工程委托施工合同

時間：2023-03-16 09:02:23 委托合同我要投稿

工程委托施工合同合集15篇

　　現今社會公眾的法律意識不斷增強，合同對我們的幫助越來越大，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。那么大家知道合同的格式嗎？下面是小編為大家收集的工程委托施工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

工程委托施工合同合集15篇

工程委托施工合同1

　　甲方：(以下簡稱甲方)：

　　乙方：(以下簡稱乙方)：

　　甲方因維修刷新階梯教室消防通道、老科學館樓梯欄桿、加固新制空調支架等，委托乙方施工，為明確各自的權利和義務，經甲、乙雙方協商達成如下合同：

　　一、工程地點：涇縣第二中學新校區內。

　　二、主要工程內容：維修刷新階梯教室消防通道、老科學館樓梯欄桿、加固新制空調支架、老自來水管維修等。

　　三、工程造價：

　　1、階梯教室消防通道維修焊接、自來水井蓋計12個工作日×200元=2400元

　　2、加固科學館空調支架1.5米×350元=525元

　　3、維修刷新老科學館樓梯欄桿75米×25元=1875元

　　4、刷新階梯教室消防通道196.72平方米×20元=3934.4元

　　5、尋找校園自來水管漏水14個工作日×120元=1680元

　　6、維修刷新階梯教室消防通道、老科學館樓梯欄桿、加固空調支架、維修自來水管道總造價為10414.4元

　　四、工程日期

　　在具備施工條件的.前提下，乙方在60個工作日內完成

　　該項工程，若有特殊原因不能正常施工的情況下，由甲、乙雙方商定延期。

　　五、施工安全

　　1、本項工程乙方應按照有關部門及甲方有關安全工作的規定嚴格做好安全措施。

　　2、施工過程中的安全責任由乙方負責。

　　六、工程驗收

　　工程結束在具備竣工驗收條件時，乙方應備好資料及時通知甲方進行驗收、辦理工程竣工驗收手續。

　　七、收款方式

　　本工程在施工期間，所有材料款、工時費用款由乙方墊付，工程完工后，由甲方驗收無問題后一次性付清乙方工程款。

　　八、其它事項

　　1、在工程前及施工過程中，甲方應積極配合和提供方便，保證必要的施工條件。

　　2、本合同未盡事宜，由甲、乙雙方協商解決。

　　3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　九、本合同一式肆份，雙方各執貳份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程委托施工合同2

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　身份證號碼：

　　本著公平合理、互惠互利的原則，經甲乙雙方共同協商，甲方將室內裝飾工程委托給乙方施工。雙方就具體事宜達成以下協議：

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：

　　2、工程地址：

　　3、承包范圍：

　　居室面積：居室間數：

　　4、工程內容(附工程設計圖紙、工程預算報價書)

　　二、承包方式：

　　1、工期：____天，自____年____月____日開工，于____年____月____日竣工。

　　2、工程承包價款：

　　A、工程承包價按雙方商議的工程項目單價進行結算(附工程項目承包單價表)。

　　B、工程承包總價按工程實際完成量進行匯總計算。

　　3、承包信譽保證及質保條款：

　　A、根據甲方公司工程管理規定，乙方自愿在合同簽定后，一次性向甲方繳納個人信譽保證金xxx元。甲方財務部出具相應收據，待該工程竣工驗收合格后，甲方在十日內返還乙方。

　　B、乙方所繳納信譽保證金主要用作其施工隊信譽擔保，如發生乙方在承包施工期間有違反公司各項管理規定及施工標準、誹謗公司聲譽等影響公司利益的行為，公司有權在其信譽保證金中做出相應處罰。

　　C、工程竣工驗收合格后，乙方無條件執行工程保修期一年并按乙方工程承包款總價______%繳納工程質保金(即；________元)。保修期內發生一切費用及經濟損失由乙方承擔。工程保修期間乙方接到甲方電話維修通知應在12小時內安排人員進行維修。不按時間維修或維修沒有讓客戶滿意，公司有權在其工程質保金中做出相應處罰。派其他施工單位解決，加收實付費用的20%作為管理費。保修期滿甲方退還質保金。

　　4、工程質量及管理約定：

　　A、乙方無條件承諾其承包施工的工程驗收合格(以客戶簽字認可工程竣工驗收單為準)。

　　B、工程驗收合格后，乙方應負責在一周內收取業主方______%工程尾款，該款作為甲方支付乙方的工程承包款。

　　5、工程款支付方式：

　　A、合同簽定后，甲方根據乙方施工進度及施工累計工日，由甲方現場項目管理人員簽發領款單，乙方到甲方財務部領款。

　　B、乙方工程承包款累計領取額，在工程竣工驗收合格之前不能超過乙方工程承包款總價的______%，尾款待工程竣工后與甲方進行結算。結算時間為工程竣工驗收后______天內。

　　6、雙方其它約定：

　　三、工程質量要求：

　　按《家庭裝飾工程施工和質量驗收標準》由設計員或施工監理分階段進行驗收和整體工程竣工驗收。若出現嚴重質量問題，甲方有權勒令乙方停工并撤換工程隊，其中造成的所有損失及經濟賠償責任由乙方承擔。

　　四、甲方的責任及義務

　　1、提供全套施工圖紙和完成工程項目變更手續。

　　2、開工前，向乙方提供確認的施工圖紙或做法說明，向乙方進行現場交底。

　　3、派監理對現場施工進行工藝、工序、質量、進度的監督。

　　4、嚴格按合同約定的付款方式對乙方進行工程結算。

　　五、乙方的責任及義務

　　1、嚴格遵守公司制定的.各項規章制度。

　　2、在前一段工程完工驗收合格后，方可進行下一階段的施工。驗收單必須有客戶簽字。

　　3、嚴格遵守甲方規定的《現場文明施工條例》和《施工隊日常管理條例》，切實做好現場文明施工及安全工作，因施工不當造成的一切經濟損失由乙方承擔并賠償。

　　4、必須對簽字工程的金額保密，違者罰款人民幣壹仟元整。

　　5、必須在保質、保量、保工期原則下完成工程任務，超期每日乙方按工程款的5%向甲方繳納違約金。

　　6、甲方有權指定施工工人，乙方必須服從。

　　7、乙方要確保施工現場作業人員、相鄰居民人身安全；防止火災和水、電、煤氣事故發生；防止物品損壞。凡有上述情況發生，一切責任由乙方承擔。

　　六、爭議或糾紛處理

　　1、本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下雙方可采取協商解決或報請公司總辦進行協調。

　　2、當事人不愿通過協商、調解解決或協商、調解不成時，雙方可通過仲裁委員會仲裁，或向人民法院起訴。

　　七、附則

　　1、本合同甲、乙雙方各執一份。

　　2、本合同雙方簽字蓋章后生效，本合同履行完成后(除有關保修條款仍生效外)自動終止。

　　甲方：

　　乙方：

　　代表人：

　　家庭住址：

　　單位地址：

　　郵政編碼：

　　電話：

　　__年__月__日

工程委托施工合同3

　　工程項目施工監理委托合同提要：本合同書（協議書連同合同一般條款、特殊條款與附錄，稱為"本合同書"）經合同雙方法定代表人或代理人簽字，并加蓋本單位公章后生效

　　絡進度計劃，提出各合同控制性進度目標。審查批準承包單位提出的施工進度計劃、檢查實施情況，督促承包單位采取措施實現合同目標要求。當計劃變動時，及時提出調整網絡計劃的意見。

　　－－質量控制：審查承包單位的質量控制性體系和措施核實質量文件，對施工依據合同文件、設計圖紙和技術要求等進行檢查，對施工質量進行監督。對單項工程、隱蔽工程和施工前準備工作等進行檢查、驗收和簽證，發布停工和復工令。對施工質量進行評價。

　　－－投資控制：協助委托方編制投資控制性目標，和各年的合理投資計劃。審查承包單位提交的資金表，審核承包單位的`收方計量及單價費用等。簽發付款憑證，受理索賠申請，進行索賠調查和談判，提出處理意見、處理合同變更，下達變更指令。

　　－－安全施工監督：督促檢查施工安全措施和防護設施，參加重大安全事故調查。進行合同內的協調工作。

　　－－協助委托方按國家規定進行工程各階段驗收及竣工驗收、審查設計單位和施工單位編制竣工圖和資料。

　　－－編制監理月、季、年報等。做好施工記錄，對工程檔案資料進行整理和管理，即檔案管理。

　　附錄Ｃ提供設施與設備

　　甲方：

　　乙方：

　　提供設施與設備具體要求如下：

　　１．……

　　２．……

　　３．……

　　附錄Ｄ監理費用及支付

　　１．監理費用：經甲乙雙方協商總費用為＄＿＿元

　　２．費用支付：合同生效后一個月內由甲方支付給乙方進場費＿＿萬元，以后按下表撥款：

　　年月日撥款金額／元備注

　　附錄Ｅ監理機構及主要人員表

　　１．監理機構：（略）

　　２．主要監理人員表：

　　總監：

　　副總監：

　　總監代表：

　　總監辦公室：

　　行政部：

　　合約部：

　　中心試驗室：

　　駐地監理部：

　　＿＿工程組：

　　顧問組成員：（略）

工程委托施工合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　依據《中華人民共和國合同法》相關法律、法規，甲、乙雙方就甲方委托乙方建設住房事宜。經友好協商并制定本協議，以資雙方遵守。

　　第一條：擬建住房建筑面積約平方米毛坯房(以最后實際測量的建筑面積為準)，項目位于項目一期的第號樓第單元第層房，價格每平方元，房號為，共計套。合計建房款人民幣(小寫) 元，金額(大寫)。

　　第二條：擬建房款分兩批支付。本合同簽訂之日起叁日內，甲方支付擬建房款總額的50%即元，金額大寫。在該擬建住房建設達到正負零時支付剩余建房款即元，金額大寫。

　　第三條：擬建住房竣工時間為：年月日前。

　　第四條：本合同期內，甲方對擬建住房可自由更名一次(免費更名)，甲方須書面向乙方提供受讓人資料并簽署相應合同。

　　第五條：甲方未能按本協議約定按期足額支付建房款，乙方

　　可以解除本協議并退還已收建房款。乙方承建的房屋質量驗收不合格或未在約定日期前竣工，甲方可以解除本協議，乙方退還全部建房款并按銀行同期存款利率支付利息。

　　第六條：雙方同意在取得《商品房預售許可證后》簽訂《認購書》。屆時如果甲方不能按指定時間，到指定地點簽訂《認購書》，甲方所交的'建房款無息退還。

　　第七條：在履行本協議中各方如發生爭議，可協商解決，協商不成的，可向海南仲裁委員會申請仲裁裁決。

　　第八條：乙方委托律師事務所對本協議的履行提供全程法律服務，為本協議的有效施行提供法律保障。具體服務律師是 (執業證號：電話： )。

　　第九條：本協議壹式叁份，甲方執壹份，乙方執兩份。本協議自乙方收到甲方支付的第壹期建房款之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　電話：法定代表人：

　　身份證號：開戶行：

　　地址：賬號：

　　E-mail:

　　簽訂日期年月日

工程委托施工合同5

　　甲方：

　　涇縣第二中學乙方：呂立新

　　甲方因維修新運動場1號、2號鐵大門、自來水安裝、1號、2號鐵門地軌改建、維修鐵大門口地坪現澆的需求，委托乙方施工，為明確各自的權利和義務，經甲、乙雙方協商達成如下合同：

　　一、工程地點：涇縣第二中學運動場。

　　二、主要工程內容：新制運動場

　　1、2號鐵大門、地軌改建、自來水安裝、現澆地坪。

　　三、工程造價：

　　1、運動場1號鐵門為7.8米×2.6米×280元=5684元

　　2、運動場2號鐵門為8米×2.2米×280元=4928元

　　3、運動場

　　1、2號鐵大門地軌部長34米×25元=850元

　　4、安裝運動場自來水、挖溝、回填、焊接總長144米×16元=2304元

　　5、現澆運動場

　　1、2號鐵大門口地坪為3.264立方米×700元=2284.8元

　　6、運動場新制鐵廈門改建地軌、自來水安裝總造價為16050.80元

　　四、工程日期

　　在具備施工條件的前提下，乙方在60個工作日內完成該項工程，若有特殊原因不能正常施工的'情況下，由甲、乙雙方商定延期。

　　五、施工安全

　　1、本項工程乙方應按照有關部門及甲方有關安全工作的規定嚴格做好安全措施。

　　2、施工過程中的安全責任由乙方負責。

　　六、工程驗收

　　工程結束在具備竣工驗收條件時，乙方應備好資料及時通知甲方進行驗收、辦理工程竣工驗收手續。

　　七、收款方式

　　本工程在施工期間，所有材料款、工時費用款由乙方墊付，工程完工后，由甲方驗收無問題后一次性付清乙方工程款。

　　八、其它事項

　　1、在工程前及施工過程中，甲方應積極配合和提供方便，保證必要的施工條件。

　　2、本合同未盡事宜，由甲、乙雙方協商解決。

　　3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　九、本合同一式肆份，雙方各執貳份。

　　甲方單位（簽字蓋章）：乙方單位（簽字蓋章）：

　　年月日

工程委托施工合同6

　　發包方：____（以下簡稱甲方）

　　承包方：____（以下簡稱乙方）

　　甲方變電所配電工程委托乙方申請通電至通電驗收完成，經雙方同意簽訂合同如下：

　　第一條工程概況

　　工程名稱：教授新村箱變工程

　　工程地點：科技學院教授新村

　　工程內容：教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#樓室外電力高低壓施工，包工包料；教授新村1250KVA箱變及低壓設備的安裝，調試；教授新村1250KVA箱變及低壓分接箱之間的電纜的采購及敷設及連接，電纜井的砌筑；低壓分接箱至樓內表箱之間的低壓電纜采購及連接；1250KVA箱變兩個及所有分接箱有甲方提供。其余材料采購有乙方購買。

　　承包形式：總承包，包工包料，交鑰匙工程

　　（不含配電所土建照明工程費用、配電所內接地網、設備基礎槽鋼安裝、低壓出線

　　工程、高壓進出線電纜、外線工程費用等）

　　第二條工程總價

　　合同總價為（RMB）：100萬元整含稅（大寫壹佰萬元整），以最終決算價格結算。

　　第三條付款方式

　　1、雙方自正式簽訂合同之日起至供電局答復意見書出來后，甲方應一次性付給乙方工程預付款(幣)40%40,0000元整,（大寫肆拾萬元整）；

　　2、設備進廠甲方應支付工程款50%（幣）50,0000元整(大寫伍拾萬元整)

　　3、工程驗收通電合格后30天內付款10%(幣)10,0000元整(大寫壹拾萬元整)

　　4、雙方蓋章后合同開始生效。

　　第四條合同范圍

　　1、合同范圍為配電房內的設備。（詳細內容見合同附件）

　　2、合同范圍內的主器材設備及管路.電線.相關配件，雙方采用包干方式承包完工結算時不因物價調整或管.線的.增減雙方均不辦理加減賬，惟甲方要求追加或變更項目得依原價或市場價辦理加減賬；

　　3、本合同含代業主辦理申請用電手續至業主送電完成所有工程手續。

　　第五條甲方職責

　　1、在乙方提供的圖紙上審核確定并簽字。

　　2、保證配合乙方及壽光供電公司施工所需的款項的如期支付；

　　3、供應乙方及供電公司在工地施工時所需的臨時場地及用水用電；

　　4、向乙方提供用電申請手續必要的相關文件及協助;

　　5、向乙方提供配電房土建(包括照明、接地網、設備基礎槽鋼安裝、外線工程等)。

　　第六條乙方職責

　　1、向供電局申請用電手續至業主送電完成；

　　2、變電站高低壓系統依設計圖紙施工及送電；

　　3、協助甲方向供電公司申請10KV外線施工的手續；

　　4、自柜體到廠日起履行保固條款；

　　5、開具本合同價上的工程發票。

　　第七條技術規范

　　按甲方提供的圖紙為施工需求方案及報價單所列品牌為驗收依據。

　　第八條工程日期

　　1、本合同項簽訂后75天經甲方與供電公司驗收通電(要求外線工程要在合同簽訂后一個月內竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素導致工期延誤后果由甲方承擔。

　　2、甲方若不能如期付款，則乙方按照每逾期一日收取合同總額的千分之一作為甲方的違約金；若甲方不能如期支付定金的，則通電時間順延，且由此所造成的一切損失均與乙方無關；

　　第九條解約

　　1、甲方認為合同有中止必要時，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，經甲方認可后依報價單所訂定之金額全數付給乙方；

　　第十條

　　合同編號：

　　2、乙方未能履行本合同各項規定，經甲方訂為無法完成任務，經函告七日內仍無法履約，甲方得通知解約并由乙方賠償甲方遭受之損失。

　　保固條款

　　自柜體到廠日起一年內如發生設備安裝、產品質量等原因引起的故障及損害由乙方負責修復;乙方必須保證產品的安全性能，若由于產品安全性能不符合國家有關規定而造成事故發生，所造成的經濟法律責任由乙方負責；若因甲方使用不當或遇自然災害等不可抗力引起的故障由甲方承擔相應維修費用；乙方提供終身有償維修。

　　任何一方中途違約應負全部經濟損失之責任不得異議，并放棄一切先訴抗辯權。未盡事宜雙方先行協商解決，如無法解決由簽約所在地____管轄。

　　本合同正本壹式貳份，甲乙雙方各執壹份。

　　費用計算表

　　建設單位：

　　其他項目費用

　　措施項目費用

　　甲方（蓋章）：____乙方（蓋章）：____

　　法定代表人（簽章）：____法定代表人（簽章）：____

　　委托代理人（簽章）：____委托代理人（簽章）：____

　　單位地址：____單位地址：____

　　賬號：____賬號：____

　　合同簽訂時間：____合同簽訂時間：____

工程委托施工合同7

　　委托方： ( 以下簡稱甲方)

　　居間方： (以下簡稱乙方)

　　甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》的相關規定，在互惠互利和自愿誠信的原則下，雙方達成以下合同條款：

　　一、甲方委托乙方：聯系承攬開發區萬達廣場公寓室內裝修工程。

　　二、項目、工程概況(以正簽項目，施工合同為準)

　　1、項目工程名稱：

　　2、項目工程地點：

　　3、項目工程內容：

　　4、項目工程造價：

　　三、居間費用：

　　1、乙方前期投入了大量的`人力物力財力促成甲方與正簽合同甲方自愿付給乙方費用 (報酬)。

　　2、無論合同名稱或項目，工程負責人及法人發生變化，甲方付給乙方的報酬都要如約履行。

　　3、本合同在執行過程中結束，甲方在上述發包方繼續簽訂裝修工程合同也要按合同執行。

　　四、居間費用(報酬)付款方式：

　　1、工程報酬：按本工程總造價3%提取報酬(稅后)，以實際發生工程量為準。

　　2、付款方式：年完工結算剩余50%一次性付清。

　　五、違約責任：

　　甲乙雙方發生爭議時，乙方有權向仲裁機構和法院起訴。

　　六、合同及法律生效：

　　本合同一式貳份，甲乙雙方每人各執一份，經甲乙雙方簽字蓋章生效。

　　甲方：乙方：

　　年月日：

工程委托施工合同8

　　發包方（甲方）：________

　　承包方（已方）：________

　　為提高泵站品位，創造良好的工作環境，經甲、乙雙方協商一致，甲方將________委托給乙方施工，為確保如期保質完成本工程，雙方本著互相支持、緊密配合的原則，結合本工程具體情況，明確雙方職責，特簽訂本合同，條款如下：

　　一、工程地點：________________________________。

　　二、工程內容

　　土層基礎、綠化及其他部分工程（詳見圖紙）。

　　以上項目經雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。

　　三、工期

　　1、開工日期：本項目工程從________年________月________日起至________年________月________日止，共________個日歷天。

　　2、施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

　　3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

　　四、工程合同價款

　　經協商本合同總承包價款為人民幣：________________整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。

　　五、承建方式

　　乙方對工程包工、包料；包質量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　1、乙方負責提供所承建工程材料，必須經雙方確認方可進料施工。

　　2、施工期間甲方負責乙方施工發生的.水電費用。

　　六、工程付款辦法

　　1、本合同自甲、乙雙方簽訂后3天內由甲方向乙方支付訂金為合同價款的30%，即人民幣________整。乙方收款后第二天安排人員進場施工。

　　2、待完成總工程80%后，甲方于3天內向乙方支付工程合同價款的30%，即人民幣________整。

　　3、工程竣工后，甲方于一周內向乙方支付工程合同價款的20%，即人民幣________整。

　　4、竣工驗收合格后一個月內，向乙方支付工程合同價款的10%，即人民幣________整。

　　七、工程質量

　　1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規范進行施工，完工后達到________級。

　　2、在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

　　3、乙方要確保施工現場清潔，及時清理廢棄物，做好文明施工。

　　八、工程竣工驗收結算

　　乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后________天內組織有關部門進行驗收，并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同及《有關園林綠化標準》給予合格批準或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改，并承擔因此造成的一切費用。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算，并于________個工作日內結算完畢。

　　九、延期違約責任

　　乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣________元；若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣________元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款，逾期三天，乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。

　　十、養護管理

　　1、期限：以工程竣工驗收合格之日起計算，綠化保養期為十二個月，保養期從竣工驗收之日開始計算，保養期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。

　　2、質量要求：大樹及時支撐固定，栽植后及時澆水，及時中耕除草、施肥、修剪，及時防治病蟲害，確保苗木正常生長。養護達到國家城鎮綠地園林養護標準。

　　十一、合同生效與終止

　　本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。

　　十二、合同份數

　　本合同一式________份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各執________份。其它由甲乙雙方分送有關部門存檔。本合同未經事宜，雙方協商解決。

　　甲方代表（蓋章）________

　　乙方代表（蓋章）________

　　合同簽訂日期：__________

　　簽約地點：______________

工程委托施工合同9

　　XX市二建集團有限公司：

　　茲委托貴單位承建XX市XX單位業務用房修繕工程施工，具體工程委托約定如下：

　　一、工程范圍：XXXXX大樓樓層內間改病房及其它零星工程維修

　　二、施工依據：因修繕工程比較零碎，無法出具圖紙，在施工過程中雙方做好隱蔽項目簽證。

　　三、工期：20天，開工日期自20xx年7月12日開始。

　　四、工程驗收：工程完成后，雙方對維修工程進行驗收，出具驗收報告。

　　五、工程結算依據：委托XX市財政投資評審中心審核。

　　六、付款：結算審核后，按相關程序把工程款支付。

　　七、保修：施工全部工程質量保修期為壹年。

　　八、違約：由于施工方原因導致工期延誤的，每延期1天，按主體工程總施工費10%扣罰；由工程委托方原因導致延誤的，工期相應順延。

　　委托單位：XXXXXXXXXX被委托單位：XX市二建集團有限公司（蓋章）（蓋章）

　　簽約代表：簽約代表：

　　簽約日期：年月日

工程委托施工合同10

　　委托單位(甲方)：

　　施工單位(乙方)：

　　甲方為完成高速公路工程物探工程，委托乙方施工該工程的電法

　　一、項目名稱：

　　陽泉西環高速公路隧道物探工程。

　　二、施工期限：

　　、本工程自年月日至年月日。

　　三、工作內容：

　　乙方采用瞬變電磁法施工，按照甲方施工要求，測線長4400米，

　　四、質量與驗收

　　要求乙方物理點合格率達到95%

　　五、費用及結算

　　施工費用約 12 萬元，工程結束驗收合格后，在報告提交

　　六、甲方責任

　　1、按照合同約定及時撥付資金。

　　2、派駐工地機構和代表，履行甲方職責，協調各方工作。

　　3、審批由于人力不可抗拒的自然災害造成的損失。

　　4、按約定辦理驗工計價手續、撥付和結算工程價款。

　　5、按規定辦理項目預算(概算)執行情況審計和竣工后竣工決

　　6、按有關規定參加竣工驗收交接工作。

　　七、乙方責任

　　1、接受甲方委托的監理單位的.監理。

　　2、嚴格按照有關要求進行施工，確保工程質量，按合同約定時間完工和交付使用。

　　3、堅持文明施工，做好施工現場環境保護、勞動保護和安全生產。

　　4、乙方應保護好施工范圍內既有設備、設施;地下管線等設備。

　　5、及時提報驗工計價資料、辦理工程價款結算和竣工結算。

　　八、違約責任

　　違約方按5%支付違約金

　　九、爭議解決

　　本合同未盡事宜，雙方協商解決。解決不成，可采取仲裁或按司法程序解決。

　　(一)雙方同意由甲方所在地仲裁委員會仲裁。

　　(二)雙方約定向合同簽定地的人民法院起訴。

　　本合同一式__陸__份，甲乙雙方各執___叁_____份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程委托施工合同11

　　發包方（甲方）：XXX

　　承包方（已方）：XXX

　　為提高泵站品位，創造良好的工作環境，經甲、乙雙方協商一致，甲方將XXX委托給乙方施工，為確保如期保質完成本工程，雙方本著互相支持、緊密配合的原則，結合本工程具體情況，明確雙方職責，特簽訂本合同，條款如下：

　　一、工程地點：

　　XX。

　　二、工程內容

　　土層基礎、綠化及其他部分工程（詳見圖紙）。

　　以上項目經雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。

　　三、工期

　　1、開工日期：本項目工程從XXX年XXX月XXX日起至XXX年XXX月XXX日止，共XXX個日歷天。

　　2、施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

　　3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

　　四、工程合同價款

　　經協商本合同總承包價款為人民幣：X整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。

　　五、承建方式

　　乙方對工程包工、包料；包質量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　1、乙方負責提供所承建工程材料，必須經雙方確認方可進料施工。

　　2、施工期間甲方負責乙方施工發生的水電費用。

　　六、工程付款辦法

　　1、本合同自甲、乙雙方簽訂后3天內由甲方向乙方支付訂金為合同價款的30%，即人民幣XXX整。乙方收款后第二天安排人員進場施工。

　　2、待完成總工程80%后，甲方于3天內向乙方支付工程合同價款的30%，即人民幣XXX整。

　　3、工程竣工后，甲方于一周內向乙方支付工程合同價款的20%，即人民幣XXX整。

　　4、竣工驗收合格后一個月內，向乙方支付工程合同價款的10%，即人民幣XXX整。

　　七、工程質量

　　1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的.內容、要求及有關園林綠化施工規范進行施工，完工后達到XXX級。

　　3、乙方要確保施工現場清潔，及時清理廢棄物，做好文明施工。

　　八、工程竣工驗收結算

　　乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后XXX天內組織有關部門進行驗收，并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同及《有關園林綠化標準》給予合格批準或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改，并承擔因此造成的一切費用。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算，并于XXX個工作日內結算完畢。

　　九、延期違約責任

　　乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣XXX元；若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣XXX元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款，逾期三天，乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。

　　十、養護管理

　　1、期限：以工程竣工驗收合格之日起計算，綠化保養期為十二個月，保養期從竣工驗收之日開始計算，保養期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。

　　十一、合同生效與終止

　　本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。

　　十二、合同份數

　　本合同一式XXX份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各執XXX份。其它由甲乙雙方分送有關部門存檔。本合同未經事宜，雙方協商解決。

　　甲方代表（蓋章）XXX

　　乙方代表（蓋章）XXX

　　合同簽訂日期：

　　簽約地點：XXXX

工程委托施工合同12

　　電力工程委托施工合同茲有（以下簡稱甲方）（以下簡稱乙方）施工事宜，經雙方協商，一致達成以下協議：

　　一、工程項目名稱：

　　二、工程項目內容：

　　該工程具體內容詳見工程預算、圖紙。

　　三、施工地點：

　　甲方聯系人：聯系電話：

　　乙方聯系人：聯系電話：

　　四、工程承包形式：

　　五、工程預算方式：

　　1、工程采用總承包形式的結算方式：

　　工程總承包造價計人民幣元，此價為最終價，開工前付清總額的，計人民幣元；工程竣工后一次性付清余款。

　　六、工程竣工日期：

　　該工程暫定為工程款到后且現場具備進場條件的情況下工作日內竣工(具體竣工時間以供電公司的停電計劃為準)。如因工程款沒到位或遇特殊等不可預測情況，工期順延。

　　七、工程質量要求：

　　工程質量嚴格按有關工程施工規程內容標準要求施工。因施工質量所造成的.材料損失及返工責任由乙方自負。該工程施工質保期為壹年。

　　八、雙方應盡責任和義務

　　1、甲方應協助乙方做好工程施工中的有關應協助工作；

　　2、凡施工中涉及政策理賠等事宜，由甲方負責處理；

　　3、乙方應確保協議內的工程竣工期，如遇特殊情況應提前通知甲方。

　　4、工程竣工后如甲方設備款未到位，乙方將不予出具竣工資料。

　　九、其他未盡事宜，由雙方視具體情況共同商定解決，并以附件形式加以補充。

　　十、本協議一式肆份，雙方各執壹份。自雙方蓋章（簽字）之日起生效

　　甲方：乙方：

　　負責人：委托負責人：

　　經辦人：經辦人：

　　年

　　稅號：

工程委托施工合同13

　　發包方（簡稱甲方）：

　　承包方（簡稱乙方）：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》|《中華人民共和國價格法》，以及其他有關法律法規規定的原則，甲方現委托乙方承擔施工、安裝工程項目，結合本工程的具體情況，經甲、乙雙方平等、自愿、協商一致的基礎上達成如下協議，共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、施工內容：（見工程預算表）

　　4、承包方式：包工包輔材形式（輔材詳看附件）

　　5、工程總價：大寫（人民幣），雙方約定，如變更施工內容、變更材料，這部分的工程款按實另計。

　　6、工期：自年至年日竣工。工期共（開工期最終以材料進場日的第二天起計算為準。）

　　第二條材料供應的約定：

　　1、甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料》。

　　（1）甲方負責采購供應的'材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，因材料、

　　設備質量不合格而影響工程質量的，其返工費用由甲方承擔，且工期順延。

　　（2）由甲方采購供應到工場或工地現場的材料、設備須在各項工程開工之日前三天內應按時供應到現場，甲、乙雙方應辦理交接手續。

　　乙方如發現甲方提供的材料、設備有質量或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。

　　第十一條附則

　　1、本合同一式，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方（簽章）：

　　聯系地址：

　　電話：

　　簽訂日期：

　　年月乙方（簽章）：地址：電話：簽訂日期：年月日日

工程委托施工合同14

　　發包人：*消防工程有限公司（簡稱“甲方”）

　　分包人：（簡稱“乙方”）身份證：（）

　　經雙方友好協商，甲方同意將XX市**縣“**樂里，時代新都”消防安裝工程委托給乙方施工，為明確雙方的權利與義務，確保工程如期按質按量順利完成，特簽訂以下協議條款，以資共同遵守。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：XX市**縣“**樂里，時代新都”（含地下室部分）

　　2、工程地點：XX市**縣

　　二、勞務安裝的范圍及內容：

　　噴頭安裝、消防箱安裝、水泵房安裝火災自動報警系統

　　三、施工工期：

　　該工程施工工期暫定為天，合同簽定后乙方即進場施工。如遇下列情況工期順延：

　　1、由于甲方及土建原因造成；

　　2、原工程的設計變更；

　　3、甲講話春賢條款規定支瓚用度和由此造成的損失

　　4、不可抗力的事件

　　四、承包方式及工程造價：

　　1、承包方式：包清工加施工機具；

　　2、勞務分包暫定價為稅后人民幣： 11萬元整（叁拾貳萬捌千貳百貳拾伍元整）

　　3、如需委托乙方進行其他消防施工工作內容，用度另性協商。

　　五、勞務費支付方法及結算方式：

　　1、合約簽定后甲方即付進場費： 30000 元；

　　2、工程完成至90%時，甲方支付全部勞務費的80%；

　　3、工程在進行消防檢測時完成雙方的結算手續，甲方在項目經柳州消防部分驗收合格后的15日內將全部勞務費扣留3%的質保金后一次性付清乙方；

　　4、工程結算：實際安裝工程量稱以各個工程計價點的單價為勞務費總價；

　　其中：噴頭安裝 50元/個（帶管）

　　消防箱安裝 250元/個（帶環管）

　　水泵房按圖紙整套4800元/套（另算）

　　備注：室外連環管另算。

　　六、技術資料及其它

　　1、甲方向乙方提供其分包范圍內的消防施工圖紙壹份。

　　2、施工中由于現場因素的需要進行的施工變更，乙方應及時提供相關數據資料及滿足消防規范的施工方案，甲方在收到乙方數據資料后盡快予以認可；對非合同內的工程量其安裝的勞務費由雙方協商后以書面形式予以確認并在工程余款結算時一起付清；

　　七、材料和設備供給：

　　1、該工程所需材料和設備均由甲方自行采購。乙方負責起勞務所需的安全設施、加工機器和安裝機具及相應的耗材，如：沖擊鉆的鉆頭等。

　　2、乙方進場使用的加工機器和安裝機器應有滿足建筑工程施工規范安全治理的有關規定，必須使用符合國家相關標準要求的合格產品并在使用的`過程中及時檢驗和維護。

　　八、雙方責任：

　　甲方：

　　1、按計劃及時提供安裝所需的有關設備和材料；負責向乙方提供施工用水、用電；按設計圖紙解決與土建等各方的協調事宜。

　　2、委托代表隊工程進度、質量進行都督，檢查隱蔽工程，板栗中間交工工程驗收手續。負責協調乙方與各施工隊伍、班組的關系。

　　3、對乙方的現場施工進行配合，協助解決影響工程施工生產機器地板與和安全等方面進行現場檢查、督促。

　　4、按合同約定的時間和數額撥付勞務費給乙方；并對合約外工程量進行簽證。

　　5、負責做好施工過程各原始資料記錄，標志竣工圖及收集、整理竣工資料，并裝訂成冊。

　　6、對乙方的施工分歧格項出具限期整改通知單，并對乙方施工分歧格項衍生施工材料的浪費進行處罰。

　　7、對委托乙方施工的非合同的工程量按程序進行確認和簽證，并把簽證用度在工程結算時一并支付。

　　8、甲方在乙方對每月的限期整改內容進行消項后才辦理相應勞務費請款手續。

　　乙方：

　　1、本著“認真、負責”的工作態度和“合格、節約、實用”的施工月子配合乙方的施工治理，做好各項施工預備工作；安全、文明施工,付出乙方有關現場治理人員和指導、監視、協調。

　　2、合同簽訂后即進場施工，樣安裝國家有關消防安裝的技術規范施工，確保工作質量。

　　3、對工程質量不符合施工圖紙和現行消防驗收規范要求，應負責無償修理或返工；對乙方開具施工不符合項的限期整改通知單，應在規定的時限內完成并報甲方項目部消案。

　　4、因工程僅對需要安排加班施工的，與甲方進行協商。施工中，碰到必須損壞建筑物某些局部結構或裝飾物的，首先告知甲方，經甲方協商同意后方可施工。

　　5、進場施工人員須配置相應的特種上崗人員（電工和焊工)各一名，并持有有效證件到甲方項目部備案。

　　6、承包人自帶施工用機械設備必須是國家正規廠家產品。接機械性能良好、安全防護裝置靈敏可靠，符合建筑相關安全治理要求。

　　7、承包人必須教育并約束員工嚴格遵守施工現場安全治理規定。對遵章守紀者歸于表揚，對違章工作、違章指揮、違反勞動紀律和規則制度者給予糾正、責令整改、處罰，直至推出現場。

　　8、對承包人在施工中的安全隱患，在發包人多次發出指令要求更改，而承包人拒不執行的情況下，發包人有權勒令承包人停工整頓，由此而發生的一切經濟、工期損失均應由承包人承擔，并賠償發包人的所有損失。

　　9、承包人對其領用的材料的保管工作，需配備一名專（兼）職保衛人員負責本報內領用材料及設備的保衛工作；并承擔其用度；

　　10、承包人應當樣安裝《分包合同條件》中關于安全生產的規定組織施工。承包人須管材造型國家和政府、行業主管部分頒布實施的有關安全生產的法律法規及各項規定，嚴格按照安全標準組織施工。乙方對因違反安全事故規定引起的安全事故負責并存的責任；

　　11、承包人應對其自身在分包工程現場的全部雇員的認識安全及自有機械設備等財產辦理保險，其用度自理；

　　12、發包人的事先同意，承包人不得將合同或合同的任何部分，以任何形式轉包或再次分包。

　　九、工程質量標準及保修期限：

　　1、該消防系統的安裝質量，必須符合現行消防設計及施工驗收規范的安裝要求。確保各系統的使用功能穩定、可靠。

　　2、驗收合格之日起，乙方對該工程總體保修一年。

　　3、保修期內，屬安裝施工問題的，由乙方負責檢驗并承擔用度；不可抗力因素照成的設備和系統損壞的，乙方提供有償維修服務，機具和設備有甲方自理。

　　十、違約責任：

　　甲方未能按合同履行自己應負的責任，除竣工日期順延外，按合同法有關規定賠償乙方因此發生的損失；疑犯更不能按合同規定日期交付使用，按合同法有關規定賠償甲方損失。

　　十一、糾紛處理：

　　雙方履行本合同時，如發生糾紛應采取有好協商的方式解決，協商不成雙方可以到當地人民法院起訴。

　　十二、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　本合同在雙方簽字后生效，在消防工程質保期完結清安裝勞務費后失效；合同執行期間未盡事宜雙方另行有好協商，約定協議與本合同同具法律效力。

　　十三、甲方工作：

　　（1）、對乙方人員進行施工技術交底及三級安全教育。

　　（2）、在施工地點為乙方提供施工和生活便利條件。

　　（3）、負責按時共給施工所需全部材料。

　　十四、乙方工作：

　　1、遵守公司的有關規章制度，服從甲方施工治理人員的工作安排。

　　2、按圖及國家及當地消防主管部分有關標準規范進行施工，如有更改必須經甲方治理人員簽字。

　　3、遵照《建筑工程安全操作規程》所規定的條列。所有施工人員，均要經三級安全教育方可上崗。電工.焊工等特殊工種須有操作證方可上崗。若由于乙方違章操作給甲方及建設單位造成損失，由乙方責任賠償。

　　4、乙方應保護施工場地整潔，當天施工留下的垃圾當天清理干凈。

　　5、乙方施工的工程質量必須達到合格以上，以當地有關消防主管部分驗收為準。

　　6、在鉆孔施工中應做好防護措施，盡量避免將墻面膩子弄臟，在鉆孔完畢后應將已污染的墻面清理干凈。

　　7、施工后期孔洞修補時，應保證其他工種后期補刮膩子時能刮平天面。

　　十五、其它

　　（1）、乙方必須愛護甲方所提供的施工機具，在確保工程質量條件下節約材料，若乙方違章操作造成甲方施工機具損壞由乙方負責修復，工期不延。

　　（2）、若乙方施工人員中途退場或無故停工，甲方有權停付人工費，所造成損失均由乙方負責。

　　（3）、乙方必須確保工期，若乙方誤期給建設單位造成損失由乙方負責。

　　（4）、若甲方發現乙方不按圖及國家有關標準規范施工，技術低劣，造成工程質量差.業主投訴，甲方有權終止協議，停付人工費

　　十六、甲方的所有設備、構件、工具、材料等，乙方只能使用，而無權進行挪用、轉借、及變賣等，一旦發現乙方有上述行為，甲方有權扣除乙方十倍之工程款，及開除相關人員。

　　十七、甲方的所有設備、構件、工具、進場交付乙方使用，乙方必須簽字認可，待工程結束時，所有設備、構件、工具、必須如數退還甲方，如有丟失或人為損壞，乙方需對甲方進行賠償。

　　十八、本協議自甲.乙雙方代表簽字及蓋章后開始生效。

　　甲方：（簽章）乙方：（簽章）

　　地址：身份證號碼：

　　委托代理人：（簽字）家庭住址：

　　聯系電話：聯系電話：

　　日期：日期：

工程委托施工合同15

　　委托方（以下簡稱甲方）：

　　聯系方式：

　　地址：

　　受托方（以下簡稱乙方）：

　　聯系方式：

　　地址：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經雙方友好協商達成如下協議：

　　一、委托施工內容

　　________________________________________。

　　二、工程地點

　　_____________________________________________。

　　三、承包方式

　　甲方以固定總價款____________元整（￥：_____________元）委托給乙方。

　　四、工期要求

　　現場具備條件進場施工開始______個日歷天；如遇不可抗為的因素工期給予相應順延。

　　五、付款方式

　　工程竣工驗收合格后一次性付清。

　　六、質量標準

　　工程施工合格。

　　七、甲乙雙方權利和義務

　　1、甲方有權力到施工現場對工程進度、質量、安全等進行監督。

　　2、甲方有權利定期或不定期對工程進行檢查，對發現的問題乙方必須及時整改。

　　3、甲方應做好施工中的協調工作，盡量為乙方創造良好的施工環境。但如遇不可抗力的`自然災害等原因導致工程窩工、停工和延期，甲方不負任何責任，乙方應予理解并承擔由此可能帶來的成本增加風險。

　　4、乙方接受甲方委托，應按規定全面完成各項承包工作，并承擔規定的承包人的全部義務和責任。

　　5、乙方負責本工程所有安全事宜，如發生意外甲方不承擔任何責任。

　　八、爭議解決

　　本合同在履行過程中發生爭議的，雙方應本著友好的方式協商解決，協商不成可依法向_____人民法院起訴。

　　九、其他

　　本合同一式兩份，雙方簽字或蓋章后生效，甲乙雙方各持對方簽字合同一份，具有同等法律效力。

　　甲方（簽章）：

　　簽訂日期：______年______月______日

　　簽約地點：

　　乙方（簽章）：

　　簽訂日期：______年______月______日

　　簽約地點：

【工程委托施工合同】相關文章：