裝修合同

時間：2022-08-17 09:50:08 裝修合同我要投稿

【精華】裝修合同范文匯總7篇

　　隨著法治精神地不斷發(fā)揚，人們愈發(fā)重視合同，合同的用途越來越廣泛，它可以保護民事法律關系。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編精心整理的裝修合同8篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

【精華】裝修合同范文匯總7篇

裝修合同篇1

　　【案情介紹】

　　孫xx與白xx達成口頭協(xié)議，由白xx負責裝修孫xx的二居室商品房，工程款共計3萬元，工期1個月。孫xx付款后，白xx組織人員進駐場地開始施工。由于施工中白xx不負責任，到處接活，人手常常不夠，于是白xx招募一些臨時人員幫忙，這些人員往往素質不高，或者沒有裝修經驗。并且由于白xx拖欠工人工資，故工人消極怠工，以至工程施工后3個月尚未完工，導致孫xx無法入住，不得不在外租房居住;同時由于施工人員不慎，造成孫xx樓下房屋漏水，造成樓下住戶支付修復費5000元。隨后孫xx發(fā)現(xiàn)，裝修工程已完工部分質量嚴重不合格，存在衛(wèi)生間門歪曲，木線有縫隙，玻璃松動，整體墻面光潔度不夠、不均勻，門套歪曲不在一個平面，背面不對稱等問題。孫xx與白xx數(shù)次交涉，但是白xx不是對孫xx避而不見，就是推托責任，說裝修的問題應找木工趙**和水泥工王**而不應由其負主要責任，還數(shù)次說忙完手頭工程就幫孫xx解決裝修問題。但要追回一定的施工費。孫xx和白xx協(xié)商不成，于是向人民法院提起訴訟，請求人民法院判決白xx退還全部工程款，并賠償其在外租房的費用及向樓下居住戶支付的修復費用。

　　【審理結果】

　　人民法院接受此案后，委托建設監(jiān)理公司對孫xx裝修工程進行鑒定，認定孫xx房屋已做裝修工程價值11600元，該工程不合格部分修復費用15750元。同時，調查查明白xx未在工商行政管理部門辦理營業(yè)執(zhí)照，不具備經營資格。一審法院經過審理，認定孫xx與白xx 所達成的裝修工程口頭協(xié)議無效，并判決如下：

　　1.判決白xx退還孫xx裝修工程款20400元;

　　2.判決白xx支付孫xx修復費15700元;

　　3.判決白xx支付孫xx在外租房的費用及向樓下居住戶支付的修復費用共計6360元。

　　【精典評析】

　　本案主要涉及兩個法律問題：一是合同有效性的認定和的責任問題;二是侵權損害賠償責任的承擔。

　　1.合同有效性的認定及無效合同的責任劃分。

　　孫xx與白xx所達成的是一個口頭合同。根據(jù)《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》第11條規(guī)定，凡從事建筑裝飾裝修的企業(yè)，必須經建設行政主管部門進行資質審查，并取得資質證書后，方可在資質證書規(guī)定的范圍內承包工程。《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》也規(guī)定，凡沒有《建筑業(yè)企業(yè)資質證書》或者建設行政主管部門發(fā)放的個體裝飾裝修從業(yè)者上崗證書的單位和個人，不得承接家庭居室裝飾裝修工程。可見，本案中白xx不具備經營主體資格而擅自承擔家庭裝飾工程，其與孫xx所達成的合同因白xx不具備經營主體資格而擅自承攬家庭裝飾工程，其與孫xx所達成的合同因白xx不具備相應的民事行為能力而成為無效合同，根據(jù)上述法規(guī)定，該合同自始就沒有法律效力。

　　無效合同的法律后果有：

　　(1)返還財產：合同被認定無效后，雙方應將財產關系回復到前的狀態(tài)，已從對方取得財產的一方，應將其所取得的財產返還給對方。現(xiàn)孫xx已將工程款支付給白xx，白xx本應全部予以返還，但白xx已做裝修工程部分已與孫xx有房屋相結合，成為孫xx房屋的添附價值，故此部分工程款無需返還，白xx應返還余下的工程款20400元。

　　(2)賠償損失：凡無效合同的訂立和履行使當事人蒙受財產損失的，有過錯的一方應當賠償對方的損失。因白xx施工質量不合格而導致孫xx所需付出的修復費用，和因白xx施工導致孫xx無法在家中居住而付出的租房費用，均屬“因無效合同的訂立和履行”使孫xx蒙受的財產損失，白xx作為此無效合同中有過錯的一方，依法應予賠償。

　　2.侵權損害賠償?shù)呢熑?/p>

　　由于施工操作的不慎，造成樓下房屋漏水，構成了對樓下居住戶的侵權，施工人員應承擔侵權責任，對樓下居住戶予以賠償。孫xx與白xx簽訂了裝修合同，白xx及施工人員即為孫xx的雇傭人員，則白xx為施工人，應承擔此侵權責任，所以本案中要修復費用，理應償還。

裝修合同篇2

　　合同編號：______

　　發(fā)包人：承包人：

　　住所：住所：

　　委托代理人：營業(yè)執(zhí)照號：

　　電話：法定代表人：電話：

　　委托代理人：電話：

　　本工程設計人：電話：

　　施工隊負責人：電話：

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律，法規(guī)的規(guī)定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等，自愿，協(xié)商一致的基礎上，就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協(xié)議：

　　第一條工程概況

　　1、1工程地點：___________________、

　　1、2工程內容及做法(詳見附表1：家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表、附表2：家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)、

　　1、3工程承包方式：雙方商定采取下列第___種承包方式、

　　(1)承包人包工，包料(詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表);

　　(2)承包人包工，部分包料，發(fā)包人提供部分材料(詳見附表4：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表、附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表);

　　(3)承包人包工，發(fā)包人包料(詳見附表4：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表)、

　　1、4工程期限____天，開工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日、

　　1、5合同價款：本合同工程造價為(大寫)：____________元(詳見附表3：家庭居室裝飾裝修工程報價單)、

　　第二條工程監(jiān)理

　　若本工程實行工程監(jiān)理，發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名，單位，聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知承包人、

　　第三條施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供：

　　(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人，承包人各一份(詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);

　　(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人，承包人各一份(詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費(大寫)______元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內)、

　　第四條發(fā)包人義務

　　1、開工前____天，為承包人入場施工創(chuàng)造條件、包括：搬清室內家具，陳設或將室內不易搬動的家具，陳設歸堆，遮蓋，以不影響施工為原則;

　　2、提供施工期間的水源，電源;

　　3、負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關系;

　　4、不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);

　　5、施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;

　　6、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場，竣工驗收、

　　第五條承包人義務

　　1、施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范，防火規(guī)定，施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程;

　　2、嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;

　　3、保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上，下水管道的暢通;

　　4、保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場、

　　第六條工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調整相關工程費用及工期(見附表7：家庭居室裝飾裝修工程變更單)、

　　第七條材料的提供

　　7、1由發(fā)包人提供的材料，設備(詳見附表4：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表)，發(fā)包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);

　　7、2由承包人提供的材料，設備(詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表)，承包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗、

　　第八條工期延誤

　　1、對以下原因造成竣工日期延誤，經發(fā)包人確認，工期相應順延：

　　(1)工程量變化和設計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況、

　　2、因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因發(fā)包人提供的材料，設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發(fā)包人承擔，工期順延、

　　3、發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應順延、

　　4、因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延、

　　第九條質量標準

　　雙方約定本工程施工質量標準：___________________________________________、

　　施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議，由_________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發(fā)包人承擔、

　　第十條工程驗收和保修

　　1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

　　(1)_________________________;

　　發(fā)包方(章)：承包方(章)：

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　電掛：電掛：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　帳號：帳號：

　　郵政編碼：郵政編碼：

　　合同訂立時間：年月日

裝修合同篇3

　　發(fā)包人：_______________（以下簡稱甲方）

　　承包人：_______________（以下簡稱乙方）

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律規(guī)定的原則，為保護雙方的合同權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。

　　一、概況及要求

　　1、裝飾施工地點：

　　2、裝飾施工內容：

　　3、總價款：按實際面積結算，具體如下：

　　包輕工，單價每平方_____元，包含（衛(wèi)生間里墻面磚，地面磚，馬賽克，淋浴區(qū)擋水槽，大理石，填縫，清潔）。

　　施工過程中甲方提供一處電源箱，從電源箱到具體施工地點的電線乙方自備。吊頂過程中使用的移動腳手架或梯子由乙方自備。

　　4、甲方對裝飾質量要求：

　　01、裝飾質量達到國家相關標準，且必須通過政府相關部門的驗收合格；

　　02、裝飾效果要求以甲方提供的裝飾施工圖，效果圖要求為準；

　　03、按照甲方所規(guī)定的裝飾時間完工并順利通過驗收；

　　二、關于材料供應的約定

　　甲方提供的材料由甲方按時提供到施工工地，乙方負責將材料搬運至具體施工點位，乙方所產生的垃圾自行清潔干凈。

　　三、關于工程質量及驗收的約定

　　1、本工程執(zhí)行DBJ08-62-97《建筑裝飾工程技術規(guī)程》、DB31/T30-1999《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制度的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2、本工程由甲方設計施工圖。

　　3、由于乙方原因造成事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　4、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項目變更單》后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

　　5、工程驗收。工程驗收以政府相關部門的驗收合格為準。

　　四、關于工程價款及結算的約定

　　1、工程款付款方式如下：

　　一，按工程進度付款_____%，工程完工（驗收合格）后，付_____%，剩余_____%質保金，從工程驗收合格后年底內付清。

　　五、違約責任

　　1、由于甲方原因或者其他施工工種原因導致延期開工或中途停工，工期順延。

　　2、由于乙方自身原因逾期竣工的，每逾期_____天，乙方按_____萬元/天向甲方支付違約金。

　　3、如未按甲方質量進行施工制作，一切損失由乙方承擔，并賠付甲方相應違約金為工程款的_____%。且甲方有權不支付后續(xù)工程款。

　　4、如乙方中途違約除退還甲方支付的貸款外，并賠償總工程款_____%的相應違約金。

　　5、乙方在施工過程中因乙方原因造成人身、財產損失，由乙方負一切責任，與甲方無涉。

　　六、糾紛處理方式

　　1、因工程質量雙方發(fā)生爭議時，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向長興縣人民法院提起訴訟。

　　七、合同的變更和解除

　　1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方違反合同約定的，守約方除有權要求違約方承違約責任外，可單方立即終止本合同。

　　2、施工過程中任何一方提出中出合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為合同解除。

　　3、施工過程中，乙方應當配合其他工種施工，服從甲方安排。

　　八、其他約定

　　1、___________________________

　　九、生效

　　本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日期生效。本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：___________乙方（公章）：___________

　　簽訂日期：_______年____月____日_______年____月____日

裝修合同篇4

　　甲方: xx物業(yè)管理有限公司

　　乙方(業(yè)主): 物業(yè)單元: 街號

　　丙方(裝修企業(yè)):

　　為加強對本小區(qū)物業(yè)裝飾裝修的管理,維護小區(qū)公共秩序,確保小區(qū)在裝修期間有一個良好的環(huán)境秩序,根據(jù)前期物業(yè)管理服務協(xié)議第一條第8點, 明確物業(yè)管理公司、業(yè)主、裝飾裝修企業(yè)的責任、權利和義務,經三方協(xié)商,達成如下協(xié)議:

　　第一條各方的權利義務

　　甲方是本小區(qū)物業(yè)的裝修管理部門,負責乙方裝修申請的備案、服務、管理、監(jiān)督和檢查;乙方(業(yè)主)在本區(qū)域內有權利對自己個人所屬物業(yè)按相關法律法規(guī)及小區(qū)相關規(guī)定進行裝修裝飾行為;并且委托丙方負責裝修裝飾工程的施工;已受乙方委托之丙方有正常進行施工裝修之權利,但需接受甲方監(jiān)督檢查。

　　第二條辦理裝飾裝修程序的約定

　　1、乙方需要對商鋪或住宅進行裝飾裝修,必須遵守《x別墅裝飾裝修管理規(guī)定》及到物業(yè)服務中心申報登記審批,提供相關裝修方案及辦理相關裝修手續(xù)。

　　2、乙丙方遞交的房屋裝飾裝修申請項目,必須經甲方及有關部門審批備案,繳交裝修保證金共5000元/戶后,收到甲方發(fā)出《裝修施工許可證》后,乙方才可以進行裝修施工;未辦理裝修審批手續(xù),擅自裝修的,甲方有權責令裝修單位立即停工,乙方并須向甲方支付1000元的違約金,并補辦相關手續(xù)。

　　第三條裝修及驗收

　　1、裝修過程各方都必須嚴格遵守《x別墅裝飾裝修管理規(guī)定》。

　　2、在裝修工程完成后,經檢查,若乙方或丙方沒有違反《x別墅裝飾裝修管理規(guī)定》行為的,甲方將裝修保證金全額退還;若乙方或丙方有違反協(xié)議約定行為的, 將按約定進行執(zhí)行,情節(jié)嚴重的,除沒收保證金外,視其違章情況,給予要求恢復原狀、并承擔違章造成的其它一切責任;在裝修完工半年內,如發(fā)現(xiàn)因乙方裝修工程造成管道堵塞、滲漏水、停電、電話、門鈴、電視線路損壞或損壞其它物品和公共設施設備的,由乙方負責修復或承擔相應的賠償責任。

　　3、丙方要為其裝修工人到甲方辦理相關出入手續(xù)。

　　第四條、垃圾清運與處理的約定

　　1、為確保小區(qū)裝修期間有一個良好的公共環(huán)境秩序,小區(qū)裝修垃圾的清運處理實行統(tǒng)一管理的方式,由甲方進行統(tǒng)一有償清理,乙方的裝修垃圾應堆放在甲方指定的裝修垃圾堆放位置,不得將裝修及其他垃圾堆放在小區(qū)的任何公共地方。

　　2、乙方為住宅業(yè)主的,在已審批時行裝修前需向甲方繳交相應的裝修垃圾清運費(一次性),裝修垃圾清運費按建筑面積劃分,標準如下(不含花園部分):

　　1.建筑面積200㎡(不含200㎡)以下400元/戶;

　　2.建筑面積200-300㎡(不含300㎡)之間600元/戶;

　　3.建筑面積300-400㎡(不含400㎡)之間900元/戶;

　　4.建筑面積400-600㎡(不含600㎡)以上1300元/戶;

　　5. 建筑面積600㎡(含600㎡)以上1500元/戶;

　　(甲方保留根據(jù)實際裝修情況對以上費用做適當調整的權利)

　　3、乙方為商鋪業(yè)主的,所生產的垃圾應堆放在該商鋪的門前,并自行負責清理(必須做到日產日清);若乙方或丙方要求把裝修垃圾堆放在甲方的指定位置時,則須繳付裝修垃圾清運費用500元/戶,沒有繳費而擅自堆放的,須向甲方支付違約金600元,另外,對于堆放在商鋪門口公共場所的垃圾未按時清理的,乙方或丙方接到甲方兩次通知后仍不自覺清理時,則由甲方派人代清,清理費為500元/次,其費用在裝修保證金內扣收。

　　4、一切裝修垃圾應采用袋裝清運,并按甲方指定的地方放置;不按指定位置堆放裝修材料、垃圾,或在搬運裝修材料、垃圾過程中,損壞公共部位、公共墻面、亂倒裝修垃圾阻塞廁盆、排水管道等,一經發(fā)現(xiàn),乙方或丙方除需要清理通暢,修復損壞外,還須向甲方支付違約金200元/次。

　　第五條、其他約定

　　1、本協(xié)議如丙方不能到場簽訂,由甲乙雙方簽訂,同樣具有同等法律效力。

　　2、本協(xié)議如丙方不能履行或承擔責任的,乙方承擔連帶責任。

　　3、本協(xié)議在履行中如發(fā)生爭議,先協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可向物業(yè)所在地的人民法院起訴。

　　4、本協(xié)議自甲、乙雙方簽字之日起生效,一式三份,三方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。

　　甲方:x物業(yè)管理有限公司乙方(業(yè)主簽署):

　　x物業(yè)服務中心

　　年月日年月日

裝修合同篇5

　　委托方(甲方)：___________________

　　承接方(乙方)：___________________

　　工程項目：______________________________________

　　甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商，甲方決定委托乙方進行門面房裝修。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條、工程概況

　　1、工程地址：________________________

　　2、建筑面積_____________________平方米

　　3、施工內容：________________________

　　1)、對中間隔墻進行拆除，不得影響原有消防及主體結構的承重柱和梁。

　　2)、對整個大廳進行吊頂、墻裙、地磚、木地板及裝飾線條裝修，不得損壞原有吊頂。

　　3)、對大廳內增設_____個包間及裝修。

　　4)、乙方根據(jù)甲方要求對廚房合理規(guī)劃裝修。

　　5)、對門面廣告牌及吧臺需根據(jù)甲意愿進行裝修。

　　6)、在廚房后修建洗菜池、魚池、遮陽棚等。

　　7)、完善好店內所有水電設施。

　　4、工程開工日期：_______年_______月_______日

　　5、工程竣工日期：_______年________月________日

　　工程總天數(shù)：______天

　　第二條、工程價款

　　工程價款(金額大寫)_____________元。

　　第三條、質量要求

　　乙方施工，必須嚴格按甲方要求實施。

　　第四條、付款方式

　　工程完工待甲方驗收合格后，全額付款。

　　第五條、違約責任

　　1、乙方在工程期限內必須完工，否則甲方有權拒付工程款且追究乙方責任。

　　2、乙方施工若未達到質量要求，甲方有權責令乙方負全責。

　　第六條、合同的變更

　　合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。

　　第七條、合同生效

　　1、本合同由雙方蓋章，簽字后生效。

　　2、本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份。

　　甲方(簽字/蓋章)：____________________乙方(簽字/蓋章)：____________________

　　______________年_________月_________日______________年_________月_________日

裝修合同篇6

　　發(fā)包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。

　　第一條工程概況

　　1.1 工程名稱：門店裝飾工程

　　1.2 工程地點：全國各區(qū)域門店

　　承包方式：包工包料（不含燈具、電線）

　　1.3工期：按甲方的工期管理規(guī)定完成裝修。

　　1.4 工程質量：符合的裝修驗收標準

　　1.5結算方式：單店獨立核算

　　第二條甲方責任

　　2.1 開工前向乙方提供經確認的施工圖紙，并向乙方進行現(xiàn)場交底。向乙方提供施工所需的水、電等設施，并說明使用注意事項，辦理施工所涉及的各種申請、批文等手續(xù)。

　　2.2 指派甲方工作人員為駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

　　2.3 如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)；

　　第三條乙方責任

　　3.1 擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定，施工前書面告知甲方在本工程設計或甲方指令中存在的問題或缺陷，如乙方知道或根據(jù)經驗能預測到而未告知甲方所造成的損失由乙方承擔。

　　3.2 指派項目經理為乙方駐工地代表，負責合同履行。乙方在開工前必須放樣，如圖紙與現(xiàn)場不符必須與甲方設計師聯(lián)系，及時修改圖紙、調整施工方案等，否則所造成的損失由乙方承擔。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　3.3 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定；嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄；參加竣工驗收，編制工程結算。

　　3.4 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線、樹木不受損壞；做好施工現(xiàn)場管理和垃圾清理等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶、商鋪）的關系。

　　3.5 施工過程中涉及需要拆改原建筑物結構或設備、水管及線路的，應當書面告知甲方，在取得批準后方可施工，若乙方未經甲方同意隨意拆改原建筑結構、設備、水管及線路所發(fā)生的事故或造成的損失由乙方負責承擔。

　　3.6 工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。

　　3.7 騰空裝修現(xiàn)場，清除影響施工的障礙物，對只能部分騰空的商鋪中所滯留的物品、陳設等采取保護措施。

　　3.8 因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現(xiàn)場。清運垃圾時造成行政部門對處理垃圾的罰款全由乙方承擔。

　　3.9 保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后交場前負責清掃施工現(xiàn)場。

　　第四條關于工期的約定

　　4.1 因甲方未按約定完成工作而影響工期的，工期順延。

　　4.2 因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導致連續(xù)停工８小時以上，工期相應順延。

　　4.3 因乙方責任影響工期的，工期不順延。

　　4.4 因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　第五條工程質量、驗收及保修的約定

　　5.1 質量：本工程的施工圖紙、工藝說明、和《建筑裝飾裝修工程施工質量驗收規(guī)范》（GB50210-20xx）、《建筑安裝工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準》（GBJ300－20xx）等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質量評定驗收標準。

　　5.2 驗收：本工程在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

　　5.2.1 水電隱蔽工程

　　5.2.2 防水工程

　　5.2.3 泥水工程

　　5.2.4 木工工程

　　5.2.5 油漆、瓷磚、乳膠漆工程

　　5.2.6 整體驗收

　　5.2.7 甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期不順延。

　　5.2.8 甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔。

　　5.2.9 由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔。

　　5.2.10 乙方應預計工程竣工日期，并提前7天通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知后按約定的時間組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)；如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期。

　　5.3 保修：

　　5.3.1本工程屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間及外墻的防水工程保修期為5年，其它工程為2年，終身維護保養(yǎng)。

　　5.3.2 保修期間，乙方應在接到甲方報修通知后承諾的時間內派人維修（緊急報修如吧臺理石、門鎖、玻璃門、給水等必須立即安排維修），屬保修范圍內的項目，不得收取任何費用（人為因素造成的損壞除外）。如乙方未在約定期限內派人維修，或維修達不到甲方要求，甲方有權另行委托第三方進行維修，產生的維修費用由乙方承擔，并且承擔因維修不及時而給甲方造成的損失，甲方有權在應支付給乙方的工程款或質保金中扣除相關費用。

　　5.3.3 免費保修期結束后，乙方維修只收取材料成本費，不收取工時費等其他任何費用。

　　第六條關于工程價款及結算的約定

　　6.1 合同價款的調整條件，發(fā)生下列情況之一的在結算時可調整：

　　6.1.1 經甲方確認的設計變更；

　　6.2.2 經甲方確認的增減工作。

　　6.2 工程預付款及進度款的支付約定：

　　6.2.1 預付款：甲方應在乙方進場開工后的5個工作日內將工程進度款的50%支付給乙方。

　　6.2.2 決算款：單店裝修工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方；甲方自接到上述資料 30 個工作日審查完畢無異議后付清該店的決算款。

　　6.3 工程質保金：

　　6.3.1 如雙方終止合作，甲乙雙方合作一年以上的，甲方有權從乙方裝修尾款中扣除壹萬元（￥：10000元）作為裝修質量保證金；

　　6.3.2 雙方合作未滿一年的，甲方有權從乙方裝修尾款中扣除伍仟元（￥：5000元）作為裝修質量保證金；

　　6.3.3 保修期結束后，扣除保修期發(fā)生的維修費，甲方將余款無息支付給乙方。

　　6.3.4乙方賬戶信息：

　　戶名：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　第七條關于材料供應的約定

　　7.1 本工程甲方負責采購供應的材料、設備（見附表一），應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續(xù)移交給乙方，由乙方承擔運輸、裝卸費用。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料，經乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方不另行支付保管費。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。

　　7.2 凡由乙方采購的材料、設備，需經甲方確認同意后方可使用，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　7.3 凡由乙方采購的材料、設備，均應造表注明品牌、產地、單價、規(guī)格。

　　第八條安全施工

　　8.1乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和甲方相關的管理規(guī)定，如

　　有違反，甲方有權向乙方做出每次200-500元罰款。

　　8.2 乙方負責為施工人員購買工傷保險、人身意外險，在施工過程中，施工人員發(fā)生任何意外傷害均由乙方負責，與甲方無關。

　　第九條違約責任

　　9.1 乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的物品、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。

　　9.2 甲方未辦理任何手續(xù)，擅自安排乙方拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由甲方負責并承擔損失。

　　9.3 未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。

　　9.4 未辦理驗收移交手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。

　　9.5 由于乙方提供的材料、設備質量、施工質量等原因導致本工程在使用期間出現(xiàn)的事故，乙方承擔由此造成的一切損失。

　　9.6 工程未達到合同規(guī)定的質量驗收標準，乙方承擔由此給甲方造成的一切損失，同時乙方必須在甲方指定的期限內無償返工直至通過工程驗收。

　　9.7 工程如未按合同約定時間竣工，每延誤一天，乙方必須向甲方支付該商鋪的租金。如乙方逾期 5 天后仍不能交工，甲方有權單方面終止合同，乙方承擔由此造成的一切損失。

　　9.8 乙方在工程竣工驗收后30日內將竣工資料及其他與工程有關的資料交付甲方，否則造成的決算延誤，由乙方負責。

　　第十條爭議或糾紛處理

　　10.1 本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協(xié)商解決。

　　10.2 因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應提前3天通知對方，經過協(xié)商取得對方諒解后方可解除合同，協(xié)商、調解不成時，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由華南國際經濟貿易仲裁委員會仲裁。

　　第十一條其它約定

　　11.1 甲方對門店的裝修風格（包括但不僅限于門店內外的商標、標識、圖案、文字、布局以及店內貨架、收銀臺、吊頂、地板等）擁有合法的知識產權。

　　甲方簽名：

　　乙方簽名：

　　年月日

裝修合同篇7

　　項目預算書要詳細

　　每一位家里準備裝修的消費者都知道，家裝工程的報價是必不可少的。但是，一個能夠保護自己合法利益的家裝報價是什么樣的呢?首先，這份報價應該包括項目名稱、計量單位、數(shù)量、單價、合計金額，同時應該標注必要的材料品牌、型號、規(guī)格以及材料的等級。如果可能，簡單的工藝做法在預算單的備注欄里也應做出標注。

　　設計圖紙須齊全

　　在一些家庭的裝修過程中，會出現(xiàn)由于設計師必要的圖紙準備不齊全，僅有口頭承諾。但是，施工開始以后，由于設計師與消費者與施工人員的溝通問題，以及施工現(xiàn)場的某些復雜因素，設計師出的設計圖紙非常容易與消費者的理解出現(xiàn)矛盾。最主要的是，這時候的圖紙與設計師在簽合同之前與自己談的有很大出入。這種分歧的最主要原因是雙方對設計的不同理解，比如對顏色、造型、尺寸等等。由于口頭的交流很難表述清楚，所以出現(xiàn)分歧就不足為奇了。因此，在這里提醒消費者，在簽訂合同時最好把相關的圖紙準備好，即使事后對圖紙有所變更，也是在合同中所必備圖紙的基礎上，這樣做對雙方都有利。那么圖紙應該包括哪些必要的要素呢?

　　1、圖紙的比例：我們經常看到這樣的圖紙，設計師畫的可能是一個很漂亮的造型吊頂，可是現(xiàn)場制作出來以后，與設計相差甚遠。其原因就是設計師沒有按照設計圖紙來做施工圖。所以，一張設計圖紙必須按照嚴格的比例來制作。

　　2、詳細的尺寸：有些設計圖紙由于設計師沒有在準備施工的現(xiàn)場作認真細致的測量，所以很多尺寸在設計時有遺漏，尤其是一些關鍵尺寸如果在設計時沒有掌握，有可能在施工時產生設計與施工脫節(jié)的情況。

　　3、項目選擇的材料：一份家裝報價的基礎是工程的做法以及所使用的材料，所以，在設計圖紙上應該標注出來主要材料的名稱以及材料的品牌，這便于今后施工人員依照圖紙施工。

　　4、標注制作工藝：在施工圖紙中標注必要的制作工藝是為了約束施工人員在施工過程中偷工減料，保證消費者得到一個與合同相符的質量保障。

　　采購材料要驗收

　　家庭裝修過程中目前比較常見的材料采購方式是業(yè)主自己采購一部分主材，施工單位采購一部分主材和輔材。但是，材料采購的過程是一個比較容易出現(xiàn)問題的過程。舉個例子，合同中本來約定使用某個品牌的大芯板，但是消費者在施工時發(fā)現(xiàn)，施工單位采購了其他品牌的;還有，工地本來需要明天使用墻磚，但是業(yè)主還沒有決定到哪里去買，所以由于甲乙雙方自身的原因，采購材料出現(xiàn)問題的情況很突出。因此，在這里需要提醒您：

　　首先，在合同當中，應該約定采購材料的種類;第二，合同當中應該約定材料的品牌; 第三，合同當中對材料的規(guī)格進行約定;第四，合同應該約定材料的參考數(shù)量;第五，合同應該約定材料的參考價格;第六，合同應該約定材料的供應時間，這一點非常重要，而我們看到的很多合同都沒有作必要的約定，因為牽扯到材料供應必須與施工進度相銜接以及必要的材料驗收，所以絕對不要忽視這個供應時間的約定;第七，確定材料“驗收人”。目前，家庭裝修關于材料的糾紛很多，其中一個問題就是材料進場沒有驗收。所以，合同中應該制定一個明確的能夠做主的驗收人，以免事后出現(xiàn)糾紛。

　　施工工藝書不可省

　　在家庭裝修過程中，施工工藝就是施工必須遵守的法律文件，如果沒有，即使出現(xiàn)問題，其結果也完全有可能對消費者不利。所以在合同中應該按照前期談判時約定的、明確的施工做法。

　　施工計劃很重要

　　家庭裝修的延期目前是一個普遍現(xiàn)象，即使在合同當中有關違約責任條款規(guī)定了工程延誤對施工方的懲罰條款，但是房子不能按時住進去對消費者來說是一件損失更大的事。而怎樣監(jiān)督工程是否按照正常進度有序進行，一份嚴格的施工計劃就是必要的了。有了施工計劃，消費者就有了一個監(jiān)督施工方是否能夠按期完工的法寶。

　　挪用資金罪和挪用公款罪的區(qū)別

　　刑法上規(guī)定的挪用資金罪與挪用公款罪存在的差別主要在于二者的主體不同，挪用資金罪犯罪主體系國家工作人員，而挪用公款罪的犯罪主體系公司企業(yè)或其他單位的人員。

　　1、挪用公款罪

　　國家工作人員利用職務上的便利，挪用公款歸個人使用，進行非法活動的，或者挪用公款數(shù)額較大、進行營利活動的，或者挪用公款數(shù)額較大、超過三個月未還的，是挪用公款罪。

　　主體要件

　　本罪的主體是特殊主體，即國家工作人員。

　　客觀方面

　　本罪的客觀方面表現(xiàn)為行為人實施了利用職務上的便利，挪用公款歸個人使用，

　　進行非法活動，或者挪用數(shù)額較大的公款進行營利活動，或者挪用數(shù)額較大的公款超過三個月未還的行為。

　　主觀要件

　　本罪在主觀方面是直接故意，行為人明知是公款而故意挪作他用，其犯罪目的是非法取得公款的使用權。但其主觀特征，只是暫時非法取得公款的使用權，打算以后予以歸還。至于行為人挪用公款的動機則可能是多種多樣的，有的是為了營利，有的出于一時的家庭困難，有的為了贊助他人，有的為了從事違法犯罪活動。動機如何不影響本罪成立。

　　2、挪用資金罪

　　公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過三個月未還的'，或者雖未超過三個月，但數(shù)額較大、進行營利活動的，或者進行非法活動的，是挪用資金罪。

　　客體要件

　　本罪所侵害的客體是公司、企業(yè)或者其他單位資金的使用收益權，對象則是本單位的資金。所謂本單位的資金，是指由單位所有或實際控制使用的一切以貨幣形式表現(xiàn)出來的財產。

　　客觀要件

　　本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過三個月未還的。

　　主體要件

　　本罪的主體為特殊主體，即公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員。

　　主觀要件

　　本罪在主觀方面只能出于故意，即行為人明知自己在挪用或借貸本單位資金，并且利用了職務上的便利，而仍故意為之。

　　總之，二者主要區(qū)別在于主體不同，一個是國家工作人員，一個是公司企業(yè)或其他單位人員。由于刑事案件均由檢察院偵查起訴，因此，建議當事人聘請專業(yè)的刑事律師，以便獲得法院較輕的量刑。

　　保險合同訂立的程序

　　保險合同與其他合同一樣，其訂立過程往往是一個反復要約(協(xié)商)的過程，最終達成協(xié)議，即一方(通常是保險人)作出承諾，保險合同成立。保險合同成立后，保險人應及時簽發(fā)保險單或其他保險憑證。本文就介紹了保險合同訂立的程序的內容，希望對您有所幫助。

　　保險合同訂立程序

　　1、填寫投保單。保險人為了業(yè)務上的需要，印好各種單證備用。投保人提出保險要求，向保險人索取單證并如實、完整地填寫其想得到相應保險險種的投保單。

　　2、將投保單交付投保人。投保人在認可保險人設計的保險費率和保險條款的前提下，將保險單交付給保險人，便構成了要約。

　　3、保險人承諾后合同成立。保險人經過對投保人填寫的投保單進行必要的審核，沒有其他疑問的，通常表示接受并在投保單上簽章，構成承諾，合同成立。保險人應當及時向投保人簽發(fā)保險單或者其他保險憑證，并在保險單或者其他保險憑證中載明當事人雙方約定的合同內容。

　　買房子簽合同的注意事項有哪些

　　簽合同注意事項一：開發(fā)商五證

　　買房簽合同首先看開發(fā)商是否具備“五證”，“五證”即房地產開發(fā)證、國有土地使用證、該工程開發(fā)許可證、建筑工程規(guī)劃許可證和商品房銷預售許可證。

　　簽合同注意事項二：是否使用規(guī)范的合同文本

　　許多開發(fā)商在簽訂正式的預售合同前會要求購房者簽訂一份《房屋定購協(xié)議書》，交一筆訂金。這種行為并非購房的必經程序，往往會使購房者陷入訂金糾紛。

　　簽合同注意事項三：查驗開發(fā)商預售證及有關證明文件

　　買期房要查看開發(fā)商是否有預售許可證，并要確認自己所購之房在預售范圍內，買現(xiàn)房則要查看開發(fā)商是否具有該房屋的大產證和《新建住宅交付使用許可證》。

　　簽合同注意事項四：買期房要注意建筑面積的約定

　　在填寫暫測面積時除了要填上總建筑面積外，還要填上套內面積和公用分攤面積。

　　簽合同注意事項五：買期房要約定條件和時限

　　所謂交房有兩層含義：一層是房屋使用權即實物交付;另一層是房屋所有權轉移即產權過戶。

　　簽合同注意事項六：簽約時要注意房屋質量問題

　　購房者在簽約時，應認真推敲《商品住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》兩書的內容，并將質保書作為合同的附件。

　　簽合同注意事項七：簽約時明確物業(yè)管理事項

　　合同中要確定前期物業(yè)管理公司，以及雙方約定的物業(yè)管理范圍和收費標準。

　　簽合同注意事項八：注意合同文本中補充協(xié)議的內容

　　購房者應謹防有些開發(fā)商，將示范合同文本中保護交易公平的條款，通過補充協(xié)議加以取消，以減輕賣方的責任。

　　簽合同注意事項九：注意約定違約責任

　　這里指的違約包括：簽約后購房者要求退房、不按期付款;開發(fā)商賣房后要求換房，不按期交房;面積變動超過約定幅度;質量不符合要求;辦理過戶手續(xù)時不符合規(guī)定和約定等。

　　簽合同時哪些是事情是不能忽略的呢?

　　1、簽合同時.預售合同上的房號樓棟一定要是預售范圍內的;

　　2、明確房產證辦理的具體時間以及無房產證、遲辦房產證的違約責任。依據(jù)國家規(guī)定的質量問題判斷標準，確定是否出現(xiàn)質量問題，并約定維修期限、條件等。

　　銷售合同簽訂有什么注意事項

　　1、注意對貨物的信息進行明確約定

　　——在銷售合同中，作為供方，應注意對供貨的基本信息進行準確、詳細約定：

　　1)名稱(品名)、型號、品種等表述應完整規(guī)范，不要用簡稱。

　　2)規(guī)格應明確相應的技術指標，如成分、含量、純度、大小、長度、粗細。

　　3)花色，如紅、黃、白要表述清楚。

　　4)供貨的數(shù)量要清楚、準確;計量單位應當規(guī)范，一般采用公制計量。

　　2、應注意對貨物質量標準進行明確約定

　　——作為銷售方，企業(yè)應根據(jù)自身情況及貨物特性將質量標準與需方約定明確：

　　1)如參照國家、行業(yè)相關標準等應在中明確約定標準的名稱。

　　2)如果是參照企業(yè)標準，應注意該企業(yè)標準應為已依法備案。

　　3)憑樣品買賣的，雙方應對樣品進行封存，并可以對樣品的質量予以說明。

　　4)雙方對貨物質量有特殊要求的，也應在合同中予以明確。

　　3、應注意對貨款的支付方式進行明確約定

　　作為供方，應特別注意在銷售合同中對需方貨款支付時間、金額(應明確是否為含稅價)進行明確約定。建議在合同中約定要求需方支付一定金額預付款或定金(不能超過合同總金額的20%)，供方才予以發(fā)貨，或者在合同中約定供方收到需方支付的貨款全款后發(fā)貨。

　　4、應注意對質量檢驗時限進行明確約定

　　為保障供方的合理利益，一般應在銷售合同中對需方進行產品檢驗的時間進行限制規(guī)定，即在限定時間內如需方未提出質量問題，則視為檢驗合格。同時，在機械設備的銷售中，同時建議約定需方在質量檢驗(驗收)合格之前，不得使用產品，否則，視為驗收合格，供方對此后的質量問題不再承擔責任。

　　5、應注意對違約責任進行明確約定

　　1)延期付款責任：作為供方，應在合同中明確需方延期付款的違約責任，同時還應根據(jù)供貨情況對需方貨款的支付進程、期限等進行必要的控制，如發(fā)生需方貨款遲延支付、差額支付等情況，應視情況追究其違約責任，減低風險。

　　2)違約金的數(shù)額不應過高亦不宜過低，過高可能會有被仲裁機構或法院變更的風險，過低則不利于約束買受人。

　　6、其他事項

　　企業(yè)可以根據(jù)貨物實際情況對產品包裝要求、包裝物回收、運輸方式及費用承擔、裝卸貨責任、商業(yè)秘密保守、訴訟管轄地等約定清楚，以降低合同履行風險，并盡可能保障作為銷售方的合法、合理利益。

　　勞動合同的訂立原則與注意事項

　　訂立原則

　　一、合法原則。

　　勞動合同必須依法以書面形式訂立。做到主體合法、內容合法、形式合法、程序合法。只有合法的勞動合同才能產生相應的法律效力。任何一方面不合法的勞動合同，都是無效合同，不受法律承認和保護。

　　二、協(xié)商一致原則。

　　在合法的前提下，勞動合同的訂立必須是勞動者與用人單位雙方協(xié)商一致的結果，是雙方“合意”的表現(xiàn)不能是單方意思表示的結果。

　　三、合同主體地位平等原則。

　　在勞動合同的訂立過程中，當事人雙方的法律地位是平等的。勞動者與用人單位不因為各自性質的不同而處于不平等地位，任何一方不得對他方進行脅迫或強制命令，嚴禁用人單位對勞動者橫加限制或強迫命令的情況。只有真正做到地位平等，才能使所訂立的勞動合同具有公正性。

　　四、等價有償原則。

　　勞動合同明確雙方在勞動關系中的地位作用，勞動合同是一種雙務有償合同，勞動者承擔和完成用人單位分配的勞動任務，用人單位付給勞動者一定的報酬，并負責勞動者的保險金額。

　　注意事項

　　普通員工簽訂注意事項

　　一、勞動合同簽訂的時間

　　自用工之日起一個月內訂立書面勞動合同即可。否則用人單位須向勞動者支付雙倍工資。自用工之日起超過一年未與勞動者簽訂書面勞動合同的，視為雙方已經形成無固定期限勞動合同。

　　二、勞動合同的期限

　　勞動合同的期限有三種：有固定期限的勞動合同、無固定期限的勞動合同和以完成一定的工作為期限的勞動合同。所以用人單位與勞動者在簽訂勞動合同時要根據(jù)雙方的需求來協(xié)商確定勞動合同的期限。同時，如果有約定試用期，試用期是包含在勞動合同期限內的，若勞動合同僅約定試用期的，試用期不成立，該期限為勞動合同期限。并且以完成一定的工作為期限的勞動合同或者勞動合同期限不滿3個月的，依照勞動合同法規(guī)定該情形不得約定試用期。

　　三、對非全日制用工要特別注意

　　1、非全日制勞動者在同一用人單位一般平均每日工作時間不超過4小時。每周工作時間累計不超過24小時。

　　2、非全日制用工不得約定試用期。

　　3、非全日制用工小時計酬標準不得低于最低小時工資標準。

　　4、非全日制用工勞動報酬結算支付周期最長不得超過15日。

　　5、用人單位必須為勞動者繳納工傷保險，否則發(fā)生工傷事故則要承擔相關責任。

【裝修合同】相關文章：

裝修公司裝修合同06-23

裝修合同07-05

裝修的合同07-06

裝修合同05-31

裝修的合同06-01