【實用】裝修合同范文匯總九篇

　　隨著法律知識的普及，合同的地位越來越不容忽視，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。那么合同書的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家收集的裝修合同9篇，希望能夠幫助到大家。

裝修合同 篇1

　　甲方(屋主)：

　　乙方(施工方)：

　　甲方雇傭乙方裝修甲方位于市區路號小區內號房屋，甲乙雙方應共同遵守以下條款：

　　一、裝修項目及價格

　　(一)水電安裝

　　水路：包括兩個衛生間、廚房、陽臺的水路、燃氣管路的敷設安裝。

　　電路：由甲方指定增設的室內開關、插座以及燈具的安裝。

　　價格：水電安裝費用總價為元整(含人工費、沙子水泥材料費以及建筑垃圾倒放費等)。

　　(二)地面、墻面貼磚

　　1、地面客廳、餐廳、兩個衛生間、廚房、陽臺以及過道等，單價為元/平方米(含人工、水泥砂漿、輔料，不含主材磚)。

　　2、墻面：兩個衛生間、廚房、三個房間飄窗以及廚衛門窗包封等，單價為元/平方米(含人工、水泥砂漿、輔料，不含主材磚)。

　　3、碰角：所貼墻面直角對接處，單價為元/米(含人工、水泥砂漿、輔料，不含主材磚)。

　　4、踢腳線：餐廳、客廳以及過道處等，單價為元/米(含人工、水泥砂漿、輔料，不含主材磚)。

　　5、其他：貼磚所遇到水電管路等的接頭、底盒需要鉆洞、開槽時，不發生費用;三根管道的包封、批灰以及廚房門洞、大門旁鞋架洞的批灰共元;門窗包封時按實際碰角長度計算(即單價為元/米，含人工、水泥砂漿、輔料，不含主材磚)。

　　(三)砌灶臺

　　灶臺總長度約米(以實際尺寸為準)，灶臺面寬0.55-0.6米，混磚結構。單價為元/米(含人工、水泥砂漿、鋼筋、輔料、貼磚、臺面貼石材，不含主材磚及柜門)。

　　(四)陽臺封窗

　　陽臺封窗采用鋁合金窗，厚度mm的南南鋁材，厚度0.5mm的玻璃，南面白色透明六扇、西面花色三扇、北面花色兩扇。單價為元/平方米(含安裝費、材料費)。

　　(五)地面找平

　　三個房間用水泥砂漿找平，與客廳貼磚后高度相對找平。單價為元/平方米(含人工、水泥砂漿、輔料)。

　　二、具體要求

　　(一)乙方自己準備專業工具和人員。乙方人員在裝修過程中，要遵守小區物業管理，不得占用甲方房屋生活、起居，并注意人身安全。如果因乙方自己的過失和錯誤，造成人身和財產的損失，由乙方自己承擔。

　　(二)裝修前，乙方事先確認既有裝修設施的狀況;材料使用前，確認材料無質量問題，否則驗收時所發現的新生缺陷和質量問題，由乙方承擔全部責任并負責賠償。

　　(三)乙方在裝修過程中必須按標準的工藝和程序進行，不得偷工減料，不得污損、毀壞甲方屋內(包括地面、墻面)和周圍環境的任何設施，如果造成不可復原的損壞，乙方要承擔賠償和修復的全部費用。

　　(四)乙方在保證裝修質量的前提下，應保護和節約材料和用具。如造成人為的損壞、浪費和丟失，乙方須賠償。特別是貼磚時應注意避免耗材過大，須認真仔細選磚，有瑕疵(砂眼、破損、色差、變形等)的不浸泡不采用。

　　(五)乙方在裝修中應設法及時補救裝修缺陷，如不能補救，甲方可以要求返工或賠償，直至達到裝修要求為止。

　　(六)施工中所需的水泥、砂子、磚、鋼筋等原材料由乙方承擔(其余由甲方自行選購)，所使用的原材料須符合國家相關房屋建筑行業標準，無污染。

　　(七)乙方所提供的水泥為海螺牌，標號為32.5#;砂子為河砂。

　　(八)水電安裝滿足甲方安全、放心、正常使用要求，開關插座無松脫以及線路無漏電、漏水等現象。

　　(九)貼磚要求平整、平直、無空鼓、松動、脫落、起翹等現象，接縫(含碰角)大小一致、平直、工整，踢腳線平直并與墻面水平一體。

　　(十)灶臺必須牢固、安全，無漏水現象;鋁合金窗安裝牢固、安全，無漏雨漏風現象，材質必須符合國家相關行業標準。

　　三、 施工時間嚴格控制在上午8：00-12：00、下午14：30-17：30時段，晚上乙方人員不得在甲方房屋內留宿，以免影響他人正常休息。

　　四、裝修工期為年月日—年月日，共天。裝修工期不得超過15天，最長允許延期5天。此外每延長一天扣工費100元。

　　五、裝修結束后，甲乙雙方共同現場驗收，不合格處要求及時返工。

　　六、未盡事宜或施工過程中需要增減工程項目、遇到的問題雙方共同協商解決。

　　七、本協議一式四份，各執兩份，甲乙雙方簽字后生效。甲乙雙方同意遵守以上各項條款。如果出現違約，雙方應各自承擔因違約所造成的相應經濟和法律責任。

　　甲方：乙方：

裝修合同 篇2

　　發包方(甲方)：____________________

　　承包方(乙方)：____________________

　　為規范家庭室內裝修的施工，保護雙方的合法權益，現根據《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《____省保護消費者合法權益條例》，中華人民共和國建設部建建(____)____號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其它有關法律、法規規定的原則，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵寧。

　　一、概況

　　1.甲方裝修住房系合法居住。

　　乙方為本省(市)具有建筑裝飾資質、并經工商行政管理機關核準登記的企業法人、其他經濟組織、個體工商戶。

　　2.裝修施工地點：____市____區(縣)____路(村)____巷號____樓層____室。

　　3.住房結構：____________

　　4.裝修施工內容：________________

　　室別部位裝修內容及要求備注

　　5.承包方式：____________

　　6.總價款：____元(其中人工費____元，材料費____元，詳見清單。)

　　7.工期：自____年____月____日開工，至____年____月____日竣工。工期為____日。

　　二、關于材料供應的約定

　　1.甲方提供的材料

　　序號材料或設備名稱規格型號單位數量質量等級抵現場時限

　　備注

　　本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格和產品，并應按時供應到現場。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2.乙方采購的材料

　　序號材料或設備名稱規格型號生產廠商(品牌)單位數量質量等級單價(限購元以下)總價上述材料，乙方應向甲方提交購貨發票，并均應用于本合同規定的民宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定的，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應按提供材料價款的以倍補償給甲方。

　　乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　三、關于工程質量及驗收的約定

　　1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》和省主管部門制定的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。

　　2.本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。

　　3.由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　4.由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　5.工程竣工后，乙方應通知甲方驗收是，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

　　四、有關安全生產和防火的約定

　　甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故的發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償;屬乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　五、關于工程價款及結算的約定

　　1.合同簽訂后，甲方支付總價款的____%，計____元;

　　____年____月____日前，甲方支付總價款的____%，計____元;____年____月____日前，甲方支付部價款的____%，計____元;____年____月____日前，甲方支付總價款的____%，計____元;尾款甲方應在本工程竣工驗收后合格后____日內一次付清。

　　2.乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改變施工內容、要求，甲方應另行支付費用，工期順延(具體內容雙方另立補充協議，補充協議系本合同組成部分)。

　　3.雙方款項往來，均應出具發票(或收據)。

　　六、其它

　　(一)甲方工作

　　1.甲方應在開工前天，向乙方提供經房管部門或物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電、等必備設備，并說明使用注意事項。

　　2.做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等協調工作。

　　3.如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，并承擔有關費用。

　　(二)乙方工作

　�、賲⒓蛹追浇M織的施工圖紙或做法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　�、谥概�(姓名)為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　③未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆原有建筑結構及各種設備管線。

　�、芤曳皆谄溲b飾施工范圍內承擔保修責任，保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起個月。

　　七、違約責任

　　1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方

　　因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工____天，甲方支付乙方元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期____天，按逾期未付款的____%支付違約金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期____天，乙方按甲方已累計付款額的____%支付違約金。逾期____天以上的，乙方應將甲方已支付的全部款項如數退還給甲方。

　　3.乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和其他物品，如有損壞，應照價賠償。

　　4.甲方未辦理任何手續，要求乙方拆改原有建筑結構及設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔損失。

　　5.未經甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。

　　八、糾紛處理方式

　　1.本合同履行期間雙方發生爭議時，在不影響工程進度前提下，雙方可采取協商解決或請裝飾施工住房所在地的建設行政主管部門或消費者協會調解。

　　2.當事人不愿通過協商、調解解決或協商、調解解決不成時，對本合同在執行中發生的爭議雙方同意由____仲裁委員會仲裁(當事人未約定仲裁機構，事后又沒有達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴)。

　　九、其它約定

　　____________________________________________________________。

　　十、本協議一式___份，甲，乙雙方各執____份，具有同等法律效力。

　　本合同附件有：____________________________

　　甲方(簽章)：____________乙方(簽章)：_______________

　　日期：_____年____月____日日期：______年____月____日

裝修合同 篇3

　　甲方(發包方)：______________ 身份證號：___________

　　乙方(承包方)：______________ 身份證號：_____________

　　甲乙雙方經友好協商，甲方決定委托乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　第一條 工程概況

　　1、工程地點：_______市_______區(縣)_______路_______號_______樓_______室。

　　2、住房結構：_______房型_______房_______廳_______套，施工面積_______平方米。

　　3、工程造價：家庭居室裝飾裝修工程的價格，根據市場競爭、優質優價的原則，約定如下：總價款：_______元，大寫(人民幣)：_________。其中：材料費：_______，人工費：_______，管理費：_______，設計費：_______，垃圾清運費：_______，稅金：_______，其他費用：_______。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

　　4、工程承包方式：雙方商定采取下列第_________種方式。

　　(1)乙方包工、包全部材料。

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(3)乙方包工、甲方包全部材料

　　5、工程期限_________天，開工日期_________年_________月_________日，竣工日期_________年_________月_________日第二條 施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：

　　1、甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為_________年_________月_________日，圖紙一式______份，甲方、乙方、施工隊各執______份。

　　2、甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份，設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內)。

　　3、施工圖紙雙方簽字后生效。

　　第三條 甲方權利義務

　　1、開工前提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項。

　　2、參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收。

　　3、工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用，由甲方交納(出入證除外)，乙方協助提供物業管理所需的相關材料。

　　4、房屋裝飾裝修所產生的廢棄物不得亂倒亂放，甲方應當按照物業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規定的地點、方式、時間堆放，并按有關規定清運。

　　5、因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，如屬乙方的責任，由甲方找被乙方負責修復和賠償。

　　第四條 乙方權利義務

　　1、施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》，保證工程質量，按期完成工程。

　　2、安承接家庭居室裝飾裝修工程的單位和個人，應當采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員和相鄰居民的安全。

　　3、保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通。

　　4、家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品。

　　5、乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方執行工程施工的代表人，關于工程的相關事宜均應與甲方聯系，以確保工程。

　　6、乙方自行采購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣污染超標的，造成損失的，依法承擔賠償責任。

　　7、乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。

　　8、乙方施工應符合有關規范要求，不得偷工減料、粗制濫造。

　　9、乙方不得野蠻施工，危及建筑物自身的安全。

　　第五條 材料的提供

　　1、由甲方提供的材料、設備，其規格、質量應符合設計要求。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續。若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔。

　　2、由乙方提供的材料、設備的。乙方應在材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收。若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承提。

　　3、甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的，甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購，在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的_________%)+材料運輸費(根據實際情況確定)。若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任。

　　4、除合同注明外，五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現場。

　　第六條 工期延誤

　　1、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　2、甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　3、因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延。因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　第七條 質量標準

　　(1)乙方必須按照設計文件和國家現行的技術標準、規范進行施工。

　　(2)乙方所承包的工程，必須全部達到國家現行的工程質量驗收標準驗收。

　　(3)凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程，乙方應在甲方規定的時間內無償返工，達到工程質量驗收標準。返工后仍達不到的，由乙方承擔違約責任。由于甲方原因達不到工程質量標準的，由甲方承擔返工責任及經濟支出。

　　第八條 工程驗收和保修

　　1、雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收：

　　(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收。

　　(2)油漆、面層涂料施工前驗收。

　　(3)竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔。

　　2、保修

　　(1)工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續，并填寫工程保修單，房間保修期為______年。

　　(2)在正常使用條件下，住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為______年，有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五______年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

　　第九條 工程款支付方式

　　1、竣工驗收后_________日內，甲方支付相當于總價款_________%的工程款。甲方支付工程款，乙方的業務員或施工人員收取的，視為乙方收取。

　　2、因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

　　3、雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發票。

　　第十條 違約責任

　　1、合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程造價______%的違約金。若因此造成損失的，違約方應予以賠償。

　　2、由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。

　　3、由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的______‰作為違約金。

　　第十一條 附則

　　1、本合同簽訂后工程不得轉包。

　　2、甲、乙雙方直接簽訂合同的.，本合同一式______份，雙方簽字(蓋章)后生效，甲、乙雙方各持______份。

　　3、合同履行完后自動終止。

　　4、本合同實行當事人自愿鑒證，以保護合同當事人的合法權益。

　　5、合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。

　　甲方(簽字/蓋章)：________________________ 乙方(簽字/蓋章)：________________________聯系方式：_______________________________ 聯系方式：_____________________________________________年____________月_________日 ______________年____________月_________日

裝修合同 篇4

　　【案情介紹】

　　孫xx與白xx達成口頭協議，由白xx負責裝修孫xx的二居室商品房，工程款共計3萬元，工期1個月。孫xx付款后，白xx組織人員進駐場地開始施工。由于施工中白xx不負責任，到處接活，人手常常不夠，于是白xx招募一些臨時人員幫忙，這些人員往往素質不高，或者沒有裝修經驗。并且由于白xx拖欠工人工資，故工人消極怠工，以至工程施工后3個月尚未完工，導致孫xx無法入住，不得不在外租房居住;同時由于施工人員不慎，造成孫xx樓下房屋漏水，造成樓下住戶支付修復費5000元。隨后孫xx發現，裝修工程已完工部分質量嚴重不合格，存在衛生間門歪曲，木線有縫隙，玻璃松動，整體墻面光潔度不夠、不均勻，門套歪曲不在一個平面，背面不對稱等問題。孫xx與白xx數次交涉，但是白xx不是對孫xx避而不見，就是推托責任，說裝修的問題應找木工趙**和水泥工王**而不應由其負主要責任，還數次說忙完手頭工程就幫孫xx解決裝修問題。但要追回一定的施工費。孫xx和白xx協商不成，于是向人民法院提起訴訟，請求人民法院判決白xx退還全部工程款，并賠償其在外租房的費用及向樓下居住戶支付的修復費用。

　　【審理結果】

　　人民法院接受此案后，委托建設監理公司對孫xx裝修工程進行鑒定，認定孫xx房屋已做裝修工程價值11600元，該工程不合格部分修復費用15750元。同時，調查查明白xx未在工商行政管理部門辦理營業執照，不具備經營資格。一審法院經過審理，認定孫xx與白xx 所達成的裝修工程口頭協議無效，并判決如下：

　　1.判決白xx退還孫xx裝修工程款20400元;

　　2.判決白xx支付孫xx修復費15700元;

　　3.判決白xx支付孫xx在外租房的費用及向樓下居住戶支付的修復費用共計6360元。

　　【精典評析】

　　本案主要涉及兩個法律問題：一是合同有效性的認定和的責任問題;二是侵權損害賠償責任的承擔。

　　1.合同有效性的認定及無效合同的責任劃分。

　　孫xx與白xx所達成的是一個口頭合同。根據《建筑裝飾裝修管理規定》第11條規定，凡從事建筑裝飾裝修的企業，必須經建設行政主管部門進行資質審查，并取得資質證書后，方可在資質證書規定的范圍內承包工程�！都彝ゾ邮已b飾裝修管理試行辦法》也規定，凡沒有《建筑業企業資質證書》或者建設行政主管部門發放的個體裝飾裝修從業者上崗證書的單位和個人，不得承接家庭居室裝飾裝修工程。可見，本案中白xx不具備經營主體資格而擅自承擔家庭裝飾工程，其與孫xx所達成的合同因白xx不具備經營主體資格而擅自承攬家庭裝飾工程，其與孫xx所達成的合同因白xx不具備相應的民事行為能力而成為無效合同，根據上述法規定，該合同自始就沒有法律效力。

　　無效合同的法律后果有：

　　(1)返還財產：合同被認定無效后，雙方應將財產關系回復到前的狀態，已從對方取得財產的一方，應將其所取得的財產返還給對方。現孫xx已將工程款支付給白xx，白xx本應全部予以返還，但白xx已做裝修工程部分已與孫xx有房屋相結合，成為孫xx房屋的添附價值，故此部分工程款無需返還，白xx應返還余下的工程款20400元。

　　(2)賠償損失：凡無效合同的訂立和履行使當事人蒙受財產損失的，有過錯的一方應當賠償對方的損失。因白xx施工質量不合格而導致孫xx所需付出的修復費用，和因白xx施工導致孫xx無法在家中居住而付出的租房費用，均屬“因無效合同的訂立和履行”使孫xx蒙受的財產損失，白xx作為此無效合同中有過錯的一方，依法應予賠償。

　　2.侵權損害賠償的責任

　　由于施工操作的不慎，造成樓下房屋漏水，構成了對樓下居住戶的侵權，施工人員應承擔侵權責任，對樓下居住戶予以賠償。孫xx與白xx簽訂了裝修合同，白xx及施工人員即為孫xx的雇傭人員，則白xx為施工人，應承擔此侵權責任，所以本案中要修復費用，理應償還。

裝修合同 篇5

　　合同編號：__________________

　　發包人(甲方)：______________________________

　　承包人(乙方)：______________________________

　　承包人資質等級：______________________________

　　使用說明

　　一、本合同適用于在北京市行政區域內施工的新建、改建、擴建的公用設施、寫字樓、娛樂場所、飯店、酒樓、商場、車船、飛機等非家庭居室的裝飾裝修工程及其他環境藝術裝飾裝修工程。承包人應具有工商行政管理機關核發的營業執照與行業主管部門核發的施工企業資質等級證書。

　　二、按照《招標投標法》采用招投標方式確定承包人的，合同應依照中標文件要求執行，但中標書內容、工程圖紙、招投標合同條款、技術規范和承諾書，有與《合同法》相悖之處的，應以《合同法》規定為準。

　　發包人(甲方)：(全稱)______________________________

　　承包人(乙方)：(全稱)______________________________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標投標法》及其他有關規定，遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發包與承包事項經協商一致，簽訂本合同。

　　1.工程概況

　　1.1 工程名稱：______________________________。

　　1.2 工程地點：______________________________。

　　1.3 工程內容：______________________________。

　　1.4 承包范圍：______________________________。

　　1.5 承包方式：

　　□乙方包工、包全部料 □乙方包工、包部分料(見附件) □乙方只包工

　　1.6 工程結構：______________________________。

　　1.7 裝飾裝修施工面積：______________________________。

　　2.工程質量

　　2.1 本工程質量應達到國家、北京或專業的質量檢驗標準、設計標準或雙方約定的其他標準。

　　2.2 國家、北京或專業標準：《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(gb50325-XX)

　　2.3 約定標準：______________________________。

　　3.工期

　　3.1 總工期：____日(為日歷工期，并包括法定節假日)。

　　3.2 開工日期：____年____月____日。

　　3.3 竣工日期：____年____月____日。

　　3.4 延期開工：乙方不能按期開工的，應提前2日以書面形式通知甲方，如甲方2日內未做出答復的，視為同意延期開工，具體開工日期將另行約定。如甲方不同意延期開工的，則工期不順延;如因甲方原因需延期開工的，應征得乙方同意，由此造成的損失由甲方承擔，并相應順延工期。

　　3.5 暫停施工(停工)：甲方要求乙方暫停施工的，應在24小時內向乙方提出處理意見，乙方應妥善保護已完工工程。如甲方未能按時提出處理意見的，乙方可繼續施工，由此造成的損失由甲方承擔。乙方要求復工的，甲方應在12小時內予以答復。甲方未能按時答復的，乙方可自行復工。

　　3.6 工期順延

　　3.6.1 發生以下情況的，工期順延，乙方不承擔責任：

　　(1)甲方未能按合同約定提供開工條件的。

　　(2)工程量增加、設計變更的。

　　(3)甲方未按時驗收隱蔽工程的。

　　(4)甲方未按時供應合同約定的材料和設備的。

　　(5) 7日內由于非乙方原因停水停電累計8小時以上不能施工的。

　　(6)甲方未按時支付工程款的。

　　(7)因甲方或甲方代表堅持錯誤指令而導致工期延誤的。

　　(8)不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。

　　3.6.2 出現以上情況時，乙方應及時以書面形式通知甲方。因乙方原因導致工期延誤的，由乙方承擔責任，工期不順延。

　　3.7 工期提前

　　3.7.1 提前竣工的條件應是采取可行的新技術措施，任何違反工藝標準、偷工減料等行為不得作為提前竣工的手段。雙方應簽訂提前竣工協議，且甲方應在3日內批準乙方修訂的進度計劃及新技術措施，并為趕工提供必要的條件。

　　3.7.2 提前竣工協議應包含以下內容：

　　(1)提前的的時間。

　　(2)乙方采取的技術措施。

　　(3)甲方為實行新技術措施提供的條件。

　　(4)實行新技術措施增加的費用。

　　4.設計

　　4.1 設計圖紙及技術文件的提供方式

　　□由甲方于開工____日前向乙方提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件。

　　□由乙方于開工____日前提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件送甲方審批，甲方應于____日內審批完畢并交還乙方。

　　□由甲方委托的專業設計公司于開工____日前向乙方提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件。

　　4.2 設計變更

　　4.2.1 甲方要求變更設計時，應在該分部或分項工程施工3日前通知乙方。乙方應立即停止對涉及部分的施工及準備活動。

　　4.2.2 由于設計變更造成乙方材料積壓，由甲方負責處理并承擔相應損失。

　　4.2.3 已完工程設計變更造成乙方返工的損失，由甲方承擔20xx北京市室內裝修合同模板20xx北京市室內裝修合同模板。

　　4.2.4 設計變更應由甲方代表辦理洽商確認手續，乙方應變更施工進度計劃，送甲方批準，同時調整工程價款。

　　4.2.5 涉及設計變更的，設計圖紙提供方應給出變更設計圖紙及材料樣品，以作計價及施工依據。

　　5.工程價款

　　5.1 本工程價款：

　　□招標工程以中標價為準。(應附中標通知書)

　　□非招標工程以審定的工程預(概)算書為準。

　　5.2 本工程價款總計：人民幣 ____________元，￥_______元。

　　5.3 本工程價款可在出現下列情況時調整：

　　(1)甲方確認的工程量增減。

　　(2)甲方確認的設計變更或工程洽商。

　　(3)符合“3.6.1”約定的其他工期順延條件之一的。

　　(4)雙方約定的其他增減或調整。

　　5.4 工程價款支付

　　5.4.1 預付款為工程總價的____%，支付時間為________________。甲方未按約定支付預付款的，乙方可書面通知甲方，如甲方在接到通知后3日內仍不能支付，乙方可延期開工。

　　5.4.2 工程進度款

　　5.4.2.1 乙方應在每月____日向甲方提交已完工程量報告及相關質量驗收記錄，甲方應在3日內會同乙方核實計量并檢驗工程質量。乙方無故不參加計量及質量驗收的，甲方計量視為有效并作為工程款支付依據;甲方逾期未作計量及質量驗收的，從第4日起乙方計量視為有效并作為工程款支付依據。

　　5.4.2.2 工程進度款的撥付應包括洽商款項(如設計變更、工程量增加等)。

　　5.4.2.3 乙方未經監理同意超出設計圖自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予計量。

　　5.4.2.4 經乙方書面同意并明確延期付款日期后，甲方可延期付款;甲方延期付款應計算自確認延期5日后起算的應付工程款利息(按同期銀行貸款利率計算)。

　　5.4.3 工程進度款付至工程總價90%時停止支付，10%尾款待工程竣工驗收合格后按雙方約定的方式結清。

　　6.材料設備供應

　　6.1 本工程由甲方供應主要材料設備的，雙方約定編制甲方供應材料設備一覽表作為本合同附件，一覽表中應準確寫明材料設備的品種、規格、型號、數量、質量等級、提供時間和地點等。

　　6.2 本工程由乙方采購材料設備的，應按照設計說明、施工圖紙和有關技術資料標準要求進行采購，提供材料設備產品的質量、環保合格證明，并對所購材料設備質量負責。

　　6.3 甲方提供和乙方采購的材料設備按約定到達指定地點前應通知對方，雙方應對材料、設備進行共同驗收。甲方供應的材料設備經驗收合格后，應移交給乙方管理、使用。

　　6.4 本工程中的主要材料應由雙方選定樣品樣本。樣品樣本應經雙方驗收后封存，作為材料供應和竣工驗收的實物標準。

　　6.5 雙方所提供的工程主要材料應符合國家質檢總局發布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》。

　　7.雙方派駐本工程項目的代表

　　7.1 甲方派駐本工程項目的代表為職務：______________________________

　　職稱：____________________________________________________________

　　7.2本工程項目甲方委托______________________________公司依法對工程施工實施監理。

　　監理工程師：_______________ 職務：_______________

　　職稱：_______________

　　注冊證書號：______________________________

　　7.3 乙方派駐本工程的項目經理為，是乙方在本工程項目中的代表

　　7.4 雙方派駐本工程施工場地的代表，按照本合同約定行使各自派出方的權利，履行派出方的義務。

　　7.5 甲方代表在授權范圍內向乙方項目經理發出的任何書面形式的條件和指令，項目經理應予執行。

　　8.雙方權利

　　8.1 甲方權利

　　8.1.1 有權根據工程需要撤換派駐施工場地的代表和監理工程師，但應提前7日書面通知乙方。撤換后代表或監理工程師的權責不變。

　　8.1.2 有權監督乙方履行各項合同義務。

　　8.1.3 有權審批乙方編制的施工進度計劃。

　　8.1.4 有權對工程質量、施工進度進行監督，參加材料、設備驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。

　　8.2 乙方權利

　　8.2.1 有權根據工程需要撤換派駐本工程施工場地的代表，但應提前7日書面通知甲方，撤換后代表的權責不變。

　　8.2.2 有權監督甲方履行各項合同義務。

　　8.2.3 乙方代表認為甲方代表的指令不合理時，有權在收到甲方代表指令后24小時內向甲方代表提出修改指令的書面報告，如甲方代表堅持執行原指令的決定，乙方代表應予執行，但由于指令錯誤而發生的費用和給乙方造成的損失由甲方承擔。

　　9.雙方義務

　　9.1 甲方義務

　　9.1.1 按約定向乙方支付工程款。

　　9.1.2 辦理施工許可證及其他施工所需的審批證件。

　　9.1.3 組織乙方和設計單位進行圖紙會審和技術交底工作。

　　9.1.4 提供施工場地，并清除影響施工的障礙物及承擔乙方在不騰空場地條件下施工的相應措施費用。

　　9.1.5 提供房屋主體結構，水、電、暖風機電設備的技術資料。

　　9.1.6 提供施工所需水、電、冬季供暖設備，保證施工期間的需要。

　　9.1.7 協調施工場地進行交叉作業的各專業施工單位間的關系，保證工程有序進行。

　　9.1.8 嚴格執行國家安全生產和環境保護的有關規定。

　　9.1.9 在原有建筑物中進行裝飾裝修工程，要保證建筑結構的安全，并不得有下列行為：

　　(1)隨意改動房屋主體和承重結構。

　　(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。

　　(3)增加樓、地面荷載。

　　(4)破壞地面，層面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。

　　(5)強令乙方違章作業施工的其他行為。

　　凡必須涉及以上所列內容的，應有涉及改動方案的設計圖紙，并對安全使用性出具書面說明。

　　9.2 乙方義務

　　9.2.1 制定并組織落實施工進度計劃。

　　9.2.2 遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音、環境保護和安全生產等管理規定。

　　9.2.3 安全施工

　　9.2.3.1 應按有關規定，嚴格安全防護和防火措施，并承擔由于管理不善造成的人員及財產損失。非乙方責任造成的損失，由相應責任人承擔。

　　9.2.3.2 發生傷亡事故，應在第一時間報有關部門及通知甲方，并按政府有關部門的要求處理。甲方應提供搶救搶險的必要條件，協助處理事故。事故引發的費用由責任方承擔。

　　9.2.3.3 按工程及安全需要提供看守和警衛、維修施工使用的照明、圍欄，在動力設備、高壓線路、地下管線、易燃易爆、有毒有害地段以及臨時交通要道附近施工時，應與甲方協商安全防護措施，經甲方同意后實施，防護費用由甲方承擔。

　　9.2.3.4 在未騰空和繼續使用的建筑物內施工的，應制定專用安全和防火措施，以確保建筑物內財產和人身安全。以上措施應報甲方同意，并由甲方承擔相應費用。

　　9.2.4 已竣工工程在未正式交付甲方之前，應負責工程成品保護工作。

　　9.2.5 負責施工場地的清潔，符合環境衛生管理的有關規定。

　　10.工程驗收

　　10.1 隱蔽工程驗收：具備隱蔽條件的工程部位，乙方應在自檢合格后48小時內以書面形式通知甲方代表(監理工程師)驗收，驗收合格并經甲方代表(監理工程師)在檢驗紀錄上簽字后，乙方才可進行隱蔽和繼續施工。

　　10.2 竣工驗收

　　10.2.1 工程具備竣工驗收條件的，乙方應按國家竣工驗收的有關規定向甲方提供竣工驗收報告、竣工資料、竣工圖紙。甲方應在收到報告后7日內組織驗收，并在驗收后28日內書面通知乙方同意或提出修改

　　意見，雙方根據修改工程量的多少約定修改期限。乙方應按甲方意見進行修改并承擔因自身原因造成的修改費用。

　　10.2.2 甲方逾期未組織驗收或提出修改意見的，視為工程合格同意驗收，應辦理竣工結算手續。

　　10.2.3 竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期，需修改后達到竣工驗收標準的，竣工日期為修改后提請甲方驗收的日期20xx北京市室內裝修合同模板合同范本�？⒐と掌谝惨暈楸Ｐ奁鹗既掌�。

　　10.2.4 工程未經竣工驗收或竣工驗收未通過的工程，甲方不得使用;如甲方強行使用，則視為竣工驗收合格，由此發生的質量責任及其他責任均由甲方自行承擔。

　　10.2.5 因特殊原因部分工程暫時不能竣工的，雙方可簽訂甩項竣工協議處理。

　　10.2.6 竣工結算：竣工報告經甲方同意后，乙方按國家有關規定或合同約定向甲方遞交竣工結算報告及完整的結算資料。甲方自收到報告和結算資料之日起28日內進行審核確認，按合同約定向乙方支付工程尾款，同時甲、乙雙方辦理工程交接手續。甲方無正當理由逾期未辦理竣工結算的，應承擔乙方相應的保管費和利息損失。

　　11.違約責任

　　11.1 甲、乙方不能按合同約定履行自己的各項義務時應承擔相應的違約責任，包括支付違約金、賠償因違約給對方造成的經濟損失。

　　11.2 甲方不能按時支付工程預付款、工程進度款、竣工結算款的，每延誤一日應向乙方支付遲延部分工程款___‰的違約金。

　　11.3 由于乙方責任延誤工期的，延誤一日乙方應向甲方按已付工程進度款之和的‰支付違約金。

　　11.4 由于乙方責任導致工程質量和室內環境污染控制不達標的工程，乙方對工程質量不合格的部位應進行徹底返工修理，對室內空氣質量不達標的應進行全面綜合治理，由于以上原因造成工程延期交付的視同延誤工期。

　　11.5 違約方承擔違約責任后，除符合以下情況而中止合同外，雙方均應繼續履行合同，以保持工程的連續性和已施工程的完好：

　　(1)合同已無法履行。

　　(2)甲、乙方協議停止施工。

　　(3)調解要求停止施工。

　　(4)仲裁要求停止施工。

　　(5)法院要求停止施工。

　　12.其他

　　有關保險、擔保、保修等內容，雙方可以書面形式另行約定，作為本合同附件。

　　13.不可抗力

　　因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或全部免除責任，但法律另有規定的除外

　　淘寶精品

　　一方因不可抗力不能履行合同時，應及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失，并應在合理期限內提供證明。

　　14.爭議解決方式

　　本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解解決不成的，按下列第____種方式解決：

　　(1)依法向______________人民法院提請訴訟。

　　(2)提交_______________仲裁委員會仲裁。

　　15.合同的生效：

　　本合同經甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　16.本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執一份;副本份，甲方份，乙方份。

　　17.補充約定：____________________________________________________________

　　甲方(簽章)：_______________ 乙方(簽章)：_______________

　　住所：_______________________ 住所：_______________________

　　法定代表人：_________________ 法定代表人：_________________

　　聯系電話：___________________ 聯系電話：___________________

　　委托代理人：_________________ 委托代理人：_________________

　　聯系電話：___________________ 聯系電話：___________________

　　開戶銀行：___________________ 開戶銀行：___________________

　　賬號：_______________________ 賬號：_______________________

　　簽訂時間：___________________ 簽訂時間：___________________

　　簽訂地點：___________________ 簽訂地點：___________________

裝修合同 篇6

　　發包方（甲方）:

　　承包方（乙方）：�？谟铌柗浪�裝飾工程有限公

　　按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

　　第一條 工程概況

　�。保�１ 工程名稱: 防水補漏維修施工程

　�。保�２ 工程地點：

　�。保�３ 承包范圍：衛生間

　�。保�４ 承包方式：包工、包料、包質量、包管理、包安全等總方式。

　　１．５ 工期：本工程自20xx年 月 日開工，于 年 月 日竣工。

　�。保�６ 工程質量：乙方應確保甲方衛生間防水工程達到優良標準，嚴格參照海南防水工程新規范標準及甲方要求施工，涂膜工程保證不起皮、不空鼓、不分層、不露點、平整均勻，與基層有一定粘結力，達到設計厚度等質量要求。。

　�。保�７ 工程造價：衛生間防水每平方30元，結算時按實際面積結算。

　　第二條 甲方工作

　　2.1應提前提出施工計劃，并將工作面整理達到防水施工標準提交乙方施工。

　　2.2應提出工期計劃，但應考慮到天氣及人力等不可避免的因素，工期順延。

　　2.3甲方有權對乙方在施工過程中的工程質量進行監督檢查，發現問題，提交乙方限時整改。

　　第三條 乙方工作

　　3．1 參加甲方組織的施工工程量及方位或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　3．2 指派 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　3．3 嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。參加竣工驗收，編制工程結算。

　　3．4 工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　3．5 應嚴格按防水工程標準規范施工，發現問題，及時自行解決，確保工程質量達到優良標準，并對工程保修五年。五年內出現滲漏，一切損失都有乙方負責。（包括對于樓下造成的損失）

　　第四條 本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力，待五年保修期滿，合同自動失效。未盡事宜，雙方共同協商解決。

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　代表人： 代表人：

　　單位地址： 單位地址：

　　電話： 電話：

　　年 月 日 年 月 日

裝修合同 篇7

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　丙方：________________

　　丁方：________________

　　由于甲方辦公樓裝修需選擇裝修單位進行設計、施工，乙、丙、丁三方均是專業的裝修、設計單位。各方協商，達成如下合同：

　　一、_________年_________月_________日前，()乙、丙、丁三方分別完成對甲方基本要求的調查了解，甲方配合乙方的工作。

　　二、_________年_________月_________日前，乙方應完成平面圖（布局）、效果圖的設計方案，及工程投資概算和經濟分析。

　　三、甲方在收齊三方的前條所述資料后_________日內決定所采納的方案。該方案可以是一方提出的方案，也可以是兩方或三方方案的結合。

　　四、按甲方最終確定的設計方案由設計方（或者采納設計方案比重較大的一方）制作施工圖。

　　五、按設計方的施工圖，由乙、丙、丁三家制作工程預算及工作量清單。

　　六、甲方在收到三方前條所述資料后_________日內確定一家負責裝修工程施工。施工合同另行簽定。

　　如設計方未被確定為施工方，設計方同意甲方無償使用其設計方案和施工圖；同時由施工方給予設計方適當補償，具體補償數額由施工方與設計方自行協商。

　　七、甲方不另支付設計費和施工圖制作費；施工方不得將其列入裝修成本。

　　八、本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，本合同一式肆份，肆方各執壹份。

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　丙方：___________________

　　丁方：___________________

　　簽約日期：_______________

裝修合同 篇8

　　甲方： （以下簡稱甲方） 乙方： （以下簡稱乙方）

　　甲方將 工程承包給乙方，依據《中華人民共和國合同法》，結合本工程具體情況，經雙方友好協商，特簽訂本合同，以共同信守和履行。

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、承包范圍及方式：包工包料，制作安裝。

　　四、施工日期： 自 年 月 日至 年 月 日止，共計 天。若出現停電或氣候原因影響施工，工期可做相應順延。

　　五、工程價款： 本工程實行固定單價 元/平方米，工程量 平方米，總造價約 元。 工程交工時，以實際發生并雙方測量認可的工程量結算。

　　六、付款方式： 乙方進場甲方付工程款 ；門窗框安裝完甲方付工程價款的 ；工程完工甲方付工程款 .

　　七、質量要求：

　　1、材料要求：型材 玻璃： 鋼襯：

　　2、安裝要求：按國家和行業現行質量評定標準、施工技術驗收規范、甲方提供的施工圖標準。

　　甲方對乙方產品的加工及施工過程進行檢查監督，乙方必須予以配合。

　　八、工期保修： 該工程的保修期為壹年 ，保修期從竣工綜合驗收合格并取得驗收合格證之次日算起。

　　九、甲方權利、義務：

　　1、甲方有對該工程檢查、質量認可、工程量確認的權利。

　　2、甲方有對乙方施工現場進行管理的權利。

　　3、甲方有提供乙方施工圖紙并且及時提供設計變更的義務。

　　4、甲方有協調乙方與樓體施工隊的工作協調的義務。

　　5、甲方有提供給乙方施工電源、水源的義務。

　　6、甲方有對乙方所報送的樣品和分部工程及時確認及驗收的義務。

　　十、乙方的權利、義務：

　　1、乙方有按合同的規定催要工程款的權利。

　　2、乙方有按合同內容及相關標準按時進行施工的義務。

　　3、乙方有自行承擔現場材料和成品的維護、安裝后工程的安全保管的義務，且承擔由此發生的費用。

　　4、乙方有在保修期內及時進行維修的義務，并承擔相應的費用。

　　十一、工程變更：

　　1、甲方有對門窗進行變更的權利，但必須以書面形式通知乙方。

　　2、如果因甲方的變更給乙方造成經濟損失的，該費用由甲方承擔。

　　3、因甲方提供的設計變更若造成工期延長，則合同工期相應順延。

　　十二、違約與爭議：

　　1、甲、乙雙方不能按合同約定的計劃進度實施時，甲乙雙方應及時協商解決，解決結果形成書面紀要。

　　2、若爭議雙方，協商不成可申請人民法院裁決。

　　本合同一式兩份，具有同等的法律效力，甲乙雙方各持一份。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

裝修合同 篇9

　　合同編號

　　發包人： 中國工商銀行崇左工行

　　住所：

　　法定代表（負責）人

　　或有權簽字人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　郵政編碼： 承包人：廣西樂達裝飾工程有限公司 住所： 法定代表（負責）人：王清樂 或有權簽字人： 委托代理人： 電話： 傳真： 郵政編碼：

　　發包人（全稱）：中國工商銀行崇左工行

　　承包人（全稱）：廣西樂達裝飾工程有限公司

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點：

　　1.2 工程內容及做法：

　　1.3 雙方商定采取承包人包工、包料的承包方式。發包人指定施工所需的瓷磚、鋁扣板、人造石、涂料、木地板等五項裝修主材（見附件1），承包人施工所需裝修主材須在發包人指定主材供應商處提貨，價格不能高于發包人指定的最高限價；其他裝修材料應使用發包人指定品牌（見附件2），材料質量達到合格且符合國家標準。

　　1.4 工程工期天，開工日期： 年月 日，竣工日期：_年月 日。

　　1.5 合同價款：本合同工程造價為人民幣（大寫）：壹拾肆萬柒仟叁佰肆拾肆元伍角伍分（￥147344.55元）。

　　第二條 發包人代表

　　本工程發包人代表為 。

　　第三條 工程現場質量監督

　　本工程由發包人設置工程現場質量監督員，具體負責工程現場質量管理工作，本工程現場質量監督員為 。

　　第四條 施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第 （1） 種方式提供:

　�。�1） 發包人自行設計并提供施工圖紙；

　�。�2） 發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費元，由發包人支付（此費用不再工程價款內）。

　　第五條 發包人義務

　　5.1 開工前 天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則。

　　5.2 提供施工期間的水源、電源：

　　5.3 負責協調好施工隊與鄰里之間、裝修施工隊與錄像監控等其它專業施工隊之間的關系。

　　5.4 不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續。

　　5.5 施工期間發包人如仍需部分使用該場所的，負責做好施工現場的保衛及消防等工作。

　　5.6 參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。

　　第六條 承包人義務

　　6.1 承包人必須按要求：在合同簽訂二個工作日內將報公安部門申請開工的材料報甲方辦公室（具體報送材料見附件3）；

　　6.2 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工圖紙和招標文件要求、施工規范及質量標準，按期保質完成工程；

　　6.3 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；保護好原居室內的家具和陳設，保護好居室內上下水管道的暢通；保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　6.4 及時協助配合發包人做好監控、空調等相關設備或設施的安裝；依據工程進度適時通知材料供應商備貨送貨及消防、110聯動報警、科技等工種進場施工。

　　6.5 未經發包人同意及有關部門批準，承包人施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　6.6 工程竣工未移交發包人之前，由承包人負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　第七條 工程變更

　　雙方商定工程變更采取下列第（1） 方式進行：

　　（1）在施工過程中，因施工圖紙標注工程量與實際工程量不一致的，或發包人實際需求變化對工程量進行增減的，并按實際增減工程量和工程項目單價相應增減工程總價，增減的工程項目單價按承包人投標的綜合單價執行。

　　（2）在施工過程中，由于發包人實際需求變化對工程量進行增減，按照發包人規定的工程變更審批程序辦理，并按實際增減工程量和工程項目單價相應增減工程總價，增減的工程項目單價按發包人工程綜合單價、承包人投標價、當地公布的市場價孰低執行。發包人在施工中未對工程量提出增減，而施工圖紙標注工程量與實際工程量不一致的，以施工圖紙標注的工程量為準，發包人不再增減工程總價。

　　第八條 材料的提供

　　承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，并接受發包人檢驗，待發包人驗收同意后方可使用。承包人對材料的使用負最終責任，不按規定使用發包人指定材料的，造成損失由承包人負擔。

　　第九條 工程延誤

　　9.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人書面確認后，工期相應順延：

　�。�1）工程量變化和設計變更；

　�。�2）不可抗力；

　　（3）發包人同意工期順延的其它情況。

　　9.2 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；

　　9.3 因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。

　　第十條 質量標準

　　10.1 雙方約定本工程施工質量標準：合格。

　　施工過程中雙方對工程質量發生爭議時，由 當地質量監督站 對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證費過程支出的相關費用由承包人承擔；經認證工程質量符合合同約定的標準，認證費過程支出的相關費用由發包人承擔。

　　第十一條 工程驗收及保修

　　11.1 雙方約定本工程在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

　�。�1）安防、消防部門進行安防、消防項目竣工驗收；

　　（2）公安、消防部門驗收合格后發包人進行裝飾工程竣工驗收。

　　承包人應提前三天通知發包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收表。

　　11.2 工程竣工后，承包人應書面通知發包人驗收，發包人應在接到驗收通知后

　　三天內組織驗收，經發包人驗收合格后，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移交手續。

　　11.3 由于工程存在隱性暇疵，發包人在工程驗收時未發現質量問題，但經使用

　　后出現質量問題或達不到發包人設計標準，影響發包人正常使用等情況的，發包人有權要求承包人修復和更換相關符合發包人質量要求的設備和材料，費用由承包人自行承擔。經維修和更換仍無法滿足發包人質量要求的，發包人可要求承包人賠償損失的相關內容。

　　11.4 本工程自驗收合格雙方簽字之日起，保修期按附件4《房屋建筑工程質量保修書》執行。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。

　　第十二條 工程款支付方式

　　12.1 本工程合同生效后，待工程竣工，驗收合格，發包人將在30個工作日內將工程款支付給承包人。

　　12.2 工程款結清前，承包人應向發包人開具正式統一發票。

　　12.3 工程款支付方式：銀行轉賬,所有工程價款必須轉到承包人在工商銀行開立的賬戶。

　　戶名： 廣西樂達裝飾工程有限公司

　　賬號： 2102123019221111155

　　開戶行： 工商銀行崇左市支行

　　第十三條 違約責任

　　13.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的損失。

　　13.2 未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。

　　13.3 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

　　13.4 發包人未按期支付工程款的，每延長一天向對方支付違約金按合同金額千分之計元/天。

　　13.5 由于承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責返工修理和更換符合發包人質量標準的設備和材料，返工費用由承包人負擔，工期不順延。

　　13.6 由于承包人原因導致工期延誤，每延長一天向對方支付違約金按合同金額千分之 計元/天。延誤的工期超過累計30天，發包人有權單方面解除合同并且不承擔任何違約責任。

　　第十四條 合同爭議的解決方式

　　14.1 本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第 種方式解決。

　�。�1）提交 仲裁委員會仲裁。

　�。�2）依法向發包人所在地人民法院提起訴訟。

　　第十五條 幾項具體規定

　　15.1 因工程施工產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點，費用由承包人承擔。

　　15.2 施工期間，承包人每天的工作時間為：上午正至 點 ；下午點至點（若因其它原因需暫時停工的，發包人另行通知）。

　　第十六條 其它約定事項

　　16.1 本合同自雙方法定代表人（負責人）或有權簽字人簽字（章）并加蓋單位公章之日起生效，合同履行完畢后終止。

　　16.2 開工日期以發包人實際通知進場時間為準。

　　16.3 竣工日期以承包人通知發包人驗收且通過發包人的檢查驗收為準，因質量不合格的返工日期也包含在內。

　　16.4 發包人協助承包人做好施工安全管理工作，若因承包人原因導致發生安全事故損害第三人權益的，由承包人承擔賠償責任。

　　16.5 （其他約定事項）

　　第十七條 附則

　　17.1 本合同簽定工程不得轉包。

【裝修合同】相關文章：

裝修公司裝修合同06-23

裝修合同07-05

裝修的合同07-06

裝修的合同06-01

裝修合同05-31

個人裝修書面合同-裝修合同07-27

【熱】室內裝修合同（房屋裝修合同）03-11

農村房屋裝修合同范本-裝修合同02-10

工裝裝修合同范本-裝修合同02-10

裝修清包工合同范本-裝修合同02-10