【精選】裝修合同模板錦集八篇
隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，越來越多的場景和場合需要用到合同，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編為大家收集的裝修合同9篇，希望對大家有所幫助。
裝修合同 篇1
發包方： 身份證號碼：（以下簡稱甲方）
承包方：承包方負責人： 身份證號碼： （以下簡稱乙方）
一、 協議內容：
甲方委托乙方對甲方屬下需裝修的店內裝飾進行設計及施工。
二、 乙方按甲方書面確認的裝飾方案進行施工（設計方案包括平面圖、水電圖、施工布置圖、附件施工要求及施工工藝流程表等）。
三、 甲方的權利和義務
�。ㄒ唬┘追降臋嗬�
1.甲方有權對不符合甲方設計意圖的地方要求返工的權利；
2.對乙方裝修過程中的重大質量問題，甲方除有要求乙方賠償的權利外，還有終止合同的權利。
四、 乙方的權利和義務
�。ㄒ唬┮曳降臋嗬�
1.乙方有按時取得勞動報酬的權利，甲方應按合同約定的付款方式支付裝飾款。
�。ǘ┮曳降牧x務
1.乙方應做到安全文明施工，如有違法被罰則與甲方無關由乙方自負；乙方的施工人員必須注意安全，在施工期間發生的一切工傷事故與甲方無關由乙方自負；因乙方原因造成的火災事故，材料損壞，已完工的成品破壞由乙方負責賠償相應損失。
2.自甲方交付乙方之日起，乙方應協助甲方保管施工現場各類物品，否則造成的材料丟失與誤工由乙方負責。
3.嚴格按甲方要求施工，乙方有義務憑其豐富的經驗向甲方提供建設性意見供甲方參考，直至甲方滿意；
4.愛惜甲方原材料，精打細算，如因故意或技術原因造成原材料的浪費、短少由乙方負責賠償；
5.精心施工，認真負責，打造精品工程，質量要求：
�。�1）所有墻壁外向對角瓷磚的鋪貼均采用45度切對角，切角過程包括：機器切割（不得出現磕碰瓷磚表面導致參差不齊）和人工打磨（用砂紙磨薄切角邊緣）。
�。�2）地面磚及墻面磚鋪貼后不得出現：接縫不嚴不平，板面紋理不順，反花、磕碰、分縫不勻等現象；瓷磚的鋪貼后還不得有出現地面不平和積水的現象。
�。�3）墻面括完ici后，不得有不平，括刷痕跡、劃傷及不光滑現象。
�。�4）工藝天花板不得有接縫不嚴不平，接角脫落及明釘眼等現象。
具體質量要求參照乙方在xx店的施工質量；施工質量要符合設計要求和國家規范標準，否則甲方有權要求乙方返工，返工所發生的一切費用由乙方負擔；施工過程中如因施工不當所造成的材料破損由乙方負責按原價賠償。
五、 工程內容及合同金額：
（一）工程內容及單價按甲乙雙方認定的裝飾項目預算單按實際項目計算；
�。ǘ┖贤A算金額：
本協議裝飾預算金額為人民幣：（大寫）
本協議裝飾預算金額為人民幣：（小寫）
�。榱朔乐挂曳皆谠O計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程項目，然后要求在施工過程中增加，乙方必須遵守在裝飾設計時就按合同：四、（二）、3及時向甲方提出建議，并得到乙方的認可。）要求：最終裝飾總金額不得超出預算金額的10%，超出部分友好協商，協商不成功，則由乙方完全負責。
六、 分期付款方式：
首期：甲方先付工程預算造價的5%訂金給承包方（乙方），即籌備施工圖。
二期：乙方電工、水工材料進場開工十天內甲方付預算金額的30%給乙方。
三期：木工材料進場后十天內甲方付預算金額的25%給乙方。
四期：工程完工后二十天內進行驗收，合格后，甲方付預算金額的35%給乙方。
余款5%作為乙方對整個工程的質量保證金，在保修期滿后五天內支付給乙方。
七、 協議工程完成期限：
本工程施工期限自公元年 月 日起至 年 月 日止，共計 天。
本協議經雙方協商簽訂后共同遵守，除甲方因本協議第三、（一）、2原因有權終止合同外，未經雙方同意，不得以其它任何理由終止合同。
八、 違約責任：
甲方在乙方施工過程中發現有重大質量問題或乙方在設計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程項目，然后在施工過程中要求增加并抬高單價，甲乙雙方在協商不成功的條件下，甲方有權中止合同，合同中止后，乙方應該賠償甲方30%的違約金作為甲方另找裝飾公司的損失，而已經完工的合格工程量甲方可按裝飾預算單價支付給乙方。除此類原因外，甲方未經乙方同意不得終止合同，否則甲方必須賠償乙方總工程款的30%作為違約金；
乙方未經甲方同意中止合同，則乙方必須賠償甲方總工程款的30%作為違約金，并退回已經預付的所有款項。
而戰爭及自然災害的因素、法律、國家政策等不可抗力等原因造成協議無法履行除外。本協議未完善之外、雙方友好、平等協商解決，如協商不成按本合同及中華人民共和國合同法及相關的法律法規處置。
九、 若由于甲方未能按協議規定的日期交付工程款給乙方，或由于甲方原因或因停電、停水造成的誤工，則工期順延。若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費元。
十、 本工程有部分材料為甲方購買，此類材料的質量不在乙方的保修范圍內，但乙方有義務憑其豐富的經驗向甲方提供建設性意見供甲方參考直至甲方滿意；如因甲方拖欠此類材料造成的誤工，則工期順延。若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費元。
十一、工程期間，裝飾押金為甲方支付，辦理屋村出入證等。工程所使用的水電費用如不超過200元，由甲方負責，如超出部分則由乙方負責。
十二、甲方必須在工程完工后二十天內進行工程驗收，不經驗收而經營則視為甲方已驗收合格而經營。
十三、保修期限：自甲方驗收合格起算，保修時間為一年。
十四、協議到期甲方如有意續約，應在計劃時間內與乙方進行協商。本協議共2頁一式二份，甲乙雙方各執一份。
十五、本協議附附件一份。（附裝飾項目預算單一份）
甲方（發包方）：乙方（承包方）：
身份證號：身份證號：
電話（或手機）：電話（或手機）：
確認日期：年 月 日 確認日期： 年 月 日
發包人(甲方):____________________________________
住 所:____________ 電話:____________傳真:____________
委托代理人:____________ 電話:____________ 傳真:____________
承包人(乙方):____________________________________
住 所:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 電話:____________
本工程設計人:____________ 電話:____________
施工隊負責人:____________ 電話:____________
裝修合同 篇2
甲方：乙方：
地址：地址：南寧市武鳴區江濱路7號
聯系方式：聯系方式：
服務細則：
一、甲方房屋測量服務流程：
1、客戶裝飾房屋測量；
A、 墻體結構分析；
B、 光線、空氣流向分析；
C、 水、電位分析；
D、 尺寸測量；
E、 周邊環境分析；
F、 現場拍照、記錄。
2、功能分析：根據甲方生活需求劃分合理使用功能。
3、風格初選：根據甲方喜好選擇裝修風格及類別。
4、材料調研：由雙方交流選定所需材料材質。
5、裝飾房屋繪制平面圖：
A、結構修改圖；
B、材質圖；
C、總平面布局圖;
D、施工圖。
二、預算：根據雙方最終交流決定的布局，裝修風格及材料的確定，擬出所裝修房屋所需費用預算
三、洽談交流：設計師市場人員根據甲方時間預約，進行方案交流。
A、按標準甲方繳納￥： 元人民幣的意向合作定金，待簽訂正式的裝修施工合同后，計入工程款,不另外收取。
B、如果您未簽定本協議，而要求將圖紙或預算帶走，須簽定設計協議并交納相應的設計費。（設計費：40元/㎡）
四、其它事宜：
A、如您對設計方案及預算滿意，可與公司簽定裝飾施工合同，為了更好的為您服務，客戶經理會提前與您預約。
B、合同簽定3日后在工地現場，會進行技術交底工作，具體參與人員有，設計師、項目經理、施工隊長、工程監理，為了您更加的清楚工程情況，請您按時參加。
C、在施工過程中，如遇到工程技術問題，將由工程監理為您及時解決，如遇到設計方案變更的問題，由本工程的設計師會為您服務。
D、如果您對我們的服務有任何問題市場部會第一時間為您解決問題，您的意見和建議是對我們最大的支持和厚愛。
D、若您對上述的服務流程理解認可，請在交納測量定金時與本公司簽定此意向協議，我們會努力做的更好！
E、本協議一式兩份甲乙雙方各執一份，本協議履行完成后將自行終止
說明：為維護雙方的相關權益，任何口頭協議及承諾均視為無效，所有事宜以本意向協議為據。
甲 方 ： 乙 方 ：
年 月 日 :年 月 日
裝修合同 篇3
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規結合本市住宅裝飾裝修的特點，甲乙雙方在平等、自愿的基礎上協商一致，就乙方承包甲方的住宅裝飾裝修工作(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：
第一條 工程概況
1.1 工程地點：
1.2 工程承包方式，雙方商定采取下列第種承包方式。
(1)乙方包工、包全部材料;
(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料;(乙方包人工費和輔材費)
(3)乙方包工、甲方提供全部材料。 開工日期 年 月 日 竣工日期 年 月 日
1.4金額大寫：
1.5 合同生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：
備注：工程施工中若遇變更或工程量增減，工程造價均按實結算。
1.6 甲方負責物管的裝修抵押金。
1.7 本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，如遇裝修期間發生爭議，由雙方協商解決，協商不成的，提交重慶仲裁委員會仲裁�；蚱渌绞剑� 。
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
年月日：
裝修合同 篇4
原告曹某訴稱，原被告曾簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程，承包方式為全包，總價款5萬元，工期自20xx年9月24日開工，至20xx年11月25日竣工。合同簽訂后原告已支付合同款4萬元，但被告在工程中大量使用不符合同約定的材料，隱蔽工程也未通知原告驗收，原告曾提出異議，被告卻在工程未完工的狀態下于20xx年11月25日擅自撤離施工現場，導致原告無法如期入住，只得在外租房居住，故要求1、解除雙方簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;2、要求被告支付逾期竣工違約金從20xx年11月26日起至20xx年4月7日止按每日50元計算;3、要求被告返還多收取的裝潢款項6055元;4、要求被告賠償原告在外租房損失從20xx年11月26日起至20xx年5月7日按每月3000元計算。
經審理查明，原被告于20xx年9月25日簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定，由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程，承包方式為全包，總價款5萬元，工期自20xx年9月24日開工，至20xx年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的，每逾期一天被告應賠償50元等內容。合同簽訂后，被告進場進行施工，原告則向被告支付工程款4萬元。施工過程中，雙方因被告未通知原告驗收材料及驗收隱蔽工程等問題產生矛盾，原告曾對被告使用的材料提出異議，被告卻于20xx年11月20日擅自撤離施工現場，致成訟。
【案件要點】：是否應解除合同，退還裝修費?
【律師評析】
審理中，經原告申請，本院委托某某工程造價咨詢公司對系爭房屋內被告已施工的工程價格進行審價，該公司經審核后確認被告已施工工程造價為33945元。
審理中，原告稱系爭房屋經有關部門對施工工程進行審價后，原告為減少損失，于20xx年4月7日對該房屋進行了裝修，并已入住，由于被告逾期竣工，原告以每月3000元的價錢在外租房居住。期望法院在計算租金損失時考慮到原告另行裝修需要一個合理期限，從而支持原告有關租金損失計算至20xx年5月7日的訴請。
本院認為依法成立的合同受法律保護，當事人按照約定履行各自的合同義務。本院原、被告簽訂的合同系雙方當事人真實意思的表示，并未違反法律規定，依法應認定為有效。被告在施工過程中，未嚴格按照合同約定履行合同義務，且在工程未完工的情況下擅自退場，造成逾期竣工及系爭房屋長期空置，原告據此要求解除合同，并要求被告給付逾期竣工違約金并無不當，應予支持。被告已施工工程經審計價格為33945元，原告據此要求被告退還多收取的工程款6055元亦屬合理，應予支持。至于原告主張的在外租房損失一節，本院認為被告逾期竣工導致原告無法按期入住，原告已提出證據證明其在外租房居住，該損失被告理應賠償，至于賠償的標準本院將根據本案案情并結合市場行情予以酌定。依照《中華人民共和國合同法》第八條、第六十條、第九十四條、第九十七條、第一百零七條的規定，判決如下：
一、解除原告曹某與被告某某室內裝潢公司簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;
二、被告某某室內裝潢公司應于本判決生效之日起十日內支付原告曹某逾期竣工違約金6700元;
三、被告某某室內裝潢公司應于本判決生效之日起十日內返還原告曹某裝修工程款6055元;
四、被告某某室內裝潢公司應于本判決生效之日起十日內賠償原告曹某租金損失(自20xx年11月26日起至20xx年5月7日止，按每月20xx元計算)。
如果付款義務人未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條的規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費650元，審價費1500元，由被告某某室內裝潢公司負擔。
裝修合同 篇5
甲方：
住所：
法定代表人：
有效通訊地址：
聯系電話： 傳真：
乙方（承租方）：
住所：
法定代表人：
有效通訊地址：
聯系電話： 傳真：
丙方（裝修公司）：
住所：
法定代表人：
有效通訊地址：
聯系電話： 傳真：
鑒于：
1、甲、乙雙方于年月“經營合同”），約定乙方承租甲方開發建設的 經營品牌；
2、乙方委托丙方對其承租甲方的店鋪進行裝修，丙方系專業裝修公司，負責依照乙方提供的設計圖紙進行裝修。
3、甲方基于與乙方的友好合作關系，甲方同意支付乙方裝修費用單價為￥元/平方米，裝修面積為平方米，總裝修費用為￥ 元（大寫：人民幣。
根據《中華人民共和國合同法》，甲、乙、丙三方經過友好協商，各方就相關事宜達成條款如下：
第一條、裝修范圍：
�。ㄒ唬┭b修店面地址：
市樓 鋪位。
�。ǘ┭b修工程范圍：
包括但不限于天花、地板及展柜之制作及安裝（以乙方提供并經甲方書面確認的設計圖紙為準）。
第二條、工期：
（一）施工工期
1、開工日期：以甲方書面通知為準。
2、裝修工期總日歷日數：年日至 年月 日止）為限。丙方知曉乙方店鋪開業日期，并保證在此期限屆滿之前竣工。
�。ǘ┮曳降赇侀_業日期： 20xx年 9 月 25 日
�。ㄈ┕て谘诱`
非因甲方原因造成的工期延誤，甲、乙雙方的'權利義務以《經營合同》約定的為準。
第三條、裝修費用的支付：
（一）支付時間：
甲方依照下列時間向乙方支付裝修款：
1、本合同簽訂之日起%幣 ） ；
2、丙方進場裝修前天內支付總裝修款的
人民幣 ） ；且丙方向甲方出具裝修統一發票。
�。ǘ┘追綄⒖铐梾R入乙方下列賬戶視為完成支付義務：
戶 名：
開戶行：
賬 號：
�。ㄈ┢渌s定
1、如因甲方原因造成丙方不能如期進場或者不能如期開業，乙方不承擔任何責任，且已經收到的裝修補貼不予退還。
2、依照乙方設計要求裝修款超過本合同約定的，由乙方自行承擔。乙方根據前述約定須承擔部分裝修款的，由乙、丙雙方將就包括裝修款在內的相關權利義務另做約定，甲方對此無異議。
3、甲方承擔的付款義務以本合同約定之裝修費用為限，同時甲方亦不得以實際裝修款低于本合同約定之裝修款或其他任何理由要求丙方或乙方返還該裝修款。
第四條、各方權利義務：
�。ㄒ唬┘追降臋嗬x務
1、提供施工場地，并保證丙方進場施工前的各項準備工作。如施工用電的接入、運送材料的電梯或通道暢通、空調和消防設備的安裝等；
2、依照本合同約定的期限向丙方支付裝修款。
3、協調商場內各個部門及受影響的店鋪，協助乙方和丙方順利完成施工，并確保乙方承租店鋪的裝修工作不受干擾。
�。ǘ┮曳降臋嗬x務
1、提供裝修設計草樣及制作要求；
2、及時對裝修進行驗收。
（三）丙方的權利義務
1、提供工程清單及工程進度表;
2、嚴格按照乙方要求完成工程設計、制作及配套；
3、在工期內，服從甲方的《裝修管理規定》；
4、必須嚴格按照工程進度時間完成裝修工作。
第五條、違約責任
（一）除三方另有約定外，甲方在本合同約定時間內無故拖延付款的，每逾期一日，甲方應按逾期款項之千分之一的標準向乙方支付違約金。若《經營合同》約定基本月租的，甲、乙雙方《經營合同》約定的裝修免租期順延。
�。ǘ┍奖仨殗栏癜凑展こ踢M度時間完成裝修工作，若因為丙方原因造成裝修施工無法按約定工期竣工的，每逾期一日，丙方應按總裝修費用的之千分之三的標準向甲方支付違約金。
第六條、爭議解決
執行本合同如發生爭議，由三方協商解決；若協商不成可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
第七條、其它：
1、乙方承租店鋪內所有可移動之實物資產，包括所有展柜、家具、燈具、電器部分、陳列道具等一切設備及物料在乙方撤柜時均屬乙方所有。
2、任何一方均應本著誠實信用原則來對待另一方在履行合同時的通知、告知事項，如因重大事項須履行通知義務的，均應當以當面簽收或特快專遞方式送達相對人。采用特快專遞形式的，應按照各方在合同中確定的通訊地址以特快專遞的形式通知相對人，一旦特快專遞送達上述地址且經該方工作人員簽收的，即視為有效送達收件人。任何一方的地址有變更時，須以書面形式通知對方，否則因地址變更發生而客觀上不能送達或退件的情形亦視為送達收件人；收件一方若認為郵件封面標題與郵件中實際文件內容不符的，應在收到郵件后三日內通知相對人，逾期視為郵件封面標題與郵件中實際文件內容一致，并視為有效送達收件人。任何一方沒有正當理由拒絕簽收的，視為有效送達收件人，并不能以此主張送件人未履行通知義務。
3、合同未盡事宜，甲乙丙三方應友好協商解決。
4、本合同的附件為：附件1：乙方承租店鋪附圖；附件2：甲方《裝修管理規定》。本合同所有附件為本合同不可分割之組成部分，與本合同具有同等法律效力。
5、本合同自三方簽字蓋章生效，本合同內容履行完畢時自行終止。
6、本合同一式叁份，甲、乙、丙叁方各執一份，具有同等法律效力。本合同正文采用打印文本簽署，任何手寫的填充、補充、修改或其它形式的修訂均須三方在修訂處加蓋公章確認，否則該部分內容無效。
甲方：
法定代表人或授權簽約代表：
乙方 ：
法定代表人或授權簽約代表：
丙方 ：
法定代表人或授權簽約代表：
簽訂時間：年 月 日
簽訂地點：
裝修合同 篇6
委托方(甲方)： 承接方(乙方)：
一、工程地點：____________________
二、形式結構：_________室_________廳_________衛，為平層
三、工程項目：(附施工說明、施工圖及工程報價單)。。
四、承包方式：乙方包工、包輔助施工材料，甲方提供主材(見甲方提供材料明細表)。
五、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，甲乙雙方認可，以《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB50210-20xx)為質量評定的最低標準;以《建筑裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準》和《民用建筑工程室內環境污染控制規范》為室內環境達標標準。
六、合同付款：(大寫)_________元�？⒐ず髶䦟崗秃私Y算□;合同款包干□。
七、付款方式：合同協議后，甲方預付35%工程款_________元;水電等隱蔽工程驗收后支付40%工程款_________元;泥工，木工中間工程驗收后支付20%工程款_________元，工程竣工驗收合格后5日內支付5%的尾款_________元。
八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自甲乙雙方簽字之日起生效。
甲方： 乙方：
聯系電話： 聯系電話：
年 月 日
裝修合同 篇7
發包方(以下簡稱甲方)：____________(業主) 聯絡方式：____________
身份證：____________ 地址：________________________
承包方(以下簡稱乙方)：____________ (施工工程隊負責人)____________
身份證：________________________ 聯絡方式：________________________
第一條 工程概況
1、甲方裝飾住房系合法居住。
2、裝飾施工地點：________________________
3、施工范圍： 臥室 客廳 餐廳 廚房 衛生間 陽臺，套內面積________平方米。
4、裝飾施工內容：甲方住房的水、電、弱電改造工程，墻體改造，窗套門套的制作，地磚、瓷磚鋪貼，地面龍骨、毛地板鋪設、吊頂安裝，頂面、墻面涂料，廚具、潔具、燈具、房門等設施的安裝，儲藏室、搬運工程等其他雙方約定以及住宅室內裝修工程中應包含的所有工程(打孔工程費用，由甲方自行承擔)。
5、承包方式為乙方包工包部分材料。
6、總價款：￥____________ 元，大寫(人民幣)：________________________
其中：
材 料 費：人民幣 ____________元整。 人工費：人民幣____________ 元整。
以上總價款根據乙方實地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后確定，該總價款為閉口價款，包含乙方承擔的裝修工程中所有的人工和附件三《甲方自購材料清單》外其他所有輔料費用。
如因甲方變更施工內容、變更材料而產生的額外材料費用按實另計。
7、工期：自 ______年____月____日開工，至____________竣工，工期____天 。
第二條 關于雙方職責的約定
1、甲方責任：
(1)甲方應在開工前一天，并向乙方進行現場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。
(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。
(3)如確實需要拆改原建筑結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，并承擔承擔有關費用。
(4)根據乙方提供的需求按時提供自購材料。
2、乙方責任：
(1)參加甲方組織的施工設計方案現場交底，并負責向具體施工人員傳達甲方設計方案和施工效果。
(2)乙方在裝修期間全面全程承擔施工工程隊負責人的管理和施工職責，對本次裝修工程的質量、工期和施工現場安全負責。乙方全面承擔聯絡甲方，保證所提供的材料質量、向甲方提出材料需求，現場管理裝修施工質量和施工人員等職責。
(3)乙方負責人負責組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程，負責施工人員的人身安全。單項工程施工過程中，未經甲方許可，乙方不得擅自更換施工人員;經甲方許可的施工人員更換，必須在確保施工質量的前提下;如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義，乙方應無條件更換。
第三條 關于材料供應的約定
1、甲方提供的材料：(見附件三《甲方自購材料清單》)。
甲方負責采購供應的材料、設備，應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，甲、乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失和工期延誤，責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現場后，經甲乙雙方共同驗收，由乙方負責保管并組織施工，由于保管不當或施工工藝不當造成的材料損失，由乙方負責賠償。
2、甲方采購供應的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方提供施工工器具;乙方提供的材料：(見附件二《承包材料報價單》)。
乙方應嚴格按照附件二《承包材料報價單》中規定的品牌、規格、型號等內容和設計施工要求供應材料、設備;未指定品牌的材料應達到國家、行業規定的質量、環保標準;甲方應到現場驗收，如不符合設計、施工要求、質量、環�；蛞幐裼胁町悾瑧故褂谩Ｈ缫咽褂茫瑢こ淘斐傻膿p失由乙方負責。
4、乙方承包的所有材料應自行搬運入戶。
甲方自購的材料，承諾在免費的前提下盡力力要求裝修材料供應商將裝修材料送貨至甲方房屋內。但如遇材料供應商堅持只負責送貨到甲方住宅樓下的情況，則乙方負責將該等裝修材料搬運到房屋內。
5、為保證工程的正常進行，乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需
要購買的材料的清單，以便甲方于周末采購材料。甲方應按時提供乙方需要的材料。乙方同時必須提供大致精確(+/- 10%)的所需材料的數量。由于乙方材料估算誤差大于10%而導致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔，或者由乙方負責運輸退回供應商。
第四條 關于工程質量及驗收的約定
1、本工程執行DBJ08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由甲方提供設計施工方案。乙方負責按有關行業規定并參照附件六《施工工藝清單》約定的施工工藝進行施工。
3、關于施工工藝，雙方另做如下約定：
(1)衛生間和廚房要作好防水，并經12小時積水滲漏試驗
(2)衛生潔具固定牢固，管道接口嚴密。
(3)線路穿管后必須可以抽動。
(4)杉木地板與龍骨成45度角鋪，使用木螺釘固定。
(5)墻面乳膠漆，一底兩面
裝修合同 篇8
發包人：_________
承包人：_________
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、行政法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本裝飾裝修工程施工具體情況，雙方協商達成如下協議。
第1條、工程概況
1、工程地點：_________
2、工程內容：房屋間數_________室_________廳；總建筑面積_________平方米。
3、承包范圍：_________
4、承包方式：雙方商定采取下列第_________種承包方式：
（1）承包人包工包全部材料；
（2）承包人包工包部分材料；
�。�3）承包人包工、發包人包料。
5、開工日期：_________年_________月_________日；竣工日期：_________年_________月_________日；總日歷工期（包括法定節假日）：_________日。
第2條、合同價款與支付
1、合同價款：金額（人民幣大寫）：_________￥：_________。
2、合同價款采用方式：
雙方商定本合同價款采用第_________種方式確定。
�。�1）采用固定價格：固定價格加_________%包干風險系數計算。包干風險包括_________。
�。�2）采用可調價格：按照國家有關工程計價規定計算造價，并按有關規定進行調整和竣工結算。
�。�3）成本加酬金：_________
3、工程預付款：合同生效后，發包人向承包人預付工程款_________%即人民幣（大寫）_________，預付款扣回的時間、比例：_________。
4、工程款（進度款）支付
（1）工程款支付方式：_________
�。�2）工程款支付金額和時間：_________
工程變更調整的合同價款及其他條款中約定的追加合同價款，應與工程款（進度款）同期調整支付。
發包人不按合同約定支付工程款（進度款），雙方未達成延期付款協議，導致施工無法進行，承包人可停止施工，由發包人承擔違約責任。
第3條、施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：
（1）發包人自行提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份。
（2）由承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份（費用包含在合同價款內）。
第4條、發包人工作
1、指派_________為發包人駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度、材料進場進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2、裝飾裝修工程開工前，負責向物業或者房屋管理機構辦理申報登記，并應當與物業管理單位簽訂裝飾裝修管理服務協議，主動接受監督管理。如確實需要拆改原建筑主體和承重結構或設備管線（水、電、暖氣、煤氣管道），負責到有關部門辦理審批手續。
3、向承包人提供施工所需的水源、電源，并說明使用注意事項。負責協調與周圍的鄰里關系。
4、負責清除影響施工的障礙物。對房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。
5、開工前應確認施工圖紙或作法說明，并向承包人進行現場交底。
6、負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，如無能力處理也可委托承包人處理，承擔相應的費用。
第5條、承包人工作
1、指派_________為承包人駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務。
2、嚴格按照圖紙或作法說明及質量標準進行施工，做好各項質量檢查記錄。嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。參加竣工驗收，編制工程結算。
3、嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
4、未經發包人同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
5、工程竣工未移交發包人之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
6、保證裝飾裝修現場的整潔，竣工前做好衛生清掃和處理工作。
第6條、材料供應
1、裝飾裝修工程使用的材料和設備必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。
2、由發包人供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由發包方承擔。
3、凡由承包人采購的材料、設備應按照設計、規范和樣品要求采購工程需要的材料，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由承包人負責。
第7條、安全生產和防火
1、發包人提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規范。
2、發包人提供確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防規定和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，發包人應承擔由此產生的一切經濟損失。
3、承包人進行裝飾裝修活動，要嚴格遵守施工安全操作規程，按照規定采取必要的安全防護和消防措施，不得擅自動用明火和進行焊接作業，保證作業人員和周圍住房及財產的安全。
4、由于承包人在裝飾裝修設計和施工過程中違反消防法及有關安全操作規程，導致發生安全或火災事故，應承擔由此引發的一切經濟損失。
第8條、工程質量及驗收
1、雙方約定本工程質量應達到國家質量評定_________標準（可選擇優良或合格）。
2、優良工程等級增加的經濟支出_________。
3、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更及國家制定的現行裝飾裝修施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
4、發承包雙方應及時辦理隱蔽工程和中間的檢查與驗收手續。發包人不按時參加隱蔽工程和中間驗收，承包人可自行驗收，發包人應予承認。
5、工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人自接到驗收通知兩日內應組織驗收，并辦理驗收和移交手續。
6、裝飾裝修工程竣工后，承包人負責采購裝飾裝修材料及設備的，應當向發包人提交說明書、保修單和環保說明書。
第9條、工程變更
1、發包人對工程項目及施工方式如需變更，雙方均應及時辦理變更洽商簽證，方能進行該項目施工并以此為依據相應變更價款及工期。
2、承包人提出合理化建議涉及到變更設計和對原定材料的換用，必須經發包人批準。
第10條、竣工結算
1、工程竣工合格后，承包人應及時向發包人提出工程竣工結算報告，辦理竣工結算。發包人接到竣工資料后三日內如未有異議，即視為同意。
2、工程結算報告經發包人批準后，雙方簽字，三日內由發包人向承包人結清工程尾款。無正當理由不辦理結算，應承擔違約責任。
第11條、工程保修
驗收合格后，承包人應當出具住宅室內裝飾裝修質量保修書。
第12條、違約責任
1、由于發包人原因導致延期開工或中途停工，應承擔違約責任。每停工或窩工一天，發包人支付給承包人_________元。發包人不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的_________支付滯納金。
2、由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天，承包人支付發包人_________元違約金。工程質量達不到雙方約定的質量標準，扣除工程總價的_________%。
3、承包人應妥善保護發包人提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。
4、未經發包人同意，承包人擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款）由承包人負責并承擔損失。
5、承包人向發包人推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣污染超標的，應依法承擔賠償責任。
6、未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用，造成損失由發包人負責。
7、因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
8、雙方約定其它違約責任：_________。
第13條、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
�。�1）提交大連仲裁委員會仲裁；
�。�2）依法向工程所在地人民法院起訴。
第14條、不可抗力
雙方關于不可抗力的約定：_________。
第15條、保險_________。
第16條、合同生效
合同生效日期：_________年_________月_________日
第17條、合同份數
本合同正本兩份，具有同等效力，由發包人、承包人分別保存一份。雙方約定合同副本份數：_________。
第18條、合同備案、鑒證
合同備案、鑒證：發包方：_________身份證號：_________；承包方：_________身份證號：_________。
第19條、其它約定_________。
發包方（蓋章）：_________承包方（蓋章）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_________
【裝修合同】相關文章：
裝修公司裝修合同06-23
裝修的合同07-06
裝修合同07-05
裝修的合同06-01
裝修合同05-31
個人裝修書面合同-裝修合同07-27
【熱】室內裝修合同（房屋裝修合同）03-11
農村房屋裝修合同范本-裝修合同02-10
工裝裝修合同范本-裝修合同02-10
裝修清包工合同范本-裝修合同02-10