建筑工程施工合同

時間：2023-06-27 12:56:38 施工合同我要投稿

建筑工程施工合同【薦】

　　在人們的法律意識不斷增強的社會，合同對我們的約束力越來越不可忽視，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么常見的合同書是什么樣的呢？以下是小編為大家整理的建筑工程施工合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。

建筑工程施工合同【薦】

建筑工程施工合同1

　　發包人(全稱):國家鹽化工產品質量監督檢驗中心

　　承包人(全稱):

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：國家鹽化工產品質量監督檢驗中心場坪綠化工程工程地點：自貢市板倉工業集中區

　　工程內容：場坪綠化工程(具體內容詳見工程量清單)工程立項批準文號：自發【200 】項批新號資金來源：財政投入

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：施工圖及工程量清單所含范圍內的全部施工內容

　　三、合同工期

　　開工日期：20__年10月__日竣工日期：20__年11月__日計劃工期：日歷天

　　四、質量標準

　　工程質量標準：符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準

　　五、合同價款

　　金額(大寫)：壹佰陸拾陸萬元(人民幣) ￥：1660000元

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協議書

　　2、中標通知書

　　3、投標書及其附件

　　4、本合同專用條款

　　5、本合同通用條款

　　6、標準規范及有關技術文件

　　7、圖紙

　　8、工程量清單

　　9、工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議中有關詞語含義與本合同《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　_____

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　_____

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的.期限和方式支付合同價款及其它應支付的款項。

　　_____

　　十、合同生效

　　合同訂立時間：20__年10月__日

　　合同訂立地點：______

建筑工程施工合同2

　　按照《中華人民共和國合同法》的規定結合本合同項下工程的具體情況，雙方經協商達成一致協議并書立本合同以資共同遵照履行：

　　第1條工程概況

　　1.1工程名稱：甲方名下私房拆除及修建

　　1.2工程地點：本市橋口區太平洋

　　1.3承包范圍：舊房拆除，新房重建

　　1.4承包方式：包工包料

　　1.5建設工期：本工程自20xx年3月28日開工，于20xx年5月28日竣工

　　1.6工程質量：參照國家房屋質量有關要求

　　1.7合同價款（人民幣大寫）：×叁×佰×叁×拾元每平方米（根據建筑施工完成后實際面積結算）

　　第2條甲方工作

　　2.1開工前10天，向乙方進行現場交底，全部騰空房屋，清除影響施工的障礙物；向乙方提供施工所需的水，電，氣及電訊等設備，并說明使用注意事項；辦理施工所涉及的各種申請，批件等手續。

　　2.2指派[ ]為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量，進度進行檢查。

　　2.3協調有關部門做好現場保衛，消防，垃圾處理等工作，并承擔相應費用。

　　第3條乙方工作

　　3.1參加甲方組織的現場交底，擬定施工方案和進度計劃[附件一]，交甲方審定。

　　3.2指派[ ]為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質，保量，按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　3.3嚴格執行施工規范，安全操作規程，防火安全規定，環境保護規定；嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄；參加竣工驗收，編制工程結算。

　　3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物，設備管線，古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的'關系。

　　3.5工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　第4條關于工期的約定

　　4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　4.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電，停水，停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一周內累計計算），工期相應順延。

　　第5條關于工程質量及驗收的約定

　　5.1本工程以施工圖紙，作法說明和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》，《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》（等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。

　　5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。

　　5.3甲，乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。

　　5.4由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　5.5工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知10日內組織驗收，并辦理驗收，移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

　　第6條關于工程價款及結算的約定

　　6.1本合同生效后，甲方分六次按下列方式支付工程款，尾款于竣工結算后二個月內根據實際情形結算。

　　本合同簽署生效乙方派員進駐工程建設場所后3日內，甲方支付總計工程款的30%，計人民幣×元；

　　第一層樓施工完畢（加蓋預制板）后支付總計工程款的15%，計人民幣×元；

　　第二層樓施工完畢（加蓋預制板）后支付總計工程款的15%，計人民幣×元；

　　第三層樓施工完畢（加蓋預制板）后支付總計工程款的15%，計人民幣×元；

　　全部內外墻裝飾完畢后支付總計工程款的15%，計人民幣×元；

　　全部工程完成甲方試用二個月內如無質量異議支付總計工程款的10%，實際面積的差價與此同時結算。

　　6.2工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料10天內審查完畢。

　　第7條關于材料供應的約定

　　7.1本工程乙方負責采購供應的材料[附件二]，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。

　　7.2凡由乙方采購的材料，設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　第8條有關安全生產和防火的約定

　　8.1乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。

　　8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》，《建筑安裝工人安全操作規程》，《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規，規范。

　　8.3由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程，消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

　　第9條獎勵和違約責任

　　9.1由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工，窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方100元。

　　9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方100元違約金。

　　9.3乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具，陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。

　　第10條爭議或糾紛處理

　　10.1本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。

　　10.2當事人不愿通過協商，調解解決或者協商，調解不成時，雙方同意由工程施工所在地人民法院裁判。

　　第11條附則

　　11.1本合同正本兩份，雙方各執一份。

　　11.2本合同履行完成后自動終止。

　　甲方：乙方：

　　日期：日期：

　　附件一：施工圖紙或作法說明

　　附件二：乙方提供材料及施工質量要求

　　1.水泥，使用黃石華新水泥，梁柱現澆使用號，墻，地粉砌使用號；

　　2.水泥與黃沙的比例在梁柱現澆中不得少于；在墻，地粉砌中不得少于；

　　3.內外墻粉砌厚度不得少于×MM；地坪厚度不得少于×MM；

　　3.鋼筋，梁柱中使用直徑不得小于18MM，陽臺牛腿中使用直徑不得小于22MM；

　　4.任何墻壁厚度不得小于240MM；

　　5.其他約定：

　　延伸閱讀：工程質量驗收效果生產安全

建筑工程施工合同3

　　發包方： (以下簡稱甲方)

　　承包方： (以下簡稱乙方)

　　甲方在北塔區資棗社區安臵地新建一棟八層全框架宿舍樓，雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程名稱：

　　邵陽市北塔區資棗社區安臵地

　　二、工程地址：

　　邵陽市北塔區資棗社區安臵地

　　三、建筑面積：

　　全框架結構共11層，總建筑面積約1488平方米(建筑面積外構筑物飄板、天溝按全面積計算，雨蓬、空調板按半面積計算)。注：括號內條例經協商不計算面積，但水電由甲方負責施工，工資由甲方付款。

　　四、承包范圍及內容

　　1、主要內容：

　　按照甲方要求和設計的平面圖和甲方有關的建筑要求進行施工修建，包括路面壓花，土建一次性大包干，住房每層高度為3米，第一層為3.8米，0.00以下按實結算，并計算乙方的其它費用開支，為一次性支付。

　　2、配套附屬工程，另行按實計算。

　　3、水、電由甲方負責。

　　4、室內留門洞，粉好門套，預制構件由甲方購買。

　　五、材料材料及工程質量要求

　　1、主體工程質量必須達到一次性驗收合格、

　　2、乙方應認真按照甲方要求和意圖，精心施工，隨時接受甲方的檢查、驗收。

　　3、因乙方原因工程質量達不到規范質量標準，乙方承擔一切責任，工程質量達不到規范標準的`部分，乙方按照甲方的要求標準和重新施工，直至符合規范標準合格為止，所有費用由乙方負責。

　　4、若甲方要求乙方不合理的施工所造成的工程質量和損失由甲方負責。

　　5、外墻為100100或(100200)的方塊磚，屋面為隨到隨抹一次性成合壓光。防水屋面由甲方負責。

　　六、承包方式及合同價款

　　1、工程采用包工不包料大包干形式，承包價格為220元/平方米，安全保險由乙方負責。

　　2、澆灌砼、扎鋼筋、裝模、回填夯實由甲方負責。機具、扎絲、鐵絲、釘子由乙方負責。內鋼管腳手架、活動架、扣件油頂由甲方負責及費用，乙方負責綁扎，外架由乙方負責。

　　七、工期要求

　　工期總共為180天，自20xx年1月27日開工到20xx年7月27日竣工。

　　八、付款方式

　　工程總價約為32.736萬元，簽訂合同預付乙方的進場費及備料款3萬元，以后每完成一層主體付工程總價的65%，內外裝飾每完成一層工程總價的33%。留2%竣工驗收后一筆付清。

　　九、雙方責任

　　1、甲方應保證工程款及時到位，防止資金問題而造成工程停工，而達不到預期進度由甲方負責。

　　2、甲方未按合同規定履行自己應負的責任，因資金原因不能正常施工，除工期得以順延外，還應賠償給乙方造成的實際損失。

　　3、承包人不得將承包工程轉包給他人，也不得將其承包工程支解以后分包的名義發包他人，否則，合同自行終止。

　　4、甲、乙雙方本著精誠合作、自行遵守的原則，認真履行職責，協助保密等義務。

　　5、本合同一式四份，雙方各執二份，合同自簽字生效，發包人、承包人履行合同的全部義務，承包人自發包人交付竣工結算款支付完畢，本合同自行終止。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建筑工程施工合同4

　　甲方: (以下簡稱甲方) 乙方: (以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》的有關精神，經甲乙雙方協商，甲方同意將工程承包給乙方，為明確雙方權力與義務，特簽訂如下協議條款，供雙方共同遵守。

　　一、工程名稱:

　　地點: 。

　　二、承包方式

　　三、工程承包內容

　　四、合同價款

　　五、付款方式

　　六、總工期要求個工作日。

　　七、甲方責任

　　1.甲方在通知乙方進場時，施工場地應具備三通一平等開工條件。 2.甲方應按合同付款方式及時支付乙方工程款，若甲方不按合同約定支付工程款，導致施工無法進行，乙方可停止施工，由甲方承擔已完工程損失和乙方所有經濟損失。

　　八、乙方責任

　　1.乙方應按照合同約定工期內施工完畢，并符合驗收要求。

　　建筑工程申請認證! 財富值雙倍檢索優先專屬展現同行交流

　　2.因乙方原因造成工程質量問題和工期延誤，由乙方承擔責任:質量問題由乙方維修解決至合格，延誤期每日罰款元。

　　九、工程質量、安全及保修

　　1.乙方應按照圖紙精心施工，工程質量符合驗收標準。

　　2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責。甲方不承擔任何責任。

　　3.工程竣工驗收后，乙方對施工的工程質量負責保修一年。

　　十、爭議及解決辦法

　　未盡事宜，甲乙雙方協商解決。和解、調解不成的`，按以下方式解決爭議:

　　第一種解決方式:雙方達成仲裁協議，向約定的仲裁委員會申請仲裁;

　　第二種解決方式:向有管轄權的人民法院起訴。

　　十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方兩份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方: 乙方:

　　年月日

建筑工程施工合同5

　　發包方：

　　承包方:

　　依照（中華人民共和國民法典），（中華人民共和國建筑法）及其他有關法律，行政法規，遵守平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就張氏祠堂地基處理及地坪混凝土事宜協商達成一致、訂立本合同。

　　一、工程概況及基本要求

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、乙方施工進度、質量、安全不符合規范及甲方要求，甲方有權單方面解除合同，乙方所完成工作量將不予結算，同時另行安排其他班組施工，因此增加的各項費用由乙方承擔。

　　二、施工承包范圍其他要求：

　　1、承包方式：包工包料：

　　（1）空樁開挖，澆注

　　（2）場地平整

　　（3）基礎開挖

　　（4）毛石基礎砌筑

　　（5）混凝土地梁

　　（6）磚砌圍墻及抹灰。

　　2、施工范圍：詳見后附雙方議定預算量及協商認可的價格及總價。

　　三、工程安全、質量標準及工期

　　1、本工程施工安全、質量必須達到合格標準。

　　2、乙方要嚴格按照規范進行施工。

　　3、若出現安全事故，乙方自己承擔事故發生的一切費用。

　　4、開工日期：以進場實際開工日期為準。

　　5、竣工日期：以甲方要求完成的時間為準，甲方原因、停水、停電等不可抗力的因素除外不順延。

　　四、項目負責人

　　甲方委派的擔任駐地的現場負責人為______________。乙方委派的擔任駐地的現場負責人為______________。

　　五、合同價款

　　1、本工程以乙方完成后附預算書表內全部工程量為依據，且以預算書內價格雙方簽字認可為準。

　　2、工程量若有減少，以此為準；若有增加，單價按簽字單價增加，工程款列入總價內。

　　六、付款方式：

　　按工程進度節點支付工程款，具體支付如下：

　　1、乙方材料進場，甲方支付總價的50%工程款。

　　2、乙方完成工作量的90%時，甲方支付工程款至90%。

　　3、乙方工程全部竣工后，工程款尾款支付完畢。

　　七、甲方的責任和義務

　　1、甲方負責對工程質量、安全、文明施工、機械電氣設備使用以及公司規章制度等方面的宣傳教育。

　　2、甲方負責施工現場工程進度計劃安排和質量、安全交底工作。

　　3、甲方對乙方所施工工程進度、質量、安全、文明施工進行過程監督和管理。

　　4、其他小型機具及電纜線均由乙方自備。

　　5、甲方無正當理由逾期支付工程款，承擔中國人民銀行規定的同期貸款利息。

　　八、乙方的責任和義務

　　1、嚴格按照施工圖紙、建設單位及甲方的要求進行施工，工程質量達到合同約定標準。

　　2、乙方負責對所屬施工人員的質量、安全、進度、技術、文明施工等方面的`管理。

　　3、乙方要做到工完場清、材料堆放整齊，乙方若工完場不清，甲方將派人清理并由乙方承擔支付該項所有費用的1.5倍以上金額。

　　4、乙方違反安全法律、法規和安全施工規章制度的，甲方同時有權終止本合同。發生重大安全事故，乙方必須及時報告甲方代表，否則由此造成的一切損失由乙方承擔。

　　5、甲方單方面終止本合同火擅自停工、退場的，甲方不支付任何費用。

　　6、本合同工程不允許乙方轉包，一經發現，甲方將處以結算總價10%的違約金。乙方在安全、質量、文明施工不符合本合同約定的標準，每發現一處（次）對乙方罰款200元。若質量、安全嚴重不符合規范要求，甲方有權解除合同并要求乙方在24小時內無條件退場。

　　九、合同爭議及其他

　　1、甲乙雙方在履行合同是發生爭議，可自行和解或要求有關部門調解。若和解、調解不能達成一致意見的，雙方約定采用下列第a種方式解決爭議：

　　a、雙方達成仲裁協議，申請____市仲裁委員會仲裁。

　　b、向甲方所在地有管轄權的人民法院起訴。

　　2、甲方的《安全事故處理辦法》及規章制度已全部告知，乙方知曉同意。

　　3、本合同一式五份，甲方持肆份，乙方持壹份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　身份證號碼：

　　聯系電話：

　　________年____月____日

建筑工程施工合同6

　　發包人（全稱）：

　　承包人（全稱）：

　　依照《合同法》、《建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　二、工程承包方式、范圍及材料供應

　　三、合同工期

　　自年月日止年月日。

　　四、合同價款

　　金額（大寫）：￥：

　　五、適用法律、標準及規范《合同法》、現行《施工規范》、《驗收規范》和有關執行標準及規范。

　　六、決算方式：

　　七、安全施工、文明施工。

　　1．承包人必須有現場安全施工管理機構，配備專職安全員。在施工過程中，必須遵守操作規程，搞好安全生產、安全施工，保證人員的人身安全，獨立承擔大小安全事故和其他責任事故的責任。

　　2．承包人必須精心組織，加強現場管理，做到文明施工，每天做到工完場清，在發包人領導下，做好與其他施工單位的`協調、配合工作。

　　八、合同價款的支付

　　雙方約定的工程款支付時間：①工程開工按工程形象進度的 %付款。②工程竣工驗收評為合格，辦理完工程結算后再付工程總造價的 %，③剩余5%的尾數作為質量保修金，待工程保質期滿無質量問題后付清。

　　九、工程變更

　　組織施工中，如必須變更設計，以甲乙雙方簽證的變更通知單作為結算依據。

　　十、其他

　　本工程嚴禁轉包，一經發現取消施工資格，作退場處理，并處以承包人元罰款，從工程款中扣除。

　　十一、質量保修期

　　質量保修期從工程實際竣工驗收之日算起。分單項竣工驗收的工程，按單項工程分別計算質量保修期。

　　工程竣工后，經雙方協商確定驗收時間，組織竣工驗收。驗收合格后，由乙方負責養一年內的維修、保養，費用由承包人負責。一年后無明顯質量問題，驗收合格后，辦理結清尾款手續。結尾款時時必須持生活公司書面通知單方可支付尾款。

　　十二、本合同未盡事宜，雙方另行協商解決。

　　十三、本合同一式捌份，雙方各執肆份。

　　十四、本合同自雙方簽字蓋章后生效。

　　發包人：承包人：

　　法定代表人：法定代表人：

建筑工程施工合同7

　　原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。

　　系個體戶佛山市__________區__________金屬制品廠的經營者，佛山市__________區__________金屬制品廠經營場所：_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業區__________號廠房，注冊號：_________________。

　　被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。

　　被告二：_________________佛山市__________區_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。

　　法定代表人：______________。

　　案由：_________________建設工程合同糾紛

　　訴訟請求：_________________

　　1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日，實際應計至還清全部款項之日止);

　　2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;

　　3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。

　　事實與理由：_________________

　　_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業園的.部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業園的車間b、c的金屬鋼結構工程。

　　《工程承攬責任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。

　　原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關系，這種關系直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定，兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。

　　為維護自身合法權益，原告現依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。

此致

　　____________區人民法院

　　具狀人：_________________

　　_____________年__________月__________日

建筑工程施工合同8

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

　　一、工程概況：

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程承包范圍：大雄寶殿____㎡，____元天王殿____㎡，____元鐘鼓樓____ ㎡，元住宿樓及食堂____㎡，____元

　　二、合同價款(固定價格)

　　金額(人民幣大寫)：____;(小寫) ;

　　三、工期：

　　合同工期：

　　開工日期：

　　竣工日期：

　　四.工程質量標準

　　1、乙方必須嚴格按甲方所審定的設計施工圖紙的`內容、要求及有關園林綠化施工規范進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

　　2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證。

　　五.安全生產乙方必須安全、文明施工，必要時工地現場應采用圍護等措施，施工中造成的一切安全責任事故由乙方負責，所發生費用全部由乙方承擔。

　　六、工程款支付：

　　進場付款____元;

　　基礎±0付款____元;

　　完成主體一層付款____元;

　　主體完工付款________元;

　　工程竣工付款____元。

　　如甲方未按以上進度付款，乙方可停工，因停工造成乙方損失的由甲方承擔。

　　七、質保期：____一年

　　保修期限執行現行的國家標準《建設工程質量管理條例》，缺陷期內由乙方負責保修，費用由乙方承擔。保修期從乙方施工完成交由甲方使用時算起，保修期結束后產生的維修費由甲方承擔。

　　八.合同的生效

　　合同訂立時間：

　　本合同雙方約定簽字蓋章后生效。

　　九.附則.

　　1.本合同發生糾紛后，當事雙方應及時協商，協商不成時，任何一方均可申請上級業務主管部門進行調解，解決不了的，可向仲裁委員會申請仲裁，或直接向人民法院起訴

　　2.本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方：乙方：

　　委托代理人(簽字)：委托代理人(簽字)：

　　____年____月____日

建筑工程施工合同9

　　甲方（業主）：_________ 乙方（承包方）：_________ 依據《民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其它有關法律、法規的規定，遵循公平、誠實信用的原則，雙方就本裝飾工程的有關事項協商達成一致，訂立本合同。

　　一、工程概況裝飾工程施工地點：_________ 施工內容：_________ 承包方式：_________ 合同總工期_________天，自________年____月____日開工至________年____月____日竣工。合同總價款（金額大寫）：_________ 其中：人工費_________元，材料費_________元。（見附表

　　一）

　　二、雙方工作

　　1.甲方工作

　　1.1開工前，向乙方提供裝飾方案及做法說明一份，并向乙方進行現場交底。XX空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分XX空的房屋中所滯留的家具、陳X等采取保護措施，并經乙方書面確認。

　　1.2辦理本工程施工所涉及的各種申請、批件等手續，協調鄰里關系，保證乙方施工時間。

　　1.3向乙方提供施工需用的水、電、氣等設備，并說明使用注意事項。協調做好垃圾清理等工作，并承擔相應費用。

　　2.乙方工作

　　2.1按照甲方的意圖和要求，向甲方提供施工圖紙及做法說明并進行現場交底，交甲方進行書面認定。

　　2.2乙方指派_________（姓名）為乙方駐現場代表，負責合同履行。按要求組織施工，解決由乙方負責的各項事宜。

　　2.3未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不準隨意拆改原有建筑結構及各種設備管線。

　　2.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火及環保規定。

　　2.5工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　三、工期

　　1.工期延誤

　　1.1因以下原因造成工期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

　　（1）甲方不能按約定提供開工條件。

　　（2）設計變更和工程量變化。

　　（3）甲方同意工期相應順延的其它情況。

　　1.2由于甲方原因導致中途停工，甲方應補償乙方因停工、設備閑置所造成的損失，每停工一天，甲方支付乙方_________元。

　　1.3由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_________元違約金。

　　四、工程價款支付開工日前三天，甲方支付總價款的_________%，計_________元; 工程日期過半，甲方再支付總價款的_________%，計_________元; 驗收合格____日內，甲方支付總價款的剩余部門，計_________元。

　　五、材料供應

　　1.甲方提供材料甲方供應的材料、設備應有材料設備表（見附表

　　二）。甲方供應的材料、設備有質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成損失的，由甲方承擔責任。甲方供應的'材料、設備運抵現場____日內，經乙方驗收，由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失，由乙方負責。甲方供應的材料、設備未經甲方同意，乙方不得挪作它用，否則，乙方應按相應價款的雙倍補償給甲方，并承擔由此造成的損失。

　　2.乙方采購的材料乙方采購的材料、設備，必須有材料設備表（見附表

　　三）注明品牌、規格、等級、數量、單價和總價，甲乙雙方簽字認可。如乙方采購的材料、設備與材料設備表不符，不得使用。如乙方未經甲方同意擅自使用，造成的損失由乙方負責。

　　六、工程變更在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方代表聯系，在簽訂變更單（見附表

　　四）后方可進行該項目施工。凡私自與施工作業人員商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負。給乙方造成損失的，甲方應負責賠償。

　　七、質量與驗收

　　1.工程質量

　　1.1工程以施工圖紙、做法說明、設計變更為依據，以《____市建筑裝飾工程質量檢驗評定標準》為質量評定標準。

　　1.2乙方應認真按照約定技術質量標準和設計要求進行施工，隨時接受甲方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。如工程質量達不到約定條件，乙方應按照甲方的要求返工、修改，并承擔由于自身原因導致返工、修改的費用。

　　2.竣工驗收與保修

　　2.1工程完工后，乙方應當向甲方提交工程驗收單（見附表

　　五）。甲方自接到工程驗收單____日內驗收，在驗收單上簽字。甲方無正當理由不按時驗收，超過____日的視為竣工驗收已被確認。

　　2.2雙方約定隱藏工程和中間驗收部位：_________.

　　2.3雙方約定的保修項目內容期限為：_________.（本條

　　2.2和

　　2.3款的內容過多可另加頁）

　　八、安全和防火

　　1.甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明，應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規范。

　　2.由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

　　九、違約責任甲、乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款，甲方不能及時給出必要的指令、確認，不按合同約定履行自己的義務，或其他使合同無法履行的行為，甲方應承擔違約責任。乙方不能按合同工期竣工，施工質量達不到標準要求，或其他使合同無法履行的行為，乙方應承擔違約責任。甲乙雙方承擔違約責任均按合同總價款的_________%向對方支付違約金，若違約金不能彌補損失時，當事人可以要求對方予以增加。

　　十、合同爭議解決方式雙方約定在履行合同過程中發生爭議，由雙方協商解決或請_________調解。協商或調解不成時，雙方可以按下述第_________種方式解決：

　　1.由_________仲裁委員會仲裁;

　　2.向人民法院起訴。

　　一、其他約定_________

　　二、本合同未盡事宜，經雙方共同協商作出補充規定，補充規定與本合同具有同等法律效力。

　　三、組成本合同的文件包括：

　　1.本合同條款及合同附表;

　　2.施工圖紙及做法說明;

　　3.雙方有關本工程洽商的其他書面協議;

　　4.補充規定。

　　四、其他

　　1.本合同正本兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。雙方約定可根據需要確定合同副本的數量，雙方約定（簽字、鑒證、公證）后生效。

　　2.乙方收到本裝飾工程價款尾款，本合同即告終止。業主（蓋章）：_________ 注冊地址：_________ 住地：_________ 法定代表人：_________ 委托代理人：_________ 聯系電話：_________ ________年____月____日承包方（蓋章）：_________ 注冊地址：_________ 住地：_________ 法定代表人：_________ 委托代理人：_________ 聯系電話：_________ ________年____月____日

建筑工程施工合同10

　　發包方：

　　承包方：

　　為了順利地保質、保量地完成施工任務，本著平等、自愿、互惠、互利的'原則，依據《建設法》《民法典》等相關法律、法規，經雙方共同協商，達成如下協議：

　　一、工程內容：XXX雞舍搭建。

　　二、工程承包方式：實行包人工、材料、機械設備和工用具、包安全文明施工。

　　三、質量要求：基礎預埋鐵件，由乙方負責；立柱用直徑100，壁厚1.5，圓管；檁條長4米，最小頭不小于60;頂板用30的隔熱板，0.37的彩鋼單瓦。墻板用50隔熱夾心板，窗子用鋁合金玻璃窗。

　　四、工程承包單價：185元㎡，以滴水面積收方準。

　　五、付款方式：屋架搭建完工后付工程總造價的50%，即萬元；總工程完工后付清全部工程款項。

　　六、本協議一式兩份，甲乙雙方執一份，協議經雙方代表簽字后生效，具有同等的法律效力。未盡事宜雙方協商解決。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

建筑工程施工合同11

　　發包人：

　　承包人：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規規定，參照該項目主體工程條款，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，訂立本協議。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內容：

　　二、工程范圍：

　　三、合同工期：

　　本工程自年月日至年月日，工期日歷天，不可避免的自然災害除外。

　　四、質量標準：

　　達到本工程招標文件及主體工程相關條款約定的技術規范。

　　五、合同價款：

　　本工程采用總價包干形式即包工包料的固定價格形式發包。合同價格為施工圖紙所涵蓋內容共人民幣元整（￥：元）。

　　六、工程款的結算及支付：

　　本協議所涉及工程款的支付：采用無預付款方式，承包人按照本協議要求完成施工任務后，向發包人提供三套完整的工程量驗收計量報告及工程款支付資料，經發包人、監理工程師驗收合格和簽字認可，并通

　　過相關程序審批后，由發包人支付工程款60%；在整個工程竣工驗收合格和完成工程結算及決算審計工作后，再支付工程款30%，余下10%工程款作為質量保修金在工程保修期滿后無任何質量問題即無息付清。

　　七、各方權利和義務：

　　（一）發包人

　　1、開工前向承包人提供現場的水準點及完整的施工圖三套。

　　2、開工前組織承包人、設計單位、工程質量監督等人員參加圖紙會審，并由設計人員交待技術參數及標準。

　　3、對承包人在施工過程中出現違規操作或出現質量和安全隱患時，有權下達停工通知，并要求在不增加工期情況下予以返工，直至合格為止。

　　（二）承包人

　　1、按招投標文件和主體工程合同條款規定及國家相關規定辦理工程建設過程中（含招投標）屬于承包人辦理的.各項手續，并承擔其稅費。

　　2、負責施工用水、用電、續接和臨時設施的準備工作及其費用。

　　3、嚴格按施工圖及說明進行施工，確保工程質量，按合同規定時間如期完工，工程完工后清運建筑垃圾及多余土方，做到工完場清和場地平整。

　　4、在施工過程中，要注意安全生產、文明施工，如發生安全事故一切責任均由承包人承擔（包括承擔安全部門或機構作出的處罰），發包人概不負責。

　　5、工程完工后，承包人應及時整理工程結算資料，通過有資質中介機構進行決算，向發包人申請進行竣工結算、決算審計和撥付工程價款。

　　6、承包人應按技術規范要求施工，隨時接受發包人、監理機構和質量監督部門的監督檢查，并為檢查提供便利條件。

　　7、在簽訂本協議時，承包人以現金的方式交納履約保證金萬元（￥：萬元）到發包人帳戶。依據本次的招標文件規定，若承包人不全面履行合同出現違約情況，發包人將按招標文件及合同的約定不返還履約保證金。

　　8、承包人在施工過程中履行完全部條款，待整個工程驗收合格并通過竣工決算完畢后無息退還余下履約保證金。

　　八、質量要求：

　　參照主體工程合同條款執行。

　　九、違約責任：

　　參照主體工程合同條款執行。

　　十、本協議如與主體工程合同有相抵觸的，以主體工程合同為準。

　　十一、在工程施工過程中，發包方書面給予承包方的工作聯系函屬本協議的補充文書，與本協議具有同等法律效力。

　　十二、本合同一式五份，發包人、承包人各執二份，公證人面軍執一份，自合同各方法人或其委托代理人和公證人簽字蓋章后生效，履行完全部合同條款后失效。

　　十三、未盡事宜，經合同方共同協商解決。

　　發包人簽章：（公章）

　　承包人：（公章）

　　年月日

建筑工程施工合同12

　　甲方：(以下簡稱甲方)______________

　　乙方：(以下簡稱甲方)______________

　　乙方于20______年______月______日與“ ______房地產有限公司”簽訂了《______工程承包合同及其補充協議》，包括本協議書前甲、乙雙方針對本工程簽訂的所有合同、補充協議書等合法有效文件(以下統稱為“原合同”)，依照《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就施工合同解除事項協商一致，達成以下協議。

　　一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工項目”。

　　二、乙方的關聯文件及對本工程所簽訂的涉及到甲方義務各項合同、還包括在執行中甲方所擔保的責任項目同時解除。

　　三、乙方在本項目中所發生的債權債務均由乙方負責自行解決、并承擔因此所引起的一切責任、甲方不承擔任何連帶責任。

　　四、乙方必須完善己完成的工程項目驗收工作、如未達到驗收標準、必須急時采取相關措施、至到驗收合格為準。

　　五、乙方必須按照甲方、監理公司、職能部門的要求提供完整的工程驗收資料(承包范圍內已完成部分的工程竣工驗收所需資料)、經監理和職能部門審核簽章后、于_____年_____月_____日前將所需的資料整理成冊(不裝訂)、移交給甲方。

　　六、乙方“原合同”中所承包的工作內容中已完成工作量經甲、乙雙方現場實測后以文書形式雙方簽字確認為準。

　　七、工程結算按原合同所議定的條款執行、以造價咨詢有限公司的審計結果，作為乙方“原合同”此期間所完成工作內容的'最終結算。

　　八、最終結算報告經甲、乙雙方簽字認同后、再簽訂甲、乙雙方欠款還款協議書、確定還款時間。

　　九、工程款支付：甲、乙雙方對本工程所支付的各項費用，包括甲方擔保費用、按財務要求對帳并予以確認、并按要求開具正規稅務發票、否則，甲方有權不支付有關工程款項。

　　十、“原合同”履約保證金：在乙方按甲方財務要求確認并完成本協議約定內容后，與工程結算款一并返還。

　　十一、解除合同簽訂后，施工單位應先行無條件退場、同時移交符合檔案要求的全部資料、已完成的工程量由雙方在場外進行結算。

　　十二、解除合同簽訂后，甲方重新安排施工單位進行本項目繼續施工、乙方不得以任何理由進入施工現場干擾、否則、造成一切后果均由乙方負責。

　　十三、解除合同后并不免除承包人對已施工部分的工程質量責任和保修責任以及合同履行過程中的違約責任。

　　十四、乙方已與相關班組簽訂的施工合同(含正在履行或即將履行的合同)由乙方與其協商解除，甲方不承擔乙方與班組之間因合同糾紛產生的一切后果。

　　十五、本協議書自雙方簽字、蓋章之日起生效。

　　十六、本協議書一式五份，甲方兩份，乙方兩份，監理公司一份。

　　甲方(蓋章)：______________乙方(蓋章)：______________

　　法定代表人(簽章)：______________法定代表人(簽章)：______________

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

建筑工程施工合同13

　　發包人（甲方）：_____________________

　　地址：________________________________

　　法定代表人：__________________________

　　聯系電話：____________________________

　　承包人（乙方）：_____________________

　　身份證號：____________________________

　　聯系電話：____________________________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的`原則，雙方就本建設工程施工事項訂立本合同。

　　第1條

　　甲方將位于_______市_______內，所建筑的廠房發包給乙方。承包范圍：_______市_______廠房地面工程施工，包括窗臺以下內外抹灰及廠房散水。乙方必須嚴格按施工要求施工。乙方對安全及文明施工實行全面承擔，包工包料，乙方為安全施工、文明施工第一責任人。

　　第2條

　　開工日期：_______年_______月_______日，竣工日期：_______年_______月_______日。

　　第3條

　　合同價款甲方按乙方所做工程量施工量標準合計總價款_______萬元與乙方結算工程款，乙方承包單價一次包定。如有個別因素發生最終按乙方實際完成工程量據實結算工程款。

　　第4條

　　甲方開工前提供具備開工條件的施工場地，需要與有關部門聯系和協調的工作由甲方負責。如甲方開工后有不具備材料其他工種所造成的停工甲方按工程總造價款2%每天作乙方賠償。

　　第5條

　　乙方在開工過程中，嚴格按國家和地方有關規定及甲方

　　要求執行，而如發生安全責任事故對第三人人身財產損害，由此所造成的全部損失、賠償費用均由乙方承擔。

　　第6條

　　施工所需要的機械設備、工具和油料、機油等消耗品均由乙方提供。上述機械費、油料費用均已包括承包單價之內，甲方附付合同約定的工程款之外不承擔任何費用。

　　第7條

　　工程款支付（兩次性支付）

　　7。1第一次付款_______年_______月_______日前，付給人工費_______萬元。

　　第二次付款_______年_______月_______日前，甲方一次性支付全部工程款。（以收據為憑）

　　7。2若甲方到期未給付工程款，承擔違約責任，違約金為_______萬元。

　　第8條

　　本合同正本兩份，具有同等法律效力，甲、乙雙方各執一份。自雙方在合同上簽字或蓋章之日起生效。

　　甲方：_____________________

　　乙方：________________________

　　法人代表：_________________

　　責任人：______________________

　　________年________月______日

　　________年________月________日

建筑工程施工合同14

　　發包人(甲方)：________________________

　　承包人(乙方)：________________________

　　雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設工程施工項目協商一致，訂立本合同。

　　1、工程概況

　　工程名稱：____________________________

　　工程地點：____________________________

　　工程內容：____________________________

　　2、工程承包范圍

　　承包范圍：_____________________面積為準。

　　3、合同工期

　　開工日期：______年______月______號

　　坯房竣工日期：______年______月______號(中途如有下雨一天則往后推遲一天)

　　竣工日期：______年______月______號

　　合同工期總日歷天數：______天

　　4、工期延誤：

　　因以下原因造成工期延誤，經甲方確認，工期相應順延

　　（1）設計變更和工程量增加;

　　（2）一周內非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過______小時;

　　（3）不可抗力自然條件;

　　5、工程竣工：

　　乙方必須按照協議書約定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照協議書約定的竣工日期竣工的，乙方承擔違約責任。

　　6、工程質量標準：

　　__________縣質量檢測局為準。(不包括材料質量)

　　7、合同價款

　　金額：建筑面積每平方米￥______元________建筑面積的總平方米。

　　工程預支款：￥______萬元。

　　竣工日付款：余下總金額的______%。

　　工程款結算：檢測工程竣工日后______個月內無任何施工質量問題則結清所欠佘款。

　　8、組成合同的文件

　　（1）本合同協議書。

　　（2）標準、規范及有關技術文件。

　　（3）圖紙

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　9、乙方向甲方按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　10、乙方在施工過程中所需用的建材必需提前____天向甲方提出書面申請，甲方則需及時提供全部建筑不得誤工，保證施工期間的暢通。乙方在施工過程中如有造成不必在的.浪費則按照市價賠償。

　　11、甲方有權對乙方工程實施監督。在豬舍內部結構中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工過程中不得隨意調動乙方的施工人員。

　　12、本合同正本兩份，具有同等效力，由發包人承包人分別保存一份。

　　13、合同生效

　　合同訂立時間：____________年_______月______日

　　合同訂立地點：_______________________________

　　本合同雙方約定_______________________________后生效。

　　發包人：(簽名)____________電話：______________住所：____________________

　　承包人：(簽名)____________電話：______________住所：____________________

建筑工程施工合同15

　　發包人(全稱)：

　　承包人(全稱)：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就

　　田園清水灣小區1、2號樓工程施工及有關事項協商一致，共同達成如下協議：

　　一、工程概況

　　1.工程名稱：-----小區。

　　2.工程地點：長治市----------。

　　3.工程立項批準文號：。

　　4.資金自籌。

　　5.工程內容：商住樓建安工程。

　　群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》(附件1)。

　　6.工程承包范圍：

　　商住樓圖紙內土建、安裝工程。此合同不包括甲方分包項目。

　　二、合同工期

　　計劃開工日期：年月日。

　　計劃竣工日期：年月日。

　　工期總日歷天數：天。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的，以工期總日歷天數為準。

　　三、質量標準

　　工程質量符合合格標準。

　　四、簽約合同價與合同價格形式

　　1.簽約合同價為：

　　人民幣(大寫) (￥元);

　　2.合同價格形式：根據通用條款1.1.5.2和專用條款、補充條款的約定確定。

　　五、項目經理

　　承包人項目經理：。

　　六、合同文件構成

　　本協議書與下列文件一起構成合同文件：

　　(1)中標通知書(如果有);

　　(2)投標函及其附錄(如果有);

　　(3)專用合同條款及其附件;

　　(4)通用合同條款;

　　(5)技術標準和要求;

　　(6)圖紙;

　　(7)已標價工程量清單或預算書;

　　(8)其他合同文件。

　　在合同訂立及履行過程中形成的.與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。

　　上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬于同一類內容的文件，應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。

　　七、承諾

　　1.發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。

　　2.承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質量和安全，不進行轉包及違法分包，并在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。

　　3.發包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的，雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。

　　八、詞語含義

　　本協議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。

　　九、簽訂時間

　　本合同于20xx年月日簽訂。

　　十、簽訂地點

　　本合同在發包人項目所在地辦公室簽訂。

　　十一、補充協議

　　合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協議，補充協議是合同的組成部分。

　　十二、合同生效

　　本合同自長治市建設工程招標投標管理辦公室備案后生效。

　　十三、合同份數

　　本合同一式 6份，均具有同等法律效力，發包人執 4份，承包人執2份。

　　發包人： (公章) 承包人： (公章)

　　法定代表人：法定代表人：

　　施工合同范本二

　　發包人(全稱)：_________

　　承包人(全稱)：__________

　　一、工程概況

　　工程名稱：___________

　　工程地點：___________

　　工程內容：___________

　　群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)

　　工程立項批準文號：_______

　　資金___________

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：___________

　　三、合同工期

　　開工日期：___________

　　竣工日期：___________

　　合同工期總日歷天數___天。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：_________

　　五、合同價款

　　金額(大寫)：______元(人民幣)

　　$：______元

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1.本合同協議書

　　2.中標通知書

　　3.投標書及其附件

　　4.本合同專用條款

　　5.本合同通用條款

　　6.標準、規范及有關技術文件

　　7.圖紙

　　8.工程量清單

　　9.工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間：____年__月__日

　　合同訂立地點：___________

　　本合同雙方約定___________后生效。

　　nbsp;發包人：(公章) 承包人：(公章)

　　法定代表人：法定代表人：

【建筑工程施工合同】相關文章：