建設施工合同

時間：2023-01-08 18:09:25 施工合同我要投稿

建設施工合同【薦】

　　在不斷進步的社會中，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎？以下是小編為大家收集的建設施工合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。

建設施工合同【薦】

建設施工合同1

　　工程名稱：

　　工程編號：

　　建設單位：

　　施工單位：

　　簽訂日期：

　　天津市小型建設工程施工合同

　　發包方：（簡稱甲方）承包方：（簡稱乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及天津市有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條工程概況

　　1.1 工程名稱：

　　1.2 工程地點：

　　1.3 工程內容：（詳見工程項目一覽表）

　　1.4 承包范圍：

　　1.5 承包方式：

　　1.6 合同價款：本工程造價￥

　　金額大寫：第二條工程期限

　　2.1 全部工程開工日期：本工程定于日開工。

　　2.2 全部工程竣工日期：本工程定于日竣工。

　　2.3 全部工程總日歷天數

　　2.4 各單項工程開竣工日期詳見工程項目一覽表。

　　第三條工期延誤與工期獎罰

　　3.1 延期開工。乙方因故不能按時開工，應在約定的開工日期到來之前提前五天，向甲方書面提出延期開工的要求和理由。甲方代表應在三天內書面答復乙方。甲方同意延期要求或三天內不予答復，工期相應順延。如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在規定時間內提出延期開工要求，工期不予順延。

　　3.2 暫停施工。甲方代表認為必要時，可提出暫停施工要求并在停工后48小時內提出處理意見。乙方在實施甲方代表處理意見后，應及時提出復工要求，甲方代表在24小時內予以答復。甲方未能在規定時間提出處理意見，或收到乙方復工要求時限內未予答復，乙方可自行復工，停工責任在甲方的，由甲方承擔經濟支出，工期相應順延。停工責任在乙方的，由乙方承擔發生的費用。

　　3.3 工期延誤。下列情況造成竣工日期推遲的，經甲方代表確認，工期相應順延。

　　3.3.1 工程量變化和設計變更。

　　3.3.2 一周內，非乙方原因停水、停電、停氣影響施工造成停工累計超過8小時。

　　3.3.3 施工中遇到不可預見障礙物或古墓、文物、流沙等需處理時。

　　3.3.4 甲方未按約定時間供應材料，甲方未按時撥付工程款及甲方代表簽認同意給予順延的情況。

　　3.3.5 不可抗力（指戰爭、動亂、空氣飛行體墜落或其它非甲乙雙方造成的爆炸、火災，以及協議條款約定的等級以上的風、雨、雪、震等對工程造成損害的自然災害）。

　　乙方在以上情況發生后五天內向甲方提出報告，甲方在收到報告后五天內予以確認答復，逾期不答復，乙方即可視為延期要求已被確認。

　　非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承擔違約責任。

　　3.4 工期獎罰。根據工期定額標準雙方約定的工期完成日期，工程提前或延誤的獎罰費用，雙方應擬訂如下條款：

　　第四條甲方工作

　　4.1辦理施工所需證件、批件，清理場地，修復現場干道，保證運輸暢通。

　　4.2 將施工所需水、電源、線路從施工場地外部接至施工現場雙方商定地點，并保證施工期間的需要。

　　4.3 將水準點與座標控制點以書面形式交給乙方，并進行現場交驗。

　　4.4甲方在開工前

　　4.5 組織設計院、乙方進行圖紙會審，并向乙方進行設計交底。

　　4.6 協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護要求，并承擔有關費用。

　　甲方不按合同約定完成工作造成施工損失，應承擔經濟責任，工期相應順延。

　　第五條乙方工作

　　5.1 按雙方約定日期，向甲方提供年、季、月工程進度計劃及統計報表和工程事故報告，并提供施工用電、用水計劃。

　　5.2 乙方應在年月日前將施工組織設計（或

　　施工方案）交與甲方，甲方應在日內批準或提出修改意見，逾期即可認為已經批準。

　　5.3 乙方必須按批準的進度計劃組織施工，接受甲方對進度的檢查監督。

　　5.4 已竣工程在驗收之前，負責對已完工程的成品保護。保護期間發生損壞系乙方責任由乙方負責修復，系甲方提前使用后發生損壞的修理費用由甲方承擔。

　　5.5 按約定的要求做好施工現場地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作。

　　5.6 嚴格執行我市關于施工現場管理的有關規定，交工前清理現場達到建筑物無污染，現場無建筑垃圾。

　　乙方不按合同約定完成工作，造成工程損失，應承擔經濟責任。

　　第六條價款支付與調整

　　6.1 工程預付款：在合同簽訂后，按天津市有關文件規定，三日內甲方按工程合同造價 %，計人民幣元，支付給乙方。

　　6.2 工程進度款按天津市關于工程進度款撥付辦法的規定。

　　6.3 合同價款的調整。在合同簽定后，任何一方不得擅自改變，但發生以下情況之一的可以調整。

　　6.3.1 甲方同意的設計變更及工程量增減。

　　6.3.2 工程造價管理部門公布的價格調整。

　　6.3.3 雙方約定的其它增減或調整。

　　6.4 甲方不按合同規定的付款方式撥付工程款時，乙方可向甲方發出付款要求通知，甲方在收到乙方通知天內仍不能按要求支付

建設施工合同2

　　發包方：________________承包方：________________依照《民法典》及其它有關法律、行政法規，甲方將____農村公路建設項目施工發包給乙方，由乙方負責承包施工。遵XX等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，明確雙方的權利義務關系，經協商訂立本合同。

　　一、工程概況工程名稱：

　　____農村公路建設項目

　　1、路基長5公里,路面寬3.5米，總計整修面積17500平方米，中標價3萬元。

　　2、路面長5公里,路面沙化寬3.5米，厚15厘米，總計沙化面積17500平方米，中標價12萬元。

　　3、鋪設涵洞4道，涵洞深3.5米，中標價2萬元。工程內容：路基處理、沙面層、小橋涵、路肩培筑。

　　二、工程承包范圍承包范圍：

　　施工設計全部內容。

　　三、工程價款及支付方式：合同價款金額合計（大寫）：____（人民幣）：____萬元。工程價款按工程進度分期分批支付，工程驗收合格后決算。甲方扣工程總價款的5%作為質量保證金，工程竣工無質量缺陷后付給乙方。

　　四、雙方的權利義務：

　　1、由甲方提供圖紙，乙方必須按圖紙和公路改造工程技術規范的要求施工，乙方確保質量達到合格。

　　2、乙方必須在簽訂合同之日起____日內開工。

　　3、甲方對乙方的施工有監督管理權，甲方按施工進度對乙方的施工進行驗收，驗收合格后，方可進行下一工序的施工。

　　4、未經甲方同意，乙方不得更換項目經理，否則，甲方有權終止合同。

　　5、乙方不得將工程項目轉包，未經甲方同意不得分包。否則一經查實，甲方有權終止合同，同時不承擔任何由此引發的法律責任。

　　6、乙方在施工過程中，確保施工安全。若出現工傷等安全事故，由乙方負責。若乙方的施工對國家、集體、個人的財產或人身造成損害的，由乙方負責賠償。

　　7、甲方負責施工過程周邊糾紛的協調處理。

　　8、施工所需繳納的各種稅費由乙方承擔。

　　五、違約責任：

　　1、乙方必須按時竣工，否則，每超期一天，按1000元天支付違約金。

　　2、若乙方中途終止合同，則其前期施工的投入，甲方不予賠償，甲方所撥付的工程價款由乙方退回。

　　3、若甲方對工程質量進行驗收不合格，需要返工、修復的，則乙方無條件返工、修復，直到達到要求的標準，其損失由乙方自負。

　　4、若甲方無故中途終止合同，給乙方造成損失的，由甲方負責賠償乙方的損失。若工程質量達不到標準，需要返工、修復，而乙方不予返工、修復的，則甲方有權終止合同，解除承包關系，乙方的投入損失自負，甲方所撥付的工程價款由乙方退回。

　　六、合同工期：

　　開工日期：____�？⒐と掌冢篲___。合同工期總日歷天數____天。

　　七、質量標準工程質量標準：合格。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效合同訂立時間：____。合同訂立地點：____鎮。本合同雙方約定簽字蓋章后生效。

　　發包人：____（公章）承包人：____（公章）

建設施工合同3

　　甲方： (簡稱甲方)

　　乙方： (簡稱乙方)

　　經甲、乙雙方協商一致，為明確甲乙雙方責任、權利、義務、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工訂立本合同：

　　一、工程概況：

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　結構形式：磚混結構層數：二層半(為10米) 建筑面積：399平方米(折為18間房)

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：乙方只承包施工，不承包材料，建筑材料由甲方提供，主體為兩層半，屋面為機瓦、木檁條、座脊按傳統做法，內墻面為水泥壓光、刮白，衛生間及水電。

　　三、合同工期：

　　總日歷天數：

　　開工日期：20xx年月日

　　竣工日期：20xx年月日

　　四、質量標準：

　　工程質量標準：必須嚴格按甲方的要求施工(特殊情況除外)，墻鼓包不能超過3公分，由甲方驗收合格為準。

　　五、施工人員及施工設備：

　　施工人員由乙方自行組織，一切施工設備均由乙方自備。

　　六、施工安全：

　　乙方在施工過程中，應經常教育員工按有關安全要求組織施工，并戴安全帽，預防和堅決堵絕安全隱患，施工中造成的一切責任及損失均由乙方承擔，甲方概不承擔任何責任和損失。

　　七、工程價款及支付方式：

　　本工程按已確定面積399平方米(折合房間數為18間)，泥水工，每間4100元，總價為73800元人民幣(柒萬叁仟捌佰元整)。開工后，第一層樓板上完后甲方預付乙方工程價款壹萬元整;第二層樓板架板完工后甲方預付乙方工程價款貳萬元整;第三層蓋瓦后預付工程價款貳萬元整。粉墻、刮白(里、外)、處理地面、前后檐坎、左右檐坎、工程完工后付工程款壹萬柒仟捌佰元整。工程完工后保修期滿10個月，甲方經檢查不存在質量問題，將剩余保證金及維修金全部支付給乙方。

　　八、合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決。乙方按照合同約定進行施工。

　　九、本合同一式倆份，甲乙雙方各執壹份，簽字、蓋章后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建設施工合同4

　　發包方(甲方)：xx市xx電力實業總公司。

　　承包方(乙方)：xx省xx市xx電氣安裝工程有限責任公司。

　　第一條合同依據

　　本合同的法律依據是中華人民共和國(合同法)和(建設安裝工程合同及施工條例);工程內容及工程量是按xx能達電力設計有限責任公司設計的(xx嶺110kv變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地)施工圖為依據進行計算及核定。

　　第二條工程名稱、地點和范圍及內容

　　一、工程名稱：xx嶺110kv變電所全所接地及照明安裝工程。

　　二、工程地點: xx嶺110kv變電所內。

　　三、工程范圍及內容:

　　1：xx嶺110kv變電所防雷接地安裝。

　　2：xx嶺110kv變電所全所照明安裝。

　　第三條承包方式

　　本工程甲方將工程以包工包料按實結算下浮%的'方式承包給乙方施工。(結算定額采用XX年北京地區價目本;裝置性材料預算價格執行xx電力公司黔電定字(XX)04號文件頒發的(關于發布xx省電力建設裝置性材料綜合預算價格(XX年價)的通知);費用構成執行(電力工業基本建設預算管理制度及規定)(XX年版);根據xx省電力公司電技經(XX)43、44號文件：其它相關費用依據其它相關資料計算。

　　第四條工程價款支付及結算方式

　　1. 該工程以xx省xx市xx電氣安裝工程有限責任公司編制的(xx嶺110kv變電所全所接地及照明工程預算書(其中工程款129760元))為依據簽訂施工合同。

　　2. 預付款方式：按工程預算書的工程款129760萬元的 %即萬元(萬元整)付給乙方。

　　3. 結算方式：工程竣工驗收合格后，按審計后的結算工程款將余款在一個月之內付給乙方。

　　第五條工程質量標準、驗收和保修條件

　　本工程參照國家(110kv及以下電氣安裝規范)進行施工，相關驗收標準執行國家及電力行業規定，并通過相關職能部門驗收，本工程的保修期一年。

　　第六條雙方協作事項

　　甲方負責：

　　一：甲方應協調好該工程與有關單位的聯系，確保該工程的施工進度。

　　二: 甲方應根據乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有關部門進行中間驗收.

　　乙方負責：

　　一：乙方在施工中發現問題應及時向甲方反應。

　　二：乙方應按時按期完成該工程內的所有工作內容，不得影響其他工程。

　　三：竣工資料報有關部門審核。

　　第七條違約責任

　　按國家的相關法律法規追究對方的違約責任。

　　第八條發生經濟糾紛處理方式

　　如發生經濟糾紛，雙方應本著實事求是的原則，協商解決，若不能達到目的，可向人民法院申請仲裁。

　　第九條施工工期

　　本工程年月日前完工。

　　第十條工程承包方式

　　本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。

　　第十一條安全責任

　　施工中的安全責任由乙方自行負責，獨立承擔相應責任。

　　第十二條工程造價

　　本工程的工程款：暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整(129760.00)，本工程包工包料按實結算。

　　第十三條合同份數

　　本合同正本2份，雙方各執正1份。

　　第十四條該合同經雙方代表簽字、蓋章后生效。

　　甲方：(公章) 乙方：

　　負責人：(簽章) 負責人：(簽章)

　　日期：年月日日期：年月日

建設施工合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家有關規定，為明確雙方在房屋建設項目施工過程中的權利和義務，經甲、乙雙方共同協商，特訂立本合同。

　　一、工程慨況

　　工程位于，土地面積： m2。

　　二、承包方式

　　甲方以包清工的方式承包給乙方。

　　三、工程承包范圍

　　施工內容包括二層主房建筑面積 m2、一層主房建筑面積 m2。

　　四：承包價格及付款方式

　　1：價格：元/m2（建筑面積）。雙方確定按建筑面積為 m2結算工程款。

　　2：一層主體蓋板完工后支付價款10%，全部完工后付清余款。

　　五：工期及安全責任

　　工期從年月日到年月日竣工。推遲一天罰款200元/天，由甲方在工程款中扣除。

　　施工期間1：本工程所有安全事項均由乙方負責，乙方應依工程的需要負責施工過程中的安全管理工作，因乙方及其員工原因造成的一切人員、財產損失均由乙方負責；第三人造成乙方及其員工傷害的，由第三人負責，與甲方無關。

　　2、施工中乙方不得從事與施工無關的事，專業施工人員持證上崗；高空作業部分必須在采取切實可行的安裝措施下方可施工，地面必須安排適當監護人員，電焊作業注意防火等。

　　施工過程中本合同項下的任何權利、義務，乙方不得轉讓給第三人，不得轉包、分包，否則甲方有權終止合同，慨不結算，乙方無條件賠償。

　　六、本合同一式二份，自雙方簽字后生效。

　　甲方（簽字）：聯系電話：

　　乙方（簽字）：聯系電話：

　　簽訂日期：年月日

建設施工合同6

　　合同終止函

　　中天建設集團有限公司內蒙分公司：

　　根據貴我雙方年月日簽訂的

　　項目合同（編號為），經雙方友好協商，已辦理完畢所有經濟結算，現合同相關權利義務均已履行完畢，至此合同終止，貴我雙方不存在任何債權債務關系。

　　單位蓋章:

　　代表人（簽字）:

　　年月日

建設施工合同7

　　發包人(甲方):

　　承包人(乙方):

　　合同編號: 合同簽訂日期: 合同簽訂地點: 依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項目協商一致，訂立本合同。第一條工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、建筑面積：

　　4、工程立項批準文號：

　　5、承包范圍：

　　1. 按設計圖紙施工鍍鋅檁條(180x50x20x1.8mm) 墻檁條(160x50x20x1.8mm)鍍鋅天溝750mm(2.0厚) (見預算書)

　　2. 屋面板 50mm夾心板顏色上藍下白(上：0.35mm下：0.28mm) 側封板 900型單板顏色白灰(0.426mm)

　　3. 窗鋁合金(1.0mm)130元/ m，如果超過厚度甲方自補差價

　　4. 門 3檔第二條工程價款

　　1、工程總造價：元 (人民幣大寫： )。

　　2、本工程每平方米單價元

　　3、工程價款中，構件、材料及制作價元，安裝價元。

　　4、本工程總造價為乙方包工包料方式總承包價，不含甲方或其他單位配合費、水電費、管理費等費用。如因設計或施工期間工程變更，造成工程量增減，工程款變更按照本合同單價計算增減。工程量確定按甲方簽具聯系單為準。

　　第三條工程日期

　　1、根據國家工期定額和施工需要，商定本工程總工期為工作日。

　　2、工程開工日期暫定為年月日，具體日期甲方在開工前10天書面通知乙方，乙方委派乙方工地負責人與甲方共同進行三通一平、腳手架和預埋件的交驗工作，驗收合格后甲方出具開工令，乙方簽字后第三日起開始計算工期。

　　3、竣工日期：從甲方下達開工令起后第三日起工作日內完成，如遇下列條款現象，工期相應順延。甲方解決下列事項期間不計算工期。

　　(1)甲方(三通一平)工作未做好，影響乙方進場施工;

　　(2)日停電、停水八小時以上，或間歇性停水停電3天以上(每次連續4小時以上);

　　(3)變更原技術條件或增加工程量的;

　　(4)甲方未按合同規定撥付工程進度款或代購材料減價款，或合同約定應由甲方提供的原材料不合格不能使用時;

　　(5)甲方圖紙簽證和應辦理施工手續而拖延時間，因土建或基礎工程延期或與甲方其他工程項目因交叉施工影響乙方施工的;

　　(6)因甲方現場代表或監理方簽證不及時而影響下一道工序;

　　(7)不可抗力(包括雨天);

　　(8)其他甲方或監理認為應當順延工期的事項。

　　第四條價款的結算和支付

　　1、本合同簽訂后，甲方在當日內預付備料款為總價款的 %(￥元)。

　　2、鋼柱進場當日甲方付合同總價款的 %(￥元)。

　　3、彩鋼板進場當日甲方再付合同總價款的 %(￥元)。

　　4、工程完工三日內甲方支付(除質保金外)所有的余款 %(￥元)。

　　5、不含稅金(如甲方需要開發票自理)

　　6、工程質保金為工程總價款的3%，即￥元，在本工程驗收合格三個月后的十日內甲方付清。

　　7、如遇工程量變更，雙方以工程聯系單確認工程價款，支付方法按工程進度依照前款執行。

　　8、甲方根據以上約定時間向乙方支付工程款，如未在三天內支付，乙方可向甲方發出要求付款的通知，甲方在收到乙方通知仍不能按要求支付，乙方可在發出通知后三天辦停止施工。甲方應從約定應付之日起向乙方支付應付款，每逾期一日支付的違約金為應付款的萬分之五，違約賠償不足以彌補乙方損失的，甲方承擔由此給乙方造成的經濟損失。

　　9、工程驗收合格或未經驗收甲方提前使用后，甲方仍不支付工程款的，違約金按總造價每日萬分之五支付。

　　10、甲方拖欠乙方工程款，若甲方不能按時付款或提供確實的付款擔保，乙方可單方面終止合同，并按照《中華人民共和國合同法》第二百八十六條規定解決工程款問題。

　　11、付款方式：甲乙雙方采取銀行轉賬結算，采用銀行即期匯票，結算幣種為人民幣。

　　12、構件、材料及制作費、安裝費開具材料發票。

　　13、因業主原因而拖延乙方加工及施工時間，所造成的材料差價，由甲方負責補償。

　　第五條雙方權利義務

　　甲方的權利義務

　　1、辦理施工許可方面所需證件、特殊操作的審批手續;向乙方移交施工現場地質資料;辦理土地征用拆遷、平整施工場地等工作，保證乙方施工場地具備施工條件。

　　2、將施工所需水、電、通信等管道線路接至施工場地，保證乙方能夠安全使用，并滿足施工需要。保證施工現場與外界主要道路連接通暢，滿足乙方運輸和施工需要。向乙方進行技術交底，成品保護，并在開工后繼續負責解決以上事項遺留問題。

　　3、本合同生效后，如果提供施工圖的，甲方提供給乙方施工圖六套;若甲方委托乙方設計，則提供委托單，并提供完整的相關技術條件。甲方付乙方設計費，設計費用不計算在合同總價款內，甲乙雙方就設計事項另簽協議，作為本合同附件。

　　4、乙方設計圖紙出圖后，甲方進行審核簽認，并做出書面確認，如乙方在交圖后三天內甲乙雙方以工程聯系單確認，在工程結算時一并結算。

　　5、甲方派駐為駐工作代表，行使下列職責：

　　(1)下達施工方面指令、通知等，由本人簽字后，以書面形式交給乙方工地代表，乙方代表在回執上簽字和注明時間后生效。

　　(2)有權對乙方工程量增減進行核實并以聯系單方式確認。

　　(3)有權代表甲方對乙方施工的工程進行驗收。

　　7、組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行技術交底。該圖紙經甲方或甲方代表簽認后，作為乙方預算和施工的依據。同時甲方向乙方提供施工計劃。

　　8、甲方提供乙方施工人員宿舍和工具房間。

　　乙方的權利義務

　　1、乙方委派劉漢華為項目經理，具體行使下列職責;

　　(1)乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后交給甲方代表，甲方代表在回執上簽字后生效。

　　(2)按照合同和甲方及甲方代表的要求組織乙方人員施工，向甲方提供施工進度計劃表。

　　(3)根據合同和圖紙要求采購工程材料，并提供產品合格證書。

　　(4)遵守地方政府和有關部門對施工現場場地交通和噪音以及環境保護和安生生產等管理規定，按規定辦理有關手續，并以局面形式通知甲方，甲方承擔由此發生的費用。

　　(5)做好施工場地內及地下管線和鄰近建筑物的保護。乙方竣工工程款交付甲方之前，乙方按照相關要求對工程進行保護。若甲方在未驗收前提前使用，乙方免除工程保護責任。

　　第六條安全生產

　　1、乙方在施工中加強安全、文明施工。

　　2、乙方在施工中嚴格按照國家有關安全施工的規定和操作規程組織施工，自行承擔因管理不善、防護設施不安全以及違章操作等原因造成的事故的責任及費用。

　　3、在鋼結構安裝前甲方應根據圖紙及乙方的要求，搭建好腳手架或工作平臺，修鑿支座承面的混凝土、抄平彈軸線，按設計要求埋設、校準預埋件、技術交底、成品保護，負責垂直運輸，協助乙方將鋼構件、屋面板等零部件運上腳手架，準備完畢，方能通知乙方進場施工。

　　4、乙方負責本工程的安全生產任務，乙方應建立健全安全生產責任制度，制定安全生產規章和操作規程，保證施工安全，對本工程進行定期和專項安全檢查，并做好安全檢查記錄。

　　5、乙方對本工程安全生產投入必要的安全作業環境建設費用和安全施工措施的費用，保證施工安全工具的更新和安全施工措施的落實政策，安全生產投入費用計算在工程總價款內。

　　6、乙方應服從甲方安全生產管理、如不服甲方安全生產管理導致安全事故的，由乙方單位承擔責任。

　　7、乙方為乙方從事危險工作的工作人員辦理意外傷害保險，保險費用由乙方負擔。

　　第七條工程質量與竣工驗收

　　1、本工程質量達到合格。

　　2、基礎工程由甲方驗收合格后在甲方發出形式通知前由乙方復驗，乙方復驗合格后在開工通知上簽字確認，開始計算工期。

　　3、工程驗收由甲方單位組織，鋼結構工程以《門式鋼架輕型房屋結構技術規程》CECS102：20xx標準驗收。

　　4、乙方施工完畢后，向甲方或甲方代表提交竣工通知書，乙方提出的竣工通

　　5、鋼結構工程在主框架完成后，甲方應組織相關部門進行中間驗收。乙方應在主框架安裝完成后2日內向甲方遞交中間驗收音樂會證明書，甲方在接到證明書后2日內組織驗收，并在證明書上簽字。如甲沒有在規定時間內組織驗收，乙方認為甲方認可乙方主框架施工質量，乙方繼續施工。

　　6、工程竣工或竣工驗收合格后，除一次性包死的固定價的工程外，乙方向甲方提交本工程決算書，甲方在收到工程決算書15日內給予確認，逾期未確認的，視為甲方認可竣工決算書。若工程需第三方審計才能確定最終工程價款的，甲乙雙方在竣工后7日內進行已會工程款的核對，并出具書面核對憑證。

　　7、若工程驗收不合格，乙方在3日內可提出異議，經檢查確實不符合質量國家標準，乙方應負責無償返修，直至達到質量要求。

　　8、雙方對工程質量發生爭議，無法達成一致意見時，由雙方協商同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此所造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任的，由雙方根據責任分別承擔。

　　第八條設計與施工變更

　　1、正式的設計圖紙、說明等有關技術資料，作為施工的有效依據，形式前由甲方改選組織設計交底和三方會審做出紀要義務，作為施工的補充依據。雙方不得擅自修改。

　　2、施工中如發現設計錯誤或嚴重不合理的地方，發現方應及明以書面方式通知對方，由提供設計圖紙方及時會同設計單位研究決定修改意見，乙方按照修改或變更的設計圖紙進行施工。由此所發生的費用由甲方承擔，工期順延。

　　3、施工中甲方若需對工程設計進行變更，應提前7天以書面方式乙方，變更超過規劃管理部門批準的建設規模時，甲方應向主管部門報請批準，因變更導致合同價款的增減和造成乙方的停工窩工損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。

　　4、乙方在工程變更確定后7日內，向甲方提出工程變更聯系單，經甲方或甲方代表簽認后，變更合同價款。甲方無正當理由不簽認時，自乙方出具工程變更聯系單之日起7日后視為變更工程價款聯系單乙方被甲方確認。

　　第九條工程保修

　　1、本工程保修的要求，按照《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》、《房屋建筑工程質量保修辦法》的規定執行，乙方在工程質量保修期內，承擔本工程質量保修責任。

　　2、要工程質量保修的范圍為本合同第一條約定的乙方工程承包范圍內。

　　3、本工程質量保修期限參照《建設工程質量管理條例》的規定執行。工程保修期自工程竣工之日起計算。

　　4、屬于乙方保修范圍內的項目，乙方在接到甲方維修通知之日起7日內派人維修。乙方維修完成后，由甲方組織驗收。

　　第十條設計要求

　　1、基本風壓：060KN/㎡

　　2、基本雪壓;0.35KN/㎡

　　3、地震設防烈度:6度

　　4、檁條屋面板及配件:0.25KN/㎡

　　5、屋面均布活載(不上人屋面):0.35KN/㎡

　　6、焊接:二級

　　第十一條其他條款

　　1、本合同未盡事宜，雙方協商解決。

　　2、協商不能解決的，可向乙方所在地人民法院起訴。

　　3、本合同一式二份，甲乙雙方各保留一份，二份合同具有同等效力。

　　4、本合同雙方簽字蓋章后生效，工程竣工驗收合格后，除保修條款外，其他條款終止。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建設施工合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家有關規定，為了確保甲方房屋施工順利進行，為明確雙方在建設項目施工過程中的權利和義務，本著雙方“責、權、利”，經過甲乙雙方協商，特訂立本合同：

　　一、工程概況：

　　該工程位于濟南市市中區十六里河鎮復興村，基礎由甲方已完成，±以上由乙方負責包工包料施工。

　　二、承包方式：

　　甲方以包工包料的方式承包給乙方。

　　三、工程承包范圍：

　　乙方負責所有施工的材料包括(紅磚、水泥、石粉、黃沙、石子、鋼筋、支模頂柱、模板、砼、過梁、釘子、鐵絲、薄膜等)機械(腳手架、吊車等)，水電費由乙方負責，從±至三層主體現澆完工。

　　四、承包價格及付款方式：

　　1、以現有基礎以上 (一至三層)包工包料元結算，層高，磚：機制紅磚，砂：石粉，黃沙;鋼筋：主筋直徑8，間距15厘米，副筋直徑8間距20厘米;水泥：臥虎山水泥(一至三層砌體砂漿水泥不少于5噸，如發現主體砂漿不達標，甲方發現一次扣除工程款1000元。)頂板砼：C20，8厘米厚，過梁：預制新過梁。

　　2、人員進入工地施工后，付元，每一層主體現澆完工付元，如無質量問題日內一次付清剩余款。

　　五、工期：

　　自年月日至年月日止。推遲一天罰款200元，由甲方在工程款中扣除。

　　六、安全責任：

　　施工期間：

　　1、本工程所有施工安全、用電安全均由乙方負責，如遇自然災害，必須停工，確保人身安全。乙方負責工程施工過程中的安全管理工作，工人必須配戴安全帽，不可酒后進入施工場地，由乙方及其員工原因造成的一切人員，財產損失均由乙方負責，第三人造成乙方及其員工傷害的，由第三方人負責，與甲方無關。在施工過程中四周注意行人及車輛的安全，出現狀況當事人負責。

　　2、施工過程中乙方不得從事與施工無關的事，專業人員持證上崗，高空作業必須在采取切實可行的安全措施下方可施工，地面必須安排適當監護人員。施工過程中本合同項下的任何權利、義務，乙方不得轉讓給第三人，特別是不得轉包、分包，否則甲方有權終止合同概不結算，乙方無條件賠償。

　　以上合同雙方遵守各自責任，本合同工式三份，自簽字日期生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

建設施工合同9

　　發包人（全稱）：

　　─────────────────

　　承包人（全稱）：

　　─────────────────

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　────────────────────

　　工程地點：

　　────────────────────

　　工程內容：

　　────────────────────

　　群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）

　　工程立項批準文號：

　　──────────────

　　資金來源：

　　────────────────────

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：

　　────────────────────

　　三、合同工期：

　　開工日期：

　　───────────

　　竣工日期：

　　───────────

　　合同工期總日歷天數天

　　─────

　　四、質量標準

　　工程質量標準：

　　──────────────────

　　五、合同價款

　　金額（大寫）：元（人民幣）

　　─────────

　�。ぃ� 元

　　─────────

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　１、本合同協議書

　�。�、中標通知書

　　３、投標書及其附件

　　４、本合同專用條款

　�。怠⒈竞贤ㄓ脳l款

　�。�、標準、規范及有關技術文件、相關文檔

　　７、圖紙

　　８、工程量清單

　　９、工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

建設施工合同10

　　甲方（發包方）：

　　乙方（承包方）：

　　地址：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，甲乙雙方就本建設工程事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：建設工程

　　2、工程地點：

　　3、資金來源：

　　4、工程建設內容：

　　二、工程承包方式及范圍

　　1、工程承包方式：本工程采用包工包料方式由乙方承建。

　　2、承包范圍：

　　（1）乙方按圖紙設計的要求來施工，承擔本工程基礎、結構主體工程施工。

　�。�2）砌體部分：乙方按甲方提供設計圖紙承擔一層車庫、電梯間、樓梯間墻體。承擔二至八層所有外墻墻體、樓梯間、電梯間、分戶隔墻施工，墻體采用180厚粘土磚砌筑；

　�。�3）門窗部分：乙方按甲方提供的設計圖紙承擔一層⑾軸車庫門、入戶門施工：承擔二至八層所有外墻門窗、每層二單元入戶門的施工。窗采用閩凱鋁合金，門采用奮安防盜門；

　�。�4）梯間部分：乙方按甲方提供的設計圖紙承擔石板材桃花紅貼梯面，不銹鋼樓梯扶手，梯間墻面水泥漆，公用照明；

　�。�5）外墻水泥砂漿粉刷、永得利外墻水泥漆，內墻（有砌筑部分）采用水泥砂漿粉刷。

　�。�6）屋面部分：隔熱層及防水層；

　　（7）水電部分：乙方按甲方提供的設計圖紙承擔套內照明部分預埋管埋設，承擔水、電到戶（到配電箱、水表箱）。

　�。�8）基礎按圖中正負00到二米三的標高來做，施工過程中如果基礎不結實，由甲方另行計價。

　�。�9）外墻架：由乙方來定。

　　（10）澆水泥時，一切上料的東西由乙方來定，甲方無權干涉。

　　三、合同期限

　　本工程合同工期總日歷天數天，即開工日期為年月日，竣工日期為年月日。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：承建分部分項工程質量合格

　　五、合同價款

　　本房屋由乙方承建：（1100元/㎡）。

　　六、工程質量和技術要求

　　l、乙方必須嚴格按甲方核定的工程內容、設計方案、施工圖紙、文件說明進行實施，抓好工程質量。

　　2、乙方應按施工圖紙要求編制施工組織設計，確定施工進度計劃。施工期間，應按甲方要求工程進度、施工質量和相關控制措施的情況。

　　3、工程建設使用的主要原材料，在進場時經檢驗合格后方可使用。乙方需提供原材料的產品。

　　4、工程施工過程中隨時接受甲方的檢查檢驗，乙方應為檢查檢驗提供便利條件。所有分部、分項工程必須由甲方指定的施工監管人員驗收合格后方可進行下一道工序施工，并及時做好工程工作。未經檢查驗收的，乙方擅自進行下一道工序施工，甲方有權責成乙方返工。若乙方自行隱蔽未辦理手續，則未簽證部分在工程決算中不予確認。關鍵部位未經簽證乙方自行隱蔽，甲方有權要求復驗，由此產生的所有費用由乙方自行承擔。

　　5、本工程施工前，甲方必須保證通電、通水、通路，建筑面積平整，不能影響施工。

　　七、安全施工

　　在施工期間，乙方應遵守安全生產的有關規定；嚴格按照安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。乙方必須辦理好有關的保險業務，參與工程建設的施工人員必須投保人身意外傷害險。因乙方采取安全措施不力造成的事故責任和因此發生的費用由乙方承擔。

　　八、工程變更

　　工程原設計需要變更時，應征得甲方同意，并由原設計單位提供變更后的相應圖紙與說明。因變更導致合同價款的增加，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。未經甲方同意擅自增減項目、規模、更改設計方案，由此造成的工程造價增

　　加，浪費或影響工程質量等后果均由乙方自行負責。

　　九、工程竣工驗收

　　工程具備竣工驗收條件，乙方向甲方申請工程竣工驗收，遞交竣工驗收報告提供完整的竣工資料。對符合驗收要求的工程，甲方收到竣工報告后將進行初步驗收，同時將向甲方申請驗收。甲方收到乙方申請驗收時，需在十五天之內組織驗收。

　　十、工程價款的支付與結算

　　1、本工程合同簽訂后，甲方付給乙方進場費十萬元，澆筑到三層樓板，甲方及時付給乙方三層總造價的60%，計585000元整。乙方將第三層至第六層澆筑完，甲方及時付給乙方三層總造價的60%，計585000元整。乙方將第七層至第八層澆筑完，甲方及時付給乙方工程進度款391000元整。

　　2、工程在結算后的三個月內甲方無法付清剩余款項的，按《中華人民共和國合同法》第二百八十六條執行。甲方住建房每平方米按1600元抵押給乙方換臵。

　　十一、違約責任

　　1、甲方不按合同約定支付工程進度款，導致施工無法進行時，乙方可停止施工，由甲方承擔違約責任。

　　2、因甲方原因造成工程延誤所造成的經濟損失由甲方負責，若因乙方原因造成工程延誤造成的經濟損失由乙方負責，并由此承擔相應的經濟責任。若遇有人力不可抗拒的自然災害而發生的損失，按國家有關規定處理。

　　十二、合同爭議解決辦法

　　合同執行過程中出現爭議應雙方協商解決；協商不成的，可以向甲方所在地的人民法院起訴。

　　十三、附則

　　1、本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份。

　　2、本合同經甲乙雙方簽字及簽證單位蓋章后生效。

　　3、乙方施工范圍不包括管道、電梯安裝、消防水池、室外工程、下水溝及水溝內外的粉刷。

　　4、本合同未盡事宜，甲乙雙方協商一致并經簽證單位同意且簽訂補充協議，作為本合同的補充款。

　　5、主樓全部完工后，三個月內甲方無能力支付工程款時，甲方必須以樓房三層和五層抵押給乙方。

　　甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）

　　法定代表人：（蓋章）法定代表人：（蓋章）

　　單位賬戶名稱：單位賬戶名稱：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　賬號：賬號：

　　簽訂時間：年月日

建設施工合同11

　　發包單位：_________________村民委員會(下稱甲方);

　　承包人：_________________組村民田建社(下稱乙方)。

　　根據上級指示精神，結合我村實際情況，經支部、村委集體研究決定，特就村部建設與承包商立此合同：

　　一、甲方決定我村村部按________統一的第二套方案修建(即建筑面積為室內________平方米)，采取包工包料，一包到底的方法承包，工程總造價為________元(即從基腳做起，到裝修完工，基地費由甲方負責)。

　　二、甲方要求乙方嚴格按圖施工，并重點把握有關項目，確保工程質量達到優良。確保及時完工并趕上縣組織的驗收評定。

　　1、建筑材料的好壞直接關系到工程的質量，因此甲方要求乙方在“三材”(指鋼材、水泥、紅磚)的選購中一定要是國家大型企業的正規合格產品：鋼材應購正宗的漣鋼螺紋鋼，湘鋼線材，水泥為南方水泥，紅磚可就近選購質量好的環保磚。

　　2、混凝土應使用_____________以上的水泥，水泥、河沙、砂石的比例要達到__________，砌筑砂漿中的水、水泥、河沙、石灰比為__________________。并重點把握梁柱混凝土強度。

　　3、甲方要求乙方建筑使用的防盜門、窗要達到中等或中等偏上價格水平。

　　4、總之一句話甲方要求乙方一定不能偷工減料，并嚴格按圖施工，確保工程質量達到優良，并按時交付使用。

　　三、付款方式：經甲乙雙方反復商議按如下時間和數量付款：整個工程款在兩年內付清(即_______年_______月_______日—_______年_______月_______日，具體為：第一次是____年農歷年底前付7—8萬元(即最低不少于7萬元);第二次是________年農歷年底前共付足________萬元;下余的________元在公歷_______年_______月_______日全部付清。

　　四、違約責任：乙方不按圖施工，或質量不過關，或趕不到工程進度造成驗收不合格和不能及時驗收，甲方拒絕付款。甲方不按付款方式付款應承擔高于銀行貸款以上的利息補償。

　　五、以上幾條經雙方協商平等自愿而立，簽字生效。單方違約應承擔一切經濟損失及相關法律責任。

　　六、不盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　電話：_______________________ 電話：___________________________

　　傳真：_______________________ 傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

建設施工合同12

　　發包人（全稱）：_________

　　承包人（全稱）：_________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　1．工程概況

　　工程名稱：_________

　　工程地點：_________

　　工程內容：_________ （群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表）

　　工程立項批準文號：_________

　　資金來源：_________

　　2．工程承包范圍

　　承包范圍：_________

　　3．合同工期

　　開工日期：_________

　　竣工日期：_________

　　合同工期總日歷天數：_________

　　4．質量標準

　　工程質量標準：_________

　　5．合同價款

　　金額（大寫）：_________ 元（人民幣）￥：_________ 元

　　6．組成合同的文件組成本合同的文件包括：

　�。�1）本合同協議書

　　（2）中標通知書

　　（3）投標書及其附件

　�。�4）本合同專用條款

　　（5）本合同通用條款

　�。�6）標準、規范及有關技術文件

　�。�7）圖紙

　�。�8）工程量清單

　�。�9）工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等局面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　7．本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　8．承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　9．發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　10．合同生效

　　合同訂立時間：_________

　　合同訂立地點：_________

　　本合同雙方約定后生效。

　　發包人（蓋章）：_________

　　承包人（蓋章）：_________

　　住所：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　委托代表人（簽字）：_________

　　電話：_________

　　傳真：_________

　　開戶銀行：_________

　　帳號：_________

　　郵政編碼：_________

建設施工合同13

　　建設部、國家工商行政管理局關于印發《建設工程施工合同》各省、自治區、直轄市建委（建設廳）、工商行政管理局，計劃單列市建委（建設局）、工商行政管理局，國務院有關部門：

　　為了貫徹《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》等法律，我們在總結近幾年施工合同示范文本推行經驗及借鑒國際上一些通行的施工合同文本的基礎上，對《建設工程施工合同》（ＧＦ—９１—０２０１）進行了修訂。修訂后的《建設工程施工合同（示范文本）》由協議書、通用條款、專用條款三部分組成，基本適用于各類公用建筑、民用住宅、工業廠房、交通設施及線路管道的施工和設備安裝�，F將《建設工程施工合同（示范文本）》（ＧＦ—１９９９—０２０１）印發給你們，請做好推行工作。原《建設工程施工合同》（ＧＦ—９１—０２０１）停止使用。

　　附件：《建設工程施工合同（示范文本）》（GF－1999－0201）

　　一九九九年十二月二十四

　　編號檔案號

　　建設工程施工合同

　　（GF—1999—0201）

　　中華人民共和國建設部

　　國家工商行政管理局制定

　　第一部分協議書

　　發包人（全稱）：承包人（全稱）：依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。一、工程概況

　　工程名稱：工程地點：工程內容：

　　群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）工程立項批準文號：資金來源：二、工程承包范圍

　　承包范圍：三、合同工期

　　開工日期：竣工日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿合同工期總日歷天數四、質量標準

　　工程質量標準：五、合同價款

　　金額（大寫）：元（人民幣）＄：元六、組成合同的文件組成本合同的文件包括：1.本合同

　　協議書2.中標通知書3.投標書及其附件4.本合同專用條款5.本合同通用條款

　　6.標準、規范及有關技術文件7.圖紙8.工程量清單9.工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。十、合同生效

　　合同訂立時間：年合同訂立地點：

　　本合同雙方約定后生效。

　　發包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：電話：傳真：開戶銀行：賬號：郵政編碼：

　　電話：傳真：開戶銀行：賬號：

　　郵政編碼：

建設施工合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　一、工程概況：

　　該工程位于濟南市市中區十六里河鎮復興村，基礎由甲方已完成，±0.00以上由乙方負責包工包料施工。

　　二、承包方式：

　　甲方以包工包料的方式承包給乙方。

　　三、工程承包范圍：

　　乙方負責所有施工的材料包括(紅磚、水泥、石粉、黃沙、石子、鋼筋、支模頂柱、模板、砼、過梁、釘子、鐵絲、薄膜等)機械(腳手架、吊車等)，水電費由乙方負責，從±0.00至三層主體現澆完工。

　　四、承包價格及付款方式：

　　1、以現有基礎以上 (一至三層)包工包料78000元結算，層高，磚：機制紅磚，砂：石粉，黃沙;鋼筋：主筋直徑8，間距15厘米，副筋直徑8間距20厘米;水泥：臥虎山水泥(一至三層砌體砂漿水泥不少于5噸，如發現主體砂漿不達標，甲方發現一次扣除工程款1000元。)頂板砼：C20，8厘米厚，過梁：預制新過梁。

　　2、人員進入工地施工后，付元，每一層主體現澆完工付元，如無質量問題日內一次付清剩余款。

　　五、工期：

　　自年月日至年月日止。推遲一天罰款200元，由甲方在工程款中扣除。

　　六、安全責任：

　　施工期間：

　　以上合同雙方遵守各自責任，本合同工式三份，自簽字日期生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建設施工合同15

　　合同編號：____________

　　__________（發包人名稱）（以下稱發包人）擬修建_____________工程，接受了___________（承包人名稱）（以下稱承包人）的投標，雙方達成如下協議，并于______年______月______日簽訂了本協議書，合同總金額為人民幣（大寫）_________________。

　　1．本協議書中的詞語涵義與下述第2條所列的專用合同條款和通用合同條款中的詞語涵義相同。

　　2．本合同包括下列文件（示例）

　�。�1）協議書（包括補充協議）；

　　（2）中標通知書；

　�。�3）投標報價書；

　�。�4）專用合同條款；

　　（5）通用合同條款；

　　（6）技術條款；

　�。�7）圖紙；

　�。�8）已標價的工程量清單；

　�。�9）經雙方確認進入合同的其他文件。

　　上列文件匯集并代替了本協議書簽訂前雙方為本合同簽訂的所有協議、會談記錄以及相互承諾的一切文件。