正規維修合同

時間：2022-12-08 16:42:23 維修合同我要投稿

正規維修合同 (9篇)

　　在人們愈發重視契約的社會中，合同在生活中的使用越來越廣泛，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編收集整理的正規維修合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

正規維修合同 (9篇)

正規維修合同 1

　　甲方：代表：

　　乙方：

　　經甲乙雙方協商，達成如下維修辦公室協議：

　　一、甲方需維修的辦公室共計間，每間長米，寬米，共米2，需打地平米2。

　　二、工程量及造價具體如下：

　　1、混凝土地平：米2_元/米2=元

　　2、粉墻：米2_元/米2=元

　　3、翻瓦：片_元/片=元

　　4、添置其他辦公用具元

　　以上數項共計元，大寫：

　　三、施工時間：年月日至年月日止。

　　四、乙方自帶施工用具，在施工過程必須按施工安全規則進行，各項安全事故責任由乙方負責。

　　五、乙方按時完成全部工程后經檢查合格，一次性付清全部工程款。

　　六、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字即生效。

　　甲方：(蓋章)乙方(簽字)：甲方代表(簽字)：

　　年月日

正規維修合同 2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方經過友好協商，就太原市迎澤大街x號x小區地下車庫內機械停車設備的維修和保養事宜，達成以下協議：

　　一、合同內容：

　　甲方委托乙方對太原市迎澤大街x號x小區地下車庫內機械停車設備進行維修保養，乙方的修理期限應在本合同生效后兩個月內修復，最長不超過兩個半月。

　　二、維保金額：

　　1、維修保養費為人民幣貳拾萬元整(包括維修費壹拾陸萬元，保養費4萬元整)。

　　2、乙方翻新此套設備費用為伍萬元整。

　　三、乙方責任范圍：

　　1、乙方在合同約定的維修期內按要求修復車庫設備的各項功能，功能修復后，由乙方對車庫機械設備各部位進行翻修工作，包括噴防銹漆后，顏色和性能等外觀基本達到初始狀態。

　　2、乙方保證修好后一年內設備性能完好，若設備發生故障，乙方接到甲方報修電話，24小時內趕到現場，48小時(從接到甲方報修電話之時點起算)內解決問題(夜間或節假日48小時內到現場并解決問題);如果因設備使用故障造成任何損失，乙方負責賠償。

　　3、乙方在本合同約定的維修和保養期內，免費負責該設備的維修保養工作，包括對運作系統的調試、檢查、維修、軟件的升級及更換所需零件的訂制供給(軟件升級不另行收費)。

　　4、如果需要更換零部件的，甲方按照合同原附件配件價格付款后，更換，免收人工費;如甲方提出軟件的特別更改，則乙方需另行收費。

　　四、甲方責任范圍：

　　1、維修、翻新、保養費分三部分：

　　(1)、維修費共壹拾陸萬元(小寫：16萬元)，支付標準：合同簽訂后甲方向乙方預付維修價的30%，設備全部修好尚未驗收時付維修價的30%，由質監局和甲方負責人等相關人員共同驗收并經質監局蓋章發證之后，將維修價尾款交與乙方。

　　(2)、車庫翻新費伍萬元支付標準：在乙方對所有相關設備進行整修、噴漆等工作完成并驗收后，由甲方一次性支付給乙方。

　　(3)、保養費共肆萬(小寫：4萬元)，支付標準：從維修竣工質保期滿一年后，進入保養期，一個保養期為一年，每年保養費為壹萬元，在每個保養期開始時由甲方支付乙方，保養期暫時約定四年，期滿后，雙方另行續約。

　　2、甲方在設備使用中發現異常，應立即通知乙方，但不得自行拆卸，否則后果自付(造成損失由甲方承擔)。

　　五、其它：

　　1、本合同中任何條款的修改必須經雙方同意，并有雙方授權代表簽字確認并加蓋雙方合同公章的書面文件為有效，對本合同條款的修改，不影響本合同其它條款內容的執行。

　　2、本合同一式二份，雙方各執一份，經雙方簽字蓋章之日起生效。本合同各項條款履行完畢后自動失效。

　　六、違約責任：

　　1、甲方應按照合同約定向乙方支付維修保養費。

　　2、乙方應按照合同約定的時間對甲方的設備進行維修保養。

　　甲方：乙方：

　　授權代表：授權代表：

　　日期：日期：

正規維修合同 3

　　發包方： (以下簡稱甲方)

　　承包方： (以下簡稱乙方)

　　甲、乙雙方本著互惠互利的原則，甲方同意將___水渠維修工程建設發包給乙方承建。根據《合同法》、《建設法》的有關規定，經雙方協商一致達成如下協議：

　　一、工程項目名稱和內容：

　　1、工程名稱：___水渠維修工程

　　2、工程地點：___

　　二、承包方式和工程單價及付款辦法：

　　1、本工程承包方式：包工包料。

　　2、工程造價：按實際建筑數量，實做實收，按預算、決算執行。

　　3、付款方式：工程竣工驗收合格后，20__年月日內付清工程款。

　　三、甲方負責項目：

　　1、負責工地三通一平(即:水、電、路);

　　2、接乙方竣工驗收報告后，在5天內組織好有關人員進行驗收。

　　四、乙方負責項目：

　　1、開工時間及竣工時間：20__年8月25日至20__年9月25日;

　　2、乙方應嚴格確保工程質量按合同規定時間如期完成和交付使用;

　　3、乙方應當注意施工安全，如發生意外的工傷事故，甲方不負任何經濟責任和法律責任。

　　五、違約責任

　　1、乙方應當在本合同約定期限內交付使用，如延期交付使用，則要按有關規定支付違約金。

　　2、甲方應當按約定如期支付工程款。

　　六、本合同未盡事宜由甲、乙雙方協商解決。

　　本合同一式叁份，甲、乙各執一份，自雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(簽字)：

　　乙方(簽字)：

　　在場人(簽字)：

　　年月日訂立

正規維修合同 4

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定，結合本工程的具體情況，簽訂本合同。

　　第一條工程項目

　　(一) 工程名稱：

　　(二) 工程地點：廣州市

　　(三) 承包范圍：按甲方要求施工內容

　　(四) 乙方分包工程：不得分包。

　　(五) 承包方式：乙方以包工、包料、包質量、包工期的方式承包，工程造價根據乙方提供并經甲方審核通過的工程報價及實際工程量計算。

　　第二條工程造價人民幣(年度暫定)：伍拾萬元整(￥500000.00元)。

　　第三條工程結算：按每月的實際工程量開發票結算。(開具的發票應是南沙地稅的工

　　程發票)

　　第四條工期

　　(一) 自20__年1月1日至20__年12月31日止。每一單項工程的開竣工日期，由雙方現場管理代表按實確定。

　　(二) 單項工程開工前3天，在具備施工條件下向甲方發出開工通知書，在履約過程中，根據變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等因素所延誤的工期，經甲、乙雙方簽證認可后調整，以此確定竣工日期。

　　第五條工程質量標準和保修期

　　(一) 工程質量標準按國家現行施工驗收規范，以及按建設單位施工圖紙中的有關規定執行。

　　(二) 工程保修按建設部有關規定執行，建筑裝修工程保修期為一年。保修期自竣工驗收簽字之日起計。

　　第六條材料設備供應

　　(一) 工程所需材料設備：全部材料及設備由乙方自行采購至施工場地。

　　(二) 材料設備應附有出廠合格證明。如一方對材料設備有異議，應進行檢驗合格，檢驗費用由持有異議一方負責，否則由采購方承擔。

　　第七條工程款支付

　　(一) 甲方將工程款按本條款規定劃入乙方帳戶：交通銀行體育東支行，賬號：。

　　(二) 工程價款支付方式：單項工程單獨付款，甲方在乙方完成每一單項工程，并通過驗收交付使用后7天內，一次性支付該單項工程款。

　　第八條雙方責任

　　(一) 甲方責任：

　　1、辦理施工報建、臨時場地、臨時道路等報批手續;

　　2、開工前7天前完成由甲乙雙方和設計方參加的施工圖會審;

　　3、對乙方在施工時發現設計錯誤提出的意見，甲方應在收到書面通知的2天內會同設計方進行處理并簽證;

　　4、委派 1人為現場管理代表，監督檢查工程質量、進度，負責設計圖紙的變更，工程期間的質量驗收及其他事宜;

　　5、如工程中途停建、緩建或設計變更以及設計錯誤造成返工，甲方應采取措施

　　彌補或減少損失，同時經有關部門審定后賠償由此而造成的乙方的損失;

　　6、組織對工程竣工驗收和辦理竣工結算;

　　7、在竣工驗收后的保修期內，因使用不當引起的工程質量問題，其返修費用由甲方負責。

　　(二) 乙方責任：

　　1、收圖后，按施工安全規范做好施工質量、安全管理，物件堆放整齊，道路暢通，凡施工期間發生的施工質量、安全事故，均由乙方負責并報告甲方及有關部門;

　　2、委派為現場管理代表，須持有與工程項目相適應得資格證書，負責施工期間的施工質量、安全等問題;

　　3、施工中如發現設計錯誤或嚴重不合理時應立即以書面通知甲方;

　　4、施工中因乙方責任造成的停工、返工、材料、器械損失等均由乙方承擔;

　　5、對竣工驗收后保修期內發現的施工質量問題負責免費返修;

　　6、工程竣工后做好場地清理(包括建筑物周圍2米內的余泥及其他堆積物，臨時的生產和生活設施拆除)，并將門窗、玻璃、地面清掃干凈。

　　第八條工程驗收

　　(一) 工程驗收以施工圖及說明書、圖紙會審記錄、有關變更的書面文件、國家發布的施工及驗收規范和質量檢驗標準為依據。

　　(二) 隱蔽工程在乙方自檢后通知甲方檢查。甲方接通知后2天內到場驗收，經檢驗合格符合設計要求時，由雙方簽字后方可進行下一工序的施工。

　　(三) 工程竣工前3天，由乙方通知甲方驗收，并在竣工后7天內驗收完畢。工程經檢驗后，如驗收合格，按合同規定的日期為竣工日期，驗收不合格需返修的，按實際逾期天數順延工期。工程未經驗收，甲方提前使用或擅自運用，視為合格，由此而發生的損失或其他問題，由甲方負責。

　　第九條其他約定條款

　　第十條爭議解決方式

　　發生爭議時雙方應協商調解，協商或調解不成時，向當地仲裁機構申請仲裁。

　　本合同共四份，雙方各執二份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　______年______月____日　　　　　　　______年______月____日

正規維修合同 5

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　根據《中華人民共和國合同法》之規定，為保障甲乙雙方的合法權益，明確雙方義務，本著合理互利和原則，為確保維修質量，雙方履行合同義務，特簽訂如下協議：

　　一、工程范圍：

　　西秀區民政局麻瘋院院壩、路，具體以乙方與甲方有關部門的現場查看及確定的維修方案為準。

　　二、維修服務費計算：

　　以現場確定的維修方案做參考，由乙方報價，甲方審核并同意的價款為準。

　　三、合同期限：

　　暫定一個月，從合同簽訂之日計。本次維修期限自20____年月日起，工期約 30 天。

　　四、付款方式：

　　合同簽訂后，預付款20____0.00元，維修過程中完成總工程量50%付至維修單造價的50%(含預付款)，全部完工后付至維修單造價的90%，經甲方驗收合格后15日內一次性支付剩余10%工程尾款。

　　五、乙方責任：

　　1、本合同性質為承攬合同，施工期間應當確保不發生安全事故。

　　2、乙方應嚴格按照工程質量的技術要求進行施工，確保維修工程的質量。

　　3、會同甲方確定維修方案，并據此進行合理報價。乙方同意：甲方支付末筆維修款的前提乙方必須獲得業主的親筆簽字認可，否則甲方有權拒付該款。

　　六、甲方責任：

　　施工期間進行工程質量監督和驗收簽字。按時支付工程款，保證工程順利進行。

　　七、違約責任：

　　在合同期限內任何一方有合理原因造成無法履行合同，須在終止合同前十五天當面通知對方，否則終止合同一方將依照合同價款50%支付對方違約金。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，涂改無效，如有未盡事宜雙方協商解決，合同自雙方蓋章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

正規維修合同 6

　　甲方(托修方)：

　　乙方(承修方)：

　　為了規范雙方行為并保持彼此良好的合作關系，根據相關法律法規規定，甲乙雙方在平等、公平、自愿、誠信的基礎上，經雙方友好協商就汽車維修事宜達成協議如下：

　　一、甲方權利義務

　　1 甲方暫定乙方為甲方所屬車輛維修事項的指定企業(廠)。

　　2 甲方所管理的駕駛員在乙方所填制的結算單及其他任意憑據中的簽字均不代表甲方對乙方任何行為(包括維修項目、價格、用料質量等)及憑據(單)記錄內容的確認。

　　3 甲方應當根據雙方約定的結算方式支付甲方所屬車輛在乙方發生的車輛維修費用。

　　4 甲方對乙方所實施的維修項目、更換部件及乙方維修車輛所使用材料均應當拍照存檔，且該照片為乙方向甲方申請費用結算時甲方核定乙方維修項目的有效依據。

　　5 乙方由于對車輛故障診斷錯誤或選用配件質量問題或質量瑕疵導致甲方車輛經維修出廠后，甲方駕駛員所描述故障沒有徹底消除的，甲方不負擔乙方本次維修甲方車輛的任何費用(含材料費)。

　　6甲方根據乙方維修工作的需要積極履行協助義務。

　　7 車輛維修出廠后，經鑒定機構認定，確屬乙方維修項目的質量未達到國家標準、行業標準、地方標準或修理廠維修要求，或未達到合理的使用期限，及使用假冒偽劣的零配件、燃潤料，造成甲方或第三人車輛損害、人身損害及相關損失的，乙方應全部賠償。

　　二、乙方權利義務

　　1 按照國家標準、地方標準、行業標準、本廠維修要求實施汽車維修作業，保證維修質量。

　　2 對甲方送修車輛進行進廠檢驗、過程檢驗和竣工檢驗。

　　3 乙方在竣工交付車輛前，對該車輛負有保管責任。除維修檢驗試車外，乙方不得因其他任何原因使用該車輛。

　　4 乙方維修車輛使用的配件材料應符合國家規定的質量標準，如使用修復配件或舊配件的，經甲方書面同意，該配件應達到相關產品的質量標準。

　　5 乙方將車輛交由第三方維修，須經甲方書面同意。第三方造成甲方車輛損害或他人損失及經第三方維修后的維修質量原因造成的所有損失，乙方應承擔賠償責任。

　　6 在質量保證期和承諾的質量保證期內，因維修質量原因造成汽車無法正常使用，且乙方在3日內不能或者無法提供因非維修原因而造成汽車無法使用的相關證據的，乙方應當及時無償返修，不得故意拖延或者無理拒絕。

　　7 乙方愿為甲方提供維修讓利和優惠服務。

　　三、維修類別與項目

　　1、乙方應當對送修車輛進行維修前診斷檢驗，預定維修項目并估算費用。

　　2、乙方預定的維修項目、內容，預計的維修費用，應當經甲方以書面形式或簽章認可。

　　3、維修過程中確需追加作業項目和費用的，應征得甲方書面形式或簽章認可。

　　4、實際維修項目和費用以經雙方簽章的“晉圣公司車輛維修使用材料(更換配件)清單”為準。

　　四、維修配件與材料

　　1、乙方針對甲方車輛所需更換的配件或使用的材料，應當提供兩種以上不同品牌(產地)同型號備件(材料)供甲方選用。

　　乙方承諾其提供的維修配件材料，應當符合國家規定，標示配件性質并明碼標價。

　　2 、乙方應當提供維修所用材料的清單，明確材料名稱、標識、規格、型號、產地、類別、數量、提供方式、單價、金額等。

　　3、更換下配件處理方式：經甲方拍照存檔后委托乙方處理。

　　五、維修竣工檢驗及檢驗質量標準

　　乙方維修的車輛完工經乙方檢驗合格具備出廠條件后，乙方應當通知甲方車輛出廠。

　　經由乙方維修的項目在合理的質量保證期限內負有質量保證義務。

　　乙方應當為甲方車輛建立維修檔案。

　　六、維修費用及結算方式

　　1、收費標準雙方約定工時單價：40元/工時

　　工時時長以行業標準規定的維修項目工時定額或各維修項目假定連續作業所需時間的累加。

　　2、維修費用計算按照以下方式計算：

　　維修費用=工時費(工時單價 × 工時定額)+配件與材料費+稅金。

　　3、實際結算費用應以經雙方確認后的維修結算清單為準。

　　4、結算方式

　　乙方應當在每年6月和12月分兩次將該期間間隔甲方所屬車輛在乙方維修的相關有效票據和經雙方確認后的維修結算清單提供給甲方，經甲方匯總核對后，以轉賬方式支付于乙方。

　　雙方確認后的“晉圣公司車輛維修使用材料(更換配件)清單”是乙方結賬的憑據。

　　晉圣公司車輛維修使用材料(更換配件)清單樣表做為本合同的附件附后。

　　七、汽車交付與費用確認

　　汽車維修竣工后，乙方應通知甲方提取車輛。車輛出廠7日內，雙方應當確認維修項目和費用。逾期甲方則以乙方各該次實際發生的維修項目，依照乙方各項目預計費用合計金額的70%做掛帳處理，乙方對該掛帳行為及掛帳金額

　　不再爭議。

　　八、維修質量保證期

　　質量保證期從維修竣工并交付給甲方之日起一年或三萬公里計算(電子元件不受此限，但應當保證合理的使用期限)，保證期以行駛里程或日期指標先達到者為準。因維修質量問題返修的，保證期從返修后交付給甲方的當日重新算起。

　　由于甲方所屬駕駛員操作不當或遭遇不可抗力造成乙方維修甲方車輛的維修項目及更換部(配)件損毀，乙方不再承擔任何質量保證責任。

　　本合同約定的質量保證期如低于有關法規、規章或國家(行業)標準規定的汽車維修竣工出廠質量保證期，則以有關法規、規章或國家(行業)標準規定的汽車維修竣工出廠質量保證期為準。

　　九、合同變更及解除

　　1、在車輛維修過程中，雙方可對本合同內容進行變更。變更內容經雙方同意，變更事項雙方約定按照書面形式進行確認。

　　2、變更的內容與本合同具有同等法律效力，與本合同內容相沖突的，以變更后內容為準。但變更續訂(立)合同的有效期間超過一年的約定無效。

　　3、雙方可協商解除合同。非因本合同約定或法定事由外，任何一方不得擅自解除合同。

　　4、在質量保證期內，甲方送修的汽車因同一故障或維修項目經兩次修理仍不能正常使用的，甲方有權解除本合同。

　　5、未經甲方同意，乙方將車輛交由第三方維修的，甲方有權本解除合同。

　　6、本合同自雙方簽章之日起一年內有效。其中，雙方約定自合同生效之日起計算六個月為合作試運行期間。

　　合作試運行期間任意一方可以隨時解除合同。

　　合同有效期屆滿之前一個月，經由雙方協商后可以以書面形式續訂(立)合同有效期間，但該有效期間不超過一年。

　　7、經由雙方確認的維修費用依照民法通則相關規定處理。

　　十、爭議及糾紛處理

　　本合同履行過程中產生爭議、糾紛的，由甲乙雙方協商解決;協商不成的，雙方同意以向縣級以上道路運輸管理機構或晉城市消費者協會申請調解或以訴訟方式解決本合同爭議。

　　十一、其他

　　1、本合同經雙方蓋章后生效。合同一式兩份，雙方各執一份。

　　2、經由甲方或甲方授權的部門(人)簽章后的“晉圣公司車輛維修使用材料(更換配件)清單”為乙方同甲方結算的有效依據。

　　3、就甲方所屬車輛，乙方已經發生的維修事項適用本合同的約定。

　　甲方(簽章)：

　　乙方(簽章)：

　　簽訂日期：

正規維修合同 7

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方現有辦公設備一批，需進行維修保養，乙方愿為甲方提供長期維修、保養服務。。特此簽訂如下協議：

　　一、維護服務內容

　　1、甲方單位在與乙方簽約維護協議后新購的設備，若由乙方提供的設備，在保修期內，由乙方提供正常的硬件保修維護服務,軟件維護服務不包含在本維護合同中。經甲乙雙方協商確認后，可將該設備追加到《代維服務設備清單》，按本合同規定進行維護。

　　2、辦公設備僅限于附件《代維服務設備清單》所列出的設備，超出范圍的設備需要維護，乙方將另行收費。

　　3、乙方負責甲方辦公自動化設備，包括：電子計算機、打印機、復印機、傳真機等維修和保養工作，并按協議規定工作日為甲方提供上門服務，如遇國家法定節假日順延上門維護時間。

　　4、乙方為甲方提供電子計算機方面的系統維護，常用軟件安裝、定期病毒代碼更新，殺毒軟件由甲方提供并使用，重要數據備份、軟件備份所使用的介質由甲方提供，如刻錄機、光盤等，操作系統災難性恢復、系統重新安裝、硬盤檢測。乙方應協助甲方制作常用操作系統及應用程序的軟件備份，其中涉及軟件版權責任的，由甲方自行負責。

　　5、乙方為甲方的打印機、傳真機、復印機等辦公設備提供正常保養及清理，如甲方機器需大修時，乙方應免收大修維修費用。

　　二、乙方負責對甲方所有代維設備進行統一標示，在設備明顯位置粘貼標簽，協助甲方做

　　好固定資產管理工作，協議簽約后第一次上門維護時做好《代維電腦設備配置詳細列表》登記工作。

　　三、乙方應為甲方提供及時、周全的6×8小時服務，若故障報告時間晚于下午5：30，則

　　上門維護時間順延至下一個工作日;維護響應時間為每周一至周六上午8：30至下午17：30，接到甲方報障后應在2小時內到場維護;一般故障，應在24小時內修復，重大故障應在3天內修復;若因需要訂購維修備件而不能在此時限內修復時，乙方必須及時與甲方協商落實完成。

　　四、乙方為甲方的辦公設備提供零配件和消耗品的報價及其它方面的咨詢，如甲方從乙方

　　處購買配件和消耗品，甲方可享受乙方提供的優惠價格。

　　五、保養周期：

　　乙方在每個月第四周的星期二或三到現場進行維護，并做好服務登記(乙方在維護過程中需有甲方人員陪同);乙方若未能按協議規定的服務周期提供保養服務，甲方可向乙方上級部門進行投訴。

　　六、乙方在履行合同過程中，知悉甲方的一切商業秘密，無論是在本合同期限內還是合同

　　終止后，均應保密。

　　七、服務費與付款方式：

　　1、甲方每月支付乙方保養費人民幣￥300.00，包括交通費和勞務費用，但不

　　包括耗材和零配件的費用;如更換零配件，需由甲方同意并確認后，費用由甲方支付。

　　2、乙方在協議簽訂后3天內將全年保養費的50%支付給甲方，維修年度到期前10天內將余款付清。

　　八、本協議未盡事宜或協議期限內發生異議，雙方應本著友好原則協商解決。

　　九、本協議有效期為壹年，自協議蓋章之日起生效。

　　十、本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力，經雙方蓋章后生效。

　　附件：代維辦公設備清單

　　甲方：乙方：

　　蓋章：蓋章：

　　代表人(簽名)：代表人(簽名)：

　　日期：x年x月x日日期：x年x月x日

正規維修合同 8

　　合同編號：______

　　甲方(定作人)：______

　　法定住址：______

　　法定代表人：______

　　職務：______

　　委托代理人：______

　　身份證號碼：______

　　通訊地址：______

　　聯系人：____________

　　電話：____________

　　傳真：____________

　　帳號：____________

　　電子信箱：______

　　乙方(承攬人)：______

　　法定住址：______

　　法定代表人：______

　　職務：____________

　　委托代理人：______

　　身份證號碼：______

　　通訊地址：______

　　聯系人：____________

　　電話：____________

　　傳真：____________

　　帳號：____________

　　電子信箱：______

　　雙方本著互惠互利的原則，通過友好協商簽定以下_____修繕協議：

　　第一條修繕修理項目、數量、報酬

　　第二條定作人保證其有權對上述_____進行修繕。

　　第三條承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。

　　第四條材料

　　第五條檢驗

　　1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準：______、方法：______、時間：______、地點：_______

　　2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準：______、方法：______、時間：______、地點：_______

　　第六條修繕修理時間

　　從_____年_____月___________日到_____年_____月________日

　　第七條質量要求

　　修繕修理項目應符合_____的規定和要求，具體的技術標準、質量要求包括：_______

　　第八條資料提供

　　1.定作人于_____時間，以_____的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：_______。

　　2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在__________日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的___________日內答復。

　　第九條轉包

　　1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：____________________。

　　2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。

　　4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　第十條保密

　　承攬人應當就以下方面保守秘密，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。具體包括：

　　1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。

　　2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。

　　3.定作人對其專有機密信息自行負責。

　　第十一條中途變更的后果

　　定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

　　第十二條協助

　　1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：_______，并滿足以下要求：_______。

　　2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務，并可以順延履行期限。

　　3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。

　　第十三條監督

　　承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

　　第十四條保管義務

　　承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

　　第十五條更換部件：

　　1.部件更換可能會影響____________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同后進行。

　　2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。

　　3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_____市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。

　　4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。

　　第十六條交付

　　修繕修理項目完工后，交付時間：______，交付方式：_______，交付地點：_______。

　　第十七條驗收

　　1.雙方約定由_____來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬___________元。該部分費用由定作人來負擔。

　　2.修繕修理項目檢驗標準依據____，具體驗收時間為：_______

　　第十八條修繕費用

　　本次修繕的費用為__________元，定作人在____年____月_____日前向承攬人預付材料款(大寫)__________元，在本次修繕結束并經驗收合格后___________日內將尾款___________元全部付清。

　　第十九條結算方式

　　報酬與材料費的結算方式為：

　　第二十條保修

　　設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_____個月的保修。

　　但下列情況不屬保修范圍：

　　1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;

　　2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;

　　3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;

　　4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

　　第二十一條合同的變更

　　本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_____天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

　　第二十二條合同的終止

　　如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。

　　1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。

　　2.未經定作人同意而私自更換部件。

　　3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的`部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。

　　4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

　　第二十三條合同的轉讓

　　除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

　　第二十四條聲明及保證

　　定作人：

　　1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　承攬人：

　　1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　第二十五條通知

　　1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_____(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：__________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起__________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

　　第二十六條爭議的處理

　　1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

　　(1)提交_____仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第二十七條不可抗力

　　1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

　　2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后___________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響

　　3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

　　4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂______日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

　　第二十八條合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十九條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第三十條合同的效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之______日起生效。

　　有效期為_____年，自_____年_____月___________日至_____年_____月___________日。

　　本合同正本一式_____份，雙方各執_____份，具有同等法律效力。

　　定作人(蓋章)：_______承攬人(蓋章)：_______

　　法定代表人(簽字)：_______法定代表人(簽字)：_______

　　委托代理人(簽字)：_______委托代理人(簽字)：_______

　　簽訂地點：_______簽訂地點：_______