委托的合同

時間：2023-02-25 12:17:15 委托合同我要投稿

關于委托的合同(14篇)

　　隨著人們法律意識的加強，合同出現在我們生活中的次數越來越多，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？以下是小編幫大家整理的關于委托的合同，僅供參考，大家一起來看看吧。

關于委托的合同(14篇)

　　關于委托的合同篇1

　　委托人：(以下簡稱甲方)

　　受托人：(以下簡稱乙方)

　　甲乙雙方遵照《合同法》本著平等互利、協商一致的原則，現就甲方委托乙方為其所新招員工舉辦軍事培訓的有關事宜達成如下協議：

　　一、培訓情況

　　(一)參訓人數：甲方本次的參訓員工人數為66人，如實際人數達到68人(上限)，則仍然按照66人計算。

　　(二)軍訓時間：________年____月____日上午9點________年____月____日下午6點(3天2夜，含乙方提供車輛接送時間)。

　　(三)軍訓地點：____市____區歌樂山山洞軍訓基地

　　(四)軍訓安排：以甲乙雙方確定的《____市園博園管理處新招員工軍訓計劃方案》執行(詳細列出時間及具體安排、標準，見附件)。

　　二、培訓費用

　　本次軍訓培訓總費用為人民幣21780元(大寫：XXX整)，具體組成為：110元人天66人3天21780元。其中，110元人天標準的費用中包含：場地使用費、器材使用費、訓練服裝費、帶隊教官費用、食宿費、學員保險費、車輛接送費。

　　三、付款方式及期限

　　甲方在簽訂合同后____日內，乙方先行將相關的正式發票開具給甲方，甲方再以轉賬方式向乙方支付人民幣21780元(大寫：XXX整)。乙方開戶行為：XXX，賬號為：123XXXXXXX。(請確認)

　　四、注意事項

　　(一)甲方應在軍訓前將參訓員工的名單(含姓名、性別、年齡、身份證號碼、聯系方式)提供給乙方，以便于軍訓期間的管理。

　　(二)甲方按照乙方提供的《學員注意事項》要求，提前通知軍訓員工需帶物品(生活用品、運動鞋、水杯等)。

　　(三)乙方負責整個軍訓期間的安排與組織工作，如遇不可抗力導致原定課程無法實施時，應立即與甲方協商相應科目的調換。

　　(四)乙方負責甲方培訓學員軍訓期間的人身及財產安全，并按本合同要求為甲方軍訓學員購買保險。同時，與培訓基地管理人員協調好安保、醫療及后勤等方面的工作。嚴格按照規定管理考核學員，提前告知并強調有關禁止性的.規定。

　　(五)乙方要做好后勤保障工作，保證甲方軍訓員工培訓期間的伙食達到2葷2素1湯的足量標準，住宿達到6人住1間宿舍的標準(并提供相關被褥臥具)，淋浴確保有熱水。

　　(六)甲方將根據情況，隨時派出工作人員來山洞軍訓基地進行巡查。

　　五、違約責任

　　甲乙雙方中的一方如不履行本合同義務或履行義務不符合約定的，應當承擔相應的違約責任，給對方造成損失的應當賠償相關損失。任何一方無法定情形而單方解除合同的，應向對方支付合同金額10%的違約金，并承擔解約損失。

　　六、爭議解決

　　因簽訂和執行本合同而發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成，則向甲方住所地人民法院提請訴訟。本協議一式六份，甲乙雙方各執三份，具有同等效力，自甲乙雙方蓋章簽字后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

　　關于委托的合同篇2

　　委托人(全稱)：

　　代建人(全稱)：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和有關建設項目管理辦法，經委托人研究，同意將XXXXXX建設項目委托給代建人實施代建管理,按照平等、自愿和誠實信用的原則，就代建管理事項協商一致，訂立本合同。

　　一、項目概況：

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內容：前期工作代理和建設實施代建

　　總投資(估算投資)：

　　工程立項批準文號：

　　二、工程總建設期

　　工程總建設期(自合同簽訂日起)： 20xx.XX.XX-20xx.XX.XX,

　　三、質量標準: 優良

　　四、合同價款:

　　甲方以項目總概算的 2% 作為乙方的代建管理費(工程概算為XXXX萬元，開班費等其他費用XXXX萬元)。工程竣工后，根據審計結果據實調整代建管理費。

　　五、合同組成的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、雙方認可的有關工程的變更、洽商等書面文件或協議修正文件

　　2、委托代建合同書

　　3、本合同專用條款

　　4、本合同通用條款

　　5、描述代建項目的技術性文件

　　6、標準、規范及有關技術文件

　　構成本合同的'文件若存在歧義或不一致時，則按上述排列次序進行解釋。

　　六、本協議書中的有關詞語含義與本合同第二部分《通用合同條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　七、代建人向委托人承諾，按本合同的規定承擔本合同專用條款中議定范圍內的工程委托代建工作。

　　八、委托人向代建人承諾，按本合同專用條款中議定的期限、方式和幣種，向代建人支付代建管理費。

　　九、合同生效

　　合同訂立時間：年月日

　　合同訂立地點：

　　本合同約定雙方簽字蓋章后生效。

　　委托人： (公章) 代建人： (公章)

　　法定代表人：法定代表人：

　　關于委托的合同篇3

　　委托人：______________________(以下簡稱甲方)

　　受托人：__________擔保有限公司(以下簡稱乙方)

　　甲方向______________(以下簡稱貸款人)申請借款，特此委托乙方作為其保證人。按照《擔保法》、《合同法》等法律之規定，經甲、乙雙方協商一致，訂立本合同。

　　一、甲方委托乙方對其與貸款人簽訂的第____號《保證擔保借款合同》(借款本金_____萬元，期限___個月，貸款利率為___)所約定的債務及因甲方違約而應向貸款人支付的違約金、損害賠償金、滯納金、貸款人實現債權費用等全部款項向貸款人提供信用擔保。

　　委托擔保期間：從保證擔保借款合同約定的主債務履行期屆滿之日兩年。

　　二、乙方接受委托后，甲方應依法向乙方提供反擔保，具體事項另立合同。

　　三、乙方接受委托后，在與貸款人簽訂與此對應的保證擔保借款合同時，甲方應以轉帳或現金方式向乙方支付擔保費____元(大寫：______________元)。

　　四、甲方在上述借款到位之間，應按到位資金的__%以轉帳或委托代款人從貸款中轉付的方式向乙方交納風險保證金。

　　風險保證金按以下原則操作：

　　1、風險保證金所有權屬甲方，來源于甲方向貸款人的借款，其借款利息由甲方承擔；

　　2、用以清償乙方為甲方承擔的代償債務；

　　3、支付違約金、賠償金、滯納金等款項；

　　4、支付實現乙方和貸款人債權產生的合理費用。

　　甲方按主合同足額還本付息后10日內，乙方如數退還上述風險保證金。

　　五、如甲方或所在組織發生分立、合并或其他重大事項應及時通知乙方；

　　六、甲方應每月按時向乙方抄送相應的財務報表及其他資料，并保證其真實、合法。

　　七、違約責任

　　1、甲方不能履行主合同導致乙方承擔擔保責任即為甲方違約；

　　2、甲方違約應向乙方支付以下款項：

　　(1)代償全部款項，包括主合同所約定的本金、利息、違約金、賠償金、滯納金以及貸款人為實現債權的費用等；

　　(2)本合同違約金，按甲方未履行貸款額的__%計算；

　　(3)乙方因實現債權所支出的'合理費用；

　　(4)滯納金，日滯納金按甲方未履行款項的__%計算，計算至甲方向乙方付清本合同第五條下1、2條所約定的款項止；

　　(5)賠償金，如違約金不足以賠償乙方損失的，甲方仍應支付賠償金。

　　八、本合同未盡事宜，可訂立補充合同，如雙方在履行合同過程中發生爭議，應協商解決，協商不成交乙方所在地人民法院裁決。

　　九、本合同一式___份，經甲、乙雙方簽字、蓋章后生效。

　　甲方：_________________________乙方：_________________________

　　法定代表人法定代表人

　　或代理人簽字：_________________或代理人簽字：_________________

　　配偶簽字：_____________________

　　簽約地點：_____________________

　　簽約日期：______年_____月_____日

　　關于委托的合同篇4

　　委托人(機動車所有人姓名)：

　　性別：

　　機動車號：

　　聯系電話：

　　受托人：_______工作單位：______________

　　職務：______________

　　地址：______________

　　電話：______________

　　現委托上列受托人作為委托人就機動車責任強制保險費率、保險責任等相關問題，特授權受托人作為代理人進行代理。

　　代理人的代理權限為：

　　向中國保監會申請聽證，代為申請聽證、參與聽證。

　　代為并向有關機構申訴、反映交強險有關問題，代為提起、參與行政復議和行政訴訟。

　　委托人：

　　____年____月_____日

　　關于委托的合同篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　達成協議如下：

　　一、乙方接受甲方委托，指派管東平律師擔任甲方代理人。

　　二、乙方應依照法律維護甲方合法權益，所指派的律師如因故中途不能執行職務，應負責另行指派律師接替，乙方指派的律師必須對委托事項認真負責，盡忠職守，自委托之日起完成下列第1、調查取證2、申請仲裁3、提前介入4、法律幫助5、刑事辯護6、本案一審項工作：7、本案二審8、申請執行糾紛一案，聘請乙方律師擔任該案代理人，現經雙方協商一致，

　　三、甲方必須真實地向律師陳述案件事實，提供本案有關證據，乙方接受委托后，如發現甲方有捏造事實、弄虛作假的行為，有權終止代理，所收費用不予退還;甲方如無正當理由解除委托合同，所交的費用不予退還。

　　四、甲方以下列方式交納律師代理費：一次性支付律師費元于月日之前支付。

　　五、甲方選擇的收費方式確定后，無論乙方通過何種途徑(包括訴訟或非訴訟)為甲方追收回債款或維護了甲方的.合法權益(即不限于法院執行，包括債務人主動還款等)，均應視為乙方已完成了甲方所委托的工作，甲方應按雙方商定的收費方式支付律師代理費。

　　六、本委托合同一式三份，自簽訂之日起即具有法律效力，至雙方約定的委托事項完結之日終止。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　關于委托的合同篇6

　　委托人：(以下簡稱甲方)

　　受托人：(以下簡稱乙方)

　　委托人系工程的業主，受托人是一家具有相應建設工程項目管理經驗的公司，委托人現委托受托人承擔該項目的工程管理工作，雙方依照《民法典》等有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就工程的委托管理事項經友好協商，達成如下一致意見并訂立本合同，以資共同遵守。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　地點：

　　工程建設規模：

　　投資規模：

　　目前工程形象進度：

　　(工程概況的具體內容由雙方根據項目所處的不同建設階段的不同情況進行填寫)

　　二、委托工作范圍和內容

　　委托管理工作范圍和內容由雙方在合同條款中具體約定。

　　二、項目管理費

　　項目管理費總額大寫：小寫：

　　三、該項目管理費總額為受托人按照本合同約定完成工程項目管理的正常工作所收取的`管理費，受托人完成工程項目管理的附加工作和額外工作所發生的費用由雙方在合同中另行約定。

　　四、組成本合同的文件：

　　1.本合同協議書。

　　2.本合同通用條款及其附件。

　　3.本合同專用條款及其附件。

　　4.本合同履行過程中雙方以書面形式簽署的補充和修正文件。

　　5.雙方在履行合同過程形成的會議紀要、來往函件等書面文件。

　　五、本協議書中的有關詞語定義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　六、受托人向委托人承諾，根據委托人的委托，全面履行本合同約定的義務，全面實現本合同確定的管理目標，維護委托人合法權益。

　　七、委托人向受托人承諾，全面履行本合同約定的義務，及時向受托人支付本合同確定的項目管理費。

　　八、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至雙方履行完合同約定的義務之日終止。

　　九、合同訂立

　　合同訂立時間：________年____月____日

　　合同訂立地點：

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

　　關于委托的合同篇7

　　法律服務委托合同

　　_________律非訴字第?號

　　委托方（甲方）：_________公司

　　受托方（乙方）：_________律師事務所?甲方因_________公司改制事項，委托乙方律師提供法律服務。經雙方協議，訂立下列條款，共同遵照執行：

　　一、乙方接受甲方之委托，指派許_________、李_________律師為甲方提供法律服務。

　　二、乙方律師根據甲方要求，認真負責地完成甲方委托事項，并向甲方作書面或口頭匯報結果。

　　三、甲方必須如實向乙方律師敘述委托事項背景情況并提供乙方律師所需的各方面材料；如甲方敘述或提供材料有捏造事實、弄虛作假，乙方有權終止合同，所_____用不予退還。

　　四、根據有關規定，經甲、乙雙方協商按下列規定收取交納費用：

　　2.元_____中的'_________萬元系律師從事非訴訟調查（如果必要）、代表職工或企業與有關部門談判（如果有）、向相關當事人發送律師函（如果必要）的固定代理費用。

　　3.元_____中的_________萬元系預_____用，凡律師在提供法律服務工作中產生的差旅費、住宿費、文印打字費、通訊費、餐飲費，憑發票在_________萬元中進行支付；凡在提供非訴訟法律服務過程中發生了必要的訴訟（如果有），雙方協商另立合同，代理費再從_________萬元剩余余額中支付。

　　五、如甲方無故終止履行委托合同，_____不予退回；如乙方無故終止履行合同，_____全部退還甲方。

　　六、一方要求變更合同內容，須經對方同意。

　　七、本合同自簽訂之日起生效至委托事項完成之日終止。

　　八、本合同一式二份，雙方各執一份。

　　九、本合同履行地為受托方所在地。

　　委托方：受托方：

　　年月日年月日

　　關于委托的合同篇8

　　受托方：(以下簡稱甲方)

　　委托方：(以下簡稱乙方)

　　雙方經友好協商，本著互利互惠之原則，茲就受托方根據委托方的要求購買輕循環油的相關事宜，達成一致如下：

　　一、委托事項

　　1、委托方委托受托方與委托方確定的供貨商深圳市前海正易石油化工貿易有限公司簽訂《采購合同》;

　　2、委托方和其選定的供貨方進行前期產品選型、價格確認后，委托受托方向供貨商實施采購付款。受托方僅作為委托方的采購代理人，參與但不負責前期的產品選型、價格確認，不負責產品的銷售推廣，也不負責產品售后服務。產品的選型、價格確認、產品銷售推廣及售后服務由委托方和供應方商洽完成。

　　二、貨物描述

　　詳見受托方與供貨商簽訂的采購合同

　　三、貨物采購

　　1、在受托方與供貨商簽訂的采購合同簽訂日起 2日內，委托方須向受托方支付總貨款的'20% 作為保證金。若委托方在合同簽訂之日起3日內未支付上述保證金，受托方有權單方面解除本合同。

　　2、在受托方收到委托方保證金后的五個工作日內，受托方應與供貨商簽訂《采購合同》并根據委托方出具的付款委托書向供貨商開出L/C。

　　3、受托方根據委托方的要求向供貨商采購的貨物，其質量、數量等均由委托方和供貨商事先商定，委托方對供貨商提供貨物的質量、數量等負有最終責任。

　　四、付款方式

　　1、受托方在與供貨商簽訂采購合同生效后的 5 日內向供貨商開具期限為90天的國內信用證。供貨商按合同約定交貨后向受托方開具增值稅專用發票，受托方憑增值稅專用發票、收貨確認書、貨物質量合格確認書等單據承兌遠期信用證。

　　2、合同標的物到達買方廠內驗收合格后，委托方開具相應增值稅發票及收貨收據后 75個工作日內向受托方支付全額貨款，支付方式為電匯。(但代理費用和資金占用利息不計入開票范圍)

　　3、委托方在支付貨款的同時必須另行支付：(1)貨款總額1.5%的代理費;(2)貨款的資金占用利息(利率按每月0.77% 計算，計息期限自受托方支付供貨商貨款之日至受托方付款之日止)。

　　五、產品交付

　　1、委托方應按照上述約定及時履行付款收貨義務。

　　2、交貨地點為受托方指定地點。

　　3、受托方根據委托方要求采購貨物，不論委托方日后是否按約定及時付款提貨，貨物存儲產生的倉儲和保險等費用(若需)，均由委托方承擔。

　　4、委托方在收貨時，應當場對貨物進行開箱檢驗，如檢驗無誤，則應及時簽收，簽收當日視為交貨日。貨物的驗收由委托方完成。委托方收貨時如發現貨物有任何破損、缺件或異常情況，應立即向供貨方書面提出。

　　六、違約責任

　　如受托方因供貨方原因未能按合同規定履約，委托方不得向受托方追究責任。

　　七、其他約定

　　1、若供貨方交付的貨物達不到合同約定的時間、數量、質量，由委托方向供貨方追索賠償，受托方有協助義務。

　　2、本合同的內容任何一方在未經對方許可，不得向第三方透露，雙方嚴守合作過程中知曉的對方的商業秘密。

　　3、凡因本合同引起的爭議，雙方應首先友好協商解決，協商不成，應向受托方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　4、本合同中所述貨物系指合同標的物。本合同各條款標題僅為方便之用，不得用于限制其所指各條款的范圍。

　　5、本合同未盡事宜，按照《中華人民共和國合同法》執行。

　　6、本合同由雙方法人簽字，并加蓋公章或合同專用章后生效。

　　7、本合同一式四份，委托方和受托方各執兩份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　關于委托的合同篇9

　　居間服務的合法性：要分析所約定提供的居間服務是否會違反相關法律、法規的規定，以避免導致合同無效。

　　合同名稱：如果合同中所約定的服務確為居間服務，則應在合同中進行明確，要避免出現相混淆的內容(如委托代理服務等)，同時合同名稱最好也明確為居間合同。

　　合同相關主體：必要時合同中應對委托人和居間人的情況進行適當說明，以避免將來因簽約主體問題而產生爭議。除了委托人和居間人，合同中還可能涉及其他相關主體，而其他相關主體可能會關系到居間目的的實現。因此，在合同中要注意進行相關約定。

　　居間類型：居間通常包括報告居間和媒介居間。報告居間是指居間人向委托人報告訂立合同的機會，媒介居間是指居間人向委托人提供訂立合同的媒介服務。如果居間類型約定不明，可能導致將來無法確認居間人是否成功提供了居間服務，進而確定居間人是否有權獲取居間報酬。

　　居間服務內容：合同中應將居間人提供的具體居間服務內容約定清楚，同時，應約定居間服務提供成功，即實現居間目的的標準(注意對日后可能出現的變更情況進行約定，如委托人與相對人在居間人的居間下簽訂合同后又另行簽訂協議對原合同進行了變更)。

　　此外還可約定居間人提供居間服務的期限、方式及證明方法。這樣可避免將來因是否提供了居間服務及是否實現居間目的而產生爭議，從而維護當事各方的利益。

　　有關訂立合同的事項：合同中可約定委托人所關注的有關訂立合同的事項及居間人的主要義務，如居間人應負責收集有關合同相對人的資質、有關業務的合法性、真實性、可靠性等資料，并如實告之委托人。這樣便于將來確定居間人是否故意隱瞞與訂立合同有關的重要事實或者提供了虛假情況，從而確定是否可拒絕支付居間報酬并要求居間人承擔損害賠償責任。

　　居間報酬：合同中應對居間人成功提供居間服務后的`報酬進行約定，并對報酬的支付者和支付方式進行約定。

　　違約責任：為便于在日后糾紛中保護守約方的利益，合同中應對違約責任進行約定。此外，在履行居間合同過程中要注意保留相關證據，如電子郵件、傳真記錄、會議記錄、照片、其他相關資料信息，委托人和居間方都簽字認可的書面證據，以及在提供居間服務過程中所支出居間費用的證據等。

　　總之，在提供居間服務過程中，居間方提供給委托方交易信息都應該及時收集對方的反饋信息;在居間方舉辦的商務會議中應當制作會議記錄、備忘錄并由與會人簽字;在雙方電子郵件交流時，使用公司郵箱保存信息記錄等。

　　關于委托的合同篇10

　　原告楊林，男，1966年5月20日出生，漢族，湘潭市人，住湘潭市岳塘區五里堆晏家塘115號。

　　委托代理人陳暉，女，1972年3月26日出生，漢族，長沙市人，住長沙市芙蓉區蔡鍔中路2號12棟2405房。

　　被告廣州銀曼古貿易有限公司，住所地：廣州市天河區體育西路維多利廣場a座1803號。

　　法定代表人朱芙蓉，該公司總經理。

　　原告楊林與被告廣州銀曼古貿易有限公司委托合同糾紛一案，于__年7月31日向本院提起訴訟。本院受理后，依法組成由審判員過偉國擔任審判長、審判員雷達、人民陪審員傅旭光參加的合議庭，于__年9月15日公開開庭進行了審理，書記員謝艷輝擔任法庭記錄。原告楊林及其委托代理人陳暉到庭參加訴訟;被告廣州銀曼古貿易有限公司經本院合法傳喚，無正當理由拒不到庭參加訴訟，本院依法缺席審理。本案現已審理終結。

　　原告楊林訴稱：年月日與被告廣州銀曼古貿易有限公司簽訂了《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》;根據約定，原告于7月10日當天通過工商銀行向被告賬戶匯入100 000元，被告對原告開具了《收款收據》確認了與原告的加盟合作關系，并對原告開具了《授權書》，授權原告與步步高商業連鎖股份有限公司湖南湘潭華隆店洽談合作事宜。原告回到湘潭后，依合同和加盟經營的需要完成了全部籌備工作，包括依《授權書》通過代理人有償取得了和步步高商業連鎖股份有限公司的百貨專柜審批手續后，卻突然接到步步高華隆店通知：被告正式通知步步高華隆店取消對原告的授權，并授權另一加盟商與步步高華隆店洽談合作事宜。原告詢問被告，被告承認了上述行為，卻沒有給原告終止加盟關系的理由。被告的行為嚴重侵犯了原告的合法權益，請求法院判令被告繼續履行合同并負擔本案的訴訟費。

　　原告楊林為支持其訴訟請求，向法庭提交以下證據：

　　1、被告單位注冊登記資料，證實被告主體資格;

　　2、年月日原、被告簽訂的《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》，證實原、被告之間的加盟合作關系;

　　3、被告出具的《法定代表人身份證明書》，證實原告匯款的依據;

　　4、工商銀行匯款單，證實原告依證據2的約定向被告賬戶匯入100 000元;

　　5、年月日被告出具的《收款收據》，證實被告確認了和原告的加盟合作關系;

　　6、被告開具的《授權書》，證實被告確認了和原告的加盟合作關系，確定了加盟經營的位置;

　　7、原告和步步高商業連鎖股份有限公司簽訂的《百貨專柜合同新簽審批表》，證實原告依證據2、6已經完成了基本籌備工作;

　　8、被告開具的另一份《授權書》，證實被告無故終止和原告的加盟合作關系，又授權另一加盟商與步步高華隆店洽談合作事宜。

　　被告廣州銀曼古貿易有限公司書面辯稱：《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》是一個合作意向書，不具備合同生效條件，原告要求繼續履行合同的要求不符合實際。答辯人有權單方面解除合作，將原告的首批貨款無息退還原告即可。

　　被告沒有向法庭提交證據材料。

　　以上證據被告廣州銀曼古貿易有限公司沒有到庭質證，因被告在向法庭提交的書面答辯意見中認可原告陳述的事實經過，因此本院對上述證據1-8的真實性、合法性、關聯性予以確認。

　　根據以上認定的證據，以及原告的陳述和被告的書面答辯意見，本院認定以下事實：

　　年月日，原告楊林與被告廣州銀曼古貿易有限公司簽訂了《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》一份，原告依《確認單》之規定向被告賬戶匯入100 000元，被告對原告開具了《收款收據》，隨即被告對原告又開具了《授權書》。原告持被告公司的《授權書》辦理了和步步高商業連鎖股份有限公司的百貨專柜審批手續。但此后，步步高商業連鎖股份有限公司通知原告，被告又下了另外一份《授權書》給另一加盟商，終止了原告所持有的《授權書》的法律效力。經原告到步步高商業連鎖股份有限公司核實，了解到被告在沒有和原告解除加盟關系的前提下，單方取消了對原告的授權，終止了和原告的加盟合作關系，重新對另一加盟商出具了《授權書》，原告對此向被告提出異議，但被告拒不理睬。原告遂于__年7月31日向本院起訴，提出如訴稱之請求。

　　本院認為，年月日原、被告雙方簽訂的《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》雖然沒有標明合同的'名稱，但該《確認單》能確定當事人名稱、標的和數量，具備合同成立的基本要件，同時《確認單》是被告一方預先擬定的合同條款，原告只能表示全部同意或者不同意，《確認單》可以認定為格式合同;當事人訂立合同采取要約、承諾方式，要約到達受要約人時生效，承諾到達要約人時生效，承諾生效時合同成立，該合同應該認定為生效合同;原告按合同約定支付了100 000元，被告認可了雙方的加盟關系，且原告為履行合同完成了基本準備工作，應當認定為要約不得撤銷;被告廣州銀曼古貿易有限公司辯稱《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》是一個合作意向書，不具備合同生效條件，與本案實際情況不符，被告的辯解意見本院不予采信;《合同法》第九十三條規定，當事人協商一致，可以解除合同;第九十四條規定了在五種情形的條件下當事人可以解除合同，但被告未提供證據證實存在上述五種情形情況的存在。第九十六條規定，對解除合同有異議的，可以請求人民法院或者仲裁機構確認解除合同的效力。因此，被告辯稱其依據《確認單》中的約定，有權單方面解除合作，將原告的首批貨款無息退還原告即可。經本院審查，《確認單》中對此約定的內容為：“在簽訂此合作確認單后一個月，被告若無法與原告確認最終合作事宜，則無條件全額無息退還首批貨款給原告。”該條款是被告免除其責任、加重原告責任、排除對方主要權利的條款，該條款與《合同法》第四十條的規定相悖，該條款為無效條款，對原告沒有約束力，故對被告該辯解意見本院不予采信。被告無正當理由終止加盟合作關系、撤銷授權的行為已構成違約，原告請求判令被告繼續履行合同并負擔本案訴訟費的訴訟請求本院予以支持。據此，根據《中華人民共和國合同法》第十九條、第四十條、第四十一條、第九十六條第一款、第一百零七條、第一百二十五條;最高人民法院關于適用《中華人民共和國合同法》若干問題的解釋(二)第一條;《中華人民共和國民事訴訟法》第一百三十條之規定，判決如下：

　　原告楊林與被告廣州銀曼古貿易有限公司雙方于年月日簽訂的《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》為格式合同合法有效，被告廣州銀曼古貿易有限公司在本判決生效之日起繼續履行合同。

　　案件受理費100元，由被告廣州銀曼古貿易有限公司負擔。

　　如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數提出副本，上訴于湖南省湘潭市中級人民法院。

　　審判長過偉國

　　審判員雷達

　　人民陪審員傅旭光

　　年月日

　　代理書記員 ___

　　關于委托的合同篇11

　　甲方(委托方)：

　　乙方(受托方)：

　　甲乙雙方經友好協商，就甲方委托乙方全權代為融資事宜，雙方本著自愿、公平及誠信原則，達成以下協議：

　　一、甲方委托乙方全權代理其融資事宜，在本協議簽訂之日起六個月內甲方不得委托除乙方以外的其他人代理甲方的融資事宜。甲方計劃本次融資額為人民幣元，(大寫： )，實際融資額以銀行或投資方最終投放的融資額為準。

　　二、甲方承諾向乙方提供的為本次融資所需要的全部文件資料及抵押物真實、合法、有效，否則承擔甲方應承擔相應的法律責任。

　　三、甲方需向乙方支付融資傭金。傭金為實際融資額的`3%，甲方應在資金到賬之日起3日內支付。若融資額分批到賬，甲方應按每一批次實際到賬的融資額支付傭金，支付期限為該批次融資額到賬之日起3日內。如甲方延期支付傭金，則視為甲方違約，甲方應向乙方支付應付傭金20%的違約金。

　　四、甲方承擔在辦理融資過程中所需要的評估費、保險費、抵押登記費、公證費等費用。

　　五、本協議在履行過程中，如發生爭議，由雙方友好協商解決;雙方協商不成的，經由協議簽訂地人民法院訴訟解決。

　　六、本協議自雙方簽字蓋章后生效，有效期為本協議簽訂之日起六個月。

　　七、本協議一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人(簽字)：

　　年月日

　　關于委托的合同篇12

　　委托人(甲方)：

　　受托人(乙方)：

　　甲方與勞動爭議糾紛本訴及反訴案，委托乙方代為處理仲裁事項，雙方達成協議如下：

　　一、甲方同意乙方指派黃彬律師為甲方與李珍勞動爭議糾紛二案一審階段的代理人。

　　二、乙方律師代理事項：調查、收集和整理證據，起草法律文件，進行庭前準備，出庭參加訴訟活動等，甲方應根據乙方代理事項需要向代理律師出具《授權》。

　　三、代理律師進行的一切代理活動，必須嚴格按照甲方授權，并在法律規定的范圍內最大限度地保護甲方利益。同時，根據法律的規定和律師執業道德的標準，選擇完成或者實現委托目的。

　　四、甲方應當向代理律師如實陳述一切事實，及時提供確屬真實的有關證據。如甲方不能按照人民法院指定的舉證期限提供真實有效證據而導致訴訟不利或敗訴的，甲方自行承擔舉證不能的后果。如甲方虛假陳述事實或提供假證，甲方自行承擔其法律責任，且乙方有權決定解除。如因此解除代理合同，乙方已收取的代理費不予退還;甲方尚未給付的，乙方有權收取。

　　五、本合同生效后，雙方不應因合同規定以外的事由終止代理。甲方終止代理而與合同規定不符的，應全額支付合同約定的代理費，乙方終止代理而與合同規定不符的'，乙方應退還收取的全部代理費，甲方尚未給付的，乙方不得索要。如委托案件調解或撤訴，甲方不得要求乙方退還所收取的代理費。

　　六、根據律師收費管理辦法，經雙方協商同意，甲方應向乙方支付代理費陸仟元(￥6000.00)，并在合同生效后叁天內支付現金或轉賬至乙方賬號。甲方無故延期履行付款義務的，乙方有權要求甲方按逾期金額每天萬分之五支付利息。甲方未按期支付律師費的，乙方有權暫停代理工作;至開庭前甲方仍未支付的，乙方有權終止代理，并有權收取已完成部分代理工作的律師費。

　　七、甲方向乙方支付的任何代理費須直接匯入乙方賬戶，或直接交于乙方財務。只有當代理律師持有乙方特別授權時，甲方方可請代理律師轉交。代理律師不得向甲方索取其他任何個人報酬。

　　八、本合同經雙方蓋章后生效，有效期至委托案件一審訴訟終結(包括法院判決、當事人達成調解協議、法院裁定本次訴訟程序終結)。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　_________年____月____日

　　關于委托的合同篇13

　　甲方(委托人)：________________________

　　乙方(受托人)： _____________________

　　依據國家法律、法規和本市政府部門有關規定，甲、乙雙方在平等、自愿和協商一致的基礎上，就甲方委托乙方，乙方接受甲方委托從事房屋購買代理事項達成一致，訂立本合同。

　　第一條委托事項

　　甲方委托乙方代理購買于北京市____區____房產，建筑面積____平方米，權屬性質____，原商品房銷售契約編號_________。

　　第二條委托代理期限

　　乙方自本合同訂立后的次日起____個工作日完成全部代理事項，如因甲方原因耽誤，工作日相應順延。

　　第三條房產價格及付款時間、付款方式

　　1.該房產購買價格為人民幣(大寫)________________元整，此價格為凈房款，購買該房產甲方應交的其它相關費用詳見附件一。

　　2.付款日期、付款方式：

　　第四條甲乙雙方相互提供下列相應證件

　　甲方提供：夫妻雙方身份證、戶口本、婚姻證明、人名章。

　　乙方提供：經紀機構資質證書、營業執照復印件。

　　第五條甲方義務

　　1.甲方應及時提供該房屋辦理產權過戶手續過程中所需要的相關證件及材料的原件和復印件，并保證在辦理過戶交易手續時按時到場。

　　2.若甲方申請銀行按揭貸款，需及時向乙方提供貸款所需資料。

　　3.照本合同中約定的付款方式及時間按時交付房款。

　　4.乙方通知甲方簽訂房屋買賣合同，甲方應于接到通知之日起三個工作日內到指定地點簽訂，辦理該房屋產權屬變更。

　　第六條乙方義務

　　1.乙方確保代理事項真實合法。

　　2.確保賣方按照本合同約定按期過戶，進行房屋交接。

　　3.不得違反國家法律法規的相關規定，或與他人惡意串通，損害甲方利益。

　　4.如需變更為甲方代理服務事項、要求和標準，須經甲方同意。

　　第七條其他事項約定

　　1.簽署成交協議后，錢款交接地點為乙方指定地點，否則后果自負。

　　2.本合同履行期間，甲、乙雙方因履行本合同而簽署的補充協議和其它書面文件，均為本協議不可分割的`一部分，具有同等法律效力。

　　3.該房屋辦完過戶手續，甲方收到房屋后，本合同自行終止。

　　第八條違約責任

　　1.甲、乙雙方履行本合同期間，如因不可抗力、國家法律、法規、政策等原因，該房不能辦理權屬變更，雙方均不承擔違約責任。

　　2.本合同履行期間，如違反本合同第五、六條各項約定之一的，應支付對方該房約定出售價格的5%的違約金作為賠償。

　　3.如因賣方原產權證辦理不成功，導致本合同無法正常履行，乙方全部返還甲方所交款項，雙方免責，合同解除。

　　第九條合同爭議的解決辦法

　　本合同如發生爭議，由雙方當事人協商解決，如協商不成，依法向出售房產所在地的人民法院起訴。

　　關于委托的合同篇14

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程項目：住房裝修

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1、工程地址：

　　2、居室規格：計***平方米。

　　3、施工內容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

　　4、委托方式：包工包料

　　5、工程開工日期：

　　6、工程竣工日期：

　　工程總天數：

　　第二條：工程價款

　　工程價款(金額大寫)：__________________。

　　第三條：質量要求

　　1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。

　　2、工程驗收標準，雙方同意參照db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

　　5、甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條：材料供應

　　1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　3、甲方負責采購供應的材料、設備，詳見本合同附件(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內容，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第五條：付款方式

　　1、合同一經簽訂，甲方即應付%工程材料款和施工工費的_____%；當工期進度過半，甲方即第二次付施工工費的____%。剩余____%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡，詳見本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質量保修卡》。

　　甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

　　2、工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。

　　3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

　　第六條：本合同未盡事宜雙方協商解決。

　　第七條：本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份。

　　第八條：本合同自簽訂之日起生效。

　　甲方：___________乙方：___________

　　法人代表：____________

　　簽約日期：_____年_____月____日

　　委托方（甲方）：____________________________

　　承接方（乙方）：____________________________

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設，訂立本協議，以共同恪守。

　　一、工程地點：____區____街____單元____室

　　二、形式結構：____層式 ____室____廳____廚____衛

　　三、工程項目：

　　1、四個房間（兩臥室、兩客廳）地面鋪設80*80瓷磚，打地角線，要求平整；一個廚房，一個衛生間墻面25*40鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪30*30瓷磚，要求平整；兩個陽臺地面鋪設30*30瓷磚，要求平整。

　　2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料（乙方需提前通知甲方），和施工期間的午餐供應，乙方負責施工。

　　五、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。

　　六、工程造價：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費_____元人民幣。

　　七、付款方式：為確保工程質量，暫扣____元押金，____年____月____日至____年____月____日內無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內付清乙方人工費，

　　八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　簽字（蓋章）：簽字（蓋章）：

　　聯系電話：聯系電話：

　　日期：____年____月____日

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程項目：住房裝修

　　第一條：工程概況

　　1、工程地址：

　　2、居室規格：計***平方米。

　　3、施工內容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

　　4、委托方式：包工包料。

　　5、工程開工日期：

　　6、工程竣工日期：

　　工程總天數：

　　第二條：工程價款

　　工程價款(金額大寫)________。

　　第三條：質量要求

　　1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。

　　2、工程驗收標準，雙方同意參照db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。

　　5、甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條：材料供應

　　2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　3、甲方負責采購供應的材料、設備，詳見本合同附件(四)《甲方提供裝潢材料清單》的.內容，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第五條：付款方式

　　1、合同一經簽訂，甲方即應付%工程材料款和施工工費的%；當工期進度過半，甲方即第二次付施工工費的___%。剩余____%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡，詳見本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質量保修卡》。

　　甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

　　3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

　　第六條：本合同未盡事宜雙方協商解決。

　　第七條：本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份。

　　第八條：本合同自簽訂之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　法人代表：

　　簽約日期：___年___月___日

【委托的合同】相關文章：

委托貸款委托合同07-13