水電施工合同

時間：2024-05-25 18:40:10 施工合同我要投稿

水電施工合同

　　隨著人們法律意識的建立，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編整理的水電施工合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

水電施工合同

水電施工合同1

　　發包單位：xxxx工程項目部（以下簡稱：甲方）

　　承包人：（以下簡稱：乙方）

　　為落實崗位責任，保證工程質量、工期與安全生產，雙方根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》以及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平的原則雙方就本工程水電安裝工程施工事項協商一致，訂立本協議。

　　一、工程內容：xxxx工程水電安裝工程;

　　二、工程承包方式：雙包性質，包工包料、包質量、包進度、包安全文明施工、包驗收合格（確保優良）。

　　三、承包范圍：

　　1.本工程施工圖紙中的全部水電安裝工程。

　　2．所有與水電有關的穿墻洞口、板面洞口線管和水管、電箱和線盒的預埋和洞口的封堵。洞口封堵必須在裝飾工程施工時全部完成且達到裝飾驗收標準。

　　3.乙方必須義務配合甲方分包的其它工程的班組施工。

　　4．上級主管部門至工地安全文明檢查的一切準備工作和隱患整改工作。

　　四、合同工期：

　　1．乙方應嚴格按甲方要求的工期組織施工，確保工期目標順利完成。本合同約定本工程總工期為：甲方與建設單位簽訂的合同工期天數提前35天完成。

　　2．乙方必須服從和執行甲方項目部下達的施工生產計劃，根據甲方的'進度要求，隨時調正作業人數和其它資源。

　　五、質量標準：

　　1.為確保工程質量和施工進度，乙方必須交于甲方保證金叁拾萬圓整。（保證金于主體封頂后無息退還，于竣工驗收后無息退還。）

　　2.工程質量等級驗收程序：分項工程完工后，由施工班組組織自檢并報項目部，項目部根據班組自檢結果組織班組進行實測驗收評定后報監理公司，監理公司根據項目部初評結果組織項目部、和施工班組進行現場實測驗收。

　　3.工程質量保修期和工程質量保證金根據甲方與建設單位簽訂的合同要求執行。

　　六、安全文明施工

　　1、遵守甲方及業主有關文明施工、安全標化管理的有關規定，所有現場使用的設備無條件滿足業主的安全要求，材料應堆放整齊，不得破壞密目網，安排一至兩人專門從事清掃整齊工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起業主對甲方的罰款，甲方均從乙工程款中扣除。

　　2.安全方面

　　乙方要做好施工人員的安全教育培訓工作，簽好安全合同，所有乙方施工人員自費辦好暫住證，帶好身份證，違者不得上工地施工，嚴禁使用童工。不得在工地賭博酗酒，施工中按照安全操作規程要求施工，嚴禁野蠻施工，進入施工現場必須戴好安全帽，扣好帽帶，違者從嚴罰款100元/人次，所有施工中造成的安全事故，一切經濟損失全部由乙方負責，與甲方概不相關。

　　七、合同價款及結算方式：

　　本工程約定合同價款和結算方式為：根據甲方與建設單位簽訂的主合同中的合同價款和結算方式執行。（包含稅金、管理費）

　　八、甲、乙的權利和義務：

　　1．乙方在組織施工中必須根據國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準以及設計要求組織施工，，要按圖施工，不得隨意變更設計。要求全部工程達到合格標準。施工用電乙方必須安裝電度計量表。當乙方拒絕執行甲方或業主（或監理）的正確指令和發生施工質量、工期等問題經整改仍達不到要求時，甲方有權解除本分包合同，更換分包隊伍，因此而造成的經濟損失由乙方承擔。

　　3.對乙方施工人員不遵守項目部規章制度，不服從甲方管理人員的管理，對甲方造成不良影響的，甲方有權要求乙方無條件對其進行調換。并且每次處罰人民幣20xx元。

　　4.乙方及工作人員必須遵守甲方和業主的有關規章制度，服從甲方現場管理人員的管理，在施工期中不得打架斗毆，凡因打架斗毆引起的后果均有乙方承擔，并對當事人處以一萬元的罰款，由乙方代交，在乙方工程款中扣除。

　　5.乙方所有水電預留必須一次性到位，如有出現后鑿的（設計變更除外），每處罰款20xx元。

　　6.水電安裝必須與土建同步施工，乙方無任何理由延誤鋼筋工班組、泥工班組、粉刷工班組的施工工期。乙方必須無條件服從甲方安排的主體結構砼的每次澆筑日期。若乙方延誤甲方各部位結構和裝飾施工時，甲方有權安排作業人員進場水電安裝施工，其發生的人工、材料費用甲方將以雙倍的價款在乙方工程款中扣除。并且每次處罰人民幣伍仟元。

　　7.乙方全體員工必須樹立產品保護意識（包括工地其他單位產品），對產品必須采取相應保護措施，在工程竣工驗收前，乙方承擔產品保護責任。

　　8.乙方在施工中不得介紹其他班組進行轉包或中途停工以任何理由加價，否則甲方將有權收回施工協議，重新安排施工班組，乙方此前完成的工程量計價按50%結算，并承擔由此產生的一切損失。

　　九、合同生效：

　　1．本合同自甲已雙方簽字或蓋章后生效，工程保修期滿，雙方結清工程款項后失效。

　　2．本合同一式四份，甲、已雙方各執二份。

　　3．本合同未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

水電施工合同2

　　發包單位：社會福利服務中心（以下簡稱：甲方）

　　承包人：建筑工程有限公司（以下簡稱：乙方）

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程合同法》及其他有關法律、法規和規章，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程水電表安裝工程施工事項協商一致，訂立本協議。

　　一、工程概況：

　　工程名稱：

　　工程內容：水電表安裝

　　施工現場條件：以現場實際情況為準；

　　施工部位：

　　二、工程承包方式、承包范圍及內容：

　　1、承包方式：包工包料。

　　2、承包范圍及內容：3#樓2、3、4、6、頂層水電表安裝（詳見工程預算書）。

　　三、合同工期：

　　1、乙方應嚴格按甲方要求的工期組織施工，確保工期目標順利實現。本合同約定本工程總工期為10日歷天；開工日期為：20xx年5月25日，竣工日期為：20xx年6月5日。

　　2、乙方必須服從和執行甲方安排。

　　四、質量標準：

　　本合同約定本工程質量必須達到“合格”質量標準。如質量未達到合格，由乙方負責返工，返工所需的材料、人工等所有費用均由乙方承擔。

　　五、合同價款、工程量的計量：

　　1、本工程為包工包料，包干價為25000.00。

　　2、根據工程實際情況需要發生的工程變動，并由甲、乙雙方書面簽字為工程變更。

　　六、工程款及質保金的支付：

　　1、工程竣工并通過甲方驗收后，乙方移交全部工程竣工資料。甲方在乙方繳納5%質保金日起10日內，支付本合同結算總價款的100%。質保金在一年后（自工程竣工之日起計）10日內甲方一次性無息按實支付給乙方。

　　2、若乙方工程質量、工期和安全文明施工未達到本合同約定標準，甲方有權延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完畢為止。由此發生的.所有費用均由乙方承擔，乙方對此無異議。

　　七、爭議：

　　因違約或終止合同而引起的損失和損害的賠償，委托人與咨詢人之間應當協商解決；如未能達成一致，可提交有關主管部門調解；協商或調解不成的，向人民法院提起訴訟。

　　八、合同生效：

　　1、本合同自甲已雙方法人或委托代理人簽字或蓋章后生效，本合同一式四份，甲、已雙方各執兩份。

　　2、本合同未盡事宜，雙方協商解決。

　　3、本合同訂立時間：20xx年5月xx日。

　　4、簽訂地點：

水電施工合同3

　　甲方：(以下簡稱甲方)

　　乙方：(以下簡稱乙方)

　　甲方將沈丘縣北城社區(幸福苑)工程的水電安裝工程發包給乙方施工，為明確雙方職責，在經過友好協商,平等互利的基礎上簽訂如下協議：

　　一工程概況

　　二承包方式：

　　包工包料(含所有輔助材料)、包設備、包工具用具、包質量、包工期、包安全生產和文明施工、包施工風險、包技術資料整理、包交工驗收、包綜合治理等。

　　三工程承包范圍

　　1.承包范圍：水、電、防雷安裝工程設計圖紙與設計變更單中所包含的所有工作內容。

　　2.具體工作內容：

　　①材料場內運輸、裝卸。

　　②施工圖紙中安裝內容：

　　依據設計圖紙和甲方與業主方簽訂的工程承包合同中約定的相關條款(包括所有的上下水、暖氣、消防、強電、弱電預埋等)及一切配合和設計變更等工作內容。

　　③所需的結構預留洞口的留設、預埋件、管線槽口開鑿、補槽及施工后的現場清理等工作。

　　④施工規范及常規要求。

　　⑤因設計變更引起的工程量增減或返工重做。

　　⑥成品保護、設備調試、竣工交驗。

　　⑦文明施工要求的場內整齊、清潔等工作。

　　⑧與其它工種的配合施工。

　　⑨預留管道洞口的吊模及混凝土的澆灌(若甲方施工則扣除乙方該部分工作的相應費用)。

　　四施工用具管理：

　　①甲方提供垂直運輸設備，提供現場及樓層固定電源箱。

　　②乙方自備安裝工程所需工具及勞保用品。

　　五質量要求

　　1.按照國家建筑安裝工程驗收標準，安裝工程施工規范和當地主管部門的其它有關規定，作為本工程的質量驗收標準。

　　2.乙方發現設計有誤，須立即向甲方提出，在取得文字變更洽商手續后方可繼續施工。

　　3.乙方必須服從甲方在各次質量驗收中提出的所有整改意見，并在甲方限定的時間內整改至符合要求,

　　乙方若拒絕或拖延整改，甲方視情節輕重有權對乙方作出處罰，乙方須無條件服從。

　　六雙方職責與權限

　　㈠甲方：

　　1.甲方對乙方施工全過程的施工質量、工程進度、安全生產和文明施工及清潔衛生進行檢查驗收和監督管理。

　　2.切實解決好施工用水、用電、垂直運輸的矛盾，保證工程順利進行。

　　3. 提供住宿方便(住房及水電費由乙方自行解決)。

　　4.制定施工計劃。

　　5.進行技術交底、安全交底。

　　6. 提供水電暖完整完整圖紙2套(竣工圖一套)。

　　㈡乙方：

　　1.乙方應按圖紙設計規定的要求自行組織購進、使用質量合格的材料進行施工。

　　2.乙方組織有資質證的技術人員、熟練工人投入工作，服從甲方、監理等有關人員的指揮，否則甲方有權對乙方進行處罰，乙方不得有任何異議。

　　3.乙方應保管好自己的材料，預防丟失，材料的保管與堆放、工人生活用品、用具等一切由乙方自行解決。

　　七合同價款

　　1.乙方承包價為準。

　　2.工程量結算按20__年河南省建筑安裝工程預算定額、費用定額及施工期內的有關的文件規定執行，以工程結算總造價下浮16%作為甲方的綜合管理費用(含稅，除此之外,

　　乙方不在支付其它任何費用)。

　　八付款方式

　　1.依甲方與業主方簽訂的工程承包合同為準，其合同附后。

　　2.預埋階段：甲方應按建設單位制定的撥款計劃同步向乙方支付工程進度款。

　　3.工程竣工驗收合格后，甲方按河南省20__年建筑安裝工程定額和有關的最新文件規定及所完成的工程量(工程總造價下浮16%)結算給乙方，結算造價按甲乙雙方和業主方最后審定的造價為準，甲方支付乙方總造價(下浮16%后)的97%，留3%作為工程質量保修金。

　　4.乙方保修期(以甲方和業主方簽訂的'工程施工合同為準)按國家有關規定保修，保修期滿后，甲方一次性付清工程質量保修金(無利息)給乙方。

　　5.乙方承包的本安裝工程在竣工驗收備案后負有保修義務，凡保修期內因乙方施工質量所引起的所有修補工作，均由乙方限時無償修復，如乙方未能在限定時間內進行修復，甲方可另派專業人員維修，所有費用從乙方的保修金中扣除。

　　6.訂立合同后乙方必須交萬元給甲方作為合同履約保證金及工程履約保證金，主體結構起一層后，甲方退還給乙方履約保證金的50%，并支付乙方工程款總造價5%，主體結頂三日內甲方退還乙方剩余的全部履約保證金。

　　7.以上合同不包括現場變更，如遇不可抗拒自然災害，甲方需要工期順延，變更造價按甲方與業主方簽訂的施工合同的有關條款執行。

　　8.如甲方不能及時撥付工程款造成的工程進度滯后，乙方概不負責，給乙方造成的損失由甲乙雙方協商解決。

　　九安全責任

　　乙方必須安全生產，文明施工，在施工過程中出現的一切安全事故，全部由乙方負責。如發生重大事故，應立即向甲方報告，甲方向上級有關部門報告。

　　十本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份，工程竣工后此協議作廢。

　　十一未盡事宜，甲乙雙方協商解決。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

水電施工合同4

　　發包單位：________（以下簡稱“甲方”）

　　承包人：________（以下簡稱“乙方”）

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、建設部與國家工商行政管理局的《建設工程施工合同（示范文本）》及其他有關法律、法規和規章，并結合本工程的具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程水電安裝工程施工事項協商一致，訂立本協議。

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：________________

　　2、工程地點：________________

　　3、工程內容：圖紙所示全部水電安裝工程：

　　1強電：按水電安裝要求施工完畢；

　　2弱電：（不包括電視、電話、安防）從室內第一個轉換箱開始施工，室內所有施工預埋管及室內布線、開關插座安裝完畢；

　　3防雷：包括防雷接地，等電位聯接，電源進戶箱做重復接地等；

　　4給水：室內按給水圖施工完畢；

　　5雨水：落水、陽臺排水、空調排水施工至最近的雨水井，室內全部施工完畢；

　　6污水：室外施工至出墻外最近的污水井，室內全部施工完畢；

　　7工地現場施工用水電的安裝維護，項目部臨時用電的安裝維護，工程機具線路接駁及維護，并派出兩名維修電工長期負責工地現場的水電維修及管理，費用由乙方承擔。（不含材料）

　　4、施工現場條件：以現場實際情況為準。

　　二、工程承包方式、承包范圍及承包內容：

　　1、承包方式：乙方包工包料、包施工機具、包工期、包質量、包進度、包結算，包資料及簽證，包安全文明施工、包驗收合格（力爭確保優良）。

　　2、承包范圍：圖紙所示的室內外等所有水電工程預埋與安裝，調試檢測工作。

　　3、甲方直接的分包專業工程，乙方需全力配合，并組織完成。

　　三、合同工期：

　　1、乙方應嚴格按甲方要求的工期組織施工，確保工期目標順利實現。本合同約定本工程總工期為日歷天；開工日期為：________年________月

　　2、第一施工段為：本項目下________________商鋪及售票廳，第二施工段為：本項目下________________商鋪，按土建進度跟進施工完成。

　　3、乙方必須服從和執行甲方項目部下達的施工生產計劃，根據甲方的進度要求，隨時調度作業人數和其他資源。

　　四、質量標準：

　　1、適應于本合同的工程質量檢驗評定標準、規范名稱為（包括但不限于以下）：

　　1建設強制性條文；

　　2 《建筑工程質量檢驗評定標準》

　　3 《建筑電氣工程施工質量驗收規范》

　　4 《建筑給排水及采暖工程施工質量驗收規范》

　　5 《采暖與衛生施工驗收規范》

　　6 《電氣安裝工程施工及驗收規范》

　　7 《建筑電氣安裝工程質量檢驗評定標準》

　　8省、市相關部門的各種規章制度；

　　9甲方制定的工程質量驗收實施細則。

　　2、本合同約定本工程質量必須達到“合格”，力爭“優良”質量標準。工程質量按國家相關標準進行驗收評定。若工程質量驗收為“不合格”，乙方自愿承諾負責返工直達本合同約定“合格”質量標準方可予以結算，結算單價按本合同約定可調價執行，工程量按實際完成工作量計算；返工所需材料、人工等所有費用均由乙方承擔。若因乙方返工導致甲方工期延誤，乙方承擔全部的違約責任。

　　3、工程質量等級驗收程序：分項工程完工后，有施工班組組織自檢并報項目部，項目部根據班組自檢結果組織班組進行實測驗收評定后報監理公司，監理公司根據項目部初評結果組織工程部、項目部和施工班組進行現場實測測量，核定該分項工程質量。工程部在每次結算單上簽注工程質量核定結果。每次違反該條款處罰金額20xx元/次。

　　五、文明工地、安全標化標準：

　　1、遵守甲方及業主有關文明施工、安全標化管理的有關規定，所有現場使用的設備無條件滿足業主的安全要求，材料堆放整齊，不得破壞密目網，安排一至兩人專門從事清掃整齊工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起業主對甲方的罰款，甲方均從乙方工程款中扣除。

　　2、在施工中應做到安全施工、精心策劃及實施，乙方違規操作以及為完成本工程雇傭的人員造成他人傷害或自身受到傷害，均應有乙方承擔全部責任。

　　六、合同價款、工程量的計量及結算方式：

　　1、本工程約定單價為含稅可調價。

　　2、工程量的計量：

　　（1）結算工程量以圖紙實際建筑面積為準，取費標準以《貴州省建筑工程計價定額》、《貴州省安裝工程計價定額》

　　（2）材料按地方信息價。

　　（3）無信息價的按與業主方認質認價。

　　（4）工程量的確認及申報按甲方相關制度進行。

　　七、工程款的結算及違約保證金的收取：

　　1、甲方向乙方收取管理費及利潤為本工程與業主總結算款的20%；建安稅金由甲方承擔。

　　2、為加強乙方在本工程施工期間的工程質量、進度、安全文明施工等各方面的管理，特別約定：在本合同簽訂之日起2日內，乙方向甲方繳納履約保證金人民幣貳拾萬元整。

　　3、第一階段封頂蓋瓦后，于20xx年2月5日前支付已完成工程量的60%的工程款；第二階段全部工程經業主及相關部門驗收合格后，支付已完成工程量的80%的工程款。

　　4、本合同內全部工程竣工，乙方移交全部工程竣工資料（包括結算資料），經政府相關職能部門及甲方相關部門驗收合格后開始辦理結算手續，甲乙雙方在結算書上簽字之日起30日內，甲方付至本合同結算總價款的97%，剩余3%作為質保金在二年后（自工程竣工之日起計）20日內甲方在扣除應由乙方承擔的維修費用后，將余款一次性無息按實支付給乙方。

　　5、若乙方工程質量、工期和文明安全施工未達到本合同約定標準，甲方有權延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完畢為止。由此發生的所有費用均由乙方承擔，乙方對此無異議。

　　八、甲、乙雙方權利與義務：

　　1、乙方在組織施工中必須堅持“百年大計，質量第一”的方針，要根據國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準，以及設計要求組織施工，要求全部工程達到合格標準并更好；參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　2、在組織施工中，要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計，如設計變更的，須辦理完簽證后，方可施工。

　　3、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，機械二次進場等損失，均由乙方自行負擔。

　　4、乙方要嚴格執行隱蔽工程驗收制度，凡隱蔽工程完成后，必須經過驗收作出記錄方能進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收，并辦好隱蔽驗收手續。如甲方與設計單位未屆時參加，乙方可自行檢查驗收，并作好記錄，甲方應予承認。如甲方以后提出檢查時，檢查結果不符合要求者，其檢查費用由乙方負責，符合要求者，其檢查費用由甲方負責。

　　5、乙方采購的`所有材料必須滿足設計質量要求，并達到國家質量標準。所選材料的品牌及規格必須經甲方審核并批準后方可采購。

　　6、當乙方拒絕執行甲方或業主（監理）的正確指令和發生施工質量、工期等問題經整改仍達不到要求是，甲方有權解除本分包合同，更換分包隊伍，因此而造成的經濟損失由乙方承擔。

　　7、對乙方工作人員不遵守項目部規章制度，不服從甲方管理人員的管理，對甲方造成不良影響的，甲方有權要求乙方無條件對其進行調換。

　　8、乙方及工作人員必須遵守甲方和業主的有關規章制度，服從甲方現場管理人員的管理，在施工期中不得打架斗毆，凡因打架斗毆引起的所有更換，后果均由乙方承擔，并對當事人處以一萬元的罰款，如當事人支付困難，則由乙方代交，在工程款中扣除。

　　9、乙方所有水電預留必須一次性到位，如有出現后鑿的（設計變更除外），每處罰款500元。

　　10、乙方必須按照設計及施工規范要求施工，嚴禁偷工減料。

　　11、乙方必須保證人員穩定，不能隨意變更人員，節假日，雙搶季節未經甲方允許，乙方人員不得擅自離崗，否則，乙方應賠償甲方遭受的一切損失。乙方施工人員的勞保用品由乙方負擔。

　　12、乙方全體員工必須樹立產品保護意識（包括工地其他單位產品），對產品必須采取相應保護措施，在工程竣工驗收前，乙方承擔產品保護責任。

　　13、乙方負責所承包的設備裝車、卸車及搬運和甲方工具及設備。

　　14、甲方負責資金的按時支付及關系協調義務。當業主資金不能及時到位時，乙方不能擅自騷擾業主或罷工，須通過甲方進行商議后解決。

　　九、施工管理規范

　　乙方在施工期間，必須遵守國家、地方以及甲方相關管理法規，適用本合同的管理法規和辦法：

　　1、《施工現場臨時用電安全技術規范》

　　2、《建筑機械適用安全技術規程》

　　3、《建筑施工安全檢查標準》

　　4、《建筑施工高處作業安全技術規范》

　　5、《貴州省建設工程現場文明施工管理辦法》

　　6、公司施工班組管理辦法及質量、進度、安全文明施工獎罰辦法（條例）

　　7、《貴州省治安管理處罰條例》

　　十、合同生效：

　　1、本合同自甲乙雙方簽字或蓋章后生效，工程保修期滿，雙方結清工程款項后失效；

　　2、本合同一式四份，甲方執三份，乙方執一份；

　　3、本合同未盡事宜，雙方協商解決；

　　4、本合同訂立時間：____年____月____日；

　　5、簽訂地點：________________________

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

水電施工合同5

　　建設單位：(簡稱甲方)地址：____________

　　施工單位：(簡稱乙方)地址：____________

　　茲有工程，經過投標、議標、決定由乙方施工。根據《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定，結合本工程的實際情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則。

　　經過甲乙雙方協商簽定本合同。

　　第一條：工程地點第二條：工程內容第三條：承包方式第四條：工程價款及調整1. 工程價款2.發生以下情況之一經雙方協商同意后可做調整：

　　(1)甲方代表確認的工程量增減；

　　(2)甲方代表確認的設計變更或工程洽商；

　　(3)工程造價管理部門公布的價格調整；

　　(4)甲方原因造成的乙方窩工損失或其他得有關損失；

　　(5)合同條款以外得其他增減或調整；

　　第五條：付款方式第六條：合同工期1.雙方商定總工期____天。

　　開工日期：__年______月______日竣工日期：__年______月______日2. 如遇下列情況，經甲方代表后，工程可以順延。

　　(1)甲方不能按合同約定提供開工條件，(2)工程量變化和設計變更；

　　(3)非乙方原因得氣超過4個小時以上時；

　　停水停電停(4)工程款未按時支付；

　　(5)不可抗力(如地震臺風火災等)3.由甲方責任造成的.工期延誤，甲方應支付由此給乙方造成得窩工損失及其他增加費用，相應順延工期。

　　4.乙方如無正當理由拖延工期，每超過一天罰____元，反之每提前一天獎____元。

　　但獎罰累計不超過總造價得2%。

　　第七條：工程質量要求：第八條：材料設備：第九條：工程施工前后雙方的工作和有關責任1. 甲方：___________

　　(1)進場____天內，甲方必須將施工現場清理干凈。

　　為乙方提供施工人員生活住宿場地，并在乙方進場前辦妥本工程報建和消防以及施工許可證等有關手續；

　　(2)負責解決施工場地的用水用電熱力電訊保證乙方在施工期間的需求；

　　(3)按時支付工程款項；

　　(4)協調施工現場內各交叉作業施工單位之間的關系及施工次序，保證乙方順利施工；

　　(5)組織有關單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底；

　　(6)組織施工現場的隱蔽工程變更工程的驗收和簽證工作；

　　(7)負責本工程涉及有關部門的聯系和協調工作；

　　(8)組織工程竣工驗收工作。

　　2.乙方：_________

　　(1)做好施工組織管理及向甲方提供工程進度情況；

　　(2)做好施工安全防范措施，確保施工安全；

　　(3)負責做好材料、設備的采購和保管工作；

　　(4)遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規定，經甲方代表同意，需辦理有關手續的，由甲方承擔由此發生的費用，因乙方責任造成的罰款除外；

　　(5)參加工程竣工驗收工作。

　　第十條：保修保修期限：工程竣工驗收合格及甲方在驗收證書簽字之日起計算，按國家規定的保修條款執行。

　　本工程保修期為個月。

　　第十一條：工程停建或緩建：

　　1. 因政策調整，人力不可抗力及甲、乙雙方之外原因導致工程停。緩建，是合同不宜繼續履行，雙方應簽訂工程停緩建協議。

　　2. 工程停緩建后，乙方應妥善做好已完工和已購材料設備器具的保護及移交工作，并將自有機械設備，以及人員撤出施工現場。

　　甲方應為乙方撤離提供必要條件，并支付撤出的一切費用，同時按合同支付已完工程價款和賠償乙方有關損失。

　　3. 已訂貨的材料設備器具等款項，由甲方承擔，應退貨的由訂貨方負責退貨，不能退貨的貨款和退貨發生的費用，由甲方承擔。

　　第十二條：其它1. 如甲方要求變更工程內容，改變安裝范圍及條件，應征得乙方的同意，并辦理書面簽證(為合同附件)工程竣工驗收后按實際工程量結算，否則乙方有權拒絕設計和施工。

　　2. 工程款項必須匯入合同指定的乙方銀行帳號，否則因此引起的法律糾紛由甲方負責全部責任。

　　第十三條：合同生效與終止本合同自甲乙雙方或委托人簽字、蓋章后生效，至辦完工程驗收交接和竣工結算后，除有關保修條款仍生效外，其它條款即告終止，保修期滿后有關保修條款終止。

　　第十四條：本合同一____份，其中：甲____份，乙____份，均具有同等法律效力。

　　開戶銀行：________ 開戶銀行：帳號：___________ 帳號：___________甲方蓋章：________ 乙方蓋章：_________甲方簽字：____________ 乙方簽字：__年______月______日

水電施工合同6

　　發包方：______________（以下簡稱甲方）

　　承包方：______________（以下簡稱乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其相關法律，行政法規，遵循平等、自愿、公開和誠實信用的.原則并結合工程的實際情況，甲乙雙方就業主的工程施工事項協商一致，達成如下協議：

　　第一條

　　工程名稱：______________

　　第二條

　　工程地點：______________

　　第三條

　　承包范圍：______________

　　第四條

　　開工日期：_______年_______月_______日

　　竣工日期：年月日工期：_______天

　　第五條、合同價款：本工程采用方式計價。室外工程另外計算

　　合同總價款為______________

　　第六條、雙方責任

　　1、甲方責任：

　　（1）負責技術交底工作，對施工現場進行質量檢查。

　　（2）負責向乙方提供施工圖一式_____份。

　　（3）及時供應合同規定的材料（包工不包材料時）。

　　（4）提供臨時宿舍給乙方，水，電及一切費用

　　（5）及時辦理工程結算。

　　2、乙方責任：

　　（1）嚴格按施工規范要求及國家質量標準施工。

　　（2）必須按圖紙施工。

　　（3）應保證工期要求，確保工程如期完成。

　　第七條、材料供應

　　1、主材：由甲方負責提供。

　　2、輔材：由甲方負責提供。

　　第八條、材料消耗

　　工程消耗材料按實際發生為準，損耗量按百分之計算，廢料歸方。

　　第九條、施工與驗收

　　1、乙方按圖紙及施工規范嚴格施工，隨時接受甲方代表及委派人員有關部門檢查、檢驗。

　　2、工程完工時組織相關部門驗收。

　　第十條、結算方式

　　工程款支付，每月按進度實際工程量支付_____，工程完工自檢能達到驗收要求支付_____，余款待該工程竣工驗收合格后_____天內支付總工程款，（含已付工程款在內），甲方以現金方式支付乙方，不包含任何發票及一切費用。

　　第十一條、其它

　　1、本協議一式份，正本份，副本份。

　　2、本協議自雙方蓋章簽字之日起生效。

　　3、本協議待工程款付清以后自行終止。

　　第十二條、補充條款

　　1、圖紙變更應該在乙方施工前，提供正式變更通知單，如果乙方按原圖紙施工后，甲方要求更改，一切費用應由甲方承擔，如乙方沒有達到技術要求，要無償反工，如因材料質量問題，乙方不負責。

　　2、附加工程（臨時工程）甲方應以每工日__元工資即時支付給乙方，不能與承包工程款項一起支付。

　　甲方（簽章）__________乙方（簽章）__________

　　_______年_____月_____日_______年_____月_____日

水電施工合同7

　　合同編號：_________________

　　發包人：_________________（發包人名稱）

　　承包人：_________________（以下稱發包人）

　　擬修建_____________工程，接受了_____________（承包人名稱）（以下稱承包人）的投標，雙方達成如下協議，并于_____________年_____________月_____________日簽訂了本協議書，合同總金額為人民幣（大寫）_____________，水利水電工程施工協議書。

　　1、本協議書中的詞語涵義與下述第2條所列的專用合同條款和通用合同條款中的詞語涵義相同。

　　2、本合同包括下列文件：_________________（示例）

　　（1）協議書（包括補充協議）；

　　（2）中標通知書；

　　（3）投標報價書；

　　（4）專用合同條款；

　　（5）通用合同條款；

　　（6）技術條款；

　　（7）圖紙；

　　（8）已標價的工程量清單；

　　（9）經雙方確認進入合同的其他文件。

　　上列文件匯集并代替了本協議書簽訂前雙方為本合同簽訂的所有協議、會談記錄以及相互承諾的一切文件。

　　3、承包人保證按照合同規定全面完成各項承包工作，并承擔合同規定的`承包人的全部義務和責任。

　　4、發包人保證按照合同規定付款并承擔合同規定的發包人的全部義務和責任。

　　5、本協議書經雙方法定代表人或其委托代理人簽名并分別蓋本單位公章后生效（若需公證或鑒證時尚需辦—理公證或鑒證手續后生效），協議書《水利水電工程施工協議書》。

　　6、本合同一式_____________份。其中正本貳份，雙方各執壹份，副本_____________份，發包人執_____________份，承包人執_____________份，其余副本由發包人分送有關單位。

　　發包人（蓋章）：_________________法定代表人（簽字）：_________________地址：_________________ 網址：_________________電話：_________________電傳：_________________傳真：_________________電報掛號：_______________郵政編碼：_________________開戶銀行：_________________賬號：_________________

　　承包人（蓋章）：_________________法定代表人（簽字）：_________________地址：_________________ 網址：_________________電話：_________________電傳：_________________傳真：_________________電報掛號：_______________郵政編碼：_________________開戶銀行：_________________賬號：_________________

　　_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日

　　簽訂地點：_________________簽訂地點：_________________

水電施工合同8

　　建設單位（甲方）：____________

　　施工單位（乙方）：____________

　　茲因甲方單位需要建筑水、電和其他附屬工程壹項，依據《中華人民共和國民法典》和《建設安裝工程承包合同條例》及有關法律、法規，經甲乙雙方友好協商，在甲、乙雙方自愿以及完全清楚、理解本協議的基礎上，甲方委托乙方負責的改造工程。為使工程順利進行，明確雙方在辦理及施工過程中的權利、義務及經濟責任，經雙方協商，同意簽訂本協議。

　　1、工程地點：____________

　　2、工程范圍：____________

　　3、合同價（含稅）：工程預算價為（大寫）：____________。

　　4、工程日期：_______個工作日內完成。

　　5、本工程竣工日期若遇雨、雪、冰凍及法定假日而導致的停工，上述工程順延。

　　6、該工程系包工包料方式進行施工，施工須符合設計要求及甲方提出的書面要求。對不符合設計要求和國家標準規定的，乙方必須無條件更換，返工。

　　7、保證質量，做到節約用料，如在施工過程中，遇到人力不能抵抗的自然災害，造成損失，乙方不負其責。

　　8、工程施工時，雙方須選工地負責人，以便取得聯系，保證工程順利進行完成。乙方應文明施工，符合施工安全規范，由乙方造成的.安全事故乙方自行承擔，甲方不承擔任何責任。

　　9、工程決算：執行國家、省市造價部門計價辦法，材料單價按同期信息價，沒有信息價的按甲方確認的市場價；工程量經甲方及監理確認后按實計取。甲方收到乙方完整決算資料后送有資質的造價機構審核，審核成果經甲乙雙方簽認后作為決算定案依據。

　　10、付款辦法：在合同簽訂后支付合同價的30%作為預付款，竣工驗收合格后一次性付清工程款。保修期一年。

　　11、乙方按照合同規定時間完成技術施工，工程竣工后所有管道及設施均免費終身進行維護管理，人為損壞另行計價維修。

　　12、本協議書經雙方簽字蓋章后生效，本合同正本一式肆份，甲、乙雙方各執貳份。

　　甲方（蓋章）：_________

　　代表（簽字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（蓋章）：_________

　　代表（簽字）：_________

　　_________年____月____日

水電施工合同9

　　上訴人(原審被告)內黃__________燃氣有限公司，住所地__________

　　法定代表人：__________，職務經理。

　　被上訴人(原審原告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。

　　被上訴人(原審被告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。

　　上訴人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______號民事判決，現依法提起上訴。

　　上訴請求：

　　請求依法撤銷原判，發回重審，或查明事實后依法改判：駁回被上訴人張_______原審對內黃_______燃氣有限公司訴訟請求。

　　事實與理由：

　　原判認定事實不清，要求上訴人承擔本案連帶責任于法無據。

　　首先，原判認定內_______燃氣有限公司_______項目部是內_______燃氣有限公司是錯誤的。

　　內_______燃氣有限公司是依法設立的法人企業，自公司成立以來，從未設立任何項目部，更未設立河南__項目部。原判認為“_______燃氣公司的_______項目部與_______簽訂合作協議”無事實根據。上訴人認為，內_______燃氣有限公司與內_______燃氣有限公司河南_______項目部不是同一主體，不存在隸屬關系，也無法律上的任何利害關系。

　　上訴人在_______部分鄉鎮包括_______開展有天然氣安裝工程業務，但上訴人已將該工程于_____年_____月_____日全部承包給了具有法人資質的河南_____建設工程有限公司，雙方簽訂有《建設工程施工合同》。上訴人與河南_______建設工程有限公司簽訂《建設工程施工合同》后，從未與任何人簽訂任何承包合同或者施工合同，更不可能成立什么河_______項目部。被上訴人_______在原審提交的_______與內_______燃氣有限公司河南__項目部簽訂的燃氣施工內部合作協議與上訴人無關，原判將河南__項目部認定為上訴人的公司屬牽強附會。

　　上訴人認為，本案應當舉證證明內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部是否具有民事主體資格，是否具有獨立承擔民事責任能力，設立內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部的機構是誰。以上問題弄清楚了，其他問題也就迎刃而解了。依據民事訴訟法第64條規定，查明以上事實舉證責任在被上訴人張_______一方。原判在沒有查明以上事實的前提下，僅憑被上訴人提交的'《燃氣施工內部合作協議》冠上了上訴人的名稱就認定是上訴人公司的行為是不負責任的。

　　其次，原判要求上訴人承擔連帶責任于法無據。

　　原審原告張_______受雇于被上訴人王_______，張_______在受雇過程中受到傷害，應當得到賠償。而上訴人將該工程整體承包給了河南__建設工程有限公司，河南_______建設工程有限公司又將該工程一部分承包給了沒有建筑資質的王_______，對于張_______在工作中受到的傷害應當由王_______承擔賠償責任，河南_______建設工程有限公司承擔連帶責任，現原判要求上訴人承擔連帶責任有悖法律規定。

　　總之，原判認定事實不清，要求上訴人承擔連帶責任于法無據。望二審法院依法準入上訴人上訴請求。

此致

　　_______中級人民法院

　　上訴人：_______燃氣有限公司

　　_____年_____月_____日

水電施工合同10

　　發包方（簡稱甲方）：

　　承包方（簡稱乙方）：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及工程所在轄區內有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、誠實、信用的原則，甲方將外灘璀璨明珠項目的水電安裝工程承包給乙方施工，經雙方協商一致，達成以下協議條款。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　施工內容：圖紙范圍內所有室內水電安裝工程。

　　結構類型：混凝土框架結構。

　　二、乙方進場人數（附名冊）

　　乙方應按國家有關規定及本協議書中內容的規定，承擔本工程的全部水電安裝工作，并組織進場所需工種人員，相關工種，特殊工種必須持上崗證書，無關人員不得進駐現場。

　　三、工期進度要求

　　（一）開工日期：__年__月__日（按甲方開工通知為準）。

　　（二）總工期：__個月。

　　（三）具體工期與作業內容，必須遵照甲方制定的進度節點完成施工。

　　四、承包方式與范圍

　　（一）承包方式：包工，包料，包質量，包輔材，包工具，包工期，包安全，包文明施工（不包含燈、潔具）。

　　（二）承包范圍：

　　1、項目圖紙范圍內的所有室內的水電安裝工程（包工包料）。

　　2、甲方提供的地下室，總體管網經審查的水電安裝工程施工圖紙。

　　3、設計圖紙變更，甲方要提前2天書面通知乙方，并雙方簽證。

　　4、強電的安裝、弱電和消防工程。

　　（三）計價方式：

　　按圖紙要求，施工質量要求，選擇材料。

　　1、主材，設備由甲方指定規格，乙方提供品牌由甲方確定，由乙方負責采購，保管，安裝，保修。

　　2、按省定額，清單和公司資質取費下浮__%，工程結束后進行結算。

　　五、付款方式：

　　1、工程進度完成至地面一層封頂，甲方按照已完成合格工程量的`%支付一次工程款。

　　2、結算支付，工程竣工后乙方向甲方報送結算工程量，經甲乙雙方核對并審定工程量后，在__年__月__日內甲方向乙方支付至總造價的%，其余%作為質保金。

　　3、乙方工人工資發放按銅仁市有關規定由甲方監督執行，乙方每月將實際應發放的工人工資表提交給甲方，甲方監督乙方工人工資的發放情況。

　　4、甲方支付給乙方的工程款中，已經包括乙方所屬人員的管理費、工資、工具費、福利費、差旅費、教育、養老保險、醫療保險、勞務保險以及乙方工作中所發生的其他費用。乙方所屬人員及設備發生安全事故及費用自行負責，甲方不承擔任何責任。

　　六、甲方責任和義務：

　　1、對乙方提供施工圖及創造施工條件和工作面。

　　2、對乙方進行規程，質量標準，安全，文明施工等內容交底。

　　3、負責對乙方的施工質量，進度，安全和文明施工進行監督，檢查和驗收。

　　4、按合同相關條款規定向乙方支付具備條件的承包費用。

　　5、出于甲方或因設計變更原因，要求乙方對以完成的工程進行返工重做的，（若單次變更成本在500元內的不予調整和補償，超過500元的，經甲方現場負責人和施工員共同確認簽字后，由甲方承擔乙方因返工引起發實際損失費用）。

　　6、甲方原因引起的工期延誤或開工時間推遲，乙方相應工期順延。

　　7、開工后若因甲方原因連續停工七個工作日且當月連續停工超過2次，甲方應補償乙方工人生活，交通，誤工損失。

　　8、甲方預計現階段正常施工40工作日后乙方進場，若遇下雨天氣及不可抗力相應時間順延。

　　八、乙方責任和義務：

　　1、本合同簽訂后應該及時與所屬成員簽訂由項目部統一印發的用工合同和安全生產責任書，交甲方備案。

　　2、嚴格遵守甲方的各項規章制度，安全操作規程，文明施工和綜合治理相關規定。

　　3、必須執行對所有操作人員上崗規程，特殊人員必須持證上崗，設立質量，安全，綜合治理管理人員，做好當日施工日志記錄。

　　4、乙方必須教育施工人員遵紀守法，凡發生的酗酒聚眾鬧事，行兇斗毆，偷竊或其他違法亂紀，擾亂治安的交由公安機關處理。

　　5、做好每天施工現場清理工作，確保施工現場文明，整潔和區域的衛生。

　　6、因酒后上崗，打架，斗毆造成的傷害事故由乙方全額承擔責任。

　　7、乙方必須按甲方或施工總承包方工期及質量要求配合施工，若無故造成工期拖延，承擔相應損失。

　　九、違約責任：

　　有下列情況出現均屬乙方違約：

　　1、乙方多次不能如期完成施工任務而影響總體進度的；

　　2、乙方未能在甲方規定時間內完成整改內容，并經再次催促無效的；

　　3、乙方中途放棄承包或將工程轉包給第三方的；

　　4、乙方聚眾鬧事，哄抬工價，纏索工資擾亂甲方正常工作秩序的；

　　5、乙方承包人經常擅離工作崗位，或乙方施工人員嚴重不足，影響工程進度，經催促無效的。

　　違約的處理方法：對乙方的違約行為，甲方有權對乙方進行經濟罰款，損失賠償，終止合同等處罰。此事發生的民工工資結算由乙方自行負責。項目部對本工種結算方式：以合同終止之日起，乙方已完成的工作量，經甲方現場核定后以__%進行結算。并扣除乙方因此承擔的相應費用。終止合同后，乙方所交的履約保證金甲方有權不退還，作為對甲方損失的補償。

　　十、本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，報送甲方公司貳份，雙方簽字后生效，至工程結束，款項結清自動失效。

　　甲方（蓋章）：乙方負責人（簽字）：

　　甲方代表：乙方負責人身份證號碼：

　　電話：電話：

　　簽訂日期：__年__月__日簽訂日期：__年__月__日

　　簽訂地點：簽訂地點：

水電施工合同11

　　工程承包人（施工總承包人或專業工程承（分）包人）：_______

　　勞務分包人：_______

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，鑒于（以下簡稱為“發包人”）與工程承包人已經簽訂施工總承包合同或專業承（分）包合同（以下稱為“總（分）包合同”），雙方就勞務分包事項協商成達一致，訂立本合同。

　　1、勞務分包人資質情況

　　資質證書號碼：_______

　　發證機關：_______

　　資質專業及等級：_______

　　復審時間及有效期：_______

　　2、勞務分包工作對象及提供勞務內容

　　工程名稱：_______

　　工程地點：_______

　　分包范圍：_______

　　提供分包勞務內容：

　　3、分包工作期限

　　開始工作日期：___年____月____日，結束工作日期：___年____月____日，總日歷工作天數：____天。

　　4、質量標準

　　工程質量：按總（分）包合同有關質量的約定、國家現行的《建筑施工及驗收規范》和《建筑安裝工程質量評定標準》，本工作必須達到質量評定等級。

　　5、合同文件及解釋順序

　　組成本合同的文件及優先解釋順序如下：

　　（1）本合同；

　　（2）本合同附件；

　　（3）本工程施工總承包合同；

　　（4）本工程施工專業（分）包合同。

　　6、標準規范

　　承包人（全稱）：______

　　分包人（全稱）：______

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，鑒于（以下簡稱為發包人）與承包人已經簽訂施工總承包合同（以下稱為總包合同），承包人和分包人雙方就分包工程施工事項經協商達成一致，訂立本合同。

　　一、分包工程概況

　　分包工程名稱：____

　　分包工程地點：____

　　分包工程承包范圍：

　　二、分包合同價款

　　金額：大寫：人民幣___元，

　　小寫：___元。

　　三、工期

　　開工日期：本分包工程定于______年______月______日開工；

　　竣工日期：本分包工程定于______年______月______日竣工；

　　合同工期總日歷天數為：______天。

　　四、工程質量標準

　　本分包工程質量標準雙方約定為：

　　五、組成分包合同的'文件包括：

　　1、本合同協議書；

　　2、中標通知書（如有時）；

　　3、分包人的報價書；

　　4、除總包合同工程價款之外的總包合同文件；

　　5、本合同專用條款；

　　6、本合同通用條款；

　　7、本合同工程建設標準、圖紙及有關技術文件；

　　8、合同履行過程中，承包人和分包人協商一致的其它書面文件。

　　六、本協議書中有關詞語的含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　七、分包人向承包人承諾，按照合同約定的工期和質量標準，完成本協議書第一條約定的工程（以下簡稱為分包工程），并在質量保修期內承擔保修責任。

　　八、承包人向分包人承諾，按照合同約定的期限和方式，支付本協議書第二條約定的合同價款（以下簡稱分包合同價），以及其他應當支付的款項。

　　九、分包人向承包人承諾，履行總包合同中與分包工程有關的承包人的所有義務，并與承包人承擔履行分包工程合同以及確保分包工程質量的連帶責任。

　　十、合同的生效

　　合同訂立時間：______年______月______日；

　　合同訂立地點：____

　　本合同雙方約定后生效。

　　承包人：（公章）分包人：（公章）

　　住所：______住所：______

　　法定代表人：______法定代表人：______

　　委托代理人：______委托代理人：______

　　電話：______電話：______

　　傳真：______傳真：______

　　開戶銀行：開戶銀行：______

　　帳號：______帳號：______

　　郵政編碼：______郵政編碼：______

水電施工合同12

　　甲方：代表（以下簡稱甲方）

　　乙方：代表（以下簡稱乙方）

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》的相關規定，結合本工程具體情況，雙方本著友好、誠信、自愿的原則，經甲乙雙方協商同意，達成如下協議：

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、工程承包范圍工程范圍與內容：

　　施工圖內所有的水電暖及弱電安裝工程（施工圖重大改變后工程量另行計算）。

　　1、室內電氣照明線路、電纜、橋架、盤箱柜預埋及安裝；

　　2、室內照明燈具及開關預埋及安裝；

　　3、從專變、發電機低壓屏至用電設備的所有線路、設備安裝；

　　4、防雷接地安裝；

　　5、弱電預埋及設備安裝。

　　四、工程承包方式：

　　依據河南省（20xx）國家定額下浮7%預以結算，以實際工程量為依據。材料價格按施工時的河南省三門峽市價格信息為依據（建委定額站材料價格信息），材料購買后需甲方認可方可施工。

　　五、工期要求：

　　乙方必須在____年____月____日前竣工。甲方預驗收前完成所有施工任務，經調試并自檢合格，甲方要求的竣工是指該工程全部完成，驗收合格。

　　六、質量標準工程質量：

　　按總（分）包合同有關質量的約定、國家現行的《建筑安裝工程施工及驗收規范》和《建筑安裝工程質量評定標準》，本工程必須達到質量評定合格等級。

　　七、工程造價、付款方式及價款：

　　工程造價：預計____元

　　付款方式：前期五層完工后付五層總造價的60%，以后每施工完五層后付五層總造價的100%，最后施工完成，調試完畢驗收合格付款至工程款結算價的97%，余3%作為保修金，按國家有關規定退還。

　　八、雙方責任：

　　甲方責任

　　1、按時甲方提供的給排水、電氣及弱電安裝圖紙、圖說、圖紙會審、設計變更、設計通知、設計變更中涉及的工作內。

　　2、甲方指定現場負責，負責協調配合管理施工現場，負責有關簽證。

　　3、甲方提供施工用水、電源連接點及施工現場材料保管場所。

　　4、甲方隨時檢查乙方施工質量、進度、安全、材料使

　　用保管情況，檢查乙方操作人員的有效證件和持證上崗情況。乙方如違反規定或工作達不到要求的標準時，有權要求乙方進行整改、返修，相應費用由乙方承擔。

　　5、按工程進度和合同約定，及時支付乙方的工程款。甲方不能按合同支付乙方工程款造成的工期貽誤及由此造成的所有損失由甲方負責。

　　乙方責任

　　1、土建面積、施工圖內所有的`水電及弱電安裝工程。

　　2、應按照設計圖的要求及施工規范施工，達到國家驗收標準。

　　3、施工現場水、電材料上下車及現場轉運。

　　4、乙方進場人員需無條件服從甲方的管理、調度，特別是質量、安全、進度、現場文明施工方面的管理及調度。

　　5、現場由甲方提供的原材料嚴禁浪費或用在非本項目上，否則，甲方有權要求乙方按原值賠償。

　　6、在沒有交付甲方前必須保護設備設施，做好成品保護。

　　7、乙方食宿自理。

　　8、乙方提前7天提出一般材料計劃，由甲方審核購買，外購設備需提前報計劃。

　　九、違約責任：

　　1、甲方違約責任：如甲方違約，必須按時足額付清乙方所完成工程量。

　　2、乙方違約責任：

　　（1）如乙方違約，造成甲方損失的由乙方負責賠償。

　　（2）如乙方在生產工程中，人員不夠，工期延誤，由乙方負責。

　　（3）雙方約定的工期不論任何原因均不得延長，如未按規定時間完成該分項工作，甲方對乙方的工期延誤向乙方收取違約金。在結算時扣除。

　　（4）在施工中如乙方因施工質量低劣造成返工損失的均由乙方自行承擔。

　　（5）乙方必須做到工完場清，否則甲方按200元/次向乙方收取違約金。

　　（6）乙方必須服從甲方及建設單位、總包單位、監理單位管理人員的指揮、安排、調派。

　　（7）乙方必須按甲方要求做好各項工作，進行工程質量與施工安全技術交底，認真完成甲方下達的各項指標任務。

　　十、安全文明施工：

　　1、乙方在施工作業中要文明施工，不出安全事故，必須服從甲方管理人員的安排和管理，如不服從管理和安排，后果由乙方自行負責。

　　2、乙方在施工作業中凡因錯誤造成的一切經濟損失，均由乙方自行負責，甲方不承擔任何費用。

　　3、乙方在施工作業中必須安全保護好甲方提供的水電材料，如發現浪費材料和不保護材料，甲方有權對乙方做出罰款。

　　4、乙方在施工中必須注意安全，杜絕安全事故發生。如因乙方違章操作造成的安全事故由乙方自行負責與甲方無關，乙方工作自身不安全行為發生的意外傷害，甲方概不負責。

　　5、負責對該工程合同范圍內的施工現場內的防火、防盜、安全工作。

　　十一、其它管理制度：

　　乙方進場工人如有偷盜、損毀甲方財物行為的一經發

　　現，除退賠原物外，處以100—1000元的罰金，并依法追究其法律責任。

　　十二、未盡事宜，由甲方和乙方共同協商

　　1、本合同經雙方簽字蓋章后生效，本合同承包范圍內任務完成，結清余款后本合同即告終止。

　　2、本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份，均具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　身份證號碼：身份證號碼：

　　聯系電話：聯系電話：

　　日期：____年____月____日日期：____年____月____日

水電施工合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方協商，水、電暖安裝工程，甲方分包給乙方，具體條款如下：

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、工程范圍：

　　四、承包方式：包工、包安全、包進度;

　　五、建筑面積：____平方

　　六、總造價：______;

　　七、付款方式：

　　墻體和箱(1-3層)裝完付，(3-6層)裝完付，下水管裝完付，上水裝完付，暖氣主管裝完付。地暖裝完付。室內線穿完付。完工驗收合格付總款的97%，余款為質保金，一個采暖期十五日內付清。

　　八、工程進度

　　甲方未及時給付乙方工程款，乙方有權停工，一切后果均由甲方負責，除自然因素外，乙方不得影響工程進度，如乙方原因造成停工，一切后果均由乙方負責全部責任。

　　九、安全措施

　　施工措施由乙方布置，施工時符合國家建筑工程安全標準的要求，若發生施工事故及傷亡事故，由乙方全部負責，甲方不負任何責任。

　　十、雙方按本協議實施，不得違約，竣工結算完畢，本協議自行失效，本協議未盡事宜由雙方協商解決，本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

水電施工合同14

　　甲方：（發包方）____________

　　乙方：（承包方）____________

　　甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，本著相互信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協議。

　　第一條：工程概況

　　1、工程地點：____________

　　2、工程工期：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，共計_____日。

　　3、合同價款：本合同工程預算造價人民幣___________元（大寫），若要變更施工內容，變更材料，工程造價按實計算。

　　第二條、施工總體要求

　　確保工程既定質量等級達標；確保工期完工；確保施工現場安全文明規范，事故率為零；確保材料質量合格不超標；確保與其它工地、工種在施工中的協調配合，要絕對服從甲方施工管理人員的統一指揮和協調。

　　第三條、承包方式及承包范圍

　　1、承包方式：包工

　　2、承包內容和范圍：

　　（1）本工程強電、給排水預埋工程；

　　（2）本工程施工圖紙包含的強電和給排水安裝工程；

　　（3）避雷針焊接和預埋；

　　（4）臨時設施的水電。

　　第四條、計價與付款

　　1、計價方式：按建筑面積________元/㎡包干價計算。

　　2、計價內容：人工費、必備施工機具、現場材料二次轉運費、管理費、安全生產與文明施工費、進場退場費、意外工傷保險費、材料場地清理費等，甲方除包干價外不再承擔其他任何費用。

　　3、付款方式：開工日期起，按實際施工人員每人10天支付基本生活費250元，余款在完工并驗收合格后30日內付清。

　　第五條、工程質量及驗收

　　1、本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》和《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》并參照其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2、由于乙方技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔。

　　3、工程竣工：乙方應提前通知甲方驗收，并辦理驗收手續。

　　4、本工程由_______方設計施工方案。

　　第六條、乙方的義務和責任

　　1、在施工中要服從甲方管理人員的生產指揮和管理，工作時間要服從與施工質量和施工進度的需要，對不服從生產指揮，屢教不改的甲方有權清退出場。

　　2、妥善保管、使用甲方提供的材料、設備，由于安裝質量原因須返工項目，承擔工料損失費用，且不延長工期。

　　3、每完成一道施工工序后，甲方進行檢驗，若達不到合同質量要求標準，乙方應立即整改，如限期內拒不整改或中途退場，甲方有權另外安排施工，返工人工費用按人工單價的兩倍計算，返工材料費按實際發生金額計算，均從乙方工程款中扣除。

　　4、食宿費均由乙方自理。

　　5、按文明施工要求，設備、材料必須按文明工地的要求地點存放和堆碼，對殘留物及施工垃圾必須及時清除干凈，做到工完場清，不另計費。乙方不清除時，甲方另外安排清掃，清掃費按人工費用單價的兩倍計算，從乙方工程款中扣除。

　　6、必須按合同完成承包項目施工，無特殊原因中途退場屬違約行為，必須承擔所包工程30%罰款。

　　7、負責人必須堅守在施工崗位對所承包的項目進行全過程管理，離開工地必須向項目經理請假，并指明代理人員負責臨時管理，允許后才能離開。

　　8、在施工中除了接受甲方管理人員和現場監理人員外，未經甲方許可，不得與建設方、監理方、設計方或質檢部門建立工作關系或超越范圍處理問題。

　　第七條、甲方的`義務和責任

　　1、為確保施工質量，向乙方提供相應的技術圖紙和技術資料，并進行技術交底，提供技術指導、服務和監督。

　　2、項目管理人員在施工中不得違章指揮，或強令乙方進行冒險和危害身體健康的作業。

　　3、負責與建設方、監理、設計及有關部門聯系，協調現場施工關系。

　　4、按合同具體條款足額支付給勞務人員生活費，乙方不得拖欠工人生活費。

　　5、及時向乙方提供合格材料，保證工程施工的需要。

　　第八條、安全施工及文明施工

　　1、嚴格遵守規定的水電施工時間，降低施工噪音，減少環境污染。

　　2、未經甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　3、保證施工現場整齊，竣工前做好衛生清掃和處理工作。

　　4、乙方應協同甲方做好施工材料保管工作，禁止閑雜人員進入現場。

　　5、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方提供的裝修材料出門，一經發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。

　　第九條、違約責任

　　1、甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元違約金。

　　第十條、爭議糾紛處理

　　因工程質量雙方發生爭議時，雙方協商解決，當事人不愿意協商、調解解決，或協商、調解不成時，可按本合同約定向____人民法院提起訴訟。

　　第十一條、合同的變更和解除

　　1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應約協商一致后，重新簽訂補充協議。合同簽訂施工前，一方要終止全同，應以書面形式提出，并按合同總價款____%支付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2、施工過程中任何一方擔出終止合同，須向另一主以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，解除本合同。

　　第十二條、其他約定

　　1、本合同未盡事宜，如有必要可根據情況另簽補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同一式____份，甲、乙雙方各執_____份，具有同等的法律效力。

　　3、此合同雙方蓋章簽字生效。工程項目完工驗收合格、款項付清后自行作廢。

　　甲方（蓋章）：_________

　　乙方（蓋章）：_________

　　甲方代表（簽字）：_____

　　乙方代表（簽字）：_____

　　______年_____月____日

水電施工合同15

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實守信的基礎上，經友好協商一致，就安裝變壓器一事，訂立該合同。

　　一、工程內容：_________________

　　二、工程名稱：_________________

　　三、承包方式：_________________

　　四、工程總造價：_________________人民幣元(大寫元整)。

　　五、付款方式：_________________

　　六、開工日期：_________________

　　七、竣工日期：_________________

　　八、要求：

　　工程所采用的材料必須是國家標準的合格產品，同時要有產品質量合格證、準用證、生產許可證等所有入網手續;所有材料必須是全新產品，絕對不得使用翻新或假冒偽劣材料;安裝人員要具有通過電力部門認可的'上崗資質證書，乙方負責施工全過程的安全工作，由于施工管理不善所造成的自身及第三者的安全及經濟責任均有乙方承擔全部責任,否則按違約條款進行處罰。

　　九、乙方承擔工程的管理及所有費用。

　　甲方(蓋章) ___________

　　乙方(簽章) ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

【水電施工合同】相關文章：

水電施工合同06-15