委托承攬電梯安裝調(diào)試合同
隨著時(shí)間的推移，隨時(shí)隨地，各種場(chǎng)景都有可能使用到合同，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力，嚴(yán)格履行義務(wù)。那么一份詳細(xì)的合同要怎么寫(xiě)呢？以下是小編幫大家整理的委托承攬電梯安裝調(diào)試合同，歡迎閱讀與收藏。
甲方：____________
乙方：____________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》，委托、承攬雙方按平等互利原則，協(xié)商一致簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條工程范圍
1、甲方委托乙方安裝延安寶岳工貿(mào)有限公司共計(jì)電梯數(shù)量為臺(tái)。
2、土建尺寸及要求：___由委托方提供經(jīng)安裝項(xiàng)目工程確認(rèn)的《電扶梯土建布置圖》。
第二條安裝費(fèi)總金額
注：___此費(fèi)用包括電梯起吊、腳手架部分改造及電梯井道照明安裝。
第三條結(jié)算方式及付款期限
1委托方在承攬方安裝調(diào)試完畢，驗(yàn)收申報(bào)前支付承攬方貳萬(wàn)元整。
2、電梯經(jīng)技監(jiān)局檢驗(yàn)合格，電梯交付使用后，委托方支付承攬方壹萬(wàn)元整。
3、電梯安裝完畢驗(yàn)收合格，一年免保期到期后，委托方支付承攬方壹萬(wàn)元整
第四條質(zhì)量保證
1、承攬方安裝的電梯按國(guó)家7588-20__標(biāo)準(zhǔn)、16899標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
2、承攬方自產(chǎn)品安裝驗(yàn)收交付之日起12個(gè)月內(nèi)，對(duì)產(chǎn)品安裝質(zhì)量提供保證。
第五條委托方責(zé)任
1.向承攬方提供經(jīng)項(xiàng)目單位確認(rèn)的《電梯井道土建布置圖》。
2.提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的全套設(shè)備產(chǎn)品，提供產(chǎn)品相關(guān)的全套資料。
3.委托方負(fù)責(zé)將合同所訂的全套產(chǎn)品運(yùn)抵用戶工地。
第六條承攬方的責(zé)任
1.嚴(yán)格按照國(guó)家和制造廠有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行開(kāi)工申報(bào)、安裝、檢驗(yàn)工作。對(duì)所安裝的電梯井道尺寸進(jìn)行核對(duì)。負(fù)責(zé)電梯接貨、搬運(yùn)、保管工作。
2.承攬方負(fù)責(zé)電梯安裝后一年免費(fèi)保養(yǎng)、年審工作。一年后由承攬方和用戶簽訂有償保養(yǎng)合同。
3.承攬方安裝人員必須嚴(yán)格按照安全操作程序及規(guī)范施工，杜絕人身傷亡事故。
4.負(fù)責(zé)接受甲方委托，指派持證人員按甲方規(guī)定的要求，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和當(dāng)?shù)厥杏嘘P(guān)安裝該10臺(tái)電梯，對(duì)安裝過(guò)程的安裝質(zhì)量和安全負(fù)責(zé)。
第七條安裝竣工檢測(cè)
1.安裝結(jié)束自檢合格后，承攬方向當(dāng)?shù)胤ǘ娞輽z驗(yàn)部門(mén)辦理驗(yàn)收申報(bào)手續(xù)，驗(yàn)收合格或整改合格后辦理電梯使用移交手續(xù)。
2.存在下列任何情形之一，不辦理電梯移交手續(xù)，委托方不得自行接管使用，擅自接管使用由此產(chǎn)生的`一切安全和質(zhì)量責(zé)任均由委托方承擔(dān)，給承攬方或他方造成損失的應(yīng)同時(shí)承擔(dān)賠償責(zé)任。
安裝產(chǎn)品未經(jīng)當(dāng)?shù)卣鞴懿块T(mén)驗(yàn)收。□未辦理經(jīng)承攬方確認(rèn)的書(shū)面移交手續(xù)。
第八條違約責(zé)任
1.委托方擅自中止合同，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。
2.安裝期間，因委托方原因造成誤工，則工期按照實(shí)際延誤時(shí)間順延。
3.委托方逾期付款，應(yīng)承擔(dān)安裝總價(jià)每天萬(wàn)分之三的違約金。
4.其他違約責(zé)任按《民法典》以及其他相關(guān)法律承擔(dān)各自責(zé)任。
第九條其他事項(xiàng)
1.電梯驗(yàn)收合格后，書(shū)面移交委托方前，如委托方提出使用要求，則委托方應(yīng)與承攬方簽訂電梯借用協(xié)議。
2、在合同履行期間，由于不可抗力的原因造成無(wú)法按委托、承攬雙方合同條款履行時(shí)，在取得合法證明后，可免于承擔(dān)違約責(zé)任，但無(wú)法履約方應(yīng)采取積極措施，減少雙方損失。
3.委托方、承攬方在合同履行期內(nèi)如遇合同爭(zhēng)議時(shí)，可以通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，雙方任何一方可以向人民法院提起訴訟。
4.本合同一式貳份，甲方持壹份、乙方持壹份。
5.合同自雙方簽字蓋章之日起生效。委托、承攬雙方對(duì)合同條款如果進(jìn)行修改，必須雙方簽字蓋章后方能生效。
甲方：____________乙方：____________
法定代表人：____________法定代表人：____________
_________年____月____日_________年____月____日
【委托承攬電梯安裝調(diào)試合同】相關(guān)文章：
電梯安裝委托書(shū)07-09
電梯安裝合同11-03
安裝承攬合同09-29
電梯安裝勞務(wù)合同06-13
電梯采購(gòu)安裝合同06-23
施工電梯安裝合同04-21
電梯安裝施工合同11-25
電梯銷售安裝合同09-08