關于裝修合同范文匯編10篇

　　隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，越來越多事情需要用到合同，合同協調著人與人，人與事之間的關系。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編收集整理的裝修合同10篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

裝修合同 篇1

　　發包方（簡稱甲方）：____________身份證號碼：________________________

　　承包方（簡稱乙方）：____________身份證號碼：________________________

　　甲方就乙方對 商鋪進行裝修改造活動，根據《_________市商場市場消防安全管理規定》、《_________經營管理制度》及其它各項規定，經甲乙雙方協商一致，訂立本合同。

　　第一條 裝修商鋪

　　本合同裝修場地位________________________商鋪。

　　第二條 裝修期限

　　裝修期限自________年______月_____日起至________年______月_____日止。

　　第三條 裝修押金

　　乙方進入場地裝修前，需向商廈管理處繳納裝修抵押金________元，裝修完成后，經商廈管理處確認無損壞、破壞商鋪環境、設施設備等條件后，一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。

　　第四條 裝修條例

　　1、甲方有權對乙方提出的商鋪裝修改造方案進行審核，乙方必須在得到甲方的書面批復后方可進行裝修改造。

　　2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內容等詳盡信息。

　　3、裝修期間所產生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。

　　4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設施、設備等造成損毀的由乙方負全責并承擔所有維修費用。

　　5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規定期間內完成，否則每逾期一日應交納違約金（日租的兩倍）_________元，租期不順延。

　　6、乙方需要改造商鋪（包括在場地內設置固定裝置），應經甲方事先書面同意。未經書面同意改造的，乙方應負責恢復原狀，并賠償因此給商廈所造成的損失。

　　7、乙方如需對商鋪的電力系統進行改造，或增加照明設施等，須報經商廈管理處審核，并經書面回復后嚴格按照《________地區電氣安全工作規程》、《________地區電氣安裝標準》進行施工。如擅自施工將對乙方處以________元罰款，乙方擅自更改的，要恢復原狀，并承擔由此造成的一切費用和損失。

　　8、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建筑物的主體結構安全，消防、電路、空調和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響，并不得影響甲方或第三方的經營，否則，乙方應立即改正，并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。

　　9、乙方裝修改造所產生的垃圾、廢料等必須及時清掃干凈，不得影響商廈內的整體環境美觀，否則，將處以____________元的罰款。

　　10、乙方不得在商鋪內的墻壁、地面鉆孔，不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件，如有違反，將處以____________元罰款。

　　11.乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規定的防火和環保要求。

　　第五條合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式____份，甲乙雙方各執____份。

　　甲方（簽章）：______________乙方（簽章）：______________

　　電話：_______________________電話：_______________________

　　________年_________月_____日________年___________月_____日

裝修合同 篇2

　　甲方：（酒店）

　　乙方：（施工方）

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律，法規的規定，根據酒店裝修工程施工的特點，雙方在平等，自愿，協商一致的基礎上，酒店裝修工程（以下簡稱甲方）的有關事宜，達成如下協議：第一條工程概況

　　1.1工程地點：___________________.

　　1.2工程內容及做法（詳見附表1：酒店裝修工程施工項目確認表。附表2：酒店裝修工程內容和做法一覽表）。

　　1.3工程承包方式：雙方商定采取下列承包方式。（1）包工包料

　　1.4工程期限____天，開工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。1.5合同價款：本合同工程造價為（大寫）：____________元（詳見附表酒店裝修工程報價單）。第三條甲方的義務

　　4.1開工前____天，為乙方入場施工創造條件。包括：搬清室內家具，陳設或將室內不易搬動的家具，陳設歸堆，遮蓋，以不影響施工為原則；4.2提供施工期間的水源，電源；

　　4.3負責協調施工隊與酒店各部門之間的關系；

　　4.4施工期間乙方負責做好施工現場的保衛及消防等項工作；4.6參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場，竣工驗收。第四條乙方的義務

　　5.1施工中嚴格執行安全施工操作規范，防火規定，施工規范及質量標準，按期保質完成工程；

　　5.2嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾客人及污染環境；5.3保護好原酒店內的家具和陳設，保證酒店內上，下水管道的暢通；5.4保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。第五條工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期（見附表酒店裝修工程變更單）。第六條工期延誤

　　8.1對以下原因造成竣工日期延誤，經乙方確認，工期相應順延：（1）工程量變化和設計變更；（2）不可抗力；

　　（3）甲方同意工期順延的其他情況。

　　8.4因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。第九條質量標準

　　雙方約定本工程施工質量標準：___________________________________________.

　　施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由_________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔；經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。第十條工程驗收和保修

　　10.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：（1）_________________________；（2）_________________________；

　　10.2工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單，在工程款結清后，辦理移交手續

　　10.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。第十一條工程款支付方式

　　11.1雙方約定按以下第____種方式支付工程款：

　　（1）合同生效后，甲方按下表中的約定直接向承包人支付工程款：|第一次|開工日|支付元||第二次雙方驗收合格|支付元|.11.3工程款全部結清后，乙方應向甲方開具工程收據。第十二條違約責任

　　12.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律，法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

　　12.3因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失……

　　12.5由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。12.6由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金____元。第十三條合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：

　　（一）提交________仲裁委員會仲裁；（二）依法向人民法院提起訴訟。

　　第十四條幾項具體規定

　　14.1因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點，

　　第十五條其他約定事項：_____________________________________________________________________________.

　　第十六條附則

　　16.1本合同經雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。

　　16.2本合同簽訂后工程不得轉包。

　　16.3本合同一式____份，雙方各執____份，____________部門____份。

　　16.4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　甲方

　　乙方

　　年月日

　　年月日

裝修合同 篇3

　　上訴人（原審被告）：XX置業顧問有限公司

　　地址：XX市ZZ區美湖路ZZ號

　　法定代表人：

　　被上訴人（原審原告）： Z女士

　　地址：XX市XX區XX街

　　原審被告：XXA房地產開發有限公司

　　地址：XX市XX區XX東路XX號

　　法定代表人：

　　上訴請求：

　　1、撤銷原審判決之第一、二項，改判駁回被上訴人的全部訴訟請求；

　　2、改判由被上訴人承擔本案一審及二審全部訴訟費用。

　　上訴人XXV置業顧問有限公司、XXA房地產開發有限公司與許《委托購房及裝修咨詢合同》糾紛案件，上訴人不服原審判決之第一、二項，特提起上訴，具體事實與理由如下：

　　一、上訴人已經充分履行了委托合同項下的裝修咨詢義務，原審認定事實不清。

　　首先，上訴人委托合同項下義務為提供裝修咨詢服務，而不是進行實際的裝修施工。

　　其次，上訴人已經為許華提供了XX苑精裝修選集。該選集根據不同戶型及各個類型的潛在客戶群，分別制作了不同風格及多元功能的裝修方案，該選集并附有各方案項下之圖紙，可以說，上訴人已經充分、有效、善意的履行了裝修咨詢義務。

　　最后，至于裝修方案最終未能付諸實施，原因并不在上訴人或者同洲公司，而在許華，原因正是許華不履行認購書、拒絕簽署正式的商品房買賣合同。

　　因此，上訴人已經充分履行了委托合同的裝修咨詢義務。

　　原審法院并未對上訴人充分履行裝修咨詢服務義務的事實予以認定，系屬認定事實不清。

　　二、委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，不存在單方解除的前提，原審適用法律錯誤，并導致了錯誤判決。

　　前已述之，上訴人充分履行裝修咨詢服務義務，那么，根據合同法第405條“受托人完成委托事務的，委托人應當向其支付報酬……”及合同約定，上訴人就應該依約足額相應報酬，事實上，許華也付清了相應的裝修咨詢報酬。因此，委托購房及裝修咨詢合同已因相對方均充分履行合同義務而終止，客觀上不存在委托人單方解除委托合同的前提。

　　反觀原審判決，在認定上訴人與許華之間就裝修咨詢事項的委托關系的情況下，逕行根據，合同法第四百一十條“委托人或者受托人可以隨時解除委托合同。因解除合同給對方造成損失的，除不可歸責于該當事人的事由以外，應當賠償損失”的規定支持了許華解除合同的訴求，系屬適用法律錯誤。

　　總之，上訴人認為，原審認定事實、適用法律均有誤。委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，上訴人獲取報酬有充分的事實與法律依據，無需向許華退還任何款項。請貴院支持上訴人的全部上訴請求。

　　此致

　　XX市中級人民法院

　　上訴人：XX置業顧問有限公司

　　（蓋章）

　　日期：20 年 月 日

裝修合同 篇4

　　甲方：_________ 身份證號碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　乙方：_________ 身份證號碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　經甲乙雙方協商，乙方幫甲方擬建一棟三層樓房，面積約為_________平方米，為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自愿簽訂本合同。

　　一、雙方權利義務

　　1、甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、石頭、鋼材、管道等建筑材料。還要負責路通、水通、電通，水電費由_________方負責，根據施工進度，乙方應提前2—3天通知甲方購買所需材料。施工所用的水、電費用由甲方負責。

　　2、攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

　　3、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。

　　二、施工及質量要求

　　1、本工程為磚混框架結構，按甲方施工圖為標準，屋體為三層，第一層高4—4.1米，第二、三層高為3.3米上檐，天面前頭縮朵蓋瓦，后為平頂，前頭縮朵前后左右墻增高為1米，按半層計標面積。

　　2、本工程采取包工不包料的形式，建房除勞動工具外其他材料由甲方提供。

　　3、乙方按圖從地串粱以上完成甲方的主體工程，不包括水電、木模、裝修。

　　4、乙方在施工時，要求墻體平整、垂直、不得放吊口。

　　三、其他事項

　　1、乙方在施工期間，除開始和結尾外，生活費由乙方負責，每層倒混凝土期間生活費由甲方負責。

　　2、乙方在施工過程中，甲方應滿足乙方的施工材料，材料經檢驗后才能使用（架樹、架板等），如果違反操作規程，誰違反、誰負責。

　　3、施工前，甲方保證三通，即通水通電，道路場地平整。

　　4、甲方以每平米陸拾捌（68.00）元的單價發包給乙方，包括鋼筋工在內。

　　5、收方結標：第一層的總長度加上前后桃子長度，雨棚一半，乘以屋的總寬度，樓梯棚罩按一層計標。

　　6、付款方式：每層砌好磚后，經檢驗，付每層的50%，到好樓面后付每層的40%，房屋蓋好瓦后，結清余款。

　　7、其他未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，從合同簽訂之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　20___年__月__日20___年__月__日

裝修合同 篇5

　　發包方（簡稱甲方）：

　　承包方（簡稱乙方）：

　　甲乙雙方經友好協商，甲方決定委托乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　風險提示：

　　裝修合同簽訂的主要目的是為了明確責任。裝修合同是家裝質量的約束憑證，也是避免家裝糾紛保證書，是業主維護自身合法權益的重要“武器”。

　　因此，訂立合同時，建議發包方根據實際情況對工程概況、違約責任、管轄地等約定清楚，以降低合同履行風險和保證合同順利履行，并盡可能保障自身的合法、合理利益。

　　一、工程概況

　　１、裝飾施工地點：

　　２、住房結構：＿＿＿＿＿＿房型＿＿＿＿＿＿房＿＿＿＿＿＿廳＿＿＿＿＿＿套，施工面積＿＿＿＿＿＿平方米。

　　３、裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。

　　４、承包方式：＿＿＿＿＿＿＿＿（包工包料、清包工、部分承包）。

　　５、工期：＿＿＿＿＿＿自＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿＿日開工，至＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿＿日竣工，＿＿＿＿＿＿＿＿工期＿＿＿＿＿＿＿＿天。

　　二、工程價款及結算的約定

　　風險提示：

　　裝修過程中，很容易有增減項目，比如多做個柜子，多改幾米水電路等等。這些都要在完工的時候交納費用的。那么這些項目的單價究竟應該是多少呢？如果等到已經開工后，那這可能就是設計說了算了。所以如果有可能，能復印一份裝修公司的最初給您看的完整報價單，以免在簽訂合同或是增減項目時，裝修公司偷梁換柱，改換價格。

　　還要注意一點，最后結算費用的時候，你應該支付的增減費用，都應該是在該項目施工前，由您簽字認可的，如果是您沒有簽字認可的，您一概可以不支付相應的費用。

　　１、工程總價款：￥＿＿＿＿＿＿＿＿＿元，大寫（人民幣）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿詳見本合同裝修工程報價單。

　　２、工程款付款方式按下列方式支付：

　　（１）第一次，對預算設計認可簽訂合同之日。支付１００００元訂金，第二次付款時扣除；

　　（２）第二次，同簽定后開工前支付工程總造價５０％，合計＿＿＿＿＿＿＿＿＿元；

　　（３）第三次，施工過程中＿＿＿＿＿＿工期進度過半＿＿＿＿＿＿支付工程總造價４０％，合計＿＿＿＿＿＿＿＿＿元；

　　（４）第四次＿＿＿＿＿＿竣工驗收當天＿＿＿＿＿＿支付工程總造價１０％＿＿＿＿＿＿合計＿＿＿＿＿＿＿＿＿元；

　　（５）工程保修期兩年。工程款全部結清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　三、關于材料供應的約定

　　風險提示：

　　裝修公司或工頭報價時由于業主更多地會關注單項的價格，而經常忽略工藝說明，尤其是用什么材料、什么規格、什么等級以及應有的說明。一業主訴說親身經歷：當時啥也不懂，裝修公司和工頭給的報價單上就是用了模糊字詞，例如：柜體、柜框用大芯版，實木收邊，水泥，刷界面劑，紙面石膏板封面等等，都是一道道陷阱。

　　１、甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到＿＿＿＿＿＿現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲＿＿＿＿＿＿方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　２、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　３、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　四、關于工程質量及驗收的約定

　　風險提示：

　　為保障發包方的合理利益，應在合同中明確約定，對隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。

　　裝修合同應約定，工程竣工后，承包方應通知發包方驗收，發包方在合理時間內組織驗收，并辦理驗收移交手續。如果發包方不能在規定時間內組織驗收，及時通知承包方另行安排時間驗收。若發包方在驗收時發現不符合質量標準的，可要求承包方賠償或返工。

　　１、本工程執行ｄｂｊ０８＿＿＿＿＿＿–＿＿＿＿＿＿６２＿＿＿＿＿＿–＿＿＿＿＿＿９７《住宅建筑裝飾工程技術規程》、ｄｂ３１／ｔ３０＿＿＿＿＿＿–１９９９《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　２、本工程由＿＿＿＿＿＿＿＿方設計施工方案。

　　３、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費由甲方承擔，工期順延。由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　４、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，雙方同意后，方能進行該項目的施工、由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。

　　５、工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

　　６、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。

　　五、有關安全生產和防火的約定

　　甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任，甲方負責和賠償；屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　六、其它事項

　　１、甲方應在開工前，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙，并向乙方進行現場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協調工作。

　　２、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。

　　七、違約責任

　　１、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方＿＿＿＿＿＿＿＿元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付＿＿＿＿＿＿＿元違約金。

　　２、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿％向甲方支付違約金。

　　八、糾紛處理方式

　　雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，可以提交人民法院訴訟。

　　九、合同的變更和解除

　　合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。

　　十、本合同一式＿＿＿＿＿＿份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方（簽章）：

　　電話：

　　乙方（簽章）：

　　電話：

　　簽訂地點：

　　簽訂日期：＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日

裝修合同 篇6

　　發包方（以下簡稱甲方）：身份證號碼： 工作單位： *現住所地址（有效通信地址）：*郵編： *電話： *手機： 傳真：注：以上帶“*”項目為必填項目。

　　承包方（以下簡稱乙方）：（公司全稱）

　　營業執照號： 法定代表人（或負責人）： 辦公地址： 簽約代理人： 聯系電話： 施工代理人： 聯系電話：

　　客戶服務中心投訴電話： 計財部結算電話：

　　依照《中華人民共和國合同法》、建設部發布的《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其

　　它有關法律、法規的規定，結合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條工程概況

　　1.1 工程地點：1.2 工程建筑面積：1.3 戶型：1.4 工程內容及做法（見《預算單》及圖紙）

　　1.5 工程承包方式，雙方商定采取下列第

　　（1）乙方包工、包基礎施工材料、包部分（或全部）主材（以“甲方委托乙方代

　　購主材清單為準”）；

　　（2）乙方包工、包基礎施工材料，甲方提供主材（見甲方提供裝飾裝修材料明

　　細表）。

　　1.6 工程期限

　　開工日期為甲方首期款（基本裝修工程造價的55%＋第1.7款的②＋③＋④＋⑤＋⑥）到乙方帳后第四日即200年月日（或另行約定為200年 月 日）；如物業部門開工手續完備時間晚于前述時間或其他原因延誤開工，則以交底單時間為開工日期。

　　竣工日期為開工后第工作日。

　　1.7 合同總價款為（人民幣）金額大寫：。 其中包括：

　　① 基本裝修工程造價為（人民幣）元， 金額大寫：。②水電預收款為（人民幣）元（每建筑平米元）， 金額大寫：。 ③工程管理費為（人民幣）元， 金額大寫：。 ④設計費為（人民幣）元（每建筑平米元）， 金額大寫：。 ⑤遠途施工費（人民幣）元， 金額大寫：。 ⑥主材代購款（含風險服務費）為（人民幣）：元， 金額大寫：。

　　注：以上②③④應在首期款時全額支付。⑤⑥如有發生，應在首期款時全額支付。

　　第二條 工程監理

　　若本工程實行工程監理，甲方與乙方共同委托 監理公司對本工程項目進行監理，監理費用由甲方承擔 %，由乙方承擔 %。

　　第三條 施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第 種方式提供：

　　1、甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式三份，甲方提供，乙方執兩份；

　　2、甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方執一份，乙方執兩份。

　　第四條 甲方責任

　　4.1 開工前四天，為乙方入場施工創造條件，包括：搬清室內家具、電器等陳設，以不影響施工為原則，乙方不對余留陳設負責。

　　4.2 提供施工期間的水源、電源，并承擔其費用,否則由此造成的工期拖延由甲方承擔。

　　4.3 負責協調施工過程中與鄰居之間的關系；

　　4.4 如需拆改原建筑的承重及非承重結構或設備管線（燃氣、暖氣等），負責到有關部門辦理相應的審批手續并交乙方備案。

　　4.5 負責辦理物業部門的開工手續；并承擔物業部門的各項費用（任何名目）；由于乙方原因造成物業部門的罰款則由乙方承擔。

　　4.6 由甲方委托他人進行其他施工項目，在交叉施工過程中給乙方施工項目造成損失的，由甲方承擔賠償責任。

　　第五條 乙方責任

　　5.1 乙方應在施工中嚴格執行施工規范和質量標準，保質按期完成工程施工。

　　5.2 乙方應在施工中嚴格執行安全施工規范。因違反安全施工規范出現工傷事故，由乙方內部自行承擔，與甲方無關；違反安全施工規范，給甲方造成損失的，應負賠償責任。

　　5.3 乙方應在施工中嚴格執行施工防火要求。由于施工造成火災事故，由乙方承擔責任；給甲方造成損失的，應負賠償責任。

　　5.4 乙方應嚴格執行國家有關施工現場管理的規定，不得擾民。

　　5.5 乙方應嚴格執行國家有關施工現場管理的規定，做到不污染環境。

　　5.6 為保障工程順利完成，乙方應保證施工現場的整齊有序。

　　5.7 工程竣工后負責清掃施工現場（不包括專業保潔）。

　　5.8 乙方應負責做好成品保護工作（甲方委托他人進行其他施工項目造成交叉施工除外）。

　　5.9 乙方應嚴格執行國家、本市及物業管理部門的強制停止施工和臨時靜音施工規定。

　　5.10 乙方所使用的基礎裝修材料應符合國家或行業有關質量標準和環保標準，否則甲方有權拒絕材料驗收，由此產生的后果由乙方承擔。

　　5.11 乙方的設計和施工應嚴格執行《民用建筑工程室內環境污染控制規范》和《室內裝飾裝修材料有害物質限量十項標準》。

　　5.12 乙方應承擔因乙方原因造成的政府管理部門或物業管理部門的罰款。

　　5.13 乙方施工人員不得使用已安裝好的廚具設備、燃氣設備及衛浴設備等設施。因乙方施工人員擅自使用上述設備、設施導致損壞，乙方應予賠償，并承擔全部責任。

　　5.14 乙方應負責現場的安全管理，包括對臨時進入現場的外來人員的管理。

　　5.15 乙方設計師應負責協助甲方選購飾面材料、家居配套設備、家具用品及配飾品等，并提供合理資訊。

　　5.16 乙方設計師應對施工過程全程監督、協調，并及時糾正施工中不符合設計方案的項目。乙方有權根據工作需要更換設計師。

　　5.17 乙方對甲方提供的材料應合理使用，并控制損耗率。超過合理的損耗率，乙方應予賠償。

　　5.18 乙方負責對甲方所提供的材料、設備進行驗收、確認，辦理完交接手續后，施工質量控制由乙方負責。

　　5.19 乙方在施工中應使用相應的電動工具，不得野蠻施工。

　　5.20 乙方施工人員不得在施工現場做飯。

　　5.21 乙方施工人員不得在施工現場住宿。（甲方特殊許可的除外）

　　5.22 乙方不得以各種理由向甲方索要工程款項以外的任何費用。

　　5.23 乙方應切實遵守乙方的長期承諾及合同簽約時的當時承諾（為切實保護雙方的利益，“承諾”僅指書面承諾）。

　　5.24 甲方為少數民族的，乙方在施工過程中應尊重其民族風俗習慣。

　　第六條 工程變更

　　6.1 甲方變更或增減施工項目時，應與乙方協商，雙方簽署《工程洽商單》并列明調整的價款和工期的相應順延后，乙方按《工程洽商單》執行。（依照建筑裝飾行業慣例，減項不縮減工期）。

　　6.2 合同履行中的各項協商事宜均須由乙方施工代理人與甲方共同商定并簽署《工程

　　洽商單》，任何口頭承諾或口頭協議均無效。為確保合同雙方的利益，任何書面補充（變更）協議均須由乙方法定代表人或負責人簽署方為有效，否則無效。

　　6.3 施工中甲方與乙方施工人員（包括工長、班長、工人）違背6.2條約定所做的變更內容所引起的一切后果均由甲方承擔，給乙方造成額外費用和損失的應予承擔和賠償。

　　6.4 工程增項或變更應適當順延工期。

　　6.5 合同簽定后，如甲乙方中任何一方單方面要求解除合同，須按基本裝修工程造價的20%支付對方違約金。如甲方要求解除合同，還須承擔乙方因簽定本合同發生的設計費（按 元/建筑平方米計算）。

　　6.6 合同簽定后，如甲乙雙方任何一方要求減少合同規定的施工項目時，為部份違約，須向另一方支付減項金額20%的.違約金。

　　6.7 工程施工后，如甲乙雙方任何一方要求減少合同規定的施工項目時，為部份違約，須向另一方支付減項金額20%的違約金。若甲方要求減掉的項目乙方已經施工，甲方須另外向乙方支付該項目所發生的費用。

　　6.8 中期款結算后增加施工項目，甲方在交納增項工程全款后，乙方予以施工。

　　第七條 材料供應

　　7.1 由乙方提供的基礎裝修材料須嚴格按照乙方當期《家居指定環保基礎裝修材料名錄》執行。

　　7.2 乙方提供的基礎裝修材料應符合國家或行業有關質量標準和環保標準。乙方材料配送庫中缺貨可采用同品質材料代替，但應及時知會甲方。

　　7.3 如施工中使用的材料出現假冒、偽劣，甲方有權要求更換，乙方應按照《中華人民共和國消費者權益保護法》無條件予以更換并給予甲方正品材料價格兩倍的賠償。造成工程質量問題的，乙方應無條件整修并承擔其費用。

　　7.4 應由乙方購買的基礎裝修材料，在工程進行中，甲方如需變更，雙方須先填寫“變更洽商單”，確認品牌及價格后，乙方方可購買，任何口頭協議無效。

　　7.5 由甲方負責采購供應的材料應是符合設計及施工要求的合格產品，并按施工進度送到工地現場。甲方應在材料進場前一天通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續。因甲方供料延誤或發生規格差異等質量問題，造成工期延誤，由甲方承擔。

　　7.6 甲方委托乙方代購“主材”的，須在合同中列明“甲方委托乙方代購主材清單”，

裝修合同 篇7

　　委托方（甲方）：

　　承接方（乙方）：

　　本工程項目： 甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行店鋪裝潢。為保證本工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。

　　第一條：本工程概況

　　1、本工程地址：_________

　　2、店鋪規格：__________________________，總計：施工面積___ 平方米；

　　3、施工內容：詳見裝修施工圖。

　　4、委托方式：按圖紙包工不包料施工完成。

　　5、工期：20xx年8月7日 至20xx年8月10日，工期共四天

　　第二條：本工程價款

　　本工程價款（金額大寫）__________________元。待本工程結束后一次性支付完畢。

　　第三條：質量要求

　　1、本工程使用主要材料的品種、規格、名稱、經雙方認可，由甲方負責采購，材料質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。

　　2、本工程驗收標準，雙方同意參照市地方標準DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。乙方并提供三年的質量保修期。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　第四條：雙方責任

　　1、甲方責任：

　　（1）配合乙方及時供應所需施工材料，并免費提供施工所需水電；

　　（2）按時支付本工程款；

　　（3）配合乙方現場施工工作。

　　2、乙方責任：

　　（1）按照施工圖紙及裝飾裝修標準進行施工；

　　（2）施工過程須杜絕浪費材料，對材料進行妥善保管，合理使用；

　　（3）負責乙方施工人員意外保險，施工意外事故責任由乙方自負；

　　（4）負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。

　　（5）嚴格按照合同約定時間完成；

　　第五條：違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額50%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　第六條： 爭議解決

　　1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響本工程進度的前提下，雙方應協商解決。

　　2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟。

　　第七條： 合同生效

　　本合同雙方簽字后生效，本合同一式兩份，甲乙雙方各執壹份。

　　甲方（業主）： 乙方：

　　身份證號： 身份證號：

　　地址： 地址：

　　郵政編碼： 郵政編碼：

　　工作單位： 法人代表：

裝修合同 篇8

　　裝修最怕遇到糾紛問題，因為裝修市場魚龍混雜，而初次裝修的業主因為缺乏經驗，對于選擇裝修公司還是游擊隊，怎樣簽署合同，工程質量，施工進度等都不能省心。那么，為了防止家裝陷阱，我們在合同簽訂時應當注意哪些問題?

　　一、簽署文件不忘蓋公章

　　簽署裝修合同、預算書、材料交接單、工程變更單、付款憑證以及結算書等時，一些消費者為圖方便往往不要求裝修公司在這些文件上加蓋公章，而是覺得只要有具體經辦人的簽字即可。殊不知，這存在著極大的法律風險。

　　依照我國法律的規定，除了公司法定代表人的簽字能夠代表公司以外，其他人員只有經過公司授權后才能代表公司簽訂合同。因此，當文件僅有經辦人員或設計師簽名，消費者便無法將該文件與裝修公司聯系在一起。因此，消費者最好要求裝修公司在每份文件上加蓋其的公章，這樣將免除日后訴訟中出現舉證責任問題。

　　二、讀懂行話背后含義

　　對消費者來說，許多裝修專業術語是從未聽說過的。但消費者專業知識的不足并不能改變法律所奉行的規則，法律在消費者未明確自己對裝修標準的要求時，由此所產生的不利后果是由消費者自己來承擔。

　　比如，消費者與裝修公司未約定裝修所使用的板材標號，則裝修公司有權在符合國家標準的板材中進行選擇;其完全可選擇甲醛含量較高但價格相對便宜的“E2”級板材，而不選擇甲醛含量低但價格較昂貴的“E1”級板材。因此，消費者在裝修前，應盡可能地了解些基本的裝修知識，并據此對合同中的內容予以明確。

　　三、轉賬付款增加風險

　　裝修人員身份復雜且流動性大，在此情況下，如消費者選擇以現金方式支付工程款，則裝修公司事后可能辯稱公章被經辦人員盜用，收款是經辦人員的個人行為，而公司并不知情等。

　　此外，以現金的方式支付工程款還可能產生付款數額及貨幣真偽方面的爭議。建議消費者應以轉賬方式支付工程款，即直接從本人的存折或銀行卡中將款項轉入裝修公司的銀行賬戶，并妥善保管有關的銀行付款憑證，以便日后發生糾紛時能查明款項的流向，從而為自己的主張提供有力的證據支持。

　　四、裝修合同范本

　　發包方：_____(以下簡稱“甲方”)

　　承包方：_____(以下簡稱“乙方”)

　　為維護雙方的權益，根據現行的法律、法規和規章，結合本工程的具體情況，簽訂本合同，并遵照執行。

　　第一章 合同背景

　　第一條 施工地點位于_____市_____區_____路_____弄_____號_____室，(以下簡稱“該房屋”)。該房屋竣工驗收合格，并已交付使用。

　　第二條 甲方委托乙方施工，使房屋安全、衛生、美觀、適于居住、方便生活、令人心情愉悅。

　　第二章 施工單位資格

　　第三條 乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失。

　　第四條 本合同簽訂前，乙方應向甲方出示《營業執照》、《資質證書》原件。

　　第三章 施工內容

　　第五條 該房屋屬_____結構，房型為_____房_____廳_____廚_____衛，建筑總面積為_____平方米;施工的是其中的_____房_____廳_____廚_____衛，施工面積為_____平方米。詳見作為本合同附件(一)的《房型圖》中紅線匡定部分。

　　第六條 施工內容和做法說明如下(不夠可附頁)：

　　(一)廳：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;

　　(二)房：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;

　　(三)廚：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;

　　(四)衛：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;

　　(五)其他：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;前款沒有說明的，依作為本合同附件(二)的《裝修施工圖》確定。

　　第四章 材料、設備和價款

　　第七條 施工使用的材料和設備見作為本合同附件(三)的《主要材料報價單》、作為本合同附件(四)的《輔助材料報價單》，乙方的人工費見作為本合同附件(五)的《人工費報價單》。

　　第八條至第十三條在乙方提供施工使用的材料、設備以及勞務的情形下適用

　　第八條 該房屋工程總價款為_____元，其中材料費_____元、人工費_____元、管理費_____元、設計費_____元、垃圾清運費_____元、稅金_____元、其他費用___

裝修合同 篇9

　　如何審查裝修合同漏洞？

　　(一)合同中必須寫明裝修的具體要求和完工日期。有的消費者在簽訂合同時，沒有注意這兩點，給某些裝飾公司粗制濫造和拖延工期埋下了“伏筆”。

　　(二)在合同中必須注明使用的裝飾材料的具體品牌或型號，以防裝飾公司以次充好。

　　(三)合同中有關保修的條文是必不可少的，而且要分清責任：如果屬于施工或材料的質量問題，裝飾公司應承擔全部責任;如果屬于用戶使用不當，雙方可協商處理。

　　知識延伸：怎樣查看房屋裝修合同的設計圖紙

　　1、圖紙的比例：我們經常看到這樣的圖紙，設計師畫的可能是一個很漂亮的造型吊頂， 可是現場制作出來以后，與設計相差甚遠。其原因就是設計師沒有按照設計圖紙來做施工圖。 所以，一張設計圖紙必須按照嚴格的比例來制作。

　　2、詳細的尺寸：有些設計圖紙由于設計師沒有在準備施工的現場作認真細致的測量， 所以很多尺寸在設計時有遺漏，尤其是一些關鍵尺寸如果在設計時沒有掌握，有可能在施工 時產生設計與施工脫節的情況。

　　3、項目選擇的材料：一份家裝報價的基礎是工程的做法以及所使用的材料，所以，在 設計圖紙上應該標注出來主要材料的名稱以及材料的品牌，這便于今后施工人員依照圖紙施工。

　　4、標注制作工藝：在施工圖紙中標注必要的制作工藝是為了約束施工人員在施工過程 中偷工減料，保證消費者得到一個與合同相符的質量保障。

裝修合同 篇10

　　合同編號

　　XX市家庭居室裝飾裝修施工合同示范文本（20xx版）

　　XX市工商行政管理局

　　XX市建設和交通委員會

　　使用說明

　　一、本合同文本是根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》等有關法律法規規定制定的示范文本，供雙方當事人參照約定采用，簽訂合同前請仔細閱讀。

　　二、家庭居室裝飾裝修是居民較大的一筆一次性消費，涉及的標的額較大，專業性較強，合同履約期長。為更好地維護雙方當事人的合法權益，雙方簽訂合同時應慎重，力求內容具體、全面、嚴密，正確選擇示范文本所提供的選擇項條款。

　　三、簽訂合同前發包人（甲方）要驗看承包人（乙方）的《企業法人營業執照》和企業資質證書。與分公司（分部）簽訂合同，除驗看其《營業執照》及企業資質證書外，合同應加蓋該分公司（分部）的上級公司（具有法人資格單位）的合同專用章。

　　四、家庭居室裝飾裝修工程禁止損壞房屋承重結構及共用管線和設施。

　　五、第一條第8款開、竣工日期必須明確，這關系到違約責任的認定。

　　六、根據裝飾裝修企業提供的管理服務水準不同，管理費可上下浮動，但一般不超過裝修總價款的10%。

　　七、第二條"材料供應"，無論是甲方供料或乙方包工包料都應提供材料清單，內容包括材料名稱、品牌、規格、型號、等級、數量、單價、合價；屬甲方提供材料的，還需在附件中寫明送達時間、送達地點。

　　八、第五條第1款工程款付款方式原則上按工程進度分階段付款，甲、乙雙方如另有協商約定，可在合同中寫明。

　　九、家庭居室裝飾裝修每個隱蔽工程結束都需進行驗收，并須在驗收單上簽字認可。竣工總驗收，甲、乙雙方均須在驗收單上簽字，方能交付使用。如某項工程不合格，乙方應予整改，直到合格為止。

　　十、工程竣工，通過驗收交付使用時，乙方應向甲方提供《工程保修單》，保修期從竣工驗收合格之日算起，保修期限不低于兩年。包工包料的工程對整個工程實行保修，部分包工包料的工程對相關部分實行保修，清包工的工程僅對施工質量實行保修。

　　十一、甲、乙雙方經濟來往均需開具收據。竣工驗收付清尾款時，乙方必須開具稅務統一發票。

　　十二、家庭居室裝飾裝修工程監理單位、質量檢測單位可向上海建設交通網查詢。

　　十三、本合同示范文本，由XX市工商行政管理局、XX市建設和交通委員會共同制定，任何單位和個人不得出于商業目的擅自翻印和出售。

　　十四、本合同示范文本是《XX市家庭居室裝飾裝修施工示范合同》（20xx版）的修改版本，自20xx年3月15日起使用。今后在未制定新的版本前，本版本延續使用。

　　XX市家庭居室裝飾裝修施工合同

　　合同編號：

　　發包人（簡稱甲方）：

　　承包人（簡稱乙方）：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其他有關法律法規的規定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的原則基礎上，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條工程概況和造價

　　1．甲方裝飾裝修（以下簡稱裝飾）的住房系合法擁有。

　　甲方承諾有權對該住房進行裝飾，由此而產生的一切后果由甲方承擔責任。

　　乙方為經工商行政管理部門核準登記的企業，企業資質情況 。

　　2．裝飾施工地址區（縣）路弄（村）號樓室。

　　3．住房結構房型 房 廳廚衛 陽臺，套內施工面積 平方米。

　　4．裝飾施工內容：見附件一《裝飾施工內容表》。

　　5．承包方式（包工包料、清包、部分承包）。

　　6．總價款￥元，人民幣（大寫） 元。

　　其中：材料費 元，人工費元，

　　拆除費 元，清潔、搬運、運輸費元，

　　其他費用 元，管理費元，

　　稅金（3.41%） 元。

　　＂管理費＂為上述費用的總和（稅金除外）的 %。

　　＂總價款＂是甲、乙雙方對設計方案、工程報價確認后的金額，在一般情況下，竣工結算的上下增減幅度在沒有項目變更的情況下不超過預算價的5%。

　　合同簽訂生效后，如變更施工內容、材料，這部份的工程款應當按實計算。

　　7．工期：

　　自 XX年 XX月 XX日開工，至 XX年 XX月 XX日竣工，工期天。

　　第二條材料供應

　　1．甲方提供的材料、設備：見附件二《甲方提供材料、設備表》。

　　甲方負責采購供應的材料、設備，應是符合設計要求的合格產品。甲方提供的材料、設備按時送達現場后，甲、乙雙方應辦理驗收交接手續，由乙方負責保管，保管費由雙方約定。由于保管不當造成損失的，由乙方負責賠償。

　　2．甲方采購供應的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　3．乙方提供的材料、設備：見附件三《工程主材料報價單》。

　　乙方

　　提供的材料、設備，應提前 天通知甲方驗收。未經甲方驗收及不符合工程主材料報價單要求的，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。甲方不按時驗收，應視作驗收，但不免除乙方不按工程主材料報價單選購及使用材料所引起的責任。

　　4．施工中如乙方發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出。甲方仍表示使用的，由此造成工程質量問題，責任由甲方承擔。

　　5．甲方或者乙方提供的材料應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準》。

　　第三條工程質量及驗收

　　1．本工程執行國家現行的《住宅裝飾裝修工程施工規范》和本市現行的《住宅裝飾裝修驗收標準》。

　　2．本工程由方設計，提供施工圖紙一式份。

　　3．甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　4．由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　5．在施工過程中，甲方提出變更修改設計、增減工程項目或者變更材料設備，須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》（見附件四《工程項目變更單》）后，方能進行施工，因此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與施工人員或其他管理人員商定更改施工內容、增加施工項目所引起的一切后果，由甲方自負；給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

　　6．甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗通過，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延；復驗不通過，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　7．工程竣工后，乙方應通知甲方在七日內組織驗收。驗收通過的，辦理驗收移交手續（見附件五《工程質量驗收單》），并由甲方按照約定付清全部價款。如果甲方在規定時間內不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期。如竣工驗收通過，甲方應承認原竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。裝飾工程未經驗收或驗收不通過的，甲方有權拒收，乙方承擔返工及延期交付的責任。

　　8．工程竣工驗收通過，甲方付清工程尾款后，乙方向甲方提供《工程保修單》（見附件七《工程保修單》）。保修期按示范文本《使用說明》第十條的內容協商約定為年，乙方同時提供管線竣工圖等資料。憑保修單實行保修，保修期從竣工驗收通過簽字或蓋章之日算起。

　　9．室內空氣質量檢測費用的支付由甲乙雙方在本合同第十條中約定。

　　第四條安全生產和防火

　　1．甲方提供的施工圖紙或施工說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要保證電氣線路、燃氣管道、給排水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停水停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責修復或賠償；屬于乙方責任的，乙方負責修復或賠償。

　　2．甲、乙雙方共同遵守裝飾裝修和物業管理的有關規定，施工中不得擅自改變房屋承重結構，拆、改共用管線和設施。

　　第五條工程價款及結算

　　1．雙方約定按下列第種方式支付工程款：

　　（1）工程款付款按下表支付：

　　工程款付款時間表

　　┌─────────────┬─────────────┬──────┬───────┐

　　│ 工程進度 │ 付款時間 │付款比例│ 金額 │

　　├─────────────┼─────────────┼──────┼───────┤

　　│對預算、設計方案認可│合同簽訂當日│% │元│

　　├─────────────┼─────────────┼──────┼───────┤

　　│施工過程中│水、電、管線隱蔽工程通過驗│% │元│

　　││收│││

　　├─────────────┼─────────────┼──────┼───────┤

　　│工期過半│油漆工進場前│% │元│

　　├─────────────┼─────────────┼──────┼───────┤

　　│竣工驗收│驗收合格當天│% │元│

　　├─────────────┼─────────────┼──────┼───────┤

　　│增加工程項目│簽訂工程項目變更單時│% │元│

　　└─────────────┴─────────────┴──────┴───────┘

　　（2）工程款付款雙方協商約定：

　　2．甲方付款乙方應開具收據，甲方應予以保存，竣工結算后乙方收回收據并應開具稅務統一發票交甲方。

　　3．工程結算：見附件六《工程結算單》。

　　第六條施工配合

　　1．甲方工作：

　　（1）在裝飾施工前，向施工所在地的物業管理企業申報登記。

　　（2）甲方應在開工前三日全部或者部份騰空房屋，清

　　除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應當采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

　　（3）做好施工中因臨時占用公用部位操作而影響鄰里關系等協調工作。

　　（4）工程開工前，甲方應將房屋分戶鑰匙交乙方保管。工程交付時，甲方提供新鎖，由乙方當場負責安裝后交付使用。

　　（5）施工所在地的物業管理企業如有收取押金的項目，甲方應予以先行支付。如在整個施工過程中，由于乙方原因造成甲方所支付的押金被物業沒收，乙方應對被沒收部分進行全額賠償。

　　（6）甲方應告知施工所在地的物業管理企業有關物業管理的規定，以便乙方遵守執行。

　　2．乙方工作：

　　（1）在開工前檢查水、電、燃氣、管道、樓（地）面、墻面，發現問題應及時通知甲方，由甲方負責解決和協調。

　　（2）早上7時前及晚上7時后不得進行有噪聲的施工作業。

　　（3）組織有甲方參加的施工圖紙或施工說明的現場交底。

　　（4）乙方負責清運施工中產生的垃圾，并按照物業管理企業指定的地點堆放。

　　（5）指派為乙方駐工地代表，全權負責合同履行，按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務。如更換人員，乙方應及時通知甲方。

　　3．由于甲方原因造成在施工中大量增加施工項目、變更施工內容、裝飾材料及設備的，甲方應及時和乙方協商相應順延工期。

　　第七條違約責任

　　1．因乙方原因致使工程質量不符合約定的，甲方有權要求乙方在合理期限內無償修理或者返工。經過修理或者返工后，造成逾期交付的，乙方應當承擔違約責任。

　　2．因乙方原因造成工程逾期交付的，每逾期一天，乙方應賠償給甲方 元。

　　3．乙方擅自拆改房屋承重結構或共用管線和設施，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔責任。

　　4．乙方提供的材料、設備是假冒偽劣產品的，應按材料、設備價款的雙倍賠償甲方。

　　5．甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有房屋承重結構或共用管線和設施，乙方應拒絕施工。乙方未拒絕施工而發生損失或事故（包括罰款）的，乙方應承擔連帶責任。

　　6．由于甲方原因造成延期開工或中途停工，乙方可以順延工程竣工日期，并有權要求賠償停工、窩工等損失。每停工、窩工一天，甲方應賠償給乙方元。

　　7．甲方如未按約定對隱蔽工程、竣工工程進行驗收，乙方可以順延工程竣工和交付日期，并有權要求賠償停工、窩工等損失。每逾期一天，甲方應賠償給乙方 元。

　　8．甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方應賠償給乙方 元，工期順延。

　　9．工程未辦理驗收、結算手續，甲方提前使用或擅自入住，由此造成無法驗收和損失的，由甲方負責。

　　第八條糾紛處理方式

　　1．本合同在履行中或者在保修期內發生爭議，由當事人雙方協商解決；也可以向XX市消費者權益保護委員會或XX市裝飾裝修行業協會申請調解。

　　2．當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解不成的，按下列第種方式解決：

　　（1）向上海仲裁委員會申請仲裁。

　　（2）向人民法院提起訴訟。

　　第九條合同的變更和解除

　　1．合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款 %支付違約金，辦理終止合同手續。

　　2．施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，并由責任方按合同總價款 %賠償，解除本合同。

　　第十條其它約定

　　1．

　　2．

　　3．

　　4．

　　5．

　　第十一條附則

　　1．本合同由甲乙雙方簽字、蓋章后生效。

　　2．本合同簽訂后，工程不得轉包。

　　3．本合同一式份，甲、乙雙方各執一份，合同附件為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。

　　第十二條合同附件

　　附件一：裝飾施工內容表（地面部位、墻面部位、天棚部位、門窗部位、家具、衛生間、廚房、強電弱電、水管、其它要求）；

　　附件二：甲方提供材料、設備表（材料或設備名稱品牌、規格型號、質量等級、單位、數量、送達時間、送達地點、備注）；

　　附件三：工程主材料報價單（裝飾內容及裝飾材料規格、型號、品牌、等級、數量、單位、單價、合價）；

　　附件四：工程項目變更單（變更內容、原價格、新價格、增減金額）；

　　附件五：工程質量驗收單（日期、檢驗項目名稱、檢驗結果、甲方簽名、乙方簽名）；

　　附件六：工程結算單（工程合同造價、變更增加項目、變更減少項目、工程結算總額、甲方已付金額、甲方應付乙方金額、乙方應付甲方金額）；

　　附件七：工程保修單（公司名稱、聯系電話、用戶姓名、聯系電話、合同編號、裝飾工程地址、施工單位負責人、工地負責人、開竣工日期、竣工驗收日期、工程交付日期、保修期限）。

　　合

　　同附件上均應有甲乙雙方的簽名及具體簽署日期。如企業另有合同附件的，其內容應當包括上列示范合同附件內容。

　　甲方（簽章）： 乙方（簽章）：

　　法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　住址： 地址：

　　電話： 電話：

　　郵編： 郵編：

　　簽訂日期：年 月 日

　　簽訂地點

【裝修合同】相關文章：

裝修公司裝修合同06-23

裝修的合同06-12

裝修合同06-12

裝修的合同06-01

裝修合同05-31

經典裝修合同09-05

個人裝修書面合同-裝修合同07-27

裝修合同范文裝修合同填寫范本09-19

【熱】室內裝修合同（房屋裝修合同）03-11

農村房屋裝修合同范本-裝修合同02-10