裝修合同

時間：2022-09-28 17:35:27 裝修合同我要投稿

【實用】裝修合同范文匯總七篇

　　隨著法律知識的普及，合同在生活中的使用越來越廣泛，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力，嚴格履行義務(wù)。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？以下是小編收集整理的裝修合同7篇，僅供參考，大家一起來看看吧。

【實用】裝修合同范文匯總七篇

裝修合同篇1

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程項目：

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝飾。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽定本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　一、工程地址：

　　二、居室規(guī)格：房型層(式)室廳衛(wèi)。

　　三、施工內(nèi)容：詳見本合同附件《裝飾施工內(nèi)容表》。

　　四、委托方式：雙方商定采取下列第種承包方式。

　　1.乙方包工、包全部材料;

　　2.乙方包工、部分包材料，甲方提供部分材料;

　　3.乙方包工、甲方包全部材料。

　　五、工程開工日期：年月日

　　六、工程竣工日期：年月日

　　工程總天數(shù)：天

　　第二條：工程價款

　　工程價款(金額大寫)元。

　　第三條：質(zhì)量要求

　　一、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認可。詳見本合同附

　　件《家庭裝飾工程主材料報價單》。

　　二、施工中甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認，增加的

　　費用，應(yīng)另簽定補充合同。

　　三、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由

　　乙方負責(zé)。

　　第四條：材料供應(yīng)

　　一、甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝飾工程，非經(jīng)甲方同意，

　　不得挪作他用。

　　二、乙方提供的材料、如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用，如已使用，對工程造成的損失由乙方負責(zé)。

　　第五條：付款方式

　　一、合同一經(jīng)簽定，甲方按照下表中的約定直接向乙方支付工程款。

　　支付次數(shù)支付時間支付金額

　　第一次開工前三日年月日元

　　第二次工程進度過半年月日元

　　第三次工程驗收合格年月日元

　　二、甲方付清工程價款，詳見本合同附件《家庭裝飾工程工程結(jié)算單》，乙方向甲方辦理移交及發(fā)放工程保修卡，詳見本合同附件《家庭裝飾工程工程質(zhì)量保修卡》

　　三、甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗收合格

　　未結(jié)清工程價款時，不得交付使用。

　　四、工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件《家庭裝飾工程工程變更表》，雙方應(yīng)簽定補充合同，并由乙方負責(zé)開具施工變更令，通知施工工地負責(zé)人。增減項目的價款，當(dāng)場結(jié)清。

　　第六條：爭議解決

　　1.本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。

　　2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商調(diào)解解決不成時，可以按照本合同約定向

　　——市仲裁委員會申請仲裁;

　　——人民法院提起訴訟。

　　(將不選定的解決方式劃出)

　　第七條：合同的變更和解除

　　一、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后，重新簽定補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

　　二、施工過程中，任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。

　　第八條：合同生效

　　一、本合同和合同附件由雙方蓋章、簽字后生效。

　　二、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　三、本合同(包括合同附件、補充合同)一式份，甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。

　　甲方(業(yè)主)：(簽章)乙方：(簽章)

　　住所地址：地址：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　簽約地址：

　　簽約日期：年月日

裝修合同篇2

　　發(fā)包方(簡稱甲方)：_________________________

　　承包方(簡稱乙方)：_________________________

　　甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行住房裝修，此時為保護雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。

　　一、工程概況

　　1. 裝飾施工地點：

　　2. 住房結(jié)構(gòu)：______房型_____房_____廳_____套，施工面積______平方米。

　　3. 裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。

　　4. 承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。

　　5. 工期：自________年________月________日開工，至________年________月________日竣工，________工期________天。

　　二、工程價款及結(jié)算的約定

　　1.工程總價款：￥_________元，大寫(人民幣)：________________詳見本合同裝修工程報價單。

　　2.工程款付款方式按下列方式支付：

　　(1)第一次，對預(yù)算設(shè)計認可簽訂合同之日。支付_________元訂金，第二次付款時扣除；

　　(2)第二次，合同簽定后開工前支付工程總造價50%，合計_________元；

　　(3)第三次，施工過程中工期進度過半支付工程總造價40%，合計_________元；

　　(4)第四次，竣工驗收當(dāng)天支付工程總造價10%，合計_________元；

　　(5)工程保修期兩年。工程款全部結(jié)清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　三、關(guān)于材料供應(yīng)的約定

　　1.甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。此時本工程甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)乙方驗收，由乙方負責(zé)保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負責(zé)賠償。

　　2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。

　　3.乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。此時如已使用，對工程造成的損失由乙方負責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系為偽劣商品，應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。

　　四、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定

　　1.本工程執(zhí)行dbj08 – 62 – 97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db31/t30–1999《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.本工程由________方設(shè)計施工方案。

　　3.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費由甲方承擔(dān)，工期順延。由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　4.在施工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，雙方同意后，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。

　　5.工程驗收甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應(yīng)予承認。事后，若甲方要求復(fù)驗，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格，其復(fù)驗及返工費用由甲方承擔(dān)，工期也予順延。

　　6.工程竣工：乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收，甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。

　　五、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定

　　甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。此時乙方在施工中應(yīng) 采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任，甲方負責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的，乙方負責(zé)修復(fù)和賠償。

　　六、其它事項

　　1、甲方應(yīng)在開工前，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙，并向乙方進行現(xiàn)場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。

　　2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底。按要求組織施工，保質(zhì)保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責(zé)的各項事宜，對其行為乙方應(yīng)予認可。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。

　　七、違約責(zé)任

　　1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，此時每逾期一天，支付_______元違約金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付違約金。

　　八、糾紛處理方式

　　雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，此時可以提交人民法院訴訟。

　　九、合同的變更和解除

　　合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。

　　十、本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方(簽章)：__________________ 電話：______________________

　　乙方(簽章)：__________________ 電話：______________________

　　簽訂地點：___________________________________

　　簽訂日期：________年_______月______

裝修合同篇3

　　【案情介紹】

　　孫xx與白xx達成口頭協(xié)議，由白xx負責(zé)裝修孫xx的二居室商品房，工程款共計3萬元，工期1個月。孫xx付款后，白xx組織人員進駐場地開始施工。由于施工中白xx不負責(zé)任，到處接活，人手常常不夠，于是白xx招募一些臨時人員幫忙，這些人員往往素質(zhì)不高，或者沒有裝修經(jīng)驗。并且由于白xx拖欠工人工資，故工人消極怠工，以至工程施工后3個月尚未完工，導(dǎo)致孫xx無法入住，不得不在外租房居住;同時由于施工人員不慎，造成孫xx樓下房屋漏水，造成樓下住戶支付修復(fù)費5000元。隨后孫xx發(fā)現(xiàn)，裝修工程已完工部分質(zhì)量嚴重不合格，存在衛(wèi)生間門歪曲，木線有縫隙，玻璃松動，整體墻面光潔度不夠、不均勻，門套歪曲不在一個平面，背面不對稱等問題。孫xx與白xx數(shù)次交涉，但是白xx不是對孫xx避而不見，就是推托責(zé)任，說裝修的問題應(yīng)找木工趙**和水泥工王**而不應(yīng)由其負主要責(zé)任，還數(shù)次說忙完手頭工程就幫孫xx解決裝修問題。但要追回一定的施工費。孫xx和白xx協(xié)商不成，于是向人民法院提起訴訟，請求人民法院判決白xx退還全部工程款，并賠償其在外租房的費用及向樓下居住戶支付的修復(fù)費用。

　　【審理結(jié)果】

　　人民法院接受此案后，委托建設(shè)監(jiān)理公司對孫xx裝修工程進行鑒定，認定孫xx房屋已做裝修工程價值11600元，該工程不合格部分修復(fù)費用15750元。同時，調(diào)查查明白xx未在工商行政管理部門辦理營業(yè)執(zhí)照，不具備經(jīng)營資格。一審法院經(jīng)過審理，認定孫xx與白xx 所達成的裝修工程口頭協(xié)議無效，并判決如下：

　　1.判決白xx退還孫xx裝修工程款20400元;

　　2.判決白xx支付孫xx修復(fù)費15700元;

　　3.判決白xx支付孫xx在外租房的費用及向樓下居住戶支付的修復(fù)費用共計6360元。

　　【精典評析】

　　本案主要涉及兩個法律問題：一是合同有效性的認定和的責(zé)任問題;二是侵權(quán)損害賠償責(zé)任的承擔(dān)。

　　1.合同有效性的認定及無效合同的責(zé)任劃分。

　　孫xx與白xx所達成的是一個口頭合同。根據(jù)《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》第11條規(guī)定，凡從事建筑裝飾裝修的企業(yè)，必須經(jīng)建設(shè)行政主管部門進行資質(zhì)審查，并取得資質(zhì)證書后，方可在資質(zhì)證書規(guī)定的范圍內(nèi)承包工程。《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》也規(guī)定，凡沒有《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》或者建設(shè)行政主管部門發(fā)放的個體裝飾裝修從業(yè)者上崗證書的單位和個人，不得承接家庭居室裝飾裝修工程。可見，本案中白xx不具備經(jīng)營主體資格而擅自承擔(dān)家庭裝飾工程，其與孫xx所達成的合同因白xx不具備經(jīng)營主體資格而擅自承攬家庭裝飾工程，其與孫xx所達成的合同因白xx不具備相應(yīng)的民事行為能力而成為無效合同，根據(jù)上述法規(guī)定，該合同自始就沒有法律效力。

　　無效合同的法律后果有：

　　(1)返還財產(chǎn)：合同被認定無效后，雙方應(yīng)將財產(chǎn)關(guān)系回復(fù)到前的狀態(tài)，已從對方取得財產(chǎn)的一方，應(yīng)將其所取得的財產(chǎn)返還給對方。現(xiàn)孫xx已將工程款支付給白xx，白xx本應(yīng)全部予以返還，但白xx已做裝修工程部分已與孫xx有房屋相結(jié)合，成為孫xx房屋的添附價值，故此部分工程款無需返還，白xx應(yīng)返還余下的工程款20400元。

　　(2)賠償損失：凡無效合同的訂立和履行使當(dāng)事人蒙受財產(chǎn)損失的，有過錯的一方應(yīng)當(dāng)賠償對方的損失。因白xx施工質(zhì)量不合格而導(dǎo)致孫xx所需付出的修復(fù)費用，和因白xx施工導(dǎo)致孫xx無法在家中居住而付出的租房費用，均屬“因無效合同的訂立和履行”使孫xx蒙受的`財產(chǎn)損失，白xx作為此無效合同中有過錯的一方，依法應(yīng)予賠償。

　　2.侵權(quán)損害賠償?shù)呢?zé)任

　　由于施工操作的不慎，造成樓下房屋漏水，構(gòu)成了對樓下居住戶的侵權(quán)，施工人員應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任，對樓下居住戶予以賠償。孫xx與白xx簽訂了裝修合同，白xx及施工人員即為孫xx的雇傭人員，則白xx為施工人，應(yīng)承擔(dān)此侵權(quán)責(zé)任，所以本案中要修復(fù)費用，理應(yīng)償還。

裝修合同篇4

　　甲方： XXX

　　乙方：上海XX室內(nèi)外設(shè)計裝潢有限公司

　　本協(xié)議中的所有術(shù)語，除非另有說明，否則其定義與雙方于20xx年1月10日簽訂合同編號為同》（以下簡稱“原合同”）中的定義相同。

　　鑒于乙方對于現(xiàn)場困難估計不足（原因），本著互惠互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)實際情況在原合同基礎(chǔ)上變更合同條款部分內(nèi)容，特訂立以下補充協(xié)議：

　　一、原合同預(yù)算清單變更部分為：

　　1、找人制作，費用由原合同預(yù)算清單金額中扣除。

　　二、原合同預(yù)算清單遺漏部分為：

　　1、

　　三、工程原造價： 52000元（大寫）：人民幣伍萬貳仟元整，扣除鋁合金窗、封閉陽臺及防盜窗部分，總造價： 44970元（大寫）：人民幣肆萬肆仟玖佰柒拾元整。

　　調(diào)整以后造價：元（大寫）：人民幣元整

　　四、特別備注：

　　1、本次補充協(xié)議調(diào)整后乙方?jīng)Q算單造價包括地面不限找平、墻面不限粉平、所有窗臺陽臺外雨水坡，雙陽臺室內(nèi)四面貼瓷磚到窗口、窗外口貼瓷磚，衛(wèi)生間全窗口瓷磚、衛(wèi)生間內(nèi)嵌壁柜貼瓷磚、廚房間全窗口瓷磚、衛(wèi)生間窗口包柱貼瓷磚、洗浴擋水檻貼瓷磚、以及各個收邊、收角，以及外門鉆洞修補等的所有主材、輔料、人工、管理等所有費用。

　　2、因裝修震動造成樓下501室墻面開裂，乙方負責(zé)免費修補。

　　3、本次為一次性閉口合同補充，后續(xù)乙方不得以任何借口、任何理由，要求增加費用。

　　五、本協(xié)議生效后，即成為原合同不可分割的組成部分，與原合同具有同等的法律效力。

　　除本協(xié)議中明確所作修改的條款之外，原合同的其余部分應(yīng)完全繼續(xù)有效。

　　本補充協(xié)議與原合同有相互沖突時，以本協(xié)議為準(zhǔn)。

　　六、本補充協(xié)議書在雙方簽字或蓋章后，立即生效。協(xié)議書一式貳份，由甲乙雙方各收執(zhí)壹份。傳真及掃描件有效。

　　甲方：

　　全權(quán)授權(quán)代表：

　　年月日乙方：全權(quán)授權(quán)代表：年月日

裝修合同篇5

　　發(fā)包方(以下簡稱甲方)：

　　身份證號：住所：

　　聯(lián)系電話：手機號：

　　承包方(以下簡稱乙方)：

　　身份證號：住所：

　　聯(lián)系電話：手機號：

　　依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié) 合重慶市家庭居室裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：

　　一、工程概況

　　1、工程地點：

　　2、工程裝飾裝修建筑面積：

　　3、工程戶型：

　　4、工程承包：采取乙方包工包料的方式。

　　5、工程期限

　　開工日期：竣工日期：

　　6、合同價款：

　　本合同工程造價為(人民幣：元(金額大寫：元整)

　　二、甲方工作

　　1、開工三日前為乙方入場施工創(chuàng)造條件，以不影響施工為原則。

　　2、無償提供施工期間的水源、電源。

　　3、負責(zé)協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工隊與鄰里之間的關(guān)系。

　　4、參與工程質(zhì)量施工進度的監(jiān)督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收及竣工驗收。

　　三、乙方工作

　　1、施工中應(yīng)嚴格執(zhí) 行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成本合同工程。

　　2、不得擾民及污染環(huán)境，每日二十一時至次日七時之間不得從事敲、鑿、創(chuàng)、鉆等產(chǎn)生噪音的裝飾裝修活動。

　　3、因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔(dān)修理和損失賠償責(zé)任。

　　4、負責(zé)工程成品、設(shè)備和居室留存家具陳設(shè)的保護。

　　5、保證居室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。每日完工后清掃施工現(xiàn)場，清運垃圾至物業(yè)指定地點，相應(yīng)出渣費由乙方支付。

　　6、乙方必須保證施工質(zhì)量，發(fā)生施工質(zhì)量問題，乙方應(yīng)及時予以改正。如竣工驗收時如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)立即予以改正，在未達到甲方的整改要求前甲方有權(quán)拒付人工費。

　　7、施工人員應(yīng)文明施工，禁止野蠻施工。甲方對表現(xiàn)不好的施工人員有權(quán)要求掉換，承包人不得拖延。8、乙方應(yīng)加強對現(xiàn)場施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現(xiàn)場違法亂紀，一旦發(fā)生問題，后果自負。施工和保修期間乙方工程施工人員所發(fā)生的所有民事、刑事責(zé)任由乙方承擔(dān)。

　　四、材料購買

　　乙方購買材料時，應(yīng)按甲方指定品牌購買，否則甲方有權(quán)要求更換。甲方指定材料品牌如下：菲斯特水管、鴿牌電線、得億管件、秋葉源弱電線(網(wǎng)線、閉路線)、宏漆膩子膠水、勞亞爾防水涂料等，其他未指明品牌的材料應(yīng)符合環(huán)保要求，有品質(zhì)保證。

　　蹲便器不能選購三無產(chǎn)品，釉面光潔，易于擦洗，帶沉水彎，能防臭。

　　水龍頭、淋浴龍頭應(yīng)是不銹鋼材質(zhì)。

　　燈具為吸頂燈座，燈泡為節(jié)能燈。

　　五、工期延誤

　　1、對因以下原因造成竣工的日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期可順延：

　　工程量變化;不可抗力;甲方同意工期順延的其他情況。

　　2、因乙方責(zé)任不能按期完工，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　3、因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，按總工程款的3‰賠償甲方損失。

　　六、工程驗收和保修

　　1、在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收：

　　(1)材料驗收;

　　(2)隱蔽工程驗收;

　　(3)竣工驗收。

　　2、工程竣工后后，乙方通知甲方驗收。

　　3、雙方進行竣工驗收前，乙方負責(zé)保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。

　　4、本工程自竣工驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為壹年。保修期內(nèi)如發(fā)現(xiàn)有嚴重變形或修復(fù)后影響整體美觀的乙方應(yīng)承擔(dān)更換責(zé)任。

　　七、工程款支付方式

　　合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：

　　表一支付工程款的比率及金額

　　八、違約責(zé)任

　　1、一方當(dāng)事人未按約定履行合同義務(wù)給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任;因違反有關(guān)法律規(guī)定受到處罰的，最終責(zé)任由責(zé)任方承擔(dān)。

　　2、一方當(dāng)事人無法繼續(xù)履行合同的，應(yīng)及時通知另一方，并由責(zé)任方承擔(dān)因合同解除而造成的損失。

　　3、甲方無正當(dāng)理由未按合同約定期限支付第三、四次工程款，每延誤一日向乙方支付本合同造價金額2‰的違約金。

　　4、由于乙方責(zé)任導(dǎo) 致工程質(zhì)量和室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格，乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付：

　　(1)對工程質(zhì)量不合格的部位，乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期支付視同工程延誤，每延誤一日，乙方支付甲方本合同工程造價金額2‰的違約金。

　　(2)對室內(nèi)空氣質(zhì) 量不合格，乙方必須進行綜合治理。因治理造成工程延期交付視同工程延誤。每延誤一日，乙方支付甲方本合同工程造價金額2‰的違約金。

　　(3)室內(nèi)空氣質(zhì)量經(jīng)治理仍不達標(biāo)的，乙方退回甲方合同的工程全部價款。

　　九、爭議解決方式

　　本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)協(xié)商或向消費者協(xié)會申請調(diào)解解決，協(xié)商或調(diào)解解決不成時，向工程所在地人民法院起訴，請人民法院裁決。

　　十、勞動力管理

　　1、未經(jīng)甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜。

　　2、乙方應(yīng)辦理小區(qū) 出入證件并支付相關(guān)費用。

　　3、未經(jīng)甲方同意，任何情況下乙方不得停工或怠工。

　　十一、施工機具

　　1、乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔(dān)工具維修費。

　　2、因工具所產(chǎn)生的易耗品(如鉆頭、鋸片等)由乙方承擔(dān)。

　　十二、裝修要求

　　A、裝修要求

　　電路(強電、弱電)：明裝，網(wǎng)絡(luò)、電視進入每個房間。

　　水路：暗裝。

　　墻面處理：

　　1、裂縫必須做貼布處理;

　　2、叁遍膩子，一面底漆、兩面涂料。

　　3、墻面每刷遍漆都需要戶主驗收一下。

　　地磚

　　1、對原基層進行處理。

　　2、水泥沙子界面劑粘貼。瓷磚磨邊碰角。

　　3、線條平整、劃一，所有陰陽角都要靠角尺，磚縫細小，地磚空鼓率不超過5%，否則必須返工。

　　防水：廚衛(wèi)涂兩次防水涂料，衛(wèi)生間墻面防水涂料應(yīng)刷1.8米高。蓄水檢查無誤后方可進入下道工序。

　　B、裝修內(nèi)容

　　1、客廳：整個客廳分隔成兩間小屋，每間有門窗各一扇。里屋的門窗都開在過道墻面，外屋門窗都面向陽臺。鋪地磚，墻面和頂面刷涂料。照明、燈具(含燈)、網(wǎng)線和電視插座，安裝窗簾桿和踢腳線。

　　2、主臥：鋪地磚，墻面和頂面刷涂料。照明、燈具(含燈)、網(wǎng)線和電視插座，安窗簾桿和踢腳線。

　　3、次臥：鋪地磚，墻面和頂面刷涂料。照明、燈具(含燈)、網(wǎng)線和電視插座，安窗簾桿和踢腳線。

　　4、廚房生活陽臺：鋪地磚，墻面和頂面刷涂料，照明、燈具(含燈)、用水泥和瓷磚砌灶臺和儲物柜。

　　5、衛(wèi)生間：鋪地磚，墻面和頂面刷涂料，照明、燈具(含燈)、潔具安裝，排氣扇安裝。地漏安裝，上下水管道預(yù)埋。

　　6、過道：強電箱1個、弱電箱1 個。客廳過道寬1.2米，離陽臺滑門1米，雙聯(lián)雙控照明、燈具(含燈)。

　　7、陽臺：墻面及頂面刷涂料，地面做防水處理，燈具(含燈)和晾衣桿的安裝。

　　十三、其他約定事項

　　1、工程中非甲方意愿增加項目或?qū)僭O(shè)計計算失誤或有意漏項的不增加工程款。

　　2、施工期間甲方認為乙方施工人員因工藝水平、工作態(tài)度、品格等原因，不能勝任本項裝飾工作時，有權(quán)要求乙方更換施工人員。

　　3、保修期間甲方通知施工方需要維修的，施工方必須在24小時內(nèi)到達現(xiàn)場，如果由于乙方施工或提供的材料質(zhì)量問題而導(dǎo)致報修，在甲方報修以后48小時內(nèi)仍未能提出解決方案的，甲方可自行解決，并且甲方支出的所有費用均由乙方承擔(dān)。如在保修期內(nèi)，因工程質(zhì)量問題引發(fā)涉及水、電、燃氣等危及人身安全或其他財產(chǎn)安全的事故，甲方可以先行處理，并由乙方事后支付甲方所花費的所有合理費用。保修期內(nèi)如發(fā)現(xiàn)有嚴重變形或修復(fù)后影響整體美觀的乙方應(yīng)承擔(dān)更換責(zé)任。

　　十四、附則

　　1、本合同一式兩份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。

　　2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

　　3、雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充，但變更或補充不合理地減輕或免除本合同規(guī)定應(yīng)由乙方承擔(dān)的責(zé)任的，仍應(yīng)以本合同為準(zhǔn)。

　　4、因不可歸責(zé)與雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應(yīng)本著公平原則協(xié)商解決。

　　5、本合同履行完畢后自動終止。

　　十五、附加條款

　　甲方：乙方：

　　簽約日期：簽約日期：

裝修合同篇6

　　在工廠需要進行裝修時需要簽訂相關(guān)的合同，那么合同的內(nèi)容應(yīng)該怎么寫呢？下面是小編分享給大家的工廠裝修合同樣本，希望對大家有幫助。

　　發(fā)包方(以下簡稱甲方)：

　　承包方(以下簡稱乙方)：

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　建設(shè)單位：

　　一、承包范圍與承包方式

　　(一)、承包范圍：以雙方認可的《預(yù)算書》所標(biāo)明的項目為準(zhǔn)

　　(二)、承包方式：雙方商定采取乙方包工包料方式

　　二、工程合同造價與支付結(jié)算方式

　　(一)、合同價款：

　　(二)、支付結(jié)算方式：本合同簽定后，正式開工三日內(nèi)，甲方支付乙方不少于合同總造價的60%做工程備料款，計人民幣元，工程過半(基礎(chǔ)工程已基本結(jié)束，月日前)，甲方支付乙方合同總造價的30%，計人民幣元。工程完工交付使用前三日內(nèi)，甲方再支付乙方工程費用款5%，計人民幣元。待本工程結(jié)束，經(jīng)甲、乙雙方共同驗收結(jié)算后，扣除結(jié)算價5%的保修金，余款十日內(nèi)一次性付清。

　　三、工期

　　工程施工期限自年月日至年月日。協(xié)議商定總施工期為天(日歷天)。如遇下列情況工期相應(yīng)順延：

　　1、工程量增加和設(shè)計變更;

　　2、一天內(nèi)，非乙方原因停水、停電等其它原因造成連續(xù)停工2小時以上或累計超過3小時的，從水電影響施工之日起至恢復(fù)正常施工止，工期按日歷天順延;

　　3、甲方為乙方提供展牌內(nèi)容，乙方進行制作、按裝、不得修改。

　　4、因外界干擾乙方不能正常施工以及合同以外約定或甲方代表同意給予順延工期的其它情況;

　　5、甲方未能按合同約定期限付款而影響乙方施工的，從應(yīng)付款期限滿的次日起到該款實際支付的時間止，工期順延;

　　6、合同期內(nèi)，因甲方自行進行設(shè)備安裝和其它工程施工而導(dǎo)致乙方不能正常施工甚至停工的，從停工之日起到復(fù)工之日止，工期順延。非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承擔(dān)違約責(zé)任，并根據(jù)實際情況賠償甲方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。

　　四、雙方責(zé)任范圍

　　(一)、甲方責(zé)任：

　　1、甲方委派

　　為該工程項目的負責(zé)人，負責(zé)組織協(xié)調(diào)該工程的具體工作。甲方派駐工地代表具有現(xiàn)場簽證權(quán)。

　　2、甲方負責(zé)辦理本工程允許施工的各種證件和全部申報批準(zhǔn)手續(xù)(證明乙方自身資質(zhì)的證件除外)，提供施工所需的水、電以及必要的道路暢通。

　　3、甲方負責(zé)協(xié)調(diào)相應(yīng)的地方關(guān)系，確保乙方施工不受外界干擾，工程施工中遇職能部門以及其它方面的干涉，由甲方負責(zé)協(xié)調(diào)處理;

　　4、甲方必須嚴格按雙方約定的期限支付乙方工程材料費用款;

　　5、甲方提出設(shè)計變更或工程項目的增減，必須提前與乙方代表聯(lián)系，并在雙方商定的增減項目費用單上簽字。乙方代表在收到變更增加項目的簽字單后才能安排增加項目的施工。甲方在乙方進場施工時提出的減少項目變更，決算時應(yīng)承擔(dān)乙方減少項目費用總額10%的配套損失。

　　6、工程竣工后，乙方提出驗收申請，甲方應(yīng)在二日內(nèi)組織相關(guān)人員會同乙方進行工程驗收，如甲方三日內(nèi)不組織相關(guān)人員驗收，或交工前擅自投入使用，視為該工程已驗收合格，正式交付使用，甲方應(yīng)按照有關(guān)約定承付工程余款。甲方如不按約定履行上述各項義務(wù)而造成工期延誤，須承擔(dān)乙方窩工、施工設(shè)備租賃期延長所產(chǎn)生的費用等其它相關(guān)損失，工期順延。

　　(二)、乙方責(zé)任：

　　1、乙方委派

　　為該工程項目的負責(zé)人，負責(zé)組織協(xié)調(diào)該工程的具體工作。甲方派駐工地代表具有現(xiàn)場簽證權(quán)。

　　2、乙方須嚴格按照雙方議定的施工方案進行施工，提供與預(yù)算相符的工程原材料。確保工期并保證其工藝質(zhì)量，如因乙方自身原因而造成的工期延誤，依據(jù)實際情況賠償甲方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。

　　3、工程的隱蔽部分，隱蔽前應(yīng)提前通知甲方現(xiàn)場代表，經(jīng)甲方代表檢驗合格后，方可隱蔽。否則所造成的返工及費用由乙方自己承擔(dān)。

　　4、工程質(zhì)量不符合設(shè)計要求，乙方負責(zé)無償整改或返工。由于整改或返工造成工程逾期交付的，依據(jù)實際情況賠償甲方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。

　　5、乙方應(yīng)保證施工場地的清潔衛(wèi)生，按施工總平面圖堆放材料和機具，交工前應(yīng)將材料和施工垃圾清理出甲方所屬范圍以外。

　　6、乙方在施工中，應(yīng)遵守甲方的規(guī)章制度，配合甲方做好安全防范措施。同時，乙方應(yīng)文明施工，確保自身和他人的人身與財產(chǎn)安全。如因乙方自身原因而引發(fā)的安全責(zé)任事故，其責(zé)任由乙方承擔(dān)。乙方如不按約定履行上述各項義務(wù)，造成的工期延誤和工程損失，由乙方承擔(dān)。

　　五、其他條款

　　1、甲乙雙方均有責(zé)任核實工程項目及工程量。乙方承包甲方施工的工程項目以預(yù)算報價表固定報價。發(fā)生變更的，其變更部分按變更單上所標(biāo)明的項目費用結(jié)標(biāo)時做增減補充。同類項目的增加部分以乙方預(yù)算報價表上標(biāo)明的單價和取費標(biāo)準(zhǔn)為計算依。

　　2、本工程由甲方提供或指定的、設(shè)備安裝時乙方做好配合工作。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，本工程保修期為12個月(以實際交工之日起算)，保修期間如屬工程質(zhì)量問題，乙方無條件進行返修;如甲方或其它原因而引起的工程損壞，乙方也應(yīng)負責(zé)修理，所產(chǎn)生的所有費用由甲方承擔(dān)(具體保修范圍以雙方簽字認可的預(yù)算書中所含項目和變更單所標(biāo)明的項目為準(zhǔn))。保修期間，乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，預(yù)留合同價款金額1%—3%的保修金，計人民幣元整。預(yù)留的保修金額待保修期滿甲、乙雙方再次檢驗工程后，一次性付清。

　　六、違約責(zé)任和解決方式

　　(一)、違約責(zé)任：

　　本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后即生效，任何一方不得隨意更改或終止，如單方終止合同則屬違約，違約方應(yīng)承付對方合同總造價的 %作為違約金。

　　(二)、解決方式：

　　合同履行過程中如發(fā)生爭議、違約，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，由上級主管部門調(diào)解，調(diào)解不成，任何一方均可向工商部門經(jīng)濟合同仲裁委員會申請仲裁，也可直接向人民法院提請起訴。

　　本工程最后結(jié)算按實際發(fā)生的工程項目及工程量依照原預(yù)算單價與取費標(biāo)準(zhǔn)進行結(jié)算。本工程涉及人工費的調(diào)差等其他相關(guān)部分的費用調(diào)整，按政府造價管理部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。如遇特殊原因，雙方可根據(jù)所發(fā)生的實際情況，結(jié)合有關(guān)規(guī)定再議補充條款。

　　本合同經(jīng)雙方簽字后即生效，至工程竣工驗收，甲方結(jié)清應(yīng)付給乙方的工程余款后終止。

　　本合同正本一式貳份，具有同等法律效力，雙方各執(zhí)壹份，副本份，各執(zhí) 份。

　　甲方代表人簽字：蓋章：聯(lián)系電話：開戶銀行：帳號：

　　乙方代表人簽字：蓋章：聯(lián)系電話：開戶銀行：帳號：

　　年月日

裝修合同篇7

　　甲方：南峰中學(xué)

　　乙方：馮紹初

　　按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。

　　第一條工程概況

　　1. 工程名稱：南峰中學(xué)教工宿舍衛(wèi)生間裝修

　　2. 工程地點：南峰中學(xué)校園內(nèi)。

　　3．承包范圍： a.承包范圍：衛(wèi)生間地面磚打掉，地面做好防水，再重新鋪設(shè)地面磚。地磚的價格在每平方米60元以上的合格產(chǎn)品。 b.蹲臺打掉重新改建，使用防臭便池，地漏用防臭彎頭。 c.衛(wèi)生間除直排污管，自來水管外，全部換新管。所用水管全部為正牌金德產(chǎn)品。

　　d..衛(wèi)生間墻面刮一遍仿瓷。

　　4．承包方式：包工包料

　　5．工期：20xx年元月至20xx年5月

　　6 。工程質(zhì)量：完工后，水電正常，衛(wèi)生間不漏水。

　　7．工程造價： 128000元。（32間X4000元）

　　第二條甲方工作

　　1．應(yīng)提前提出施工計劃，并將工作面整理達到防水施工標(biāo)準(zhǔn)提交乙方施工。

　　2．應(yīng)提出工期計劃，但應(yīng)考慮到天氣及人力等不可避免的因素，

　　工期順延。

　　3．甲方有權(quán)對乙方在施工過程中的工程質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，提交乙方限時整改。

　　第三條乙方工作

　　1．參加甲方組織的施工工程量及方位或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　2．指派為乙方駐工地代表，負責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責(zé)的各項事宜。 3 。嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。

　　4．工程竣工未移交甲方之前，負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。

　　5 。應(yīng)嚴格按防水工程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范施工，發(fā)現(xiàn)問題，及時自行解決，確保工程質(zhì)量達到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)，并對工程保修一年。一年內(nèi)出現(xiàn)滲漏，一切損失都有乙方負責(zé)，

　　第四條付款方法：待工程竣工驗收合格后付總工程款90%余下10%作為質(zhì)保金，待一年后沒有質(zhì)量問題再付清。

　　第五條本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力，待一年保修期滿，合同自動失效。未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決。甲方(蓋章)：乙方：

　　20xx．1。12

【裝修合同】相關(guān)文章：

裝修公司裝修合同06-23

裝修合同06-12

裝修的合同06-12

裝修合同05-31

裝修的合同06-01

經(jīng)典裝修合同09-05