裝修合同

時間：2022-06-11 10:53:09 裝修合同我要投稿

精選裝修合同范文匯編九篇

　　隨著人們法律意識的加強，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，下面是小編精心整理的裝修合同9篇，希望能夠幫助到大家。

精選裝修合同范文匯編九篇

裝修合同篇1

　　發包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》及其他有關規定，遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發包與承包事項經協商一致，共同簽訂本合同。乙方在簽訂本合同前已對施工現場及周邊環境進行了實地踏勘及了解，乙方知悉本工程為甲方開辦中小學生的培訓輔導學校使用，對其特殊的安全要求及使用標準已在施工方案及選材中予以充分考慮。

　　1、工程概況

　　1.1 工程名稱：伊旗財政局多功能廳裝修工程。

　　1.2 工程地點：伊旗財政局

　　1.3 工程內容：

　　1.4 承包范圍：同預算表項目清單。

　　1.5 承包方式：

　　乙方包工、包全部料

　　乙方包工、包部分料(見附件)

　　乙方只包工

　　1.6 工程結構：

　　1.7 裝飾裝修施工面積：

　　2、工程質量

　　2.1 本工程質量應達到專業的質量檢驗標準、設計標準或雙方約定的其他標準。

　　2.2 國家專業標準：《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(GB50325-20xx)

　　2.3 約定標準：

　　3、工期

　　3.1 總工期：30日(為日歷工期，并包括法定節假日)。

　　3.2 開工日期：20xx年12月1日。

　　3.3 竣工日期：20xx年12月31日。

　　3.4 延期開工：乙方不能按期開工的，應提前2日以書面形式通知甲方，如甲方不同意延期開工的，則工期不順延;如因甲方原因需延期開工的，應提前告知乙方，并相應順延工期。

　　3.5 暫停施工(停工)：因甲方原因要求乙方暫停施工的，乙方應妥善保護已完工工程。

　　3.6 工期順延

　　3.6.1 發生以下情況的，工期相應順延，乙方不承擔責任：

　　(1) 7日內由于非乙方原因停水停電累計8小時以上不能施工的。

　　(2) 不可抗力或其他非乙方原因造成停工的。

　　3.6.2 出現以上情況時，乙方應及時以書面形式通知甲方。因乙方原因導致工期延誤的，由乙方承擔責任，工期不順延。

　　3.7 工期提前

　　3.7.1 提前竣工的條件應是采取可行的新技術措施，任何違反工藝標準、偷工減料等行為不得作為提前竣工的手段。雙方應簽訂提前竣工協議，且甲方應批準乙方修訂的進度計劃及新技術措施，并為趕工提供必要的條件。

　　3.7.2 提前竣工協議應包含以下內容：

　　(1)提前的時間。

　　(2)乙方采取的技術措施。

　　(3)甲方為實行新技術措施提供的條件。

　　(4)實行新技術措施增加的費用。

　　4、設計

　　4.1 設計圖紙及技術文件的提供方式

　　由甲方于開工日前向乙方提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件。

　　由乙方于開工日前提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件送甲方審批，甲方應于日內審批完畢并交還乙方。 □由甲方委托的專業設計公司于開工日前向乙方提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件。

　　4.2 設計變更

　　4.2.1 甲方要求變更設計時，應在該分部或分項工程施工前通知乙方。乙方應立即停止對涉及部分的施工及準備活動。

　　4.2.2設計變更應由甲方代表辦理洽商確認手續，乙方應變更施工進度計劃，送甲方批準，同時相應調整工程價款。

　　4.2.3 涉及設計變更的，設計圖紙提供方應給出變更設計圖紙及材料樣品，以作計價及施工依據。

　　5、工程價款

　　5.1 本工程價款：

　　5.2 本工程價款總計：人民幣柒萬肆仟玖叁拾肆元整元，(￥74934元)。此價款已包括乙方為完成本工程所必須的人工費、材料費、機械費、管理費、設計費、協調費、政府規費、措施費、保險費、臨時設施費、安全措施費、成品保護費、場地清理費、趕工增加費、保修費、文明施工費、不可預見費、稅金和利潤等一切費用。

　　5.3 本工程價款可在出現下列情況時調整：

　　(1)甲方確認的工程量增減。

　　(2)甲方確認的設計變更或工程洽商。

　　5.4 工程價款支付

　　5.4.1 預付款為工程總價的50%，支付時間為20xx年12月10日前。

　　5.4.2 工程進度款：待竣工驗收合格后支付至結算總價的100%。

　　5.4.3在甲方支付乙方款項時，乙方承諾向甲方提交等額的合法有效的完稅發票，否則，甲方有權停止付款。

　　5.4.4 乙方同意甲方可以銀行匯款、信匯、支票等方式支付工程款，但在甲方支付前，乙方需憑付款申請和發票向甲方申請付款。

　　5.4.5 乙方應每月向甲方提交已完工程量報告及相關質量驗收記錄，甲方會同乙方核實計量并檢驗工程質量。

　　5.4.6工程進度款的撥付應包括洽商款項(如設計變更、工程量增加等)。

　　5.4.7乙方未經監理或甲方同意超出設計圖自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予計量。

　　6、材料設備供應

　　6.1 本工程由甲方供應主要材料設備的，雙方約定編制甲方供應材料設備一覽表作為本合同附件，一覽表中應準確寫明材料設備的品種、規格、型號、數量、質量等級、提供時間和地點等。

　　6.2 本工程由乙方采購材料設備的，應按照設計說明、施工圖紙和有關技術資料標準要求進行采購，并提供材料設備產品的質量、環保合格證明，并對所購材料設備質量負責。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，應返工重做，造成的所有損失均由乙方負責。

　　6.3 甲方提供和乙方采購的材料設備按約定到達指定地點前應通知對方，雙方應對材料、設備進行共同驗收。甲方供應的材料設備經驗收合格后，應移交給乙方管理、使用。

　　6.4 本工程中的主要材料應由雙方選定樣品樣本。樣品樣本應經雙方驗收后封存，作為材料供應和竣工驗收的實物標準。

　　6.5 雙方所提供的工程主要材料應符合國家質檢總局發布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》，并符合環保、節能等標準。

　　6.6 乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　9、雙方義務

　　9.1 甲方義務

　　9.1.1 按約定向乙方支付工程款。

　　9.1.2組織乙方和設計單位進行圖紙會審和技術交底工作。

　　9.1.3提供施工場地。

　　9.1.4提供房屋主體結構等已有的技術資料。

　　9.1.5 提供施工所需水、電，保證施工期間的需要。

　　9.1.6 協調施工場地進行交叉作業的各專業施工單位間的關系，保證工程有序進行。

　　9.2 乙方義務

　　9.2.1 制定并組織落實施工進度計劃。

　　9.2.2 遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音、環境保護和安全生產等管理規定。

　　9.2.3 安全施工

　　9.2.3.1 應按有關規定，嚴格安全防護和防火等措施，并承擔由于管理不善造成的人員及財產損失。。

　　9.2.3.2 發生傷亡事故，應在第一時間報有關部門及通知甲方，并按政府有關部門的要求處理。甲方應提供搶救搶險的必要條件，協助處理事故。事故引發的費用由乙方承擔。

　　9.2.3.3 按工程及安全需要提供看守和警衛、維修施工使用的照明、圍欄，在動力設備、高壓線路、地下管線、易燃易爆、有毒有害地段以及臨時交通要道附近施工時，應與甲方協商安全防護措施，經甲方同意后實施，防護費用由乙方承擔。

　　9.2.3.4 在未騰空和繼續使用的建筑物內施工的，應制定專用安全和防火措施，以確保建筑物內財產和人身安全。以上措施費已包含在工程價款中。

　　9.2.4 已竣工工程在未正式交付甲方之前，應負責工程成品保護工作。

　　9.2.5 負責施工場地的清潔，符合環境衛生管理的有關規定。

　　9.2.6 負責施工現場的安全，佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，須盡快負責修復或賠償。

　　9.2.7嚴格履行合同實行信譽工期，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。

　　9.2.8 乙方在施工期間應隨時接受甲方的檢查檢驗，并按甲方要求對不合格的部分進行返工，乙方應承擔此部分返工的全部費用且工期不予順延。

　　9.2.9乙方負責自身人員、材料、設備等一切事項的各類保險，并保證不因此等原因而令甲方承擔任何法律或經濟責任。

　　9.2.10乙方已清楚本工程現場位于居民樓、辦公樓附近，故乙方須遵照國家、市政府及甲方物業管理部門的有關規定，避免或減少由于施工造成的包括但不限于因夜間施工、噪音、空氣污染、通道占用等帶來的擾民影響等，因乙方未能遵守本條款的規定而引起的民擾/擾民亦由乙方負責調停及解決，并支付一切費用。

　　9.2.11 乙方保證其雇傭的勞務工人有符合相關規定的在北京市從事施工及工作的一切合法手續，并保障甲方不承擔因乙方未能遵守本條款的規定而引致的罰款、訴訟及后果損失。

　　10、工程驗收

　　10.1 隱蔽工程驗收：具備隱蔽條件的工程部位，乙方應在自檢合格后48小時內以書面形式通知甲方代表(監理工程師)驗收，驗收合格并經甲方代表(監理工程師)在檢驗紀錄上簽字后，乙方才可進行隱蔽和繼續施工。

　　10.2 竣工驗收

　　10.2.1 工程具備竣工驗收條件的，乙方應按國家竣工驗收的有關規定向甲方提供竣工驗收報告、竣工資料、竣工圖紙。甲方應在收到報告后7日內組織驗收，并在驗收后28日內書面通知乙方同意或提出修改意見，雙方根據修改工程量的多少約定修改期限。乙方應按甲方意見進行修改并承擔因自身原因造成的修改費用。

　　10.2.2 甲乙雙方在確認的竣工驗收合格之日辦理工程移交手續。

　　10.2.3 因特殊原因部分工程暫時不能竣工的，雙方可簽訂甩項竣工協議處理。

　　10.2.4 竣工結算：竣工報告經甲方同意后，乙方按國家有關規定或合同約定向甲方遞交竣工結算報告及完整的竣工資料、圖紙等。甲方自收到報告和結算資料后及時進行審核確認，按合同約定向乙方支付工程尾款(質保金除外)

　　10.2.5乙方知悉并同意，甲方/監理/政府主管部門的驗收僅為形式上的驗收，鑒于本工程的質量要求，乙方同意在該工程通過甲方驗收后，在日后的使用過程中若出現質量問題或其他事故的，由此給甲方造成的一切損失及法律責任均應由乙方承擔，甲方亦有權在質保金中予以相應扣除，乙方不得以甲方驗收合格、已過保修期等為由而拒絕承擔該工程質量問題給甲方造成的損失。

　　11、違約責任

　　11.1甲方違約

　　若甲方無正當理由未在接到乙方提交的書面請款報告后的14個工作日內按合同約定支付工程款，則從第15日算起，甲方按該筆應付未付金額的同期銀行存款利率向乙方支付違約金。

　　11.2 乙方違約

　　乙方有下列不履行合同義務或不按合同約定履行義務的行為，應當承擔違約責任，賠償因其違約給甲方造成的損失。乙方除應承擔相應責任外，還應以次(天)計算按每天/每次處罰1000元的標準向甲方支付違約金，如造成嚴重后果的，甲方有權解除本合同：

　　11.2.1工程進行中乙方非不可抗力或未經甲方同意情況下中止施工累計5天以上,拒不執行合同;

　　11.2.2在工程進度中，乙方提出調整工程款支付條件或方式以及提出超出合同以外的付款要求，在甲方沒有批準的情況下發生停工;

　　11.2.3乙方未按甲方審定的施工設計及方案進行施工的;

　　11.2.4無論任何原因導致的周邊居民或民工鬧事、圍攻、威脅甲方工作人員或甲方工作場所給本工程造成嚴重影響的;

　　11.2.5乙方拖延工期，而又無視監理工程師或甲方的指示，拒不采取加速施工的措施;

　　11.2.6乙方無視監理工程師及甲方的警告，固執地實施或公然違反本合同約束的行為;

　　11.2.7當乙方出現以下違約情況時，甲方有權解除本合同，乙方除應承擔相應責任外，還應按合同總價款的20%向甲方支付違約金：

　　11.2.7.1乙方施工質量經第三方國家質量監督機關確認明顯達不到合同和規范的要求;

　　11.2.7.2乙方轉包或未經甲方同意進行分包的;

　　11.2.7.3出現質量安全事故，影響使用安全的;

　　11.2.7.4因乙方自身原因使本合同無法履行的情況。

　　11.2.8若乙方未按合同規定的竣工日期完工，每延期一天向甲方支付合同總價款1%的違約金，不足一天亦按一天計。如未按各階段工期完工且延誤超過10天的，甲方可停止付款并有權解除本合同。乙方除支付違約金外，還需賠償甲方(或甲方委托的第三方)另行施工或接續施工的全部費用。

　　11.2.9 乙方如果私自代換材料，其造成的損失由乙方負責，負責返工的全部費用，并賠償代換材料的兩倍造價同時追加合同總價款5%的違約金，工期不得順延，同時甲方有權解除本合同。

　　11.2.10 經驗收，工程質量達不到合同、設計和規范要求時，甲方有權委托第三方對工程進行改建或完善，費用由乙方承擔。造成工程延期的，乙方須同時承擔延期竣工等違約責任，并賠償甲方的一切經濟損失。

　　11.2.11甲方依據上述約定解除合同的，乙方應按約定向甲方支付違約金，如該違約金不足于彌補甲方所有損失的，甲方有權就不足部分向乙方予以追索。

　　11.2.12由于乙方責任導致工程質量和室內環境污染控制不達標的工程，乙方須對工程質量不合格的部位應進行徹底返工修理，對室內空氣質量不達標的應進行全面綜合治理，相關費用由乙方承擔，若由于以上原因造成工程延期交付的視同延誤工期。

　　11.3違約方承擔違約責任后，除符合以下情況而終止合同外，雙方均應繼續履行合同，以保持工程的連續性和已施工程的完好：

　　(1)合同已無法履行。

　　(2)甲、乙方協議停止施工。

　　(3)調解要求停止施工。

　　(4)法院要求停止施工。

　　11.4在本合同履行期間，非因本合同約定的解除原因的，雙方均不得擅自解除本合同，否則應按合同總金額的10%作為違約金付給對方。若使對方造成的實際損失超過違約金的，應繼續進行賠償。

　　12、撤離現場

　　在甲方就本工程發出竣工驗收合格通知后或甲方因乙方違約而終止本合同或因法律、法規及政策的改變或合同有關條款所述原因而令本工程停工時，甲方有權指令乙方全部撤離施工場地，乙方須在甲方規定時間內無條件全部撤離現場。乙方不可以藉任何原因(如本工程結算、付款等一切原因)而拒絕或拖遲撤離施工現場。若乙方不按期撤離現場，每拖延一日，須向甲方支付合同總金額的3%違約金，違約金不足以補償甲方損失的，乙方須賠償甲方的全部損失。

　　13、質量保修

　　13.1 質量保修責任：

　　乙方在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定，承擔本工程的全部質量保修責任。

　　13.1.1質量保修期：根據《建設工程質量管理條例》確定，本工程質量保修期為兩年，有防水要求的衛生間、廚房、屋頂等部位的質量保修期為兩年。前述質量保修期均自工程竣工驗收合格之日起計算。

　　13.2質量保修要求

　　13.2.1乙方須于保修期內提供維修工作隊為本工程提供全部的免費檢修和保養，費用由乙方承擔。如保修期內本工程出現質量問題，乙方于知道故障事故后4小時內派專業人員到達故障現場進行免費修理或更換并達到甲方滿意。乙方應保證本工程在保修期內能夠達到甲方要求的使用性能。

　　13.2.2工程完工后乙方必須交付甲方電氣竣工圖和上下水管線等圖紙，標明導線規格，暗管走向和上下水管線，閥門，接口走向和位置等，用于維修備查使用。

　　14.、不可抗力

　　因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或全部免除責任，但法律另有規定的除外。一方因不可抗力不能履行合同時，應及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失，并應在合理期限內提供證明。

　　15、爭議解決方式

　　本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解解決不成的，依法向當地人民法院提請訴訟。

　　16、合同生效

　　本合同經甲乙雙方簽訂之日起生效。

　　17、合同份數

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

裝修合同篇2

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規結合本市住宅裝飾裝修的特點，甲乙雙方在平等、自愿的基礎上協商一致，就乙方承包甲方的住宅裝飾裝修工作(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條工程概況

　　1.1 工程地點：

　　1.2 工程承包方式，雙方商定采取下列第種承包方式。

　　(1)乙方包工、包全部材料;

　　(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料;(乙方包人工費和輔材費)

　　(3)乙方包工、甲方提供全部材料。開工日期年月日竣工日期年月日

　　1.4金額大寫：

　　1.5 合同生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：

　　備注：工程施工中若遇變更或工程量增減，工程造價均按實結算。

　　1.6 甲方負責物管的裝修抵押金。

　　1.7 本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，如遇裝修期間發生爭議，由雙方協商解決，協商不成的，提交重慶仲裁委員會仲裁�；蚱渌绞剑� 。

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　年月日：

裝修合同篇3

　　發包方（簽章）（以下稱甲方）

　　地址：

　　聯系電話：

　　承包方（簽章）（以下稱乙方）

　　地址：

　　聯系電話：

　　乙方承包甲方（）裝修工程，為了明確雙方責任及義務，保證施工順利進行，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規定，并結合本工程具體情況，雙方經友好協商，達成如下協議：

　　第一條：工程概況

　　工程地點：

　　工程內容：室內/室外裝飾工程；

　　承包方式：乙方包工包料；

　　工程造價：總承包價人民幣（大寫）元

　　施工工期：本工程暫定自年月日開工，于年月日竣工，總工期為日歷天；另質保期限為個月，從雙方簽字驗收合格之日起算。

　　第二條：施工圖紙等

　　2。1 甲方進行設計，并向乙方提供施工方案、施工說明。

　　第三條：工程變更和終止

　　3。1 工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致簽定《工程項目變更單》，同時調整相關工期。

　　3。2 工程量變化和設計變更（1）所有的設計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》，否則該變更單無效。（2）甲方變更設計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用則由甲方支付。（3）乙方私自進行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。（4）《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。

　　3。3 合同終止（1）因不可抗力及政府行政行為導致本合同無法進行、或合同目的無法實現的情況出現，雙方都可以書面提出解除本合同，并進行結算后雙方簽署結算單，本合同終止；（2）甲、乙方協商一致，可以變更或解除本合同；（3）因一方的違約行為，相對方根據約定終止本合同的；（4）本合同履行期限屆滿自行終止；（5）本合同依法解除。

　　第四條：工期延誤

　　4。1 以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：（1）工程量變化和設計變更；（2）不可抗力因素；（3）甲方同意工期順延的其他情況。

　　4。2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。

　　4。3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　4。4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應賠償由此造成的甲方損失，另須承擔違約責任。

　　第五條：雙方權利與義務

　　5。1 甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續。

　　5。2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。

　　5。3 甲方有權對乙方的施工提出整改意見。

　　5。4 乙方應于本合同簽訂后2日內安排人員進場施工。

　　5。5 乙方應依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的，須經甲方書面同意，否則甲方有權拒絕支付該材料費用；

　　5。6 乙方應規范、安全施工，保質保量。如施工過程中導致的安全事故與甲方無關，甲方的協助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任，如第三人依法向甲方主張權利，甲方承擔后可向乙方追償；

　　5。7 乙方應積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內完成整改。

　　5。8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應負責安保工作，并清理好場地；

　　5。9 甲方在本合同期限內，發現因乙方施工工程質量不符合合同規定的，乙方應在接甲方通知后合理時限內免費完成修理或返工。

　　第六條：工程結算及工程款支付方式

　　委托代理人：委托代理人：

裝修合同篇4

　　原告曹某訴稱，原被告曾簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程，承包方式為全包，總價款5萬元，工期自20xx年9月24日開工，至20xx年11月25日竣工。合同簽訂后原告已支付合同款4萬元，但被告在工程中大量使用不符合同約定的材料，隱蔽工程也未通知原告驗收，原告曾提出異議，被告卻在工程未完工的狀態下于20xx年11月25日擅自撤離施工現場，導致原告無法如期入住，只得在外租房居住，故要求1、解除雙方簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;2、要求被告支付逾期竣工違約金從20xx年11月26日起至20xx年4月7日止按每日50元計算;3、要求被告返還多收取的裝潢款項6055元;4、要求被告賠償原告在外租房損失從20xx年11月26日起至20xx年5月7日按每月3000元計算。

　　經審理查明，原被告于20xx年9月25日簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定，由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程，承包方式為全包，總價款5萬元，工期自20xx年9月24日開工，至20xx年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的，每逾期一天被告應賠償50元等內容。合同簽訂后，被告進場進行施工，原告則向被告支付工程款4萬元。施工過程中，雙方因被告未通知原告驗收材料及驗收隱蔽工程等問題產生矛盾，原告曾對被告使用的材料提出異議，被告卻于20xx年11月20日擅自撤離施工現場，致成訟。

　　【案件要點】：是否應解除合同，退還裝修費?

　　【律師評析】

　　審理中，經原告申請，本院委托某某工程造價咨詢公司對系爭房屋內被告已施工的工程價格進行審價，該公司經審核后確認被告已施工工程造價為33945元。

　　審理中，原告稱系爭房屋經有關部門對施工工程進行審價后，原告為減少損失，于20xx年4月7日對該房屋進行了裝修，并已入住，由于被告逾期竣工，原告以每月3000元的價錢在外租房居住。期望法院在計算租金損失時考慮到原告另行裝修需要一個合理期限，從而支持原告有關租金損失計算至20xx年5月7日的訴請。

　　本院認為依法成立的合同受法律保護，當事人按照約定履行各自的合同義務。本院原、被告簽訂的合同系雙方當事人真實意思的表示，并未違反法律規定，依法應認定為有效。被告在施工過程中，未嚴格按照合同約定履行合同義務，且在工程未完工的情況下擅自退場，造成逾期竣工及系爭房屋長期空置，原告據此要求解除合同，并要求被告給付逾期竣工違約金并無不當，應予支持。被告已施工工程經審計價格為33945元，原告據此要求被告退還多收取的工程款6055元亦屬合理，應予支持。至于原告主張的在外租房損失一節，本院認為被告逾期竣工導致原告無法按期入住，原告已提出證據證明其在外租房居住，該損失被告理應賠償，至于賠償的標準本院將根據本案案情并結合市場行情予以酌定。依照《中華人民共和國合同法》第八條、第六十條、第九十四條、第九十七條、第一百零七條的規定，判決如下：

　　一、解除原告曹某與被告某某室內裝潢公司簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;

　　二、被告某某室內裝潢公司應于本判決生效之日起十日內支付原告曹某逾期竣工違約金6700元;

　　三、被告某某室內裝潢公司應于本判決生效之日起十日內返還原告曹某裝修工程款6055元;

　　四、被告某某室內裝潢公司應于本判決生效之日起十日內賠償原告曹某租金損失(自20xx年11月26日起至20xx年5月7日止，按每月20xx元計算)。

　　如果付款義務人未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條的規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。

　　案件受理費650元，審價費1500元，由被告某某室內裝潢公司負擔。

裝修合同篇5

　　1合同責任不明

　　如今買全裝修房，部分開發商會要求購房者在買房的時候簽訂兩份合同：一份購房合同與開發商簽訂；另一份與負責裝修的裝修公司簽訂。這是開發商為規避開發風險，而轉嫁裝修責任。業主和開發商指定的裝修隊簽訂裝修合同后，盡管有政策規定，開發商是第一責任人，但上了法庭還是以合同說了算，業主根本就打不到開發商半點板子。

　　建議：只簽一份合同，責任歸屬明確

　　比較規范的做法應該是購房者與開發商只簽訂一份購房合同，然后在合同附件中對于全裝修的材料、品牌等標準進行詳細約定。這樣可以避免開發商和裝潢公司把自己當皮球踢。

　　▲只簽定一份房產合同，其他列入附件，簡單又清晰。

　　2標識籠統含混

　　大約有一半以上的糾紛是開發商事先沒和購房人約定清楚材料的品牌、標準、等級、型號等引發的。目前使用的上海市預售商品房買賣合同中盡管有裝飾、裝修標準的約定，但內容只有簡單的外墻、內墻、衛生間等項目，并且是針對毛坯房的要求。購房合同中的裝修標準寫著“高級地磚”、“進口潔具”等非�；\統的字眼，很容易讓購房人產生過高的期望值。

　　建議：合同標識詳細，品牌型號準確

　　裝修項目及標準一般來說，裝修項目與標準約定得越詳細，對購房者權益的保障力度就越高。對裝飾材料的品牌、顏色等諸多細節在合同附件中應當有明確的約定，并且有雙方簽字。

　　▲合同中應當包含關于裝修材料品牌型號的附件。

　　3材料品級缺失

　　有業主入住后，發現裝修盡管用了與預售合同里約定一樣的品牌，但與樣板房的效果相去甚遠。當初在樣板房看到的潔具都是釉光發亮，可到了自己家里就黯淡無光。引發這種情況很有可能是開發商在樣板房里選用的是頂級品，而給業主使用的可能是二三級，甚至是次品。即便是有品牌型號，同一種品牌的產品還有各種不同檔次和品級。

　　建議：品級工藝詳細約定

　　為此，購房者應該與開發商詳細約定裝修項目及其標準、品牌、價格或相應的等級、顏色、規格、工藝。為避免工作量過大可以合同中標明開發商提供的裝修應與標準房在材料指標方面完全一致。

　　▲合同對產品的等級要求應當列在附件的說明欄中。

　　4驗收缺乏標準

　　質量驗收方面的糾紛大約占了將近4成。絕大部分購房人一輩子就買這么一回房，對裝修基本是外行，由于多數購房者對開發商提供的裝修應達什么標準并不清楚，而部分開發商又對裝修施工究竟以什么為標準沒有在合同上做出相關約定，導致裝修房裝修質量低下，所以容易引起糾紛。

　　建議：驗收標準指定公開

　　購房者應該參考上海市技術監督局、上海市建設委員會發布的《上海住宅裝飾裝修驗收標準》或《高級建筑裝飾工程質量檢驗評定標準》，這兩個文件對裝修的標準做了詳細規定。如果購房者覺得將這些標準一項項訂入合同過于復雜，則可以考慮在合同中加入類似“所有裝飾裝修應不低于《上海住宅裝飾裝修驗收標準》”的條款。

　　▲驗收的標準應當開發商、裝潢公司、業主人手一份，合理公開。

裝修合同篇6

　　合同編號：________

　　發包人：承包人：

　　住所：住所：

　　委托代理人：營業執照號：電話：委托代理人：電話：

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在協商一致的基礎上，就發包人的'家庭居室裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條工程概況

　　1．1 工程地點：______________________________________。

　　1．2 工程內容及做法（家庭居室裝飾裝修工程施工項目預算表）。

　　1．3 工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。

　�。�1）承包人包工、包料；

　�。�2）承包人包工、部分包料（承包人提供裝飾裝修材料表），發包人提供部分材料（發包人提供裝飾裝修材料表）；

　�。�3）承包人包工、發包人包料（發包人提供裝飾裝修材料明細表）。

　　1．4 工程期限________天，開工日期________年____月____日，竣工日期______ 年____月____日。

　　1．5 合同價款：本合同工程造價為（大寫）：________________________元,小寫:______________元（家庭居室裝飾裝修工程報價單）。

　　第二條工程監理

　　若本工程實行工程監理，發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。

　　第三條施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供：

　　（1）發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份（詳見家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙）；

　　（2）發包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份（詳見家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙），設計費（大寫）____________元，由發包人支付（此費用不在工程價款內）。

　　第四條發包人義務

　　4．1 開工前________天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；

　　4．2 提供施工期間的水源、電源；

　　4．3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系；

　　4．4 不拆室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續；

裝修合同篇7

　　一、甲方委托乙方對甲方屬下需裝修的辦公室裝飾進行設計及施工。

　　二、乙方按甲方事先約定的裝飾方案進行施工。

　　三、甲方的權利和義務

　�。ㄒ唬┘追降臋嗬�

　　1.甲方有權對不符合甲方規劃意圖的地方要求返工的權利；

　　2.對乙方裝修過程中的重大質量問題，甲方除有要求乙方賠償的權利外，還有終止合同的權利。

　　四、乙方的權利和義務

　�。ㄒ唬┮曳降臋嗬�

　　1．乙方有按時取得勞動報酬的權利，甲方應按合同約定的付款方式支付裝飾款。

　�。ǘ┮曳降牧x務

　　1．乙方應做到安全文明施工，如有違法被罰則與甲方無關由乙方自負；乙方的施工人員必須注意安全，在施工期間發生的一切工傷事故與甲方無關由乙方自負；因乙方原因造成的火災事故，材料損壞，已完工的成品破壞由乙方負責賠償相應損失。

　　2．自甲方交付乙方之日起，乙方自行保管施工現場各類物品，否則造成的材料丟失與誤工由乙方負責。

　　3．嚴格按甲方要求施工，乙方有義務憑其豐富的經驗向甲方提供建設性意見供甲方參考；

　　4．精心施工，認真負責，打造精品工程，質量要求。返工所發生的一切費用由乙方負擔；施工過程中如因施工不當所造成的材料破損由乙方負責按原價賠償。

　　五、工程內容及合同金額：

　�。ㄒ唬┕こ虄热菁皢蝺r按甲乙雙方認定的裝飾項目預算單按實際項目計算；

　　（二）合同預算金額：

　　本協議裝飾預算金額為人民幣：（大寫）

　　本協議裝飾預算金額為人民幣：（小寫）

　　要求：最終裝飾總金額不得超出預算金額的10%，超出部分友好協商，協商不成功，則由乙方完全負責。

　　六、分期付款方式：

　　首期：甲方先付工程預算造價的20%訂金給承包方（乙方）。

　　二期：工程完工后三天內進行驗收，合格后，甲方付預算金額的75%給乙方。余款5%作為乙方對整個工程的質量保證金，在完工后30天內支付給乙方。

　　七、協議工程完成期限：

　　本工程施工期限自年月日

　　至年月日止，共計天。

　　本協議經雙方協商簽訂后共同遵守，未經雙方同意，不得以其它任何理由終止合同。

　　八、違約責任：

　　甲方在乙方施工過程中發現有重大質量問題或乙方在設計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程項目，然后在施工過程中要求增加并抬高單價，甲乙雙方在協商不成功的條件下，甲方有權中止合同，合同中止后，乙方應該賠償甲方30%的違約金作為甲方另找裝飾公司的損失，而已經完工的合格工程量甲方可按裝飾預算單價支付給乙方。除此類原因外，甲方未經乙方同意不得終止合同，否則甲方必須賠償乙方總工程款的30%作為違約金；

　　乙方未經甲方同意中止合同，則乙方必須賠償甲方總工程款的30%作為違約金，并退回已經預付的所有款項。

　　而戰爭及自然災害的因素、法律、國家政策等不可抗力等原因造成協議無法履行除外。本協議未完善之外、雙方友好、平等協商解決，如協商不成按本合同及中華人民共和國合同法及相關的法律法規處置。

　　九、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方（發包方）：

　　身份證號：

　　電話（或手機）：

　　確認日期：年月

　　乙方（承包方）：身份證號：電話（或手機）：確認日期：年月日日

裝修合同篇8

　　發包方(簡稱甲方)：_________________________

　　承包方(簡稱乙方)：_________________________

　　甲乙雙方經友好協商，甲方決定委托乙方進行住房裝修，此時為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、工程概況

　　1. 裝飾施工地點：

　　2. 住房結構：______房型_____房_____廳_____套，施工面積______平方米。

　　3. 裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。

　　4. 承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。

　　5. 工期：自________年________月________日開工，至________年________月________日竣工，________工期________天。

　　二、工程價款及結算的約定

　　1.工程總價款：￥_________元，大寫(人民幣)：________________詳見本合同裝修工程報價單。

　　2.工程款付款方式按下列方式支付：

　　(1)第一次，對預算設計認可簽訂合同之日。支付_________元訂金，第二次付款時扣除；

　　(2)第二次，合同簽定后開工前支付工程總造價50%，合計_________元；

　　(3)第三次，施工過程中工期進度過半支付工程總造價40%，合計_________元；

　　(4)第四次，竣工驗收當天支付工程總造價10%，合計_________元；

　　(5)工程保修期兩年。工程款全部結清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　三、關于材料供應的約定

　　1.甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。此時本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　3.乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。此時如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　四、關于工程質量及驗收的約定

　　1.本工程執行dbj08 – 62 – 97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、db31/t30–1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2.本工程由________方設計施工方案。

　　3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費由甲方承擔，工期順延。由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　4.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，雙方同意后，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。

　　5.工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

　　6.工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。

　　五、有關安全生產和防火的約定

　　甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。此時乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　六、其它事項

　　1、甲方應在開工前，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙，并向乙方進行現場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協調工作。

　　2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。

　　七、違約責任

　　1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，此時每逾期一天，支付_______元違約金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付違約金。

　　八、糾紛處理方式

　　雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，此時可以提交人民法院訴訟。

　　九、合同的變更和解除

　　合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。

　　十、本合同一式份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方(簽章)：__________________ 電話：______________________

　　乙方(簽章)：__________________ 電話：______________________

　　簽訂地點：___________________________________

　　簽訂日期：________年_______月______

裝修合同篇9

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程項目：住房裝修

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1、工程地址：

　　2、居室規格：計____平方米。

　　3、施工內容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

　　4、委托方式：包工包料

　　5、工程開工日期：20____年____月____日

　　6、工程竣工日期：20____年____月____日

　　工程總天數：____天

　　第二條：工程價款

　　工程價款(金額大寫)。

　　第三條：質量要求

　　1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。

　　2、工程驗收標準，雙方同意參照DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

　　5、甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條：材料供應

　　1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　3、甲方負責采購供應的材料、設備，詳見本合同附件(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內容，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第五條：付款方式

　　1、合同一經簽訂，甲方即應付_____%工程材料款和施工工費的_____%;當工期進度過半，甲方即第二次付施工工費的_____%。剩余_____%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡，詳見本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質量保修卡》。甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

　　2、工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。

　　3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

　　第六條：本合同未盡事宜雙方協商解決。

　　第七條：本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份。

　　第八條：本合同自簽訂之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　法人代表：

　　簽約日期：20____年____月____日

【裝修合同】相關文章：

裝修的合同06-01

裝修合同05-31