【熱門】裝修合同范文集合六篇
隨著法律知識的普及，合同在生活中的使用越來越廣泛，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編為大家收集的裝修合同6篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
裝修合同 篇1
甲方(發包人)：__________________
法定代表人：___________________
地址：_________________________
身份證號：_____________________
聯系電話：_____________________
乙方(承包人)：__________________
法定代表人：___________________
地址：_________________________
身份證號：_____________________
聯系電話：_____________________
工程設計師：___________________
身份證號：_____________________
聯系電話：_____________________
施工負責人：___________________
身份證號：_____________________
聯系電話：_____________________
合同簽訂地址：_________________
根據《中華人民共和國合同法》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》(建設部第110號令)及其它有關法律、法規，結合室內裝飾裝修工程的特點，三方在平等、自愿、友好協商的基礎上，就甲方裝飾裝修工程的有關事宜，達成以下協議：
第一條 工程概況
1.1 施工地點：________________ 。
1.2 工程裝飾裝修面積：________ 。
1.3 工程戶型(以房管局登記備案為準)：________________________ 。
1.4 施工內容及做法(見附件1：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同施工項目確認表》、附件2：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程內容和做法一覽表》及附件3：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程施工圖紙》)。
1.5 工程承包方式，經商定采取下列第____種方式：
(1)乙方(承包人)包工、包全部材料(見附件3：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同承包人提供裝飾裝修材料、設備明細表》);
(2)乙方(承包人)包工、包部分材料，甲方(發包人)提供其余部分材料(見附件3及附件5：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同發包人提供材料、設備明細表》);
(3)乙方(承包人)包工、甲方(發包人)提供全部材料(見附件5)。
1.6 工程期限：
開工日期_____年____月____日;
竣工日期 ________年 ____月 ____日。
1.7 工程款：本合同工程造價為人民幣________元，金額大寫：____________ (見附件6：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程報價單》)。
若變更施工內容或材料等，變更部份對應的工程款按實際發生另計。
第二條 工程質量標準
2.1 本工程質量執行國家標準gb 50096-1999《住宅設計規范》、gb 50327-XX《住宅裝飾裝修工程施工規范》、gb 50210-XX《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》等相關國家和行業標準。
2.2 裝修室內環境污染控制應嚴格執行gb 50325-XX《民用建筑工程室內環境污染控制規范》等相關國家、行業和地方標準。
2.3 其它約定標準(在“是”或“否”對應的“□”中打“√”或填寫其它標準)：
(1) gb/t 18883-XX《室內空氣質量標準》□是 □否 執行;
(2) _________________________________________________。
第三條 甲方責任
3.1 本合同簽定后________日內，甲方需將全部工程款項存繳于丙方指定的特約帳戶，并由甲方和丙方共同監管和發放。每次提款需由甲丙雙方出具書面認可，甲方或丙方無權單方面提取款項。
若甲方委托乙方購買材料，則乙方購買材料對應的款項屬本工程款的一部分，應一同繳存于以上特約帳戶。若變更施工，增加工程對應的材料和施工等費用款項應一同繳存于以上特約帳戶;但若精簡工程，除非另有約定，減少施工所對應的費用款項不得提前從該特約帳戶提出，須等工程完工后再返還甲方。
本工程款項特約帳戶為：
開戶名：________________
開戶行：________________
帳 號：____________________________
3.2 開工前 天，為乙方入場施工創造條件，并進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采用保護措施。若甲方自帶設計方案，在現場交底前還應向乙方提供經確認的施工圖紙或施工說明文件_______份。
3.3 向乙方提供施工所需水、電等設備，并說明使用注意事項，水電費用由 方承擔。負責辦理施工所涉及的各種申請、批文等手續及應當由甲方支付的相關費用。
3.4遵守物業管理的各項規章制度，并負責協調乙方施工人員與鄰里之間的關系。
3.5 甲方不得有下列行為：
(1)隨意改動房屋主體和承重結構。
(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。
(3)在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
(3)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣管道設施。
(5)強令承包人違章作業施工的其它行為。
3.6 凡涉及3.5款所列內容的，甲方應當向房屋管理部門提出申請，由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明，再由房管部門批準。
3.7 施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應當負責配合乙方做好保衛及消防工作。
3.8 指派 為甲方駐工地代表(如有需要)，負責合同履行和對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記、簽證手續和其他事宜。甲方駐工地代表所簽署的文件應視為甲方對有關事宜的確認。
第四條 乙方責任
4.1 根據施工圖紙或施工說明，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
4.2 指派 為乙方駐工地代表，負責合同履行，按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。乙方駐工地代表所簽署的文件應視為乙方對有關事宜的確認。
4.3 嚴格執行施工規范、質量標準、安全操作規范、防火安全規范和環境保護規定。
4.4積極配合甲方委托人和丙方開展正常工作。配合甲方委托的工程監理開展工作，做好各項質量檢查記錄和階段性工程驗收。配合竣工驗收，編制工程結算。安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。
4.5 嚴格執行建設行政主管部門施工現場管理規定：
(1)無房屋管理部門審批手續和加固圖紙，不得拆改工程內的建筑主體和承重結構，不得加大樓地面荷載，不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管理設施。
(2)遵守物業管理規定的施工時間，不得擾民及污染環境;
(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由承包人承擔修理和損失賠償的責任;
(3)負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護;
(5)保證室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔;
(6)負責將裝修垃圾裝袋，及時清運到物業指定位置，并支付物業管理所收的相關費用。
4.6 自備施工工具，并充分利用輔材和主材，減少材料浪費。一般材料的損耗率應不高于_______%，特殊材料損耗率的約定：
乙方施工所造成的材料損耗超出以上約定的部分，其費用由乙方承擔。
4.7 向甲方提供項目完善、清楚規范的報價文本，根據工程實際情況由專業的報價師或報價系統提供標準報價。甲乙雙方達成一致后，在施工項目不變更的情況下，工程的結算價格與預算價格誤差不超過________%，超出部分由乙方承擔。
4.8 甲方為少數民族的，乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。
第五條 工程變更
5.1 合同簽定后，在施工前或施工過程中如果甲方還需增加工程項目，在增加制作之前，乙方作預算造價;如需變更，甲乙兩方須協商一致，參照同類工程價格調整相應費用，并告知丙方。
5.2 增加項目所需的費用，必須在增加項目施工前一次性交納至丙方指定的本工程款項特約帳戶，由甲丙雙方監督發放(參見3.1款及附件7：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程變更單》)。
5.3 合同簽定后，在施工前或施工過程中如果甲方需減少工程項目，三方協商一致后，調整相應費用，并約定：甲方單方面要求減少施工項目所對應的費用(以工程預算為基礎)，應劃撥 %給乙方作為補償;乙方提議或要求減少施工項目，經甲方及丙方同意后，其對應的費用按原預算的100%在工程完工后返還給甲方。
第六條 關于工期的約定
在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，甲乙兩方須協商一致，共同簽署書面變更單，并告知丙方。同時調整相關工程費用及工期。工程變更單是竣工結算和順延工期的依據。
6.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意并告知丙方。
6.2 因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延，責任由甲方承擔。
6.3 因乙方原因不能按期開工或中途無故停工，影響工期，責任由乙方承擔。
6.3 因丙方未按約定完成工作，影響工期，工期順延，責任由丙方承擔。
6.5 因設計變更或非甲、乙、丙方原因造成的停水、停電、停氣及不可抗力的因素，影響工期，工期相應順延，甲乙丙三方均不承擔該責任。
第七條 關于工程質量、驗收和保修約定
7.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收：
(1)材料驗收;
(2)隱蔽工程驗收(包括水、電等隱蔽工程的驗收);
(3)竣工驗收(包括室內環境質量驗收);
(3)其他約定的項目驗收。
7.2 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，并告知丙方。甲方自接到通知起 日內組織工程驗收， 日內組織室內環境質量檢測驗收(根據國家標準，室內環境質量檢測驗收須于竣工七天以后進行)，并辦理驗收、移交手續。如甲方(或甲方委托人)在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方和丙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用(看管等費用另行約定)。
當甲方接受丙方組織工程監理及環境檢測單位時，丙方有義務督促相關工程監理及環境檢測單位進行工程驗收，并協助驗收;因工程監理及環境檢測單位原因造成驗收延遲時，由工程監理及環境檢測單位擔負延遲責任。
甲方提前入住，視為驗收合格，甲方應自行承擔工程有關的質量問題，但乙方仍應承擔合同的保修責任(詳見附件8：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程質量驗收單》)。
7.3 甲方委托的工程監理代表與乙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。如復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此影響工期，責任由甲方承擔;若復驗不合格，其復驗及返工費由乙方承擔，責任由乙方承擔，但工期也予以順延。
7.4由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，其返工費用及材料費用由甲方承擔，工期順延。
7.5 由于乙方原因造成質量事故，其返工費用及材料費用由乙方承擔，工期不順延。
7.6 本工程自驗收合格后三方簽之日起，在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為____年，有防水要求的廚房、衛生間防滲漏工程保修期限為 年，電路工程的保修期限為____年。同時由甲乙兩方簽訂《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程保修協議》(詳見附件9：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程保修協議》)。
第八條 關于工程款結算與支付的約定
8.1 款項往來均應出具收據，施工結束乙方應開具統一發票交于甲方。
8.2 本合同生效后，丙方根據甲方書面認可分____次，按下表約定支付工程款，尾款在保修期滿后，并無發生任何工程質量問題時一次結清。
批次撥款時間付款比例備注
第一次開工前____天____%如提前完工，甲方丙方應相應提前劃撥相應工程款項。保修期滿，付清尾款。
第二次工期過____%，工程進度過________%.
8.3 在乙方按合同約定向甲丙兩方提出工程確認(階段驗收)及撥款要求后，甲方和丙方應在三個工作日內組織前期工程確認或階段驗收，并在確認或階段驗收達標后三個工作日內出具同意撥款的書面證明材料;甲方或丙方對前期工程提出異議時，應在異議解決后三個工作日內出具同意撥款的書面證明材料。
8.4除尾款外的工程款結清后，辦理移交手續(詳見附件10：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程結算單》)。
8.5 本合同工程款在存放于特約帳戶時所產生的利息歸 方所有;每批次工程款劃撥手續費用由____方支付。
第九條 關于材料供應的約定
9.1 本工程使用的建筑裝飾材料，應為符合工程設計要求和《室內裝飾裝修材料有害物質限量標準》系列國家標準的合格產品，并具有法律效力的合格證書或檢驗報告。
9.2 甲方負責采購供應的材料、設備應按時供應到現場，并與乙方辦理好交接手續。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續移交給乙方，由甲方承擔運輸費用。乙方發現由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料，經組織檢測驗收后交乙方保管。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。
9.3 甲方采購供應的裝飾材料、設備均應用于本合同規定室內裝修，非經甲方同意，乙方不得挪作它用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
9.4 乙方負責采購的材料、設備，經組織驗收后，由甲方確認備案，不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的一切損失由乙方負責。
第十條 有關安全施工和防火的約定
10.1 甲方提供的施工圖紙或施工要求說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
10.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規、規范。
10.3 由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第十一條 違約責任及獎勵約定
11.1 一方當事人未按約定履行合同義務給他方造成損失的，應當承擔賠償責任;因違反有關法律法規受到處罰的，最終責任由責任方承擔。
11.2 一方當事人無法繼續履行合同的，應及時通知其他兩方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
11.3 甲方無正當理由未按合同約定期限同意劃撥每批次工程款，每延誤一日，應向乙方支付遲延部分工程款千分之____的違約金。
11.34由于乙方責任延誤工期的，每延誤一日，應向甲方支付本合同工程造價金額千分之____的違約金。
11.5 丙方無正當理由未按合同約定期限同意劃撥每批次工程款，每延誤一日，應向乙方支付遲延部分工程款千分之____的違約金;丙方無正當理由未按約定同意甲方提取工程結余款，每延誤一日，應向甲方支付結余款千分之____的違約金。
11.6 開工后，甲方提出提前完工的要求，乙方遵照甲方需求，在保證施工質量的前提下，每提前一天，甲方應獎勵乙方人民幣____元。
第十二條 爭議或糾紛處理
12.1 甲乙兩方因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，經甲乙雙方同意，可由丙方進行調解，或提請其他個人或組織調解。
12.2 本合同在執行中發生的任何爭議，調解不成時，選擇以下第____種解決方式：
(1)提請__________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院提起訴訟。
第十三條 其它約定
13.1 乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償甲方損失。
13.2 施工期間，若甲方或丙方發現乙方違規施工或有其他違反合同的行為時，有權要求乙方暫時停工，與乙方交涉，要求返工或作相應補救措施，情節嚴重時，甲方有權終止合同。施工期間，甲方無正當理由阻止工程施工，或拒絕按約定支付工程款項，經乙方交涉無果時，乙方有權中止合同。
13.3 施工期間，甲方將門鑰匙壹把交給乙方保管;工程竣工驗收后，乙方應將門鑰匙交還給甲方。
13.4 工程竣工經丙方驗收合格交付甲方使用后，甲方在保修期后使用過程中再發生任何質量的問題，乙方不再承擔質量責任;但乙方可優先為甲方提供有償維修服務。
13.5 其它補充約定：
(1)________________________________________________ 。
(2)________________________________________________ 。
第十四條 附則
14.1 本合同經甲、乙、丙三方簽(蓋章)后生效。除保修條款之外的其它條款，在工程驗收、交接完畢，甲方支付相應款項后自動終止;保修期滿，甲方支付保修對應尾款后有關保修條款終止。合同文本一式三份，甲、乙、丙三方各執一份。
14.2 本合同簽定后工程不得轉包。
14.3 本合同附件為本合同的有效組成部分，經三方簽(蓋章)后生效，具同等法律效力。
甲方(簽章)：____________________ 法定代表人：____________________
乙方(簽章)：____________________ 法定代表人：____________________
________年____月____日
裝修合同 篇2
發包方（以下簡稱甲方）：（業主） 聯絡方式：
身份證： 地址：
承包方（以下簡稱乙方）： （施工工程隊負責人）
身份證： 聯絡方式：
家庭住址: 家庭固定電話：
第一條 工程概況
1、甲方裝飾住房系合法居住。
2、裝飾施工地點：
3、施工范圍： 臥室 客廳 餐廳 廚房 衛生間 陽臺，套內面積 平方米。
4、裝飾施工內容：甲方住房的水、電、弱電改造工程，墻體改造，窗套門套的制作，地磚、瓷磚鋪貼，地面龍骨、毛地板鋪設、吊頂安裝，頂面、墻面涂料，廚具、潔具、燈具、房門等設施的安裝，儲藏室、搬運工程等其他雙方約定以及住宅室內裝修工程中應包含的所有工程（打孔工程費用，由甲方自行承擔）。
5、承包方式為乙方包工包部分材料。
6、總價款：￥ 元，大寫（人民幣）：
其中：
材 料 費：人民幣 元整。 人工費：人民幣 元整。
管 理 費： 無。 設計費：無。
垃圾 清運 費：無。 稅金：無。
材料搬運費：無。
其 他 費 用：無。
以上總價款根據乙方實地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后確定，該總價款為最終價款，包含乙方承擔的裝修工程中所有的人工和附件三《甲方自購材料清單》外其他所有輔料費用。
如因甲方變更施工內容、變更材料而產生的額外材料費用按實另計。
7、工期：自 _年_ _月_ _日開工，至_ _年 _月_ _日竣工，工期_ _天 。
第二條 關于雙方職責的約定
1、甲方責任：
（1）甲方應在開工前一天，并向乙方進行現場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。
（2）做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。
（3）如確實需要拆改原建筑結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，并承擔承擔有關費用。
（4）根據乙方提供的需求按時提供自購材料。
2、乙方責任：
（1）參加甲方組織的施工設計方案現場交底，并負責向具體施工人員傳達甲方設計方案和施工效果。
（2）乙方在裝修期間全面全程承擔施工工程隊負責人的管理和施工職責，對本次裝修工程的質量、工期和施工現場安全負責。乙方全面承擔聯絡甲方，保證所提供的材料質量、向甲方提出材料需求，現場管理裝修施工質量和施工人員等職責。
（3）乙方負責人負責組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程，負責施工人員的人身安全。單項工程施工過程中，未經甲方許可，乙方不得擅自更換施工人員；經甲方許可的施工人員更換，必須在確保施工質量的前提下；如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義，乙方應無條件更換。
第三條 關于材料供應的約定
1、甲方提供的材料：
甲方負責采購供應的材料、設備，應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，甲、乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失和工期延誤，責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現場后，經甲乙雙方共同驗收，由乙方負責保管并組織施工，由于保管不當或施工工藝不當造成的材料損失，由乙方負責賠償。
裝修合同 篇3
來源：大象填海：日期：20xx-12-05
答辯狀
答辯人：孫**，女，1953年2月7日出生，住所地為沈陽市沈河區青年大街**室。
答辯人就沈陽市**物業有限責任公司訴答辯人物業管理糾紛一案答辯如下：
一、原告不能按照物業合同約定提供物業服務，違約在先。 原告主要存在以下違反物業服務合同的行為：
1、不履行制止并報告不法行為義務。
20xx年6月8日頒布的《物業管理條例》第四十六條規定：“對物業管理區域內違反有關治安、環保、物業裝飾裝修和使用等方面法律、法規規定的行為，物業管理企業應當制止，并及時向有關行政管理部門報告。”沈陽電業房屋開發有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業管理委托合同》第十八條第二、三款約定：“對業主和物業使用人違反法規、規章的行為，進行教育制止，提請有關部門處理。業主和物業使用人違法本合同的行為，根據情節輕重，采取批評、規勸、警告、制止、處罰等措施。因此，原告負有制止并報告不法行為的義務。 根據規劃審批，答辯人所居住的166#大樓一至四層是商業用房，五樓至頂層為住宅用房。答辯人居住在29層，但樓上卻被租賃給了一家模特公司用于商業經營、模特訓練等。模特公司的裝修改變了房屋
的建筑主體構造，使整個建筑存在安全隱患。而且更加嚴重的是，模特公司的經營行為、走“貓步”的噪音對退休在家的原告造成了巨大的影響，嚴重影響了原告的正常生活。根據法律規定以及合同的約定，原告應當制止模特公司的違法行為。但是，在答辯人多次要求原告采取妥善措施解決以上問題的情形下，原告敷衍塞責，拒絕履行自己應當負擔的義務。自03年至今，模特公司已經在答辯人的樓上經營了4年。
2、不履行安全保衛義務。
沈陽**房屋開發有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業管理委托合同》第十九條第六款約定：“乙方須按下列約定，實現目標管理。實行保安制度，每天巡查15次，固定設崗兩個，保安設備、監控設備24小時運行。”但是，原告從沒有按照合同約定運轉監控設備，給居民居住安全造成了隱患。
3、不履行維護公用設施的義務。
沈陽**房屋開發有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業管理委托合同》第六條、第七條明確約定了原告負有維護公共設施的義務。但是，原告并沒有按照合同約定履行維護義務。防盜門出現故障后，原告不維修。過去居民都是刷卡進門，讀卡器、防盜門出現故障后，原告不修復，致使防盜門形同虛設。答辯人所在29層的電梯間門鎖被原告員工撬掉后，原告沒有維修過，至今仍然在那里空敞著，給整個大樓的安全造成了威脅。
4、不維護消防設施，甚至破壞消防設施。
依據消防法律法規的規定和《物業管理委托合同》，原告應當保障消防設施設備運轉正常。原告非但不履行該項法定義務，甚至破壞消防設施，使整個大樓的消防安全得不到保障。
5、原告無故撤離大廈，不履行物業服務義務。
根據20xx年7月的電業園大廈業主委員會與原告簽訂的《物業管理委托合同》的約定，原告提供物業服務的期限應當截至到20xx年7月。但是，原告在20xx年7、8月份，未經通知并取得同意，擅自撤離電業園大廈，給大廈居民生活造成了極大不便。
6、原告并未按照合同約定每年向全體業主和物業使用人公布一次管理費用收支賬目。原告并未按照合同約定制定大廈業主文明公約。
二、答辯人主張先履行抗辯權，在原告糾正錯誤履約行為前，有權拒絕支付物業服務費用。
因原告不能適當履行物業服務義務，給答辯人生活帶來諸多不便。根據合同法有關于先履行抗辯權的規定，在原告正確履行物業服務義務之前，答辯人有權拒絕支付物業服務費用。
因此，請求法院駁回原告訴訟請求。
此致
沈河區人民法院
答辯人：
二〇〇七年十一月五日
裝修合同 篇4
甲方：_____________
乙方：_____________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規的規定，雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上就裝飾材料供貨事宜達成協議如下：
第一條 所購裝飾材料基本情況：見附件
第二條 總價合同： 合同總價：_________元（大寫人民幣）；
第三條 質量標準： 乙方保證所供產品符合國家標準及行業標準以及甲方對產品的質量要求，乙方應隨貨提供產品合格證等證明文件。
第四條 供貨： 供貨時間及地點：按照甲方的通知分批次供應。乙方在接到甲方書面通知之日起____日內將貨物送達甲方指定的地點。
第五條 安裝： 安裝方式為（乙方安裝甲方自裝）；選擇乙方安裝的，安裝標準為《_______市裝飾工程質量驗收標準》，《_______市高級建筑裝飾工程質量驗收標準》，安裝費用由乙方承擔，甲方應為乙方提供必要的安裝條件。
第六條 付款方式： 乙方在貨物交付給甲方并驗收合格后，憑發票_______次付清。
第七條違約責任：
1、甲方按規定時間及方式向乙方付款。如未按規定時間付款，每延期_______天，則向乙方支付應付款項的_______%違約金。
2、工程竣工后，甲方應及時對乙方進行驗收，并在_____個工作日內完成驗收工作。每延期一天，則向乙方支付應付款項的_______%違約金。
3、所供材料的品種、規格不符合本合同規定時，乙方應負責退、換，由于上述原因延誤交貨時間，每延期一天，乙方應按延期交貨部分貨款總值的_______%向甲方支付違約金。
4、如果乙方不能按合同規定的產品數量交貨，則乙方付給甲方不能交貨部分貨款總值的_______%的違約金。
5、乙方不能按合同規定時間交貨時，每延期一天，乙方應按延期交貨部分貨款總值的_______%向甲方支付違約金。
第八條 爭議解決方式： 本合同項下發生的爭議，雙方應協商或向市場主辦單位、消費者協會申請調解解決，也可向行政機關提出申訴；協商、調解、申訴解決不成的，應向人民法院提起訴訟，或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協議申請仲裁。
第九條 本合同______式______份，甲乙雙方各持______份，自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同在執行期間，如有未盡事宜，可由甲乙雙方協商，簽訂補充協議，具有同等效力。
甲方：（簽字）_________________
乙方：（簽字）_________________
聯系電話：_________________
聯系電話：_________________
________年____月____日
________年____月____日
裝修合同 篇5
合同編號：
甲方： 乙方：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規的規定，雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上就裝飾材料供貨事宜達成協議如下：
第一條所購裝飾材料基本情況：
第二條質量標準：乙方保證所供產品符合國家標準及行業標準以及甲方對產品的質量要求，乙方應隨貨提供產品合格證等證明文件。
第三條供貨： 供貨方式為： 供貨時間：; 供貨地點：。
第四條安裝：安裝方式為(乙方安裝甲方自裝);選擇乙方安裝的，安裝標準為《____市裝飾工程質量驗收標準》，《____市高級建筑裝飾工程質量驗收標準》，安裝費用由乙方承擔，甲方應為乙方提供必要的安裝條件。
第五條付款方式及時間：雙方約定以協商的方式支付價款。簽訂本合同時，甲方支付(定金預付款)元(定金不得超過總價款的20%)，貨到驗收后一次性支付余款。
第六條違約責任：
(一)乙方違約責任：
1、石膏板、輕鋼龍骨、大芯板、隔音棉、膩子粉、乳膠漆等經專業檢測機構檢測不符合國家強制性標準或合同約定質量標準的，乙方應無條件換、退貨，或賠償甲方由此受到的損失;對于其他質量問題，包修期限為年，乙方負責修理;
2、乙方遲延交貨的，每日應向甲方支付遲延部分價款%的違約金;遲延交貨超過日的，除支付違約金外，甲方還有權解除合同，乙方已收取的定金、預付款或價款應全額返還，但甲方在不收取違約金的情況下有權要求乙方雙倍返還定金。
(二)甲方違約責任：
1、甲方遲延提貨的，每日應向乙方支付遲延部分價款%的違約金;
2、甲方無正當理由單方解除合同的，應賠償由此給乙方造成的損失，已支付的定金無權要求返還。
第七條爭議解決方式：本合同項下發生的爭議，雙方應協商或向市場主辦單位、消費者協會申請調解解決，也可向行政機關提出申訴;協商、調解、申訴解決不成的，應向人民法院提起訴訟，或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協議申請仲裁。
第八條其他約定事項：。
第九條 擔的責任，仍以本合同為準。
甲方(章)： 委托代理人： 聯系電話： 簽訂時間：
乙方(章)： 委托代理人： 聯系電話： 簽訂地點
裝修合同 篇6
一、合同各方
授權方：_____________________________________（以下簡稱“甲方”）
法定授權人：__________________
法定地址：____________________________________ 郵編：______
被授權方：___________________________________（以下簡稱“乙方”）
法定代表人：___________________
法定地址：____________________________________ 郵編：______
甲方授權乙方經營區域：_____________
甲乙雙方經協商，就乙方為其在特定區域內經營甲方的“______”品牌一事，達成如下協議：
二、合同期限
本合同加盟期限為________年__月__日至________年__月__日止。
三、加盟經營
1、甲方特此授權乙方為區域內成為“______”的特許經銷商。經此授權后，甲方在該區域內將不再授予任何其它企業、個人以同類經銷權。
2、在授權期內，甲方在向乙方提供“______”品牌服務時，甲方應保證所提供的`服務質量符合國家有關標準、品級與實物相符，并保證貨源供應。
3、乙方保證在簽訂本合同7日內需向甲方支付加盟費（人民幣）______萬元。
4、甲方保證向中國大陸內各加盟方交付的服務保持統一的零售標價。
5、甲方將“______”品牌服務按零售標價的8折售予乙方。
6、甲乙雙方在費用交付方面，只支持銀行轉賬、匯款或當面現金的方式。
7、合同到期后，若乙方決定不再銷售“______”品牌服務，在乙方保證服務完好、包裝齊備、標簽無損壞、未超過保質期的前提下，可將現存的“______”服務退還給甲方。甲方按供貨價的6折回收退還的服務。
三、營業場地、店面裝飾與配置
1、加盟店店鋪設在乙方處，或由乙方自行選定其它場所并報甲方批準。
2、加盟店店鋪裝修，乙方自行解決，甲方不做任何干預。
3、加盟店內的營業所需（包括：設備、裝置、用具、招牌等）甲方不做任何干預。 上述所涉及的費用由加盟商承當。
四、促銷與廣告
1、甲方在授權期內，將協助乙方進行“______”品牌的形象設計，并向乙方適時提供相應的服務宣傳資料、標識、招貼物品等。甲方可根據乙方的經營狀況和要求，幫助乙方進行特定時間和區域的服務促銷和推廣活動。（具體事宜可另議）
2、甲方進行 “______”品牌的整體宣傳活動乙方必須配合，相關的“______”品牌的服務進行促銷、推廣計劃和廣告設計由甲方提供，乙方遵照執行。甲方對于促銷活動所涉服務在供貨價基礎上按照促銷折讓的比例給與優惠。
3、乙方單獨進行“______”品牌有關的宣傳、廣告活動時，應事先告知甲方，取得甲方同意后方可進行。相關廣告形象設計須經過甲方審核或由甲方提供。
4、乙方須承擔自行組織促銷活動產生促銷讓利和費用。
五、培訓與指導
1、為使加盟店能良好經營，在開業前及本合同執行期間，甲方應向加盟店傳授必要的知識。
2、加盟店在開業前應派遣店主或兩名可以代行承擔的職工，參加甲方規定的教育研修，獲得相關行業技術。
3、開業后，如甲方有研修指示，乙方也必須按指示要求派員再次參加前項規定的進修教育，獲得必需的知識和技術。4、加盟店承擔前來培訓的旅差費用。
六、商標、服務標志及相關權利
1、本合同所涉及的所有商標、服務標志及其相關權利的所有權均歸屬于甲方。
2、甲方承諾在本合同執行期間，乙方加盟店可以使用甲方商標、服務標志及表示這些標志、記號、樣式、標簽和招牌。
3、乙方不得在加盟店以外使用甲方的所有商標和服務標志。
4、乙方應在經營中向顧客提供良好的服務，維護甲方品牌的聲譽、信譽和良好形象。
5、雙方在此明確，乙方取得的是在授權期內、在指定區域內甲方商標、服務標志的使用權和服務的經銷權，這并不意味著甲方商標、品牌及商譽等相關知識產權的任何轉讓、許可。合同到期或提前終止后，乙方不得以任何借口繼續使用“______”品牌，或以“______”品牌經銷商的名義從事任何商業活動。
七、競爭限制
1、在合同期內，乙方如有意獲得其所在省市區域的“______”特許經營代理權，可在同等條件下優先取得甲方的特許代理權。
2、為表示對甲方合作的誠意，在合同期內，如甲方推出“______”之外的其它新系列商品和服務，乙方有優先代理權。
3、乙方在授權期內，不得再接受任何其它企業、個人的授權或委托，在加盟店內代理、經銷其它品牌的服務。
4、乙方未經甲方許可，不得將甲方授予的經銷權以各種形式轉讓給任何第三方。
八、服務質量控制
1、為維護加盟店售出商品品種和服務的一致性，提高公司形象，乙方加盟店的運營方法必須遵守總部提供的經營手冊規定的要求和標準。
2、凡甲方有新服務推出，乙方必須按照最低配貨量或以上的數量購入，并將新服務及時上架銷售。
3、乙方須按照甲方要求，對顧客購買金額達到規定標準時，給與“玫瑰卡”會員資格和相應
的折扣優惠，做好會員資料信息的登記匯總工作并半年一次定期向甲方提供會員資料信息。凡有新服務上市或服務促銷活動乙方應通知所有會員，讓會員享受到來自“______”持續不斷的優質服務。甲方將不定期回訪會員客戶以檢查乙方的服務質量。
4、甲方定期和不定期地以書面或其它方式對加盟店進行進貨管理、銷售管理、商品管理、商品知識、衛生管理、職工管理、會計處理、店鋪經營管理、店鋪陳設等各方面的指導，提供有關信息，幫助加盟店實施標準化管理。
5、隨著甲方加盟店數量在全國范圍內的不斷增加，甲方將對全體加盟店進行信息化管理。如該項管理實施時本合同仍在有效期內，乙方須遵照甲方的管理規定執行，不得以如任何理由拒絕執行。
九、保密
1、除法律規定必須公開的以外，甲方不得向第三者展示乙方遞交的營業報告書及其它有關資料和有損于乙方利益的情報。乙方不得向第三者泄漏甲方按本合同規定提供給乙方的經營技術秘密及有損甲方利益的情報。乙方有責任保證其職工不向第三者泄漏前項秘密。
2、以上規定雙方的保密義務在本合同期滿后仍然有效。
3、甲方按本合同規定提供給乙方的加盟店經營手冊以及其它文件歸甲方所有，乙方應妥善保管，合同終止時，乙方應即刻歸還甲方。
十、加盟店的讓渡與承繼
1、乙方未事先征得甲方同意，不得將本合同規定的任何權利、加盟店營業的全部或一部分轉讓給第三者，不得將此用作擔保和其它處置。
2、如乙方加盟店因明顯的困難而有可能發生營業中斷時，為保持加盟連鎖店的運營，乙方可以請求總部臨時接替營業。待總部確認加盟店可以重新經營后，應及時把營業權歸還加盟店。
3、上述總部接替經營期間發生的收益和損失均屬加盟店，總部代行經營所產生的費用由加盟店負擔。4、如乙方希望出讓加盟店或出租店鋪時，應首先通知甲方，甲方有優先承讓和承租的權利。
5、遇上述情況，雙方可以通過協商，確定加盟店讓渡價格和租賃金。協商意向不能成立時，雙方均可申請具有法律效力的認證或評估，所需費用由乙方承擔。
十一、合同的終止
1、合同期滿前3個月，經雙方協商，可以更新合同。
2、前款的合同更新，應在本合同期滿之前一個月完成。以雙方簽訂新的特許連鎖合同書為合作文本。
3、如本合同期滿后雙方無意繼續合作，乙方應在本合同終止時承擔下列義務：
a、支付所有應付給總部的費用；
b、歸還所有操作手冊、機密文件和專利資料；
c、向甲方移交“______卡”會員登記名冊；
d、歸還、轉賣或銷毀所有帶有“______”商業標志的招牌和材料；
e、取消以“______”名義登記的商業注冊和名稱登記
f、在原加盟店經營場所內外的房屋、設備、陳設等處，消除任何與“______”有聯系的跡象； g、因加盟店的經營而損害了第三者利益時，由乙方承擔賠償損失的責任。
4、甲方因加盟店的行為而被索賠責任時，可要求乙方負擔被追索的賠償金。
十二、違約責任
1、任何一方不履行或不完全履行本合同條款中規定的義務，即構成違約，違約的一方應承擔違約責任。
2、雙方約定，違約的金額為在此前乙方經銷甲方提供的服務零售價總額的10%。如違約給對方造成損失，并損失超過違約金總額，違約方還應負責對超額部分賠償責任。違約一方經對
甲方簽名：
乙方簽名：
年月日
【裝修合同】相關文章：
裝修公司裝修合同06-23
裝修的合同07-06
裝修合同07-05
裝修的合同06-01
裝修合同05-31
經典裝修合同09-05
個人裝修書面合同-裝修合同07-27
【熱】室內裝修合同（房屋裝修合同）03-11
農村房屋裝修合同范本-裝修合同02-10
工裝裝修合同范本-裝修合同02-10