裝修合同范文集錦9篇

　　隨著法律觀念的日漸普及，合同起到的作用越來越大，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。那么相關的合同到底怎么寫呢？以下是小編為大家收集的裝修合同9篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

裝修合同 篇1

　　發(fā)包方(以下簡稱甲方)： 委托代理人(姓名)： 民族： 住所： 身份證號： 聯系電話： 手機號： 承包方(以下簡稱乙方)： 營業(yè)執(zhí)照號： 住所： 法定代表人： 聯系電話： 委托代理人： 聯系電話： 建筑資質等級證書號： 本工程設計人： 聯系電話： 施工隊負責人： 聯系電話：

　　依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

　　工程概況

　　1.1工程地點：

　　1.2工程裝飾裝修面積:

　　1.3工程戶型:

　　1.4工程內容及做法(見報價單和圖紙);

　　1.5工程承包，采取下列第 種方式:

　　(1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。

　　(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料(見附表二、三)。

　　1.6工程期限 日(以實際工作日計算);

　　開工日期 年 月 日;

　　竣工日期 年 月 日。

　　1.7 工程款和報價單

　　(1)工程款:本合同工程造價為(人民幣) 金額大寫:

　　(2)報價單應當以《北京市家庭裝飾工程參考價格》為參考依據，根據市場經濟運作規(guī)則，本著優(yōu)質優(yōu)價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。

　　(3)報價單應當與材料質量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的根據。

　　第二條 工程監(jiān)理

　　若本工程實行工程監(jiān)理，甲方應當與具有經建設行政主管部門核批的工程監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方。

　　第三條 施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價計算書

　　3.1施工圖紙采取下列第 種方式提供：

　　(1)甲方自行設計的，需提供施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價計算書一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)二份。

　　(2)甲方委托乙方設計的，乙方需提供施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價計算書一式三份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)二份。

　　3.2雙方提供的施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價計算書必須符合《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規(guī)范》(GB50325-20xx)的要求。

　　3.3 雙方應當對施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價計算書予以簽收確認。

　　3.4 雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓給第三方，也不得用于本合同以外的項目。

　　第四條 甲方工作

　　4.1開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。

　　4.2無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。

　　4.3負責辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應當由業(yè)主支付的有關費用。

　　4.4遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制度。

　　4.5負責協調乙方施工人員與鄰里之間的關系。

　　4.6不得有下列行為：

　　(1)隨意改動房屋主體和承重結構。

　　(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。

　　(3)在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。

　　(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。

　　(5)強令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。

　　4.7凡必須涉及4.6款所列內容的，甲方應當向房屋管理部門提出申請，由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明，再由房屋管理部門批準。

　　4.8施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方應當負責配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作。

　　4.9參與工程質量施工進度的監(jiān)督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。

　　第五條 乙方工作

　　5.1施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、質量標準、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定，安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。

　　5.2嚴格執(zhí)行市建設行政主管部門施工現場管理規(guī)定：

　　(1)無房屋管理部門審批手續(xù)和加固圖紙，不得拆改工程內的建筑主體和承重結構，不得加大樓地面荷載，不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。

　　(2)不得擾民及污染環(huán)境，每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產生噪聲的裝飾裝修活動。

　　(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔修理和損失賠償的責任。

　　(4)負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護。

　　(5)保證居室內上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。

　　(6)保證施工現場的整潔，每日完工后清掃施工現場。

　　5.3通過告知網址、統一公示等方式為甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規(guī)范、計算書、參考價格等書面資料的查閱條件。

　　5.4甲方為少數民族的，乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。

裝修合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方現將石溪幼兒園的裝修工程承包給乙方施工，為明確雙方的責任和義務，經甲乙雙方共同磋商，訂立如下合同，望雙方共同遵守：

　　一、對石溪幼兒園的坪面、樓面和地面進行建設裝修，據預算工程總造價約為30萬元。

　　二、乙方應按甲方確認的項目進行施工，工程量結算每單項須經甲方現場負責人簽字確認為準。

　　三、乙方應確保工程質量，如發(fā)生返工和材料浪費等現象，概由乙方承擔所有費用。

　　四、整個裝修工程由乙方全部墊資施工，整個裝修工程完工驗收一個月結清全部工程款。

　　五、乙方在施工過程中，要注意施工安全。如發(fā)生任何工傷事故，甲方不承擔任何責任和義務，概由乙方自負。

　　六、本合同的未盡條款，甲乙雙方協商解決。

　　七、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：乙方

　　年 月 日：

裝修合同 篇3

　　甲方：______________________(以下簡稱甲方)

　　乙方：______________________(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國經濟合同法》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規(guī)定，經雙方協商簽定合同如下：

　　一、 工程概況及承包方式

　　1、 工程名稱：______________________

　　2、 工程地點：______________________

　　3、 工程承包方式：包工包料

　　4、 工程概況：建筑面積____平方米。

　　二、 工程裝修內容

　　綜合樓室內棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程

　　三、 工程造價

　　工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;

　　工程造價為：￥___________元。(以甲方認定的單價為準，工程量竣工后以審計為準)

　　四、 工程期限

　　工程開工日期：______年____月____日

　　工程竣工日期： ______年____月____日

　　五、 質量要求

　　甲方：______________________(以下簡稱甲方)

　　乙方：______________________(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國經濟合同法》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規(guī)定，經雙方協商簽定合同如下：

　　一、 工程概況及承包方式

　　1、 工程名稱：______________________

　　2、 工程地點：______________________

　　3、 工程承包方式：包工包料

　　4、 工程概況：建筑面積____平方米。

　　二、 工程裝修內容

　　綜合樓室內棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程

　　三、 工程造價

　　工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;

　　工程造價為：￥___________元。(以甲方認定的單價為準，工程量竣工后以審計為準)

　　四、 工程期限

　　工程開工日期：______年____月____日

　　工程竣工日期： ______年____月____日

　　五、 質量要求

　　按國家建設部行業(yè)標準JGJ73—91《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定，及省、市建委、消防部門規(guī)定的標準執(zhí)行，工程質量達到市優(yōu)。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質量問題除外)，屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為一年，終身維修。

　　六、 付款方式

　　1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價的________

　　2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的________

　　3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的________

　　4、乙方剩余工程款作為質保金________日內付清。

　　七、雙方責任

　　1、 甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。

　　2、 乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。

　　八、其它事宜

　　經甲乙雙方商定做出如下協議：

　　1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。

　　2、 本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發(fā)生變化時，需甲方認定綜合單價后，以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準，并列入竣工決算追加當中。( 如本工程報價外的工程已經發(fā)生或工程項目的材質、工藝發(fā)生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發(fā)生的費用同樣生效。)

　　3、 工程量發(fā)生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準。

　　4、 如甲方或乙方違約，而沒有按合同執(zhí)行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。

　　5、 其它未盡事宜由雙方協商解決。

　　6、 合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。

　　甲方單位名稱：________________乙方單位名稱：________________

　　法人代表：________________ 法人代表：________________

　　______年____月____日

裝修合同 篇4

　　合同編號:______

　　發(fā)包人: 承包人:

　　住所: 住所:

　　委托代理人: 營業(yè)執(zhí)照號:

　　電話: 法定代表人: 電話:

　　BP機號: 委托代理人: 電話:

　　本工程設計人: 電話:

　　施工隊負責人: 電話:

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律,法規(guī)的規(guī)定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等,自愿,協商一致的基礎上,就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點:___________________.

　　1.2 工程內容及做法(詳見附表1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表.附表2:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表).

　　1.3 工程承包方式:雙方商定采取下列第___種承包方式.

　　(1)承包人包工,包料(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);

　　(2)承包人包工,部分包料,發(fā)包人提供部分材料(詳見附表4:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表.附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);

　　(3)承包人包工,發(fā)包人包料(詳見附表4:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表).

　　1.4 工程期限____天,開工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日.

　　1.5 合同價款:本合同工程造價為(大寫):____________元(詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單).

　　第二條 工程監(jiān)理

　　若本工程實行工程監(jiān)理,發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名,單位,聯系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知承包人.

　　第三條 施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供:

　　(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人,承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);

　　(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人,承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費(大寫)______元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內).

　　第四條 發(fā)包人義務

　　4.1 開工前____天,為承包人入場施工創(chuàng)造條件.包括:搬清室內家具,陳設或將室內不易搬動的家具,陳設歸堆,遮蓋,以不影響施工為原則;

　　4.2 提供施工期間的水源,電源;

　　4.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系;

　　4.4 不拆動室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);

　　4.5 施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛(wèi)及消防等項工作;

　　4.6 參與工程質量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場,竣工驗收.

　　第五條 承包人義務

　　5.1 施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范,防火規(guī)定,施工規(guī)范及質量標準,按期保質完成工程;

　　5.2 嚴格執(zhí)行有關施工現場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;

　　5.3 保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上,下水管道的暢通;

　　5.4 保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場.

　　第六條 工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見附表7:家庭居室裝飾裝修工程變更單).

　　第七條 材料的提供

　　7.1 由發(fā)包人提供的材料,設備(詳見附表4:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表),發(fā)包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);

　　7.2 由承包人提供的材料,設備(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應在材料運到施工現場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗.

　　第八條 工期延誤

　　8.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經發(fā)包人確認,工期相應順延:

　　(1)工程量變化和設計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況.

　　8.2 因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料,設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發(fā)包人承擔,工期順延.

　　8.3 發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應順延.

　　8.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延.

　　第九條 質量標準

　　雙方約定本工程施工質量標準:___________________________________________.

　　施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議,由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發(fā)包人承擔.

　　第十條 工程驗收和保修

　　10.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:

　　(1)_________________________;

　　發(fā)包方(章)： 承包方(章)：

　　地 址： 地 址：

　　法定代表人 ： 法定代表人 ：

　　委托代理人 ： 委托代理人 ：

　　電 話： 電 話：

　　電 掛： 電 掛：

　　開 戶 銀 行： 開 戶 銀 行：

　　帳 號： 帳 號：

　　郵 政 編 碼： 郵 政 編 碼：

　　合同訂立時間： 年 月 日

裝修合同 篇5

　　【案情介紹】

　　孫xx與白xx達成口頭協議，由白xx負責裝修孫xx的二居室商品房，工程款共計3萬元，工期1個月。孫xx付款后，白xx組織人員進駐場地開始施工。由于施工中白xx不負責任，到處接活，人手常常不夠，于是白xx招募一些臨時人員幫忙，這些人員往往素質不高，或者沒有裝修經驗。并且由于白xx拖欠工人工資，故工人消極怠工，以至工程施工后3個月尚未完工，導致孫xx無法入住，不得不在外租房居住;同時由于施工人員不慎，造成孫xx樓下房屋漏水，造成樓下住戶支付修復費5000元。隨后孫xx發(fā)現，裝修工程已完工部分質量嚴重不合格，存在衛(wèi)生間門歪曲，木線有縫隙，玻璃松動，整體墻面光潔度不夠、不均勻，門套歪曲不在一個平面，背面不對稱等問題。孫xx與白xx數次交涉，但是白xx不是對孫xx避而不見，就是推托責任，說裝修的問題應找木工趙**和水泥工王**而不應由其負主要責任，還數次說忙完手頭工程就幫孫xx解決裝修問題。但要追回一定的施工費。孫xx和白xx協商不成，于是向人民法院提起訴訟，請求人民法院判決白xx退還全部工程款，并賠償其在外租房的費用及向樓下居住戶支付的修復費用。

　　【審理結果】

　　人民法院接受此案后，委托建設監(jiān)理公司對孫xx裝修工程進行鑒定，認定孫xx房屋已做裝修工程價值11600元，該工程不合格部分修復費用15750元。同時，調查查明白xx未在工商行政管理部門辦理營業(yè)執(zhí)照，不具備經營資格。一審法院經過審理，認定孫xx與白xx 所達成的.裝修工程口頭協議無效，并判決如下：

　　1.判決白xx退還孫xx裝修工程款20400元;

　　2.判決白xx支付孫xx修復費15700元;

　　3.判決白xx支付孫xx在外租房的費用及向樓下居住戶支付的修復費用共計6360元。

　　【精典評析】

　　本案主要涉及兩個法律問題：一是合同有效性的認定和的責任問題;二是侵權損害賠償責任的承擔。

　　1.合同有效性的認定及無效合同的責任劃分。

　　孫xx與白xx所達成的是一個口頭合同。根據《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》第11條規(guī)定，凡從事建筑裝飾裝修的企業(yè)，必須經建設行政主管部門進行資質審查，并取得資質證書后，方可在資質證書規(guī)定的范圍內承包工程。《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》也規(guī)定，凡沒有《建筑業(yè)企業(yè)資質證書》或者建設行政主管部門發(fā)放的個體裝飾裝修從業(yè)者上崗證書的單位和個人，不得承接家庭居室裝飾裝修工程。可見，本案中白xx不具備經營主體資格而擅自承擔家庭裝飾工程，其與孫xx所達成的合同因白xx不具備經營主體資格而擅自承攬家庭裝飾工程，其與孫xx所達成的合同因白xx不具備相應的民事行為能力而成為無效合同，根據上述法規(guī)定，該合同自始就沒有法律效力。

　　無效合同的法律后果有：

　　(1)返還財產：合同被認定無效后，雙方應將財產關系回復到前的狀態(tài)，已從對方取得財產的一方，應將其所取得的財產返還給對方。現孫xx已將工程款支付給白xx，白xx本應全部予以返還，但白xx已做裝修工程部分已與孫xx有房屋相結合，成為孫xx房屋的添附價值，故此部分工程款無需返還，白xx應返還余下的工程款20400元。

　　(2)賠償損失：凡無效合同的訂立和履行使當事人蒙受財產損失的，有過錯的一方應當賠償對方的損失。因白xx施工質量不合格而導致孫xx所需付出的修復費用，和因白xx施工導致孫xx無法在家中居住而付出的租房費用，均屬“因無效合同的訂立和履行”使孫xx蒙受的財產損失，白xx作為此無效合同中有過錯的一方，依法應予賠償。

　　2.侵權損害賠償的責任

　　由于施工操作的不慎，造成樓下房屋漏水，構成了對樓下居住戶的侵權，施工人員應承擔侵權責任，對樓下居住戶予以賠償。孫xx與白xx簽訂了裝修合同，白xx及施工人員即為孫xx的雇傭人員，則白xx為施工人，應承擔此侵權責任，所以本案中要修復費用，理應償還。

裝修合同 篇6

　　裝修公司： (以下簡稱甲方)

　　房屋業(yè)主：以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》及其它相關法律規(guī)定，今甲方(合肥易如裝修工程有限公司)與乙方(房屋所有人)就房屋裝修分期付款事宜，達成以下協議：

　　第一條 本合同的標的物為 ，裝修分期付款總額為人民幣期支付房屋裝修款予甲方：

　　(1)裝修合同簽訂之日，乙方應向甲方支付裝修保證金人民幣5000元整，待裝修竣工之日，作為裝修款從總裝修款中予以扣除。

　　(2)扣除裝修保證金后，房屋裝修款余額為 萬元。

　　(3)乙方分期支付甲方的房屋裝修款，按照千分之一收取還款月息。

　　第二條乙方應預付 元予甲方，房屋裝修款余額還款期自 年月 日至年 月 日止。每季度最后一個月10日前向甲方支付人民幣元。

　　第三條乙方以房屋的內部裝修及其家電家具為擔保，于本合同簽訂成立時，以第二條所載的房屋裝修金額與付款期限，乙方向甲方開出房屋裝修款借據交予甲方。

　　上述房屋裝修款借據的債權屬甲方，每季度最后一個月10日前乙方的還款行為，即視為乙方償還房屋裝修貸款。

　　第四條甲方于本合同訂立之日起，將嚴格按照合同要求將裝修好的房屋交予乙方，并同意乙方采取分期付款的方式支付甲方房屋裝修款。

　　第五條 若乙方不能按時向甲方分期支付房屋裝修款及其他應付的各項費用，須自每季度最后支付日始以百分之三的日息向甲方支付延遲還款損失金。

　　第六條乙方應承擔違約的所有責任。若乙方違約，甲方可將乙方的房屋對外出租，并以每月房屋出租租金抵償房屋裝修款，房屋出租收入以乙方房屋每月出租的實際租金為準。

　　第七條乙方連續(xù)兩個季度未支付房屋裝修價款，并且未支付到期價款的金額達到全部價款的五之一的，甲方可以請求乙方支付到期的以及未到期的全部房屋裝修價款。乙方拒絕支付剩余房屋裝修價款的，甲方可以對乙方的房屋行使對外出租權，將乙方的房屋對外出租，并以每月房屋出租租金收入抵償房屋裝修款，房屋出租租金收入以乙方房屋每月出租的實際租金為準。

　　第八條合同爭議的解決方式：凡因履行本協議書所發(fā)生的或與本協議書有關的爭議，各方首先應通過友好協商解決。如協商不成的，任何一方可將爭議提交房屋所在地仲裁委員會按照申請仲裁時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

　　第九條其他約定事 。 裝修公司(甲方)：房屋業(yè)主(乙方)： 。年 月 日。

裝修合同 篇7

　　發(fā)包人（甲方）：

　　承包人（乙方）：

　　承包人資質等級：

　　合同編號：

　　酒店裝飾裝修工程施工承包合同

　　發(fā)包人（甲方）：（全稱）

　　承包人（乙方）：（全稱）

　　依照《中華人民共和國合同法》及其他有關規(guī)定，遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發(fā)包與承包事項經協商一致，簽訂本合同。

　　1 工程概況

　　1.1 工程名稱：酒店裝飾工程

　　1.2 工程地點：

　　1.3 工程內容：

　　1.4 承包范圍：

　　1.5 承包方式：固定單價，乙方包工、包材料

　　1.6 工程結構：框架結構。

　　1.7 裝飾裝修施工面積：建筑面積 平米。

　　2 工程質量

　　2.1 本工程質量應達到國家、專業(yè)的質量檢驗標準、設計標準或雙方約定的其他標準。

　　2.2 室內環(huán)境約定標準：《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規(guī)范》（GB 50325-20xx）。

　　2.3 施工質量驗收標準：《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB 50300-20xx) 以及相配套的相關工程質量驗收規(guī)范、標準。

　　3 工期

　　3.1 總工期：日（為日歷工期，不包括春節(jié)休假日）。

　　3.2 開工日期： 201年 月 日。

　　3.3 竣工日期： 201年 月 日。

　　3.4 延期開工：乙方不能按期開工的，應提前2日以書面形式通知甲方，如

　　甲方2日內未做出答復的，視為同意延期開工，具體開工日期將另行約定。如甲方不同意延期開工的，則工期不順延；如因甲方原因需延期開工的，應征得乙方同意，由此造成的損失由甲方承擔，并相應順延工期。

　　3.5 暫停施工（停工）：甲方要求乙方暫停施工的，應在24小時內向乙方提出處理意見，乙方應妥善保護已完工工程。如甲方未能按時

　　提出處理意見的，乙方可繼續(xù)施工，由此造成的損失由甲方承擔。乙方要求復工的，甲方應在12小時內予以答復。甲方未能按時答復的，乙方可自行復工。

　　3.6 工期順延

　　3.6.1 發(fā)生以下情況的，工期順延，乙方不承擔責任：

　　（1）甲方未能按合同約定提供開工條件的。

　　（2）工程量增加、設計變更的。

　　（3）甲方未按時驗收隱蔽工程的。

　　（4）甲方未按時供應合同約定由甲方提供的材料和設備。

　　（5）由于非乙方原因停水停電累計48小時以上不能施工的。

　　（6）甲方未按時支付工程款的。

　　（7）因甲方或甲方代表堅持錯誤指令而導致工期延誤的。

　　（8）不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。

　　3.6.2 出現以上情況時，乙方應及時以書面形式通知甲方。因乙方原因導致工期延誤的，由乙方承擔責任，工期不順延。

　　3.7 工期提前

　　3.7.1 提前竣工的條件應是采取可行的新技術措施，任何違反工藝標準、偷工減料等行為不得作為提前竣工的手段。如果甲方要求提前竣工，雙方應簽訂提前竣工協議，且甲方應在2日內批準乙方修訂的進度計劃及新技術措施，并為趕工提供必要的條件。

　　3.7.2 提前竣工協議應包含以下內容：

　　（1）提前的時間。

　　（2）乙方采取的技術措施。

　　（3）甲方為實行新技術措施提供的條件。

　　（4）實行新技術措施增加的費用。

　　4 設計

　　4.1 設計圖紙及技術文件的提供方式

　　由乙方提供施工需要的設計圖紙。竣工后給甲方提供一份竣工圖紙。

　　4.2 設計變更

　　4.2.1 甲方要求變更設計時，應在該分部或分項工程施工3日前通知乙方。乙方應立即停止對涉及部分的施工及準備活動。

　　4.2.2 已完工程設計變更造成乙方返工的損失，由甲方承擔。

　　4.2.3設計變更應由甲方代表辦理洽商確認手續(xù)，乙方應變更施工進度計劃，送甲方批準，同時調整工程價款。

　　4.2.4涉及設計變更的，設計圖紙?zhí)峁┓綉�給出變更設計圖紙及材料樣品，以作計價及施工依據。

　　5 工程價款

　　5.1 本工程價款：

　　--------

　　5.2 本工程價款約計：人民幣元 ，￥元，包含乙方為本工程和參與本工程施工作業(yè)人員的保險費和為完成本工程所采取的措施費。具體總數以竣工決算為準。

　　5.3 本工程價款可在出現下列情況時調整：

　　（1）甲方確認的工程量增減。

　　（2）甲方確認的設計變更或工程洽商。

　　（3）符合“3.6.1”約定的其他工期順延條件之一的。

　　（4）雙方約定的其他增減或調整。

　　5.4 工程價款支付

　　5.4.1工程首付款

　　5.4.1.1 乙方應在完成全部隱蔽工程后，向甲方提供相關質量驗收合格記錄，經監(jiān)理方認可，甲方向乙方支付工程總價%的首付款，首付款金額為 .00元，金額大寫： 元整。支付時間為工程中期驗收合格5個工作日內。甲方未按約定支付首付款的，乙方可書面通知甲方，如甲方在接到通知后5個工作日內仍不能支付，乙方可暫停施工。

　　5.4.1.2 工程中期的標準是：隱蔽工程全部完成，經監(jiān)理方驗收合格。

　　5.4.1.3 工程首付款的撥付應包括洽商款項（如設計變更、工程量增減等）。

　　5.4.1.4 乙方未經監(jiān)理同意超出設計圖自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予計量。

　　5.4.1.5 經乙方書面同意并明確延期付款日期后，甲方可延期付款；甲方延期付款應計算自確認延期5日后起算的應付工程款利息（按同期銀行貸款利率計算）。

　　5.4.2 工程竣工驗收合格，移交甲方使用，乙方向甲方提供施工質量證明文件、竣工結算審計結束及完整的結算資料，經甲方和監(jiān)理審核確認無誤后5個工作日內，甲方向乙方支付工程總價的50%。支付時間為乙方提供全部工程資料5個工作日內。甲方保留工程總價5%為保修押金。本保修金在乙方按照約定完成工程保修后5個工作日內向乙方支付。

　　6 材料設備供應

　　6.1 本工程由甲方供應的材料等,乙方須在施工進度計劃中明確訂貨時間和進場時間，并及時跟蹤甲方是否在約定的時間內訂貨、進場。

　　6.2 本工程由乙方采購的材料、設備、成品、半成品，應按照約定材料樣品標準進行采購，提供材料設備產品的質量、環(huán)保合格證明，并對所購材料設備質量負責。如果采購的材料與樣品不一致，甲方和監(jiān)理單位有權要求乙方更換，如果更換后還與樣品不一致，甲方有權與乙方解除施工合同，由此發(fā)生的一切損失乙方自負。因乙方原因給甲方的損失由乙方承擔。

　　6.3 甲方供應和乙方采購的材料設備按約定到達指定地點前應通知對方，雙方應對材料、設備進行共同驗收。甲方供應的材料設備經驗收合格后，乙方負責保管。

　　6.4 本工程中的主要材料應由雙方選定樣品樣本。樣品樣本應經雙方驗收后封存，作為材料供應和竣工驗收的實物標準。

　　6.5 雙方所提供的工程主要材料應符合國家質檢總局發(fā)布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》。

　　7 雙方派駐本工程項目的代表

　　7.1 甲方派駐本工程項目的代表為 。

裝修合同 篇8

　　根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《北京市保護消費合法權益條例》，中華人民共和國建設部（1997）92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體狀況，甲、乙雙方在平等、友好、自愿、協商一致的基礎上達成如下協議，共同遵守。

　　發(fā)包方（簡稱甲方）：

　　承包方（簡稱乙方）：（施工工程隊負責人）

　　身份證：聯絡方式：

　　家庭住址：

　　第一條工程概況

　　1。裝潢施工地點：

　　2。住房結構：磚混結構;房型__房__廳__套，建筑面積約__平方米。

　　3。承包方式：

　　4。裝飾施工資料：甲方住房的水電改造工程，墻體改造，墻體拆除，墻面及地面拆除，地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，門窗拆除，包水管，頂面、墻面涂料，廚具、潔具、燈具安裝，隔斷制作，搬運工程等其他裝修工程中應包含的所有工程。（關于采購及搬運工程的補充約定：甲方所有采購都由乙方協助完成，甲方在采購過程中，承諾在免費的前提下盡力要求裝修材料供應商將裝修材料送貨至甲方房屋內。但如遇材料供應商堅持只負責送貨到甲方住宅樓下或者不予送貨的狀況，則乙方負責將該等裝修材料搬運到房屋內或者乙方負責將貨物運送至施工現場）。

　　5。總價款：____元（包括屋內垃圾清理費和材料搬運費），乙方已拿走甲方的冰箱及暖氣片價值______元，抵工程款______元整，剩余工程款____元。大寫（人民幣______整。以上總價款根據乙方實地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后確定，該總價款包含所有乙方承擔的裝修工程中涉及的人工。

　　6。工期：自____年__月__日開工，至____年__月__日竣工，工期約__天。另，如雙方經過協商，對工期的延長達成一致意見，則按達成的統一意見執(zhí)行。

　　第二條關于乙方職責的約定

　　1。乙方（即）在裝修期間承擔施工工程隊負責人的職責，對本次裝修工程的質量和工期負責。乙方全面承擔聯絡甲方，帶給材料需求，現場管理裝修施工質量和施工人員等職責。如在施工過程中，產生質量問題和各類應由施工工程隊承擔的對甲方造成的損失，甲方只針對乙方（即）提出賠償。

　　2。乙方在裝修過程中，需保證全程在現場進行施工和管理（陪同甲方進行材料選購除外。如遇特殊狀況，需與甲方協商并且獲得認可）。

　　3。乙方負責人負責組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程。如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義，能夠要求乙方無條件更換。

　　第三條關于材料供應的約定

　　1。全部工程用裝修材料均由甲方帶給，裝修施工設備、工具由乙方帶給。

　　2。甲方負責采購供應的材料，應貼合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方務必協助甲方辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，職責由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經甲乙雙方共同驗收，由乙方負責保管并組織施工，由于保管不當或施工工藝不當造成的材料損失，由乙方負責賠償。

　　3。乙方務必負責進行材料的搬運上樓工作（瓷磚除外）。

　　4。為了保證工程的正常進行，乙方務必至少提前一周書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單及協助甲方進行材料采購，以便甲方于周末采購材料。甲方應按時帶給乙方需要的材料。由于甲方帶給材料延誤，造成的工期延誤由甲方承擔職責。乙方同時務必帶給大致精確（+/—5—10%）的所需材料的數量。由于乙方材料估算錯誤過大而導致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔，或者由乙方負責運輸退回供應商。

　　5。甲方采購供應的裝飾材料、設備，均應用于本協議規(guī)定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　第四條關于工程質量及驗收的約定

　　1。本工程執(zhí)行dbj08—62—97《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、db31/t30—1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2。甲方帶給的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　3。由于乙方原因造成質量事故，其返工費和材料損失由乙方承擔。

　　4。在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目，須提前與乙方聯系后，方能進行該項目的施工。

　　5。若部分工序由甲方材料供應廠家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝（如窗戶，櫥柜防火門，臺面等），甲方應事先安排時間并通知乙方，乙方應予以配合，并避免造成整體工期的延誤。

　　6。工程驗收—甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。

　　7。工程竣工：乙方應提前二天通知甲方驗收，甲方在接到通知三日內組織驗收，并書面辦理驗收確認手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期。如透過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。

　　8。工程保修期一年，從竣工驗收確認之日起算。保修期內由于乙方施工不當造成質量問題，乙方無條件地進行維修，并承擔相應材料費用。

　　第五條關于安全生產和防火的約定

　　1。甲方帶給的施工要求（見上述第三條）及與乙方協商，且施工場地應貼合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，遵守物業(yè)管理部門的裝修指南，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述狀況發(fā)生，乙方負責修復和賠償。

　　2。施工中凡涉及改變房屋結構，拆、改承重墻，加大樓（地）面荷載，由甲方向物業(yè)管理部門提出協商，經確認后施工。

　　3。乙方應注意煤氣使用安全，確保登高施工的安全保障等各類安全保證，并提醒施工工程人員注意安全，產生任何事故的職責完全由乙方負責。

　　第六條關于工程價款及結算的約定

　　1。工程款付款方式：經雙方認可，工程款付款時間表如下：

　　協議簽訂完畢，水電改造完成并驗收合格后，甲方支付乙方____元整

　　所有瓷磚鋪貼完成并驗收合格后，甲方支付乙方____元整

　　所有工程竣工，驗收合格之后，甲方支付乙方____元整

　　剩余______元作為質量保證款，甲方入住三個月內支付。

　　合計______元整。

　　第七條其它事項

　　1。甲方工作：

　　（1）甲方應在開工當天，向乙方進行現場交底。向乙方帶給施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

　　（2）做好施工中因臨時使用公用部位操作影響鄰里關系等的協調工作。

　　2。乙方工作：

　　（1）參加甲方召集的現場交底。

　　（2）全權負責協議履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務。如在保證工程質量的狀況下更換人員，乙方應提前通知甲方，并取得甲方同意。

　　第八條違約職責

　　1。甲方未按協議約定時間付款的，逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。

　　2。由于乙方原因逾期竣工的，至逾期____天后，每逾期一天乙方向甲方支付__元違約金。

　　3。乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔職責。

　　4。工程未辦理驗收、結算手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的，由甲方負責。

　　5。工程關鍵節(jié)點未辦理驗收，乙方提前進行下一階段工程施工，由此造成損失的，由乙方負責。

　　第八條糾紛處理方式

　　因工程質量雙方發(fā)生爭議時，雙方應盡量協商。或若協商不成時，能夠按照本協議約定向：

　　____區(qū)仲裁委員會申請仲裁;

　　____人民法院提起訴訟

　　第九條協議的變更和解除

　　1。協議經雙方簽字生效后，雙方務必嚴格遵守。任何一方需變更協議資料，應經協商一致后，重新簽訂補充條款。

　　2。施工過程中任何一方提出終止協議，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止協議協議，解除本協議。

　　3。如由于乙方施工出現質量問題，甲方能夠無條件提出中止協議，而無需獲得乙方的認可。

　　第十條附則

　　1。工程開工前，甲方應將房屋外門鑰匙____把交乙方施工隊負責人保管。工程竣工驗收時，甲方負責帶給新鎖____套，由乙方當場負責安裝交付使用。

　　2。本協議簽訂后，工程不得轉包。

　　3。本協議一式____份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，協議附件為本協議的組成部分，具有同等的法律效力。

　　甲方（簽字）：乙方（簽字）：

　　住址：住址：

　　電話：電話：

　　身份證號：身份證號：

　　簽訂日期：年月日

　　簽訂地點：____

裝修合同 篇9

　　發(fā)包方（簡稱甲方）：

　　委托代理人：

　　電話：

　　承包方（簡稱乙方）：

　　根據《中華人民共和國合同法》、建設部《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規(guī)規(guī)定的原則，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上達成如下意向書，共同遵守。

　　1、裝飾施工地點：

　　2、住房結構：房型房廳廚衛(wèi)陽臺套，施工面積平方米。

　　3、裝飾施工內容：見附件-

　　4、雙方約定意向工程總額是：元，大寫：其中包括工程款元，稅金元，管理費元。備注：

　　本意向書建筑面積只為預估標準，現場實際量完尺寸得出實際的室內面積，按現場測量的室內面積1.25得出建筑面積為最終簽訂合同的標準。

　　5、雙方約定優(yōu)惠條款：

　　6、雙方同意按照本意向書約定建筑面積來確定對應的工程總額，甲方保證此工程總額在不減少的基礎上優(yōu)惠條件生效，如甲方工程總額減少，則約定優(yōu)惠條款應該重新商議;

　　7、雙方約定工程施工工期共工作日（以現場交底和報建核準后實際開工日期開始計算）;

　　8、雙方簽訂本意向書后，乙方應派設計師到甲方準備施工工地進行實地勘測，勘測后完成設計方案和初步預算;

　　9、本意向書定金不退，如轉化為合同，可抵扣為工程款。

　　10、甲方根據以上內容同意向乙方支付合同意向金元。

　　11、本意向書一式兩份，甲、乙兩方各執(zhí)一份。

　　12、其它約定：

　　甲方（簽字）：

　　代表人：

　　住址：

　　電話：

　　簽訂日期：年月日

　　乙方（蓋章）：

　　代表人（簽字）：

　　地址：

　　電話：

　　簽訂日期：年月日

【裝修合同范文集錦9篇】相關文章：

裝修合同范文集錦6篇05-16

裝修合同范文集錦10篇05-11

裝修合同范文集錦8篇05-27

【必備】裝修合同范文集錦6篇05-25

【推薦】裝修合同范文集錦六篇05-06

關于裝修合同范文集錦九篇05-17

房屋裝修合同范文集錦五篇05-13

裝修合同集錦9篇05-10

【精選】裝修合同范文集錦十篇05-25

裝修施工合同范文本12-03