水電工程施工合同

時間：2023-03-25 11:07:24 施工合同我要投稿

水電工程施工合同通用15篇

　　在人們的法律意識不斷增強的社會，很多場合都離不了合同，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？以下是小編幫大家整理的水電工程施工合同，歡迎大家分享。

水電工程施工合同通用15篇

水電工程施工合同1

　　甲方(發包方)：______身份證號：______

　　乙方(承包方)：______身份證號：______

　　依照《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平、誠實和信用的原則，雙方就陜西____公司廠區規劃新建工程水電安裝分部工程施工事項協商一致，訂立本施工合同，供雙方在施工過程中嚴格遵守：

　　第一條、工程概況：

　　1、工程名稱：_______________

　　2、工程地點：________________

　　第二條、承包范圍：本設計圖中主體結構需安裝給排水、強電、暖氣洞孔預留預埋與安裝工作。

　　上述內容包括人工費、工具費、機械費、零星用鐵絲鐵釘費、勞保(手套、安全帽等)等。

　　第三條、承包具體工作內容：乙方承包各項內容均包括，熟悉施工圖紙，室內水、強電、暖氣安裝工程。

　　第四條、承包方式：包工、包料。

　　第五條、承包合同工期：總日歷天數跟隨模板及泥工工期。

　　5.1開工日期：甲方提前2天通知乙方進場。

　　第六條、施工質量：______乙方嚴格按照施工圖紙標注的水電暖設施定位、技術規范、安全操作規程進行施工，按現行施工驗收規范進行驗收合格。材料等級標準：______按非國標等級標準執行。(PVC管、銅線)

　　第七條、工程量計算方式及承包價款：______

　　按建筑面積計算規則計算水電暖工程量套工程價款，按建筑面積每平方米(大寫) _____元整( _____元/M2)，總面積______M2，合計工程款(大寫) (￥ _____元)。

　　第八條、工程付款辦法：______甲方按第七條價款計算于乙方進場時預付乙方10%的工程款，在施工過程中甲方根據乙方實際完成的工程量，于乙方完成±0之后按第七條價款計算預付乙方40%的工程款，主體完工后按第七條價款計算預付乙方40%的`工程款，待工程竣工驗收合格后按第七條價款計算預付乙方7%的工程款，剩余的3%作為維保金，待工程完工交付使用一年后一次性付清余下款項。

　　第九條、雙方權利和義務：______

　　9.1甲方提前2天通知乙方進場，進場前乙方對其施工人員必須進行安全教育、文明施工、施工技術交底、進度計劃等交底。具體施工作業中必須設立安全標志、佩戴安全帽，以確保安全、文明施工。

　　9.2乙方必須有一定操作技術水平，保證施工現場施工人數并保持施工人員的相對穩定使工程順利進行。乙方不得使用未滿18周歲的人員、不得帶小孩進入施工工地。

　　9.3文明施工：______乙方必須做好文明施工。

　　第十條、違約：______雙方均應嚴格遵守《中華人民共和國民法典》及本合同條款所規定全部內容，如合同簽訂后，乙方未造成工程施工錯誤，甲方提出退場，甲方應支付給乙方所有損失。乙方自行退場，即自行放棄全部工程款并支付甲方損失。

　　第十一條、爭議：______履行合同中若甲、乙雙方發生爭議，雙方應本著實事求是的態度協商解決，協商不成時，可向工程所在地人民法院起訴。

　　第十二條、其它：______本合同未盡事宜，雙方可經過協商另行補充。

　　第十三條、合同管理：______本合同一式貳份，雙方各執壹份，具有同等效力。合同經雙方簽字或按手印后即發生法律效力，至工程完成，結清工程款后失效。

　　甲方：______乙方：______

　　(蓋章)：______ (蓋章)：______

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

水電工程施工合同2

　　發包單位：（簡稱甲方）法定代表人：地址：

　　承包單位：（簡稱乙方）法定代表人：地址：

　　風險提示：發包人的相對義務

　　根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。

　　若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。根據《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定，結合本工程的實際情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則。經過甲乙雙方協商簽定本合同。

　　第一條：工程地點：________________________。

　　第二條：工程內容：________________________。

　　第三條：承包方式：乙方包工包料。

　　第四條：工程價款及調整

　　1、工程價款：_______元。

　　2、發生以下情況之一經雙方協商同意后可做調整：

　　（1）甲方代表確認的工程量增減；

　　（2）甲方代表確認的設計變更或工程洽商；

　　（3）工程造價管理部門公布的價格調整；

　　（4）甲方原因造成的乙方窩工損失或其他得有關損失；

　　（5）合同條款以外得其他增減或調整。

　　第五條：付款方式

　　1、工程款支付方式：銀行轉賬。

　　2、工程付款：該工程由乙方墊資，工程竣工后政府安排資金到位，甲方一次性支付工程款。

　　3、本工程稅金由乙方到當地稅務部門自行繳納。

　　第六條：合同工期

　　1、雙方商定總工期為_______天。開工日期：________年____月____日；風險提示：關于實際竣工日期的規定

　　當因實際竣工日期的確認發生糾紛時，可以以相關規定參照具體情形：

　　工程經竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發包人原因，未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期；工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有工程之日為實際竣工日期。竣工日期：________年____月____日。

　　2、如遇下列情況，經甲方代表簽證后，工程可以順延。

　　（1）甲方不能按合同約定提供開工條件；

　　（2）工程量變化和設計變更；

　　（3）工程款未按時支付；

　　（4）不可抗力（如地震臺風火災等）。

　　3、由甲方責任造成的工期延誤，甲方應支付由此給乙方造成得窩工損失及其他增加費用，相應順延工期。

　　4、乙方如無正當理由拖延工期，每超過一天罰款元，反之每提前一天獎勵元。但獎罰累計不超過總造價得2%。

　　第七條：工程質量要求風險提示：工程質量未符合標準的歸責

　　因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。

　　因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期。

　　1、乙方應嚴格對工程使用的材料和工程設備以及工程的所有部位及其施工工藝，進行全過程的質量檢查，作好質量檢查記錄，并向甲方遞交自檢報告。

　　2、乙方的質量檢測機構必須取得省級以上計量認證合格證書，并經州水利工程質量監督站認可，方可從事質量檢測工作，檢測人員必須持證上崗。

　　第八條：材料設備風險提示：對于采購材料和工程設備的義務與責

　　承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時，承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場，并重新采購符合要求的材料、工程設備，由此增加的費用和（或）延誤的工期，由承包人承擔。

　　發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的，或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的，按照發包人違約的約定辦理。

　　1、本工程所需材料、設備一般由承包方組織供應，按規定需群眾投工投勞備運砂石料等，承包方應積極配合。

　　2、所有材料、設備、成品、半成品均附有合格證，都要經甲方檢查驗收，簽交物資驗收合格單，方可進場，已進場的物資未經甲方許可簽署出場證書，不得運出場外。

　　3、已進場的物資，若發現不合格，供料一方必須迅速將其運出場外。

　　4、沒有合格證書，且未經試驗鑒定或經過試驗鑒定為不合格的建筑材料、設備、構配件等，均不得用于本工程，若屬材料人員失職或其他原因造成不良后果，由責任一方負責。

　　第九條：工程施工前后雙方的工作和有關責任

　　1、甲方：

　　（1）進場前天內，甲方必須將施工現場清理干凈。為乙方提供施工人員生活住宿場地，并在乙方進場前辦妥本工程報建和消防以及施工許可證等有關手續；

　　（2）負責解決施工場地的用水用電熱力電訊保證乙方在施工期間的需求；

　　（3）按時支付工程款項；

　　（4）協調施工現場內各交叉作業施工單位之間的關系及施工次序，保證乙方順利施工；

　　（5）組織有關單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底；

　　（6）組織施工現場的隱蔽工程變更工程的驗收和簽證工作；

　　（7）負責本工程涉及有關部門的'聯系和協調工作；

　　（8）組織工程竣工驗收工作。

　　2、乙方：

　　（1）做好施工組織管理及向甲方提供工程進度情況；

　　（2）做好施工安全防范措施，確保施工安全；

　　（3）負責做好材料、設備的采購和保管工作；

　　（4）遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規定，經甲方代表同意，需辦理有關手續的，由甲方承擔由此發生的費用，因乙方責任造成的罰款除外；

　　（5）參加工程竣工驗收工作。

　　第十條：保修風險提示：保修責任的起算

　　工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內，承包人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。

　　發包人未經竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉移占有之日起算。保修期限：工程竣工驗收合格及甲方在驗收證書簽字之日起計算，按國家規定的保修條款執行。本工程保修期為_____個月。

　　第十一條：工程停建或緩建：

　　1、因政策調整，人力不可抗力及甲、乙雙方之外原因導致工程停、緩建，是合同不宜繼續履行，雙方應簽訂工程停緩建協議。

　　2、工程停緩建后，乙方應妥善做好已完工和已購材料設備器具的保護及移交工作，并將自有機械設備，以及人員撤出施工現場。甲方應為乙方撤離提供必要條件，并支付撤出的一切費用，同時按合同支付已完工程價款和賠償乙方有關損失。

　　3、已訂貨的材料設備器具等款項，由甲方承擔，應退貨的由訂貨方負責退貨，不能退貨的貨款和退貨發生的費用，由甲方承擔。

　　第十二條：違約責任風險提示：明確違約責任

　　在簽訂合同時，雙方就要想到可能產生的違反合同的行為，并在合同中規定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發生，也有據可依。

　　1、乙方不能按甲方的質量、安全、進度、文明施工要求施工，甲方有權終止合同。

　　2、按經濟合同法的有關規定，如工程質量不符合設計要求，甲方有權要求乙方對工程限期處理或返工，費用乙方自理。不按甲方意見返工，甲方有權不支付費用。

　　3、乙方不服從甲方安排、指揮造成的損失由乙方承擔，由甲方造成的損失由甲方承擔。

　　4、施工中若發現乙方不能按設計要求和工期組織施工或保證施工質量，進度達不到要求時，甲方有權終止合同，變更施工隊伍，由此所造成的損失由乙方負責。

　　第十三條：糾紛處理承包單位與發包單位發生合同糾紛時，雙方協商解決，協商不成時，提請上級主管部門調解，調解無效時，可向____________人民法院起訴。

　　第十四條：其它

　　1、如甲方要求變更工程內容，改變安裝范圍及條件，應征得乙方的同意，并辦理書面簽證工程竣工驗收后按實際工程量結算，否則乙方有權拒絕設計和施工。

　　2、工程款項必須匯入合同指定的乙方銀行帳號，否則因此引起的法律糾紛由甲方負責全部責任。

　　第十五條：合同生效與終止本合同自甲乙雙方法人代表或委托代理人簽字、蓋章后生效，至辦完工程驗收交接和竣工結算后，除有關保修條款仍生效外，其它條款即告終止，保修期滿后有關保修條款終止。

　　第十六條：本合同一式____份，其中：甲方____份，乙方___份，均具有同等法律效力。

　　發包單位：

　　法定代表人：___

　　_____年____月____日

　　承包單位：

　　法定代表人：____

　　____年____月____日

水電工程施工合同3

　　發包單位：

　　場建筑、裝飾工程項目部（以下簡稱：甲方）

　　承包人：（以下簡稱：乙方）

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程合同法》及其他有關法律、法規和規章，并結合陜西省渭南市有關規定及本工程的具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程水電安裝工程施工事項協商一致，訂立本協議。

　　一、工程概況：

　　工程名稱：笑哈哈中國中西部國際商貿物流城02-39號地塊綜合市場C-G區（以下簡稱：本工程）；

　　工程內容：水電安裝工程;

　　1、強電：按設計圖完成所有電施工程任務，室內所有施工預埋管，穿線，安裝，調試完畢，但主線管需預埋管至室外1.5米。

　　2、防雷：包括防雷接地，等電位聯接，電源進戶箱做重復接地等。

　　3、雨水：按設計圖完成所有雨水工程任務。

　　4、正式施工前的臨時水電安裝及施工過程中的維護（臨時設施費按定額結算給乙方）。施工現場條件：以現場實際情況為準；

　　施工部位：本合同約定乙方施工部位為：笑哈哈中國中西部國際商貿物流城02-39號地塊綜合市場C-G區工程設計圖及變更水電安裝工程包含的內容。

　　二、工程承包方式、承包范圍及承包內容：

　　1、承包方式：乙方包人工、包主材、包施工機具、包工期、包輔材、包質量、包進度、包安全文明施工、包驗收合格（確保合格）。注：(雨水安裝甲方只提供管材、伸縮節，其余材料、施工機具等為乙方購買)。

　　2、承包范圍：包消防預留洞孔、弱電預留預埋(并穿好鋼絲)、室內等所有一切給排水.室外落水和陽臺排水及空調排水和強電的預埋與安裝、調試檢測工作。消防的預埋與安裝、調試檢測及驗收合格工作。驗收合格以專業資質報告為準。

　　3、承包的主要內容：施工圖紙方案中的室內水電安裝工程，包括電氣照明等專業配套工程的預留孔洞、管道預埋。

　　4、甲方直接分包的專業工程，乙方需全力配合，并組織完成。

　　三、合同工期：

　　1、乙方應嚴格按甲方要求的工期組織施工，確保工期目標順利實現。本合同約定本工程總工期為日歷天；開工日期為：20xx年11月30日（后續開工，分別以甲方通知開工日期為準），竣工日期為：20xx年7月31日。

　　2、乙方必須服從和執行甲方項目部下達的施工生產計劃，根據甲方的進度要求，隨時調度作業人數和其它資源。

　　四、質量標準：

　　1、適應于本合同的工程質量檢驗評定標準、規范名稱為（包括但不限于以下）：

　　①建設強制性條文；

　　②《建筑工程質量檢驗評定標準》GBJ301—88；

　　③《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB50303-20xx；

　　④《建筑給排水及采暖工程施工質量驗收規范》GB50242-20xx；

　　⑤《采暖與衛生施工驗收規范》（GBJ242-82）；

　　⑥《電氣安裝工程施工及驗收規范》（GBJ242-82）

　　⑦《建筑電氣安裝工程質量檢驗評定標準》（GBJ303-88）；

　　⑧省、市相關部門的各種規章制度及相關標準；

　　⑨甲方制定的工程質量驗收實施細則。

　　2、本合同約定本工程質量必須達到“合格”質量標準。工程質量按國家相關標準進行驗收評定。若工程質量驗收為“不合格”，乙方自愿承諾負責返工直至達到本合同約定“合格”質量標準方可予以結算，結算價按本合同約定價執行，工程量按實際完成工作量計算；返工所需的材料、人工等所有費用均由乙方承擔。若因乙方返工導致甲方工期延誤，承擔全部的違約責任。

　　3、工程質量等級驗收程序：分項工程完工后，由施工班組組織自檢并報項項目部，項目部根據班組自檢結果組織班組進行實測驗收評定后報監理公司，監理公司根據項目部初評結果組織工程部、項目部、和施工班組進行現場實測測量，核定該分項工程質量。工程部在每次結算單上簽注工程質量核定結果。

　　五、文明工地、安全標化標準：

　　1、遵守甲方及業主有關文明施工、安全標化管理的有關規定，所有現場使用的設備無條件滿足業主的安全要求，材料堆放整齊，不得破壞密目網，安排一至兩人專門從事清掃整齊工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起業主對甲方的罰款，甲方均從乙工程款中扣除。

　　2、在施工中應做到精心策劃、實施，乙方違規操作以及為完成本工程雇傭的人員造成他人傷害或自身受到傷害，均應由乙方承擔全部責任。

　　六、合同價款、工程量的計量及結算方式：

　　1、以《貴州04計價定額》同期調差為結算單價下浮%，乙方不承擔任何稅費。

　　2、結算方式：工程款支付，按照已完工程量5萬平方米建筑面積為結算點，付已完工程量的65%，在十五個工作日內付給乙方進度款，余款35%驗收合格后，支付工程總價款的95%，余下5%的工程尾款，為工程質量保證金，在工程質保期滿一年后一次性付清。工程竣工驗收合格后，由工程承包人按清單附件上確定的單價所做的工程量結算給乙方，甲方在30天內審核，結算給乙方的95%工程款，留5%作保修金。

　　3、根據工程實際情況需要發生的工程變動，并由設計、建設方、監理書面簽字為工程變更。變更量按合同執行。

　　七、違約保證金的收取、支付及工程款的支付：

　　1、為加強乙方在本工程施工期間的工程質量、進度、安全文明施工等各方面的管理，特別約定：在本合同簽訂之日起2日內，乙方就必須向聽從甲的工作安排，報好材料計劃。

　　2、乙方向甲方交納履約保證金叁佰萬元整（3000000）元（其中合同履約保證金100萬元，工人工資保證金100萬元，風險保證金100萬元），合同簽訂之日繳納壹佰萬（1000000）元，剩余保證金在合同簽訂之日起的叁日內足額繳納，此款不計利息。如乙方未按時足額交納第一期保證金的，本合同不生效。如未按時足額交納剩余保證金的，本合同自動終止，所交納的保證金（包括合同履約保證金、工人工資保證金、風險保證金）不予退還。

　　3、支付方式：現金、現金支票及現金轉賬。

　　八、甲、乙的.權利和義務：

　　1、乙方在組織施工中必須堅持“百年大計，質量第一”的方針，要根據國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準，以及設計要求組織施工，要求全部工程達到合格標準及更好；參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。

　　2、在組織施工中，要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計，

　　3、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，機械二次進場等損失，均由乙方自行負擔。

　　4、乙方要嚴格執行隱蔽工程驗收制度，凡隱蔽工程完成后，必須經過驗收作出記錄方能進行下一工序的施工。隱蔽工程由乙方自行檢查驗收，并作好記錄；重大或復雜隱蔽工程應由乙方書面通知甲方和設計單位共同進行驗收，并辦理隱蔽驗收手續。如甲方與設計單位未屆時參加，乙方可自行檢查驗收，并應作好記錄，甲方應予承認。如甲方以后提出檢查時，檢查結果不符合要求者，其檢查費用由乙方負責，符合要求者，其檢查費用由甲方負責。

　　5、當乙方拒絕執行甲方或業主（或監理）的正確指令和發生施工質量、工期等問題經整改仍達不到要求時，甲方有權解除本分包合同，更換分包隊伍，破方清算處理。

　　6、對乙方工作人員不遵守項目部規章制度，不服從甲方管理人員的管理，對甲方造成不良影響的，甲方有權要求乙方無條件對其進行調換。

　　7、乙方及工作人員必須遵守甲方和業主的有關規章制度，服從甲方現場管理人員的管理，在施工期中不得打架斗毆，凡因打架斗毆引起的所有更換、、后果均有乙方承擔，并對當事人處以一萬元的罰款，如當事人支付困難，則由乙方代交，在工程款中扣除。

　　8、乙方所有水電預留必須一次性到位，如有出現后鑿的（設計變更除外），每處罰款800元。

　　9、乙方必須按照設計及施工規范要求施工，嚴禁偷工減料。乙方購買主要材料必須資料齊全，上報甲方、建設方及監理認可才能用。如不遵守后果自負。

　　10、乙方必須保證人員穩定，不能隨意變更人員，節假日未經甲方允許，乙方人員不得擅自離崗。否則乙方應賠償甲方遭受的一切損失。乙方施工人員的勞保用品由乙方負擔。

　　11、乙方全體員工必須樹立產品保護意識（包括工地其他單位產品），對產品必須采取相應保護措施，在工程竣工驗收前，乙方承擔產品保護責任。

　　12、乙方負責在承包內容范圍內甲方供應材料、設備的裝車，卸車及搬運。

　　13、乙方負責本工程所有竣工資料及時的完成。

　　九、施工管理規范

　　乙方在施工期間，必須遵守國家、地方以及甲方相關管理法規，適用本合同的管理法規和辦法：

　　1、施工現場臨時用電安全技術規范（JGJ46-88）。

　　2、建筑機械使用安全技術規程（JGJ59-86）。

　　3、建筑施工安全檢查標準(JGJ59-99)。

　　4、建筑施工高處作業安全技術規范(JGJ80-91)。

　　5、渭南市建設工程現場文明施工管理辦法。

　　6、公司施工班組管理辦法及質量、進度、安全文明施工獎罰辦法（條例）

　　十、合同生效：

　　1、本合同自甲已雙方簽字或蓋章后生效，工程保修期滿，雙方結清工程款項后失效。

　　2、本合同一式貳份，甲、已雙方各執壹份。

　　3、本合同為盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方委托代理人：

　　年月日

　　乙方委托代理人：

　　年月日

水電工程施工合同4

　　發包單位：xxxx工程項目部（以下簡稱：甲方）

　　承包人：（以下簡稱：乙方）

　　為落實崗位責任，保證工程質量、工期與安全生產，雙方根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》以及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平的原則雙方就本工程水電安裝工程施工事項協商一致，訂立本協議。

　　一、工程內容：xxxx工程水電安裝工程;

　　二、工程承包方式：雙包性質，包工包料、包質量、包進度、包安全文明施工、包驗收合格（確保優良）。

　　三、承包范圍：

　　1.本工程施工圖紙中的全部水電安裝工程。

　　2．所有與水電有關的穿墻洞口、板面洞口線管和水管、電箱和線盒的預埋和洞口的封堵。洞口封堵必須在裝飾工程施工時全部完成且達到裝飾驗收標準。

　　3.乙方必須義務配合甲方分包的其它工程的班組施工。

　　4．上級主管部門至工地安全文明檢查的一切準備工作和隱患整改工作。

　　四、合同工期：

　　1．乙方應嚴格按甲方要求的.工期組織施工，確保工期目標順利完成。本合同約定本工程總工期為：甲方與建設單位簽訂的合同工期天數提前35天完成。

　　2．乙方必須服從和執行甲方項目部下達的施工生產計劃，根據甲方的進度要求，隨時調正作業人數和其它資源。

　　五、質量標準：

　　1.為確保工程質量和施工進度，乙方必須交于甲方保證金叁拾萬圓整。（保證金于主體封頂后無息退還，于竣工驗收后無息退還。）

　　2.工程質量等級驗收程序：分項工程完工后，由施工班組組織自檢并報項目部，項目部根據班組自檢結果組織班組進行實測驗收評定后報監理公司，監理公司根據項目部初評結果組織項目部、和施工班組進行現場實測驗收。

　　3.工程質量保修期和工程質量保證金根據甲方與建設單位簽訂的合同要求執行。

　　六、安全文明施工

　　1、遵守甲方及業主有關文明施工、安全標化管理的有關規定，所有現場使用的設備無條件滿足業主的安全要求，材料應堆放整齊，不得破壞密目網，安排一至兩人專門從事清掃整齊工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起業主對甲方的罰款，甲方均從乙工程款中扣除。

　　2.安全方面

　　乙方要做好施工人員的安全教育培訓工作，簽好安全合同，所有乙方施工人員自費辦好暫住證，帶好身份證，違者不得上工地施工，嚴禁使用童工。不得在工地賭博酗酒，施工中按照安全操作規程要求施工，嚴禁野蠻施工，進入施工現場必須戴好安全帽，扣好帽帶，違者從嚴罰款100元/人次，所有施工中造成的安全事故，一切經濟損失全部由乙方負責，與甲方概不相關。

　　七、合同價款及結算方式：

　　本工程約定合同價款和結算方式為：根據甲方與建設單位簽訂的主合同中的合同價款和結算方式執行。（包含稅金、管理費）

　　八、甲、乙的權利和義務：

　　1．乙方在組織施工中必須根據國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準以及設計要求組織施工，，要按圖施工，不得隨意變更設計。要求全部工程達到合格標準。施工用電乙方必須安裝電度計量表。當乙方拒絕執行甲方或業主（或監理）的正確指令和發生施工質量、工期等問題經整改仍達不到要求時，甲方有權解除本分包合同，更換分包隊伍，因此而造成的經濟損失由乙方承擔。

　　3.對乙方施工人員不遵守項目部規章制度，不服從甲方管理人員的管理，對甲方造成不良影響的，甲方有權要求乙方無條件對其進行調換。并且每次處罰人民幣20xx元。

　　4.乙方及工作人員必須遵守甲方和業主的有關規章制度，服從甲方現場管理人員的管理，在施工期中不得打架斗毆，凡因打架斗毆引起的后果均有乙方承擔，并對當事人處以一萬元的罰款，由乙方代交，在乙方工程款中扣除。

　　5.乙方所有水電預留必須一次性到位，如有出現后鑿的（設計變更除外），每處罰款20xx元。

　　6.水電安裝必須與土建同步施工，乙方無任何理由延誤鋼筋工班組、泥工班組、粉刷工班組的施工工期。乙方必須無條件服從甲方安排的主體結構砼的每次澆筑日期。若乙方延誤甲方各部位結構和裝飾施工時，甲方有權安排作業人員進場水電安裝施工，其發生的人工、材料費用甲方將以雙倍的價款在乙方工程款中扣除。并且每次處罰人民幣伍仟元。

　　7.乙方全體員工必須樹立產品保護意識（包括工地其他單位產品），對產品必須采取相應保護措施，在工程竣工驗收前，乙方承擔產品保護責任。

　　8.乙方在施工中不得介紹其他班組進行轉包或中途停工以任何理由加價，否則甲方將有權收回施工協議，重新安排施工班組，乙方此前完成的工程量計價按50%結算，并承擔由此產生的一切損失。

　　九、合同生效：

　　1．本合同自甲已雙方簽字或蓋章后生效，工程保修期滿，雙方結清工程款項后失效。

　　2．本合同一式四份，甲、已雙方各執二份。

　　3．本合同未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

水電工程施工合同5

　　發包方（下稱甲方）：________

　　承包方（下稱乙方）：________

　　根據《中華人民共和國建筑法》以及其他相關法律法規規定，甲乙雙方就乙方承接甲方發包的水電工程的施工的有關事宜，協商一致，同意按下列條款簽訂本合同，以資共同遵守。

　　第一條工程項目概況

　　1.1工程名稱：________________

　　1.2工程地址：________________

　　1.3承包方式：包材料、包安裝（含防雷接地）、包質量、包文明施工、包竣工調試驗收的方式。使本工程按照甲方規定工期通過有關部門的驗收并交付使用。

　　1.4工程范圍與內容：________________（包括施工圖內所有的水電安裝工程，施工圖改變后工程量另行計算）

　　第二條工期

　　1、乙方必須在年月日前竣工。乙方在招標方規定的時間內完成施工任務，甲方要求的竣工是指該工程全部完成，驗收合格。

　　2、如因由施工場面（包括土建施工場地、水電施工圖的提供、施工方案變更、拖欠工程款）影響乙方的工程進程則工期應作相應順延。

　　第三條工程質量標準

　　按照國家現行安裝規范施工，并達到水電驗收標準合格等級。

　　第四條合同價款

　　本合同價款按_______萬預算。結算按工程完成時的最新定額，材料價格參照11年價目表，人工費60元/定額工，括人工、機械、施工安裝、調試、保險及風險等各項費用。

　　該工程完工后報驗及檢測費由甲方負責，若檢測不合格，需要二次檢測的費用由乙方負責。

　　第五條工程款支付

　　合同簽訂后甲方應付給乙方總款的10%作為啟動資金，電線、電纜到達現場付總工程款的30%，開關燈具到達現場付總工程款的20%，配電箱到達現場付總工程款的10%，安裝完成付總工程款的20%，工程驗收合格后付總工程款的7%，余3%作為質量保證金兩年后無質量問題一次性全部支付給乙方。

　　第六條設計變更

　　6.1因施工變更導致工程量增加部分工程款由甲乙雙方友好協商，延誤的工期相應順延。

　　第七條雙方職責

　　7.1甲方職責

　　（1）按時提供施工工作面給乙方使用。

　　（2）負責協調配合管理施工現場，指定相應的施工員監管施工工作，負責有關簽證。

　　（3）甲方提供施工用水、電源連接點及施工工人現場住宿。包乙方工作人員住宿床位，用水、用電。

　　（4）按施工安全規范的規定，采取應有的施工安全措施，確保施工安全與第三者的安全。在施工過程中發生的傷亡事故責任以及因乙方管理不善造成的`損失，均由乙方自行承擔。

　　（5）工程竣工未交付甲方之前，甲方應協助乙方負責已完工程的保護，保護期間如有人為故意損壞，應由損壞方予以修復或返工。

　　（6）乙方必須服從甲方指定人員管理，按照甲方管理制度施工。

　　（7）負責對該工程合同范圍內的施工現場內的防火、防盜、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工現場、工作時間，發生意外傷害費用，一萬元以下（含一萬元），乙方承擔全部費用，一萬元以上，甲方承擔超出部分的70%費用，乙方承擔相應費用。如若是乙方工人自身不安全行為發生的意外傷害，甲方概不負責。

　　第八條安全施工

　　8.1施工期間，乙方應嚴格遵守建筑工程安全技術規程、建筑工人安全操作規程、《中華人民共和國安裝條列》和其他相關法規以及施工期間國家頒發的新的法律法規，并對現場作業的安全及工程質量負責。乙方必須做好施工質量、安全管理；指定安全、防火負責人，物件堆放整齊。

　　8.2乙方必須進行安全文明施工。

　　8.3乙方應遵守建設工程安全生產有關規定，嚴格按照安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施、消除事故隱患，由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。

　　8.4甲方不得要求乙方違反安全管理規定進行施工。因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔相應責任及發生的費用。

　　第九條關于工期延誤

　　9.1以下原因造成工期延誤，經過甲方現場工程師確認，工期相應順延；

　　（1）甲方未按約定日期提供施工場面及相關開工條件；

　　（2）甲方未按約定日期支付工程進度款，致使施工不能正常進行。

　　（3）甲方工程師未按照合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行；

　　（4）設計變更和工程量增加；

　　（5）不可抗力：是指戰爭、動亂、空中飛行物墜落或其他非甲乙雙方負責造成的爆炸、火災、水災以及六級以上臺風、大雨、暴雨、地震等；

　　（6）合同約定或甲方工程師同意工期順延的其他情況。

　　9.2合同雙方任何一方不履行合同義務或不按照合同約定履行義務的其他情況，均屬違約，由違約方承擔違約責任，賠償因其違約造成的損失。

　　第十條合同爭議解決方式

　　本合同履行過程中所發生的爭議及本合同未盡事宜，由雙方協調解決；協商不成時任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　第十一條合同生效與終止

　　第十二條合同份數

　　12.1本合同自雙方法人代表或其他委托代理人簽字加蓋公章后生效。

　　12.2本工程按照甲乙雙方約定，甲方按照合同約定，支付完最后一筆尾款，此合同自動終止。

　　本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力。本合同未盡事宜，由雙方另行協商簽訂補充協議，補充協議是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

水電工程施工合同6

　　發包人：

　　法定代表人：

　　承包人：

　　法定代表人：

　　依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內容：

　　二、工程承包范圍：

　　三、合同工期

　　開工日期：______年____月____日；

　　竣工日期：______年____月____日；

　　合同工期總日歷天數為____天。

　　四、質量標準：合格，爭創優良。

　　五、合同價款：_____萬元（主體工程預算價）。

　　六、執行中華人民共和國建設部、國家工商行政管理局制定的建設工程施工合同中《通用條款》相關規定。

　　七、發包人工作

　　1、圖紙發包人在承包人進場前一周內提供蓋章生效施工圖三套。

　　2、動工前提供施工所需的水、電，管、線接至施工現場50m之內。施工期中不間斷供水、供電。

　　3、提供砼拌和場地、砂廠料堆放場地、鋼筋、模板加工場地。

　　4、提供施工人員生活福利住房和臨時庫房、工棚。提供生活水、電供應。

　　八、承包人工作

　　1、進場后一周內提交施工組織設計，逐月提供建設計劃報表。

　　2、負責尾水閘孔的圍堰填筑、拆除及其基坑排水工作。發包人承擔費用。

　　3、負責1#、2#機組之間施工隔墻構筑和拆除，運行機組保護棚架的'搭設和拆除。發包人承擔費用。

　　九、材料

　　所有永久和臨時工程的建筑材料均由承包人負責采購、運輸、保管、使用。材料用量根據實際完成工程最按建筑定額計算耗用量結算。材料價格按經發包人同意的實際發生的市場價格、運雜費、采購保管費結算。

　　十、質量和驗收

　　中間驗收尾水室、蝸室基坑開挖結束后，必須作隱蔽工程驗收，廠房舊屋頂拆除結束后，作中間驗收。凡中間驗收和隱蔽工程驗收項目必須合格簽證后方能進行下一施工程序工作。

　　十一、安全施工

　　承包人按水利水電工程安全施工規程施工，安全事故按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔責任和所發生的費用。

　　十二、合同價款及支付

　　1、按設計預算單價作為合同單價結算基數。

　　2、人工費補貼：按實際計量的人工工日數，發包人每工日補貼10元。

　　3、材料費價差：按實際計量計算材料用量，計算實際發生價扣除預算價，等于材料價差，計算材料價差金額及其稅金，由發包人支付承包人。機械用油差也參照此規定執行。

　　十三、工程預付款

　　合同簽訂后，發包人支付伍萬元工程預付款給承我人，用作進場人員調進、臨時工程材料準備、部份工程材料準備和施工機械配備等項工作費用。此預付款在第一臺機組完工結算時扣回。

　　十四、進度工程款支付

　　每月25日進度工程計量。承包人憑發包人月計量簽證報送月工程量結算申報表，發包人在次月5日前支付90%進度款給承包人。

　　十五、完工結算

　　完工驗收合格后，發包人頒發工程移交證書給承包人，承包人報送工程完工結算申請書，發包在一月內審批支付到完工結算造價97%的尚金額給承包人。

　　十六、質量保修金

　　完工結算總價的3%扣作工程質量保修金，保修期___年。保修期滿后半月內結算保修金。

　　十七、違約、索賠、爭議

　　1、本合同經雙方簽字生效后，雙方都必須嚴格遵守執行，任何一方違反合同條款，給對方造成損失的，責任方應按民法典規定標準進行賠償。

　　2、若甲方在整體工程驗收合格后，未將款項付清給乙方，乙方有權停止供水。

　　3、雙方如發生糾紛，通過協商未達成協議的，由_____人民法院進行裁決。

　　十八、本合同經雙方簽字生效，工程質量保修金結算后失效。

　　十九、未盡事宜，雙方另行協商。

　　二十、本合同一式____份，雙方各執____份。

　　發包人：

　　住所：

　　代表：

　　電話：

　　______年____月____日

　　承包人：

　　住所：

　　代表：

　　電話：

　　______年____月____日

水電工程施工合同7

　　房屋主人：______________(甲方)

　　水電安裝人：______________(乙方)

　　甲方委托乙方安裝一幢民房水電工程，根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規，為明確雙方在水電安裝過程中的權利和義務關系，經雙方協商同意，就以上工程一事達成如下協議，供雙方共同遵守：

　　一、甲方提供所有水電材料給乙方。(根據安裝需要到場)

　　二、工程分兩次安裝，第一次驗收合格后付款百分之五十，其余款項在第二次安裝驗收合格后全部付清。

　　三、安裝水電工程總價為人民幣元。

　　四、工程質量要求：乙方必須按照國家電工標準要求安裝，做到燈亮、水通，水電安裝過程中所有內容必須全部符合要求，驗收合格。

　　五、施工安全要求：乙方必須按照安全施工規范和技術要求進行施工，采取嚴格的.安全防范措施。乙方要管理好所帶的一切安裝工具，在施工過程中要特別注意安全，杜絕一切事故。因自身安全措施不到位或不力造成事故責任以及產生的一切費用，由乙方自己承擔。如有此類情況出現，責任與甲方無關。

　　六、本協議未盡事宜，甲乙雙方協商解決。

　　七、本協議一式二份，甲乙雙方各持一份，自雙方簽字之日起生效。

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　簽約日期：______________

水電工程施工合同8

　　甲方（發包單位）： __電有限公司

　　乙方（承包單位）：___________________

　　甲方同意將 __水電有限公司電站引水工程建設維修工程承包給乙方施工，為保質保量按時完成施工任務，經雙方協商一致同意訂立如下合同條款，望雙方共同執行。

　　一、工程項目名稱（工程地點）：

　　1、水庫清淤（高樹嶺電站水庫清淤、尾水河道清淤及拓寬。），工程價款360000元整。

　　2、舊大壩加固（花香一級水電站舊壩），工程價款700000元整。

　　3、引水渠道清淤及加固（花香一級水電站3.8KM引水明渠清淤及加固；文星水電站2.2KM引水明渠清淤及加固。），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。

　　4、引水隧洞襯砌加固（花香二級水電站800米隧洞襯砌加固工程），包模板2300元/米。

　　二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。

　　三、甲方要求乙方進場及竣工時間：

　　年月日進場施工，年月日竣工，雨天順延。

　　四、乙方在施工過程中，應按甲方提供的圖紙或甲方工程技術人員現場指導施工，未經甲方許可不得隨意更改尺寸，隱蔽工程應經甲方有關人員驗收后方可施工。乙方在施工中應注意安全，不得違章操作。

　　五、乙方應保證工程施工質量，不得偷工減料，若工程質量不合格造成返工的材料費及工資，由乙方自負，同時應做到保證質量的前提下求美觀。

　　六、付款辦法：

　　1、總工程價款(金額大寫) 陸佰貳拾萬元整；

　　2、施工期間至驗收前，每個月底甲方根據乙方所完成的.實際工程量按造價的 50 %付給作工料費，剩余 50 %尾款待甲方對工程竣工驗收后15天內結算付清；

　　3、在施工期間甲方若違約無法按工程進度付款，造成乙方停工待料，而拖遲工期，后果由甲方負責，乙方若無故拖遲工期則后果由乙方自負。

　　七、乙方工程不得轉包或分包，若發現則甲方有權終止合同，所造成的經濟損失由乙方自負。

　　八、本協議一式貳份，甲、乙雙方各執一份。

　　九、補充協議：

　　甲方：（公章）

　　法人代表：

　　乙方：（公章）

　　法人代表：

　　年月日

水電工程施工合同9

　　發包人：

　　法定代表人：

　　承包人：

　　法定代表人：

　　風險提示：發包人的相對義務

　　若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況工程名稱：工程地點：工程內容：

　　二、工程承包范圍：

　　三、合同工期開工日期：________年____月____日；風險提示：關于實際竣工日期的規定

　　當因實際竣工日期的確認發生糾紛時，可以以相關規定參照具體情形：

　　四、質量標準：合格，爭創優良。

　　五、合同價款：_____萬元（主體工程預算價）。

　　六、執行中華人民共和國建設部、國家工商行政管理局制定的建設工程施工合同中《通用條款》相關規定。

　　七、發包人工作

　　1、圖紙發包人在承包人進場前一周內提供蓋章生效施工圖三套。

　　2、動工前提供施工所需的水、電，管、線接至施工現場50之內。施工期中不間斷供水、供電。

　　3、提供砼拌和場地、砂廠料堆放場地、鋼筋、模板加工場地。

　　4、提供施工人員生活福利住房和臨時庫房、工棚。提供生活水、電供應。

　　八、承包人工作

　　1、進場后一周內提交施工組織設計，逐月提供建設計劃報表。

　　2、負責尾水閘孔的圍堰填筑、拆除及其基坑排水工作。發包人承擔費用。

　　3、負責

　　1、2機組之間施工隔墻構筑和拆除，運行機組保護棚架的搭設和拆除。發包人承擔費用。

　　九、材料風險提示：對于采購材料和工程設備的義務與責

　　發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的，或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的，按照發包人違約的約定辦理。所有永久和臨時工程的建筑材料均由承包人負責采購、運輸、保管、使用。材料用量根據實際完成工程最按建筑定額計算耗用量結算。材料價格按經發包人同意的實際發生的.市場價格、運雜費、采購保管費結算。

　　十、質量和驗收風險提示：工程質量未符合標準的歸責

　　因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。

　　因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期。中間驗收尾水室、蝸室基坑開挖結束后，必須作隱蔽工程驗收，廠房舊屋頂拆除結束后，作中間驗收。凡中間驗收和隱蔽工程驗收項目必須合格簽證后方能進行下一施工程序工作。

　　十一、安全施工承包人按水利水電工程安全施工規程施工，安全事故按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔責任和所發生的費用。

　　十二、合同價款及支付

　　1、按設計預算單價作為合同單價結算基數。

　　2、人工費補貼：按實際計量的人工工日數，發包人每工日補貼10元。

　　十三、工程預付款合同簽訂后，發包人支付伍萬元工程預付款給承我人，用作進場人員調進、臨時工程材料準備、部份工程材料準備和施工機械配備等項工作費用。此預付款在第一臺機組完工結算時扣回。

　　十四、進度工程款支付每月____日進度工程計量。承包人憑發包人月計量簽證報送月工程量結算申報表，發包人在次月____日前支付90%進度款給承包人。

　　十五、完工結算完工驗收合格后，發包人頒發工程移交證書給承包人，承包人報送工程完工結算申請書，發包在____月內審批支付到完工結算造價97%的尚金額給承包人。

　　十六、質量保修金風險提示：保修責任的起算

　　發包人未經竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉移占有之日起算。完工結算總價的3%扣作工程質量保修金，保修期________年。保修期滿后半月內結算保修金。

　　十七、違約、索賠、爭議風險提示：明確違約責任

　　1、本合同經雙方簽字生效后，雙方都必須嚴格遵守執行，任何一方違反合同條款，給對方造成損失的，責任方應按民法典規定標準進行賠償。

　　2、若甲方在整體工程驗收合格后，未將款項付清給乙方，乙方有權停止供水。

　　3、雙方如發生糾紛，通過協商未達成協議的，由_____人民法院進行裁決。

　　十八、本合同經雙方簽字生效，工程質量保修金結算后失效。

　　十九、未盡事宜，雙方另行協商。

　　二十、本合同一式____份，雙方各執____份。

　　發包人：

　　住所：

　　代表：

　　電話：

　　________年____月____日

　　承包人：

　　住所：

　　代表：

　　電話：

　　________年____月____日

水電工程施工合同10

　　上訴人(原審被告)內黃__________燃氣有限公司，住所地__________

　　法定代表人：__________，職務經理。

　　被上訴人(原審原告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。

　　被上訴人(原審被告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。

　　上訴人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______號民事判決，現依法提起上訴。

　　上訴請求：

　　請求依法撤銷原判，發回重審，或查明事實后依法改判：駁回被上訴人張_______原審對內黃_______燃氣有限公司訴訟請求。

　　事實與理由：

　　原判認定事實不清，要求上訴人承擔本案連帶責任于法無據。

　　首先，原判認定內_______燃氣有限公司_______項目部是內_______燃氣有限公司是錯誤的。

　　內_______燃氣有限公司是依法設立的法人企業，自公司成立以來，從未設立任何項目部，更未設立河南__項目部。原判認為“_______燃氣公司的_______項目部與_______簽訂合作協議”無事實根據。上訴人認為，內_______燃氣有限公司與內_______燃氣有限公司河南_______項目部不是同一主體，不存在隸屬關系，也無法律上的任何利害關系。

　　上訴人在_______部分鄉鎮包括_______開展有天然氣安裝工程業務，但上訴人已將該工程于_____年_____月_____日全部承包給了具有法人資質的'河南_____建設工程有限公司，雙方簽訂有《建設工程施工合同》。上訴人與河南_______建設工程有限公司簽訂《建設工程施工合同》后，從未與任何人簽訂任何承包合同或者施工合同，更不可能成立什么河_______項目部。被上訴人_______在原審提交的_______與內_______燃氣有限公司河南__項目部簽訂的燃氣施工內部合作協議與上訴人無關，原判將河南__項目部認定為上訴人的公司屬牽強附會。

　　上訴人認為，本案應當舉證證明內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部是否具有民事主體資格，是否具有獨立承擔民事責任能力，設立內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部的機構是誰。以上問題弄清楚了，其他問題也就迎刃而解了。依據民事訴訟法第64條規定，查明以上事實舉證責任在被上訴人張_______一方。原判在沒有查明以上事實的前提下，僅憑被上訴人提交的《燃氣施工內部合作協議》冠上了上訴人的名稱就認定是上訴人公司的行為是不負責任的。

　　其次，原判要求上訴人承擔連帶責任于法無據。

　　原審原告張_______受雇于被上訴人王_______，張_______在受雇過程中受到傷害，應當得到賠償。而上訴人將該工程整體承包給了河南__建設工程有限公司，河南_______建設工程有限公司又將該工程一部分承包給了沒有建筑資質的王_______，對于張_______在工作中受到的傷害應當由王_______承擔賠償責任，河南_______建設工程有限公司承擔連帶責任，現原判要求上訴人承擔連帶責任有悖法律規定。

　　總之，原判認定事實不清，要求上訴人承擔連帶責任于法無據。望二審法院依法準入上訴人上訴請求。

此致

　　_______中級人民法院

　　上訴人：_______燃氣有限公司

　　_____年_____月_____日

水電工程施工合同11

　　發包人：

　　承包人：

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：xx市xx級水電站技改工程

　　工程地點：xx市xx鎮村

　　工程內容：水電站廠房技術改造土建工程

　　二、工程承包范圍

　　廠房鋼筋混凝土屋面拆除，水輪發電機組拆除，廠房下部混凝土局部拆除，廠房下部結構尾水室、蝸室、水輪機層、發電站層鋼筋混凝土澆筑及其相應的臨時工程。

　　三、合同工期

　　開工日期：二Oxx年十二月三日

　　第一臺機組混凝土結構定于二Oxx年一月三十日澆筑結束;第二臺機組混凝土結構定于二Oxx年二月二十三日動工，二Oxx年四月二十三日澆筑完工。二Oxx年五月二十日提交第二臺水輪發電機組安裝工程面。

　　合同工期總日歷天數為159天。

　　四、質量標準：合格，爭創優良

　　五、合同價款：貳拾點陸萬元(主體工程預算價)。

　　六、執行中華人民共和國建設部、國家工商行政管理局制定的建設工程施工合同(GF-1999-0201)中《通用條款》相關規定。

　　七、本合同《專用條款》

　　1、執行水利、水電行業現行的設計、施工及驗收規范、規程標準。

　　2、執行省、市建筑法規的相關規定。

　　八、發包人工作

　　1、圖紙發包人在承包人進場前一周內提供蓋章生效施工圖三套。

　　2、動工前提供施工所需的水、電，管、線接至施工現場50m之內。施工期中不間斷供水、供電。

　　3、提供砼拌和場地、砂廠料堆放場地、鋼筋、模板加工場地。

　　4、提供施工人員生活福利住房和臨時庫房、工棚。提供生活水、電供應。

　　九、承包人工作

　　1、進場后一周內提交施工組織設計，逐月提供建設計劃報表。

　　2、負責尾水閘孔的圍堰填筑、拆除及其基坑排水工作。發包人承擔費用。

　　3、負責1#、2#機組之間施工隔墻構筑和拆除，運行機組保護棚架的搭設和拆除。發包人承擔費用。

　　十、材料

　　所有永久和臨時工程的建筑材料均由承包人負責采購、運輸、保管、使用。材料用量根據實際完成工程最按建筑定額計算耗用量結算。材料價格按經發包人同意的'實際發生的市場價格、運雜費、采購保管費結算。

　　十一、質量和驗收

　　1、中間驗收尾水室、蝸室基坑開挖結束后，必須作隱蔽工程驗收，廠房舊屋頂拆除結束后，作中間驗收。凡中間驗收和隱蔽工程驗收項目必須合格簽證后方能進行下一施工程序工作。

　　十二、安全施工

　　承包人按水利水電工程安全施工規程施工，安全事故按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔責任和所發生的費用。

　　十三、合同價款及支付

　　1、按設計預算單價作為合同單價結算基數。

　　2、人工費補貼：按實際計量的人工工日數，發包人每工日補貼10元。

　　十四、工程預付款

　　十五、進度工程款支付

　　每月25日進度工程計量。承包人憑發包人月計量簽證報送月工程量結算申報表，發包人在次月5日前支付90%進度款給承包人。

　　十六、完工結算

　　完工驗收合格后，發包人頒發工程移交證書給承包人，承包人報送工程完工結算申請書，發包在一月內審批支付到完工結算造價97%的尚金額給承包人。

　　十七、質量保修金

　　完工結算總價的3%扣作工程質量保修金，保修期壹年。保修期滿后半月內結算保修金。

　　十八、違約、索賠、爭議

　　按《建筑工程合同》的《通用條款》相關規定執行。

　　十九、本合同經雙方簽字生效，工程質量保修金結算后失效。

　　二十、未盡事宜，雙方另行協商。

　　二十一、本合同一式4份，雙方各執2份。

　　發包人：承包人：

　　住所：

　　代表：

　　電話：

　　簽訂日期：

水電工程施工合同12

　　發包方：(甲方)________________

　　承包方：(乙方)________________

　　發包方擬實施流域水電站開發工程總承包，發包方與承包方于________年________月________日在________友好協商，達成施工協議，接收承包方的合同價約叁億人民幣（以實際結算工程量為準）作為工程施工、完成和修補缺陷等的投標價，達成如下施工協議：

　　1、計價方式；工程項目單價采用《四川省水利水電建筑工程預算定額20xx》為計算依據（二級一類取費計算），材料費、人工費采用工程價所在地每季度公布的價格調差計算，工程完工驗收標準按07標準執行驗收。

　　2、由承包方向發包方交納履約保證金3000萬元。支付方式和期限：

　　（1）、在簽訂本協議書當日支付1000萬元，本合同自發包方收到該履約保證金生效，逾期未支付該筆款項本協議不生效；

　　（2）、自承包方接到進場通知書之日起三個工作日內支付1000萬元；

　　（3）、余款1000萬元在承包方收到開工令之日起三個工作日內支付1000萬元。發包人不接收銀行履約保證金保函。

　　承包人支付的履約保證金擔保合同履行的期限在發包人頒發保修責任終止證書前一直有效。發包人應在保修責任終止證書頒發后15天內將履約保證金無息退還給承包人。

　　3、本工程安全文明施工費另計，取費率為工程總價的1.5%，臨時工程費用為工程總價的8%，據實結算。

　　4、本合同自發包方收到第一筆履約保證金生效。

　　5、每月的工程進度款承包方在收到承包方報送的價款結算申請書及相關資料后七日內完成審核。承包方每月25號申報當月工程量，次月10號內發包方審核完畢并支付工程量的85%工程進度款。雙方按此方式結算至工程完工。工程竣工后發包方扣除工程款總價的5%作為工程質保金，工程尾款在工程完工一個月之內支付給承包方，質保金在工程竣工一年后（驗收合格）支付給承包方。

　　6、發包方必須保證承包人中標，如果承包人未能中標，則由發包人賠償承包人損失費1000萬元人民幣。

　　7、如果承包方入場施工后，沒有墊資20xx萬元工程款的'，則承包方向發包方賠償1000萬人民幣損失。

　　8、如果發包方不能按約定支付工程款，承包方不得以此為由停工，但發包方應向承包方支付資金占用損失。發包方如果未支付進度款超過1個月，發包方應向承包方按欠付工程進度款承擔利息（銀行貸款利息的3倍）并以水電站的產權作抵押。

　　9、炸材購買、管理由發包方統一購買保管，承包方在發包方庫房領用，價格按市場價計算（在工程款中扣除）。

　　10、承包方保證按照合同規定全面完成各項承包工作，并承擔合同規定的承包方的全部責任和義務。

　　11、施工期間承包方原因造成的安全事故含法律責任均由承包方承擔，未經發包方認可承包方不得私自停工，不得轉包、分包。民工保證金由承包方繳納和承擔。本工程總工期為30個月。在30個月完不成每月罰款200萬，提前完工一個月獎勵200萬，以此類推。

　　12、本協議為自愿協議，招投標程序完善后雙方補充協議或其他文書對合同進行完善，如有異議以本合同為準。

　　13、本合同書一式六份(其中正本兩份，副本四份)，發包方執叁份(包括正本一份)，承包方執叁份(包括正本一份)。

　　發包方：________承包方：________

　　法定代表人：________法定代表人：________

　　簽字日期：________年________月________日________年________月________日

水電工程施工合同13

　　(甲方)： (以下簡稱甲方) (乙方)： (以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和該工程施工(招標文件)以及其他相關法律行政法規，結合實際情況，經雙方協商，達成以下合同條款。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：上營變電站引水工程。

　　2、工程地點：上營村。

　　3、工程主要內容：1500米DN40給水管道安裝。

　　4、承包方式：包工包料。

　　二、工程期限

　　工程期限8天，預定20xx年4月2日至20xx年4月10日止。

　　三、工程承包價及其它

　　總承包價80000元，工程竣工驗收合格后付清工程款項。

　　四、合同雙方責任

　　(一)甲方責任

　　1、提供乙方規劃、設計、施工所需的相關要求及數據;

　　2、監督工期及工程質量、施工進度，配合乙方做好與工程相關的協調工作。

　　(二)乙方責任

　　1、嚴格按照甲方提供的圖紙組織施工。

　　2、乙方保證文明施工，施工過程中因乙方因素造成的一切事故由乙方負責。

　　3、施工過程中，每個單項工程結束后及時清理打掃施工現場。

　　五、工程質量要求

　　1、乙方必須嚴格按照甲方提供的設計圖紙進行施工，工程質量達到國家相關驗收規范的標準。

　　2、工程竣工驗收后達到建設局要求，方為合格工程。

　　3、主要材料進場前必須提供樣品合格證明，經甲方工程負責人及監理方共同認可，方可進場施工。

　　六、付款方式

　　工程結束付50%，整體工程驗收合格后5日內付50%。乙方開戶名稱：祿豐萬泉供水有限責任公司

　　開戶行：祿豐農行營業室

　　賬號：309801040003724

　　七、工期延誤

　　若甲方原因則工期順延，若乙方原因則按500元/天罰款。工期嚴重滯后的，甲方有權終止合同，由此造成的全部損失由乙方負責。甲方不承擔乙方所完成工程量的支付。

　　八、工程保修期

　　工程保修期為工程驗收后一年。

　　九、安全施工要求

　　施工期間乙方人員必須遵守國家法律和法規，遵守甲方及監理方的'相關規章制度，維護好相關設施和保護周圍居民的正常生活，并做好安全預防工作。乙方施工中發生的一切安全事故，概由乙方負責，甲方不負任何責任。

　　十、不可抗拒的自然災害認定標準

　　不可抗拒的自然災害發生，造成的損失，由甲、乙雙方共同協商解決。

　　十一、違約責任

　　本合同經雙方簽字生效后，雙方都必須嚴格遵守執行，任何一方違反合同條款，給對方造成損失的，責任方應按合同法規定標準進行賠償。

　　若甲方在整體工程驗收合格后，未將款項付清給乙方，乙方有權停止供水。

　　雙方如發生糾紛，通過協商未達成協議的，由祿豐縣人民法院進行裁決。

　　十二、合同份數

　　本合同一式六份，甲方四份、乙雙方二份，

　　十三、若有未盡事宜，由甲乙雙方另行協商解決。

　　甲方：乙方：

　　法人代表：法人代表：

　　委托代表：委托代表：

　　年月日

水電工程施工合同14

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　質量是生命，安全出效益。為確保該工程按時按質竣工驗收，現將該工程所有水電安裝作業承包給乙方，特定如下合同：_________________

　　一承包方法：_________________1承包形式：_________________單包，即包工不包料。2工作量：_________________工程上的水電安裝;臨時設施上包括：_________________辦公室、門衛、倉庫、宿舍等的照明、插座等用電的接線、敷設。文明設施配套上：_________________材料歸堆、材料進退場裝卸、現場文明清理等都屬乙方工程承包范圍。

　　3承包價格，按國家招標建筑平方每平方米元。按圖紙設計和甲方要求，不論中途是否變更，一次性包定。

　　二工程進度：_________________按甲方及業主要求，總工期天，基礎、主體階段跟著土建進度走，敷線盒、燈座、穿線、安裝開關等必須按甲方制定的生產小段進度計劃如數完成，乙方如完不成生產任務，甲方有權采取小段罰款進行制約。

　　三工程質量：_________________項目部對該工程質量管理目標——一次性驗收合格，爭創優質主體。乙方必須熟悉圖紙、按圖紙施工精選技術力量過硬、素質高的.施工隊伍，保證正常的使用功能，使業主、甲方滿意，確保竣工驗收順利圓滿。

　　四安全：_________________必須保證施工安全，杜絕任何大小事故。乙方必須配備安全員，安全帽由各工種自備，但乙方需購置符合國家安監合格產品，對職工要簽定好安全合同，分項工程要有安全技術交底，服從現場安全管理，發現隱患及時匯報，所有施工中的安全由乙方(承包人)負責，甲方不承擔任何責任。

　　五甲方負責一定的照明用電費用，其他超出的用電費用由乙方自理。

　　六文明衛生1現場每天保持整潔，講文明、講衛生，工種間互相協調、配合、不爭不吵，給業主和監理留下好印象。材料進場堆放整齊、垃圾歸堆，材料每天做到工完場清、不浪費，發現浪費加倍罰款。2職工宿舍生活區：_________________宿舍內被褥、衣物疊放整齊，并經常拿到太陽底下晾曬起到殺菌、消毒作用;廁所、水溝等要經常用水沖洗;地面要每天打掃、清理，班組內宿舍班組人員輪流值日，宿舍外的班組之間輪流值日，垃圾應運至指定堆放地點;剩余飯菜禁止亂倒，應倒入指定的桶內;不隨地大小便、不說臟話、不交頭接耳、不酗酒、不成幫結派、打架斗毆、不賭博、不看色情錄像和書籍;服從門衛管理，遵守進出時間;語言文明，不酒后鬧事，班組和職工之間一定要簽定好職工治安責任制合同。

　　七罰款制度施工不帶安全帽罰款50元/人次;帽帶不扣罰款20元/人次;赤膊穿拖鞋施工罰款50元/人次;懸空拋物罰款100元/人次;井字架吊籃乘人罰款100元/人次;宿舍內私拉電線罰款50元/次;燒電熱水器、電炒鍋、電爐罰款50元，并沒收;點白日燈罰款20元，酗酒鬧事、打架斗毆出現一次處以200-500元的罰款，除追究其責任外，情節嚴重的交當地執法部門處理;亂倒剩余飯菜罰款20元;在新建樓內大便罰款100元;不服從現場管理、指出問題而不及時整改者罰款100元。

　　八合同期內乙方必須信守合同。如乙方在施工中質量和進度等達不到業主和甲方的要求，甲方有權中途更換承包人和采取其他制約措施;如乙方無理終止合同、合同期內自己退場或未解除合同前退場，承包金額將永久拒絕支付。

　　九由甲方負責一定的用電費用(30度/月)，超過規定用電量，由乙方自己負責。

　　十付款方式平時按工程進度預付生活費，每人、每月不超過400元，其余到竣工驗收后按總承包金付足70%，余30%在竣工驗收后一年內付清。

　　十一此合同一式三份，雙方簽字后生效，各執一份為憑，存檔一份，并作為甲乙雙方當事人法律依據。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　日期：_________________

水電工程施工合同15

　　發包單位：________（以下簡稱“甲方”）

　　承包人：________（以下簡稱“乙方”）

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、建設部與國家工商行政管理局的《建設工程施工合同（示范文本）》及其他有關法律、法規和規章，并結合本工程的具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程水電安裝工程施工事項協商一致，訂立本協議。

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：________________

　　2、工程地點：________________

　　3、工程內容：圖紙所示全部水電安裝工程：

　　1強電：按水電安裝要求施工完畢；

　　2弱電：（不包括電視、電話、安防）從室內第一個轉換箱開始施工，室內所有施工預埋管及室內布線、開關插座安裝完畢；

　　3防雷：包括防雷接地，等電位聯接，電源進戶箱做重復接地等；

　　4給水：室內按給水圖施工完畢；

　　5雨水：落水、陽臺排水、空調排水施工至最近的雨水井，室內全部施工完畢；

　　6污水：室外施工至出墻外最近的污水井，室內全部施工完畢；

　　7工地現場施工用水電的安裝維護，項目部臨時用電的安裝維護，工程機具線路接駁及維護，并派出兩名維修電工長期負責工地現場的水電維修及管理，費用由乙方承擔。（不含材料）

　　4、施工現場條件：以現場實際情況為準。

　　二、工程承包方式、承包范圍及承包內容：

　　1、承包方式：乙方包工包料、包施工機具、包工期、包質量、包進度、包結算，包資料及簽證，包安全文明施工、包驗收合格（力爭確保優良）。

　　2、承包范圍：圖紙所示的室內外等所有水電工程預埋與安裝，調試檢測工作。

　　3、甲方直接的分包專業工程，乙方需全力配合，并組織完成。

　　三、合同工期：

　　1、乙方應嚴格按甲方要求的工期組織施工，確保工期目標順利實現。本合同約定本工程總工期為日歷天；開工日期為：________年________月

　　2、第一施工段為：本項目下________________商鋪及售票廳，第二施工段為：本項目下________________商鋪，按土建進度跟進施工完成。

　　3、乙方必須服從和執行甲方項目部下達的施工生產計劃，根據甲方的進度要求，隨時調度作業人數和其他資源。

　　四、質量標準：

　　1、適應于本合同的工程質量檢驗評定標準、規范名稱為（包括但不限于以下）：

　　1建設強制性條文；

　　2 《建筑工程質量檢驗評定標準》

　　3 《建筑電氣工程施工質量驗收規范》

　　4 《建筑給排水及采暖工程施工質量驗收規范》

　　5 《采暖與衛生施工驗收規范》

　　6 《電氣安裝工程施工及驗收規范》

　　7 《建筑電氣安裝工程質量檢驗評定標準》

　　8省、市相關部門的各種規章制度；

　　9甲方制定的工程質量驗收實施細則。

　　2、本合同約定本工程質量必須達到“合格”，力爭“優良”質量標準。工程質量按國家相關標準進行驗收評定。若工程質量驗收為“不合格”，乙方自愿承諾負責返工直達本合同約定“合格”質量標準方可予以結算，結算單價按本合同約定可調價執行，工程量按實際完成工作量計算；返工所需材料、人工等所有費用均由乙方承擔。若因乙方返工導致甲方工期延誤，乙方承擔全部的違約責任。

　　3、工程質量等級驗收程序：分項工程完工后，有施工班組組織自檢并報項目部，項目部根據班組自檢結果組織班組進行實測驗收評定后報監理公司，監理公司根據項目部初評結果組織工程部、項目部和施工班組進行現場實測測量，核定該分項工程質量。工程部在每次結算單上簽注工程質量核定結果。每次違反該條款處罰金額20xx元/次。

　　五、文明工地、安全標化標準：

　　1、遵守甲方及業主有關文明施工、安全標化管理的有關規定，所有現場使用的設備無條件滿足業主的安全要求，材料堆放整齊，不得破壞密目網，安排一至兩人專門從事清掃整齊工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起業主對甲方的罰款，甲方均從乙方工程款中扣除。

　　2、在施工中應做到安全施工、精心策劃及實施，乙方違規操作以及為完成本工程雇傭的人員造成他人傷害或自身受到傷害，均應有乙方承擔全部責任。

　　六、合同價款、工程量的計量及結算方式：

　　1、本工程約定單價為含稅可調價。

　　2、工程量的計量：

　　（1）結算工程量以圖紙實際建筑面積為準，取費標準以《貴州省建筑工程計價定額》、《貴州省安裝工程計價定額》

　　（2）材料按地方信息價。

　　（3）無信息價的按與業主方認質認價。

　　（4）工程量的確認及申報按甲方相關制度進行。

　　七、工程款的結算及違約保證金的收取：

　　1、甲方向乙方收取管理費及利潤為本工程與業主總結算款的20%；建安稅金由甲方承擔。

　　2、為加強乙方在本工程施工期間的工程質量、進度、安全文明施工等各方面的管理，特別約定：在本合同簽訂之日起2日內，乙方向甲方繳納履約保證金人民幣貳拾萬元整。

　　3、第一階段封頂蓋瓦后，于20xx年2月5日前支付已完成工程量的60%的工程款；第二階段全部工程經業主及相關部門驗收合格后，支付已完成工程量的80%的工程款。

　　4、本合同內全部工程竣工，乙方移交全部工程竣工資料（包括結算資料），經政府相關職能部門及甲方相關部門驗收合格后開始辦理結算手續，甲乙雙方在結算書上簽字之日起30日內，甲方付至本合同結算總價款的97%，剩余3%作為質保金在二年后（自工程竣工之日起計）20日內甲方在扣除應由乙方承擔的維修費用后，將余款一次性無息按實支付給乙方。

　　5、若乙方工程質量、工期和文明安全施工未達到本合同約定標準，甲方有權延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完畢為止。由此發生的所有費用均由乙方承擔，乙方對此無異議。

　　八、甲、乙雙方權利與義務：

　　1、乙方在組織施工中必須堅持“百年大計，質量第一”的方針，要根據國家頒發的`施工驗收規范和質量檢驗標準，以及設計要求組織施工，要求全部工程達到合格標準并更好；參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　2、在組織施工中，要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計，如設計變更的，須辦理完簽證后，方可施工。

　　3、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，機械二次進場等損失，均由乙方自行負擔。

　　4、乙方要嚴格執行隱蔽工程驗收制度，凡隱蔽工程完成后，必須經過驗收作出記錄方能進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收，并辦好隱蔽驗收手續。如甲方與設計單位未屆時參加，乙方可自行檢查驗收，并作好記錄，甲方應予承認。如甲方以后提出檢查時，檢查結果不符合要求者，其檢查費用由乙方負責，符合要求者，其檢查費用由甲方負責。

　　5、乙方采購的所有材料必須滿足設計質量要求，并達到國家質量標準。所選材料的品牌及規格必須經甲方審核并批準后方可采購。

　　6、當乙方拒絕執行甲方或業主（監理）的正確指令和發生施工質量、工期等問題經整改仍達不到要求是，甲方有權解除本分包合同，更換分包隊伍，因此而造成的經濟損失由乙方承擔。

　　7、對乙方工作人員不遵守項目部規章制度，不服從甲方管理人員的管理，對甲方造成不良影響的，甲方有權要求乙方無條件對其進行調換。

　　8、乙方及工作人員必須遵守甲方和業主的有關規章制度，服從甲方現場管理人員的管理，在施工期中不得打架斗毆，凡因打架斗毆引起的所有更換，后果均由乙方承擔，并對當事人處以一萬元的罰款，如當事人支付困難，則由乙方代交，在工程款中扣除。

　　9、乙方所有水電預留必須一次性到位，如有出現后鑿的（設計變更除外），每處罰款500元。

　　10、乙方必須按照設計及施工規范要求施工，嚴禁偷工減料。

　　11、乙方必須保證人員穩定，不能隨意變更人員，節假日，雙搶季節未經甲方允許，乙方人員不得擅自離崗，否則，乙方應賠償甲方遭受的一切損失。乙方施工人員的勞保用品由乙方負擔。

　　12、乙方全體員工必須樹立產品保護意識（包括工地其他單位產品），對產品必須采取相應保護措施，在工程竣工驗收前，乙方承擔產品保護責任。

　　13、乙方負責所承包的設備裝車、卸車及搬運和甲方工具及設備。

　　14、甲方負責資金的按時支付及關系協調義務。當業主資金不能及時到位時，乙方不能擅自騷擾業主或罷工，須通過甲方進行商議后解決。

　　九、施工管理規范

　　乙方在施工期間，必須遵守國家、地方以及甲方相關管理法規，適用本合同的管理法規和辦法：