維修合同

時間：2022-06-03 09:44:12 維修合同我要投稿

【精華】維修合同范文合集六篇

　　隨著法律觀念的深入人心，合同的類型越來越多，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎？以下是小編收集整理的維修合同6篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

【精華】維修合同范文合集六篇

維修合同篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　為了切實加強施工現場安全生產管理，依照《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》以及《建設工程安全生產管理條例》建設部《建筑施工安全檢查標準》（JGJ59-20xx），雙方本著平等、自愿的原則，簽訂本合同。甲方和乙方均嚴格遵守本合同規定的權力、責任和義務。

　　一、承包內容：

　　甲方將XXXX分包給乙方。

　　1.XXX以施工圖紙為準：

　　①給水主立管采用PSP鋼塑復合壓力管，支管采用明裝PP-R（冷水管），埋地采用鋁塑復合管。

　　②排水由原圖設計的柔性鑄鐵管變更為PVC膠粘管。

　�、鄄膳瘶莾炔捎脽徨冧\管，室內為地暖PE-RT管。

　　2.甲方將8#樓的給水、排水、采暖以及井內水表熱表的安裝人工費包給乙方，以建筑施工要求做到位。

　　二、承包價格： XXX面積為XXX，承包價格每平米為XX元整，總價款為XXXX萬元整（￥：XXX元）。

　　三、付款方式：

　　甲方將XXXX水暖安裝工程給乙方，甲方按乙方所做工程量付款：

　　1.XXX住宅樓雨水、排水部分做完付壹拾萬元整；

　　2.XXXX住宅樓自來水、地暖做完付壹拾萬元整；

　　3.管道井地下室做完付壹拾萬元整；

　　4.剩余部分熱表、水表安裝驗收合格后兩個采暖期后付清。

　　四、質量驗收

　　以國標質量驗收標準及現行施工規范進行施工驗收。

　　五、甲、乙雙方義務：

　　1.甲方義務：

　　提供XXXXX樓的所有水暖安裝材料、運費以及現場用電、用水、住宿等生活問題，伙食費自理。甲方不能按時供給乙方所需材料造成誤工費全由甲方承擔。

　　施工過程中如果出現材料質量問題造成的返工一切費用由甲方承擔，施工過程中臨時變更，與施工圖紙不復的工程量，甲方需付相應費用，乙方有權拒絕不做。

　　2.乙方義務：

　　①．乙方無條件配合甲方做好現場施工臨時用水的施工工作，乙方應按圖紙設計要求施工，達到國家驗收標準。乙方應服從甲方及建設方的管理，安全文明施工。如因乙方原因而引起的不安全事故，由乙方負責，甲方概不負任何責任，因施工人員跟不上而影響工程進度引起的損失，由乙方承擔。

　�、冢曳绞┕と藛T必須配合甲方購置現場材料及一切所需用品。

　　③．乙方所用的一切工具及耗材均由乙方購置。

　�、埽曳绞┕と藛T必須購買意外醫療保險。

　　六、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，經雙方簽字后生效。

　　備注：

　　甲方(簽章)：

　　乙方(簽章)：

　　簽訂日期：年月日

維修合同篇2

　　合同編號：___________

　　甲方(定作人)：_________________

　　法定住址：_______________________

　　法定代表人：_____________________

　　職務：___________________________

　　委托代理人：_____________________

　　身份證號碼：_____________________

　　通訊地址：_______________________

　　郵政編碼：_______________________

　　聯系人：_________________________

　　電話：___________________________

　　傳真：___________________________

　　帳號：___________________________

　　電子信箱：_______________________

　　乙方(承攬人)：_________________

　　法定住址：_______________________

　　法定代表人：_____________________

　　職務：___________________________

　　委托代理人：_____________________

　　身份證號碼：_____________________

　　通訊地址：_______________________

　　郵政編碼：_______________________

　　聯系人：_________________________

　　電話：___________________________

　　傳真：___________________________

　　帳號：___________________________

　　電子信箱：_______________________

　　雙方本著互惠互利的原則，通過友好協商簽定以下_________修繕協議：

　　第一條修繕修理項目、數量、報酬

　　修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬

　　單價金額

　　合計人民幣金額(大寫):

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第二條定作人保證其有權對上述_________進行修繕。

　　第三條承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。

　　第四條材料

　　材料名稱商標生產廠家規格型號計量單位數量質量提供人交付日期消耗定額單價價款

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第五條檢驗

　　1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________

　　2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________

　　第六條修繕修理時間

　　從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日

　　第七條質量要求

　　修繕修理項目應符合_________的規定和要求，具體的技術標準、質量要求包括：________________

　　第八條資料提供

　　1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。

　　2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。

　　第九條轉包

　　1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。

　　2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。

　　4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　第十條保密

　　承攬人應當就以下方面保守秘密，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。具體包括：

　　1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。

　　2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。

　　3.定作人對其專有機密信息自行負責。

　　第十一條中途變更的后果

　　定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

　　第十二條協助

　　1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________________，并滿足以下要求：__________________。

　　2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務，并可以順延履行期限。

　　3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。

　　第十三條監督

　　承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

　　第十四條保管義務

　　承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

　　第十五條更換部件：

　　1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同后進行。

　　2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。

　　3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。

　　4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。

　　第十六條交付

　　修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。

　　第十七條驗收

　　1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。

　　2.修繕修理項目檢驗標準依據________________，具體驗收時間為：________________

　　第十八條修繕費用

　　本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。

　　第十九條結算方式

　　報酬與材料費的結算方式為：________________________________

　　第二十條保修

　　設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。

　　但下列情況不屬保修范圍：

　　1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;

　　2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;

　　3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;

　　4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

　　第二十一條合同的變更

　　本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

　　第二十二條合同的終止

　　如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。

　　1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。

　　2.未經定作人同意而私自更換部件。

　　3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。

　　4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

　　第二十三條合同的轉讓

　　除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

　　第二十四條聲明及保證

　　定作人：

　　1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　承攬人：

　　1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　第二十五條通知

　　1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

　　第二十六條爭議的處理

　　1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第二十七條不可抗力

　　1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

　　2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_____日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響

　　3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

　　4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

　　第二十八條合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十九條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第三十條合同的效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

　　有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

　　本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

　　定作人(蓋章)：____________ 承攬人(蓋章)：____________

　　法定代表人(簽字)：________ 法定代表人(簽字)：________

　　委托代理人(簽字)：________ 委托代理人(簽字)：________

　　簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________

　　_________年____月_________日 _________年____月_________日

維修合同篇3

　　建設單位：XX村兩委會（以下簡稱甲方）

　　施工單位：吳XX（以下簡稱乙方）

　　甲方有星子堰水渠維修工程一處，經討論承包給乙方進行施工，為了明確責任，按時、按質、按量完成施工任務，經雙方共同協商，簽訂如下合同條款，供雙方共同遵守執行。

　　一、工程名稱：星子堰水渠維修工程。

　　二、工程價格：工程總造價二萬元。含漿砌石、底板硬化和水泥砂漿批擋。

　　三、承包形式：包工包料。

　　四、雙方職責及義務：

　　1、甲方職責及義務：負責測量放線，技術指導；按工程施工進度付款。

　　2、乙方職責及義務：嚴格按甲方技術要求進行施工，并根據甲方的要求，按時完成各項工程任務。

　　五、質量要求：必須達到鎮水管站的設計標準。

　　六、開工至竣工時間： 20xx年10月10日至12月10日。

　　七、工程結算及付款：經驗收合格后，甲方在1個月內一次性付清工程款。

　　八、本工程合同壹式貳份，甲乙雙方各執壹份。

　　甲方：XX村村民委員會

　　乙方：

　　簽訂日期：20xx年9月20日

維修合同篇4

　　甲方: （以下簡稱甲方）

　　乙方: （以下簡稱乙方）

　　本合同為甲方委托乙方進行筆記本電腦的保養及維修專項技術服務之合同，并由甲方向乙方支付相應的技術服務報酬。雙方經過平等協商達成以下協議：

　　一、合同期內由乙方負責甲方的筆記本電腦維修保養服務。

　　二、為確保甲方筆記本電腦正常工作以提高工作效率及延長筆記本電腦的使用壽命，乙方每月定期上門對筆記本電腦進行全方位的保養檢修一次。以及系統軟件的調試。和筆記本電腦周邊產品的檢測。以使筆記本電腦達到最佳工作狀態。

　　三、合同期內，若甲方的筆記本電腦在日常工作當中遇有故障，乙方接到通知后需免費上門檢修，響應時間為24小時之內。如遇特殊情況，經雙方協商同意，乙方可在甲方同意的時間內到達現場檢修。

　　四、經檢修確定甲方機器零部件損壞而需更換時，乙方只收取零件費而不再另收其它服務費用。

　　五、在合同期內，甲方不得邀請乙方以外的任何單位或個人對機器進行維修保養及更換配件，否則乙方不承擔由此引發的所有責任。

　　六、甲方筆記本電腦遷移時應及時通知乙方，使乙方能在第一時間內對筆記本電腦更有效的跟蹤保養。

　　七、甲方在簽訂本合同當日需一次性支付乙方全期維修保養費用。

　　八、本合同期限為年(自年月日起至年月日止)。

　　九、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，經雙方代表簽字并加蓋章后生效(需保筆記本電腦型號，配件和年限及收費標準見附表)。

　　十、以上合同未盡事宜經雙方同意后可進行更正。若由此合同引發的糾紛經雙方協商不能解決，雙方同意后可由相關執法機關處理解決。

　　甲方：乙方：

　　（公章）（公章）

　　公司代表：公司代表：

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　簽訂時間、地點：

維修合同篇5

　　發包方(簡稱甲方)

　　承包方(簡稱乙方)

　　基于乙方承包甲方本合同約定的冷庫工程，為了明確雙方責任和義務，保證工程順利進行，根據《中華人民共和國合同法》《建設工程質量管理條例》及有關規定，結合本工程具體情況，經雙方協商一致，達成如下條款，以茲共同遵守執行。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程內容：

　　4、承包范圍：

　　5、承建冷庫物資的名稱、規格、型號、單價、總金額等作為合同的附件。

　　二、工期

　　本合同工程總工期為個日歷日，工期起算日期：為本合同簽字之日起計算。(除發生不可抗力或本合同約定條件(增加工程量)外，在任何情況下，乙方不得以任何理由拖延、順延、怠誤工期。)

　　三、工程造價及付款方式

　　1、工程造價：工程總造價為附件的確認價格，包工、包料、包質量、包安全、包調試、工程包壹年保修等，在本合同工程承包范圍內所有項目一次性包干，不因物價上漲或下跌而變動。

　　2、付款方式：

　�、佟⒖們r款分三期支付：

　　第一筆款：總價款的60%即元人民幣(￥);支付條件：工程合同簽署后3日內支付。第一筆款支付后本合同生效。

　　第二筆款：總價款的35%即元人民幣(￥);支付條件：工程完成50%后3日內支付。

　　第三筆款：總價款的5%即元人民幣(￥);支付條件：工程完成100%后3日內支付。

　�、�、付款方式為：銀行轉賬(賬號)

　　四、甲方義務

　　1、在施工前負責施工場地的`平整，協調相關相鄰關系，具體介紹場地及地下管線情況;

　　2、在施工期間給予乙方施工必要方便，提供水源、電源、材料堆放場地。

　　3、按照合同的規定向乙方支付款項;

　　4、接到乙方驗收的通知后，在3日內予以驗收;

　　5、按照本合同約定及時履行義務;

　　6、若因甲方不履行合同義務，致使乙方無法施工的，對此產生的責任乙方免責;

　　7、對乙方在施工過程中提出的問題或建議，在2天內予以回復或解決;

　　8、不得對乙方的施工故意進行刁難，對乙方施工的監督應不影響乙方正常施工;

　　9、若增加工程量、變更設計，需及時通知乙方，以便乙方施工;

　　10、對乙方提交的增加工程量資料，進行必要的及時審核，以作為工程決算的依據。

　　11、提供冷庫工程的平面布置圖。

　　五、乙方義務

　　1、乙方須對甲方提供圖紙進行必要的專業審核及時解決問題。

　　2、乙方應按合同的約定負責設備的供應、安裝、調試、保修等。

　　3、乙方應保證工程所用材料、配件、設備的質量符合國家或行業標準，且需經甲方代表或監理人員認可后方可使用。

　　4、乙方應將所供設備材料的用戶手冊、保修手冊、有關資料及配件、隨機工具(若有)等交付給甲方。

　　5、乙方在施工前必須視察工地并詳細了解工地各種環境：結構、排水、電力等系統，如現場情況與圖紙不符，及時與甲方相關人員溝通。

　　6、乙方保證安裝施工人員均為專業的熟練技工，工程設備安裝完成后，乙方必須負責免費調試，保證無任何操作故障。

　　7、已完工的工程和設備，在交付前由乙方應負責保管，并負責將場地清掃干凈。

　　六、工程設計的變更

　　1、在組織施工中，要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計;

　　2、施工中發現設計有錯誤或有嚴重不合理的地方，乙方應以書面通知甲方，并提供修改或變更設計方案，經甲方確認后方可繼續施工。

　　七、安全施工

　　1、乙方應遵守工程建設安全有關管理規定，嚴格按照安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，一切安全措施及費用均由乙方承擔。

　　2、乙方施工人員的安全事故責任均由乙方負責，與甲方無任何關聯。否則，由于上述原因所造成甲方損失，均由乙方負責賠償。

　　3、乙方必須為其施工人員購買意外傷害保險，應對其進行安全教育，并對其安全負責。

　　八、材料設備供應

　　1、本工程所需的材料設備均由乙方采購并供應到施工現場，材料設備進場時必須經甲方書面確認。

　　2、乙方負責采購的材料、設備，應按照設計和國家有關標準采購，對材料設備質量負責，乙方對材料設備的質量擔保責任不因甲方的確認而減輕或免除。

　　3、乙方需要使用代用材料時，必須征得甲方書面同意。

　　九、竣工驗收

　　1、工程全部完工后乙方應及時提請甲方組織驗收，甲方組織有關人員驗收合格后，雙方在《驗收單》上簽字確認，《驗收單》是乙方請求付款的必要憑證。

　　2、在工程全部驗收合格后，工程移交甲方后，乙方離場，工程自移交后毀損風險由甲方承擔。

　　3、若不能通過驗收，乙方必須在甲方指定的期限內完成整改并通過驗收。

　　十、質量保修

　　1、本工程的保修期為壹年(拾貳個月)，自驗收之日起算;

　　2、保修期內工程或設備出現故障(人為因素除外)，乙方負責免費保修及更換配件。

　　3、保修期內工程或設備出現故障，乙方應在接到甲方通知后12小時內修復(如有特殊情況雙方可另行商定)

　　十一、違約責任

　　1、乙方必須在本合同

　　約定的工期內按質按期完成所有工程并通過甲方驗收。

　　2、若乙方承建的工程在質保期內出現質量瑕疵，乙方必須按本合同約定的期限及時予以修復;對設備存在質保期內出現質量瑕疵，由乙方負責免費維修。

　　3、甲方需按照本合同的約定及時支付合同款項，若逾期不支付，須向乙方承擔未支付款項10%的違約金，但乙方違反本合同約定的，不受此限。

　　4、因甲方的原因導致乙方無法施工造成工期延誤，乙方不承擔由此造成的損失。

　　5、若因甲方故意拖延驗收并在合理的期間三天內不進行驗收，視為驗收合格。

　　十二、其他條款

　　1、若未經雙方同意，不得對本合同內容進行任何形式的修改或刪除。

　　2、本合同履行過程中，發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，雙方約定向甲方所在地人民法院訴訟解決。

　　3、本合同附件是本合同必要的組成部分，對雙方具有約束力。

　　4、本合同一式二份，雙方各執一份，具有同等的法律效力，有效期為一年。

　　5、其他未盡事宜雙方協商解決

　　合同附件份

　　甲方(簽章) 乙方(簽章)

　　簽約代表：簽約代表：

　　聯系人：聯系人：

　　電話號碼：電話號碼：

　　傳真：傳真：

　　日期：日期：

維修合同篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　根據甲乙雙方友好協商，監控系統由泰州鎰盛電子科技有限公司進行維修、維護、保養，雙方并愿遵守以下條款：

　　第一條：服條內容

　　泰州鎰盛電子科技有限公司公司（以下簡稱乙方）為方便甲方（），本著為甲方提供有力的技術援助精神，推出非乙方銷售暨乙方銷售設備保修服務，具體如下：

　　一、甲方提出申請，經乙方審核設備，填寫設備清單，及對所需維護設備做好封

　　簽標志，按年度向乙方繳納一定的設備維護費，即進入乙方保修服務檔案，目前甲方監控系統設備內容包括：16路工控式硬盤錄像主機2臺，采用誠豐視頻壓縮卡組裝而成；系統中彩色監控攝像機共24只，視頻顯示部分分別設置于工廠警衛室及總經理辦公室，其中警衛室內采用畫面分割器、視頻分配器及監視器組成的設備顯示；總經理辦公室采用監控主機及電腦顯示器顯示。

　　二、繳納維護費后，乙方負責為甲方提供監控系統及時保養維護維修服務。（非

　　乙方銷售更換零配件費另計）

　　三、保修設備如出現各種故障，在甲方通知乙方后，巿區4小時，巿郊24小時，

　　乙方派專人到現場提供技術支持；如遇問題嚴重，須送乙方公司維修，乙方將

　　提供相應的設備交甲方使用。

　　四、收費標準：

　　（1）維修維護保養費用

　　品種維護期單位數量單價總價備注

　　監控系統 1年套 2 3200 6400

　　我公司對監控系統實行保養，維護，如更換或安裝零配件按市場行價另計費。

　　PS：

　　1、每臺監控主機搭配十六支攝像機計壹套