【精】維修維護合同

　　在人們的法律意識不斷增強的社會，合同的用途越來越廣泛，合同是企業發展中一個非常重要的因素。你知道合同的主要內容是什么嗎？下面是小編幫大家整理的維修維護合同，歡迎大家分享。

維修維護合同1

　　定作方：_________ （以下簡稱甲方 ）

　　承攬方：_________（以下簡稱乙方）

　　一、修繕修理項目、數量、金額、交貨期限

　　注：以上"其它"費用包含加工費、輔助費、交通運輸及拖車費等。

　　二、修繕修理供料：

　　由乙方負責對甲方裝載機進行維修，修理過程中發生的一切備件及相關材料由甲方組織采購，如需乙方提供，依據乙方提供用料清單并取得甲方認可；

　　三、修繕修理的質量要求、技術標準：

　　按本行業修理技術標準（GB/T3799。2）進行修復，所有更換的備件和材料必須符合技術標準要求；

　　四、承攬方對修繕物的負責條件及期限：

　　保修期3個月及720小時先到為準（從甲方驗收合格后之日起計），保修期限內如發生維修質量及乙方配件質量問題由乙方免費恢復相關部位，因甲方不按規定操縱、保養維護而造成的損失由甲方負責；

　　五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求：

　　無；

　　六、驗收標準及期限：

　　按行業技術標準在乙方場地驗收，乙方按規定工期進行大修；

　　七、包裝要求及包裝費用負擔：

　　無；

　　八、結算方式和期限：

　　以銀行轉帳或現金結算，甲方驗收合格后乙方開具全額發票給甲方，甲方在次月一次性結算給乙方；

　　九、違約責任：

　　按《合同法》執行；

　　十、如需提供擔保，另立合同擔保書；

　　十一、解決合同糾紛的方式：雙方協商解決或由當地法院裁決；

　　十二、雙方協商的其它條款：

　　1、乙方自行負責維修全過程的安全工作；

　　2、雙方本著平等、互利、互助的原則維護好設備；

　　3、開工日期由雙方協商約定為準；

　　4、本合同一式3份，雙方簽字蓋章后生效，未盡事宜，雙方協商另定。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

維修維護合同2

　　定作方：(以下簡稱甲方)

　　承攬方：(以下簡稱乙方)

　　一、修繕修理項目、數量、金額、交貨期限

　　簽訂時間：20xx年11月1日

　　注：以上“其它”費用包含加工費、輔助費、交通運輸及拖車費等。

　　二、修繕修理供料：由乙方負責對甲方裝載機進行維修，修理過程中發生的一切備件及相關材料由甲方組織采購，如需乙方提供，依據乙方提供用料清單并取得甲方認可;

　　三、修繕修理的質量要求、技術標準：按本行業修理技術標準(GB/T3799.2)進行修復，所有更換的備件和材料必須符合技術標準要求;

　　四、承攬方對修繕物的負責條件及期限：保修期3個月及720小時先到為準(從甲方驗收合格后之日起計)，保修期限內如發生維修質量及乙方配件質量問題由乙方免費恢復相關部位，因甲方不按規定操縱、保養維護而造成的損失由甲方負責;

　　五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求：無;

　　六、驗收標準及期限：按行業技術標準在乙方場地驗收，乙方按規定工期進行大修;

　　七、包裝要求及包裝費用負擔：無;

　　八、結算方式和期限：以銀行轉帳或現金結算，甲方驗收合格后乙方開具全額發票給甲方，甲方在次月一次性結算給乙方;

　　九、違約責任：按《合同法》執行;

　　十、如需提供擔保，另立合同擔保書;

　　十一、解決合同糾紛的方式：雙方協商解決或由當地法院裁決;

　　十二、雙方協商的其它條款：

　　1、乙方自行負責維修全過程的安全工作;

　　2、雙方本著平等、互利、互助的原則維護好設備;

　　3、開工日期由雙方協商約定為準;

　　4、本合同一式3份，雙方簽字蓋章后生效，未盡事宜，雙方協商另定。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

維修維護合同3

　　甲方：______________

　　地址：______________

　　電話：______________

　　乙方：______________

　　地址：______________

　　電話：______________

　　乙方接受甲方委托，乙方為保證甲方醫院的水、電、院內基礎設施等的正常使用，提供日常維護維修服務，為保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國民法典》，甲乙雙方友好協商簽訂本協議。初次簽協議前，設備應正常運轉情況下，方可簽訂協議。

　　第一條乙方義務

　　1、乙方根據甲方的故障報修通知，應做到隨叫隨到，優先安排上門維修。

　　2、乙方上門維修沒有次數限制。

　　3、乙方維修只收取人工費及配件費，并且保證配件費持平或低于市場價格。

　　4、乙方為甲方提供的更換部件必須保證為原裝部件，如有特殊情況，乙方需在與甲方協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。

　　5、如果乙方為甲方更換的部件在三個月保修期內損壞，乙方需為甲方更換、維修。

　　第二條甲方義務

　　1、甲方在協議設備出現故障后，及時通知乙方。

　　2、甲方不能使用未經乙方認可的，非原廠的零配件、消耗品，否則產生的設備故障，乙方不承擔責任。

　　3、未經乙方認可，甲方不得邀請第三方進行維修，否則乙方不承擔由此產生的后果和責任。

　　第三條本合同有效期暫定為一年，一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方(蓋章)：______________

　　乙方(蓋章)：______________

　　法定代表人(簽字)：______

　　法定代表人(簽字)：______________

　　______年_______月_________日

　　______年_______月_________日

維修維護合同4

　　甲方： （以下簡稱甲方）

　　乙方： （以下簡稱乙方）

　　乙方現有設備x臺，清單如下:

　　經雙方協商，現乙方愿意將此設備交給甲方做維護保養服務，并達成如下維護服務條款:

　　一、協議期限：

　　本協議的有效期為 年，從二零零 年 月 日起至二零零 年 月 日止。

　　二、協議金額：

　　年設備維護費人民幣 元（大寫 ）。

　　三、付款方式：

　　本協議實行先付費后服務的方式，即簽訂本協議時乙方應先付 服務費，剩余 服務費在 年 月 日之前支付。

　　四、甲方責任：

　　1、從甲乙雙方簽訂此協議之日起，甲方應免費為乙方解決所簽訂協議內的所有設備的各種硬件故障（注：如需更換配件，甲方只收取配件費），并免費回答乙方在使用設備過程中提出的問題。

　　2、在協議履行期間，乙方可打電話向甲方請教有關使用設備的各種問題，甲方積極回答并向乙方提供設備保養的各種預防措施。

　　3、在協議履行期間，當甲方接到乙方打來的維護電話時，甲方短時間內如不能在電話里解決故障問題應在 小時內響應上門服務。

　　4、在協議履行期間，如果乙方的設備始終沒有出現故障，甲方每 天對乙方設備做例行檢查一次。

　　5、服務電話：13767714xxx

　　6、服務時間：上午：08：30--12:00,下午：14：30--18：00 （如特殊原因，經雙方友好協商，可以例外）。

　　7、因節假日等特殊原因，甲方在一定時間內不能提供上門服務時，甲方應提前對乙方設備進行全面檢查，使乙方設備得到正常維護。

　　五、乙方責任：

　　1、乙方在確認設備出現故障需要維護時，應及時與甲方聯系并說明設備的故障情況，給甲方維護人員提供維護現場，積極配合甲方維護人員使其盡快排除故障，使設備正常工作。

　　2、由于乙方未能友好地配合甲方給維護帶來不便，致使維護工作不能正常進行，所造成的后果由乙方承擔。

　　六、補充條款：

　　本協議一式貳份，甲、乙雙方各執一份，經雙方蓋章或簽名并付清本期維修服務費后立即生效，到協議期滿時自然終止并失效，每份協議均具有同等約束力，雙方應共同遵照執行。

　　甲方簽字(蓋章)： 乙方簽字(蓋章)：

　　日期： 日期：

維修維護合同5

　　委托方（甲方）：

　　服務方（乙方）：

　　經雙方協商，實業有限公司（以下簡稱委托方）委托（以下簡稱乙方）維護委托方花苑酒店的配電室設備和樓內電氣設備。協議內容如下：

　　一、職責劃分：

　　1、委托方負責花苑酒店的配電設備的正常使用和現場電氣設備可靠使用，確保運行設備不超負荷運行，從而延長設備運行周期。

　　2、委托方專業人員對乙方在花苑酒店配電室裝置的配電設備的正常操作運行和現場電氣設備維護工作專業部門負責人有生產指揮權。

　　3、委托方負責對電氣設備日常的管理、協調處理檢維修中與生產相關的事宜，積極配合乙方做好維護工作。

　　4、甲乙雙方領導應就較重要工作進行及時溝通。

　　5、委托方應盡量提供正常維護所需的必要資料、圖紙等，且資料、圖紙是竣工資料及正在使用的。

　　6、乙方應嚴格遵守委托方現行的各種規章制度。

　　7、乙方在工作范圍內應嚴格服從委托方有關職能部門的工作安排，切實為生產裝置保駕護航。

　　8、乙方負責委托方花苑酒店運營及生產過程中的電氣設備正常維護和檢修。 9、乙方應確保所維護的電氣設備的完好率達到花苑酒店配電裝置規定的要求，且不低于中石油裝置的維護要求。

　　10、乙方應配合委托方做好貫標認證工作，根據委托方的進度要求按時完成相應的工作。

　　12、乙方維護人員必須每日定時進行巡檢，并做好巡檢記錄。

　　13、乙方應做到主要設備搶修不過夜，一般問題不過天，特殊情況協商解決。委托方需要乙方進行搶修時，乙方在接到通知后半小時內趕到現場并開始工作。 乙方確保所維護設備的安全平穩長周期運行。

　　14、乙方負責建立電氣設備檔案，整理積累和保管各種基礎資料，報委托方處備案，維護所需的各種資料說明書，委托方應盡量提供，如不能提供，應由雙方協 商解決。

　　15、維護中所需要的常規工具由乙方自行解決，隨機帶來的專用設備應由委托方提供。

　　16、乙方應根據委托方花苑酒店經營運行安排，合理安排檢修，對到檢修周期，但因裝置長期運行沒有檢修機會而且必須檢修的的電氣設備，委托方應為乙方提 供檢修條件，乙方應在最短時間內完成檢修，如因委托方不能停工造成的損失由委托方承擔，但排除以下情況：

　　①對二個月內即將到維修周期的主要電氣設備，如遇裝置停工機會，應提前安排檢修而乙方未安排的。

　　②對已檢修的電氣設備運行不超過其1/3檢修周期的。

　　二、雙方權利：

　　1、委托方有現場指揮作業的權利，乙方應積極予以配合。

　　2、委托方對電氣設備維護質量有檢查評定的權利，委托方可不定期對乙方維護人員進行測評，對連續測評最后一名人員可要求乙方更換人員。

　　3、未經委托方安排的電氣技措項目施工，委托方有權不予結算。

　　4、委托方負責提供安全的作業環境，并辦理有關手續（如火票等相關手續）。

　　5、乙方負責審核管理配電室工作的第一、二種工作票等，對電氣專業的施工隊伍進配電室施工，由施工單位開具第一、二種工作票，乙方審核并配合操作 等，對非專業的隊伍在配電室施工作業，由乙方辦理相關手續并提出施工要求，同時進行監護。

　　6、乙方有向委托方上報電氣設備大修改造項目建議的權利和義務。

　　7、乙方在維護時，對使用不正常、有故障的電氣設備有權提出電氣改造項目的建議權，（）并進行換型和選型，報委托方項目生產管理部及委托方相關職能部門批 準。

　　8、乙方有權拒絕設計不合理未完工的技改技措項目電氣設備的.維護工作。

　　9、方有權拒絕違章操作，有權拒絕在不符合安全施工規范條件下作業，保證人員和設備的安全。

　　10、乙方有義務根據設備運行周期，提前提供更換配件的型號，并報委托方及時審批和采購。

　　三、維護范圍：

　　根據《石油化工設備維護檢修規程中石化（1992）生字69號電氣分冊》和電氣設備維護檢修相關文件的要求進行維護檢修，除變壓器的大修及電氣預防 性試驗外，干式變壓器、事故發電機、高低壓配電柜（含保護器）、直流電源柜為維護范圍，具體工作內容為：

　　①根據委托方項目工程管理部或相關職能部門的要求，對所管轄范圍內的電氣設備的故障處理、搶修等負責。

　　②負責所管轄范圍內的電氣設備和照明裝置的維護檢修。

　　③負責配電室及配電間的管理、維護工作。

　　④配電盤、現場配電箱和配電室和變壓器的衛生清掃及檢查巡檢。

　　⑤檢查測量直流電源及蓄電池電壓、電流和溫度是否正常，定期進行充電活化。

　　⑥負責裝置配電的停送電操作。

　　⑦負責電氣設備運行的日常倒閘操作。

　　⑧負責配電室直流屏。

　　⑨乙方應在每個月底派專業領導與委托方項

　　目生產管理部及委托方相關職能部門一起對維護質量進行檢查，對存在的問 題乙方應在下月10日前進行整改。

　　四、維護檢修考核要求：

　　⑴乙方負責認真對委托方的電氣設備進行維護，每天進行巡回檢查，做到疑點不放過，設備缺陷不漏掉，及時查找出故障和設備隱患，同時了解所管轄范圍內的 電氣運行狀態，并做好巡檢記錄，記錄每季度末交委托方項目生產管理部或委托方相關職能部門，沒有做到每一項次扣一分。對委托方提出的問題未及時整改，委托方可加倍 考核。

　　⑵乙方保證委托方電氣設備的完好率達98以上，發現隱患及時處理，不推、不拖，一般問題處理不過天，重要設備、主要設備故障處理不過夜，特殊情況由雙 方協商解決，乙方在接到通知后半小時內趕到現場并開始工作。乙方確保所維護設備的安全平穩長周期運行，沒有做到每一項次扣一分。

　　⑶乙方人員在工作中應遵守法律法規和委托方有關的規章制度，嚴禁違章操作，拒絕違章指揮，檢修中作到文明施工，保證工完料盡場地清，沒有做到每一項次 扣二分。

　　（4）乙方人員在接到操作命令或發生事故時，應迅速組織進行操作或對事故進行處理，同時作好相應的記錄，沒有做到每一項次扣一分。

　　（5）對于日常停送電操作，乙方人員必須根據裝置檢修作業票的要求進行停送電操作，并記錄停送電時間、原因及操作人，以保證停送電的正確性，沒有做 到每一項次扣一分。

　　（6）由乙方派專人維護天虹花苑酒店的電氣設備（名單報委托方處），并保證定時巡檢，隨時聯系到乙方維護人員；維護人員必須能獨立頂崗，能夠處理一般 性故障，沒有做到每一項次扣一分。

　　（7）乙方在工作范圍內應嚴格服從委托方花苑酒店主樓職能管理部門的工作安排，切實為裝置保駕護航，沒有做到每一項次扣一分。

　　（8）乙方應配合委托方做好貫標認證工作，根據委托方的進度要求按時完成相應的工作，沒有做到每一項次扣一分。

　　（9）乙方維護人員必須每日定時進行巡檢，并按委托方規定做好巡檢記錄，沒有做到每一項次扣一分。

　　（10）乙方未按要求時間到崗和裝置故障未排除前，隨意停止故障的排除工作，沒有做到每一項次扣一至五分。

　　（11）由于乙方維護問題造成委托方的生產受到嚴重影響，視情況一次可扣乙方10―70分。

　　（12）乙方維護人員應持證上崗，并佩帶標志，沒有做到每一項次扣一分。

　　（13）乙方未根據現場情況，及時提前以書面形式向委托方項目生產管理部或委托方相關職能部門提出配件采購計劃、檢修計劃，委托方有權對乙方每缺一項扣一 分，如影響正常運營，委托方可按影響大小加倍考核。

　　（14）乙方將運行檢修記錄每季度維護打分后，交委托方保管，

　　五、驗收標準和方式：

　　1、質量標準（具體質量標準如下）：

　　①中石化公司92年版《石油化工設備維護檢修規程》。

　　②有關國家標準及行業標準。

　　2、驗收方式：

　　根據雙方協商確定的技術服務要求、現場設備的運行情況和維護方的服務質量，每月由委托方單位負責人根據委托方考核制度的要求對乙方的維護水平進行評分，根據當月評分結果對維護方進行考核。

　　六、報酬及其支付方式：

　　1、報酬：

　　每年雙方根據所維護的設備確定月維護費用為￥18，190。0xxxx，全年維護費用為￥218，280。0xxxx，以上價格是不含稅價。技術更 新、技術改造等技措項目，費用另行結算（具體費用明細表見附件《×××天虹實業有限公司花苑酒店配電室維護費明細表》）。

　　2、支付方式：

　　①維護費每季度結算一次，本季度維護檢修費在下月10日內進行結算，委托方生產管理部對每月的維護打分有審核權，委托方結算室根據生產管理部審核的乙方 每月考核得分數的百分比給予結算維護費。

　　②對維護工作中所正常消耗的電氣指示燈、各種控制保險等消耗材料，每件在10xxxx/每件以下的，由乙方自行承擔費用，10xxxx/每件以上的 電氣元件或備件的更換須經委托方項目生產管理部或委托方相關職能部門同意（費用由委托方承擔），同時舊電氣元件或備件交委托方處。

　　③結算維護費時，乙方必須出具委托方項目生產管理部或委托方相關職能部門工作完成情況考核證明書，由委托方項目生產管理部或委托方相關職能部門簽字認可，到 委托方財務資產部辦理。

　　④電氣設備的電氣預防性試驗，根據委托方生產管理部每月的檢維修計劃按規定程序進行施工，無計劃不得施工。

　　⑤電氣設備檢修所涉及的機械臺班費用，由委托方承擔。

　　七、違約責任：

　　1、委托方沒有按本合同條款約定時間進行及時結算，按協議價款5支付違約金；委托方沒有執行本合同約定的相關條款，乙方有權中止本合同的執行。

　　2、乙方未按委托方要求進行維護，委托方按本合同中維護檢修考核要求及時考核。

　　八、其它：

　　1、本協議是雙方就電氣設備日常維護檢修工程的年度協議，有效期限為：

　　年 月 日至年 月 日。

　　2、本協議任何一方要求另一方提供額外的服務，雙方協商確定具體條款。

　　3、發生不可抗力及未盡事宜時，雙方通過×××協商決定。

　　4、本協議一式六份，甲乙方雙方各執三份，雙方簽字或蓋章后生效。

　　5、解決糾紛爭議辦法：雙方協商解決，協商不成由合同簽約地人民法院裁決。

　　委托方（蓋章簽名）：

　　委托方法定代表人簽名：

　　委托方委托代理人簽名：

　　聯系電話：

　　服務方（蓋章簽名）：

　　委托方法定代表人簽名：

　　委托方委托代理人簽名：

　　聯系電話：白天電話：

　　夜間電話：

　　簽訂日期：年 月 日

　　簽定地點：

維修維護合同6

　　甲方(全稱)：

　　乙方(全稱)：

　　甲乙雙方根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建筑工程質量保修辦法》，將寧鄉經濟開發區怡寧新村商住樓及水平安置房的維修承包給乙方并達成如下幾點：

　　一、 維修工程內容及要求

　　1、 乙方接到甲方或社區物業公司的維修聯系單后，在條件容許的情況下，1天之內組織人員或設備進行維修，維修完畢邀請甲方和物業公司共同驗收，并形成驗收文件用于結算。

　　2、對已入住的客戶維修，要求維修完畢后客戶簽字認定。

　　3、乙方不在約定期限內派人維修的，甲方可以委托他人修理。

　　4、發生緊急搶修事故的，乙方在接到事故通知后，應當立即到達事故現場搶修。

　　二、工程質量保修范圍和內容

　　乙方按相關規定對已維修工程進行保修，在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定，承擔已維修工程質量保修責任，按建設部《房屋建筑工程質量保修辦法》執行并約定已維修工程(同一位置)的質量保修期如下：

　　1、屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房屋和外墻面的防滲漏為5年;

　　3、裝修工程為2年;

　　4、電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為2年;

　　5、供熱與供冷系統為2個采暖期、供冷期;

　　6、住宅社區內的給排水設施、道路等配套工程為2年;

　　7、其它項目保修期限約定如下：

　　質量保修期自工程驗收合格之日起計算。

　　三、甲乙雙方的權利與義務

　　(一) 甲方的權利與義務

　　1、 由甲方工程師共同配合乙方施工，行使合同約定的職權，向乙方發出指令及其簽證，確保工程的順利進行。

　　2、 現場確定施工范圍核實工程量。

　　3、 組織相關單位進行驗收，評定質量標準。

　　4、 按合同約定的期限支付工程款。

　　5、 負責各部門的關系協調。

　　(二) 乙方的權利與義務

　　1、 提供相關的施工方案。

　　2、 按建筑規范進行施工管理，嚴格按已定方案及施工操作規范施工，確保工程質量。

　　3、 抓好安全生產，嚴防事故發生，因安全事故或責任事故所造成的損失和影響由乙方負責。

　　4、每日完工后必須保證環境整潔、干凈。

　　四、維修計價及費用支付

　　維修按每處單獨計價，費用由甲方會同物業參考市場行情進行共同定價，每月匯總后進行結算，預留5%作為質保金，驗收合格一個月復查合格后支付。

　　五、維修費用

　　維修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。

　　六、違約責任

　　甲乙雙方務必嚴格履行合同的所有條款，不得違約，否則，另一方有權利追求其違約責任，并處以工程總價款的10%作為違約賠償。

　　下列情況為違約：

　　1、 不按規定的方案和質量標準施工，造成質量低劣。

　　2、 不能在規定的期限內完成工程任務。

　　3、 現場管理混亂，受到有關職能部門的批評處罰。

　　七、 本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，甲乙雙方簽字或蓋章生效，本項工程全面竣工驗收合格并結清工程款帳目后自行終止。

　　發包人(公章)： 承包人(簽字)：

　　法定代表人(簽字)： 身份證號碼：

　　委托代理人(簽字)：

　　__年__月__日

維修維護合同7

　　甲方:

　　乙方:

　　甲乙雙方依據中華人民共和國合同法及有關規定的基礎上，就以下事項達成一致意見，并簽訂以下條款供雙方共同遵守執行：

　　1、 根據甲乙雙方約定的改造方案，甲方同意乙方愿意對所屬的進行 改造（簡稱該項目）。

　　2、 根據該項目的需要，乙方同意向甲方提供規定的數控配套設備（簡稱該設備）。

　　2.1乙方向甲方所提供的該設備如下：

　　2.2施工安裝、調試檢測培訓相關規定：

　　（1） 該項目施工安裝由乙方負責或者由乙方認可指定的第三方負責，所發生的所有費

　　用及責任均與甲方無關。

　　（2） 該項目調試檢測培訓由甲乙雙方共同完成，甲方負責乙方技術人員食宿。

　　3、 付款方式及相關規定：

　　3.1 簽訂合同后甲方向乙方預付定金 驗收合格后交付剩余全部款項 。

　　4、 交貨驗收以及保修協商

　　4.1 改造后要求 。

　　4.2交貨期天

　　4.4乙方按要求完成甲方的項目后，甲方簽收之日起實行保修服務，服務期為1年，因甲

　　方原因造成故障修理，費用由甲方承擔。

　　4.5甲方對設備質量提出異議期限：應自正式簽收使用交付之日起2日內向乙方提出書面質量異議，乙方應對不合格部件負責包修、包換，乙方不負責甲方提出的其它賠償要求。

　　5、 本合同經甲乙雙方簽字蓋章即可生效。

　　6、 本合同一式兩份共四頁，甲乙雙方各執一份。

　　7、 因本合同而發生的各種糾紛，雙方應友好協商解決，若協商不一致，任何一方均可向當地法院提出訴訟或者向仲裁委員會申請仲裁解決。

　　甲方：乙方：

　　簽字蓋章： 簽字蓋章：

　　簽約日期： 年月日 簽約日期： 年月日

　　電 話： 電 話：

維修維護合同8

　　甲 方：

　　乙 方：

　　甲、乙雙方本著互利互惠的原則，就甲方單位計算機的維護服務問題，經充分協商，決定訂立本協議。

　　一、合作的內容

　　甲方自愿將本單位的計算機交給乙方維護。乙方提供上門服務。合同期為1年，共需要維護費用￥2500元(RMB)/年。

　　二、上門服務項目

　　服務項目描述

　　1.電腦各類故障檢修 無法啟動，不能進入系統，運行速度減慢，常死機，電子郵件設置等，操作系統重裝。

　　2．如需更換配件，則需支付配件的成本費。

　　三、服務響應時間

　　甲方報障時請預約時間，承諾從報障時計，響應時間為24小時，具體時間由甲方和乙方約定。上門前乙方進行電話確認。乙方工作時間為 8:30-17:30

　　下列情況，甲方可以將主機交給上門工程師搬回乙方維護，承諾在48小時內預約送回：

　　1. 甲方不希望上門工程師在現場操作。

　　2. 故障情況在現場無法解決。

　　3. 故障情況解決所需的時間較長而甲方不能相陪。

　　四、乙方承諾嚴格遵守國家關于私隱方面的所有法律法規，絕對保密任何有關甲方的資料。 非乙方過錯.在維修過程中因硬件老化等原因形成的損壞乙方不承擔責任;如果因為乙方的原因造成 硬件損壞，甲乙雙方協商賠償金額，以該硬件折舊價格為協商基準。但乙方不承擔由于維修造成的間接損失，包括甲方重要的數據、資料丟失等。甲方應當自行備份數據、資料。乙方可以為甲方代 做備份，但不對備份甲方資料、數據的完整性承擔責任。本公司對所做的服務承擔有限責任， 不承擔由服務引起的間接損失。

　　五、乙方工作需要甲方的配合的情況

　　乙方工程師在甲方計算機進行維護時，甲方應盡可能配合工作，如提供計算機的驅動程序(在有的情況下)，乙方工程師需要現場查閱網上資料時，在不涉及甲方網絡安全和其它特殊考慮的前提下， 甲方應當配合。在做重大的改動(如重裝操作系統)時，乙方工程師會詢問甲方有無重要的數據需要備份，甲方應當主動配合。

　　六、合同的解除

　　自20xx年03月01日至20xx年03月01日止，合同到期自行解除。如果甲方續簽合同，則另簽合同。乙方工程師與甲方發生劇烈沖突，經雙方協商難以調解的，甲方可以要求解除和約， 但甲方必須付清已經服務的次數所需的費用。

　　七、此協議未盡事宜，由雙方協商解決，此協議一式兩份，雙方各執一份。此協議自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲 方： 乙 方：

　　負 責 人：

　　單位蓋章：

　　負 責 人：

　　20xx年03 月 01 日

維修維護合同9

　　發包方：

　　承包方：xxx銷售中心

　　雙方經友好協商，就————公司電腦、打印機、復印機及外圍設備的維護、保養事宜，達成協議如下：

　　一、承包方義務：

　　1、承包方本著全心全意為客戶服務的宗旨，在本協議生效后即對發包方的設備實施檢查、保養，并建立設備資料。

　　2、承包方在服務期間派往發包方的技術人員在服務前必須表明自己的身份（如出示名片），如發包對來人身份有疑問，可以先向承包方核實身份后再讓技術人員保養設備。

　　3、承包方根據發包方設備使用的實際情況，每——周上門為設備進行檢查、保養，發現問題及時解決。

　　4、承包方在接到發包方報修通知（電話或傳真）后， 應在約定（或規定）的時間內派技術人員前行發包方單位，及時的為其排除故障（發包方對維修時間與承包方約定為——小時）。

　　5、在維修過程中，如遇技術疑難問題，現場無法立即排除故障的，承包方技術人員應向發包負責人說明情況，然后提出合理的解決方案，在征得發包方負責人同意后實施排除故障。

　　6、如需更換設備零部件，承包方須提供預算費用及清單，經發包方負責人認可后方可實施更換。耗材及零部件費用由發包方另行支付。

　　7、承包方有義務向發包方單位提出設備使用與日常維護的合理化建議。

　　8、承包方向發包方提供特優的耗材及零部件，并送貨上門。

　　9、發包方在合同期間如需增加設備，承包方有義務為其推薦性價比最好的設備。

　　二、發包方義務：

　　1、發包方應將機器置于安全適宜的環境下工作，并做必要的清潔。

　　2、按照使用說明書的要求正確的操作設備。

　　3、保證設備不愛承包方以外的任何單位和個人進行修理、維護、改裝、分解。

　　4、購買并使用與機器相匹配的耗材及配件，所需耗材及設備維修所需配件必須在承包單位選購。

　　5、對承包方提出的合理化使用建議合理采納，避免造成故障。

　　6、對維護期間維修配件及耗材所發生的費用及時支付給承包方。

　　三、以下情況承包方酌情收費 ：

　　1、未按使用說明操作，而人為引起的故障或損壞。

　　2、接受承包方以外的單位或個人進行的維修、維護、改裝、分解。

　　3、使用承包方以外單位的不正宗耗材導致的故障。

　　四、其它約定條款：

　　1、在本協議簽定之日，發包方應向承包方一次性支付全年的維護費共計人民幣——元。維護設備包括：臺式辦公電腦——臺、激光打印機——臺、彩色噴墨打印機——臺、復印機——臺（計數器為——）。

　　2、如發包方在服務期內增加設備，維護費需雙方協商解決。

　　3、如承包方違約，發包方有權要求退還全款，并終止合同。

　　4、如發包方違約，承包方有權終止合同，不退還已付的維護費。

　　5、如發包方對承包方的技術人員服務不滿意，有權要求更換技術人員。

　　6、發包方如有特殊約定，請附加協議條款。經雙方確認后實行。

　　五、爭議解決方式：

　　關于本合同或執行本合同過程中所發生的爭議，由雙方協商友好的解決。如協議不成，雙方同意提請南京市江寧區——＿有限公司所在地法院裁決。

　　本合同有效期自——年——月——日起生效，到——年——月——日終止，合同到期后，發包方如需續簽合同，請在合同終止前一個月內通知承包方辦理續簽合同的手續。

　　六、本合同雙方授權代表簽字或蓋章并加蓋公章后生效。本合同一式兩份，雙方各執一份 。

　　發包方：

　　承包方：xxx銷售中心

　　法定代表人（委托人）簽名：

　　法定代表人（委托人）簽名：

　　發包方蓋章：

　　承包方蓋章：

　　發包方單位地址：

　　承包方單位地址：

　　發包方聯系電話：

　　承包方聯系電話：

維修維護合同10

　　一．合同工作內容及范圍：

　　1．協議范圍：

　　甲方所轄所有設備。

　　2．工作內容：

　　甲方所轄所有設備的日常點檢、維護保養、調試、操作、突發故障維修、儀表調校、設備改造等工作。

　　甲方所轄區域內建筑物、護油堤、管架、棧橋、通廊、護欄、工作場地、路面、草坪等附屬設施的維護工作。

　　3．補充說明：甲方若在合同期內增加設備，仍屬本合同范圍。

　　二．工作標準：

　　1．保證所轄設備完好率95℅。

　　2．保證所轄區域內附屬設施完好率100℅。

　　三．甲方的權利和義務：

　　1．甲方負責乙方工作安排和考勤，負責乙方人員的績效考核，并根據考核結果支付勞務費。

　　2．甲方有義務對乙方工作人員進行必要的入庫作業安全教育。

　　3．甲方承擔委托設備的備品備件、損壞件等物資采購的費用。

　　4．甲方承擔委托設備在維修協議期內的各種改造費用。

　　5．甲方負責所轄設備中的車輛、油罐、壓力容器、安全閥門、計量儀表等年檢費用。

　　6．甲方負責承建維修作業、備件存放的必備廠房。

　　7．甲方負責備品備件的采購及庫存管理，并保證購品的出庫及時性、可用性。

　　8．甲方有權審批乙方提出的檢修計劃、物資采購計劃及乙方提出的大、中維修和設備改造方案。

　　9．甲方有權根據設備使用情況隨時檢查乙方的設備點檢、維修、保養記錄；組織包括乙方在內的設備聯合檢查，并對乙方工作提出監督、忠告、表彰、處理。

　　10．甲方有權隨時檢查乙方工作人員的資質證件，制止任何違章作業行為及方案執行。

　　11．甲方有權責令乙方對所轄設備設施的突發故障進行即時檢修，并對乙方人員可能出現的違章或失職行為作出處罰。

　　12．甲方有權視情節輕重處罰或辭退乙方不稱職的員工，乙方不得無故拒絕。

　　13．甲方承擔由于必備物資采購不及時導致影響生產所帶來的相關責任。

　　14． 甲方有義務及時支付本協議規定的費用。

　　四．乙方的權利和義務：

　　1．乙方有責任教育自己員工認真遵守國家法律法規和甲方的各項規章制度。如乙方員工在合同期內因違反國家法律法規和甲方的規章制度給甲方造成任何經濟損失，將由乙方進行賠償。

　　2．乙方提供的維修人員應具備良好的的職業道德。

　　3．乙方提供的維修人員應具備與委托設備相付的維修技能。

　　4．乙方提供的維修人員，如電工、電氣焊工、儀表工等特殊工種，應具有國家相關部門頒發的、有效的證件；并做到持證上崗。

　　5．乙方有義務根據設備的實際使用情況，對相關的設備管理提出修改建議，協助甲方主管人員進一步完善其設備管理制度。

　　6．乙方有權參與并協助甲方制定大中維修和工藝設備改造計劃及方案，但必須在得到甲方批準后方可執行。

　　7．乙方負責提供維修人員的維修工具；包括電焊、氣割、切割、鉆床等基本維修設施。

　　8．對甲方提供給乙方使用的維修工具，如乙方人員在使用過程中出現損壞丟失，將由乙方負責進行賠償。

　　9．乙方須承擔因所派人員工作失誤（技能欠缺、維修遲緩或誤操作所引起事故擴大）對甲方造成的經濟損失。

　　10．乙方有權制止甲方人員在生產作業過程中有可能損壞設備的任何違章作業行為；并及時上報甲方設備主管

　　11．為保證設備及人身安全，乙方有權拒絕安裝使用甲方采購的不合格備件。

　　12．乙方維修人員必須按要求填寫設備運行和維修保養記錄；認真執行甲方的設備管理制度。

　　13．乙方有義務參加甲方組織的設備聯合檢查，并對存在的問題進行及時處理。

　　14．乙方負責提供所屬維修人員www.fdcew.com勞動保護用具的發放。

　　15．乙方提供所屬維修人員資質證件年審費用，安全教育培訓工作。

　　16乙方提供所屬維修人員食住、交通和通訊工具的配備。

　　17乙方須向甲方提供所派維修人員詳細個人信息資料。

維修維護合同11

　　甲方： 日期： 乙方： 日期：

　　一、改造檢修設備：

　　二、改造檢修項目： 1、更換10T天車普通電動葫蘆，改造為10T天車冶金專業電動葫蘆；1T懸臂起重機普通電動葫蘆，改造為2T冶金專業電動葫蘆（冶金葫蘆，最小起重量為2T）。

　　2、檢修16T天車、10T天車、電動葫蘆，如有更換配件，由甲方負責購買。

　　三、乙方負責以上設備的檢修、改造，以及負責以上設備的檢驗、驗收。甲方拿到設備檢驗合格證后，支付乙方剩余50%的款項，否則，甲方不予支付剩余50%的款項。

　　四、付款方式：自合同簽訂之日起，首付50%，余款待檢修、驗收合格后付清。

　　五、有關費用：

　　（1）10T天車普通電動葫蘆更換為冶金專業電動葫蘆，費用為

　　23000元。

　　（2）1T懸臂起重機普通電動葫蘆更換為2T冶金專業電動葫蘆，費用為9000元。

　　（3）合同中所涉及到的所有設備的檢驗費用為14000元。

　　（4）此次維修、改造發生的費用共計46000元（不含發票），大寫：肆萬陸仟元整。

　　以上未盡事宜，由雙方共同協商處理，如有異議，雙方協商解決。

　　甲 方：乙 方： 代理人：代理人：

維修維護合同12

　　合同編號:_________

　　甲方(定作人):_________

　　法定住址:_________

　　法定代表人:_________

　　職務:_________

　　委托代理人:_________

　　身份證號碼:_________

　　通訊地址:_________

　　郵政編碼:_________

　　聯系人:_________

　　電話:_________

　　傳真:_________

　　帳號:_________

　　電子信箱:_________

　　乙方(承攬人):_________

　　法定住址:_________

　　法定代表人:_________

　　職務:_________

　　委托代理人:_________

　　身份證號碼:_________

　　通訊地址:_________

　　郵政編碼:_________

　　聯系人:_________

　　電話:_________

　　傳真:_________

　　帳號:_________

　　電子信箱:_________ 雙方本著互惠互利的原則，通過友好協商簽定以下_________修繕協議:

　　第一條 修繕修理項目、數量、報酬

　　(注:空格如不夠用，可以另接)

　　第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。

　　第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。

　　第四條 材料

　　(注:空格如不夠用，可以另接)

　　第五條 檢驗

　　1、定作人檢驗承攬人提供材料的標準:_________、方法:_________、時間:_________、地點:_________

　　2、承攬人檢驗定作人提供材料的標準:_________、方法:_________、時間:_________、地點:_________

　　第六條 修繕修理時間

　　從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日。

　　第七條 質量要求

　　修繕修理項目應符合_________的規定和要求，具體的技術標準、質量要求包括:_________

　　第八條 資料提供

　　1、定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙:_________。

　　2、承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在_________日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_________日內答復。

　　第九條 轉包

　　1、定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。

　　2、承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　3、雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。

　　4、承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　第十條 保密

　　承攬人應當就以下方面保守秘密，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。具體包括:

　　1、雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。

　　2、雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。

　　3、定作人對其專有機密信息自行負責。

　　第十一條 中途變更的后果

　　定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

　　第十二條 協助

　　1、承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助:_________，并滿足以下要求:_________。

　　2、定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在_________天內履行協助義務，并可以順延履行期限。

　　3、定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。

　　第十三條 監督

　　承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

　　第十四條 保管義務

　　承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

　　第十五條 更換部件:

　　1、部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同后進行。

　　2、定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。

　　3、更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。

　　4、承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。

　　第十六條 交付

　　修繕修理項目完工后，交付時間:_________，交付方式:_________，交付地點:_________。

　　第十七條 驗收

　　1、雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。

　　2、修繕修理項目檢驗標準依據_________，具體驗收時間為:_________

　　第十八條 修繕費用

　　本次修繕的費用為_________元，定作人在_________年_________月_________日前向承攬人預付材料款(大寫)_________元，在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。

　　第十九條 結算方式

　　報酬與材料費的結算方式為:_________

　　第二十條 保修

　　設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。

　　但下列情況不屬保修范圍:

　　1、他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;

　　2、使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;

　　3、因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;

　　4、因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

　　第二十一條 合同的變更

　　本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

　　第二十二條 合同的終止

　　如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。

　　1、在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。

　　2、未經定作人同意而私自更換部件。

　　3、更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。

　　4、未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

　　第二十三條 合同的轉讓

　　除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

　　第二十四條 聲明及保證

　　定作人:

　　1、定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

　　2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　承攬人:

　　1、承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

　　2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　第二十五條 通知

　　1、根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2、各方通訊地址如下:_________。

　　3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

　　第二十六條 爭議的處理

　　1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

　　2、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決:

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第二十七條 不可抗力

　　1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

　　2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

　　3、不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

　　4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

　　第二十八條 合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十九條 補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第三十條 合同的效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

　　有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

　　定作人(蓋章):_________ 承攬人(蓋章):_________

　　法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

　　委托代理人(簽字):_________ 委托代理人(簽字):_________

　　簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

維修維護合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方友好協商，由乙方承攬甲方 的修理工作，雙方本著平等互利、真誠合作原則，結合本工程具體情況，依據《中華人民共和國合同法》有關規定，簽訂本合同，具體條款如下：

　　一、合同內容

　　1.1、乙方承接甲方 的修理工作。并按本合同規定的要求，經驗收合格后交付甲方。

　　1.2、項目內容見技術協議書。

　　1.3、項目施工地點：

　　1.4、交貨期：合同簽訂后乙方開始準備工作，乙方須

　　在 個工作日內安裝、調試完畢，并交付甲方使用。

　　二、合同價格

　　合同總價為人民幣(大寫)金額為： 元整，￥ ，在雙方未簽訂新的協議之前，任何一方不得修改此費用。

　　三、結算方式

　　設備維修、維護完畢，特殊設備經第三方檢測中心檢定并驗收后，乙方出具全額增值稅發票，甲方在收到發票后一個月內支付給乙方合同總價的100%，人民幣(大寫) 元整，￥ 元。

　　四、技術要求和技術標準

　　4.1、詳見雙方技術協議書(合同附件)。

　　4.2、要求設備維修、維護完畢后質量穩定可靠，操作方便。性能、精度應完全符合技術協議中的技術質量標準和相關行業標準。

　　五、甲方承擔的義務和責任

　　向乙方提供設備改造所必須的技術資料。

　　六、乙方承擔的義務和責任

　　維修檢調期間如因乙方原因發生設備、人身等事故由乙方承擔賠償責任。乙方應對自己員工的安全負責。

　　七、驗收標準及方法

　　7.1、由乙方調試人員組織調試，甲方派出專人配合。

　　7.2、按雙方簽訂的技術協議條款和國家、行業有關標準驗收，達到原合同出廠技術指標。

　　7.3、驗收時各項技術指標應達到相關驗收標準，經甲方最終驗收合格，辦理驗收手續后交付甲方。

　　7.4、設備驗收完成后，質保期為三個月，質保期內設備非甲方原因出現故障，乙方應無償進行維修。

　　八、違約責任

　　8.1、合同生效后，雙方不得任意中止合同，否則賠償對方5%違約金。

　　8.2、因甲方原因造成的拖期，交貨時間順延，調試、驗收中的產品更改費用由甲方承擔。因乙方原因造成的拖期，責任由乙方承擔，每拖期一天按合同總價的0.5%進行扣罰，并從項目款中直接扣除。

　　九、爭議解決

　　本合同在履行過程中發生爭議，雙方應及時協商，協商不成時，雙方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。

　　十、附則

　　本合同一式四份，甲方執三份，乙方執一份。

　　合同未經雙方協商同意不得轉讓、更改。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

維修維護合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲、乙雙方友誼協商，本著公平公正的原則，由乙方承接甲方，具體事宜如下：

　　一、施工內容：由甲方指定的設備項目進行施工。

　　二、施工設備量：農貿市場：

　　1、不銹鋼電動卷頁門設備(手動1樘，電動3樘);

　　2、玻璃隔墻設備(用12mm鋼化玻璃，木工板面括仿瓷，不銹鋼壓條等制作);

　　3、天棚、墻面、及柱子仿瓷設備;

　　4、燈具用節能型照燈;

　　5、不銹鋼電動門專線用(4mm2玉碟牌鋼芯);

　　6、電源線以地面平方計算(4mm2白付套線鉛芯制作);

　　7、磚砌玻璃腳臺;

　　8、木工板包水管柱面括仿瓷材料;

　　9、換損壞的下水管設備;

　　10、清理排污溝設備。

　　三、承接方式：由乙方采取包工包料形式進行，乙方在施工過程中如遇甲方有更改的內容，須由甲、乙雙方協商解決。

　　四、設備造價：叁拾陸萬壹仟捌佰元整(￥：x元)包干。

　　五、質量保證：乙方嚴格按照甲方同意的項目進行施工，保質保量。

　　六、開工日期：年月日，竣工日期：年月日。

　　七、安全：在施工過程中出現安全事故由乙方自負。

　　八、保證金：合同簽定之日起，乙方給甲方打保證金貳萬元整，交付給甲方，設備開工完工后六個月內甲方返還保證金(貳萬元)給乙方。

　　九、付款方式：以設備進度撥付設備款給乙方，每十天撥付一次，第一次12月28日撥壹拾萬元，設備完工甲方需支付乙方設備款叁拾伍萬壹仟捌佰元整，其余設備款經甲方驗收合格后六個月內不出現質量問題時一次性付清給乙方。

　　十、違約責任：(工期為40天)乙方不按時完工，超期一天罰款壹仟元，提前一天獎勵壹仟元，甲方不按時撥付設備款，造成設備不能按時完工，由甲方全權負責。

　　十一、未盡事宜雙方另行協商，本合同一式四份，甲、乙雙方各執二份，以上內容雙方簽字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

維修維護合同15

　　甲方：

　　乙方：

　　為了明確甲、乙雙方的技術、責任，確保合同順利履行，經雙方協商，訂立本合同。

　　一、合同內容

　　1、乙方承接甲方——工作。并按本合同規定的要求，經驗收合格后交付甲方。

　　2、項目內容見技術協議書。

　　3、項目施工地點：

　　4、交貨期：合同簽訂后乙方開始準備工作，乙方須在——個工作日內安裝、調試完畢，并交付甲方使用。

　　二、合同價格：

　　合同總價為元，人民幣大寫金額為：元整(含17%稅，備件費、設計費、安調、調試、運費、培訓、維護費等)，在雙方未簽訂新的協議之前，任何一方不得修改此費用。

　　三、結算方式

　　設備維修、維護完畢，特殊設備經第三方檢測中心檢定并驗收后，乙方出具全額增值稅發票，甲方在收到發票后一個月內支付給乙方合同總價的100%，人民幣元整(￥元)。

　　四、技術要求和技術標準：

　　1、詳見雙方技術協議書(合同附件)。

　　2、要求設備維修、維護完畢后質量穩定可靠，操作方便。性能、精度應完全符合技術協議中的技術質量標準和相關行業標準。

　　五、甲方承擔的義務和責任：

　　1、向乙方提供設備改造所必須的技術資料。

　　2、向乙方提供施工場地并專人配合。

　　六、乙方承擔的義務和責任：

　　1、乙方向甲方的操作人員提供技術支持。

　　2、維修檢調期間如因乙方原因發生設備、人身等事故由乙方承擔賠償責任。乙方應對自已員工的安全負責。

　　七、驗收標準及方法

　　1、由乙方調試人員組織調試，甲方派出專人配合。

　　2、按雙方簽訂的技術協議條款和國家、行業有關標準驗收，達到原合同出廠技術指標。

　　3、驗收時各項技術指標應達到相關驗收標準，經甲方最終驗收合格，辦理驗收手續后交付甲方。

　　八、違約責任：

　　1、合同生效后，雙方不得任意中止合同，否則賠償對方5%違約金。

　　2、因甲方原因造成的拖期，交貨時間順延，調試、驗收中的產品更改費用由甲方承擔。因乙方原因造成的拖期，責任由乙方承擔，每拖期一天按合同總價的0.5%進行扣罰，并從項目款中直接扣除。

　　3、責任按《中華人民共和國合同法》規定，雙方協商解決。

　　九、其它：

　　合同未盡事宜，雙方協商決定。協商不成的，提交甲方所在地人民法院裁決。為合同不可分割的部分，與本合同具有同等法律效力。本合同一式四份，甲方執三份，乙方執一份。

　　合同未經雙方協商同意不得轉讓、更改。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

【維修維護合同】相關文章：

維修維護合同08-05

設備維修維護合同07-29

維修維護合同模板04-02

空調維修維護合同09-07

【薦】維修維護合同11-26

【熱】維修維護合同11-26

維修維護合同【精】11-26

【熱門】維修維護合同11-26

維修維護合同【推薦】11-26

維修維護合同【熱】12-02