變更協議書

時間：2023-03-19 15:37:20 協議書我要投稿

變更協議書【熱門】

　　在不斷進步的時代，我們用到協議的地方越來越多，協議的簽訂是雙方或數方之間權利義務的最好規范。到底應如何擬定協議呢？下面是小編整理的變更協議書，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

變更協議書【熱門】

變更協議書1

　　發包人（甲方）：XXXXX汽車零部件有限公司

　　承包人（乙方）：XXXXXX建設工程有限公司

　　鑒于：

　　甲方和乙方于20xx年3月29日簽署的.編號為GF-20xx-0325的《XXXXX汽車零部件有限公司年產300萬件汽車中間軸智能澆鑄新建項目建設工程施工合同》，因工程變動及建設工程實際情況，現經甲乙雙方協商一致，就原協議第四項（簽約合同價與合同價格形式）第1條內容達成如下補充協議：

　　1、將合同中第一部分《合同協議書》中第四項（簽約合同價與合同價格形式）第1條的工程原簽約合同價下調7%（百分之七），投標清單中各子項目綜合單價按以上比例作相應調整。

　　2、本協議作為原合同不可分割的部分，本協議未修改部分，按原合同執行，法律效力保持不變，原合同與本協議相沖突的以本協議為準。

　　3、本補充協議一式貳份，雙方各執壹份，雙方法定代表人或其授權委托人簽字并蓋章后協議生效。

　　甲方：XXXXX汽車零部件乙方：XXXX建設工程有限公司有限公司

　　法定代表人或其授權委托人：法定代表人或其授權委托人：簽字：簽字：

　　20xx年4月23日 20xx年4月23日

變更協議書2

　　甲方(男方)：____身份證號：________

　　住址：________

　　乙方(女方)：____身份證號：________

　　住址：________

　　雙方在平等、自愿的基礎上，經過充分的協商，現就雙方離婚后變更子女撫養權等相關事宜達成協議如下：

　　一、女兒__自年月日起由女方__撫養，直至年滿18周歲，其間負責其日常生活、健康和教育等方面的監護。

　　二、被撫養人的撫養費及支付方式

　　1.男方__則每年支付撫養費__元，不承擔具體撫養工作。

　　2.男方應于每年的.12月1-5日前將兒子的撫養費匯至女方指定的銀行帳號。

　　三、探視權

　　1.男方對孩子_____享有探望權。

　　2.探望時間及方式，沒有撫養的一方每個月可以探望一次。

　　3.探望之前，必須先經與女方電話聯系。探望期間，要保證孩子的安全及身心健康、愉快。

　　四、如遇其它未盡事宜或應時事宜，按照一切有利于孩子的原則，互諒互讓，協商解決。

　　五、本協議一式叁份，甲、乙雙方各一份，一份交派出所辦理孩子的戶口遷移手續，戶口遷移手續自本協議簽訂后三個月內辦理完畢。

　　六、本協議自雙方簽字后生效。

　　甲方：____乙方：____

　　年月日年月日

　　變更撫養權的條件

　　根據我國最高人民法院《關于審理離婚案件處理子女撫養問題的若干意見》第16條規定，一方要求變更子女撫養關系有下列情形之一的，應予支持：

　　1、與子女共同生活的一方因患嚴重疾病或因傷殘無力繼續撫養子女的;

　　2、與子女共同生活的一方不盡撫養義務或有虐待子女行為，或其與子女共同生活對子女身心健康確有不利影響的;

　　3、10周歲以上未成年子女，愿隨另一方生活，該方又有撫養能力的;

　　4、有其他理由需要變更的。

變更協議書3

　　甲方：（男方）

　　身份證號：電話：

　　住所：

　　乙方：（女方）

　　身份證號：電話：

　　住所：

　　甲乙雙方在平等、自愿的基礎上，經過充分的協商，現就雙方離婚后變更子女撫養權等相關事宜達成協議如下：

　　一、被扶養人，男，現年歲，原由男方撫養。

　　雙方協商同意自年月日起，兒子隨女方生活，其撫養權歸女方。

　　二、被扶養人的撫養費及支付方式

　　1 、撫養費：從 _________ 年 _________ 月 _________ 日起由男方每月付給 _________ 方 _________ 元作兒子 _________ 的撫養費（直至滿十八歲周歲）

　　2 、教育費、醫藥費、生活費，由方負責（或由女方墊付后，雙方各承擔一半）

　　3 、男方應于每月的 1 - 5 日前將兒子的撫養費匯至女方指定的銀行帳號。

　　三、探視權

　　1 、男方對孩子享有探望權。

　　2 、探望時間及方式：

　　3 、探望之前，必須先經與女方電話聯系。探望期間，要保證孩子的安全及身心健康、愉快。

　　四、如遇其它未盡事宜或應時事宜，按照一切有利于孩子的原則，互諒互讓，協商解決。

　　五、本協議一式叁份，甲、乙雙方各一份，一份交派出所辦理孩子的戶口遷移手續。

　　六、本協議自雙方簽字后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　變更撫養權起訴狀范本

　　原告：________，女，_____年___月___日生，漢族，________市人，住址：_________________________，聯系電話：________________。

　　被告：________，男，_____年___月___日生，漢族，________市人，住址：_________________________，聯系電話：________________。

　　訴訟請求：

　　1、判令原被告婚生女兒_______由原告撫養。

　　2、被告每月支付小孩撫養費_______元。

　　事實與理由：

　　_____年___月___日，原、被告因感情不和，經_____________人民法院判決離婚。婚生女兒_______由被告撫養。

　　由于小孩系女性，且被告一直未再婚。隨著小孩的生理發育，女兒_______亦感覺到不便與被告共同生活。而被告一直忙于自己事業的發展，無暇顧及小孩的`生活與學習不說，甚至有酗酒惡習，每每回到家便對女兒進行打罵，對小孩的健康成長非常不利。

　　為使小孩有一個健康、穩定的生活環境，特請求變更小孩由原告撫養，被告每月支付小孩________元生活費。變更撫養權后，原告能夠保證被告的正常探望。

此致

　　____________人民法院

　　具狀人：________

　　_____年___月___日

變更協議書4

　　甲方（男方）：______________，

　　男，

　　______年______月______日生，

　　______族，

　　戶籍地：_____________________，

　　身份證號：__________________

　　乙方（女方）：_______________，

　　女，

　　______年______月______日生，

　　_____族，

　　戶籍地：_____________________，

　　身份證號：__________________

　　甲乙雙方在平等、自愿的基礎上，經過充分的協商，現就雙方離婚后變更子女撫養權等相關事宜達成如下協議：

　　一、被撫養人_________，男，現年______周歲，原由女_________撫養。

　　現雙方協商同意孩子_________自___年___月___日起隨男方_________生活，男方負責其日常生活、健康和教育等方面的監護，其撫養權歸男方___________。

　　二、乙方_________不負擔孩子的任何撫養費用。

　　三、關于探視權的規定

　　1、女方對孩子_________享有探望權。

　　2、探望時間及次數：_________女方每個星期至少可以探望孩子_________一次。

　　四、女方日后協助男方辦理孩子_________的`戶口遷移手續。

　　五、如遇其它未盡事宜或應時事宜，按照一切有利于孩子健康成長的原則，互諒互讓，協商解決。

　　六、本協議一式_________份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　七、本協議自雙方簽字后生效。

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　______年______月______日

變更協議書5

　　甲方(全稱)：______________

　　乙方(全稱)：______________

　　甲乙雙方本著互利互惠的原則，經友好協商，依據實際情況，在原合同基礎上變更合同條款部分內容，于20xx年7月1日特訂立以下補充協議。

　　協議內容：

　　1、甲方與乙方約定的位于甲方外立面南門及西南位置的廣告位的租金，由甲方和乙方的相關廣告業務合作中所產生的費用中進行抵扣，不足部分乙方補齊，超額部分乙方可以作為下一年度的租金進行抵扣。

　　2、乙方因廣告位的申請事宜在相關政府部門所繳費用，甲方外立面南面及西南面廣告位所產生的相關費用，由乙方自行承擔，西面及西北面廣告位由甲方承擔。

　　本協議生效后，即成為原合同不可分割的組成部分，與原合同具有同等的'法律效力。

　　除本協議中明確所作修改的條款之外，原合同的其余部分應完全繼續有效。

　　本協議與原合同有相互沖突時，以本協議為準。

　　本協議一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：______________乙方：______________

　　(公章)(公章)

　　法定代表人或委托代理人______________法定代表人或委托代理人______________

　　簽字：___簽字：___

　　_____年__月___日_____年__月___日

變更協議書6

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　甲、乙雙方在平等、自愿、公開和誠實信用的基礎上___年___月___日簽訂了____________。

　　現甲方已更名為丙方。為理順甲、乙、丙三方之間的合同關系，經友好協商，特簽訂本協議書，具體內容如下：

　　1、甲方與乙方所簽訂的上述___份合同中甲、乙雙方的責任、權利、義務不變。

　　2、甲方與乙方所簽訂的.上述___份合同，三方同意合同中約定的甲方的責任、權利、義務全部由丙方承擔。

　　3、本協議書一式三份，甲、乙、丙三方各執一份。

　　4、本協議書自三方簽字蓋章起生效。

　　甲方：______

　　法定代表人或委托代理人（簽字、蓋章）：

　　時間：___年___月___日

　　乙方：______

　　法定代表人或委托代理人（簽字、蓋章）：

　　時間：___年___月___日

變更協議書7

　　甲方：乙方：

　　住所：住所：

　　身份證號碼：身份證號碼：

　　聯系方式：聯系方式：

　　年月日，與合資登記注冊了有限公司（以下簡稱“公司”），注冊資金為人民元整（￥元），約定占51%的股份，占49%股份，現由于公司經營發展需要，甲方同意并報股東會決議通過將甲方49%股權中的17%所有權變更為乙方所有，經甲乙雙方友好協商，本著平等互利、誠實信用的原則，協議如下：

　　第一條股權的變更

　　1、甲方將其持有公司49%股權中的17%所有權變更為乙方所有；

　　2、乙方同意接受上述轉讓的股權；

　　3、乙方以技術作價折抵前款股權金額，視為出資到位；

　　第二條股權變更保障性條款

　　1、公司承諾甲方的股權變更造成的股權比例減少不影響甲方在公司分紅的環比增長；

　　2、若甲方股權變更后所獲得的企業環比利潤分紅有所下降，公司控股股東承諾以公司利潤以及控股股東所得利潤用以補償甲方利潤，以此保證甲方利潤不低于上一利潤年度甲方49%股權比例的分紅利潤；

　　3、若甲方股權變更后連續年所得利潤分紅低于甲方股權變更前所獲得的利潤分紅，甲方有權要求公司通過增資或公司控股股東轉移股份的`方式保障甲方利潤。

　　第三條權利及違約責任

　　1、乙方入股公司之前公司的所有債權債務和虧損、盈利分紅與乙方無關。本協議簽訂并生效后乙方按照所占公司股權比例17%的股權比例分享利潤與承擔經營風險；

　　2、本協議正式簽訂后，任何一方不履行或不完全履行本協議約定條款的，即構成違約。違約方應當負責賠償其違約行為給守約方造成的損失；

　　3、任何一方違約時，守約方有權要求違約方繼續履行本協議。

　　第四條適用法律及爭議解決

　　1、本協議適用中華人民共和國的法律。

　　2、凡因履行本協議所發生的或與本協議有關的一切爭議雙方應當通過友好協商解決；如協商不成，則通過訴訟解決，以公司所在地為管轄法院。

　　第五條協議的生效及其他

　　1、本協議經雙方簽字確認后生效，公司加蓋公司公章對甲乙雙方行為予以認可，公司控股股東在本協議簽字并承諾履行本協議中的負擔義務，并監督本協議的完全履行。

　　2、本協議生效之日即為股權變更之日，該公司據此更改股東名冊、換發出資證明書，并向登記機關申請相關變更登記。

　　3、本合同一式四份，甲乙雙方各持一份，公司存檔一份，控股股東一份。

　　甲方（簽字）：乙方（簽字）：

　　簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日

　　控股股東（簽字）

　　簽訂日期：年月日

　　公司（加蓋公章）：

　　簽訂日期：年月日

變更協議書8

　　甲方(全稱)：

　　乙方(全稱)：

　　甲乙雙方本著互利互惠的原則，經友好協商，依據實際情況，在原合同基礎上變更合同條款部分內容，于20xx年7月1日特訂立以下補充協議。

　　協議內容：

　　1、甲方與乙方約定的位于甲方外立面南門及西南位置的廣告位的租金，由甲方和乙方的`相關廣告業務合作中所產生的費用中進行抵扣，不足部分乙方補齊，超額部分乙方可以作為下一年度的租金進行抵扣。

　　2乙方因廣告位的申請事宜在相關政府部門所繳費用，甲方外立面南面及西南面廣告位所產生的相關費用，由乙方自行承擔，西面及西北面廣告位由甲方承擔。

　　本協議生效后，即成為原合同不可分割的組成部分，與原合同具有同等的法律效力合同變更協議書格式合同范本。

　　除本協議中明確所作修改的條款之外，原合同的其余部分應完全繼續有效。

　　本協議與原合同有相互沖突時，以本協議為準。

　　本協議一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　(公章)(公章)

　　法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人

　　簽字：xxx

　　xx年x月x日

　　簽字：xxx

　　xx年x月x日

變更協議書9

__派出所：

　　我是__鎮__村委會___號居民___，男，現年42歲，生于1965年6月20日，身份證號碼：___________，因父親(____)年事已高，戶主要更改為我(___)，方便以后辦事。更改以后家里一切刑事，法律事務由我負責。請派出所給予辦理為謝!

　　特此申請：

　　申請人：___

　　__年__月__日

變更協議書10

　　甲方(男方)：

　　身份證號：電話：

　　住所：

　　乙方(女方)：

　　身份證號：電話：

　　住所：

　　甲乙雙方在平等、自愿的基礎上，經過充分的協商，現就雙方離婚后變更子女撫養權等相關事宜達成協議如下：

　　一、被撫養人__，女，現年11歲，協議離婚時由女方撫養，后于20__年10月9日經過變更由男方撫養至今。

　　現依據《關于人民法院審理離婚案件處理子女撫養問題的若干具體意見》第五條之規定，十周歲以上未成年子女，愿隨另一方生活，該方又有撫養能力的;本協議在尊重甲乙雙方及被撫養人意見的前提下達成如下協議。

　　二、雙方協商同意自20__年1月1日起，女兒瞿雯隨女方生活，其撫養權歸女方。

　　三、被撫養人瞿婧雯的撫養費及支付方式

　　1 、撫養費：從20__年1月1日起由男方每月付給女方456_元作女兒____的撫養費(直至滿十八歲周歲)。依據(青海省20__年城鎮居民人均消費性支出：10955.46元/年)。

　　2 、十八周歲后如考入大學所產生的`教育費、醫藥費、生活費，由男、女方負責(由女方墊付后，憑實際產生的發票雙方各承擔一半)。

　　3 、男方應于每月的1 - 5日前將女兒的撫養費匯至女方指定的銀行帳號。

　　四、探視權

　　1 、男方對孩子享有探望權。

　　2 、探望時間及方式：暑假或寒假(在不影響女兒生活、學習的情況下)

　　3 、探望之前，必須先經與女方電話聯系。探望期間，要保證孩子的安全及身心健康、愉快。

　　五、女兒從20__年至20__年12月31日一直由甲方撫養，產生撫養費10萬元，已由甲方承擔，再不追究乙方支付撫養費，但是如果乙方違反本協議約定或者將女兒送至甲方撫養，甲方不僅有權追償20__年至20__年12月31日期間產生的10萬撫養費，而且有權要求其支付后期的撫養及教育費。

　　六、如遇其它未盡事宜或應時事宜，按照一切有利于孩子的原則，互諒互讓，協商解決,協商不成訴甲方法院解決。

　　七、本協議一式叁份，甲、乙雙方各一份，一份交派出所辦理孩子的戶口遷移手續。

　　八、本協議自雙方簽字后生效。

　　甲方：乙方：

　　日期：日期：

變更協議書11

　　甲方：______________________

　　姓名：______________________

　　性別：______________________

　　出生時間：__________________

　　民族：______________________

　　職業：______________________

　　戶口所在：__________________

　　經常居住地：________________

　　身份證號碼：________________

　　聯系電話：__________________

　　乙方：______________________

　　姓名：______________________

　　性別：______________________

　　出生時間：__________________

　　民族：______________________

　　職業：______________________

　　戶口所在：__________________

　　經常居住地：________________

　　身份證號碼：________________

　　聯系電話：__________________

　　甲、乙雙方原是夫妻。__________年__________月__________日生育__________子/女，名__________，現年__________歲，讀__________。__________年__________月__________日，經__________法院審理查明，甲、乙雙方因感情破裂而被判決離婚，子/女隨乙方生活，甲方每月給撫養費__________元至子/女獨立生活為止。由于乙方情況發生變化（請說明原因），雙方同意變更監護方式。

　　為了進一步明確子女的監護權，明確各方的權利義務，減少不必要的糾紛和訴訟，雙方同意簽訂本協議，以資共同遵守：

　　一、監護權

　　子/女從本協議生效時開始，隨甲方生活，由甲方行使子女監護權。

　　二、撫養費

　　乙方每月給子女生活費__________（建議__________元），每季給______次。第一次付款日為本月的_________日，以后每隔______個月的._________日為付款日。乙方給付的生活費應隨本地產大米市場零售價的變化而增減。現雙方目前的本地產零售價為_________元/公斤。

　　子女的教育費、醫療費等大宗費用開支，甲方承擔_________％，乙方承擔_________％。此費用，乙方應在甲方出示票據后的第______個生活費付款日一并支付。

　　三、探視權

　　乙方有權探視子兒。每月原則上探視_________次，盡能安排在_________日，并應以不損害子女身心健康為限。甲方應盡量提供方便。

　　四、違約責任

　　乙方逾期付款的違約金標準為日_________分之_________。連續_________年未支付撫養費，甲方有權在征得子兒本人意見后，直接決定更改子女姓名而無須征求乙方的意見。

　　五、附則

　　本協議由雙方簽字后生效，并共同到__________________區法院，請法官按本協議制作調解書。（一般情況可雙方簽字后生效，無須到法院制作調解書，但如果有可能涉及到糾紛或子女分房分地、就學就業等等應到法院制作調解收或辦理公正）

　　本協議一式叁份，雙方及法院各一份。

　　甲方：_________________乙方___________________

　　_______年_____月_____日_______年_____月_____日

變更協議書12

　　發包人：(以下簡稱甲方)

　　承包人：(以下簡稱乙方)

　　工程名稱： (與已簽訂的合同一致)

　　工程內容： (與已簽訂的`合同一致，包括面積、結構、層數等) 工程造價(元)： (大寫) (小寫) 已簽訂的《建設工程施工合同》備案編號：

　　(一)經發、承包雙方協商一致，雙方簽署以下補充協議：原因： (根據實際情況，發、承包人能夠解釋清楚的原因填寫)

　　(二)《建設工程施工合同》工期變更為開工年日，竣工天。

　　(三)本協議書是原合同的組成部分，其它條款應按原合同執行，原合同內容與本協議有差異的，以本協議的規定為準。

　　(四)本補充協議一式三份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

變更協議書13

　　甲、乙雙方經平等協商，一致同意對年月日至年月日的合同作以下變更：

　　勞動合同的其他條款仍按原約定繼續履行。

　　甲方：(蓋章) 乙方：(簽名或蓋章)

　　法定代表人：

　　(或委托代理人)

　　年月日年月日

　　乙方確認于年月日收到本協議文本。

　　簽名：

　　年月日

　　注意事項：

　　1、變更勞動合同必須在勞動合同有效期內進行。

　　2、必須遵循《勞動法》規定的平等自愿、協商一致的.原則,不得違反法律、行政法規規定的變更原則。

　　3、必須遵循法定程序,首先由一方當事人依法向對方當事人提出變更勞動合同的建議,并說明變更的理由和修改的條款,請求對方限期答復;然后由對方當事人在限期內給予答復,表示同意或不同意變更,或者建議再協商解決;最后經雙方當事人充分協商達成一致協議后,簽訂書面協議,雙方簽字蓋章,變更協議即行生效。

　　4、用人單位根據工作需要調整勞動者的工作崗位時,須與勞動者協商一致,變更勞動合同的相關內容。

　　5、變更勞動合同后,原條款不再具有法律效力,但原勞動合同的其他條款仍然有效。

　　公司變更勞動合同必須在法律規定的范圍內進行變更，在變更勞動合同的同時不允許侵害勞動者的合法權益。

變更協議書14

　　甲方：_________________高速公路隧道管理所

　　乙方：______________電力工程有限公司

　　乙方_______________電力工程有限公司為__________高速公路隧道管理所被盜電纜修復工程招標的中標單位，工程開工后，乙方發現實際被盜電纜的型號、數量與招標文件及合同不符，乙方根據實際工程量向甲方提出工程變更申請，經甲、乙雙方實地勘察確認后，工程總造價由合同價________元變更為________元（實際工程量見工程變更確認單），特簽訂此協議。

　　甲方：_________________高速公路隧道管理所乙方：______________電力工程有限公司

　　法定代表或法定代表或委托代理人：_________________（簽字）委托代理人：_________________（簽字）

　　日期：________年____月____日日期：________年____月____日