【熱門】裝修合同模板集合8篇
隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，越來越多的場景和場合需要用到合同，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。那么相關的合同到底怎么寫呢？下面是小編收集整理的裝修合同9篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
裝修合同 篇1
發包方(甲方):
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱: 防水補漏維修施工程
1.2 工程地點：
1.3 承包范圍：衛生間
1.4 承包方式：包工、包料、包質量、包管理、包安全等總方式。
1.5 工期：本工程自20xx年 月 日開工，于 年 月 日竣工。
1.6 工程質量：乙方應確保甲方衛生間防水工程達到優良標準，嚴格參照海南防水工程新規范標準及甲方要求施工，涂膜工程保證不起皮、不空鼓、不分層、不露點、平整均勻，與基層有一定粘結力，達到設計厚度等質量要求。。
1.7 工程造價：衛生間防水每平方30元，結算時按實際面積結算。
第二條 甲方工作
2.1應提前提出施工計劃，并將工作面整理達到防水施工標準提交乙方施工。
2.2應提出工期計劃，但應考慮到天氣及人力等不可避免的因素，工期順延。
2.3甲方有權對乙方在施工過程中的工程質量進行監督檢查，發現問題，提交乙方限時整改?
第三條 乙方工作
3.1 參加甲方組織的施工工程量及方位或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2 指派 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3 嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4 工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
3.5 應嚴格按防水工程標準規范施工，發現問題，及時自行解決，確保工程質量達到優良標準，并對工程保修五年。五年內出現滲漏，一切損失都有乙方負責。(包括對于樓下造成的損失)
本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力，待五年保修期滿，合同自動失效。未盡事宜，雙方共同協商解決。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
代表人： 代表人：
單位地址： 單位地址：
電話： 電話：
年 月 日
裝修合同 篇2
裝修合同是家裝中保護業主權益的重要手段，但是如果業主在簽訂合同時不仔細，那么就會給裝修公司可趁之機。如今裝修公司是想盡一切辦法從業主身上獲取利益。所以業主們一定要了解掌握裝修知識保障自身利益。
一、保修期縮水
有些合同中保修期不明晰或籠統寫成保修一年或兩年。
按照國家規定，住宅室內裝修裝飾工程的最低保修期為兩年，有防水要求的廚房、衛生間和外墻面為五年。對于未明確保修期或保修期縮短的情況，消費者要提出并協商更改。
二、逃避保修責任
有的裝修公司單方規定，消費者在多少天內未結清工程款，將失去免費保修資格。
按規定，裝修方未在規定時間收到工程款，可通過合法途徑維權，對于單方規定的“不予免費保修”則無法律效力。建議消費者在簽訂合同前就與裝修施工方協商，把相關事項寫明。
三、轉嫁納稅義務
有的合同規定，如果消費者索要發票，就要承擔稅額。
消費者有權索取發票，而且也提倡以發票作為維權依據。發票產生的稅收是企業應承擔的義務，制定上述合同條款的施工方有故意逃稅的嫌疑。
四、增加額外條款
有合同規定，施工過程中消費者減少施工項目，需支付該項目減項費，或者規定施工方在施工過程中擁有使用房屋的權利等條款。
施工中如果消費者要求減少施工項目，應按實際情況(施工方已經付出的勞動)收取減項費，在簽訂合同前就應對這些細則協商。施工中，施工方只有對房屋施工的權力，無房屋使用權。
五、工期規定未明確
有些不規范合同中，并未明確規定工期，也未注明工期依照什么方式來計算。
工期由雙方協商，一般為60天。工期的計算方式一般按工作日計算。如果有特殊情況需要改變工期必須經雙方商議，并寫明工期是按工作日還是按日歷天數計算。
六、工期預付款條款不明
有的合同規定，施工預付款開工前支付一部分，施工進度中途支付第二部分，施工結束驗收后支付余款。此處施工中途沒有確切定義，若出現爭議消費者較被動。
對于這些合同條款，不僅要按范本簽訂，還應標明施工進度具體指哪個階段。
簽訂裝修合同注意以下十個方面內容
1、關于合同文件
一個比較完整的家裝合同除了工程預算、設計圖紙以外，還應該包括關鍵施工項目的施工工藝、施工計劃以及甲乙雙方的材料采購單。
施工工藝是一個約束施工方嚴格執行約定工藝做法、防止偷工減料的法寶。而在合同當中要有一個施工計劃，主要是因為目前家庭裝修拖延工期的現象比比皆是，而消費者又很難在施工方開始拖延工期的時候就發現問題，因此，一份比較嚴謹的施工計劃就是消費者保護自己的必要武器。現在很多的家裝合同對于合同甲乙雙方的材料采購單都不太重視，盡管合同里作了一些規定，但是大多比較粗淺，主要反映在對于材料的品牌、采購的時間期限以及驗收的辦法、驗收人員沒有做出明確規定。因此，上述在家庭裝修合同當中一般容易忽視的一些文件盡量不要遺漏。
2、關于設計圖紙
很多家庭裝修的糾紛都反映在對工程項目的理解上。比如對一些項目造型的理解，由于沒有較為詳細的圖紙，可能設計師和消費者在理解上會有一些差距，有的項目由于圖紙不明確，在具體尺寸上也會存在差距。因此，建議您在簽合同的時候，盡量把圖紙準備齊全，避免開工以后再進行這些方面的工作，出現不必要的麻煩。
3、關于工程預算
家庭裝修的工程預算，目前正規裝飾公司交給消費者的一般是比較完整的。一份根據目前使用的《上海市家庭居室裝飾裝修工程施工合同》相關表格做出來的工程預算，包括工程項目、數量、單價、參考材料等等在內的關鍵項目基本上不會有什么缺陷。
但是，有的消費者反映，做工程結算的時候，結算金額與自己的預期時常有差距。其實除了在施工過程當中的工程變更所發生的費用變化以外，主要的原因在水電改造上。原來，在裝飾公司和消費者簽訂家裝合同的時候，由于現場一些情況在這個時候不是很清楚，所以報價里一般標注的是水電改造的項目單價，工程總費用里不包含水電改造的費用。而工程結算的時候，做的是所有工程項目的結算，出現差距就是必然的了。因此，在這里建議您，盡量要求裝飾公司在工程報價里給您一個水電改造的參考報價。
4、避免做不到的條款
許多家庭裝修的投訴都是由不切實際的合同條款帶來的。有的合同條款規定了在相關的工程報價之下根本達不到的施工質量，有的合同條款規定了在任何條件下都不可能做到的室內空氣環境條款。比如曾有一位業主在合同的附加條款中要求“裝修完工以后，請專業監測機構對室內環境進行監測，要求室內絕對環保”。但什么是“絕對環保”?首先在概念上搞不清楚，更何況凡是裝修過的住宅都會不同程度存在一定的環境污染問題，任何人或任何公司都做不到“絕對環保”。
裝修合同 篇3
合同編號:______
發包人:
電話:
承包人: 電話： 電話: 法定代表人： 施工隊負責人: 法定代表人:
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律，法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等，自愿，協商一致的基礎上，就發包人的裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議:
第一條 工程概況
1.1 工程地點:___________________.
1.2 工程承包方式:雙方商定采取承包人包工，發包人包料承包方式.
第二條 工程監理
若本工程實行工程監理，發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名，單位，聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人.
第三條 施工圖紙
發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人，承包人各一份(詳見工程設計圖紙);
第四條 發包人義務
4.1 開工前_兩_天，為承包人入場施工創造條件.陳設歸堆，遮蓋，以不影響施工為原則;
4.2 提供施工期間的水源，電源;
4.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
4.4 不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;
4.5 施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;
4.6 參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場，竣工驗收.
第五條 承包人義務
5.1 施工中嚴格執行安全施工操作規范，防火規定，施工規范及質量標準，按期保質完成工程;
5.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;
5.3 保證居室內上，下水管道的暢通;
5.4 保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場.第六條 工程變更
工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期
第七條 工期延誤
7.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)發包人同意工期順延的其他情況.
7.2 因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因發包人提供的材料，設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延.
7.3 發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延.
第八條 質量標準
雙方約定本工程施工質量標準:按雙方協商而定______________.。
施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由_________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔.
第九條 工程驗收
9.1承包人應提前兩天通知發包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單
9.2 工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單.在工程款結清后，辦理移交手續.
9.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為月.驗收合格簽字后，填寫工程保修單
第十條 工程款支付方式
10.1合同生效后，發包人每按已經做好的 約定直接向承包人支付工程款:
10.2工程完工后，驗收合格后支付工程總款的15%。
10.3 工程驗收合格后，承包人應向發包人提出工程結算，并將有關資料送交發包人.發包人接到資料后3日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，發包人應在簽字時向承包人結清工程尾款.
第十一條 違約責任
11.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律，法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失. 11.2 未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責.
11.3 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失.
11.4 發包人未按期支付工程款的，承包方有權停工，并向發包方催繳工程款。發包方每延誤一星期向對方支付違約金元.
11.5 由于承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延.
第十二條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決:
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院提起訴訟.
第十三條 幾項具體規定
13.1 因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點，發包人負責支付垃圾清運費用(大寫)________元(此費用不在工程價款內).
13.2 施工期間，發包人將外屋鑰匙____把，交給承包人保管.工程竣工驗收后，發包人負責提供新鎖____把，由承包人當場負責安裝交付使用.
13.3 施工期間，承包人每天的工作時間為:上午____點___分至___點___分;下午___點___分至___點___分.
第十四條 其他約定事項____________________________ ________
15.1 本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止.
15.2 本合同一式____份，雙方各執____份，
15.3 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力.
附件：裝飾工程預算表（發包方、承包方各持一份）
發包人(簽字): 承包人(蓋章):
法定代表人:
委托代理人:
年 月 日 年 月 日
裝修合同 篇4
甲方(發包方)：
住所：
聯系電話：
乙方(承包方)：
聯系電話：
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國價格法》以及其它有關法律法規的規則，為保護雙方的合法權益，結合本工程具體情況，經雙方友好協商，達成如下協議，共同遵守。
一、工程概況：
1、住房結構：房廳套，施工面積平方米。
2、工程地址：南昌市區住宅小區棟單元室。
3、工程內容：雙方確認的設計圖紙和預算項目。
4、承包方式：包工部分包料
5、總造價(大寫)：。(增減項目另簽〈工程項目變更單〉增加項目工程款必須預先支付才開始施工)
6、工期：自年月日至年月日，工期為天。
7、質量等級：[合格]
二、質量驗收標準：本工程執行省建設行政主管部門頒發的《江西省家庭裝飾質量驗收標準》及其它地方性標準為質量驗收依據。
三、工程付款方式及結算的約定：
工程付款進度及方式：
(1)合同簽定當天即付工程款的%;計人民幣(大寫)：_______________________。
(2)水電工開工前即付工程款的%;計人民幣(大寫)：_______________________。
(3)木工基本完工支付工程總造價的%;計人民幣(大寫)：________________________________。
(4)工程完工驗收后支付工程總造價的%;計人民幣(大寫)：____________________。
(5)工程完工三日內付清工程全部余款;計人民幣(大寫)：___________________。
(6)全部工程按雙方確認的設計圖紙和施工項目施工。按本合同簽定的工程總造價一次性由甲方發包給乙方，如在本合同外有設計變更或增加工程量時，甲、乙雙方經協商確認，簽訂項目變更作為附加協議。
四、甲方職責：
1、開工前與有關部門辦理相關裝修手續并承擔相應費用。
2、免費提供施工用水、用電并將水源、電源接至施工現場。
3、落實工程垃圾臨時堆放處，并負責工程垃圾從臨時堆放處的進一步處理。
4、協調處理施工時與鄰居間的關系。
5、按時支付工程款，配合做好雙方約定的其它有關事宜。
五、乙方職責：
1、按雙方確認的圖紙和預算項目，按國家行業規范保質保量如期完成合同內容。
2、將工程垃圾清至臨時堆放點(距現場30米以內)。
3、文明施工，若因違反操作規程引起工傷事故，責任自負。
4、乙方做好雙方約定的`其他有關事宜。
六、有關安全及防火的約定：甲方提供的施工圖紙操作方法及施工現場應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全措施，保障施工人員及相鄰居民安全。
七、設計圖紙的變更：原則上雙方確認的設計圖紙在施工時不得變更，在不影響總體方案和裝修格調的前提下，允許甲方在需變更物施工前提出變更請求，在征得設計師同意后予以變更，并簽訂《工程項目變更單》后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。
八、工期延遲：遇下列情況之一，工期順延。
1、停水、停電累計達4小時以上;
2、甲方工程款未按約定時限拖延一天以上;
3、甲方單位或有關部門人員干擾阻止施工累計達一天以上;
4、按合同約定需甲方配合之事而甲方延誤累計達一天以上。
九、違約責任：
1、若甲方違約造成乙方誤工，施工工期順延。
2、若乙方違約造成工程不能按期完工，工期可順延，每超過一天，甲方扣罰乙房30元/天。
3、其他違約責任按《合同法》處理。
4、乙方必須嚴格按合同設計圖紙、預算項目及乙方報價書中承諾的材料品牌，質量保質保量進行施工，不得偷工減料或未按合同要求使用劣質材料等，如有發現，甲方完工驗收時，乙方必須無條件更換及返工。
5、自合同簽定起若有一方單方面解約，必須向另一方支付15%的合同違約金。
十、完工移交：工程完工后，乙方應先進行內部驗收，內驗合格后再通知甲方進行正式驗收。甲方接到驗收通知三天內應會同乙方人員一起驗收，不能無故拖延，否則視同甲方默認驗收合格。工程驗收合格且甲方余款結清后，乙方將鑰匙和工程保修期單一并交于甲方，至此工程全部移交甲方管理。
十一、保修：基礎工程保修期兩年，隱蔽工程保修兩年。須工程款全部結清，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工之日算起。
十二、合同仲裁：按《合同法》規定執行。
十三、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，簽字生效。合同附件作為合同的組成部分。
十四、合同履行完成后自動終止。
甲方(簽字)：乙方(簽字)：
單位(蓋章)單位(蓋章)：
年月日年月日
裝修合同 篇5
【案情介紹】
孫xx與白xx達成口頭協議，由白xx負責裝修孫xx的二居室商品房，工程款共計3萬元，工期1個月。孫xx付款后，白xx組織人員進駐場地開始施工。由于施工中白xx不負責任，到處接活，人手常常不夠，于是白xx招募一些臨時人員幫忙，這些人員往往素質不高，或者沒有裝修經驗。并且由于白xx拖欠工人工資，故工人消極怠工，以至工程施工后3個月尚未完工，導致孫xx無法入住，不得不在外租房居住;同時由于施工人員不慎，造成孫xx樓下房屋漏水，造成樓下住戶支付修復費5000元。隨后孫xx發現，裝修工程已完工部分質量嚴重不合格，存在衛生間門歪曲，木線有縫隙，玻璃松動，整體墻面光潔度不夠、不均勻，門套歪曲不在一個平面，背面不對稱等問題。孫xx與白xx數次交涉，但是白xx不是對孫xx避而不見，就是推托責任，說裝修的問題應找木工趙**和水泥工王**而不應由其負主要責任，還數次說忙完手頭工程就幫孫xx解決裝修問題。但要追回一定的施工費。孫xx和白xx協商不成，于是向人民法院提起訴訟，請求人民法院判決白xx退還全部工程款，并賠償其在外租房的費用及向樓下居住戶支付的修復費用。
【審理結果】
人民法院接受此案后，委托建設監理公司對孫xx裝修工程進行鑒定，認定孫xx房屋已做裝修工程價值11600元，該工程不合格部分修復費用15750元。同時，調查查明白xx未在工商行政管理部門辦理營業執照，不具備經營資格。一審法院經過審理，認定孫xx與白xx 所達成的裝修工程口頭協議無效，并判決如下：
1.判決白xx退還孫xx裝修工程款20400元;
2.判決白xx支付孫xx修復費15700元;
3.判決白xx支付孫xx在外租房的費用及向樓下居住戶支付的修復費用共計6360元。
【精典評析】
本案主要涉及兩個法律問題：一是合同有效性的認定和的責任問題;二是侵權損害賠償責任的承擔。
1.合同有效性的認定及無效合同的責任劃分。
孫xx與白xx所達成的是一個口頭合同。根據《建筑裝飾裝修管理規定》第11條規定，凡從事建筑裝飾裝修的企業，必須經建設行政主管部門進行資質審查，并取得資質證書后，方可在資質證書規定的范圍內承包工程。《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》也規定，凡沒有《建筑業企業資質證書》或者建設行政主管部門發放的個體裝飾裝修從業者上崗證書的單位和個人，不得承接家庭居室裝飾裝修工程。可見，本案中白xx不具備經營主體資格而擅自承擔家庭裝飾工程，其與孫xx所達成的合同因白xx不具備經營主體資格而擅自承攬家庭裝飾工程，其與孫xx所達成的合同因白xx不具備相應的民事行為能力而成為無效合同，根據上述法規定，該合同自始就沒有法律效力。
無效合同的法律后果有：
(1)返還財產：合同被認定無效后，雙方應將財產關系回復到前的狀態，已從對方取得財產的一方，應將其所取得的財產返還給對方。現孫xx已將工程款支付給白xx，白xx本應全部予以返還，但白xx已做裝修工程部分已與孫xx有房屋相結合，成為孫xx房屋的添附價值，故此部分工程款無需返還，白xx應返還余下的工程款20400元。
(2)賠償損失：凡無效合同的訂立和履行使當事人蒙受財產損失的，有過錯的一方應當賠償對方的損失。因白xx施工質量不合格而導致孫xx所需付出的修復費用，和因白xx施工導致孫xx無法在家中居住而付出的租房費用，均屬“因無效合同的訂立和履行”使孫xx蒙受的財產損失，白xx作為此無效合同中有過錯的一方，依法應予賠償。
2.侵權損害賠償的責任
由于施工操作的不慎，造成樓下房屋漏水，構成了對樓下居住戶的侵權，施工人員應承擔侵權責任，對樓下居住戶予以賠償。孫xx與白xx簽訂了裝修合同，白xx及施工人員即為孫xx的雇傭人員，則白xx為施工人，應承擔此侵權責任，所以本案中要修復費用，理應償還。
裝修合同 篇6
甲方：北京市運輸公司第二分公司（簡稱甲方）
乙方：（簡稱乙方）
為加強房屋改造拆除階段的施工安全，規范施工行為，依據建設部《建筑裝飾裝修管理規定》(第46號令)、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》(第110號令)、《消防法》、公安部關于《機關、團體、企業、事業單位消防安全管理規定》（61號令）、《施工現場臨時用電安全技術規范》（JGJ46—20xx）等有關規定，保證乙方在房屋拆除施工中的安全，規范各方責任，消除各種安全隱患。
本協議所稱裝修改造拆除階段，系對改造裝修部位的，原有的建筑構成物進行拆除過程。雙方為保證施工安全，保證不損壞建筑物原有框架結構安全，特簽訂本協議。
甲方：
一、甲方有權隨時檢查乙方拆除施工期間的消防安全和用電、用水安全及安全施工。
二、甲方有權對乙方施工中存在的安全隱患予以制止，并有權要求乙方將安全隱患整改完畢后方可繼續施工。
三、甲方發現裝修人或裝修企業有未經房產行政主管部門批準，擅自改變房屋主體結構或明顯加大荷載的，有權力進行制止，并報相關行政主管部門，同時應追究其違反房屋裝飾裝修服務協議約定的違約責任。
乙方：
一、開工前，乙方必須履行設計、施工方案及政府相關管理部門報、審批手續，確保工程的合法性、安全性，所有材料必須向甲方提供整套備案。
二、乙方選擇的施工單位必須持有有效的營業執照和資質證書。
三、要求委托有資質的監理單位對工程進行全方位、全過程的監理，監理日志及文件、材料要備案。
四、乙方有責任對施工安全進行監督，并對施工安全負全面管理責任。
五、為進行拆除施工進駐的施工隊，乙方必須向甲方如實備案施工人數、開工時間，并提交施工單位營業執照副本復印件、資質證書復印件和裝修專業技術人員（電氣焊、電工）的資格證書復印件等有關文件。
六、拆除施工必須保證建筑主體結構安全和配套設備設施使用功能完好無損，并嚴格按照申請的項目進行，嚴禁下列行為：
1、擅自拆除承重墻、剪力墻或拆除房屋的柱、梁、板等，危及主體結構安全功能。
2、擅自在承重墻、剪力墻、梁、柱打孔、剔鑿。擅自超過設計承載力，在樓板上砌筑墻體。
3、影響建筑結構和使用安全的其他行為。
七、施工現場用電應按照國家（JGJ46—20xx）有關規定執行。因施工需要使用行燈照明，必須使用不高于36V的低壓照明，施工現場臨時照明線路必須架空安裝，臨時線路必須使用護套線。
八、拆除改造過程中形成的各種固體、可燃物等廢棄物，應當按照規定的位置、方式及時間堆放和清運。嚴禁違反規定將各種固體、可燃物體等廢棄物隨意堆放。
九、乙方有責任按照安全施工要求和消防要求作好施工準備，必須在施工現場配置足夠的消防器材和滅火器。
十、乙方必須對施工人員進行施工安全教育。拆除施工中，乙方必須設立專職安全員，負責安全工作，嚴密巡視。檢查每一道工種工
序是否按照施工安全和消防安全制度進行施工，防止各類安全事故發生，發現可疑情況應及時報告甲方。
在拆除過程中，如需動火，包括使用電氣焊作業，須事先向行業主管部門提出申請，經驗收合格并開具動火證后方可施工。動火人員必須持有國家認可的資格證書，并提交操作人員的合法有效操作證書復印件。施工需動用明火時，動火現場必須有安全員現場監督，并配備滅火器材，采取必要的消防防護措施。
十一、乙方在施工期間應注意施工人員的安全，采取必要的防范措施，注重防墜落防脫落安全事故發生。
十二、 每天施工結束后，工長和安全員必須對施工現場進行全面的檢查，并斷電斷水。
十三、乙方應配合甲方安全檢查人員對施工安全進行檢查，對甲方提出的安全隱患整改意見必須立即執行，安全隱患整改完畢后方可施工。
十四、施工現場嚴禁吸煙。
十五、 施工中發生的一切傷亡、消防事故均由乙方負全部負責。 十六、 施工期間不得出現治安事件，保證施工現場的治安安全。 十七、乙方應與施工方簽訂施工安全協議，并報甲方備案。 十八、本協議共計二份，法律效力相同，甲乙方各執一份。 十九、未盡事宜雙方協商解決
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
北京市運輸公司第二分公司
甲方（簽字）： 乙方（簽字）：
二〇xx年六月二十日
裝修合同 篇7
發包方（以下簡稱甲方）：______________________________________
委托代理人（姓名）：________________民族：____________________
住所：______________________________身份證號：________________
聯系電話：__________________________手機號：__________________
承包方（以下簡稱乙方）：______________________________________
營業執照號：__________________________________________________
住所：________________________________________________________
法定代表人：_________________________聯系電話：_______________
委托代理人：_________________________聯系電話：_______________
建筑資質等級證書號：__________________________________________
本工程設計人：_______________________聯系電話：_______________
施工隊負責人：_______________________聯系電話：_______________
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，結合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：
第一條工程概況
1.1工程地點：
1.2工程裝飾裝修面積:
1.3工程戶型:
1.4工程內容及做法(見報價單和圖紙)；
1.5工程承包，采取下列第____種方式:
乙方包工、包全部材料(見附表三)。
乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料（見附表二、三）。
1.6工程期限______日（以實際工作日計算）;
開工日期______年___月___日;
竣工日期______年___月___日。
1.7工程款和報價單
工程款:本合同工程造價為(人民幣)_____________________________
金額大寫:______________________________________________________
報價單應當以《北京市家庭裝飾工程參考價格》為參考依據，根據市場經濟運作規則，本著優質優價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。
報價單應當與材料質量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的根據。
第二條工程監理
若本工程實行工程監理，甲方應當與具有經建設行政主管部門核批的工程監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。
第三條施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書
3.1施工圖紙采取下列第____種方式提供：
甲方自行設計的，需提供施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份,甲方執一份,乙方執二份。
甲方委托乙方設計的，乙方需提供施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份，甲方執一份，乙方執二份。
3.2雙方提供的施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書必須符合《民用建筑工程室內環境污染控制規范》（gb50325-XX）的要求。
3.3雙方應當對施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書予以簽收確認。
3.4雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓給第三方，也不得用于本合同以外的項目。
第四條甲方工作
4.1開工三日前要為乙方入場施工創造條件,以不影響施工為原則。
4.2無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。
4.3負責辦理物業管理部門開工手續和應當由業主支付的有關費用。
4.4遵守物業管理部門的各項規章制定。
4.5負責協調乙方施工人員與鄰里之間的關系。
4.6不得有下列行為：
隨意改動房屋主體和承重結構。
在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。
在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
甲方：_________________乙方：_________________
地址：_________________地址：_________________
電話：_________________電話：_________________
代表：_________________代表：_________________
簽約日期：_____________簽約日期：_____________
裝修合同 篇8
甲方：
乙方：
甲乙雙方經過友好協商，乙方承包甲方所有裝修施工事宜達成一致，簽訂本合同。
一、乙方包干承包該房屋裝修全部施工工程。
二、包干承包費用：人民幣整（小寫46704.2元）詳見報價表。
三、支付方式：
1、乙方進場施工之日，甲方向乙方預付總工程款60%（小寫￥元）；
2、全部裝修施工完成后，甲方支付余款（小寫￥元）。
四、工期：雙方確定該房屋裝修施工工期為60天，乙方應在約定工期內完成全部施工任務。
五、其他約定：
1、甲方應按合同約定及時付款，否則按200元/天支付違約金；
2、乙方自行準備工具、聘請人員，自行負責施工安全，嚴格按照甲方提供圖紙和甲方要求施工，確保工程質量，如在施工過程中發現質量不合格行為，造成返工，因此造成裝修材料損失、人工損失概由乙方自行承擔；
3、乙方不得浪費、挪用甲方裝修材料，否則按500元/次予以處罰，并需賠償甲方損失；
4、乙方應在合同約定工期內完成全部施工任務，每延期一天按照200元/天予以處罰。如因甲方不及時付款、裝修材料延誤或新增施工內容等甲方原因而延誤工期，乙方不承擔違約責任；
5、該房屋裝修保修期為貳年，保修期內乙方應該及時負責為甲方免費維修。
六、本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字后生效。
甲方（簽字）：
乙方（簽字）：
日期：
【裝修合同】相關文章：
裝修的合同07-06
裝修合同07-05
裝修合同05-31
裝修的合同06-01
【熱】室內裝修合同（房屋裝修合同）03-11
農村房屋裝修合同范本-裝修合同02-10
工裝裝修合同范本-裝修合同02-10
裝修清包工合同范本-裝修合同02-10
怎樣與裝修公司簽訂裝修合同07-07
裝修公司裝修的合同樣本07-04