二人合伙承包工程協議書（精選10篇）

　　在現實社會中，很多地方都會使用到協議書，簽訂協議書可以保護當事人的合法權益。寫協議書需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家整理的二人合伙承包工程協議書，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　二人合伙承包工程協議書 1

　　甲方：______________________

　　乙方：______________________

　　甲、乙雙方經平等協商，就合伙承包______________________美好鄉村工程建設事宜，達成如下一致，須各方共同遵守。

　　一、合伙宗旨

　　在合法合理的前提下，搞好工程建設，進而實現各方利潤最大化。

　　二、合伙經營工程項目范圍

　　合伙承包工程項目范圍：以安徽新宇建筑工程有限公司與郎溪縣飛鯉鎮振興村委會簽定的張灣點美好鄉村工程建設項目施工合同約定的全部內容為準；甲、乙雙方合伙承包的該工程項目，對外以安徽新宇建筑工程有限公司名義出現。

　　三、合伙期限

　　合伙期限：合伙施工的項目開工至完工、各方結算完畢及相關法律規定的責任與義務結束后為止。

　　四、出資額、方式及比例

　　1、甲方出資額為____，占全部出資比例的_________%。

　　2、乙方出資額為____，占全部出資比例的_________%。

　　五、盈余分配與債務承擔

　　1、盈余分配，以出資為依據，按比例分配；

　　2、合伙如產生債務，先由合伙財產償還；合伙財產不足清償時，以各合伙人的出資為依據，共同承擔。

　　六、權利與義務

　　1、合伙期間的財務由甲乙雙方共同核算與管理，合伙項目的一切財務收入、支出均需經甲乙雙方同意后方可支出與進帳；

　　2、甲方負責該工程項目部全部管理工作；

　　3、甲、乙雙方共同決定合伙重大事項；

　　4、甲、乙雙方共同承擔由該工程產生的.一切責任與義務。

　　七、禁止行為

　　1、未經全體合伙人同意，禁止任何合伙人私自以工程合伙名義進行業務活動，由此而產生的一切后果均由本人承擔，與其他合伙人無關；

　　2、禁止合伙人在合伙不利時退伙。

　　八、合伙期滿

　　合伙期滿，雙方按合伙協議進行結算，盈虧均按比例承擔、分配并承擔工程完工后由法律規定的責任與義務。

　　九、糾紛解決

　　合伙人之間如發生糾紛，應共同協商，本著有利于合伙事業發展的原則予以解決。如協商不成，可以起訴諸于法院。

　　十、生效及補充

　　1、本協議自各方簽字后生效，各方各執一份；

　　2、未盡事宜，雙方另行協商，并訂立補充協議。

　　甲方：______________________

　　______年_____月_____日

　　乙方：______________________

　　______年_____月_____日

　　二人合伙承包工程協議書 2

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　為確保甲方在于田縣吉音礦石料有限公司石料加工、生產的質量及安全生產，經甲、乙雙方平等協商，為明確雙方權利義務特鑒訂本合同，以共同遵守。

　　總則

　　一、甲方根據新疆和田吉音水利樞紐工程要求規格及用量制定生產計劃，乙方根據甲方制定的生產計劃按規格要求，保質保量完成生產加工任務。

　　二、乙方應具備石料加工生產的資質并按生產需求配備相應資質的技術人員，乙方人員組成應包括必需的安全員、質檢員、爆破工程師并制定、完善安全生產制度。

　　三、乙方應根據生產計劃需要配備相應的機器設備(包括但不限于爆破、碎石、分料等全套石料生產、加工設備)。所配備設備在合同期滿后由乙方自行處置。

　　承攬工程概況

　　四、工程項目：碎石料石料開采加工。

　　五、工程總量及規格：擬定碎石料470萬立方(具體以新疆和田吉音水利樞紐工程需求量為準);規格根據新疆和田吉音水利樞紐工程需求情況由甲方制定生產計劃確定。

　　六、承攬費用及支付方式：

　　加工承攬碎石料單價為________________________元/立方。

　　支付方式：根據用料單位新疆和田吉音水利樞紐工程向甲方付款方式結算，在甲方收取新疆和田吉音水利樞紐工程支付的料款后日內，按乙結算的方數結合單價計算支付給乙方。

　　七、合同期限：自_______年___月____日起至新疆和田吉音水利樞紐工程用料期滿。

　　八、合同履約及質量保證金：為確保合同的順利履，乙方需在簽訂本合同之日起五日內向甲方支付履約及質量保證金萬元。保證金在乙方根據生產需要配備全套機械設備并組織加工生產且新疆和田吉音水利樞紐工程開始用料次月月底前返還。

　　雙方的權利義務

　　雙方在本合同履行過程中，應嚴格遵守本合同約定，根據互惠互利原則行使權利并履行義務：

　　九、甲方的權利義務

　　(一)根據新疆和田吉音水利樞紐工程石料需求情況及時制定加工生產計劃以供乙方執行。

　　(二)根據約定支付乙方加工承攬費用。

　　(三)乙方在承攬過程中因管理不善，造成石料加工進度、質量、安全等嚴重后果，或雖未發生嚴重問題，但經甲方書面通知后未按甲方書面通知執行加工承攬施工的，甲方有權解除本合同，并有權要求乙方賠償給甲方造成的經濟損失，就損失金額不能達成一致意見的，乙方按不低于履約保證金金額支付。

　　(四)除乙方不能按本合同約定及甲方計劃完成加工任務，甲方不得與第三人再行簽訂加工承攬合同。

　　十、乙方的權利義務

　　(一)乙方根據承攬碎石、爆破工程需要，享有設備采購、配置的權利、義務，同時享有管理人員、技術人員、生產人員的聘用選任權、所任人員的'獎金利潤分配權。乙方行使權利不得與國家及地方勞動用工制度相抵觸。

　　(二)乙方應根據甲方的生產計劃及規格要求組織石料加工，如不能按期保質、保量完成加工任務，乙方應雙倍支付甲方因此向用料方新疆和田吉音水利樞紐工程石料所支付的違約金、賠償費用及因此給甲方造成的其它損失。

　　(三)乙方在本合同履行期內不得以甲方、于田縣吉音礦石料有限公司、

　　新疆和田吉音水利樞紐工程項目部等名義對外出具欠據，其間因乙方承攬工程所發生的債務全部由乙方承擔。

　　(四)乙方所聘用人員應根據需要與簽訂勞動或勞務用工合同，并按規定辦理社會保險費用。所聘人員并應具相應具備所從事工種所需的作業資格證、照。

　　(五)乙方如因無故拖欠工資或社會保險費用而發生勞動爭議，甲方有權封存相當于爭議金額的承攬費，以爭議解決的裁定、判決、或調解協議為依據監督乙方發放。

　　(六)在乙方承攬施工過程中如發現玉石，應及時向甲方通報，根據甲方要求變更開采施工方案。所開采玉石甲方按玉石的0.5%向乙方支付開采費用。

　　十一、違約責任

　　(一)因甲方制定的生產計劃有誤造成加工承攬工程積料無法繼續生產的，所造成損失由發包方承擔。

　　(二)如乙方未按本合同約定及甲方生產計劃完成碎石開采及質量要求對甲方供料造成影響的，乙方應承擔因此對甲方造成的不利影響并向甲方賠償相當于擬定總石料量價款5%的違約金。

　　十二、合同的生效及終止

　　本合同自雙方簽字且乙方向甲方支付了履約及質量保證金后生效。

　　本合同期滿、或因發生不可預見因素致使合同無法履行的、或新疆和田吉音水利樞紐工程變動提前終止用料、或于田縣吉音礦石料有限公司被政策性關停等情況，本合同終止，雙方互不承擔責任。

　　十三、本合同一式貳份，雙方各執壹份。本合同未盡事宜雙方可另行協商簽訂補充協議，補充協議自雙方簽訂之日生效與本合同具有同等效力。

　　如因履行合同發生爭議，雙方應協商解決，協商不成由甲方所在地司法機關處理。

　　甲方（簽字）：________________________

　　乙方（簽字）：________________________

　　_______年___月____日

　　二人合伙承包工程協議書 3

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　由于工程施工需要，甲方把以下工程承包給乙方進行施工。依據《中華人民共和國合同法》暨《中華人民共和國建筑法》以及建筑施工管理條例、施工規范，經過甲乙雙方充分協商，達成以下條款，雙方必須嚴格遵守。

　　一、工程地點及名稱

　　1、工程地點：______________________________

　　2、工程名稱：______________________________

　　二、承包內容價款以及工期

　　1、承包內容污水站全部土建工程。

　　2、工程造價______一次性包死。

　　3、工程工期：自開工______內完成承包全部承包內容。

　　三、付款及質量

　　1、污水地底板驗收合格后付30%，主體驗收合格后付至70%，發包方進行竣工驗收合格后付至95%，其余工程款待工程保修期滿一次性付清。

　　2、工程質量：合格

　　四、甲方責任：幫助乙方解決水源電源，協助乙方解決施工現場出現的問題，給乙方提供施工圖紙并交底。

　　五、乙方責任，嚴格按照施工圖及相關規范進行施工，必須遵守安全文明施工相關規定，承擔因為安全和質量造成的責任和費用。

　　六、保修期及質保金

　　1、保修期：發包方竣工驗收后日歷天共計六個月。

　　2、質保金：承包總價的.10%為保修金，保修期滿后付清全部承包價款。

　　4、合同生效日期：合同生效日期雙方簽字后立即生效，保修期滿質保金付清自行失效。

　　甲方：______________________

　　乙方：__________________________

　　簽字：______________________

　　身份證號：______________________

　　日期：______年______月______日

　　日期______年______月______日

　　二人合伙承包工程協議書 4

　　甲方：

　　乙方：

　　合同簽訂地：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規、條例、規章等，雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本項目協商一致，訂立協議并共同遵照執行，工程承包合同終止協議書。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　二、工程范圍及內容：

　　工程量：

　　承包形式：

　　三、工期：

　　1、開工日期：

　　2、竣工日期：

　　3、合同總工期為 工作日。期間如遇連續大雨等無法抗拒的特殊天氣，經甲方和監理簽字認可后，工期可相應順延。

　　四、質量標準采用下列：

　　1、工程質量達到省優至魯班獎;

　　2、工程質量評定等級為優良;

　　3、符合國家質量驗收標準;

　　4、雙方約定的標準、具體為：

　　五、合同價款

　　本合同工程價款結算采用下列 種方式：

　　1、采用一次性包死總價的固定價格方式，總價為 ，如今后涉及工程變更和增加工程量的，增加部分按實結算。若變更增加工程量在5%以內,雙方不再簽訂補充協議，若變更增加工程量超過5%的，雙方應另行簽訂補充協議 。

　　2、按實際發生的工程量結算。并按下列約定執行：

　　(1) 工程預算價： (工程結束后按實結算)

　　工程單價: (含外運等其他一切費用)

　　(2)按實際發生的工程量，結合江蘇省有關工程定額標準計算，由乙方報決算價，經監理及甲方審核后，由會計事務所或 進行審計確認。

　　(3)所有工程量必須在每月 日前，由乙方向甲方提交月統計報表或已完工程量報告，須經監理及甲方審核同意。

　　(4)若涉及工程變更及增加工程量的，須經甲方項目負責人下達指令，變更簽證除應由監理方簽字外，還須由甲方工程部和有關項目負責人簽字，并在實際發生日的十五日內報甲方計財部負責人復核簽字，并由甲方分管領導簽字，以及最終由總經理審批后方可生效，否則甲方有權不予認可。

　　(5)變更工程量在總承包價5%以內，無需追加合同，超過5%，須另訂合同。

　　(6)取費標準及說明：土石方量測量執行省市有關土石方驗收標準，土方量按實結算。

　　(7)工程量核算確認方式說明: 完成合格工作量上報甲方審核報批，并編制統計報表上報監理，取得監理、甲方的確認后方可。

　　(8)合同協議一經簽字，不受市場價格變化影響，按合同及協議約定標準進行結算。

　　六、付款方式

　　1、本工程預算款為：

　　扣回工程預付款的方式為:

　　2、工程款按 方式支付，具體為：

　　(1)本工程無預付款;

　　(2)按每月完成工程量統計報表，經監理、甲方審核確認后，支付合格已完工工程款的 %;

　　(3)總工程款的 %作為質量保證金，若無質量問題及其它違約情形， 后支付給乙方。相反，如存在質量問題及出現其它違約情形，甲方有權直接扣付乙方質保金，如給甲方造成的損失超過質保金數額，乙方對超出部分仍應予賠償。

　　七、材料、設備供應：

　　略

　　八、質量及驗收

　　1、工程質量必須符合本協議第四條約定標準，并按現行國家驗收規范執行。質量保證期 年，如工程內容涉及主體結構的，應終身質保。

　　2、項目經理須持有省建委核發的崗位證書，且在建工程不得超過兩個，項目經理在現場的時間每天不低于 小時，負責處理工程上有關事務。

　　3、乙方所有進場人員未經甲方認可不得任意調換，若確實需更換，應提前3天以書面形式向甲方申請，否則，乙方任意調換人員達30%時，甲方有權終止合同。

　　4、工程質量驗收必須按規范進行，所有工程資料須與工程施工同步進行，隨時供有關部門及人員查閱，不合格資料及時修正，合同范本《工程承包合同終止協議書》。

　　5、分項工序驗收，以及隱蔽工程驗收，必須經甲方及監理簽字驗收后方可進行下道工序施工。

　　6、甲方及監理應在收到乙方請驗報告后 小時內驗收完畢并出具書面驗收意見。平時甲方定期或不定期抽查，發現質量問題時，出具限期書面整改意見，乙方必須按甲方要求限期整改。若多次發現質量問題，或經兩次整改仍不符合要求，甲方有權根據情況要求支付違約金，嚴重的責令退場，一切損失由乙方負責。

　　7、竣工后，乙方應書面通知甲方及監理驗收，乙方在竣工后 天內提供符合規范性要求的竣工圖及全部竣工資料，并應一式 份。

　　8、其他約定 ： 按圖紙說明施工，達到甲方、監理的要求，禁止隨地灑落、傾倒。

　　九、施工組織與工期

　　1、乙方在收到甲方正式施工圖紙三日內向甲方提交書面施工組織方案，乙方自行辦理開工報告等相關手續，甲方對乙方的施工組織方案進行審核批準，安排圖紙技術交底。

　　2、乙方必須按合同工期和批準的進度計劃組織施工，接受甲方、監理對工程進度的監督、檢查，工程實際進度與計劃不符時，甲方、監理有權責令限期改進，乙方應按甲方、監理的要求提出整改措施報甲方、監理審批后執行，期間趕工費用由乙方自理。月進度明顯滯后于進度計劃時，甲方有權暫停支付工程款。若乙方明顯無力按約定工期完工時，甲方有權調換施工隊伍，乙方應在按到甲方退場通知的十日內無條件退場，并撤出所有人員及設備，工程款按實際完成工程量的 %支付，否則甲方不支付任何款項，每拖延一天按總工程款的`2 ‰承擔延期違約金，造成其它損失的，應全額賠償。

　　3、項目經理 ：現場代表(乙方)：

　　監理： 現場代表(甲方)：

　　4、施工中的水、電、食宿、工具等設施的`約定：乙方自行解決

　　十、安全及文明施工與管理

　　1、乙方須嚴格執行有關安全操作管理規范。

　　2、不得招收無身份證、有劣跡、身體殘疾人員及童工。否則后果自負。

　　3、特殊工程需持有勞動部門核發的上崗證，持證上崗。

　　4、在施工過程中發生的工傷事故或其他內部糾紛，由乙方自行處理并承擔全部經濟責任。

　　5、所有機械設備需滿足工程施工需要，特殊設備須有安檢證明。

　　6、乙方應按當地政府有關部門規定進行施工場地標準化管理，因標準化管理不到位引起的一切處罰和損失由乙方自行承擔。

　　7、乙方應優先發放施工人員工資，不得拖欠，并處理好勞資糾紛及相關問題，不得因此影響施工，以及不得給甲方造成任何不良影響，否則甲方有權采取解除合同、責令退嘗要求賠償損失、要求支付違約金等措施。

　　十一、甲方責任

　　1、按約定提供圖紙資料，及進行圖紙技術交底。

　　2、按約定向乙方支付工程款，若甲方因資金困難不能及時兌現，應與乙方協商，并可視不同情況向乙方承擔應付款部分的銀行貸款利息。

　　4、履行其它本協議約定的義務以及負責

　　十二、乙方責任

　　1、按約定保質保量的完成施工任務，符合工期及質量要求。

　　2、必須服從甲方現場管理，遵守法律及及行政規章、遵守各項規章制度，維護甲方聲譽，如發現故意損害聲譽，嚴重違反紀律，違反協議內容的行為，甲方有權給予經濟處罰，直至終止合同。

　　3、應注意保護生態環境，注意施工安全，不得砍伐樹木及損壞其它設施，注意護林防火。

　　4、乙方不得以任何理由擅自停工或消極怠工，以及采取吵鬧、威脅等不當手段，否則，甲方有權責令其退場，一切后果由乙方承擔。

　　5、質保期內若發生質量問題，乙方應在接到甲方電話或書面通知 日內進場維修， 日內維修完畢，否則維修費從質保金中扣減。

　　6、乙方應按照相關規定，主動對工程項目進行質量跟蹤回訪。

　　十三、違約責任

　　1、雙方應嚴格遵守協議，如有違反，按本協議相關約定承擔違約責任。

　　2、如延誤工期，每超過一天，按合同總價款的 承擔違約金，或每天按 1000元向甲方支付違約金。

　　3、如出現質量問題，以及違反本協議其它約定，乙方除應賠償給甲方造成的全部經濟損失外，甲方可視具體情況，要求乙方按合同總價款的1%-10%承擔違約金。

　　十四、附則

　　1、 本協議經雙方簽章后生效。

　　2、 本協議于 年 月 日在 簽署。

　　3、本協議一經簽字，雙方應嚴格遵守，如因執行本協議發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，由簽約所在地人民法院裁決。

　　4、本協議一式肆份，雙方各執貳份，具有同等法律效力。

　　甲方(簽章)： 乙方(簽章)：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　授權代表(簽字)： 授權代表(簽字)：

　　年 月 日 年 月 日

　　二人合伙承包工程協議書 5

　　發包方：________________

　　承包方：________________

　　為了保證________施工質量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規，雙方友好協商，就本工程施工項目協商一致，訂立本合同。

　　一、工程名稱：____________

　　二、建筑面積（工程形式）____________

　　三、施工地點：________________

　　四、工期：

　　1、開工：____年__月__日；

　　2、竣工：____年__月__日；

　　3、合同工期總共歷時____天。

　　五、承包形式：________

　　六、工程質量標準：________

　　七、工程價款：共計人民幣____元。

　　八、付款方式：本合同生效后支付合同款項的__%，計____元；工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的.__%，計____元；質保金___元，質保期滿后支付。

　　九、質保期：____年。

　　十、雙方的責任義務

　　1、發包方的責任義務

　　①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關系及糾紛；

　　②監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度；

　　③給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點；

　　④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算；

　　2、承包方的責任義務

　　①按發包方要求及圖紙要求進行施工；

　　②如期完成施工任務；

　　③接受發包方的技術指導和質量標準要求；

　　④負責發包方提供料物及設備的保護；

　　⑤教育施工人員愛護甲方的.材物，不得偷竊和損壞；

　　⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用；

　　十一、其他

　　1、本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。

　　2、本合同未盡事宜，可由雙方協商解決并簽署書面補充協議，補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。

　　3、合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執壹份，具有同等效力。

　　發包方：

　　委托代理人：

　　承包方：

　　委托代理人：

　　二人合伙承包工程協議書 6

　　甲方：（以下簡稱甲方）

　　乙方：（以下簡稱乙方）

　　為貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，根據國家有關法規，加強 期間的安全管理，落實安全生產責任制，明確雙方的安全責任，確保項目施工操作人員的安全與健康，促進施工順利進行，特簽訂本協議。

　　一、甲方安全生產管理責任

　　1、必須嚴格執行國家有關安全生產的法律、法規和規范標準，制定本單位安全生產規章制度和操作規程，建立健全安全生產責任制度，落實各項安全技術措施要求，保證工程安全施工投入的有效實施。

　　2、甲方有為乙方提供施工所需的安全、技術、水文、地質等資料的義務

　　3、協助乙方了解甲方有關安全生產的規章制度，協助乙方解決施工過程中碰到的各種涉及安全的問題。從思想上和組織上應把乙方安全生產管理納入甲方統一的安全管理體系之中。

　　4、甲方有權要求乙方立刻撤走現場內不遵守、執行安全生產法律法規、標準、操作規程、安全條例和指令的人員，無論在任何情況下，此人不得再雇傭于現場。

　　5、對不符合安全規定的，甲方安全管理人員有權要求停工，整改合格后方可繼續施工。

　　6、對違反安全生產、治安、消防、文明施工規定的行為，甲方依據相關規定有權對乙方進行經濟處罰。

　　7、甲方不得對乙方提出不符合安全生產法律、法規和強制性標準規定的要求，不得隨意壓縮合同約定的工期。

　　8、發生災害事故時，甲方有義務及時通知事故可能波及乙方施工范圍的人員撤離。

　　9、甲方應當為乙方工傷人員提供救護便利。

　　二、乙方安全生產管理責任

　　1、乙方必須貫徹執行國家、山東省法律法規、條例、規定；遵守甲方的安全生產管理制度、規定及要求，并積極參加各種有關促進安全生產的各項活動。

　　2、乙方是施工現場安全責任的主體，應當對施工安全全面負責，并接受甲方的統一監督管理，乙方在施工中應建立健全各項安全生產規章制度和操作規程，并嚴格執行。

　　3、乙方不得將所承包工程轉包、分包或者以任何變相的形式轉包、分包給第三方。

　　4、乙方應當建立施工安全保障體系，實行施工安全崗位責任制，推行安全生產目標管理和施工現場標準化作業。

　　5、乙方項目負責人應當由取得相應執業資格的人員擔任，負責工程項目的施工安全，落實安全施工規章制度和操作規程，確保安全施工投入的有效使用，并根據工程特點組織制定施工安全技術措施，消除安全事故隱患。及時、如實報告施工安全情況。

　　6、乙方應當為工程施工配置專職安全員。專職安全員應當持證上崗，并按規定獨立行使職權。

　　7、乙方應當落實勞動生產教育培訓制度，加強對本單位人員的安全施工教育和培訓，如實告知作業場所和工作崗位存在的.危險因素、防范措施以及事故應急措施，保證從業人員熟悉并嚴格執行有關的安全施工規章制度和安全操作規程，掌握本崗位的安全操作技能，具備必要的安全防范知識。( )未經安全施工教育和培訓合格人員，不得上崗作業。特種作業人員應當經國家規定的有關部門組織專門培訓，經考核合格，取得上崗證書后，方可上崗作業。

　　8、乙方可根據自身需要組織其從業人員參與建設單位或甲方組織安排的安全教育培訓等活動。

　　9、乙方必須依法為其從業人員辦理工傷保險或商業保險。

　　10、乙方應當按照工程承包方式（專業分包或勞務分包）的不同為作業人員提供符合安全施工和技術規范要求的施工機具和勞動防護用品，并告知其正確的使用方法。乙方在采用新工藝、新技術、新材料或者使用新設備時，必須了解、掌握其安全技術特性，采取有效的安全防護措施，并對從業人員進行專門的安全培訓。

　　11、工程施工前，乙方技術人員應編制承建工程施工技術安全措施，報甲方有關部門審批。乙方應及時將審批后的安全技術措施向參加施工的人員認真傳達貫徹，傳達人與被傳達人均應簽名備查。

　　12、乙方應當負責施工現場內的安全設施的建立、正常使用和維護工作；并應在有較大危險因素的場所、設施、設備上設置明顯的符合國家標準的安全警示標志。

　　13、乙方應當教育職工愛護工程安全生產設施。如損壞安全施工設施要及時修復，并由乙方承擔由此所造成的.一切損失。

　　14、乙方應當定期進行安全隱患排查，并及時向甲方通報排查情況；對甲方或乙方查出的安全隱患，乙方必須按要求在規定時間內整改完畢。

　　15、由乙方違章違規作業造成重大事故隱患或發生事故，致使工程設備及其它受到損失，由乙方承擔全部責任。

　　16、發生災害事故時，乙方應當及時向甲方通報，由甲方相關部門和人員統一指揮救災，乙方要認真執行甲方搶險、救災命令，所需搶險救災人員、材料、設備等均無條件服從甲方調度。

　　17、發生工程施工安全事故時，乙方應當采取有效措施防止滋生事故的生產或事故擴大，保護好事故現場，需要移動現場物品時，應當做出標記和書面記錄，妥善保管有關物證。乙方應當及時、如實報告，不得瞞報、謊報、遲報；不得故意破壞事故現場，毀滅相關證據。

　　18、因乙方直接責任或不可抗力造成乙方人員傷亡事故，由乙方承擔全部責任，并向屬地安全監督管理部門報告事故情況，積極配合各級事故調查組進行事故調查，承擔處理事故與善后所需的費用和傷亡指標。

　　19、因甲方直接責任造成乙方人員傷亡事故，由乙方處理善后，甲方承擔處理事故與善后所需的費用，并協助乙方向屬地安全監督管理部門報告事故情況，甲、乙雙方積極配合各級調查組的調查工作，由乙方上報傷亡指標。

　　20、因乙方直接責任造成甲方或第三方人員的傷亡事故，由甲方（或第三方）處理善后，乙方承擔全部責任和處理事故與善后所需的費用及傷亡指標，由乙方向屬地安全監督管理部門報告事故情況，各方應積極配合各級事故調查組的調查工作。

　　21、因甲乙雙方共同責任（含責任暫未查清）造成人員傷亡事故，由乙方向屬地安全監督管理部門報告事故情況，各方應積極配合各級事故調查組的調查工作，待查清各方所應承擔的責任大小，承擔相應的責任，有人員傷亡的一方處理善后，所需處理事故與善后的費用按比率共同分擔，傷亡指標由乙方上報。

　　三、一般規定

　　1、本協議執行中如發生爭議，應由甲乙雙方共同協商解決；協商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

　　2、本協議經雙方簽字蓋章后與本工程施工分包合同同時生效。

　　3、本協議一式四份，甲乙雙方各持兩份。

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　委托代理人（簽字）： 委托代理人（簽字）

　　日期： 日期：

　　二人合伙承包工程協議書 7

　　甲方：(以下簡稱甲方)__________

　　乙方：(以下簡稱乙方)__________

　　甲方將鳳凰城B棟二樓750㎡室內裝修承包給乙方，為了明確各自責任，經雙方協商達成如下條款

　　第一條工程名稱：全優加芬蘭探索式早教機構裝飾工程

　　第二條工程地點：鳳凰城商城B棟二樓

　　第三條工程內容：早教中心室內裝修(詳見內清單)

　　第四條承包方式：包工包料、包干方式

　　第五條工程造價：預算價：陸拾柒萬捌仟肆佰伍拾陸元整(678456.0元)最后工程總價經雙方審定為陸拾貳萬元整(620000.0元整)如圖紙不變更或甲方不增加其他工程工程總價不變

　　第六條合同工期：開工日期20XX年4月1日，竣工日期為20XX年6月20日，共80個工作日，每日需經雙方確認是否能施工。如因其他的客觀因素影響工程進度，工期可以相應順延。

　　第七條付款方式：乙方人員進駐場地，材料進入及施工10天內，甲方支付總價款的20%，約應付人民幣拾貳萬肆仟元整(124000元整);總工程量完成40%以上時，甲方第二次付總價款的30%，約應付人民幣拾捌萬陸仟元整(186000元整);總工程量完成90%以上時，甲方支付總價款的30%，約應付人民幣拾捌萬陸仟元整(186000元整)所有工程竣工驗收合格后的.`20個工作日內，甲方支付剩余

　　第八條設計變更：如施工當中需要變更圖紙及項目，需雙方協商認可，其變更增加的費用由甲方承擔

　　第九條工程質量：乙方必須嚴格按圖施工，精益求精，努力創造優良工程，不偷工減料，以次充好，影響工程質量

　　第十條甲方雙方職責職責：

　　甲方職責：

　　(1)甲方須無償提供施工場地的電力設施。

　　(2)甲方應按時支付工程款，不得延緩付款，以免延誤工期。

　　乙方職責：乙方必須在規定的時間內按時完成工程，因施工操作不妥，造成安全事故，其責任由乙方承擔。

　　第十一條違約責任：甲方不按時付工程裝修款，每逾期一天，處罰1000元，乙方延誤工期，每逾期一天，處罰1000元。

　　第十二條合同糾紛：以上條款未盡快事宜，雙方協商解決，如出現糾紛由甲乙雙方當地人民法院裁決

　　第十三條本合同壹式兩份，甲乙雙方各執壹份，雙方簽字后法律生效

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　二人合伙承包工程協議書 8

　　甲方：________

　　乙方：________

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等有關法律法規精神，雙方在平等、友好、互惠互利的原則下，為確保工程順利進行，保障雙方責任、權利和義務，經雙方協商簽訂本合同以此共同遵照執行，建筑工程承包合同范本。

　　一、承包形式：

　　包工不包料

　　二、結構形式：

　　地下室現澆屋頂，一層底商，二層以上磚混。

　　三、建筑面積：

　　按建筑物外圍計算。

　　四、承包范圍：

　　按圖紙上的要求及甲方技術交底。

　　五、工程工資：

　　地下室及一樓底商________元/平方米，二層以上________元/平方米。

　　六、付款方式：

　　每上一層板付總價________%，每粉刷一層付________元，工程施工結束后，雙方進行實際測量，然后按實際所作的面積乘以造價為工程總造價，按工程總價2%留保質金，一年后若無質量問題，保質金一次性付給乙方。

　　七、質量要求：

　　乙方嚴格按照施工規范進行施工，符合建筑標準，節約原材料，如乙方工程質量不合格或因乙方原因給甲方造成原材料、破壞及浪費，應承擔責任。

　　八、工期要求：

　　自開工之日起完工

　　九、甲、乙雙方責任和義務。

　　1、甲方提供圖紙一份及技術交底，及時保證水電路三通，保證建筑材料按時到位為乙方做好準備(建筑材料不能遠離施工現場50米以外)，甲方負責工人住宿、就餐、場地的'安排。

　　2、乙方負責施工中機械設備、腳手架等設備工具，包括鐵釘、鐵絲。

　　3、確保施工人員安全、設備大小問題均由乙方全部負責，甲方不負任何責任。

　　十、其它事項：

　　1、因外界到工地鬧事或其它糾紛累計超過8小時，由甲方按每人每天________元計算工資。

　　2、合同未盡事宜，補充規定應于本合同具有同等法律效力。

　　3、本工程不含內外墻涂料、一樓立面外墻瓷磚，保證粉刷質量。

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自簽字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　二人合伙承包工程協議書 9

　　建設單位：___（以下簡稱甲方）

　　承包方：___（以下簡稱乙方）

　　一、工程概況：

　　村內大庫西主街道路西硬化，寬3米，長790米，總面積2370平方米。

　　二、施工工期

　　1、進場時間20____年7月10日—20____年8月10日，完工工期一個月。

　　2、甲方保證上述工期的需要，及時撥付工程款項，協助解決施工中出現的`工期問題。

　　3、如遇到不可抗拒的自然災害對工程建設投資或工期重大變更影響乙方工期延誤，根據情況調整工期。

　　4、因乙方原因或過失致工程施工控制進度拖延所造成的后果由乙方負責。

　　三、合同價款

　　合同總金額為82950元。完工后辦公室撥付40000元補助款，其余部分村自籌。

　　四、質量檢查

　　乙方必須按合同嚴格技術規范要求施工，保證工程質量。由于乙方嚴重違反本合同規定，甲方有權下達書面停工指令，停工引起費用增加由乙方承擔。

　　五、驗收和決算方法

　　由甲方驗收合格后，給乙方結清全部工程款

　　六、本合同雙方均應遵守《中華人民共和國合同法》及其他有關法規和條例。

　　本合同共三份，甲方二份，乙方一份

　　甲方：____

　　乙方：___

　　____年_________月_________日

　　二人合伙承包工程協議書 10

　　發包方：__________________________（以下簡稱甲方）

　　承包方：__________________（以下簡稱乙方）

　　依照《合同法》、《建筑法》及有關法律法規，遵循平等自愿公平誠實信用的原則，參照市內類似項目的操作方式和模式，甲方將院墻砌筑工程承包給乙方，雙方就工程承包的.具體事宜協商一致，特訂立本合同：

　　一、工程名稱：____

　　二、工程地點：____

　　三、工程內容：____

　　四、工程質量標準：合格質量標準。

　　五、施工工期：自20__年3月1日開工，至20__年4月20日竣工，總工期________天。工期每拖延一天，扣工程總造價的1%，在工程結算款中扣除；因不可抗拒自然災害工期順延（但應辦理相關手續）。

　　六、工程總造價：本院墻工程約計________米，每米按________元計算，工程總造價約為：________萬元（結賬按實際丈量長度計算）。若有增補工程量則按預算價格及工程量計算。

　　七、承包方式：包工包料及施工過程中的一切費用（包括本合同工程的全部工程內容及施工用水用電等一切費用）。

　　八、付款方式：待乙方工程徹底竣工后30個工作日內由甲方一次性付清乙方所有工程量款。

　　九、雙方的責任：

　　1、甲方負責協調好周邊關系，確保工程順利進行。

　　2、甲方應按合同規定時間提供技術資料及資金。

　　3、甲方協助乙方院墻放線、監督管好工程質量。

　　4、乙方施工人員要服從甲方代表管理，接受甲方的監督。

　　5、乙方在開工前辦理完畢土地青苗，樹木賠償，墳地遷移，房屋建筑物拆遷，地下障礙物清除，并自行協調解決施工中外來人員的`干擾及施工擾民問題。由此所發生的一切費用由乙方全部承擔。

　　6、乙方負責本工程施工過程中的一切安全事故，所發生的一切費用全部由乙方承擔。

　　7、乙方應嚴格按照甲方的要求施工，否則甲方有權要求停工，由此造成工期拖延及一切損失由乙方自行承擔。

　　十、本合同糾紛解決方式：甲乙雙方協商解決，協商不成的向區人民法院提起訴訟。

　　十一、本合同份數：本合同一式四份，甲乙雙方各持兩份，合同及附件具有同等法律效力。

　　甲方：________乙方：________

　　________年________月________日

【二人合伙承包工程協議書】相關文章：

簡單二人合伙承包工程協議書06-25

二人合伙協議書06-12

二人合伙協議書06-18

二人合伙的協議書05-20

（經典）二人合伙協議書05-24

二人的合伙協議書02-16

合伙承包工程的協議書02-23

二人合伙協議書范本07-26

二人合伙協議書【薦】11-08