木工工程驗收合格）支付總工程款的20%_______________元)； _______年______月____（批灰工程驗收合格）支付總工程款的10%______________元）。

　　六、施工期限：從甲方繳交工程定金并水電開通之日起________天內完成。如因甲方改變設計方案、工程款不到位、甲方材料供應不及時或遇臺風、暴雨、火災等不可抗力的.因素，工期順延。

　　七、保修期：保修為年，保修期內屬工程質量損壞，乙方需無償保修。工程完工經甲方驗收合格后簽定“工程移交報告和質量保修協議”（如屬人為損壞或天然災害問題，不在保修范圍之內）。

　　八、責任：

　　（1）因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工損失等費用由甲方負責。若乙方在未經甲方同意下改變施工方案，所造成的損失由乙方負責。施工方案的變更以雙方簽定的變更項目為準。

　�。�2）甲方應提供具備施工條件的現場以及水、電源接口（水電費用由甲方負責，施工用設備由乙方自行負責），清除影響乙方施工的障礙物。并負責辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續（費用由甲方負責）。

　　（3）乙方需指定施工負責人，非經甲方同意，乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術人員。并保證施工安全、及防火安全，若由乙方原因造成的事故損失由乙方負責。

　�。�4）如由于甲方所選購的材料導致施工質量出現問題的，所造成的損失由甲方負責。

　　（5）工程未經雙方驗收確認,甲方不能入住,否則示為甲方驗收合格，乙方只對甲方履行保修責任。

　�。�6）附工程的驗收標準（水電、泥水、木工、批灰部份）

　　九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。由雙方簽字后生效，全部工程結算后自行終止。

　　甲方：_______________________ 乙方：中山市西區xx裝飾工程部

　　簽約代表：簽約代表：

　　聯系電話：聯系電話：

　　簽約日期：年月日簽約日期：年月日

房裝修合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方友好協商，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、甲乙雙方于20xx年3月14日簽定的《裝修施工合同》即日終止。

　　二、甲方支付的設計定金人民幣1000元，首付工程款18550，兩項合計人民幣19500元。

　　三、乙方前期工程費用如下：

　　1.水電安裝工程：11182.77;

　　現已完成工程按總價11182.77*80%=8946.00元

　　2.設計費：123平方米*25元/方=3075.00元;

　　3.拆墻及清運費：527.15元;

　　4.材料搬運費：330.00元;

　　5.兔寶寶材料約6620元;

　　合計人民幣共：19500元;

　　四、前期工程的水電、板材的.材料款及人工費由乙方負責，與甲方無關，水泥、沙石及磚塊材料由甲方房子承擔支付，甲乙雙方互不要求工程的款項收取和退回。

　　五、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽字之日起生效。

　　甲方簽字：

　　日期：

　　乙方簽字：

　　日期：

房裝修合同13

　　甲方：身份證號碼：

　　施工地址：乙方：裝飾公司自裝

　　身份證號碼：

　　工長住宅地址：

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，相關家庭辦公裝修的規定，結合家庭辦公居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，

　　甲方決定委托乙方對居室廳進行裝修，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

　　總工期天（不包括節假日，正常條件下，不可抗拒原因由乙方報知甲方工期順延），自月年

　　一、甲方的要求及義務

　　1．負責為乙方提供所需的水，電。

　　2．負責物業管理處辦理裝修的手續及費用。

　　3．按時、按質、按乙方施工要求提供自購主材。

　　4．按附件一各項施工，部分項目需按甲方要求，確認后方可施工，乙方不得自行增加項目，或在原項目中拆分、增加新的`項目收費。若甲方提出增加項目，甲方提出另加項目需書面通知乙方，雙方按協商價格或附件一相關價格。

　　5．墻面應平整，光滑，色澤一致等�？傊宽椖渴┕ぷ罱K結果應達到國家相關標準或行業標準以上。

　　6．隱蔽性工程，如供水，供電布線，弱電線等需由甲方驗收合格后方可封閉。

　　7．各項目需符合相關裝修驗收標準，需由甲方驗收合格后才能進入下一項目，驗收不合格，乙方需整改或重做。

　　8．對驗收合格的項目逐項結算，部分項目按實際工程量結算，甲方提出另加項目需書面通知乙方。

　　二、乙方的要求和任務

　　1．按材施工，細致嚴格，多快好省。

　　2．乙方承包人需向甲方提供身份證復印件，組織施工。

　　3．提前5天通知甲方需備材料及相關要求，要支付的款項。

　　4．保證安全施工，注意消防問題，不當后果自負。

　　5．施工中乙方應嚴格執行安全施工操作規范、家庭用電規范、防火規定、施工規范及質量標準。

　　6．乙方施工所采用的材料，需有環保標志，不得采用對人體有害的材料，輔料等。

　　7．工程增減項目雙方協商解決，以報價表（附件一）為準。

　　8．乙方接受甲方的監督檢查，驗收。

　　9．保護好原居室室內的家具和相關陳設，不得損壞。

　　三、關于付款

　　四、違約責任

　　1．由于甲方原因造成逾期完工，每逾期一天賠付乙方總裝修款的0.5%的違約金。

　　2．由于乙方原因造成逾期完工，每逾期一天賠付甲方0.5%的違約金。

　　五、關于保修

　　1．從完工驗收合格起，保修期為三年，水電部分保修十年。

　　2．保修期內因乙方施工不當造成質量問題，乙方應無條件進行維修。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字后生效，具同等法律效力。

　　合同附件：

　　附件一：工程報價預算表

　　甲方簽字（蓋章）：乙方簽字：

　　日期：年月日

房裝修合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規的規定，遵循平等、自愿、公平的誠實信用的原則，甲、乙雙方經充分協商，就房屋裝修工程承包事項達成如下條款：

　　第一條工程名稱：

　　第二條本工程內容：

　　1、水電鋪設;2、瓦工砌貼;3、木工制作;4、泥工制作;5、施工完畢后的場地衛生清理。

　　第三條本合同所承包工程的工期

　　開工日期：年月日，合同工期：天。

　　第四條工程質量標準

　　工程質量執行現行國家或江西省制定的相關標準，符合施工說明、合同規定的要求。

　　第五條承包方式

　　乙方采用固定總價全包方式，包質量、包工期、包安全。

　　第六條工程總承包價

　　1、工程總價按實際工程量計算。

　　2、工程價款包含稅價，施工人員的.食宿自理。

　　3、乙方必須服從甲方現場管理。

　　第七條甲方應負責完成下列工作

　　1、提供與其它相關單位的工作協調;

　　2、在開工前協調場地具備施工條件。

　　第八條質量與安全

　　1、乙方在施工期內嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規范》，確保施工安全，并對整個工程的安全施工負全部責任。

　　2、施工期間，乙方必須全面照看現場安全，對一切現場作業的穩妥性及安全性負責，保持工程整齊有序，以免造成安全事故。

　　第九條工程款項

　　1、憑雙方認可，如需變更施工內容，變更部分的工程款按實際量計。

　　2、合同簽訂后，乙方先期全額墊資，工程完工

　　決算后15天內，甲方付清所有工程款項。

　　3、工程結算以乙方提供的正規發票，經甲方確認后的工程款并以銀行轉帳形式支付到乙方指定帳戶。

　　第十條工程交工驗收

　　本工程交工驗收，應以合同、有關變更增減的書面文件、國家頒發的施工及驗收規范和質量檢驗標準為依據。

　　第十一條合同生效

　　1、本合同自簽訂之日起生效，到結清工程款之日終止。

　　本合同一式二份，雙方各執一份。

　　2、本合同未盡事宜，雙方另行協商解決。

　　3、本合同履行過程中如發生爭議，雙方應協商解決，協商不成的，提交工程所在地人民法院解決。

　　(以下無正文)

　　甲方(蓋章)：

　　地址：

　　法定代表人(簽字)：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　乙方(蓋章)：地址：法定代表人(簽字): 開戶銀行：開戶銀行：帳號：

　　合同訂立時間：年月日

房裝修合同15

　　發包方：(以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的.原則，就合同解除事項協商一致后，訂立本協議：

　　一、工程概況：

　　1、工程地點：____________

　　2、工程范圍：設計、施工、圖紙、施工材料應經甲方同意，乙方應按設計施工圖紙、施工材料清單、預算書規范實施施工，確保進度。

　　3、工程造價：裝修工程總造價為￥______元整，人民幣(大寫)：______元整

　　二、協議內容：

　　1、甲乙雙方均同意解除年月日簽定的《______》及其它相關協議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權利、義務關系自行消除。

　　2、本協議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。本協議書自雙方簽字蓋章之日立即生效。協議書一式兩份，由甲乙雙方各收執一份。

　　甲方：

　　代理人：

　　單位地址：

　　日期：

　　乙方：

　　代理人：

　　單位地址：

　　日期：

【房裝修合同】相關文章：

房裝修合同04-03