裝修合同

時間：2022-06-26 12:03:48 裝修合同我要投稿

【精品】裝修合同合集七篇

　　隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同起到的作用越來越大，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小編收集整理的裝修合同7篇，僅供參考，大家一起來看看吧。

【精品】裝修合同合集七篇

裝修合同篇1

　　案情簡介

　　周某為維思投資公司裝修辦公室，當時因為雙方是朋友，并沒簽合同，口頭承諾周某為維思公司負責裝修事宜，材料費實報實銷，人工費按口頭約定報價支付。后維思公司以桂濱公司（該公司公章在維思公司手里）名義到物管公司處辦理了開工手續。周某隨即聯系了自己從事裝飾的朋友進行了裝修。裝修進行到中途，維思公司單方面提出因質量問題要求工人停工整改。在此過程中，維思公司要求周勇與之簽訂裝飾工程施工合同，并約定了合同價款及明顯對周某不利的違約責任。合同簽訂后，維思公司即將前期所有裝修全部拆除，不允許工人再次進場施工，另找他人重新裝修。后維思公司以周某為被告向法院提起訴訟，以質量不合格為由，要求解除雙方簽訂的裝飾工程合同，并要求周某承擔材料費、人工費及工期延誤損失。

　　辦案思路及心得

　　被告周某委托我應訴答辯。本案經過了兩次開庭審理。庭審中，我主要提出以下幾點代理意見：1、被告周某不是適格被告，原告應以重慶桂濱公司作為本案被告，由桂濱公司承擔相應責任。既然以桂濱公司名義辦理的裝修許可證，桂濱公司就是涉案裝修工程合同的一方當事人（盡管桂濱公司與原告未簽書面合同，不影響雙方實際裝飾工程合同關系），因該裝飾工程產生的糾紛，與被告無關，被告僅作為桂濱公司代理人負責管理協調工作，由此可能產生的相應合同責任根據合同法規定應由委托人桂濱公司承擔；2、周某是自然人，不具有簽訂建筑工程裝飾裝修合同的主體資格，本案合同應屬無效。根據《建筑法》《室內裝飾工程管理辦法》《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》等法律法規規定，承包人未取得建筑施工企業資質或超越資質等級的，建設工程施工合同無效。原被告簽訂的《裝飾工程施工合同》，周某是自然人，并無相應資質，所簽合同應屬無效合同；3、原告未經施工方同意，擅自拆除全部已做工程，且未經鑒定機構鑒定，應對其擅自拆除工程造成的損失自行承擔責任。原告提交的施工現場圖片及視頻，以及被告簽字的工程存在質量問題的說明，我們認為工程存在的問題僅是裝修施工中普遍存在的小問題，是可以通過返工整改予以解決的。工程是否存在質量問題以及是否嚴重到必須全部拆除的程度，僅僅原告單方聘請的監理的一面之詞是不能作為本案證據采信的，只有雙方確認或法院指定的第三方鑒定機構有權對工程進行質量認定并作為有效證據采用。原告單方擅自拆除已建工程的做法直接違反裝修行業慣例，也與本案裝飾工程合同的約定相違背，同時也違反《合同法》的相關規定。

　　裁判結果

　　通過庭審的答辯和辯論以及庭后與承辦法官就案情從證據和法律兩方面進行反復溝通交流，法院最終判決駁回了原告全部訴訟請求，達到當事人預期，得到當事人肯定。本案得以順利結案。

　　屋東違約怎么辦？

　　簽約合同違約

　　本人和私人屋主租用民用倉庫有5年合約，現用4年，尚有1年才到合同期滿�，F屋主要求收回倉庫使用，由于我們是私人簽注合同，有無法律效力，請問我如何追討他的違約金。

　　為您解答：

　　1、你們之間簽訂的租賃合同只要不違反法律的規定雙方自愿的就有法律效力。

　　2、屋主要提前解除合同要求收回倉庫的話，你可以要求其按照合同的約定承擔違約責任。

　　3、如果合同沒有約定違約賠償條款的話，你可以按照你實際的損失要求賠償。

　　違約責任怎么算？

　　違約責任是違反合同的民事責任的簡稱，是指合同當事人一方不履行合同義務或履行合同義務不符合合同約定所應承擔的民事責任。民法通則第111條、合同法第107條對違約責任均做了概括性規定。

　　法律咨詢：

　　今天收到中介電話說我們屋另外兩戶擾民被告了（1套房子分成4戶出租的），然后房主要后天中午收房，讓我們全都搬走；我想問別的住戶違約我有責任么？可否要求違約金？另外提前收房有沒有最短期限？今天通知后天就得搬完？另外時間很緊兩天內不見得一定能找到房子，我可以最多延遲幾天？如果不能延遲，是不是租住旅館的費用可以找中介支付？

　　律師解答：

　　中介要求你們沒有違約的住戶搬走,是違約行為,可以要求其支付違約金,另外應提前告知。

　　相關法律知識：

　　違約行為分類

　　根據不同標準，可將違約行為做以下分類：（1）單方違約與雙方違約。雙方違約，是指雙方當事人分別違反了自己的合同義務。合同法第120條規定：當事人雙方都違反合同的，應當各自承擔相應的責任�？梢�，在雙方違約情況下，雙方的違約責任不能相互抵銷。（2）根本違約與非根本違約。以違約行為是否導致另一方訂約目的不能實現為標準，違約行為可作此分類。其主要區別在于，根本違約可構成合同法定解除的理由。（3）不履行、不完全履行與遲延履行。（4）實際違約與預期違約。

裝修合同篇2

　　注意明確房屋裝修合同的內容

　　合同內容是對裝修事項的詳細約定，是合同雙方主體權利義務的體現，很多房屋裝修合同糾紛產生的原因就是合同內容約定不明確或者遺漏重要事項。以下是業主和裝修公司容易產生爭議或忽視的問題：

　　1、工期問題

　　很多房屋裝修合同沒有明確約定工期，只簡單約定進場時間，導致工期一直拖延。為了防止這些問題，在合同中一定要寫清裝修公司的入場時間、撤場時間、工期多少天，是自然日還是工作日等等。

　　2、設計、施工圖紙

　　裝修的目的在于使居住環境舒適美觀，但在裝修過程中，很多業主認為裝修公司沒有按照自己的要求施工或者沒有達到自己的預期，因此在合同中最好有經雙方簽字認可的設計施工圖紙，避免裝修公司隨意改變設計。

　　3、裝修材料

　　很多房屋裝修合同只簡單約定“包工包料”或者“包部分材料”，對材料的具體品牌、型號、價格、顏色等沒有注明，有些裝修公司就會鉆空子使用劣質產品，嚴重影響裝修質量。

　　為了約束合同當事人，最好有經雙方簽字認可的材料清單，還應保留購買材料的發票，保留證據。4、施工安全和保修責任

　　為了保證工程順利進行，對施工安全也要約定清楚，還要確保建筑物的安全，不得拆除承重墻等主體結構。合同中對保修責任的約定也十分必要，尤其是保修內容、年限要寫清楚。

　　注意明確房屋裝修合同的主體

　　房屋裝修合同中一般會采用發包方、承包方或者甲方、乙方等稱呼來指代業主和裝修公司。對于裝修公司來說，發包方應該是房屋的產權人，但現實生活中，也可能遇到發包方非房屋產權人，而是租戶或者產權人委托之人。

　　遇到這類情況，一定要在合同中注明發包人的姓名、住址、身份信息以及聯系方式，同時要取得租賃合同以及產權人的書面同意。對于業主來說，承包方是裝修公司，合同的主體應該是裝修公司，而不是公司的某一個員工或者施工代表。

　　在合同中一定要使用裝修公司的全稱且與公司印章上的名稱吻合，最好查看一下公司的營業執照以及企業的信用信息，防止將來發生糾紛找不到責任主體。

　　注意明確裝修款的支付問題

　　裝修款的.支付問題也是房屋裝修合同糾紛的重災區，主要是合同雙方沒有約定清楚裝修款支付的時間、具體金額以及支付條件，有些業主和裝修公司在合同中約定“裝修款在工程完成一半時支付”，根本無法確定確切的時間。

　　此外，業主還會因為對裝修質量以及裝修進度不滿意拒絕支付或者只支付部分裝修款，而裝修公司則以業主沒有按約支付裝修款中途停工。因此在合同中約定支付裝修款的時間、金額以及支付條件非常重要。

　　同時，在裝修過程中，可以通過雙方簽訂驗收單來確認支付條件已成就。

裝修合同篇3

　　簽訂地點：

　　簽訂時間：

　　甲方（業主）：____________________________________________

　　乙方（承包方）：____________________________________________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其它有關法律、法規的規定，遵循公平、誠實信用的原則，雙方就本裝飾工程的有關事項協商達成一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　裝飾工程施工地點：

　　施工內容：

　　承包方式：

　　合同總工期______天，目____年____月____日開工至____年____月____日竣工。合同總價款（金額大寫）；

　　其中：人工費________元；材料費________元；合計元。

　　二、雙方工作

　　1．甲方工作

　　1．1開工前，向乙方提供裝飾方案及做法說明一份，并向乙方進行現場交底。騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施，并經乙方書面確認。

　　1．2辦理本工程施工所涉及的各種申請、批件等手續，協調鄰里關系，保證乙方施工時間。

　　1．3向乙方提供施工需用的水、電、氣等設備，并說明使用注意事項。協調做好垃圾清理等工作，并承擔相應費用。

　　2．乙方工作

　　2．1按照甲方的意圖和要求，向甲方提供施工圖紙及做法說明并進行現場交底，交甲方進行書面認定。

　　2．2乙方指派工，解決由乙方負責的各項事宜。

　　2．3未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不準隨意拆改原有建筑結構及各種設備管線。

　　2．4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火及環保規定。

　　2．5工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　三、工期

　　1．工期延誤

　　1．1因以下原因造成工期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

　�。�1）甲方不能按約定提供開工條件。

　�。�2）設計變更和工程量變化。

　�。�3）甲方同意工期相應順延的其它情況。

　　1．2由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方________元違約金。

　　四、工程價款支付

　　開工日起三天內，甲方支付總價款的________%，計________元；工程日期過半，甲方再支付總價款的________%，計________元；驗收合格三日內，甲方支付總價款的剩余部分，計__________元。

　　五、材料供應

　　1．甲方供應材料

　　甲方供應的材料、設備應有材料設備表。甲方供應的材料、設備有質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成損失的，由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現場__ __日內，經乙方驗收，由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失，由乙方負責。

　　甲方供應的材料、設備未經甲方同意，乙方不得挪作它用，否則，乙方應按相應價款的雙倍補償給甲方，并承擔由此造成的損失。

　　2．乙方采購的材料

　　乙方采購的材料、設備，必須有材料設備表，注明品牌、規格、等級、數量、單價和總價，甲乙雙方簽字認可。如乙方采購的材料、設備與材料設備表不符，不得使用。如乙方未經甲方同意擅自使用，造成的損失由乙方負責。

　　六、工程變更

　　在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方代表聯系，在簽訂變更單后方可進行該項目施工。凡私自與施工作業人員商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負。給乙方造成損失的，甲方應負責賠償。

　　七、質量與驗收

　　1．工程質量

　　1．1工程以施工圖紙、做法說明、設計變更為依據，以《天津市建筑裝飾工程質量檢驗評定標準》為質量評定標準。

　　1．2 乙方應認真按照約定技術質量標準和設計要求進行施工，隨時接受甲方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。如工程質量達不到約定條件，乙方應按甲方的要求返工、修改，并承擔由于自身原因導致返工、修改的費用。

　　2．竣工驗收與保修

　　2．1回工程完工后，乙方應當向甲方提交工程驗收單。甲方自接到工程驗收單七日內驗收，在驗收單上簽字。甲方無正當理由不按時驗收，超過七日的視為竣工驗收已被確認。

　　2．2雙方約定隱蔽工程和中間驗收部位：___________________________ 。

　　2．3雙方約定的保修項目內容期限為：______________________________ 。（本條2．2和2．3款的內容過多可另加頁）

　　八、安全和防火

　　1、甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明，應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規范。

　　2．該合同總價款已經包含施工人員人生、意外保險費用，由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程，導致發生安全、火災、意外事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

　　九、違約責任

　　甲、乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款，甲方不能及時給出必要的指令、確認，不按合同約定履行自己的義務，或其他使合同無法履行的行為，甲方應承擔違約責任。乙方不能按合同工期竣工，施工質量達不到標準要求，或其他使合同無法履行的行為，乙方應承擔違約責任。

　　甲乙雙方承擔違約責任均按合同總價款的_______%向對方支付違約金，若違約金不能彌補損失時，當事人可以要求對方予以增加。

　　十、合同爭議解決方式

　　雙方約定在履行合同過程中發生爭議，由雙方協商解決調解。協商或調解不成時，雙方可以向當地人民法院起訴。

　　十一、其他約定

　　十二、本合同未盡事宜，經雙方共同協商作出補充規定，補充規定與本合同具有同等法律效力。

　　十三、組成本合同的文件包括：

　　1、本合同條款及合同附表；

　　2、施工圖紙及做法說明；

　　3、雙方有關本工程洽商的其他書面協議；

　　4、補充規定。

　　十四、其他

　　1、本合同正本兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。雙方約定可根據需要確定合同副本的數量，雙方約定（簽字、鑒證、公證）后生效。

　　2、乙方收到本裝飾工程價款尾款，本合同即告終止。

　　業主：（簽章）承包方：（公章）

　　注冊地址：

　　住地：法定代表人：

　　委托代理人：

　　聯系電話：聯系電話：

　　年月日年月日

裝修合同篇4

　　合同編號：______

　　發包人：承包人：

　　住所：住所：

　　委托代理人：營業執照號：

　　電話：法定代表人：電話：

　　bp機號：委托代理人：電話：

　　本工程設計人：電話：

　　施工隊負責人：電話：

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律，法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等，自愿，協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條工程概況

　　1.1 工程地點：___________________.

　　1.2 工程內容及做法(詳見附表1：家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2：家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)

　　1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第___種承包方式。

　　(1)承包人包工，包料(詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表);

　　(2)承包人包工，部分包料，發包人提供部分材料(詳見附表4：發包人提供裝飾裝修材料明細表。附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表);

　　(3)承包人包工，發包人包料(詳見附表4：發包人提供裝飾裝修材料明細表)

　　1.4 工程期限____天，開工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。

　　1.5 合同價款：本合同工程造價為(大寫)____________元(詳見附表3：家庭居室裝飾裝修工程報價單)

　　第二條工程監理

　　若本工程實行工程監理，發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名，單位，聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。

　　第三條施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供：

　　(1)發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人，承包人各一份(詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);

　　(2)發包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人，承包人各一份(詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費(大寫)______元，由發包人支付(此費用不在工程價款內)

　　第四條發包人義務

　　4.1 開工前____天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內家具，陳設或將室內不易搬動的家具，陳設歸堆，遮蓋，以不影響施工為原則;

　　4.2 提供施工期間的水源，電源;

　　4.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系;

　　4.4 不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

　　4.5 施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;

　　4.6 參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場，竣工驗收。

　　第五條承包人義務

　　5.1 施工中嚴格執行安全施工操作規范，防火規定，施工規范及質量標準，按期保質完成工程;

　　5.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;

　　5.3 保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上，下水管道的暢通;

　　5.4 保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　第六條工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(見附表7：家庭居室裝飾裝修工程變更單)

　　第七條材料的提供

　　7.1 由發包人提供的材料，設備(詳見附表4：發包人提供裝飾裝修材料明細表)，發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續;

　　7.2 由承包人提供的材料，設備(詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表)，承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，并接受發包人檢驗。

　　第八條工期延誤

　　8.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：

　　(1)工程量變化和設計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)發包人同意工期順延的其他情況。

　　8.2 因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因發包人提供的材料，設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。

　　8.3 發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　8.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。

　　第九條質量標準

　　雙方約定本工程施工質量標準：___________________________________________.

　　施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由_________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。

　　第十條工程驗收和保修

　　10.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

　　(1)_________________________;

　　(2)_________________________;

　　(3)_________________________.

　　承包人應提前兩天通知發包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗收單)

　　10.2 工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單(見附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗收單)在工程款結清后，辦理移交手續(詳見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結算單)

　　10.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字后，填寫工程保修單(見附表10：家庭居室裝飾裝修工程保修單)

　　第十一條工程款支付方式

　　11.1 雙方約定按以下第____種方式支付工程款：

　　(1)合同生效后，發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：

　　工程進度過半指：________________________________________.

　　(2)其他支付方式：_______________________________________.

　　11.2 工程驗收合格后，承包人應向發包人提出工程結算，并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后____日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單(見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結算單)并簽字，發包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。

　　11.3 工程款全部結清后，承包人應向發包人開具正式統一發票。

　　第十二條違約責任

　　12.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律，法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

　　12.2 未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。

　　12.3 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

　　12.4 發包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延誤一天向對方支付違約金____元。

　　12.5 由于承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延。

　　12.6 由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金____元。

　　第十三條合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：

　　(一)提交________仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院提起訴訟。

　　第十四條幾項具體規定

　　14.1 因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點，發包人負責支付垃圾清運費用(大寫)________元(此費用不在工程價款內)

　　14.2 施工期間，發包人將外屋鑰匙____把，交給承包人保管。工程竣工驗收后，發包人負責提供新鎖____把，由承包人當場負責安裝交付使用。

　　14.3 施工期間，承包人每天的工作時間為：上午____點___分至___點___分;下午___點___分至___點___分。

　　第十五條其他約定事項：_____________________________________________________________________________.

　　第十六條附則

　　16.1 本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

　　16.2 本合同簽訂后工程不得轉包。

　　16.3 本合同一式____份，雙方各執____份，____________部門____份。

　　16.4 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　甲方：__________________ 乙方：_________________

　　負責人：________________ 委托人：_______________

　　代表：__________________ 代表：_________________

　　簽約時間：____________年____________月___________日

裝修合同篇5

　　今天華律網為大家介紹的是________年樣板間裝修合同一覽，供各位閱讀，希望能滿足大家的閱讀需求，看完后有所收獲和啟示。甲方：XX公司地址：電話：乙方：____市____鎮裝修工程部地址：電話：現甲方有樣板房三間，位于____市____鎮花園第五期內，承包給乙方裝修，經甲方雙方協商一致，特簽定協議如下：

　　一、承包裝修工程的內容范圍、方式、時間和質量

　　1、內容范圍：該工程的內容范圍包括：室內天花板、地面泥水鋪貼、復合地板、房門、衣柜、電視柜、墻身油c漆，室內配套設施等。(詳細見室內裝修預算表)

　　2、承包方式：乙方包工包料，裝修所用水、電均由乙自負。

　　3、工程完成時間：________年____月____日。

　　4、工程質量：按國家規定建筑裝修標準執行。

　　二、乙方責任：

　　1、因甲方對裝修工程要求時間短，為保證甲方裝修按時完成，乙方在________年____月____日前必須完成全部工程。

　　2、工程峻工后經雙方實地驗收，如不符合工程要求的，一切不合格工程的材料及費用由乙方負責并返工。

　　3、乙方在安裝、裝修期間施工所發生的一切安全責任事故，由乙方負責，甲方不負任何責任。

　　三、本合同工程總值人民幣：149500元，大寫：壹拾肆萬玖仟伍佰元整。(包開發票)其中：

　　1、29號樓b座204房室內裝修費用：37500元

　　2、29號樓b座201房室內裝修費用：46000元

　　3、29號樓a座203房室內裝修費用：66000元

　　四、合同結算使用稅局統一發票。

　　五、付款方式：本工程經甲方驗收完成后付款50%，即75000元，余款50%，即74500元，在樣板房售出、業主驗收后付清工程款。

　　六、保修服務：乙方向甲方、業主提供保修服務，保修期限為________年。(由甲方售出、業主驗收后起計算)，具體由甲方指定專人或物業管理部門聯系乙方。

　　七、本協議一式兩份，雙方簽字后生效。本協議在執行過程中，如有未盡事宜可協商解決。

　　甲方：XX公司(蓋章)

　　乙方：____市____鎮裝修工程部(蓋章)________年____月____日

裝修合同篇6

　　合同編號：

　　發包方（甲方）：XX網絡投資有限公司

　　承包方（乙方）：

　　根據《中華人民共和國合同法》以及有關規定，甲乙雙方通過協商，就乙方承包甲方機房裝修工程達成如下協議。

　　第一條、工程項目概況

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、承包范圍和內容；（詳見附件：預算表及設計施工圖）

　　四、承包方式：該工程以包設計、包工包料、包質量、包安全、包工期、包保修的形式由乙方承包。

　　第二條、工程總造價（預算）人民幣（大寫）：整。實際工程總造價按甲方驗收合格后確認的工程量結算。

　　第三條、工期

　　一、總工期為天（日歷天），自乙方按期提供經甲方審查批準乙方的設計文件并經甲方簽發開工通知書之日起開始計算至竣工驗收合格之日止。（甲方的審查批準并不免除乙方設計錯漏、缺陷等所應負的責任。

　　二、如遇下列情況，經甲方現場管理代表簽字證明后，工期相應順延：

　�。ㄒ唬┮蚣追阶兏呀泴彶榕鷾实墓こ淘O計，使已完成的工程需拆除更改；

　�。ǘ┢渌蚣追皆蛟斐傻难诱`工期；

　�。ㄈ┮虿豢煽刂频脑�，經甲、乙雙方協商同意延長工期的。

　　第四條工程質量

　　一、工程質量按國家現行施工驗收規范，應達到國家有關裝修標準。

　　二、乙方必須嚴格遵守下列規定：

　�。ㄒ唬┮曳降脑O計文件須達到如下要求：

　　1、地面采用水磨石或普通耐磨磚；

　　2、不用吊天花；

　　3、墻面要求用白色ICI或其它乳膠漆；

　　4、門采用甲級防火防盜鐵門，窗采用鋁合金雙層密封窗；

　　5、裝修所有材料應是防火材料；

　　6、預留好光纜、交流線的進出孔洞；

　　7、符合國家頒發的有關建筑工程設計的規范、規程和標準。

　�。ǘ┮曳皆诠こ淌┕み€須達到以下要求：

　　1、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的有關建筑工程規范、規程和標準進行施工，并接受甲方現場管理代表的監督；

　　2、隱蔽工程需在甲方代表在場的情況下進行測試驗收合格后，方可進行下一道工序；

　　3、乙方不得未經甲方同意改變或破壞工程樓房的承重結構；

　　4、乙方在裝修中所涉及的電氣及有關設備的安裝人員必須具有相應的安裝資格，且安裝應符合安全使用的要求；

　　5、乙方在施工中應符合防火規范的要求。

　　第五條本工程所需的所有材料、設備由乙方購買及提供

　�。ㄒ唬┮曳綄ζ涮峁┑牟牧媳仨毺峁┵|量合格證，乙方必須提供符合合同預算規定的材料進行施工，否則要承擔相應的責任。

　　（二）乙方應向甲方提交列明材料品種、品牌、規格、顏色、材料等的清單，經甲方代表核實簽字后可購買。材料到貨后，經甲方代表驗收后，方可用于工程施工，但該核實與驗收不能免除乙方的責任。

　　（三）乙方對所有用于本工程的材料變更或代用其它材料的，應向甲方發出正式書面通知，經甲方同意并甲方代表簽字認可后，方可用于工程。

　　第六條付款方式和結算

　　一、甲方在本合同簽訂后個工作日內付工程預算總造價的 %，即人民幣元給乙方（作為工程備料款）；

　　二、經甲方驗收全部工程驗收合格，審定并辦理竣工結算有關手續后10個工作日付至實際工程總造價的 %。

　　三、剩余的工程價款，作為工程質量保證金，若乙方無違約行為，在保修期屆滿后個工作日內付清。

　　四、甲方支付工程備料款時，乙方須向甲方提供相當于付款金額的收據；驗收合格結算時，乙方須向甲方提供符合國家財稅規定的相當于實際結算工程總造價的 %的金額的合法有效發票；保修期滿時，乙方須向甲方提供符合國家財稅規定的相當于剩余的工程價款金額的合法有效發票。否則，甲方有權拒絕付款。

　　五、竣工結算：

　　工程竣工后，甲方驗收合格后的十個工作日內辦理竣工結算。

　　第七條施工與設計變更

　　一、乙方交付并經甲方審查批準的設計圖紙、說明和有關技術資料，作為竣工的有效依據，乙方不得擅自修改。

　　二、甲方如需變更、修改設計，必須將正式修改通知書和修改圖紙送達給乙方，乙方應予以實施。

　　三、若由于甲方變更、修改設計，造成工程總造價增加，按實際工程造價結算。

　　第八條工程驗收

　　一、驗收標準：工程竣工驗收，以國家頒布的《工程施工及驗收規范》和有關部門制訂的竣工驗收規定及經甲方批準的施工設計圖紙及說明書、施工技術文件為依據。

　　二、驗收方式（手段）：乙方在完成裝修工程項目并通過自檢合格后，向甲方發出驗收通知，由甲方派工程人員進行工程竣工驗收。驗收合格后，甲方向乙方出具竣工驗收合格證明書。

　　三、甲方簽署竣工驗收合格證書之日起三日內，乙方應將完整的工程技術檔案和竣工資料交付給甲方。

　　第九條保修期

　　一、本工程的保修期為 12個月，保修期自甲方簽署竣工驗收合格證書之日起計。

　　二、在規定的保修期內，凡因設計或材料或施工造成的質量事故和質量缺陷應由乙方完全負責并無償保修。乙方在接到甲方通知后五天內負責免費返修，否則，甲方有權安排其他人員進行維修，費用在質量保證金中扣除，如質量保證金仍不足以支付的，乙方應向甲方補足。

　　第十條雙方其他義務

　　一、甲方委派為甲方現場管理代表，監督檢查工程質量、進度、工程質量驗收及其他事宜。

　　二、乙方在合同簽訂之日起天內提供完整的并經甲方批準的機房裝修工程施工設計圖、施工技術等資料。

　　三、乙方承包的工程任務，不得分包給其他任何單位，否則甲方有權解除合同，一切責任由乙方承擔。

　　四、乙方委派為現場管理代表，乙方代表必須經常留守工地，保持與甲方聯系，隨時處理施工過程出現的問題。

　　五、乙方應按施工安全規范做好施工質量、安全的管理，并指定安全、防火負責人，保證構件堆放整齊，道路暢通。凡施工期間發生的施工質量、安全事故，均由乙方負責，并應及時通報甲方及有關部門。

　　六、乙方在施工過程中每天應清理場地，工程竣工后的場地要進行清理（包括建筑周圍的余泥及其他堆積泥，臨時的生產和生活設施拆除等），并將門窗、玻璃、地面清掃干凈。

　　七、竣工驗收合格后，乙方施工單位人員必須在天內撤離施工場地。

　　八、因乙方設計或施工之故而造成的不符合裝修標準的質量問題或工程的隱患在甲方驗收時沒能發現，乙方仍應負責免費整改。

　　第十一條違約責任

　　一、由于本合同第三條規定之甲方原因致使本工程延期，乙方可相應順延

裝修合同篇7

　　甲方(委托方)：簽約時間：

　　乙方(施工方)：簽約地點：

　　為規范住宅裝飾裝修施工，保護雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、杭州市人民政府第141號《杭州市城鎮住宅裝修管理辦法》以及其他有關法律、法規規定的原則，結合本工程的家體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、工程概況

　　1.甲乙雙方的條件：

　　甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核準登記，并取得房產管理部門頒發的住宅裝飾裝修資質證書的單位。

　　2.裝飾施工地點：區路(小區) 幢號(單元) 室。

　　3.住房結構：室廳結構，建筑面積平方米。

　　4.裝飾施工內容：詳見附件一《施工內容表》

　　5.承包方式樣：(包工包料，包清工，部分承包) 。

　　6.本工程由設計。

　　7.工期：工程期限天，從年月日開工

　　至年月日竣工。

　　二、工程價款及結算方式：

　　1. 總價款：(大寫)元(其中：設計費元，管理費(%)元，稅金(%)元)。經雙方認可變更施工內容的，變更部分的工程款按實另計。

　　2. 合同簽訂后，甲方支付總價款的%，計元。年月日前，甲方支付總價款的%，計天：年月日前，甲方支付總價款的%，計元：年月日前，甲方支付總價款的%，計元：尾款甲方應在本工程竣工驗收合格后日內一次付清。

　　三、施工準備及雙方的義務

　　(一) 甲方工作

　　1. 甲方開工前，應向物業管理單位或產權單位登記備案：確需改變房屋結構和使用性質的，應當請具備相應資質的單位出具鑒定和加固方案，經房產管理部門核準后，領取住宅裝修許可單。

　　2. 甲方應在開工前天，向乙方進行現場交底。騰空房屋，消除影響施工的障礙物，對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電，并說明使用注意事項。

　　3. 做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等行為的協調工作。

　　4. 指派為甲方代表，負責合同履行，對工程質量、進度進行監理、驗收、變更、登記手續和其他事項。

　　(二) 乙方工作

　　1. 對甲方進行施工圖紙或做法說明的現場交底，擬定方案和進度計劃，交甲方審定。

　　2. 指派為乙方代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　3. 未經甲方同意和所在地房產管理部門批準，不得隨意改變房屋結構和使用性質。

　　4. 與所在地物業管理單位《住宅室內裝飾裝修管理服務協議》。

　　5. 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。

　　四、材料的供應

　　1. 甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供的材料、設備清單》

　　本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，必須符合國家標準，有質量環保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異或無法提供有關證明的，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，經書面認可，可繼續使用，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。

　　2. 乙方提供的材料：詳見附件三《乙方提供的材料清單》

　　乙方提供的材料，必須符合國家標準，有質量環保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備，并應得到甲方認可，用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定的，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應按提供材料價款的雙倍補償經甲方。

【裝修合同】相關文章：

裝修公司裝修合同06-23

裝修合同07-05

裝修的合同07-06

裝修的合同06-01

裝修合同05-31

【熱】室內裝修合同（房屋裝修合同）03-11