承包協議書

時間：2022-05-12 09:13:43 協議書我要投稿

實用的承包協議書模板10篇

　　在當今社會生活中，我們用到協議的地方越來越多，簽訂了協議就有了法律依靠。大家知道協議的格式嗎？以下是小編整理的承包協議書10篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

實用的承包協議書模板10篇

承包協議書篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國經濟法》，《建筑安裝工程承包條例》及《建筑安裝工程總分包實施辦法》等有關規定，雙方本著共同合作，互惠互利的原則，制定本合同，具體條款如下：

　　一、施工資料：

　　給甲方海河東二路建材園區內的兩棟廠房以清包的方式上彩鋼瓦，包括焊砣，下預埋件，上彩鋼瓦等相關彩鋼的項目。

　　二、甲方管理規定：

　　1、乙方在施工過程中務必按工地的各項施工管理制度執行。

　　2、乙方在施工過程中務必以報價單的施工項目、施工工藝、施工材料為準。

　　3、乙方在每一天的下班前務必把施工工地的衛生搞好，做到每一天清掃干凈。

　　4、現場的施工材料務必堆放整齊，擺放有序。

　　5、乙方在施工過程中務必以公司簽訂的施工工期為準并在施工工期內完工。

　　三、合同簽生效后，甲方按如下表中約定直接向乙方支付工程款：

　　付款方式如下：

　　本工程的工程總價為：__________

　　第一次：工程款為______﹪

　　第二次：工程款為______﹪

　　第三次：工程款為______﹪

　　四、甲方職責：

　　1、甲方負責與乙方的各項協調工作。

　　2、負責協調乙方辦理入場的各項管理手續。

　　3、負責工程進展的監督檢查，竣工驗收。

　　五、乙方職責

　　1、乙方作為工程合同的具體執行人，要對甲方負責。

　　2、負責工程的施工管理、施工質量、施工工藝、施工材料、施工質量驗收工作。

　　3、務必保證施工人員的人身安全，出現各種安全事故乙方全權負責。

　　4、勞動保護用品及施工工具由乙方自行解決。

　　5、由于乙方對各種事故負全責，乙方應承擔各種事故給甲方造成的各種損失并賠償損失。

　　六、附則

　　1、本協議經甲乙雙方簽后生效。

　　2、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效率。

　　3、本協議未盡事宜，雙方可另行商議。

　　甲方簽〔簽章〕：乙方簽〔簽章〕：

　　___年__月__日___年__月__日

承包協議書篇2

　　甲方（發包方）：

　　乙方（承包方）：

　　家庭住址：身份證號：甲乙雙方依照《中華人民共和國合同法》以及有關法律法規的規定，經平等協商，甲方將本廠的“紅磚生產”承包給乙方，達成以下協議：

　　第一條：承包方式及要求

　　<1>乙方在承包期間對制坯、碼架、坯架護理、裝窯、出窯、燒窯等半成品與成品的生產人員獨立管理與核算。甲方負責供土，推土等系列工作，甲方聘用的人員工資由甲方承擔與乙方無關。

　　第二條：承包定額及費用

　　<1>承包期間所需的煤、電費由甲方承擔，在確保原材料的滿足供應下，乙方20xx年必須完成生產合格標磚壹仟萬塊，計價每萬塊為800、00元（大寫捌佰圓整），如遇到不可抗拒的自然災害造成的損失由雙方協商共同承擔。

　　<2>甲方對乙方生產的產品質量有權進行監督不合格產品不入庫，但也不能過分挑剔和故意刁難乙方。

　　第四條：違約責任及獎罰制度

　　<1>乙方必須完成年產量壹仟萬塊標磚，每超過壹百萬塊獎給乙方壹萬元獎金，如每少于一百萬塊則扣除乙方壹萬元的罰款，本合同生效后，雙方必須嚴格執行，不得違約。

　　<3>合同期間，雙方要坦誠相待，精誠合作，團結一致，做到勤溝通，勤協調，遇到問題和困難及時處理，保證完成年生產任務，做到大家都賺錢，都高興。

　　<5>補充說明：如遇到特殊情況，磚廠確實無法正常生產時，所定產量按當時能生產多少算多少，不計獎罰。

　　<7>本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方自簽字之日起生效。

　　甲方（公章）：xxxxxxxxx 乙方（公章）：xxxxxxxxx

　　法定代表人（簽字）：xxxxxxxxx 法定代表人（簽字）：xxxxxxxxx

　　xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日 xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日

承包協議書篇3

　　甲方根據需要將飯堂承包給乙方經營、管理，經以方友好協商特簽訂本協議，甲、乙雙方共同遵守執行：

　　一、協議雙方

　　發包方：____________________（以下簡稱甲方）

　　承包方：____________________（以下簡稱乙方）

　　二、承包期限

　　從______年______月______日至______年______月______日止

　　三、具體內容

　　1、甲方有職工______人，其每人每天為______餐，早餐為人民幣______元，午餐為人民幣______元（______________）晚餐為人民幣______元（_________________________），夜宵為人民幣______元，供給乙方辦理伙食。

　　2、甲方為乙方無償提供廚房、廚具、餐具等。

　　3、甲方總務部每天將次日用膳人數通知乙方飯堂主管，乙方按此人數準備飯菜份量。

　　4、甲方在乙方交接前進行盤點，所剩的糧油、副食品等由乙方作價接收，解除合約時甲方須按價接收乙方剩下糧油、副食品。

　　5、乙方預付甲方半個月伙食費，結算時由乙方開具半個月用餐明細表與甲方核對無誤后，甲方應在三天內以現金方式一次性付清乙方伙食費，不得拖欠。

　　6、在經營期間內，雙方應按照協議條款通力協作，互相配合，雙方不可無緣無故，輕率行事解除協議。

　　四、甲方責任

　　1、提供設備的維修保養。

　　2、提供乙方工作人員的住宿，包括水和照明用電費。

　　3、甲方無償提供廚房所用的燃料、水、電。

　　4、不得隨意停止承包和隨增加收費項目。

　　5、甲方必須提前預報就餐人數，失誤造成后果，由甲方負責。

　　五、甲方權限

　　1、甲方有權對乙方進行各種行政管理，如：衛生、安全、治安、消防、綜合治理、監督等，特別要禁止食物中毒事故發生，一旦發生類似事故，甲方有權追究乙方的責任。

　　2、乙方因食堂工作人員失職影響甲方正常工作，（如無特殊情況下），甲方有權追究乙方的責任。

　　3、甲方有權對飯菜質量數量、衛生服務等情況進行監督檢查，如乙方未達到飯菜質量，甲方有權要求進行適量賠償或終止本協議。

　　4、根據食堂工作情況和員工意見甲方有權采用其他方式進行食堂管理。

　　5、承包方其他違約時，甲方須立即告知乙方，乙方應盡快調查落實，把處理結果告知甲方。

　　6、乙方除因特殊情況外，造成誤餐或停餐，甲方有權對乙方給予適當的經濟處罰。

　　7、乙方違約，甲方有權提出終止承包協議，造成甲方損失的，上報法院或仲裁機關處理。

　　六、乙方責任

　　1、按甲方消防、廠規、治安做好工作。

　　2、食堂工作人員按衛生部門規定進行身體檢查，費用自理。

　　3、經營場所進行定期防鼠滅蠅。

　　4、嚴格執行各項食堂管理制度，嚴格按食堂操作規程及衛生管理制度實施。

　　5、必須確保食物的質量，把住進貨渠道及進貨質量關，嚴禁購進變質變霉的食物，保證放心肉的衛生，做到食品衛生內部以及環境衛生，經得起上級部門檢查并達到合格。

　　6、乙方工作人員須統一工作服裝和衛生用品，費用自理。

　　7、乙方必須按甲方規定時間作息，準時開餐，開餐時間由甲方規定，如有變動應事先通知乙方。

　　8、乙方廚房工作人員必須遵守甲方規章制度，不得隨意出入甲方車間及其它禁區域，如違反者，甲方可將依所規處罰。

　　9、甲方廚房現有之設備及餐具乙方應合理使用，妥善保管嚴格管理，不得人為損壞和丟失，否則折價賠償。12

　　10、經營業務只限于飲食服務方面，方便甲方服務人員。

　　11、乙方在運作期間材料費自理，所需食堂工作人員的勞資，勞保費用均由乙方自理。

　　七、乙方的權限

　　1、有權自主經營，自負盈虧。

　　2、有權自主聘用，調用工作人員。

　　3、甲方違約乙方有權提出終止承包協議，并止報法院或仲裁機關處理。

　　4、如市場物價上漲過高，變成乙方在連續二個月虧損的情況下，有權向甲方提出增加伙食費用，甲方應盡快進行市場調查，若情況屬實，應適當增加伙食費用。

　　八、其它

　　1、因不可抗力原因造成損失時，乙方不承擔甲方房產和設施的經濟損失。

　　2、甲、乙雙方員工應保持互相尊重，盡量不發生磨擦，更不許出現打架等事例，若有發生追究責任因此造成的傷害由無理的乙方負責。

　　3、節假日乙方照常為甲方職工服務，如需加餐乙方負責加工，甲方買菜或委托乙方采購。

　　4、乙方在承包期間屬甲方的廚具和餐具，在添置之前必須征得甲方同意方可購買，向甲方報銷。

　　5、承包結束時，乙方應將甲方提供的場地、設施、設備、工具等全部清還甲方，配合甲方完成清算工作。

　　6、承包期滿時是否續約或終止協議，甲、乙雙方均提前壹個月通知對方。

　　7、本協議若有未盡事宜，將由雙方代表協商處理。

　　8、本協議壹式貳份，甲、乙雙方各執壹份：

　　甲方代表（簽名）：___________

　　乙方代表（簽名）：___________

　　單位（蓋章）：_______________

　　電話：_______________________

　　日期：_______________________

承包協議書篇4

　　甲方： (以下簡稱甲方)

　　身份證號碼：

　　乙方： (以下簡稱乙方)

　　身份證號碼：

　　依照《合同法》、《農村土地承包法》等法律、法規的規定，本著“公開、誠信、平等、自愿、有償”的原則，經甲、乙雙方友好協商，就乙方承包甲方土地事宜達成如下條款，以茲共同遵守。

　　一、甲方將位于的土地畝，每畝承包費元，共計人幣元，承包給乙方。土地四至：

　　二、合同期限年月日到年月日止。

　　三、承包價格：本合同期限內按每畝元，每三年結清一次，在每隔三年月日前結清。結不清收回土地，本合同有效期年。

　　四、地上物的處置;乙方可對承包的土地進行平整或其它治理，對原土地上的荒草雜樹可以清除，但不對予進行賠償。承包期滿后，原地是平地的，按原有面積歸還，原地是坡地的，平整后按實際平整后的畝數進行歸還甲方。

　　五、結算方式：現金結算，甲、乙雙方以收據為憑。

　　六、甲方對所承包出的土地不能有任何爭議、糾紛和債務。

　　七、乙方在本合同期限內享有獨立的生產自主權、經營權，乙方可對承包到的土地進行轉租，甲方不得以任何理由干擾乙方的正常生產經營方式、乙方要認真管理好甲方的土地，在不違反法律法規的條件下合理使用該土地。

　　八、違約責任：上述條款是甲、乙雙方在完全平等、自愿的基礎上達成的，任何一方不得以任何借口違約，否則，單方違約給對方造成的經濟損失全部由違約方承擔。

　　九、本合同自雙方簽字之日起生效，一式三份，甲、乙雙方各執一份，留土地備案登記一份(暫由甲方保管),三份具有同等法律效力.

　　甲方：(簽字) 乙方：(簽字) 年月日

　　年月日

承包協議書篇5

　　發包方：王懷金，男，湖北當陽市人，系店埡金帝賓館負責人（以下簡稱甲方）

　　承包方：肖平，男，湖北荊州區馬山鎮雙龍村三組人（以下簡稱乙方）

　　甲方興建有金帝商務賓館，餐飲、娛樂、住宿為一體，餐飲系列乙方承包經營，為互利共贏，經甲、乙雙方友好協商，就權利義務關系，達成如下合同條款：

　　一、甲方所有的金帝賓館一樓餐廳6間，廚房1間（面積約180平方米），附屬設施及裝飾齊全一并交與乙方經營使用，餐具、餐桌、餐椅、空調等相關用具設備由乙方自己籌備（詳見乙方自籌財產清單）。

　　二、乙方承包經營期限自20xx年10月1日起至20xx年9月30日止，共3年，承包期外本合同自行終止。

　　三、乙方承包經營期內，每年向甲方交承包費人民幣叁萬元整。

　　四、乙方承包費交付與甲方時間為每年10月1日一次性付清。（以收據為準）

　　五、乙方在承包經營期內，工商、稅務、衛生等相關部門應辦的各種執照證件及應繳的稅、費由乙方自辦自繳與甲方無關。

　　六、水、電甲、乙雙方共同用一總表，乙方按月分別承擔三分之一的水、電費。

　　七、乙方在承包經營期內未經甲方同意不得擅自轉包或轉讓他人經營，同時對甲方交付與乙方的各種設施和財產進行保養與維修。

　　八、乙方承包期滿后，雙方自愿的情況下可另續簽合同，若甲方不再發包或乙方不再承包，單方必須在本合同期滿前三個月告知對方。

　　九、甲、乙雙方終止合同后，乙方自籌備的餐具等相關設備（見財產清單）可自行處理，也可與甲方協商作價一致后轉與甲方。

　　十、本合同未盡事宜雙方協商一致后可另行補充條款，補充后的條款與本合同生同等效力。

　　十一、本合同條款若單方違約付對方違約金5000元。

　　十二、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，自簽字之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　年十月一日

承包協議書篇6

　　訂立合同各合伙人：

　　姓名____，性別____，年齡____，住址______。

　　第一條合伙宗旨：共同出資、合伙經營、共享收益、共擔風險。

　　第二條合伙經營項目和范圍：合伙承包運作×××公司承建的半山鎮××村里道路建設項目。

　　第三條合伙期限

　　合伙期限為____年，自____年____月____日起，至____年____月____日止。

　　第四條出資額、方式、期限

　　1. 合伙人____(姓名)以人民幣現金方式出資，計人民幣____元。

　　合伙人____(姓名)以人民幣現金方式出資，計人民幣____元。

　　2.各合伙人的出資，于____年____月____日以前交齊。逾期不交或未交齊的，應對應交未交金額數計付銀行利息并賠償由此造成的損失。

　　3.本合伙出資共計人民幣____元。合伙期間各合伙人的出資為共有財產，不得隨意請求分割。合伙終止后，各合伙人的出資仍為個人所有，屆時予以返還。

　　第五條盈余分配與債務承擔

　　1.盈余分配，以出資份額為依據，均分。

　　2.債務承擔：合伙債務先由合伙財產償還，合伙財產不足清償時，以各合伙人的出資份額為據，均擔。

　　第六條入伙、退伙、出資的轉讓

　　1.入伙：①需承認本合同;②需經全體合伙人同意;③執行合同規定的權利義務。

　　2.退伙：

　　①需有正當理由方可退伙;

　　②不得在合伙不利時退伙;

　　③退伙需提前____月告知其他合伙人并經全體合伙人同意;

　　④退伙后以退伙時的財產狀況進行結算，不論何種方式出資，均以金錢結算;

　　⑤未經合伙人同意而自行退伙給合伙造成損失的，應進行賠償。

　　3.出資的轉讓：允許合伙人轉讓自己的出資。轉讓時合伙人有優先受讓權，如轉讓合伙人以外的第三人，第三人應按入伙對待。否則以退伙對待轉讓人。

　　第七條合伙、合伙負責人及其他合伙人的權利

　　1.合伙共同行使的權利

　　①對外訂立合同;

　　②出售合伙的產品、購進常用貨物;

　　③支付合伙債務;

　　④其他涉及經營的重大事項。

　　注：上述權利行使有兩個以上合伙人同意即視作合伙共同行使。

　　2.____為合伙負責人。其權限是：

　　①對合伙事務進行日常管理;

　　②落實工程質量、進度;

　　③代表合伙對外協調;

　　④小額資金調用的決定權(____元以內);

　　⑤________。

　　3.其他合伙人的權利：

　　①參與合伙事業的管理;

　　②聽取合伙負責人開展業務情況的報告;

　　③檢查合伙賬冊及經營情況;

　　④共同決定合伙重大事項。

　　第八條禁止行為

　　1.未經全體合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名義進行業務活動;如其業務獲得利益歸合伙，造成損失按實際損失賠償。

　　2.禁止合伙人經營與合伙競爭的業務。

　　3.禁止合伙人再加入其他合伙。

　　4.禁止合伙人與本合伙簽訂合同。

　　5.如合伙人違反上述各條，應按合伙實際損失賠償。勸阻不聽者可由全體合伙人決定除名。

　　第九條合伙的終止及終止后的事項

　　1.合伙因以下事由之一得終止：

　　①合伙期屆滿;

　　②全體合伙人同意終止合伙關系;

　　③合伙事業完成或不能完成;

　　④合伙事業違反法律被撤銷;

　　⑤法院根據有關當事人請求判決解散。

　　2.合伙終止后的事項：

　　①合伙人共同清算;

　　②清算后如有盈余，則按收取債權、清償債務、返還出資、按比例分配剩余財產的順序進行。固定資產和不可分物，可作價賣給合伙人或第三人，其價款參與分配;

　　③清算后如有虧損，不論合伙人出資多少，先以合伙共同財產償還，合伙財產不足清償的部分，由合伙人按出資比例承擔。

　　第十條爭議的解決方式

　　合伙人之間如發生爭議，應共同協商，本著有利于合伙事業發展的原則予以解決。協商不成的可依法向人民法院起訴。

　　第十一條本合同如有未盡事宜，應由合伙人集體討論補充或修改。補充和修改的內容與本合同具有同等效力。

　　第十二條其他

　　_______________

　　第十三條本合同正本一式____份，合伙人各執一份。

　　合伙人：________(簽名) 合伙人：________(簽名)

　　___年___月___日

承包協議書篇7

　　甲方：XXX

　　乙方：XXX

　　根據《合同法》和《農村土地承包法》等法律、法規的規定，甲、乙雙方本著平等協商、自愿、有償的原則，就土地承包經營權事宜協商一致，訂立本協議：

　　一、協議內容

　　甲方將位于村十五組XXX（身體多病，生活不能自理）（由丈夫XX代理）、XXX的責任田土地共計5.5畝承包給乙方生產經營，用于發展種植業和養殖業。

　　二、土地的性質及現狀

　　該土地為甲方的個人責任田地，無抵押、無債權債務關系。

　　三、土地用途及承包形式

　　1．土地用途為農業種植和養殖。

　　2．承包形式：個人承包經營。

　　四、承包期限

　　承包期為十年，從20xx年6月12日起至20xx年6月11日止。四至界限：東至十七組土地，西至截崗溝，南至溝，北至XXX土地。

　　五、承包價款及支付方式

　　本土地的承包金為每年支付小麥20xx斤，大寫貳仟斤；玉米500斤，大寫伍佰斤。乙方以糧食支付給甲方，每年支付一次，首次給糧時間為協議訂立之日，以后每年在協議日到期前十天支付本年度一年糧食。

　　六、甲乙雙方的權利和義務

　　（一）甲方的權利和義務

　　1．對土地開發利用進行監督，保證土地按照協議約定的'用途合理利用。

　　2．按照協議約定收取糧食；在協議有效期內，甲方不得提高承包金（糧食）。

　　3．保障乙方自主經營，不侵犯乙方的合法權益。

　　4．協助乙方進行農業產業開發、宣傳、應用。

　　5．在協議履行期內，甲方不得重復發包該地塊。

　　（二）乙方的權利和義務

　　1．按照協議約定的用途和期限，有權依法利用和經營所承包的土地，但不能改變土地性質，只能用于農業種植和養殖，不能用于非農生產。

　　2．享有承包土地上的收益權和按照協議約定興建、購臵財產的所有權。

　　3．乙方可在承包的土地上建設與約定用途有關的生產、生活設施。

　　4．乙方不得用取得承包經營權的土地抵償債務。

　　5. 乙方的經營使用權可以轉包、繼承或者與他人合作，但須經甲方同意。若轉包或繼承還須轉包方或繼承方與甲方重簽合同

　　七、違約責任

　　1．在協議履行期間，任何一方違反本協議的約定，視為違約。

　　2．乙方應當按照本協議約定的期限足額支付租金（糧食）。

　　八、本協議未盡事宜，可由雙方約定后作為補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

　　九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。經甲乙雙方簽章后生效。

　　甲方（簽字蓋章）：

　　乙方（簽字蓋章）：

　　鑒證人（簽字蓋章）：

　　簽字日期：年月日

承包協議書篇8

　　甲方：__________________ 乙方：__________________

　　地址：__________________ 身份證號碼：__________________

　　電話：__________________ 住址：__________________

　　住址：__________________ 電話：__________________

　　為了拓展建筑裝飾工程業務，實現優勢互補、效益共贏的合作經營目標，甲乙雙方就“北京______裝飾工程有限公司分公司”（下稱分公司）的設立及承包經營事宜，經協商達成以下協議：

　　一、分公司的設立

　　1、甲方授權乙方在設立分公司，分公司成立后交由乙方承包經營，獨立核算。

　　2、設立分公司需要總公司提供的總公司的相關工商資料及設立申請書等注冊文件由甲方負責提供。

　　3、設立公司需要資金、場地、辦公設施等由乙方負責出資準備，合作協議終止按約定清償相關債務注銷分公司后，剩余資產歸乙方所有。

　　二、承包經營的范圍、形式與權限

　　1、乙方承包分公司的經營區域為，但凡是涉及特定公司的項目均由總公司承建，包括本條所述的分公司經營區域內的該公司項目。

　　2、分公司主要經營甲方營業執照及資質證書核定的建筑裝飾工程設計與施工，乙方在營業和資質規定的范圍內，全面負責分公司的日常經營活動。

　　3、分公司的承包形式為經濟責任承包經營，獨立核算，自負盈虧。乙方負責經營、業務、辦公、勞資、稅務等所有運營費用，承擔分公司的全部債權、債務和經濟、法律責任。

　　4、乙方需要保證合法經營，健全相關財務管理制度，并接受甲方監督。每季度第一個月 0號以內，乙方應將分公司上一季度的工程報表、財務對賬單與流水賬冊、業務管理報表等復印件交給甲方備案，如有必要，甲方有權要求核實原件和相關憑證。

　　4、分公司的出納由甲方指定或更換，公章由甲方指定的出納管理，分公司應建立相關公章管理和財務管理制度，乙方也應嚴格遵守相關制度，出納崗位的的工資標準由甲方確定，工資和相關社保福利由甲方支付。

　　三、承包期限、承包費與承包抵押

　　1、乙方承包分公司的期限為______年，即從______年______月______日起至______年______月______日。

　　2、乙方承包分公司期間每簽約形成一筆工程款在300萬以下的業務，應按工程款的百分之五向甲方支付承包費，如工程款在300萬以上，則按工程款的百分之三向甲方支付承包費。如合同簽約價和竣工驗收后實際價款不同，以實際價款為準。

　　分公司每收到一筆合同款后，應于日內按前款所述比例，將已收到合同款的相應承包費支付給甲方。

　　乙方對外簽訂的所有合同、協議，均應在日內交一份給甲方備案。

　　3、甲方承建的特定公司的項目，甲方應把合同價款的百分之五劃給分公司，如合同簽約價和竣工驗收后實際價款不同，以實際價款為準。甲方應于收到該公司項目的每筆合同款后日內將上述款項劃到分公司。

　　4、承包風險抵押。承包期內，乙方應向甲方提供價值不低于萬元的財產抵押，并按規定辦理抵押登記。

　　如乙方在承包經營期間給甲方造成損失，包括但不限于：未及時支付相關稅款、未及時支付員工工資及社保、未及時清償經營期間的債務、未按約定向甲方支付相關費用等，甲方有權行使抵押權支付相關債務或挽回損失。

　　本協議終止滿月，甲方初步確認乙方無經營期間遺留的債務后，甲方應配合乙方解除前款所述抵押。

　　四、甲方權利義務

　　1、根據國家有關法律、法規，為乙方承包經營提供營業、資質等法定依據，協助乙方辦理分公司注冊、備案等必要的手續。

　　2、根據甲方的現有條件，提供承接裝飾工程業務所需的各種證件、資料，做好業務支持、服務與配合工作。

　　3、對分公司經營活動的監督、管理和指導，派出專駐出納履行監管職責，促進分公司各項工作的正常發展。

　　4、負責財務的支持和配合工作，辦理銀行開戶和外出經營稅務等手續，按規定代扣代繳各項稅費，并監督項目資金的使用情況，確保工程款專款專用。

　　5、有權對分公司所承接工程的進度、質量、安全文明施工的監督、檢查，必要時派出專業技術人員現場監督。

　　6、為乙方提供承包經營所需要的其他工作服務。

　　7、按本協議約定收取相關承包費。

　　五、乙方權利義務

　　1、負責辦理分公司在當地的登記注冊、備案、銀行開戶等手續并承擔其所發生的費用（如手續費、備案費、勞務工資保證金等），負責辦理分公司本身經營活動中其他手續的申報、申辦事務。

　　2、負責分公司辦公場所、辦公設施的設置和人員的配備，負責分公司日常經營業務的拓展，承擔分公司的一切投資與運營費用，辦公場所選址后報甲方審批確定。

　　3、嚴格遵守國家與當地政府的法律、法規，守法經營，按章納稅，信守工程合同，維護甲方的利益和信譽。

　　4、遵守甲方的業務、工程、財務等管理規定，自覺接受甲方的監督、檢查，按時支付承包管理費及其他應繳費用，保證工程款匯入甲方指定的銀行賬戶并確保工程資金專款專用，按時上報工程報表、財務對賬單與流水賬冊、業務管理報表等。

　　5、負責分公司所承接工程的施工組織管理，擔當安全生產第一責任人與質量、環境、安全健康貫標負責人的職責，認真把好安全、質量關。同時做到施工資料與施工進程同步，建立完整的施工資料檔案，并在竣工后日內將相關的工程檔案資料移交甲方存檔。

　　6、負責在建項目與建設方、監理方及其他施工單位的溝通、協調工作，處理好內部勞資關系和對外供求購銷關系，不拖欠工人工資，不拖欠材料貨款。

　　7、負責甲方領導對分公司的常規巡視、專用或職能人員對在建工程的例行檢查、以及協辦分公司事務出差人員的差旅、食宿、差補等費用。

　　8、乙方在承包經營期間，不得將分公司轉包他人或設立分支機構，不得私刻甲方印章及偽造公司證明、文件，不得將工程款挪為他用或隱瞞、截留建設方支付的工程款，不得以分公司名義對外融資、借貸與擔保，不得對外簽訂低于成本價的低價工程合同及其他有損甲方利益的合同、文書、文件等。如有嚴重違反甲方的規章制度或違法違規的經營行為，甲方有權取消乙方的承包資格并追究乙方相應的責任，乙方承擔的經濟與法律責任可延伸至本協議期滿之后。

　　六、經營稅金

　　乙方在承包經營期間，分公司所有項目的稅金和各項費用由乙方負責分公司直接自行支付。如由于分公司項目需要由甲方支付稅金或相關費用的，應由分公司提前把相關款項支付給甲方，如由甲方為分公司墊付的，乙方應負責由分公司在日內將相關墊付款支付給甲方。

　　七、違約責任

　　1、乙方應按本協議約定的范圍和經營區域經營，如乙方超出約定的經營區域，甲方有權要求乙方按超出經營區域項目價款的______%支付違約金。

　　2、乙方應合法規范經營，確保工程質量施工安全、維護甲方及分公司的聲譽，如乙方經營期間發因生重大安全、質量事故等原因給甲方及分公司造成重大損失或嚴重不良影響，甲方有權解除本協議，并要求乙方賠償相關損失。

　　3、乙方應按本協議約定接受甲方監督管理，如拒絕接受本協議約定的相關監督管理措施，經甲方催告后拒不改正的，甲方有權解除本協議，并要求乙方賠償相關損失。

　　4、甲乙雙方應按本協議約定及時支付相關款項，逾期支付的，按日千分之一的標準向對方支付逾期付款違約金。

　　八、其他

　　1、本協議一式三份，甲方執兩份，乙方執一份，具同等的效力。

　　2、在本協議期滿前一個月，乙方應就是否續約事宜與甲方商議。如雙方同意續約，另行簽訂協議；如雙方不再續約，乙方在協議期滿后結清所有應繳稅、費，清理債權債務后，乙方可自行處理分公司里屬于自己的財產，并辦理相關的移交手續（包括工程檔案資料及分公司證照、證件等）。

　　3、因履行本協議發生爭議，雙方可自行協商解決，協商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　甲方：__________________ 乙方（簽字）：__________________

　　法定代表人（簽字）：__________________ 法定代表人（簽字）：__________________

　　地點：__________________ 地點：__________________

　　簽訂日期：____年____月____日簽訂日期：____年____月____日

承包協議書篇9

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　┌—————┬—————┬——————┬———————┬——————┐

　　│品名│規格│單位 │數量 │備注 │

　　├—————┼—————┼——————┼———————┼——————┤

　　│ │ │ │ │ │

　　├—————┼—————┼——————┼———————┼——————┤

　　│ │ │ │ │ │

　　└—————┴—————┴——————┴———————┴——————┘

　　第二條加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據)

　　第三條原材料的提供辦法及規格，數量，質量：___________________________________________________________________________________(1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)

　　第四條技術資料，圖紙提供辦法：____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。)

　　第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________(價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)

　　第六條驗收標準和方法：__________________________________________

　　________________(1，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)

　　第七條交(提)貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________(1，交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

　　第八條包裝要求及費用負擔：____________________________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________

　　第十條結算方式及期限：____________________________________________________

　　第十一條其他：_____________________________________________________(如：1. 根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

　　六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

　　七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

　　三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交_______(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方：____________________(蓋章)

　　代表人：____________________(蓋章)

　　地址：________________________________

　　電話：________________________________

　　開戶銀行：____________________________

　　帳號：______________________________

　　承攬方：__________________________(蓋章)

　　代表人：__________________________(蓋章)

　　地址：_________________________

　　電話：_________________________

　　開戶銀行：_____________________

　　帳號：_________________________

　　_____年_______月______日訂

承包協議書篇10

　　（甲方）

　　訂立方：

　　（乙方）

　　為了進一步深化企業改革，加快企業發展模式的創新力度，發揮適應市場運作的靈活機制，甲方同意乙方采取個人監理部承包形式承接監理業務，由閔世源同志任監理部負責人，負責并處理監理部的日常管理工作。經甲、乙雙方充分協商，特簽訂如下協議：

　　一、甲方同意乙方以甲方名義承接監理業務。

　　二、本協議生效前，乙方必須向甲方繳納10萬元人民幣保證金，如經營期內乙方發生任何違法、違規或違反本協議的行為，或者發現乙方有其他有損甲方信譽的行為給甲方造成企業名譽損失或經濟損失時，乙方除承擔一切經濟與法律責任外，甲方有權罰沒上述風險保證金，乙方不得有異議。如經營期內乙方無違約行為，將風險保證金退還乙方。風險保證金不計利息。

　　三、乙方開展監理業務，必須嚴格執行《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》、《XX省建設工程監理管理條例》等國家、地方法律、法規、技術標準的規定；誠信經營、信守合同、依法納稅，并遵守甲方制定的有關規章制度。

　　四、監理業務由乙方自行開展。其監理工作統一執行甲方經營管理體系標準及有關管理規定，按照甲方《巡回檢查細則》（見附件），在甲方巡查中達不到合格要求的，每次按該工程監理費總額的2%扣除。

　　五、乙方不能以監理部名義與任何法人及自然人簽訂合作協議，同時也不能與任何業主私下簽訂監理合同及相關協議。

　　六、乙方的業務承包范圍為XXXXXX三個鄉鎮。根據甲方的經營范圍承接相應的業務，監理人員組成由乙方自行負責解決，但必須符合國家資質管理要求和公司人事管理制度，人員配備應滿足工程需要，做到專業配套、持證上崗并使業主滿意。人員并入公司花名冊，工資由甲方統一時間代為發放。

　　七、乙方在實施監理業務中所發生的因工程質量、工期、造價及施工中文明、安全等出現的問題或后延發生的工程質量問題涉及的索賠，屬監理責任者，均由乙方自行承擔。

　　八、甲方對乙方的監理投標文件及監理合同進行審查和簽發，并按甲方質量管理體系標準要求對乙方監理的過程控制情況進行檢查。乙方承擔標書編制等相關費用。竣工檔案資料由乙方按當地建設主管部門的要求存檔。

　　九、當乙方在協議有效期內發生任何違約事項或有被當地主管部門通報批評的，甲方有權隨時單方面中止協議，并由乙方承擔全部責任，甲方視違約情況及責任，參照有關規定在乙方監理費

　　中直接扣除和處罰。

　　十一、監理費由乙方負責向業主收取。乙方向甲方繳納監理費總額12%的管理費。營業稅，監理部人員工資、獎金、社保、福利，個人所得稅等其它所有相關費用由乙方承擔，年底一次結清。

　　十二、雙立約定的其它事項：

　　1、乙方使用的監理表式、現場監理標識、辦公用品、招投標費用等如由甲方提供的，所需費用由乙方承擔；

　　2、乙方的培訓、考核、學習等由甲方辦理相關手續的，所需費用由乙方承擔；