工程水電施工合同15篇
在不斷進步的社會中，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，合同是企業發展中一個非常重要的因素。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，以下是小編為大家收集的工程水電施工合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
工程水電施工合同1
甲方（發包單位）： __電有限公司
乙方（承包單位）：___________________
甲方同意將 __水電有限公司電站引水工程建設維修 工程承包給乙方施工，為保質保量按時完成施工任務，經雙方協商一致同意訂立如下合同條款，望雙方共同執行。
一、工程項目名稱（工程地點）：
1、水庫清淤（高樹嶺電站水庫清淤、尾水河道清淤及拓寬。），工程價款360000元整。
2、舊大壩加固（花香一級水電站舊壩），工程價款700000元整。
3、引水渠道清淤及加固（花香一級水電站3.8KM引水明渠清淤及加固；文星水電站2.2KM引水明渠清淤及加固。），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。
4、引水隧洞襯砌加固（花香二級水電站800米隧洞襯砌加固工程），包模板2300元/米。
二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。
三、甲方要求乙方進場及竣工時間：
年 月 日進場施工， 年 月 日竣工，雨天順延。
四、乙方在施工過程中，應按甲方提供的圖紙或甲方工程技術人員現場指導施工，未經甲方許可不得隨意更改尺寸，隱蔽工程應經甲方有關人員驗收后方可施工。乙方在施工中應注意安全，不得違章操作。
五、乙方應保證工程施工質量，不得偷工減料，若工程質量不合格造成返工的材料費及工資，由乙方自負，同時應做到保證質量的前提下求美觀。
六、付款辦法：
1、總工程價款(金額大寫) 陸佰貳拾萬元整；
2、施工期間至驗收前，每個月底甲方根據乙方所完成的實際工程量按造價的 50 %付給作工料費，剩余 50 %尾款待甲方對工程竣工驗收后15天內結算付清；
3、在施工期間甲方若違約無法按工程進度付款，造成乙方停工待料，而拖遲工期，后果由甲方負責，乙方若無故拖遲工期則后果由乙方自負。
七、乙方工程不得轉包或分包，若發現則甲方有權終止合同，所造成的經濟損失由乙方自負。
八、本協議一式貳份，甲、乙雙方各執一份。
九、補充協議：
甲方： （公章）
法人代表：
乙方： （公章）
法人代表：
年 月 日
工程水電施工合同2
發包人：
法定代表人：
承包人：
法定代表人：
風險提示：發包人的相對義務
根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。
若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況工程名稱：工程地點：工程內容：
二、工程承包范圍：
三、合同工期開工日期：________年____月____日；風險提示：關于實際竣工日期的規定
當因實際竣工日期的確認發生糾紛時，可以以相關規定參照具體情形：
工程經竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發包人原因，未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期；工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有工程之日為實際竣工日期。竣工日期：________年____月____日；合同工期總日歷天數為____天。
四、質量標準：合格，爭創優良。
五、合同價款：_____萬元（主體工程預算價）。
六、執行中華人民共和國建設部、國家工商行政管理局制定的建設工程施工合同中《通用條款》相關規定。
七、發包人工作
1、圖紙發包人在承包人進場前一周內提供蓋章生效施工圖三套。
2、動工前提供施工所需的水、電，管、線接至施工現場50之內。施工期中不間斷供水、供電。
3、提供砼拌和場地、砂廠料堆放場地、鋼筋、模板加工場地。
4、提供施工人員生活福利住房和臨時庫房、工棚。提供生活水、電供應。
八、承包人工作
1、進場后一周內提交施工組織設計，逐月提供建設計劃報表。
2、負責尾水閘孔的圍堰填筑、拆除及其基坑排水工作。發包人承擔費用。
3、負責
1、2機組之間施工隔墻構筑和拆除，運行機組保護棚架的搭設和拆除。發包人承擔費用。
九、材料風險提示：對于采購材料和工程設備的義務與責
承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時，承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場，并重新采購符合要求的材料、工程設備，由此增加的費用和（或）延誤的工期，由承包人承擔。
發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的，或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的，按照發包人違約的約定辦理。所有永久和臨時工程的建筑材料均由承包人負責采購、運輸、保管、使用。材料用量根據實際完成工程最按建筑定額計算耗用量結算。材料價格按經發包人同意的實際發生的市場價格、運雜費、采購保管費結算。
十、質量和驗收風險提示：工程質量未符合標準的歸責
因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期。中間驗收尾水室、蝸室基坑開挖結束后，必須作隱蔽工程驗收，廠房舊屋頂拆除結束后，作中間驗收。凡中間驗收和隱蔽工程驗收項目必須合格簽證后方能進行下一施工程序工作。
十一、安全施工承包人按水利水電工程安全施工規程施工，安全事故按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔責任和所發生的費用。
十二、合同價款及支付
1、按設計預算單價作為合同單價結算基數。
2、人工費補貼：按實際計量的人工工日數，發包人每工日補貼10元。
3、材料費價差：按實際計量計算材料用量，計算實際發生價扣除預算價，等于材料價差，計算材料價差金額及其稅金，由發包人支付承包人。機械用油差也參照此規定執行。
十三、工程預付款合同簽訂后，發包人支付伍萬元工程預付款給承我人，用作進場人員調進、臨時工程材料準備、部份工程材料準備和施工機械配備等項工作費用。此預付款在第一臺機組完工結算時扣回。
十四、進度工程款支付每月____日進度工程計量。承包人憑發包人月計量簽證報送月工程量結算申報表，發包人在次月____日前支付90%進度款給承包人。
十五、完工結算完工驗收合格后，發包人頒發工程移交證書給承包人，承包人報送工程完工結算申請書，發包在____月內審批支付到完工結算造價97%的尚金額給承包人。
十六、質量保修金風險提示：保修責任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內，承包人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。
發包人未經竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉移占有之日起算。完工結算總價的3%扣作工程質量保修金，保修期________年。保修期滿后半月內結算保修金。
十七、違約、索賠、爭議風險提示：明確違約責任
在簽訂合同時，雙方就要想到可能產生的違反合同的行為，并在合同中規定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發生，也有據可依。
1、本合同經雙方簽字生效后，雙方都必須嚴格遵守執行，任何一方違反合同條款，給對方造成損失的，責任方應按民法典規定標準進行賠償。
2、若甲方在整體工程驗收合格后，未將款項付清給乙方，乙方有權停止供水。
3、雙方如發生糾紛，通過協商未達成協議的，由_____人民法院進行裁決。
十八、本合同經雙方簽字生效，工程質量保修金結算后失效。
十九、未盡事宜，雙方另行協商。
二十、本合同一式____份，雙方各執____份。
發包人：
住所：
代表：
電話：
________年____月____日
承包人：
住所：
代表：
電話：
________年____月____日
工程水電施工合同3
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
甲方將 工程的水電安裝工程發包給乙方施工，為明確雙方職責，在經過友好協商,平等互利的基礎上簽訂如下協議：
一 工程概況
二 承包方式：
包工包料(含所有輔助材料)、包設備、包工具用具、包質量、包工期、包安全生產和文明施工、包施工風險、包技術資料整理、包交工驗收、包綜合治理等。
三 工程承包范圍
1.承包范圍：水、電、暖氣安裝 工程設計圖紙與設計變更單中所包含的所有工作內容。
2.具體工作內容：
①材料場內運輸、裝卸。
②施工圖紙中安裝內容：
依據設計圖紙和甲方與業主方簽訂的工程承包合同中約定的相關條款(包括所有的上下水、暖氣、消防、強電、弱電預埋等)及一切配合和設計變更等工作內容。
③所需的結構預留洞口的留設、預埋件、管線槽口開鑿、補槽及施工后的現場清理等工作。
④施工規范及常規要求。
⑤因設計變更引起的工程量增減或返工重做。
⑥成品保護、設備調試、竣工交驗。
⑦文明施工要求的場內整齊、清潔等工作。
⑧與其它工種的配合施工。
⑨預留管道洞口的吊模及混凝土的澆灌(若甲方施工則扣除乙方該部分工作的相應費用)。
四 施工用具管理：
①甲方提供垂直運輸設備，提供現場及樓層固定電源箱。
②乙方自備安裝工程所需工具及勞保用品。
五 質量要求
1.按照國家建筑安裝工程驗收標準，安裝工程施工規范和當地主管部門的其它有關規定，作為本工程的質量驗收標準。
2. 乙方發現設計有誤，須立即向甲方提出，在取得文字變更洽商手續后方可繼續施工。
3. 乙方必須服從甲方在各次質量驗收中提出的所有整改意見，并在甲方限定的時間內整改至符合要求, 乙方若拒絕或拖延整改，甲方視情節輕重有權對乙方作出處罰，乙方須無條件服從。
六 雙方職責與權限
㈠ 甲方：
1. 甲方對乙方施工全過程的施工質量、工程進度、安全生產和文明施工及清潔衛生進行檢查驗收和監督管理。
2. 切實解決好施工用水、用電、垂直運輸的矛盾，保證工程順利進行。
3. 提供住宿方便(住房及水電費由乙方自行解決)。
4. 制定施工計劃。
5. 進行技術交底、安全交底。
6. 提供水電暖完整完整圖紙2套(竣工圖一套)。
㈡ 乙方：
1. 乙方應按圖紙設計規定的要求自行組織購進、使用質量合格的材料進行施工。
2. 乙方組織有資質證的技術人員、熟練工人投入工作，服從甲方、監理等有關人員的指揮，否則甲方有權對乙方進行處罰，乙方不得有任何異議。
3. 乙方應保管好自己的材料，預防丟失，材料的保管與堆放、工人生活用品、用具等一切由乙方自行解決。
七 合同價款
1. 乙方承包 棟樓的建筑面積約 萬平方米，合同預算價暫定為： 萬元，每平方米為 元，最終按實際工程量以實結算，工程造價最終以甲方與業主方結算價為準。
2. 工程量結算按20__年河南省建筑安裝工程預算定額、費用定額及施工期內的有關的文件規定執行，以工程結算總造價下浮15%作為甲方的綜合管理費用(含稅，除此之外, 乙方不在支付其它任何費用)。
八 付款方式
1. 主體施工;一、乙方墊資施工至主體十層時，甲方按乙方承包每平方米總價的30%的80%支付乙方工程價款。二;以后每施工一層甲方按該層乙方承包總價每平方米的30%的80%支付乙方工程價款。
2. 安裝階段：一、水;每施工完十層按乙方承包每平方米總價的10%的80%，甲方支付給乙方工程款。二、電;每施工完五層按乙方承包每平方米總價的30%的80%，甲方支付給乙方工程價款。三、暖;每施工完五層按乙方承包每平方米總價30%的80%，甲方支付給乙方工程價款。
3. 工程竣工驗收合格后，甲方按河南省20__年建筑安裝工程定額和有關的最新文件規定及所完成的工程量(工程總造價下浮15%)結算給乙方，結算造價按甲乙雙方和業主方最后審定的造價為準，甲方支付乙方總造價(下浮15%后)的95%，留5%作為工程質量保修金。
4. 乙方保修期(以甲方和業主方簽訂的工程施工合同為準)按國家有關規定保修，保修期滿后，甲方一次性付清工程質量保修金(無利息)給乙方。
5. 乙方承包的本安裝工程在竣工驗收備案后負有保修義務，凡保修期內因乙方施工質量所引起的所有修補工作，均由乙方限時無償修復，如乙方未能在限定時間內進行修復，甲方可另派專業人員維修，所有費用從乙方的保修金中扣除。
6. 訂立合同后乙方必須交 萬元給甲方作為合同履約保證金, 乙方進場交 萬元工程履約保證金，主體結構至10層后，甲方退還給乙方履約保證金的50%，主體結頂三日內甲方退還乙方剩余的全部履約保證金。
7. 以上合同不包括現場變更，如遇不可抗拒自然災害，甲方需要工期順延，變更造價按甲方與業主方簽訂的施工合同的有關條款執行。
8.如甲方不能及時撥付工程款造成的工程進度滯后，乙方概不負責，給乙方造成的損失由甲乙雙方協商解決。
附注：每平方米承包總價的分項比例為：1、主體 30% 2、水 10% 3、電 30% 4、暖 30%。
九 安全責任
乙方必須安全生產，文明施工，在施工過程中出現的一切安全事故，全部由乙方負責。如發生重大事故，應立即向甲方報告，甲方向上級有關部門報告。
十 本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份，工程竣工后此協議作廢。
十一 未盡事宜，甲乙雙方協商解決。
甲方： 乙方：
代表人： 代表人：
聯系電話： 聯系電話：
年 月 日 年 月 日
工程水電施工合同4
甲方：(以下簡稱甲方)___________
乙方：(以下簡稱乙方)___________
根據《中華人民共和國民法典》和《建筑工程承包合同條例》的有關精神，經甲乙雙方協商，甲方同意將工程承包給乙方，為明確雙方權力與義務，特簽訂如下協議條款，供雙方共同遵守。
一、工程名稱：地點：___________。
二、承包方式___________。
三、甲方責任
甲方在通知乙方進場時，施工場地應具備三通一平等開工條件。
甲方應按合同付款方式及時支付乙方工程款，若甲方不按合同約定支付工程款，導致施工無法進行，乙方可停止施工，由甲方承擔已完工程損失和乙方所有經濟損失。
四、乙方責任.乙方應按照合同約定工期內施工完畢，并符合驗收要求。
建筑工程申請認證!財富值雙倍檢索優先專屬展現同行交流
因乙方原因造成工程質量問題和工期延誤，由乙方承擔責任：質量問題由乙方維修解決至合格，延誤期每日罰款元。
五、工程質量、安全及保修
乙方應按照圖紙精心施工，工程質量符合驗收標準。
凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責。
甲方不承擔任何責任。
工程竣工驗收后，乙方對施工的工程質量負責保修一年。
六、爭議及解決辦法未盡事宜，甲乙雙方協商解決。
和解、調解不成的，按以下方式解決爭議：第一種解決方式：雙方達成仲裁協議，向約定的仲裁委員會申請仲裁;第二種解決方式：向有管轄權的人民法院起訴。
七、本合同一式三份，甲方一份，乙方兩份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章)___________乙方(蓋章)___________
法定代表人：___________法定代表人：___________
開戶行：___________戶名：___________賬號：___________
_____年_____月_____日
工程水電施工合同5
甲方：
乙方： **水電工程局有限責任公司
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》，xx州水務局 將xx結古鎮禪古新村0.4kv～10kv線路工程承包給xx水電工程局有限責任公司施工，為保證該工程按期、保質完成，明確雙方職責，經協商，雙方達成如下協議。
第一條 工程概況：0.4kv～10kv線路工程、變臺安裝及下戶線路安裝
一、工程名稱： xx水利配套基礎設施（供電）工程
二、工程內容： 0.4kv～10kv線路工程、變臺安裝及下戶線路安裝工程
三、工程地點：xx
四、設計單位：xx
五、工 期： 20xx年 月 日至20xx年 月 日
五、質量標準：按電力行業優質工程執行，符合設計及規范標準
六 、合同價款(工程總造價)：工程施工費用總造價暫定
（￥ ）萬元人民幣，工程竣工后以工程竣工決算為準，甲方需要增加的項目部分以設計變更為準。
第二條 合同使用的語言文字、標準和適用法律
一、合同語言：漢語
二、適用法律：國家法律、法規以及工程所在地地方法規。
三 適應標準、規范：建筑工程質量評定驗收標準及國家電力工程質量驗評標準。
第三條 甲乙方駐工地代表
一 、甲方項目負責人：
二 、乙方項目負責人：
三 、工程甲方代表 ： 負責施工全過程工程質量檢查。
四 、監理工程師代表：
第四條 甲方工作
一、施工場地具備開工條件和完成相應土地政策性劃撥，給施工單位提供施工的便利條件。
二、甲方負責組織相關部門，對工程實施監督，對質量不合格工程，有權責令乙方返工，直至合格為止。
三、開、竣工時間由甲方確定。
四、負責向乙方提供工程施工圖及施工變更單，組織設計部門及乙方對工程施工圖進行施工前會審，技術交底。
五、甲方可向施工項目部在本地區提供生活費和材料及機械使用費。
第五條 乙方工作
一 按照國家電力工程質量驗評標準，擔負xx結古鎮禪古新村建設0.4kv～10kv線路工程、變臺安裝及下戶線路安裝 施工任務。
二 與甲方簽定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人員對所有施工工程的質量檢查監督。
三 在工程施工前，必須向甲方申報開工報告，報告經甲方同意后，方可進行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申請，配合甲方做好工程竣工驗收工作。
四 對甲方檢查中發現的不合格工程，乙方必須無條件返工，確保工程質量達到合同約定的驗收標準。
五 提供施工的工程進度計劃。
六 遵守地方政府及有關部門對施工場地交通管理規定和其它施工單位的相互配合。
七 已經竣工的工程未交付甲方之前，由乙方負責已完工程的成品保護工作，保護期間發生損失的，乙方應自費修復。
八 做好施工現場地下管線及鄰近建筑物的保護工作。
九 保證施工現場清潔符合有關規定，交工前清理現場符合要求。
十 積極配合甲方的工作，承擔相應的重建保電工作。
第六條 工程質量
一、工程質量等級：按電力行業優質工程執行。乙方如達不到約定條件的部分，甲方代表一經發現，可要求乙方返工，乙方應按甲方代表要求的時間返工，直至符合約定條件，因乙方原因達不到約定條件的，由乙方承擔返工費用，工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件的，乙方承擔違約責任。
二、質量評定部門：由甲方確定。
第七條 驗收和重新檢驗
一 甲方根據乙方的申請，組織青海xx電力公司生技部、供電所對工程進行竣工驗收。對不合格的工程甲方通知乙方處理，乙方承擔因自身原因導致返工、修改等費用，處理合格后甲方重新組織人員驗收，直至符合質量要求。
二 檢查和返工。乙方應認真按照標準、規范和設計的要求以及甲方代表發出的施工指令，隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改，并承擔由此發生的相關費用，甲方實施檢查檢驗不得影響乙方正常的施工進行。
第八條 工程預付款
本工程開工前預付工程款造價的30℅。
第九條 工程款支付
一 工程款支付方式：轉賬或支票
二 工程款支付金額和時間：按工程進度支付工程款。
第十條 竣工決算
一 竣工日期為乙方送交竣工報告的日期，需修改后才能達到竣工要求的，竣工日期為乙方修改后提請甲方驗收的日期。
二 乙方在工程竣工驗收合格后向甲方提交決算報告。
第十一條 保修條款
一 保修內容、范圍：乙方施工的項目及乙方提供的相關材料的質量證明文件。
二 保修期限：一年，自工程驗收合格并交付使用之日起計算。
第十一條 爭議
因執行本合同發生爭議，有爭議雙方協商解決，協商不成，有xx州仲裁委員會仲裁。
第十二條 安全施工
在工程施工中，乙方確保工程施工科學、安全，因乙方原因造成的工程質量、財產損失和人身傷害，由乙方承擔責任，甲方概不負責；由于乙方施工原因造成他人財產、人身損害的由乙方承擔賠償責任。
第十三條 合同的生效和份數
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙雙方各執兩份，由雙方各自分送相關部門。
第十四條 附加條款
合同條款中未盡事宜，雙方協商解決。
甲方：xx州水務局 乙方: xx水利水電工程局
有限責任公司
負責人： 負責人：
法人代表： 法人代表：
開戶行：
賬 號：
年 月 日 年 月 日
工程水電施工合同6
甲方：
身份證號碼：
乙方：
身份證號碼：
乙方為甲方在負責水電安裝。甲乙雙方按照平等、自愿的原則，經甲、乙雙方認真協商，就本次水電安裝工程勞務（包工）施工具體事項達成如下協議條款：
第一條：勞務（包工）施工范圍
1、乙方根據甲方提供工程現有的水電安裝及消防、弱電預埋工程設計圖，乙方應嚴格按圖組織施工。
2、乙方要確保工程合格，經過監理單位一次性驗收合格。
3、甲方供應材料，按時抵達現場后，由乙方負責保管。
4、乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入施工現場。
5、乙方如因施工原因需居住現場，日常用水、用電等必須注意安全。
第二條：承包勞務（包工）方式及付款方式
1、本工程依據勞務施工承包范圍，乙方承包施工安裝人工費，負責施工質量、施工安全。安裝人工費以建實際筑面積每平方米元結算(不含稅金)，實際施工面積平方米，總工程款元。
2、付款方式：甲方按工程進度分 5 次付款，主體工程分3次付款，當乙方施工5樓平面時，甲方應立即支付乙方總包工費%，當乙方施工到9樓時，甲方應立即支付乙方總包工費%，當乙方施工到11樓時，甲方應立即支付乙方總包工費%。二次排管分2次付款，當乙方施工到6樓時甲方應立即支付乙方總包工費%，當乙方施工到11樓時甲方應立即支付乙方總包工費%，水電安裝完工后甲方應立即支付乙方全部包工費%，余款%作為質保金，如在質保期內出現施工問題，乙方在接到甲方通知后48小時必須到達現場進行免費維修。質保期六個月到期后，如乙方未違約，甲方應該立即付清全部余款。
第三條：工程質量安全
1、乙方應按照設計圖的要求及施工規范進行安全施工。
2、在施工過程中，乙方應服從甲方的管理，安全文明施工，注意人身安全，如由乙方原因而引起的安全事故，由乙方自負，甲方不負責任。
第四條：甲、乙雙方責任
(一)甲方責任：
1、甲方協調各方正常關系，負責工地合格材料及時采購到現場(如因甲方材料未及時到位給乙方造成的損失由甲方負責)。
2、甲方提供良好的施工環境，如乙方施工過程中產生的問題確實需要甲方牽頭協調，甲方應積極組織協調。
(二)乙方責任：
1、提前及時向甲方提供材料采購情況，便于甲方及時采購材料。
2、在施工過程中滿足設計質量要求的前提下，處處要為甲方節約材料，不得無故浪費，如因乙方安裝質量問題導致的返工，由乙方負責，并賠償甲方材料損失。
第五條：如因設計及其它原因增加施工范圍以外的項目，甲、乙雙方協商增加人工費，其它未盡事宜，雙方協商解決。
第六條：本協議一式三份，甲、乙雙方各執一份，存檔一份，雙方簽字生效，具有同等法律效力。
第七條：補充事項
甲方簽字：
乙方簽字：
年 月 日
年 月 日
工程水電施工合同7
(甲方)： (以下簡稱甲方) (乙方)： (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和該工程施工(招標文件)以及其他相關法律行政法規，結合實際情況，經雙方協商，達成以下合同條款。
一、工程概況
1、工程名稱：上營變電站引水工程。
2、工程地點：上營村。
3、工程主要內容：1500米DN40給水管道安裝。
4、承包方式：包工包料。
二、工程期限
工程期限8天，預定20xx年4月2日至20xx年4月10日止。
三、工程承包價及其它
總承包價80000元，工程竣工驗收合格后付清工程款項。
四、合同雙方責任
(一)甲方責任
1、提供乙方規劃、設計、施工所需的相關要求及數據;
2、監督工期及工程質量、施工進度，配合乙方做好與工程相關的協調工作。
(二)乙方責任
1、嚴格按照甲方提供的圖紙組織施工。
2、乙方保證文明施工，施工過程中因乙方因素造成的一切事故由乙方負責。
3、施工過程中，每個單項工程結束后及時清理打掃施工現場。
五、工程質量要求
1、乙方必須嚴格按照甲方提供的設計圖紙進行施工，工程質量達到國家相關驗收規范的標準。
2、工程竣工驗收后達到建設局要求，方為合格工程。
3、主要材料進場前必須提供樣品合格證明，經甲方工程負責人及監理方共同認可，方可進場施工。
六、付款方式
工程結束付50%，整體工程驗收合格后5日內付50%。乙方開戶名稱：祿豐萬泉供水有限責任公司
開戶行：祿豐農行營業室
賬號：309801040003724
七、工期延誤
若甲方原因則工期順延，若乙方原因則按500元/天罰款。工期嚴重滯后的，甲方有權終止合同，由此造成的全部損失由乙方負責。甲方不承擔乙方所完成工程量的支付。
八、工程保修期
工程保修期為工程驗收后一年。
九、安全施工要求
施工期間乙方人員必須遵守國家法律和法規，遵守甲方及監理方的相關規章制度，維護好相關設施和保護周圍居民的正常生活，并做好安全預防工作。乙方施工中發生的一切安全事故，概由乙方負責，甲方不負任何責任。
十、不可抗拒的自然災害認定標準
不可抗拒的自然災害發生，造成的損失，由甲、乙雙方共同協商解決。
十一、違約責任
本合同經雙方簽字生效后，雙方都必須嚴格遵守執行，任何一方違反合同條款，給對方造成損失的，責任方應按合同法規定標準進行賠償。
若甲方在整體工程驗收合格后，未將款項付清給乙方，乙方有權停止供水。
雙方如發生糾紛，通過協商未達成協議的，由祿豐縣人民法院進行裁決。
十二、合同份數
本合同一式六份，甲方四份、乙雙方二份，
十三、若有未盡事宜，由甲乙雙方另行協商解決。
甲方： 乙方：
法人代表： 法人代表：
委托代表： 委托代表：
年 月 日
工程水電施工合同8
發包單位：________（以下簡稱“甲方”）
承包人：________（以下簡稱“乙方”）
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、建設部與國家工商行政管理局的《建設工程施工合同（示范文本）》及其他有關法律、法規和規章，并結合本工程的具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程水電安裝工程施工事項協商一致，訂立本協議。
一、工程概況：
1、工程名稱：________________
2、工程地點：________________
3、工程內容：圖紙所示全部水電安裝工程：
1強電：按水電安裝要求施工完畢；
2弱電：（不包括電視、電話、安防）從室內第一個轉換箱開始施工，室內所有施工預埋管及室內布線、開關插座安裝完畢；
3防雷：包括防雷接地，等電位聯接，電源進戶箱做重復接地等；
4給水：室內按給水圖施工完畢；
5雨水：落水、陽臺排水、空調排水施工至最近的雨水井，室內全部施工完畢；
6污水：室外施工至出墻外最近的污水井，室內全部施工完畢；
7工地現場施工用水電的安裝維護，項目部臨時用電的安裝維護，工程機具線路接駁及維護，并派出兩名維修電工長期負責工地現場的水電維修及管理，費用由乙方承擔。（不含材料）
4、施工現場條件：以現場實際情況為準。
二、工程承包方式、承包范圍及承包內容：
1、承包方式：乙方包工包料、包施工機具、包工期、包質量、包進度、包結算，包資料及簽證，包安全文明施工、包驗收合格（力爭確保優良）。
2、承包范圍：圖紙所示的室內外等所有水電工程預埋與安裝，調試檢測工作。
3、甲方直接的分包專業工程，乙方需全力配合，并組織完成。
三、合同工期：
1、乙方應嚴格按甲方要求的工期組織施工，確保工期目標順利實現。本合同約定本工程總工期為日歷天；開工日期為：________年________月
2、第一施工段為：本項目下________________商鋪及售票廳，第二施工段為：本項目下________________商鋪，按土建進度跟進施工完成。
3、乙方必須服從和執行甲方項目部下達的施工生產計劃，根據甲方的進度要求，隨時調度作業人數和其他資源。
四、質量標準：
1、適應于本合同的工程質量檢驗評定標準、規范名稱為（包括但不限于以下）：
1建設強制性條文；
2 《建筑工程質量檢驗評定標準》
3 《建筑電氣工程施工質量驗收規范》
4 《建筑給排水及采暖工程施工質量驗收規范》
5 《采暖與衛生施工驗收規范》
6 《電氣安裝工程施工及驗收規范》
7 《建筑電氣安裝工程質量檢驗評定標準》
8省、市相關部門的各種規章制度；
9甲方制定的工程質量驗收實施細則。
2、本合同約定本工程質量必須達到“合格”，力爭“優良”質量標準。工程質量按國家相關標準進行驗收評定。若工程質量驗收為“不合格”，乙方自愿承諾負責返工直達本合同約定“合格”質量標準方可予以結算，結算單價按本合同約定可調價執行，工程量按實際完成工作量計算；返工所需材料、人工等所有費用均由乙方承擔。若因乙方返工導致甲方工期延誤，乙方承擔全部的違約責任。
3、工程質量等級驗收程序：分項工程完工后，有施工班組組織自檢并報項目部，項目部根據班組自檢結果組織班組進行實測驗收評定后報監理公司，監理公司根據項目部初評結果組織工程部、項目部和施工班組進行現場實測測量，核定該分項工程質量。工程部在每次結算單上簽注工程質量核定結果。每次違反該條款處罰金額20xx元/次。
五、文明工地、安全標化標準：
1、遵守甲方及業主有關文明施工、安全標化管理的有關規定，所有現場使用的設備無條件滿足業主的安全要求，材料堆放整齊，不得破壞密目網，安排一至兩人專門從事清掃整齊工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起業主對甲方的罰款，甲方均從乙方工程款中扣除。
2、在施工中應做到安全施工、精心策劃及實施，乙方違規操作以及為完成本工程雇傭的人員造成他人傷害或自身受到傷害，均應有乙方承擔全部責任。
六、合同價款、工程量的計量及結算方式：
1、本工程約定單價為含稅可調價。
2、工程量的計量：
（1）結算工程量以圖紙實際建筑面積為準，取費標準以《貴州省建筑工程計價定額》、《貴州省安裝工程計價定額》
（2）材料按地方信息價。
（3）無信息價的按與業主方認質認價。
（4）工程量的確認及申報按甲方相關制度進行。
七、工程款的結算及違約保證金的收取：
1、甲方向乙方收取管理費及利潤為本工程與業主總結算款的20%；建安稅金由甲方承擔。
2、為加強乙方在本工程施工期間的工程質量、進度、安全文明施工等各方面的管理，特別約定：在本合同簽訂之日起2日內，乙方向甲方繳納履約保證金人民幣貳拾萬元整。
3、第一階段封頂蓋瓦后，于20xx年2月5日前支付已完成工程量的60%的工程款；第二階段全部工程經業主及相關部門驗收合格后，支付已完成工程量的80%的工程款。
4、本合同內全部工程竣工，乙方移交全部工程竣工資料（包括結算資料），經政府相關職能部門及甲方相關部門驗收合格后開始辦理結算手續，甲乙雙方在結算書上簽字之日起30日內，甲方付至本合同結算總價款的97%，剩余3%作為質保金在二年后（自工程竣工之日起計）20日內甲方在扣除應由乙方承擔的維修費用后，將余款一次性無息按實支付給乙方。
5、若乙方工程質量、工期和文明安全施工未達到本合同約定標準，甲方有權延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完畢為止。由此發生的所有費用均由乙方承擔，乙方對此無異議。
八、甲、乙雙方權利與義務：
1、乙方在組織施工中必須堅持“百年大計，質量第一”的方針，要根據國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準，以及設計要求組織施工，要求全部工程達到合格標準并更好；參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
2、在組織施工中，要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計，如設計變更的，須辦理完簽證后，方可施工。
3、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，機械二次進場等損失，均由乙方自行負擔。
4、乙方要嚴格執行隱蔽工程驗收制度，凡隱蔽工程完成后，必須經過驗收作出記錄方能進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收，并辦好隱蔽驗收手續。如甲方與設計單位未屆時參加，乙方可自行檢查驗收，并作好記錄，甲方應予承認。如甲方以后提出檢查時，檢查結果不符合要求者，其檢查費用由乙方負責，符合要求者，其檢查費用由甲方負責。
5、乙方采購的所有材料必須滿足設計質量要求，并達到國家質量標準。所選材料的品牌及規格必須經甲方審核并批準后方可采購。
6、當乙方拒絕執行甲方或業主（監理）的正確指令和發生施工質量、工期等問題經整改仍達不到要求是，甲方有權解除本分包合同，更換分包隊伍，因此而造成的經濟損失由乙方承擔。
7、對乙方工作人員不遵守項目部規章制度，不服從甲方管理人員的管理，對甲方造成不良影響的，甲方有權要求乙方無條件對其進行調換。
8、乙方及工作人員必須遵守甲方和業主的有關規章制度，服從甲方現場管理人員的管理，在施工期中不得打架斗毆，凡因打架斗毆引起的所有更換，后果均由乙方承擔，并對當事人處以一萬元的罰款，如當事人支付困難，則由乙方代交，在工程款中扣除。
9、乙方所有水電預留必須一次性到位，如有出現后鑿的（設計變更除外），每處罰款500元。
10、乙方必須按照設計及施工規范要求施工，嚴禁偷工減料。
11、乙方必須保證人員穩定，不能隨意變更人員，節假日，雙搶季節未經甲方允許，乙方人員不得擅自離崗，否則，乙方應賠償甲方遭受的一切損失。乙方施工人員的勞保用品由乙方負擔。
12、乙方全體員工必須樹立產品保護意識（包括工地其他單位產品），對產品必須采取相應保護措施，在工程竣工驗收前，乙方承擔產品保護責任。
13、乙方負責所承包的設備裝車、卸車及搬運和甲方工具及設備。
14、甲方負責資金的按時支付及關系協調義務。當業主資金不能及時到位時，乙方不能擅自騷擾業主或罷工，須通過甲方進行商議后解決。
九、施工管理規范
乙方在施工期間，必須遵守國家、地方以及甲方相關管理法規，適用本合同的管理法規和辦法：
1、《施工現場臨時用電安全技術規范》
2、《建筑機械適用安全技術規程》
3、《建筑施工安全檢查標準》
4、《建筑施工高處作業安全技術規范》
5、《貴州省建設工程現場文明施工管理辦法》
6、公司施工班組管理辦法及質量、進度、安全文明施工獎罰辦法（條例）
7、《貴州省治安管理處罰條例》
十、合同生效：
1、本合同自甲乙雙方簽字或蓋章后生效，工程保修期滿，雙方結清工程款項后失效；
2、本合同一式四份，甲方執三份，乙方執一份；
3、本合同未盡事宜，雙方協商解決；
4、本合同訂立時間：____年____月____日；
5、簽訂地點：________________________
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程水電施工合同9
編號：
甲方：
乙方：
甲方同意由乙方承包xx項目
水電安裝工程的施工，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠信信用的原則，雙方就本工程施工事項協商達成一致，訂立本合同，以資共同遵守。
一、工程名稱：
_________
二、工程地點：
_________
三、承包范圍及工作內容：
室內給排水（含管道預埋件、給排水管道、五金安裝、管道開孔、開槽及孔洞封堵）、強電工程（含管線預埋、穿線、電箱安裝、面板安裝、燈具安裝、應急照明、安全出口指示系統安裝）、弱電工程(埋管及引線、配合穿線單位完成穿線)、消防預埋、設計圖紙變更修改項目等（根據變更情況另行定價）。
四、承包方式
承包方式：
本工程在承包范圍內以包工包小型工具及輔材（如：電膠布、生料帶、麻絲、油漆等，不含主材）、包安裝調試（弱電部分配合穿線單位完成穿線）、包進度/工期、包質量、包保修、包安全、包文明施工及甲供主材材料卸車費、保管費、二次搬運費、各種施工措施費、趕工費用等、包工程驗收質量達到國家驗收規范及甲方驗收合格標準、包施工中乙方工人安全保護用品、工傷保險和勞保福利在內的形式由乙方承包。
各項工程內容包括但不限于：（包干價內容）
（1）室內水電工作內容：
1、給水部分（完成水表井后給水部分）：室內給水立管、橫干管、支管安裝，包括管道支架安裝、閥門、水龍頭及堵頭安裝、圖紙范圍內的套管預留預埋、洞口預留及封堵工作。管道安裝完畢進行試壓、沖洗并保證合格（包括配合成形后的整個管道系統的給水管道通水試驗及管道沖洗；承壓管道系統、設備及閥門水壓試驗；給水系統管道清洗等）；每戶生活陽臺安裝一個水龍頭，其余給水出口用堵頭封堵。
2、排水部分（接至第一個檢查井）：室內排水管立管、橫管安裝。管道安裝包括開槽、開孔、支架安裝、地漏、雨水斗、透氣帽、伸縮節、阻火圈安裝等整體工作以及圖紙范圍內的套管預留預埋、洞口預留，封堵。管道安裝完后進行管道通水、灌水、通球試驗以及壓力排水的試壓工作。
3、強電部分（電表箱后部分）：包括配電房各層電纜和配電柜的安裝及接線，進、出線相關的穿管、金屬線槽或橋架安裝、線纜敷設、箱內配線工作。各層按圖預埋線管及管內穿鐵絲、開關、插座、燈具底盒安裝，保證線管暢通及配合相關專業管內穿線工作。公共照明的埋管，穿線、開關、燈具、插座安裝。保證電氣系統調試及供電范圍內相關設備調試合格，以及電氣絕緣電阻測試；電氣器具通電安全檢查；照明全負荷通電試驗；線路、配電箱（盤）、插座、漏電保護裝置等接地、接零檢驗；等電位聯結測試等。
4、弱電部分：所有室內弱電線管、線盒的預埋，并保證管線暢通及配合弱電專業公司完成穿線工作；
5、消防部分：所有消防管線主體結構施工中的預埋；
6、所有預埋、預留洞口的封堵達到竣工驗收標準（含建設單位分包由乙方預埋、預留部分）。
（2）其他事項：
A、本屬乙方工作范圍若乙方因故不能施工或在限定時間內未能完成，導致甲方安排他人完成時，所發生的費用或損失由乙方承擔；
B、必須做到工完場清、料凈（如由其它班組完成則扣除相應費用）；
C、所有水電預埋及安裝工程包括未施工前甲方對部分施工內容提出的變更；
D、施工完成后協助甲方填寫各種資料包括安裝、調試、檢測、驗收及初始竣工圖等；
E、甲方以書面通知形式要求增加或修改的工程內容，產生的費用按合同條款約定執行，乙方不得拒絕，且必須在甲乙雙方協商的完工的期限內完成，由此造成的工期延誤亦由分包人承擔；
F、開槽安裝管后，先固定，再用砂漿補好；如打壞已砌的磚墻，由乙方自行補好。
G、在施工過程中，由于設計更改造成的返工，或者項目部安排的其它零活不在此活動報價范圍內，產生的工費由項目部簽字認可，費用另計。
五、承包單價及結算方式：
1、承包單價：
該承包單價按建筑面積以平方單價勞務包干，該單價為不含稅價 元/㎡。
2、結算造價以乙方實際完成并經甲方核定的建筑面積為準。
3、結算方式：
本工程結算按竣工圖紙，結算造價按合同規定進行結算；
結算條件
合同承包范圍內全部工作內容完成，并經驗收合格；
質量缺陷處理全部完成；
所借用甲方工具、設備、材料均已全部歸還；
工人已全部退場并將鎖使用房屋打掃干凈全部歸還給甲方。
六、付款方式
（一）甲方工程款支付：
1、工程進度款支付：進度款按當月施工進度，在當月25日前進行工程任務書填寫，并進行申報、審核及審批，審批無誤通過后，預計次月15日前進行支付。
2、主體施工階段甲方按完成總價的20%
進行計價；乙方開槽、配管安裝階段按完成總價的15%
進行計價；給、排水安裝調試完成，經甲方驗收合格后，甲方按完成總價的20%
進行計價；室內穿線、開關、電氣元件安裝調試完成，經驗收合格后，甲方按完成總價的25%
進行計價；整體完工經甲方驗收合格后60天內，甲方向乙方支付到總價的95%；剩余5%
工程保修金待竣工驗收后1年內無息支付。
3、工程進度款需在當月25日前進行工程任務書填寫、申報、審批。
4、承包方在施工期間所發生的其它費用均由承包方自負。
5、在項目實施全過程中，承包方應具備一定的墊資能力，不可以以任何理由組織工人上訪和聚眾鬧事，如有類似情況發生，一切后果由承包方承擔，并承擔所導致的一切后果。
七、材料條款
1、本合同承包范圍內所有材料憑甲方現場管理員簽發的材料單到倉庫領用并負責成品及半成品的保護（乙方提前一周向甲方提交材料計劃單，乙方配合裁量進庫管理）。
2、所有材料在完工時必須建立統計臺帳，在結算前全面嚴格審查是否超額主材超出材料總計劃數量的10%材料結算時套用甲方物資采購單價計算賠償。
八、雙方職責
雙方職責
1、甲方職責
（1）、甲方在乙方進場后，提供給乙方水電施工圖一套；
（2）、甲方對乙方進場人員作好施工現場的安全交底和有關規章制度的交底工作；
（3）、協調乙方與各施工班組的各項事宜，臨時施工用水、用電、塔吊、施工電梯使用，保證乙方運送材料通道暢通；
（4）、負責簽收乙方提供的相關工程資料、報告、對乙方隱蔽工程及分期工程、工程進度、予以確認；
（5）、負責、派員與乙方辦理與建設方各項簽證、及參與調試測試等各項工作；
（6）、在施工中甲方不得故意刁難乙方，如乙方確實不能滿足甲方對工期、質量、現場安全生產文明施工要求，甲方有權將乙方承包范圍內的部分工程包給其他單位完成，待工程竣工驗收合格后甲方按實結算給乙方；
（7）、甲方有權對乙方在施工中因工期、質量、安全、文明施工，材料浪費達不到合同約定而對乙方進行經濟處罰權利。
（8）、由于乙方原因造成的工期延誤，由乙方承擔由此給甲方造成的一切損失。
2、乙方職責
（1）、嚴格按甲方提供的工程施工圖及國家規范精心組織有力的管理班子，足夠的施工機械，執行有關技術規范和標準及施工說明書具體要求，確保工作有效的管理和控制；
（2）、必須服從甲方、業主及監理人員的施工安排，協調管理和監督檢查；
（3）、乙方在施工中，如因質量不合格或達不到施工規范給甲方帶的一切經濟損失由乙方全部負責（如因甲方所造成的原因，由甲方全部負責）；
（4）、如因乙方原因造成安檢、質檢、復檢給甲方帶來的經濟損失，由乙方全部負責，并承擔給甲方帶的工期延誤造成的經濟損失（如因甲方造成的原因，由甲方負責）。
（5）、乙方所有人員必須統一著裝，服裝及安全帽使用符合甲方要求；
（6）、乙方必須保證按時支付勞務人員的工資，每次必須向甲方報送民工工資發放表，杜絕民工就勞動報酬上訪事情的發生；
（7）、乙方食宿，由乙方自理，乙方人員一律不得帶小孩進入施工現場；
（8）、乙方安全文明施工范圍（安全通道、四口五臨邊、周邊防護現場的清潔文明施工，材料次序堆碼）。
（9）、承包方施工人員進場之前，必須先向發包方指派的的現場專管人員遞交進場人員的花名冊、身份證（含2張半身像）、特殊工種（電工、高空作業等）操作證等復印件，并積極配合發包人的技術指導，施工中不得與發包人發生沖突及聚眾鬧事，一旦發生，產生的一切責任及損失由承包人承擔。
（10）、承包方在施工過程中，因工程需要變動生產人員，必須事先得到發包方專管人員的同意，并補交變動人員花名冊及有關證件復印件。
（11）、承包方用工必須遵守昆明市政府有關規定，承包方的現場操作人員不得使用不滿18周歲未成年工及55周歲以上老年工，由于非法用工造成的安全事故、質量問題和一切損失，均由承包方承擔相關的一切責任，發包方不承擔任何責任。
九、安全
乙方必須為進場施工的施工人員購買意外傷害保險，費用由乙方自行承擔。乙方在施工中，必須嚴格按國家安全規范施工，如乙方在施工中因乙方違規操作產生的一切安全事故，由乙方自行負責。
十、爭議處理
1、本合同未盡事宜，由雙方協商解決。協商不能達到一致的，按《中華人民共和國合同法》等法律法規相關條款進行處理；
2、雙方爭議不能得以解決的，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴送。
十一、合同期限
本合同自雙方簽字蓋章之日生效，工程驗收完畢，保修期滿，資金付清，本合同終止。
十二、本合同一式叁份，甲方持二份、乙方持一份。
甲方代表：
乙方代表：
身份證號：
身份證號：
電話:
電話:
日期：
日期：
工程水電施工合同10
上訴人(原審被告)內黃__________燃氣有限公司，住所地__________
法定代表人：__________，職務經理。
被上訴人(原審原告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。
被上訴人(原審被告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。
上訴人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______號民事判決，現依法提起上訴。
上訴請求：
請求依法撤銷原判，發回重審，或查明事實后依法改判：駁回被上訴人張_______原審對內黃_______燃氣有限公司訴訟請求。
事實與理由：
原判認定事實不清，要求上訴人承擔本案連帶責任于法無據。
首先，原判認定內_______燃氣有限公司_______項目部是內_______燃氣有限公司是錯誤的。
內_______燃氣有限公司是依法設立的法人企業，自公司成立以來，從未設立任何項目部，更未設立河南__項目部。原判認為“_______燃氣公司的_______項目部與_______簽訂合作協議”無事實根據。上訴人認為，內_______燃氣有限公司與內_______燃氣有限公司河南_______項目部不是同一主體，不存在隸屬關系，也無法律上的任何利害關系。
上訴人在_______部分鄉鎮包括_______開展有天然氣安裝工程業務，但上訴人已將該工程于_____年_____月_____日全部承包給了具有法人資質的河南_____建設工程有限公司，雙方簽訂有《建設工程施工合同》。上訴人與河南_______建設工程有限公司簽訂《建設工程施工合同》后，從未與任何人簽訂任何承包合同或者施工合同，更不可能成立什么河_______項目部。被上訴人_______在原審提交的_______與內_______燃氣有限公司河南__項目部簽訂的燃氣施工內部合作協議與上訴人無關，原判將河南__項目部認定為上訴人的公司屬牽強附會。
上訴人認為，本案應當舉證證明內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部是否具有民事主體資格，是否具有獨立承擔民事責任能力，設立內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部的機構是誰。以上問題弄清楚了，其他問題也就迎刃而解了。依據民事訴訟法第64條規定，查明以上事實舉證責任在被上訴人張_______一方。原判在沒有查明以上事實的前提下，僅憑被上訴人提交的《燃氣施工內部合作協議》冠上了上訴人的名稱就認定是上訴人公司的行為是不負責任的。
其次，原判要求上訴人承擔連帶責任于法無據。
原審原告張_______受雇于被上訴人王_______，張_______在受雇過程中受到傷害，應當得到賠償。而上訴人將該工程整體承包給了河南__建設工程有限公司，河南_______建設工程有限公司又將該工程一部分承包給了沒有建筑資質的王_______，對于張_______在工作中受到的傷害應當由王_______承擔賠償責任，河南_______建設工程有限公司承擔連帶責任，現原判要求上訴人承擔連帶責任有悖法律規定。
總之，原判認定事實不清，要求上訴人承擔連帶責任于法無據。望二審法院依法準入上訴人上訴請求。
此致
_______中級人民法院
上訴人：_______燃氣有限公司
_____年_____月_____日
工程水電施工合同11
甲方：__________
乙方：__________
本著互相信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協議。
第一條工程概況
1.裝修施工地點：_____________________________________________。
2.工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日
3.本項工程預計費用_______元人民幣。
第二條材料供應的約定
1.甲方提供的材料乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料。
甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，甲乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。
甲方供應的材料按時抵達現場后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2.甲方采購供應的裝飾材料，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方提供的材料乙方供應的水電材料甲方應到現場驗收，如不符合設計、施工要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
乙方自帶施工的必須工具，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。
第三條關于工程質量及驗收的約定
1.本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》50210-20__及《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》50327-20__并參照《福建省家庭裝飾裝修工程質量標準及其他-35/98》及《上海市家庭裝飾工程質量驗收標準》。
2.由于乙方施工技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3.工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知兩日內組織驗收，并辦理驗收手續。
第四條有關安全生產和防火等的現場管理約定：
1.嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
2.未經甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。3.工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
4.保證裝飾裝修現場的整潔，竣工前做好衛生清掃和處理工作。
5.負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。
6.乙方如因施工原因需居住在現場，日常用水、用電等必須注意安全，工地發生工傷由乙方負責。
7.乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現場。
8.未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，若發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。
第五條關于工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定：
1.工程款付款方式：
布管驗收合格后支付工錢的_____%，水電完工后支付30%，整體竣工驗收合格后支付_____%。
2.乙方承包內容：
1)水電開槽、布線、穿線、埋槽。
2)所有水電施工過程的垃圾清運。
3)水電施工的穿墻、打孔、切割。
4)開關面板安裝。
5)小五金、馬桶、的安裝。
6)后期燈具的安裝。
3.工程結算方式：
按實結算：
總價結算：_____元/平米。
第六條違約責任：
1.甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付____的違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付_____違約金。
第七條糾紛處理方式：
因工程質量雙方發生爭議時，雙方協商解決;當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解不成時，可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。
第八條合同的變更和解除：
1.合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款___%支付違約金，并辦理終止合同手續。
2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，解除本合同。
第九條其它約定：
1.雙方同意由第三方監理進行協商工作。
在未經第三方監理確認情況下，甲方有權不支付乙方相關費用。
2.經過第三方監理確認，甲方必須按照約定支付乙方相關費用。
3.因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認后可以順延。
4.甲方在入住前可以要求乙方___次來現場配合其他工種的交叉施工，超過___次部分每次甲方需支付乙方_____元/天的勞務費。
5.保修期內由于乙方的施工和產品造成的質量問題由乙方免費維修，在接到甲方通知后____小時內必須到達現場。由于甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題，甲方按實際發生費用支付乙方維修費用。
第十條附則本合同經甲、乙雙方簽字后生效。
本合同簽訂后工程不得轉包。
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
合同有效期至_____________________.
水電工程保修伍年，過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________地址：___________________________
電話：_______________________電話：___________________________
傳真：_______________________傳真：___________________________
日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日
工程水電施工合同12
甲方：（發包方）
乙方：（承包方）
甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的`基礎上，本著相互信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協議。
第一條：工程概況
1、工程地點:
2、工程承包方式： a承包人包工包料； b承包人包工部分包料；c承包人包清工。
3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
4、合同價款：本合同工程預算造價人民幣___________元（大寫），若要變更施工內容，變更材料，工程造價按實計算。
第二條：關于材料供給的約定
1、本工程甲方負責供應的材料應為符合要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續，如發生質量問題或規格有差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2、甲方供應的裝飾材料均應用于本工程，非經甲方同意不得挪作他用。如乙方違背本規定，應按材料價款雙倍補償給甲方。
3、乙方供應的材料如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，如已使用對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料是偽劣商品，應按材料價款的雙倍補償給甲方。
第三條：關于工程質量及驗收的約定
1、本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》GB-20xx年，須工程款全部結清，甲、乙雙方簽定《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。
3、雙方款項住來均應出具收據。
4、工程結算方式：水路____米，電路____米
5、乙方承包內容：
1、水電開槽、布線、穿線、埋槽；
2、所有水電施工過程的垃圾現場整理裝袋；
3、水電施工穿墻、打孔、切割；
4、開關插座面板安裝；
5、小五金的安裝；
6后期燈具的安裝（水晶燈另計）；
7、其他收費項目另計。
第六條：糾紛處理
因工程質量雙方發生爭議時，雙方協商解決，當事人不愿意協商、調解解決，或協商、調解不成時，可按本合同約定向人民法院提起訴訟。
第七條：全同的變更和解除
1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應約協商一致后，重新簽訂補充協議。合同簽訂施工前，一方要終止全同，應以書面形式提出，并按合同總價款____％支付違約金，并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方擔出終止合同，須向另一主以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，解除本合同。
第八條：其它約定
1、因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認后可以順延。
2、甲方在入住前可以要求乙方3次來現場配合 其他工種的交叉施工，超過3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的勞務費。
3、保修期內由于乙方的施工各配造成的質量問題由乙方免費維修，在接到甲方通知后48小時內必須到達現場，由于甲方使用不當或不可抗力、甲方所購主材產品質量異議或不可遇見原因造成的問題，甲方應按實際發生費用支付乙方維修費用。
第九條：附則
1、本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
4、合同有效期至_______。
5、工程保修期五年，過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
甲方________簽字（蓋章）
___年___月___日
乙方________簽字（蓋章）
___年___月___日
工程水電施工合同13
一、詞語涵義
１．詞語涵義
除上下文另有要求者外，合同中下列詞語應具有本條所賦予的涵義：
１．１有關合同雙方和監理單位的詞語
（１）發包方：指專用合同條款中寫明的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。
（２）承包方：指已由發包方授標，并與發包方正式簽署協議書的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。
（３）分包人：指本合同中從承包方分包某一部分工程的當事人。
（４）監理單位：指專用合同條款中寫明的由發包方委托對本合同實施監理的當事人。
１．２有關合同組成文件的詞語
（１）合同：指由發包方與承包方簽訂的為完成本合同規定的各項工作所列入本合同條件第３條的全部文件以及其它在協議書中明確列入的文件。
（２）技術條款：指本合同的技術條款和由監理單位作出的或批準的對技術條款的任何修改或補充文件。
（３）圖紙：指招標圖紙和發包方按合同規定向承包方提供的所有圖紙（包括配套說明和有關資料）以及投標圖紙和由承包方提交并經監理單位批準的所有圖紙（包括配套說明和有關資料）。
（４）施工圖紙：指上述第（３）項規定的圖紙中由發包方提供或由承包方提交并經監理單位批準的直接用于施工放樣的圖紙。
（５）投標書：指承包方為完成本合同規定的各項工作，向發包方提交并為發包方所接受的投標報價書、已標價的工程量清單和經發包方確認進入合同的其它文件。
（６）中標通知書：指發包方正式向承包方授標的通知書。
１．３有關工程和設備的詞語
（１）工程：指永久工程和臨時工程。
（２）永久工程：指按本合同規定應建造的并移交給發包方使用的工程（包括工程設備）。
（３）臨時工程：指為完成本合同規定的各項工作所需的各類非永久工程（不包括施工設備）。
（４）主體工程：指專用合同條款中寫明的全部永久工程中的主要工程。
（５）單位工程：指專用合同條款中寫明的單位工程。
（６）工程設備：指構成或計劃構成永久工程一部分的機電設備、金屬結構設備、儀器裝置及其它類似的設備和裝置。
（７）施工設備：指為完成本合同規定的各項工作所需的全部用于施工的設備、器具和不包括臨時工程和材料在內的其它一切物品。
（８）承包方設備：指承包方的施工設備。
（９）進點：指承包方接到開工通知后進入施工場地。
１．４有關工期的詞語
（１）開工通知：指發包方委托監理單位通知承包方開工的函件。
（２）開工日期：指開工通知中寫明的開工日。
（３）完工日期：指本合同規定的全部工程、單位工程或部分工程完工和通過完工驗收后在移交證書（或臨時移交證書）中寫明的完工日。
１．５有關合同價格和費用的詞語
（１）合同價格：指協議書中寫明的為完成合同規定的各項工作應付給承包方的總金額。
（２）費用：指為實施本合同所發生的所有開支，包括管理費和應分攤的其它費用，但不包括利潤。
１．６其它詞語
（１）施工場地（或施工地）：指由發包方提供的用于本合同工程的場所以及在合同中指定作為施工場地組成部分的其它場所。
（２）書面形式：指任何手寫、打印、印刷的各種函件，包括電傳、電報、傳真和電子郵件等。
（３）天：指日歷天。
二、合同文件
２．語言文字和法律
２．１語言文字
本合同使用的語言文字為漢語文字。
２．２法律、法規和規章
適用于本合同的法律、法規和規章是中華人民共和國的法律、行政法規以及國務院有關部門的規章和工程所在地的省、自治區、直轄市的地方法規和規章。
３．合同文件的優先順序
組成合同的各項文件應能互相解釋，互為說明。當合同文件出現含糊不清或不一致時，由監理單位作出解釋或修正。除合同另有規定外，解釋合同文件的優先順序如下：
（１）協議書（包括協議書備忘錄）；
（２）中標通知書；
（３）投標報價書；
（４）專用合同條款；
（５）通用合同條款；
（６）技術條款；
（７）圖紙；
（８）已標價的工程量清單；
（９）組成合同的其它文件。
三、雙方的一般義務和責任
４．發包方的一般義務和責任
４．１遵守法律、法規和規章
發包方應在其組織實施本合同的全部工作中遵守與本合同有關的法律、法規和規章，并應承擔由于其自身違反上述法律、法規和規章的責任。
４．２發布開工通知
發包方應委托監理單位按合同規定的日期向承包方發布開工通知。
４．３安排監理單位及時進點實施監理
發包方應在開工通知發布前安排監理單位及時進入工地開展監理工作。
４．４提供施工用地
發包方應按專用合同條款規定的承包方用地范圍和時限，辦清施工用地范圍內的征地和移民，按時向承包方提供施工用地。
４．５提供部分施工準備工程
發包方應按技術條款的有關規定，完成應由發包方承擔的施工準備工程，并按合同規定的時限提供承包方使用。
４．６移交測量基準
發包方應按第２７．１款和技術條款的有關規定，委托監理單位向承包方移交現場測量基準點及其有關資料。
４．７辦理保險
發包方應按合同規定負責辦理由發包方投保的保險。
４．８提供已有的水文和地質勘探資料
發包方應向承包方提供已有的與本合同工程有關的水文和地質勘探資料，但只對列入合同文件的水文和地質勘探資料負責，不對承包方使用上述資料所作的分析、判斷和推論負責。
４．９及時提供圖紙
發包方應委托監理單位在合同規定的時限內向承包方提供應由發包方負責提供的圖紙。
４．１０支付合同價款
發包方應按第３３、３５條和３６條的規定支付合同價款。
４．１１統一管理工程的文明施工
發包方應按國家有關規定負責統一管理本工程的文明施工，為承包方實現文明施工目標創造必要的條件。
４．１２治安保衛和施工安全
發包方應按第２９條的有關規定履行其治安保衛和施工安全職責。
４．１３環境保護
發包方應按環境保護的法律、法規和規章的有關規定統一籌劃本工程的環境保護工作，負責審查承包方按第３０條規定所采取的環境保護措施，并監督其實施。
４．１４組織工程驗收
發包方應按第５２條的規定主持和組織工程的完工驗收。
４．１５其它一般義務和責任
發包方應承擔專用合同條款中規定的其它一般義務和責任。
５．承包方的一般義務和責任
５．１遵守法律、法規和規章
承包方應在其負責的各項工作中遵守與本合同工程有關的法律、法規和規章，并保證發包方免于承擔由于承包方違反上述法律、法規和規章的任何責任。
５．２提交履約擔保證件
承包方應按第６條的規定向發包方提交履約擔保證件。
５．３及時進點施工
承包方應在接到開工通知后及時調遣人員和調配施工設備、材料進入工地，按施工總進度要求完成施工準備工作。
５．４執行監理單位的指示，按時完成各項承包工作
承包方應認真執行監理單位發出的與合同有關的任何指示，按合同規定的內容和時間完成全部承包工作。除合同另有規定外，承包方應提供為完成本合同工作所需的勞務、材料、施工設施、工程設備和其它物品。
５．５提交施工組織設計、施工措施計劃和部分施工圖紙
承包方應按合同規定的內容和時間要求，編制施工組織設計、施工措施計劃和由承包方負責的施工圖紙提交監理單位審批，并對現場作業和施工方法的完備和可靠負全部責任。
５．６辦理保險
承包方應按合同規定負責辦理由承包方投保的保險。
５．７文明施工
承包方應按國家有關規定文明施工，并應在施工組織設計中提出施工全過程的文明施工措施計劃。
５．８保證工程質量
承包方應嚴格按技術條款中規定的質量要求完成各項工作。
５．９保證工程施工和人員的安全
承包方應按第２９條的有關規定認真采取施工安全措施，確保工程和由其管轄的人員、材料、設施和設備的安全，并應采取有效措施防止工地附近建筑物和居民的生命財產遭受損害。
５．１０環境保護
承包方應遵守環境保護的法律、法規和規章，并應按第3０條的規定采取必要的措施保護工地及其附近的環境免受因其施工引起的污染、噪聲和其它因素所造成的環境破壞以及人員傷害和財產損失。
５．１１避免施工對公眾利益的損害
承包方在進行本合同規定的各項工作時，應保障發包方和其他人的財產和利益以及使用公用道路、水源和公共設施的權利免受損害。
５．１２為其他人提供方便
承包方應按監理單位的指示為其他人在本地或附近實施與本工程有關的其它各項工作提供必要的條件。除合同另有規定外，有關提供條件的內容和費用應在監理單位的協調下另行簽訂協議。若達不成協議，則由監理單位作出決定，有關各方遵照執行。
５．１３工程維護和保修
工程未移交發包方前，承包方應負責管理和維護；移交后承包方應承擔保修期內的缺陷修復工作。若工程移交證書頒發時尚有部分未完工程需要保修期內繼續完成，則承包方還應負責該未完工程的管理和維護工作，直至完工后移交給發包方為止。
５．１４完工清場和撤離
承包方應在合同規定的期限內完成工地清理并按期撤退人員、設備和剩余材料。
５．１５其它一般義務和責任
承包方應承擔專用合同條款中規定的其它一般義務和責任。
四、履約擔保
６．履約擔保
６．１履約擔保證件
承包方應按合同規定的格式和專用合同條款規定的金額，在正式簽署協議書前向發包方提交經發包方同意的銀行或其它金融機構出具的履約保函或經發包方同意的具有擔保資格的企業出具的履約擔保書。取得證件的費用由承包方承擔。
６．２履約擔保證件的有效期
承包方應保證履約保函或履約擔保書在發包方頒發保修責任終止證書前一直有效，發包方應在保修責任終止證書頒發后１４天內把上述證件退還給承包方。
五、監理單位和監理人員
７．監理單位和監理人員
７．１監理單位的職責和權力
（１）監理單位應履行本合同規定的職責；
（２）監理單位可以行使合同規定的和合同中隱含的權力，但若發包方要求監理單位在行使某種權力之前必須得到發包方批準，則應在專用合同條款中予以規定，否則監理單位行使的這種權力應視為已得到發包方的事先批準；
（３）除合同中另有規定外，監理單位無權免除合同中規定的承包方或發包方的責任和權利。
７．２總監理工程師
總監理工程師（以下簡稱總監）是監理單位駐工地履行監理單位職責的全權負責人。發包方應在開工通知發布前把總監的任命通知承包方，總監易人時應由發包方及時通知承包方。總監短期離開工地時應委派代表代行其職責，并通知承包方。
７．３監理人員
總監可以指派監理人員負責實施監理中的某項工作，總監應將這些人員的姓名、職責和授權范圍通知承包方。他們出于上述目的而發出的指示均視為已得到總監的同意。
７．４監理單位的指示
（１）監理單位的指示應蓋有監理單位授權的現場機構公章和總監或按上述第７．３款規定授權的監理人員簽名。
（２）承包方收到監理單位指示后應立即遵照執行。若承包方對監理單位的指示持異議時，仍應遵照執行，但可向監理單位提出書面意見。監理單位研究后可作出修改指示或繼續執行原指示的決定，并通知承包方。若監理單位決定繼續執行原指示，承包方仍應遵照執行，但承包方有權按第４４．１款的規定提出按合同爭議處理的要求。
（３）在緊急情況下，監理人員可以當場簽發臨時書面指示，但監理單位應在發出臨時書面指示后４８小時內補發正式書面指示，如監理單位未在４８小時內及時補發，則承包方可提出書面確認函，聲明已視臨時書面指示為正式指示。
（４）除合同另有規定外，承包方只從監理單位總監或上述第７．３款規定的監理人員處取得指示。
７．５監理單位應公正地履行職責
監理單位應公正地履行職責，在按合同要求由監理單位發出指示、表示意見、審批文件、確定價格以及采取可能涉及發包方或承包方的義務和權利的行動時，應認真查清事實，并與雙方充分協商后作出公正的決定。
六、函件
８．函件
８．１聯絡以書面函件為準
合同文件中述及的由任何人提出或給出的與合同有關的通知、指示、要求、請求、同意、意見、確認、批準、證書、證明和決定等是雙方聯絡和履行合同的憑證，均應以書面函件為準，并應送達雙方約定的地點和辦理簽收手續。
８．２來往函件的發出和答復
上述第８．１款中的通知、指示、要求、請求、同意、意見、確認、批準、證書、證明和決定等來往函件均應按合同規定的時限及時發出和答復，不得無故扣壓和拖延，否則由責任方對由此造成的后果負責。
七、圖紙
９．圖紙
９．１招標圖紙和投標圖紙
（１）列入合同的招標圖紙及其補充通知僅作為承包方投標報價和在履行合同過程中衡量變更的依據，不能直接用于施工放樣。
（２）列入合同的投標圖紙及其補充資料僅作為發包方選擇中標者和在履行合同過程中檢驗承包方是否按其投標內容進行施工的依據，亦不能直接用于施工放樣。
９．２施工圖紙
（１）按合同規定由發包方委托監理單位提供給承包方的施工圖紙包括工程建筑物的結構圖、體形圖和配筋圖以及合同規定由發包方負責的細部設計圖、澆筑圖和加工圖等均應按技術條款中規定的時限和數量提交給承包方。由于發包方未能按時提交施工圖紙而造成的工期延誤應按第４２條的有關規定辦理；施工圖紙中涉及變更的應按第３９條的有關規定辦理。
（２）按合同規定由承包方自行負責的施工圖紙，包括部分工程建筑物的結構圖、體形圖和配筋圖以及承包方按發包方施工圖紙繪制的細部設計圖、澆筑圖和車間加工圖等均應按技術條款中規定的時限提交監理單位審批。監理單位應在收到上述圖紙后的２８天內批復承包方。承包方應對其未能按時向監理單位提交施工圖紙而造成的工期延誤負責；若監理單位未在２８天內批復承包方，則應視為監理單位已同意按上述圖紙進行施工。監理單位的批復不免除承包方對其提交的施工圖紙應負的責任。
９．３設計修改圖和設計修改通知單
發包方委托監理單位提交給承包方的施工圖紙需要修改和補充時，應由監理單位在該工程（或工程部位）施工前簽發設計修改圖或設計修改通知單提交承包方，具體時限應視修改內容由雙方商定，設計修改圖和設計修改通知單與施工圖紙具有同等效力。設計修改涉及變更時應按第３９條的有關規定辦理。
９．４圖紙的保管
監理單位和承包方均應按第１．２款第（３）項所包含的內容，在工地各保存一套完整的圖紙。
９．５圖紙的保密
未經對方許可，按合同規定由發包方和承包方相互提供的圖紙不得泄露給與本合同無關的第三方，違者應對泄密造成的后果承擔責任。
八、轉讓和分包
１０．轉讓
未經發包方同意，承包方不得轉讓合同或合同的任何部門或任何權利，下述情況除外：
（１）承包方的開戶銀行代替承包方收取合同規定的款額。
（２）在保險人已清償了承包方的損失或免除了承包方的責任的情況下，承包方將其從任何其他責任方處獲得補救的權利轉讓給承包方的保險人。
１１．分包
１１．１工程分包應經批準
承包方不得將全工程分包出去。除合同另有規定外，未經監理單位同意，承包方不得把工程的任何部分分包出去。經監理單位同意的分包工程不允許轉包。承包方應對其分包出去的工程以及分包人的任何工作和行為負全部責任。即使是監理單位同意部分分包，亦不能免除承包方按合同規定應負的責任。監理單位認為有必要時，承包方應向監理單位提交分包合同。除合同另有規定外，下列事項不要求承包方征得監理單位同意：
（１）提供勞務；
（２）采購符合合同規定標準的材料；
（３）合同中已明確了分包人的工程分包。
１１．２發包方指定分包人
（１）發包方根據工程特殊情況欲指定分包人時，應在專用合同條款中寫明分包工作內容和指定分包人的資質情況。承包方可自行決定同意或拒絕該指定的分包人。若承包方在投標時接受了發包方指定的分包人，則該指定分包人應與承包方的其它分包人一樣被視為承包方雇用的分包人，由承包方與其簽訂分包合同，并對其工作和行為負全部責任。
（２）在合同實施過程中，若發包方需要指定分包人時，應征得承包方的同意，此時發包方應負責協調承包方與分包人之間簽訂分包合同。發包方應保證承包方不因此項分項而增加額外費用；承包方則應負責該分包工作的管理和協調，并向指定分包人計取管理費；指定分包人應接受承包方的統一安排和監督。由于指定分包人造成的與其分包工作有關的一切索賠、訴訟和損失賠償均應由指定分包人直接對發包方負責，承包方不對此承擔責任。
九、承包方的人員及其管理
１２．承包方的人員
１２．１承包方的職員和工人
承包方應為完成合同規定的各項工作向工地派遣或雇用技術合格和數量足夠的下述人員：
（１）具有合格證明的各類專業技工和普工；
（２）具有技術理論知識和施工經驗的各類專業技術人員及有能力進行現場施工管理和指導施工作業的工長；
（３）具有相應崗位資格的管理人員。
１２．２承包方項目經理
（１）承包方項目經理是承包方駐工地的全權負責人，按合同規定的承包方責任和權利履行其職責。承包方項目經理應按本合同的規定和監理單位的指示負責組織本工程的圓滿實施。在情況緊急且無法與監理單位聯系時，可采取保證工程和人員生命財產安全的緊急措施，并在決定采取措施后２４小時向監理單位提交報告。
（２）承包方為實施本合同發出的一切函件均應蓋有承包方授權的現場機構公章和承包方項目經理或其授權代表簽名。
（３）承包方指派項目經理應經發包方同意。項目經理易人，應事先征得發包方同意。項目經理短期離開工地，應委派代表代行其職，并通知監理單位。
１３．承包方人員的管理
１３．１承包方人員的安排
（１）除合同另有規定外，承包方應自行安排和調遣其本單位和從本工程所在地或其它地方雇用的所有職員和工人，并為上述人員提供必要的工作和生活條件及負責支付酬金。
（２）承包方安排在工地的主要管理人員和專業技術骨干應相對穩定，不應頻繁調動。
１３．２提交管理機構和人員情況報告
承包方應在接到開工通知后８４天內向監理單位提交承包方在工地的管理機構以及人員安排的報告，其內容應包括管理機構的設置、主要技術和管理人員資質以及各工種技術工人的配備狀況。若監理單位認為有必要時，承包方還應按規定的格式，定期向監理單位提交工地人員變動情況的報告。
１３．３承包方人員的上崗資格
技術崗位和特殊工種的工人均應持有通過國家或有關部門統一考試或考核的資格證明，監理單位認為有必要時還應在上崗前進行崗位培訓，并進行理論和操作的考試和考核，合格者才準上崗。承包方應按第１３．２款要求提交的人員情況報告中說明承包方人員持有上崗資格證明的情況。監理單位有權隨時檢查承包方人員的上崗資格證明。
１３．４監理單位有權要求撤換承包方的人員
承包方應對其在工地的人員進行有效的管理，使其能做到盡職盡責。監理單位有權要求撤換那些不能勝任本職工作或行為不端或玩忽職守的任何人員，承包方應及時予以撤換。
１３．５保障承包方人員的合法權益
承包方應遵守有關法律、法規和規章的規定，充分保障承包方人員的合法權益，承包方應做到（但不限于）：
（１）保證其人員有享受休息和休假的權利，承包方應按《勞動法》的規定安排其人員的工作時間。因工程施工的特殊需要占用休假日或延長工作時間，不應超過規定的限度，并應按規定給予補休或付酬。
（２）為其人員提供必要的食宿條件和符合環境保護和衛生要求的生活環境，配備必要的傷病預防、治療和急救的醫務人員和醫療設施。
（３）按有關勞動保護的規定采取有效的防止粉塵、有害氣體和保障高溫、高寒、高空作業安全等的勞動保護措施。人員在施工中受到傷害，承包方應有責任立即采取有效措施進行搶救和治療。
（４）按有關法律、法規和規章的規定，為其管轄的所有人員辦理養老保險。
（５）負責處理其管轄人員傷亡事故的全部善后事宜。
十、材料和設備
１４．材料和工程設備的提供
１４．１承包方提供的材料和工程設備
（１）除合同另有規定外，為完成本合同各項工作所需的材料和工程設備均由承包方負責采購、驗收、運輸和保管。
（２）承包方與供貨廠家的供貨協議一經簽訂，應將一份副本提交監理單位。
１４．２發包方提供的工程設備
（１）按合同規定由發包方提供的工程設備的名稱、規格、數量、交貨地點和計劃交貨日期均規定在專用合同條款中。
（２）承包方應根據合同進度計劃的進度安排，提交一份滿足工程設備安裝要求的交貨日期計劃報送監理單位審批，并抄送發包方。監理單位收到上述交貨日期計劃后，應與發包方和承包方共同協商確定交貨日期。
（３）發包方提供的工程設備不能按期交貨時，應事先通知承包方，并應按第２０．２款的規定辦理，由此增加的費用和工期延誤責任由發包方承擔。
（４）發包方要求按專用合同條款中規定的提前交貨期限內提前交貨時，承包方不應拒絕，并不得要求增加任何費用。
（５）承包方要求更改交貨日期時，應事先報監理單位批準，否則由于承包方要求提前交貨或不按時提供所增加的費用和工期延誤責任由承包方承擔。
（６）若發包方提供的工程設備的規格、數量或質量不符合合同要求或交貨日期拖后，由此增加的費用和工期延誤責任由發包方承擔。
１５．承包方材料和設備的管理
１５．１承包方設備應及時進入工地
合同規定的承包方設備應按合同進度計劃（在施工總進度計劃尚未批準前，按簽署協議書商定的設備進點計劃）進入工地并需經監理單位核查后投入使用，若承包方需變更合同規定的承包方設備時，須經監理單位批準。
１５．２承包方的材料和設備專用于本合同工程
（１）承包方運入工地的所有材料和設備應專用于本合同工程。
（２）承包方除在工地內轉移這些材料和設備外，未經監理單位同意，不得將上述材料和設備中的任何部分運出工地。但承包方從事運送人員和外出接運貨物的車輛不要求辦理同意手續。
（３）承包方在征得監理單位同意后，可以按不同施工階段的計劃撤走其屬于自己的閑置設備。
１５．３承包方舊施工設備的管理
承包方的舊施工設備進入工地前必須按有關規定進行年檢和定期檢修，并應由具有設備鑒定資格的機構出具檢修合格證或經監理單位檢查后才準進入工地。承包方還應在舊施工設備進入工地前提交主要設備的使用和檢修記錄，并應配置足夠的備品備件以保證舊施工設備的正常運行。
１５．４承包方租用的施工設備
（１）發包方擬向承包方出租施工設備時，應在專用合同條款中寫明各種租賃設備的型號、規格、完好程度和租賃價格。
（２）承包方可以根據自身的條件選租發包方的施工設備。若承包方計劃租賃發包方提供的施工設備，則應在投標時提出選用的租賃設備清單和租用時間，并在報價中計入相應的租賃費用，中標后另行簽訂協議。
（３）承包方從其他人租賃施工設備時，則應在簽訂的租賃協議中明確規定若在協議有效期內發生承包方違約而解除合同時，發包方或發包方邀請承包本合同的其他承包方可以相同的條件取得該施工設備的使用權。
１５．５監理單位有權要求承包方增加和更換施工設備
監理單位一旦發現承包方使用的施工設備影響工程進度和質量時，有權要求承包方增加和更換施工設備，承包方應予及時增加和更換，由此增加的費用和工期延誤責任由承包方承擔。
十一、交通運輸
１６．交通運輸
１６．１場內道路
（１）發包方按第４．５款規定提交給承包方使用的場內道路和交通設施，應由承包方負責其在合同實施期內的維修、養護和交通管理工作，并承擔一切費用。
（２）除本款（１）項所述的由發包方提供的部分場內道路和交通設施外，承包方應負責修建、維修、養護和管理其施工所需的全部其余的場內臨時道路和交通設施，并承擔一切費用。
（３）承包方修建的場內臨時道路和交通設施，應免費提供給發包方和監理單位使用；其他承包人需要使用上述道路和設施時，應按第５．１２款的規定辦理。
１６．２場外交通
（１）承包方的車輛外出行駛所需的場外公共道路的通行費、養路費和稅款等一切費用由承包方承擔。
（２）承包方車輛應服從當地交通部門的管理，嚴格按照道路和橋梁的限制荷重安全行駛，并服從交通監管部門的檢查和檢驗。
１６．３超大件和超重件的運輸
由承包方負責運輸的物件中，若遇有超大件或超重件時，應由承包方負責向交通管理部門辦理申請手續。運輸合同規定的超大件或超重件所需進行的道路和橋梁臨時加固改造費用和其它有關費用均由承包方承擔。若實際運輸中的超大件或超重件超過合同規定的尺寸或重量時，應由發包方和承包方共同協商確定各自分擔的費用。
１６．４道路和橋梁的損壞責任
承包方應為自己進行的物品運輸造成工地內外公共道路和橋梁的損壞負全部責任，并負責支付修復損壞的全部費用和可能引起的索賠。
１６．５水路運輸
本條上述各款的內容適亦用于水路運輸，其中“道路”一詞的含義應包括水閘、碼頭、堤防或與水路有關的其它結構物；“車輛”一詞的含義應包括船舶，本條各款規定仍有效。
工程水電施工合同14
發包人：
承包人：
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：xx市xx級水電站技改工程
工程地點：xx市xx鎮 村
工程內容：水電站廠房技術改造土建工程
二、工程承包范圍
廠房鋼筋混凝土屋面拆除，水輪發電機組拆除，廠房下部混凝土局部拆除，廠房下部結構尾水室、蝸室、水輪機層、發電站層鋼筋混凝土澆筑及其相應的臨時工程。
三、合同工期
開工日期：二Oxx年十二月三日
第一臺機組混凝土結構定于二Oxx年一月三十日澆筑結束;第二臺機組混凝土結構定于二Oxx年二月二十三日動工，二Oxx年四月二十三日澆筑完工。二Oxx年五月二十日提交第二臺水輪發電機組安裝工程面。
合同工期總日歷天數為159天。
四、質量標準：合格，爭創優良
五、合同價款：貳拾點陸萬元(主體工程預算價)。
六、執行中華人民共和國建設部、國家工商行政管理局制定的建設工程施工合同(GF-1999-0201)中《通用條款》相關規定。
七、本合同《專用條款》
1、執行水利、水電行業現行的設計、施工及驗收規范、規程標準。
2、執行省、市建筑法規的相關規定。
八、發包人工作
1、圖紙發包人在承包人進場前一周內提供蓋章生效施工圖三套。
2、動工前提供施工所需的水、電，管、線接至施工現場50m之內。施工期中不間斷供水、供電。
3、提供砼拌和場地、砂廠料堆放場地、鋼筋、模板加工場地。
4、提供施工人員生活福利住房和臨時庫房、工棚。提供生活水、電供應。
九、承包人工作
1、進場后一周內提交施工組織設計，逐月提供建設計劃報表。
2、負責尾水閘孔的圍堰填筑、拆除及其基坑排水工作。發包人承擔費用。
3、負責1#、2#機組之間施工隔墻構筑和拆除，運行機組保護棚架的搭設和拆除。發包人承擔費用。
十、材料
所有永久和臨時工程的建筑材料均由承包人負責采購、運輸、保管、使用。材料用量根據實際完成工程最按建筑定額計算耗用量結算。材料價格按經發包人同意的實際發生的市場價格、運雜費、采購保管費結算。
十一、質量和驗收
1、中間驗收尾水室、蝸室基坑開挖結束后，必須作隱蔽工程驗收，廠房舊屋頂拆除結束后，作中間驗收。凡中間驗收和隱蔽工程驗收項目必須合格簽證后方能進行下一施工程序工作。
十二、安全施工
承包人按水利水電工程安全施工規程施工，安全事故按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔責任和所發生的費用。
十三、合同價款及支付
1、按設計預算單價作為合同單價結算基數。
2、人工費補貼：按實際計量的人工工日數，發包人每工日補貼10元。
3、材料費價差：按實際計量計算材料用量，計算實際發生價扣除預算價，等于材料價差，計算材料價差金額及其稅金，由發包人支付承包人。機械用油差也參照此規定執行。
十四、工程預付款
合同簽訂后，發包人支付伍萬元工程預付款給承我人，用作進場人員調進、臨時工程材料準備、部份工程材料準備和施工機械配備等項工作費用。此預付款在第一臺機組完工結算時扣回。
十五、進度工程款支付
每月25日進度工程計量。承包人憑發包人月計量簽證報送月工程量結算申報表，發包人在次月5日前支付90%進度款給承包人。
十六、完工結算
完工驗收合格后，發包人頒發工程移交證書給承包人，承包人報送工程完工結算申請書，發包在一月內審批支付到完工結算造價97%的尚金額給承包人。
十七、質量保修金
完工結算總價的3%扣作工程質量保修金，保修期壹年。保修期滿后半月內結算保修金。
十八、違約、索賠、爭議
按《建筑工程合同》的《通用條款》相關規定執行。
十九、本合同經雙方簽字生效，工程質量保修金結算后失效。
二十、未盡事宜，雙方另行協商。
二十一、本合同一式4份，雙方各執2份。
發包人：承包人：
住所：
代表：
電話：
簽訂日期：
工程水電施工合同15
發包單位： （簡稱甲方）法定代表人： 地址：
承包單位： （簡稱乙方）法定代表人： 地址：
風險提示：發包人的相對義務
根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。
若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。根據《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定，結合本工程的實際情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則。經過甲乙雙方協商簽定本合同。
第一條：工程地點：________________________。
第二條：工程內容：________________________。
第三條：承包方式：乙方包工包料。
第四條：工程價款及調整
1、工程價款：_______元。
2、發生以下情況之一經雙方協商同意后可做調整：
（1）甲方代表確認的工程量增減；
（2）甲方代表確認的設計變更或工程洽商；
（3）工程造價管理部門公布的價格調整；
（4）甲方原因造成的乙方窩工損失或其他得有關損失；
（5）合同條款以外得其他增減或調整。
第五條：付款方式
1、工程款支付方式：銀行轉賬。
2、工程付款：該工程由乙方墊資，工程竣工后政府安排資金到位，甲方一次性支付工程款。
3、本工程稅金由乙方到當地稅務部門自行繳納。
第六條：合同工期
1、雙方商定總工期為_______天。開工日期：________年____月____日；風險提示：關于實際竣工日期的規定
當因實際竣工日期的確認發生糾紛時，可以以相關規定參照具體情形：
工程經竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發包人原因，未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期；工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有工程之日為實際竣工日期。 竣工日期：________年____月____日。
2、如遇下列情況，經甲方代表簽證后，工程可以順延。
（1）甲方不能按合同約定提供開工條件；
（2）工程量變化和設計變更；
（3）工程款未按時支付；
（4）不可抗力（如地震臺風火災等）。
3、由甲方責任造成的工期延誤，甲方應支付由此給乙方造成得窩工損失及其他增加費用，相應順延工期。
4、乙方如無正當理由拖延工期，每超過一天罰款元，反之每提前一天獎勵元。但獎罰累計不超過總造價得2%。
第七條：工程質量要求風險提示：工程質量未符合標準的歸責
因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期。
1、乙方應嚴格對工程使用的材料和工程設備以及工程的所有部位及其施工工藝，進行全過程的質量檢查，作好質量檢查記錄，并向甲方遞交自檢報告。
2、乙方的質量檢測機構必須取得省級以上計量認證合格證書，并經州水利工程質量監督站認可，方可從事質量檢測工作，檢測人員必須持證上崗。
第八條：材料設備風險提示：對于采購材料和工程設備的義務與責
承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時，承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場，并重新采購符合要求的材料、工程設備，由此增加的費用和（或）延誤的工期，由承包人承擔。
發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的，或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的，按照發包人違約的約定辦理。
1、本工程所需材料、設備一般由承包方組織供應，按規定需群眾投工投勞備運砂石料等，承包方應積極配合。
2、所有材料、設備、成品、半成品均附有合格證，都要經甲方檢查驗收，簽交物資驗收合格單，方可進場，已進場的物資未經甲方許可簽署出場證書，不得運出場外。
3、已進場的物資，若發現不合格，供料一方必須迅速將其運出場外。
4、沒有合格證書，且未經試驗鑒定或經過試驗鑒定為不合格的建筑材料、設備、構配件等，均不得用于本工程，若屬材料人員失職或其他原因造成不良后果，由責任一方負責。
第九條：工程施工前后雙方的工作和有關責任
1、甲方：
（1）進場前天內，甲方必須將施工現場清理干凈。為乙方提供施工人員生活住宿場地，并在乙方進場前辦妥本工程報建和消防以及施工許可證等有關手續；
（2）負責解決施工場地的用水用電熱力電訊保證乙方在施工期間的需求；
（3）按時支付工程款項；
（4）協調施工現場內各交叉作業施工單位之間的關系及施工次序，保證乙方順利施工；
（5）組織有關單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底；
（6）組織施工現場的隱蔽工程變更工程的驗收和簽證工作；
（7）負責本工程涉及有關部門的聯系和協調工作；
（8）組織工程竣工驗收工作。
2、乙方：
（1）做好施工組織管理及向甲方提供工程進度情況；
（2）做好施工安全防范措施，確保施工安全；
（3）負責做好材料、設備的采購和保管工作；
（4）遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規定，經甲方代表同意，需辦理有關手續的，由甲方承擔由此發生的費用，因乙方責任造成的罰款除外；
（5）參加工程竣工驗收工作。
第十條：保修風險提示：保修責任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內，承包人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。
發包人未經竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉移占有之日起算。保修期限：工程竣工驗收合格及甲方在驗收證書簽字之日起計算，按國家規定的保修條款執行。本工程保修期為_____個月。
第十一條：工程停建或緩建：
1、因政策調整，人力不可抗力及甲、乙雙方之外原因導致工程停、緩建，是合同不宜繼續履行，雙方應簽訂工程停緩建協議。
2、工程停緩建后，乙方應妥善做好已完工和已購材料設備器具的保護及移交工作，并將自有機械設備，以及人員撤出施工現場。甲方應為乙方撤離提供必要條件，并支付撤出的一切費用，同時按合同支付已完工程價款和賠償乙方有關損失。
3、已訂貨的材料設備器具等款項，由甲方承擔，應退貨的由訂貨方負責退貨，不能退貨的貨款和退貨發生的費用，由甲方承擔。
第十二條：違約責任風險提示：明確違約責任
在簽訂合同時，雙方就要想到可能產生的違反合同的行為，并在合同中規定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發生，也有據可依。
1、乙方不能按甲方的質量、安全、進度、文明施工要求施工，甲方有權終止合同。
2、按經濟合同法的有關規定，如工程質量不符合設計要求，甲方有權要求乙方對工程限期處理或返工，費用乙方自理。不按甲方意見返工，甲方有權不支付費用。
3、乙方不服從甲方安排、指揮造成的損失由乙方承擔，由甲方造成的損失由甲方承擔。
4、施工中若發現乙方不能按設計要求和工期組織施工或保證施工質量，進度達不到要求時，甲方有權終止合同，變更施工隊伍，由此所造成的損失由乙方負責。
第十三條：糾紛處理承包單位與發包單位發生合同糾紛時，雙方協商解決，協商不成時，提請上級主管部門調解，調解無效時，可向____________人民法院起訴。
第十四條：其它
1、如甲方要求變更工程內容，改變安裝范圍及條件，應征得乙方的同意，并辦理書面簽證工程竣工驗收后按實際工程量結算，否則乙方有權拒絕設計和施工。
2、工程款項必須匯入合同指定的乙方銀行帳號，否則因此引起的法律糾紛由甲方負責全部責任。
第十五條：合同生效與終止本合同自甲乙雙方法人代表或委托代理人簽字、蓋章后生效，至辦完工程驗收交接和竣工結算后，除有關保修條款仍生效外，其它條款即告終止，保修期滿后有關保修條款終止。
第十六條：本合同一式____份，其中：甲方____份，乙方___份，均具有同等法律效力。
發包單位：
法定代表人：___
_____年____月____日
承包單位：
法定代表人：____
____年____月____日
【工程水電施工合同】相關文章：
工程水電施工合同08-10
工程水電承包施工合同06-22
水電施工合同06-15
工程水電承包施工合同6篇12-03
工程水電承包施工合同3篇06-22
工程水電承包施工合同(3篇)06-24
水電安裝工程施工合同07-20
水電工程施工合同09-07
工程水電承包施工合同(通用3篇)06-24
水電安裝施工合同04-25