建筑施工合同

時間：2022-06-22 09:26:16 施工合同我要投稿

建筑施工合同集合15篇

　　隨著法律知識的普及，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。那么常見的合同書是什么樣的呢？下面是小編幫大家整理的建筑施工合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。

建筑施工合同集合15篇

建筑施工合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方協商達成如下協議：

　　一、在施工過程中所有的水電路三通，由甲方負責

　　二、在施工中安全質量第一，現場工傷事故由乙方負責，甲方不承擔任何責任。

　　三、在施工中如：砌墻要正，不能誤差太大，灰份要勻，磚縫要一條線，井樁、地梁、防震柱、上圈梁，殼子板要正、平、不能偏，扎鋼筋混凝土比例必須按要求，粉墻要平、瓷磚要粘土正，上下左右要均勻，地磚必須要平、正、不能有斜塊，頂要平整。房頂、防水要做好、保證不漏水。

　　四、在施工中甲方發現乙方不按要求操作，或偷工減料現象者，第一以說服，第二再說服，要是第三次發現甲方有權終止合同或扣10%的現金。

　　五、施工中如果甲乙雙方有不同意見發生爭吵，先由村委會調協，如果調協不成則在鄉一級調協。

　　六、在付款方面，第一次減5%，第二次減5%，這10%在交付鑰匙時一次性付清。

　　七、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，簽合同簽字之日起生效。

　　九、工程完工時自動結束。

　　十、工期為：3月9日動工，5月10完工，甲乙雙方合作愉快。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建筑施工合同2

　　發包方(以下簡稱甲方)：

　　承包方(以下簡稱乙方)：

　　甲方承建的確工程內容及雙方責任，本著互相協助及分工負責等原則，根據本工程的情況，特商定如下條款，共同遵守執行：

　　一、工程內容：

　　二、承包造價：

　　三、組織領導：

　　1) 甲、乙雙方必須指定專職管理人員，負責安排施工、生產、人員調動、技術安全、工程質量以及生活、計生等工作。

　　2) 乙方必須確保進場人員的政治素質及身體、技術素質，嚴禁使用童工、女工。特殊工種必須持有上崗證、操作證。經批準進場的工人須持有效證件。在合同期內，未經甲方允許，乙方不得隨意更換施工人員，以保證本組技術實力和隊伍的穩定性。

　　3) 乙方應服從甲方的統一指揮、調配、指導及管理，遵守甲方現場的各項管理制度，如質量、安全、進度文明施工制度及宿舍、伙房紀律。

　　4) 合同期內，未經雙方商妥并正式辦理解除合同手續，乙方不得單方撤離施工隊伍，否則，因此而導致施工現場生產停頓、延誤工期等造成的一切經濟損失均由乙方單方負責，同時，甲方有權單方面凍結乙方的承包工程款。

　　四、雙方責任：

　　1、甲方責任：

　　1) 負責工地現場的工程質量、安全生產、工程進度、配料用料及各項規章制度的指揮、監督與管理。

　　2) 甲方預付工程款伍仟元人民幣,待工程結束驗收合格后,付清余款。

　　2、乙方責任：

　　3) 提倡文明施工，工完場清并遵守甲方現場的各項文明施工管理制度，搞好與建設、監理單位、甲方及其他班組間的關系。必須要求每一個工人遵守紀律，不打架，不滋惹是非，若違反，乙方要承擔責任。

　　4) 絕對服從甲方的工程進度安排。班組長必須在作業現場，未經經理同意不準離開工地。應保證足夠的施工力量，否則，因此而造成的一切后果均由乙方承擔。負責組織工人進退場，其費用由乙方負責。

　　5) 嚴格按照甲方規定下料，不造成人為的浪費。收工前要把剩余的材料清理并盡量回收，做到工完場清。

　　8) 乙方必須嚴格遵守、執行以上各項規定和要求，否則，甲方有權逐項予以罰款處理，所罰款項在結算款中一次扣除，情節嚴重者則予清除離場。

　　五、工程質量及驗收標準：

　　工程質量必須達到國家現行施工及驗收規范以及建設、監理單位和甲方的要求(能抗擊12級以內臺風)。由于操作者盲目蠻干、圖速度、不按規范規定操作所造成的返工，其返工費用由乙方負責，所造成的材料浪費及經濟損失全部由乙方負責賠償。工程完工三年內有發現質量問題均由乙方負責，并與以免費維修。

　　六、工期：

　　工程必須保證在年月日進場，于年月日前完工。

　　七、付款方法：

　　1) 預付款伍仟元人民幣,待工期結束,工程驗收合格后付95%，待3個月后付清余款。

　　八、其他

　　1) 由于他人違章作業而造成的傷害，其經濟損失由肇事者負責。

　　2) 凡操作者違反操作規程和工地有關規定所造成的傷害，其一切費用全部由乙方負責。

　　3) 因工程質量問題而造成人員傷亡的，一切后均由乙方負責;

　　4)傷者費用不管何種原因均由乙方自理。

　　九、本合同未盡事宜，雙方另行協商解決。

　　十、甲方對以上各條款負有解釋權。

　　十一、本合同一式二份，甲方執一份、乙方執一份，均具有同等效力，并自簽訂之日起生效，至合同期完付清所有承包款時失效。

　　發包方(甲方)：代表：

　　承包方(乙方)：代表：

　　簽約日期：年月日

建筑施工合同3

　　甲方（負責人）：（以下簡稱甲方）乙方（承包人）：（以下簡稱乙方）根據《建筑法》、《經濟合同法》及有關法律法規，甲乙雙方在平

　　等互利、公平合理、誠實信用的原則下，經協商，就甲方修建私人住宅的建筑工程承包事宜達成以下協議：

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：王昌彥框混結構住房（共五層，頂樓坡屋面）。

　　2、工程地點：高新區永興鎮華裕路社區居民區內。

　　3、工程承包方式：甲方購買主材，乙方總包人工、周轉材料、機具設備和輔材等。

　　4、工程承包范圍：

　　乙方根據甲方提供的施工圖（草圖），按照政府和甲方要求進行房

　　屋基礎、土建、裝飾、水電及附屬配套工程施工（含水塔、散水、室內回填，門窗除外）。乙方須提供必要的技術支持。

　　特別要求及說明：

　　①、基礎開挖深度及寬度按施工圖及地質情況現場確定。基礎施工含基礎槽挖掘和土方回填、夯實。

　　②、樓板要求層層現澆（包括樓梯、坡屋面）。門、窗過梁乙方現場制作。③、全部給排水、電氣、弱電的電視、電話，防雷接地等。按施工圖

　　及甲方現場確定位置及數量進行施工，所需安裝設備甲方現場確定。

　　④、內墻及天棚全部抹灰，外墻正立面和側立面（含梁、構造柱、雨

　　棚）、背立面全部貼面磚。一層地面鋪墊層上做水泥砂漿地坪（一樓

　　臥室除外），一至五層衛生間及廚房地面全部貼防滑地磚并做防水處

　　理、內墻面滿貼內墻瓷磚。一至五層除上述做法之外的樓地面（含樓

　　梯）全貼地板磚及踢腳線。坡屋面鋪貼彩瓦和脊瓦并做防雷設施、防

　　水處理。門窗補邊。

　　⑤、每層衛生間便器、地漏等安裝。

　　⑥、化糞池制作。

　　⑦、工程內容如有變動，則變動后相關施工費用相應扣除，具體單價

　　以市場價為準。

　　5、工程質量等級：

　　達到施工規范規定的驗收合格標準。在施工中個別部位若達不到

　　質量要求的，返工重做。所造成的材料、人工損失均由乙方全部負責

　　賠償。經整改后還達不到質量要求的，甲方有權單方面終止合同，另

　　行發包，并按乙方已完工程人工費的50%結算清理出場。

　　6、合同價款：

　　本工程人工費按竣工房屋建筑面積以215.00元/平方米（大寫：貳佰壹拾伍元每平方米）包干計算，含安全施工費及其它各種費用在內。此價格包括門窗補邊、配合費及施工過程中的零星項目人工費在內。建筑面積按國家規定的建筑工程建筑面積計算規范計算。

　　7、合同工期：開工日期：竣工日期：。

　　二、甲方的權利和責任：

　　1、向乙方提供施工圖紙（草圖）。

　　2、組織建筑材料及時到場。

　　3、負責施工用水、電的接通。停電除外。

　　三、乙方的權利和責任：

　　1、依照《建筑法》、《建設工程質量管理條例》等相關法律法規，按照圖紙、政府和甲方要求保質保量完成本合同工程承包范圍所指全部工程內容。

　　2、提前7天向甲方提供購買材料計劃單。在工程施工過程中合理、節約用料，嚴禁浪費。乙方每天完工后清理墻角灰，做到工完場清料凈，并按常規要求配比施工。在施工中若發現造成材料損失、浪費，甲方有權責令整改并罰款，在支付款中扣除。

　　3、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備、用具，如：架管、架板、攪拌機、升降設備、模板、模具、斗車、振動棒、焊接機、撮箕、桶、防護網等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決。

　　4、做好施工現場安全防護和保衛，安全文明施工。一切施工安全事故責任由乙方負責，甲方不承擔任何責任和費用。

　　5、乙方自行解決其員工的工資、勞保、保險、吃住生活等。

　　6、工程不得轉包。

　　7、按時竣工。除特殊情況外，逾期則按500。00元/天扣除包工費。

　　四、付款方式和工程保修：

　　1、付款方式：甲方墊付基礎挖掘費（具體數目待定，并在第一次付

　　款時扣除）。一層完工，支付貳萬元。主體完工，再支付叁萬元。施工結束后，除質保金外予以結清。以上付款均在工程驗收合格的情況下支付。施工期間概不借支。

　　2、工程保修：工程質保終身，保修期一年。工程質量保修金4500。00元（大寫：肆仟伍佰元整）。質保期內房屋若出現質量問題，乙方在接到通知后三天內進行返工或維修。若在規定時間內乙方未到場維修，甲方有權另請施工隊維修整改，所發生費用在質保金中扣除，不足部分由乙方另行支付。

　　五、違約責任：凡違反以上條款均屬違約，違約方必須向守約方賠償違約金，為總人工費的5%，損失另計。

　　六、本合同一式三份，甲、乙雙方各一份，鎮城建辦備份。本合同經甲、乙雙方簽字即生效。未盡事宜由雙方協商解決。

　　甲方（簽字）：乙方（簽字）：

　　身份證號碼：身份證號碼：

　　20xx年XX月XX日20xx年XX月XX日

　　擔保人（簽字）：

　　20xx年XX月XX日

　　附：1、乙方身份證復印件

　　2、施工證復印件

建筑施工合同4

　　一、建筑施工合同中管理費

　　（一）管理費全額返還給實際施工人

　　最高人民法院（20xx）民抗字第10號案件中，最高人民檢察院提起抗訴，理由為：《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”《建筑法》第六十七條第一款規定：“承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業整頓，降低資質等級；情節嚴重的，吊銷資質證書。” 收繳或者沒收非法轉包、違法分包的非法所得，充分體現了法律對非法轉包、違法分包行為的否定性評價，立法目的在于規范建筑業市場，保證建筑工程質量，進而保證人民群眾生命、財產安全。具體到本案，十六化建公司依據無效的《設備租賃合同書》取得的105萬元管理費，系違法分包所得，是典型的非法所得，無論是判歸十六化建公司還是返還胡某，都沒有法律依據，應當予以收繳。

　　最高人民法院審理認為：根據《解釋》第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”上述司法解釋通過對“非法轉包”等無效行為取得的“非法所得”規定“可以”進行收繳，目的在于平衡當事人之間的利益關系，及時制裁違法行為，進一步規范建筑市場，保證建筑工程質量，進而保證人民生命、財產安全。對建設工程施工合同中的民事違法行為是否懲罰應根據案件實際情況及當事人違法情節而定，不能因為適用懲罰措施而導致當事人利益嚴重失衡。最高人民法院根據本案實際情況，判決十六化建公司全額返還已收取的管理費。

　　上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無效后，依據《解釋》第四條對定，將非法轉包人已經取得的管理費，認定為“非法所得”。但是對該“非法所得”最高人民法院沒有采取收繳的方式，而是根據案件實際情況，以公平公正原則為基礎，以平衡各方利益為標準，做出了符合“個案平衡精神”的合理判決。

　　（二）法院酌定管理費支付比例

　　最高人民法院（20xx）民申字第1277號案件中，最高人民法院審理認為：本案中所涉及《工程施工合同》因屬非法轉包而無效，合同自成立時起不具有法律約束力，因此該合同中約定騰達公司轉包后可向實際施工人姚漢昭、姚漢林收取施工管理費的條款亦無效，故騰達公司根據合同中約定請求姚漢昭、姚漢林支付管理費用，不予支持。騰達公司在施工過程中派出了工作人員參與管理和協調，原審判決酌情確定姚漢昭、姚漢林向騰達公司支付施工管理費55．6241萬元，并無不當。

　　最高人民法院（20xx）民申字第1635號案件中，最高人民法院審理認為：原審判決鑒于教育公司對工程進行了施工管理和組織工作，依照公平原則，酌定以工程款8236363.09元為基數，參照教育公司發包小額工程按照造價2%收取管理費的實際情況，按照工程價款1.5%的比例確定管理費公平合理。

　　上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無效后，根據無效合同的處理原則，認定合同中的管理費條款亦無效。但是上述案件中，違法分包人或非法轉包人實際上進行了施工管理和組織工作，依據民法中的公平原則，酌定實際施工人管理費支付比例。最高人民法院并未將管理費視為工程價款的一部分，從而參照合同約定確定管理費數額，而是將管理費確定為違法分包人或非法轉包人實際進行的管理和組織工作的勞務費用，從而酌定實際施工人管理費數額。

　　（三）根據過錯原則確定管理費數額

　　最高人民法院（20xx）民申字第861號案件中，最高人民法院審理認為：20xx年12月30日《工程施工承包協議》約定：乙方（余松堅、黃澤喜）按工程實際結算總價的22%扣繳甲方（中太公司）的工程管理費、稅金。如前所述，20xx年12月30日《工程施工承包協議》性質為轉包合同，應認定為無效，中太公司與余松堅、黃澤喜對合同無效均有過錯。此筆管理費、稅金的法律性質主要是轉包訴爭工程漁利費用，屬違法所得，不宜認定為合同無效后應當據實結算的工程款；盡管此約定是當事人真實意思表示，但合同被認定為無效后，如何分配此筆費用屬審判權即自由裁量權調整范疇；一、二審判決根據案件實際情況決定各半分配并無不當。中太公司再審主張按照無效合同約定收取此款，法律依據不足，本院不予支持。

　　上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無效后，根據我國《合同法》第五十八條規定：“合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財產，應當予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應當折價補償。有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯的，應當各自承擔相應的責任。”上述案件中，非法轉包人和實際施工人對涉案承包協議的無效均有過錯，最高人民法院根據過錯責任原則，依據法院自由裁量權確定管理費數額。

　　（四）根據合同履行情況結算

　　最高人民法院（20xx）民申字第1078號案件，最高人民法院審理認為：對管理費，從二審查明的案件事實來看，雙方在有關會議紀要中明確路航公司按工程造價的5.5%比例向謝劍標收取。對此，實系路航公司為履行合同所產生的必需的開支，屬于工程價款的一部分，即使合同無效，雙方亦應根據合同情況按實進行結算。因此，二審判決認定謝劍標應按工程造價的5.5%比例向路航公司支付管理費，并無不當。

　　上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無效后，認定涉案管理費屬于工程價款的一部分。《解釋》第二條規定：“建設工程施工合同無效，但是建設工程竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應予支持。”上述案件中，涉案合同雖然無效，但是路航公司實際履行了管理義務，該管理義務對應工程款中的一部分。涉案工程竣工驗收合格，雙方參照合同結算工程價款時，亦應當參照合同約定按實結算管理費。

　　（五）尚未支付的管理費無需再支付

　　最高人民法院（20xx）民申字第1522號案件中，最高人民法院審理認為：《解釋》第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”根據上述規定，人民法院收繳當事人非法所得的前提條件為當事人已經實際取得。本案中，因當事人未實際取得分包合同中約定的10%管理費，且華隆公司未能提交對此項工程進行過管理并支付相應管理費的證據，二審法院對此處理并無不當。

　　二、建筑施工合同的法律含義

　　建設工程施工合同是指發包方（建設單位）和承包方（施工人）為完成商定的施工工程，明確相互權利、義務的協議。依照施工合同，施工單位應完成建設單位交給的施工任務，建設單位應按照規定提供必要條件并支付工程價款。建設工程施工合同是承包人進行工程建設施工，發包人支付價款的合同，是建設工程的主要合同，同時也是工程建設質量控制、進度控制、投資控制的主要依據。施工合同的當事人是發包方和承包方，雙方是平等的民事主體。

　　三、管理費用的法律意思是什么

　　管理費用是指企業行政管理部門為組織和管理生產經營活動而發生的各種費用。包括的具體項目有:企業董事會和行政管理部門在企業經營管理中發生的，或者應當由企業統一負擔的公司經費、工會經費、待業保險費、勞動保險費、董事會費、聘請中介機構費、咨詢費、訴訟費、業務招待費、辦公費、差旅費、郵電費、綠化費、管理人員工資及福利費等。

　　管理費用屬于期間費用，在發生的當期就計入當期的損失或是利益。

　　企業應通過“管理費用”科目，核算管理費用的發生和結轉情況。該科目借方登記企業發生的各項管理費用，貸方登記期末轉入“本年利潤”科目的管理費用，結轉后該科目應無余額。該科目按管理費用的`費用項目進行明細核算。

建筑施工合同5

　　第一部分合同條件

　　一、詞語含義及合同文件

　　第一條詞語含義。在本合同，下列詞語除協議條款另有約定外，應具有本條所賦予的含義：

　　1．合同：是指為實施工程，發包方和承包方之間達成的明確相互權利和義務關系的協議。包括合同條件、協議條款以及雙方協商同意的與合同有關的全部文件。

　　2．協議條款：是指結合具體工程，除合同條件外，經發包方和承包方協商達成一致意見的條款。

　　3．發包方（簡稱甲方）：協議條款約定的具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人。

　　甲方的具體身份、發包范圍、權限、性質均需在協議條款內約定。

　　4．承包方（簡稱乙方）：協議條款約定的具有工程承包主體資料并被甲方接受的當事人。

　　5．甲方駐工地代表（簡稱甲方代表）：甲方在協議條款內指定的履行合同的負責人。

　　6．乙方駐工地代表（稱簡乙方代表）：乙方在協議條款內指定的履行合同的負責人。

　　7．社會監理：甲方委托具備法定資格的工程建設監理單位對工程進行的監理。

　　8．總監理工程師：工程建設監理單位委派的監理總負責人。

　　9．設計單位：甲方委托的具備與工程相應資質等級的設計單位。

　　本合同工程的裝飾或二次及以上的裝飾，甲方委托乙方部分或全部設計，且乙方具備相應設計資質，甲、乙雙方另行簽訂設計合同。

　　10．工程：是指為使建筑物、構筑物內、外空間達到一定的環境質量要求，使用裝飾裝修材料，

　　對建筑物、構筑物外表和內部進行修飾處理的工程。包括對舊有建筑物及其設施表面的裝飾處理。

　　11．工程造價管理部門：各級建設行政主管部門或其授權的建設工程造價管理部門。

　　12．工程質量監督部門：各級建設行政主管部門或其授權的建設工程質量監督機構。

　　13．合同價款：甲、乙雙方在協議條款內約定的、用以支付乙方按照合同要求完成全部工程內容的價款總額。招標工程的合同價款為中標價格。

　　14．追加合同價款：在施工中發生的、經甲方確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。

　　15．費用：甲方在合同價款之外需要直接支付的開支或乙方應承擔的開支。

　　16．工期：協議條款約定的、按總日歷天數（包括一切法定節假日在內）計算的工期天數。

　　17．開工日期：協議條款約定的絕對或相對的工程開工日期。

　　18．竣工日期：協議條款約定的絕對或相對的工程竣工日期。

　　19．圖紙：由甲方提供或乙方提供經甲方代表批準，乙方用以施工的所有圖紙（包括配套說明和有關資料）。

　　20．分段或分部工程：協議條款約定構成全部工程的任何分段或分部工程。

　　21．施工場地：由甲方提供，并在協議條款內約定，供乙方施工、操作、運輸、堆放材料的場地及乙方施工涉及的周圍場

　　地（包括一切通道）。

　　22．施工設備和設施：按協議條款約定，由甲方提供給乙方施工和管理使用的設備或設施。

　　23．工程量清單：發包方在招標文件中提供的、按法定的工程量計算方法（規則）計算的全部工程的分部分項工程量明細清單。

　　24．書面形式：根據合同發生的手寫、打印、復寫、印刷的各種通知、證明、證書、簽證、協議、備忘錄、函件及經過確認的會議紀要、電報、電傳等。

　　25．不可抗力：指因戰爭、動亂、空中飛行物墜落或其它非甲乙方責任造成的瀑炸、火災，以及協議條款約定的自然災害等。

　　第二條合同文件及解釋順序。合同文件應能互相解釋，互為說明。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：

　　1．協議條款；

　　2．合同條件；

　　3．洽商、變更等明確雙方權利、義務的紀要、協議；

　　4．建設工程施工合同；

　　5．監理合同；

　　6．招標發包工程的招標文件、投標書和中標通知書；

　　7．工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙；

　　8．標準、規范和其它有關的技術經濟資料、要求；當合同文件出現含糊不清或不一致時，由雙方協商解釋，協商不成時，按協議條款第35條約定的辦法解決。

　　第三條合同文件使用的語言文字、標準和適用法律。合同文件使用漢語或協議條款約定的少數民族語言書寫、解釋和說明。

　　施工中必須使用協議條款約定的國家標準、規范。沒有國家標準、規范時，有行業標準、規范的，使用行業標準、規范；沒有國家和行業標準、規范的，使用地方的標準、規范。甲方應按協議條款約定的時間向乙方提供一式兩份約定的標準、規范。

　　國內沒有相應標準、規范時，乙方應按協議條款約定的時間和要求提出施工工藝，經甲方代表和設計單位批準后執行。

　　甲方要求使用國外標準、規范的，應負責提供中文譯本。本條所發生購買、翻譯和定標準、規范的費用，均由甲方承擔。

　　適用于合同文件的法律是國家的法律、法規（含地方法規），及協議條款約定的規章。

　　第四條圖紙。甲方在開工日期7天之前按協議條款約定的日期和份數，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協議條款雙方約定的圖紙份數，甲方應代為復制，復制費用由乙方承擔。

　　使用國外或境外圖紙，不能滿足施工需要時，雙方在協議條款內約定復制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等的責任和費用承擔。

　　二、雙方一般責任

　　第五條甲方代表。甲方代表按照以下要求，行使合同約定的權利，履行合同約定的義務：

　　1．甲方代表可委派有關具體管理人員，行使自己部分權利和職責，并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前7天通知乙方。

　　2．甲方代表的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執行上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，甲方代表可發出口頭指令，并在48小時內給予書面確認，乙方應于甲方代表發出口頭指令后7天內提出書面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求24小時后不予答復，視為乙方要求已被確認。乙方認為甲方代表指令不合理，應在收到指令后24小時內提出書面申告，甲方代表在收到乙方申告后24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定，并以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙立即執行的指令或乙方加有異議，但甲方代表決定仍繼續執行的指令，乙方應予執行。因指令錯誤而發生的追加合同價款和對乙方造成的損失由甲方承擔，延誤的工期相應順延。

　　3．甲方代表應按合同約定，及時向乙方提供所需指令、批準、圖紙并履行其它約定的義務。否則乙方在約定時間后24小時內將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后48小時內不予答復，應承擔由此造成的追回合同價款，并賠償乙方的有關損失，延誤的工期相應順延。甲方代表易人，甲方應于易人前7天通知乙方，后任繼續履行合同文件約定的前任的權利和義務。

　　第六條委托監理。本工程甲方委托監理，應與監理單位簽訂監理合同。并在本合同協議條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。本合同中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。

　　非經甲方同意，總監理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。

　　合同履行中，發生影響甲，乙雙方權利和義務的事件時，總監理工程師應作出公正的處理。

　　為保證施工正常進行，甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時，按協議條款的約定處理。

　　總監理工程師易人，甲方接到監理單位通知后應同時通知乙方，后任繼續履行賦予前任的權利和義務。

　　三、施工組織設計和工期

　　第十條施工組織設計及進度計劃。乙方應在協議條款約定的日期，將施工組織設計（或施工方案）和進度計劃提交甲方代

　　表。甲方代表應按協議條款約定的時間予以批準或提出修改，逾期不批復，可視為該施工組織設計（或施工方案）和進度計劃已

　　經批準。乙方必須按批準的進度計劃組織施工，接受甲方代表對進度的檢查、監督。工程實際進展與進度計劃不符時，乙應按甲

　　方代表的要求提出措施，甲方代表批準后執行。

　　第十一條延期開工。乙方按協議條款約定的開工日期開始施工。乙方不能按時開工，應在協議條款約定的開工日期7天

　　前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在7天內答復乙方。甲方代表7天內不予答復，視為已同意乙方要求，工

　　期相應順延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在規定時間內提出延期開工要求，竣工工期不予順延。

　　甲方征得乙方同意并以書面形式通知乙方后，可要求推遲開工日期，承擔乙方因此造成的追加合同價款，相應順延工期。

　　第十二條暫停施工。甲方代表在確有必要時，可要求乙方暫停施工，并在提出要求后48小時內提出處理意見。乙方應按

　　甲方要求停止施工，并妥善保護已完工工程。乙方實施甲方代表處理意見后，可提出復工要求，甲方代表應在48小時內給予答

　　復。甲方代表未能在規定時間內提出處理意見，或收到乙方復工要求后48小時內未予答復，乙方可自行復工。停工責任在甲

　　方，由甲方承擔追加合同價款，相應順延工期；停工責任在乙方，由乙方承擔發生的費用。因甲方代表不及時作出答復，施工無

　　法進行，乙方可認為甲方已部分或全部取消合同，由甲方承擔違約責任。

　　第十三條工期延誤。由于以下原因造成工期延誤，經甲方代表確認，工期相應順延。

　　1．甲方不能按協議條款的約定提供開工條件；

　　2．工程量變化和設計變更；

　　3．一周內，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；

　　4．工程未按時支付；

　　5．不可抗力；

　　6．其它非乙方原因的停工。

　　乙方在以上情況發生后7天內，就延誤的內容和因此發生的追加合同價款向甲方代表提出報告，甲方代表在收到報告后7天

　　內予以確認、答復，逾期不予答復，乙方可視為延期及要求已被確認。

　　非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方按協議條款約定承擔違約責任。

　　第十四條工期提前。施工中如需提前竣工，雙方協商一致后應簽訂提前竣工協議。乙方按協議修訂進度計劃，報甲方批

　　準。甲方應在7天內給予批準，并為趕工提供方便條件。提前竣工協議包括以下主要內容：

　　1．提前的時間；

　　2．乙方采取的趕工措施；

　　3．甲方為趕工提供的條件；

　　4．趕工措施的追加合同價款和承擔；

　　5．提前竣工受益（如果有）的分享。

　　四、質量與檢驗

　　第十五條工程樣板。按照協議條款規定，乙方制作的樣板間，經甲方代表檢驗合格后，由甲乙雙方封存。樣板間作為甲方竣工驗收的實物標準。制作樣板間的全部費用，由甲方承擔。

　　第十六條檢查和返工。乙方應認真按照標準、規范、設計和樣板間標準的要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改，承擔因自身原因導致返工、修改的費用。因甲方不正確糾正或其他原因引起的追加合同價款，由甲方承擔。

　　第十七條工程質量等級。工程質量應達到國家或專業的質量檢驗評定標準的合格條件。甲方要求部分或全部工程質量達到優良標準，應支付由此增加的追加合同價款，對工期有影響的應給予相應的順延。

　　第十八條隱蔽工程和中間驗收。工程具備隱蔽條件或達到協議條款約定的中間驗收部位，乙方自檢合格后，在隱蔽和中間驗收48小時前通知甲方代表參加。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。

　　第十九條重新檢驗。無論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經驗收的隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應按要求進行剝露，并在檢驗后重新隱蔽或修復后隱蔽。檢驗合格，甲方承擔由此發生的追加合同價款，賠償乙方損失并相應順延工期。

　　第三十五條爭議

　　35．1 爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生爭議，雙方應及時協商解決。協商不成時，雙方同意由＿＿＿仲裁委

　　員會仲裁（雙方不在合同中約定仲裁機構，事后又未達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴）。

　　第三十六條違約

　　36．1 違約的處理：

　　36．2 違約金的數額：

　　36．3 損失的計算方法：

　　36．4 甲方不按時付款的利息率：

　　第三十七條索賠

　　第三十八條安全施工

　　第三十九條專利技術和特殊工藝

　　第四十條不可抗力

　　40．1 不可抗力的認定標準：

　　第四十一條保險

　　第四十二條工程停建或緩建

　　第四十三條合同生效與終止

　　43．1 合同生效日期：

　　第四十四條合同份數

　　44．1 合同副本份數：

　　44．2 合同副本的分送責任：

　　44．3 合同制訂費用：

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　代理人：代理人：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　郵政編碼：郵政編碼：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　帳號：帳號：

　　合同訂立時間：年月日

　　鑒（公）證意見：

　　經辦人：

　　鑒（公）證機關（蓋章）：

　　年月日

建筑施工合同6

　　甲方：

　　電話：

　　乙方：

　　電話：

　　根據《中華人民共和國民法典》及有關規定，甲乙雙方本著公平、誠實、信用的原則，為明確各自在工程當中應有的權利和義務，經協商一致，簽定本亮化合同。

　　一、工程概況

　　1、工程地址

　　2、工程范圍及要求樓體用霓虹燈勾勒輪廓；

　　3、工程期限開工日期：年____月____日；竣工日期：年____月____日，合同工期總日歷天數天（如遇風、雨等惡劣天氣影響，工期順延）。

　　二、工程（款）造價金額（大寫）：___元（人民幣）：___元

　　三、甲方義務與權利

　　1、甲方按合同的約定及時向乙方支付工程款；

　　2、甲方如發現有質量問題，有權要求乙方予以調換；

　　3、樓體布燈、電源連接等施工中因施工與有關部門產生的問題，甲方與有關部門協調解決。

　　四、乙方義務與權利

　　1、乙方對工程質量負責的期限（保修期）：燈具均保修________年；

　　2、乙方使用的材料由其自行提供，但應確保材料的質量達到國家有關標準；

　　3、乙方在施工中注意文明施工、安全施工。．．

　　4、乙方負責將貨物運至工地，運輸費、搬運費等由乙方負責，其余費用由甲方承擔（電費）。

　　五、付款、結算方式

　　1.___元（此價格不含稅票）。

　　2.簽定合同后____日之內甲方預付乙方%的工程總價款，即人民幣大寫：小寫：___元；發貨時甲方支付乙方工程總價款的%，即人民幣大寫：工作日內付工程款即人民幣：大寫：小寫：___元；余款即人民幣：大寫：小寫：___元為工程及產品質量質保金，兩年質保期滿后無質量問題三個工作日內一次性付清。

　　六、附則

　　1、本合同未盡事宜由雙方協商解決。附加合同與本合同具有同等法律效力；

　　2、本合同附有《工程預算清單》一份,工程預算___元，雙方同意以___元結算。

　　3、本合同一式兩份，雙方各執一份，由雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方（公章）：

　　乙方（簽章）：

　　法定代表人：

　　法定代表人

　　委托代理人：

　　電話：

　　________年____月____日________年____月____日

建筑施工合同7

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑管理條例》和相關法律、法規的相關規定，甲方將承包的廣元市利州區工農鎮千佛崖一組居民安置房的基礎工程單項承包給乙方，本著公開、公平、公正的原則，經甲、乙雙方共同協商，特訂合同如下：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：廣元市利州區工農鎮千佛崖一組居民安置房基礎工程。

　　2、工程地址：千佛崖一組洞子口矛地灣。

　　3、工作內容：基礎工程中的基槽土方清理、砼的上料攪拌、運輸、澆筑。

　　4、工程規模：大小住戶約40戶左右。

　　二、工程造價和付款方式：

　　1、砼的上料攪拌、運輸、澆筑等全過程按70元/m(包括清理基礎余土，砼振動棒、電機小型機具等)計算。

　　2、付款方式：

　　①不予付金額;

　　②中途按工程進度的工程量可借支;

　　③月底按完成工程量付總造價的80%;

　　④工程竣工，經驗收合格后按實際完成工程量計算的總金額，減去借支和已付工程款、保修金后，30日內付清余款。

　　三、工程質量：

　　合格。

　　四、工程保修金：

　　甲方按總造價的3%計算，扣除乙方所承擔工程的質量保修金，等甲方竣工交付給業主后30日內退還給乙方。

　　五、甲方責任

　　1、甲方向乙方提供職工的食宿及各種施工場地。

　　2、甲方向乙方提前將各種建筑主要(水泥、沙石)，攪拌機組織進場，一次性向乙方提供斗車五架。

　　3、甲方按合同約定給乙方組織好資金的支付，施工的各種技術指標工作。

　　六、乙方責任

　　1、乙方必須嚴格按甲方和業主提供的施工圖紙，變更通知單進行施工。

　　2、合同簽訂后，乙方應立即組織各種施工人員、各種機具、建筑輔材進入施工場地。

　　3。乙方必須嚴格按建筑質量、安全管理條例、各種規章制度進行管理和文明施工，并嚴格按照安全生產紀律、操作規程進行管理和施工，嚴禁酒后上班等，如有違反發生的一切傷亡事故的一切經濟責任和民事法律責任由乙方自行負責。

　　4、乙方在施工過程中，如不按施工圖、變更通知、現行規范規定施工，所造成的返工一切經濟損失和工程延誤時間一律由乙方負責。

　　5、乙方如有偷賣、損壞甲方建筑材料、機具、食宿住處的設施的經濟損失按現有價格的兩倍懲罰。

　　6、乙方在施工現場施工時，堅持文明施工，以人為本，密切同甲方和業主配合，并和當地領導、父老鄉親搞好團結，服從領導管理，使施工能夠順利進行。

　　七、

　　單方違約：按總造價的5%進行罰款。

　　八、

　　本合同一式同等的法律效力，待工程余款付清后自動失效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

建筑施工合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　為規范企業管理，增強競爭意識，工程實行承包施工。甲、乙雙方以樹立“金洲杯的質量目標及創建市級安全文明工地的安全目標”從嚴從精為管理前提，據此雙方依據現行的相關法律規定，經協商一致簽訂本合同。

　　一、工程名稱：_________工程_________樓。

　　二、工程地點：______路以西，______路以北。

　　三、承包范圍：施工圖紙內的模板工程，含二次結構。

　　四、施工日期：20xx年3月1日至20xx年9月25日

　　五、安全、質量等級：金洲杯及市級安全文明工地

　　六、承包方式：包清工

　　七、承包價格：按實際模板與砼接觸面積，每平方米______計算。(鐵絲、釘子乙方自備)

　　八、甲方的權利及義務：

　　1、負責材料的供應，因材料不合格所造成的損失由供方負責;

　　2、負責工程施工的交底，建設單位的聯系工作及外界一切關系;

　　3、負責乙方生活費，結賬時扣除;

　　4、負責工程質量的監督;出現工程質量不合格及安全隱患，甲方有權利責令乙方整改，所出現損失由乙方負責;甲方并追加損失的2～3倍罰款;

　　5、因甲方造成的材料不及時，在有效時間超過12小時以上的，甲方應付給乙方相應補償;并順延工期;

　　6、甲方發現乙方浪費材料;按原物價的5倍罰款;

　　九、乙方的權利及義務

　　1、乙方必須遵守甲方的施工現場管理制度;

　　2、乙方根據工程組織人員,進行施工;

　　3、嚴格按照施工工程范圍提前做好材料和設備的用量計劃,提前四天提交甲方審批及采購供應,遲報造成停工,甲方概不負責.

　　4、乙方需嚴格按施工要求和有關說明及變更,進行施工,確保工程質量如期交工。(圖紙變更，根據實際情況工期順延)

　　5、負責現場和班組自檢資料和班組技術交底及安全交底。

　　6、乙方現場負責人，必須熟讀建筑圖紙及現行的有關法律法規、行業標準，分項工程完成后必須達到驗收標準;

　　7、做到文明施工。做到不擾民，不隨意在生活區、工作區、在建建筑物內大小便，發現一次罰款50元/次。

　　8、乙方必須服從甲方管理的規章制度及國家的有關法律法規，嚴禁在施工期間的任何時間、任何地點打架斗毆及偷盜。發現一次罰款200-1000元，并清除工地。嚴重者交公安機關處理。

　　9、如達不到市級安全文明工地標準倒扣總人工費的3%。

　　10、出現非甲方原因，乙方私自停工一天，罰總人工費的1%。如乙方無故停工七天以上，合同自行解除，甲方不予結算人工費。由乙方造成的損失，甲方有追償的權利。

　　11、乙方必須按甲方施工進度組織人員進行施工，因乙方人員少、組織不力等原因導致甲方無法按進度工期完成，甲方有權另行安排其他人員、隊伍進行施工，由此造成的費用及損失由乙方負責。

　　12、無償配合甲方定位放線。

　　十、付款方式：

　　1、±0.000以下完成后，按模板與砼接觸面積的60%撥付;主體階段按進度1～4、5～8、9～頂層分三次按砼與模板接觸面積的60%撥付,框架主體完成后付完成量80%;主體驗收合格后20天內付總人工費的95%，留5%年底結清。

　　十一、乙方在施工過程中，應加強安全教育管理，嚴格按安全要求及施工程序操作，正確使用好防護用品，(安全帽、安全帶)如出現安全事故由責任方負責，因違章施工或操作失誤出現的工傷事故由乙方負責。

　　十二、補充說明

　　1、施工內容：

　　按照本工程圖紙的設計及現行的規范的要求進行腳手架的支設及模板的安裝。

　　2、施工要求：

　　(1)模板加固必須牢固，嚴禁出現漲模、跑模等質量問題。

　　(2)必須按本工程圖紙設計及現行規范的要求支設施工藍圖內的所有模板，保證砼工程的截面尺寸，確保質量，出現返工質量問題甲方有權對其經濟處罰。

　　(3)模板腳手架的支設必須嚴格按照國家有關規范要求設置牢固，嚴禁出現腳手架塌方的重大安全及質量事故。

　　(4)模板拆除嚴禁野蠻施工，注意成品保護，成品料、廢料、模板材.木方,支撐架桿、扣件等分類集中堆放，每施工完一段面必須清理干凈。

　　(5)木方、竹膠板、架桿、扣件必須分類堆放，做到文明施工。

　　(6)乙方必須注意材料的分配與加工，嚴禁隨意切割木方及竹

　　(木)膠板，做到節約用料。

　　十三：1、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份。

　　2、本合同雙方簽字后生效，工程人工費結清后廢止。

　　3、如發生爭議由雙方協商處理，雙方協商不成可上訴東營區人民法院。

　　甲方代表：

　　身份證號：

　　聯系電話：

　　乙方代表：

　　身份證號：

　　聯系電話：

　　日期：

建筑施工合同9

　　甲方：

　　法定代表人：

　　聯系電話：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　聯系電話：

　　為加強合作意識，明確責任，本著“安全第一，預防為主”的目的，讓安全隱患消滅在萌芽中，經甲、乙雙方協商，簽訂如下合同：

　　一、工程項目期限：

　　自_____年____月_____日起開工至_____年____月_____日止完工。

　　二、甲方安全責任

　　1、甲方不得對從事建設活動的勘察、設計、施工、工程監理等單位提出不符合建設工程安全生產法律、法規的要求。

　　2、甲方不得暗示或明示乙方使用不符合安全法規要求的機械設備、設施等。

　　3、進場施工作業前對乙方項目負責人進行安全事項交底。

　　4、指定專人負責監管該項目的安全工作，并配合乙方解決因甲方因素而影響安全施工的問題。

　　5、在易燃易爆、帶電運行、機械運作的危險區域內作業，事先要求和協助乙方制訂安全措施并監督實施。

　　6、監督檢查乙方的安全施工作業情況，對違法亂紀現象按甲方單位安全檢查考核細則規定進行違規執罰。因乙方嚴重違規施工作業而影響甲方正常生產時，有權停止其施工作業至整改驗收合格為止。

　　三、乙方安全責任

　　1、乙方要根據《施工現場安全管理制度》做好各項安全工作。

　　2、乙方的特種作業人員要依照《特種作業人員持證上崗管理制度》做好安全工作。

　　3、施工中，乙方因操作不當人為造成的事故，由乙方負全責。甲方有權制止乙方的違章指揮和違章作業。乙方如不依照甲方提出的各項安全管理制度具體操作，甲方有權終止合同。

　　4、施工中，如因不可預知或自然災害發生，乙方負責對現場的緊急救險和處理，保護好現場，并立即啟動應急預案。

　　5、乙方要保證定期開展對員工的安全活動及安全檢查工作。

　　6、乙方的施工管理干部，工程技術人員必須熟悉《建筑安裝工程安全技術規程》，凡不了解“規程”的技術人員和未受過安全教育的人員，都不許參加施工。

　　7、現場施工應遵守國家和地方關于勞動安全，勞務用工法律法規及規章制度，保證其用工的合法性。乙方必須按國家有關規定，為施工人員進行人身保險，配備合格的勞動防護用品、安全用具。

　　8、在出現安全隱患時，乙方要及時予以排除。

　　9、乙方對工程施工對象的質量安全終身負責，除不可預知或自然災害發生，乙方要保證建筑不發生傾斜、墻體裂痕、墻皮脫落等質量安全事故發生。

　　四、施工安全保證金

　　甲方預留工程款的10%作為乙方的安全保證金。乙方在施工過程中未發生人身重傷、電網和設備及以上事故，于工程竣工驗收后將該保證金全額退還；若施工過程中發生下列有乙方責任的安全事故，扣除相應數額的安全保證金：

　　1、發生人身死亡事故、電網和設備重大事故，扣除全部安全保證金；

　　2、發生人身重傷事故、電網和設備事故，扣除50%安全保證金；

　　3、乙方人員發生違章行為的經濟處罰，按處罰規定從安全保證金內扣除。

　　五、違約責任

　　1、由于甲方或乙方責任造成對方或第三方的人身傷害、設備損壞等財產損失，由責任方承擔相應責任，并賠償對方或第三方因此造成的全部損失。

　　2、合同履行中，發現乙方提供的有關資質材料無效，甲方有權解除合同，并由乙方承擔由此造成的一切損失。

　　3、發現乙方現場作業人員有違章行為的，比照甲方有關安全生產獎懲規定對甲方職工相類似的違章行為應扣款數額，承擔相應的違約金。

　　4、乙方未設置安監人員；未能正確、全面執行安全技術措施、施工組織設計；施工人員未掌握本工程項目特點及施工安全措施；用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用品不滿足施工需要，甲方有權要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及損失由乙方承擔。

　　5、乙方人員安全工作規程抽考不合格，乙方應承擔50元/人次的違約責任；特種人員無證上崗乙方應承擔100元/人次的違約責任。

　　六、該合同一式____份，甲乙雙方各持____份。簽字之日起生效，工程終止后本協議即告終止。

　　甲方：

　　法定代表人：

　　______年_____月_____日

　　乙方：

　　法定代表人：

　　______年_____月_____日

建筑施工合同10

　　發包單位：(以下簡稱甲方)

　　承包單位：(以下簡稱乙方)

　　因甲方承包的工程的需要，現將該工程部分分項承包給乙方，雙方本著平等、自愿、公平、公正和誠信的原則就本協議各項條款協商達成一致并訂立如下協議以資甲乙雙方共同遵守執行。

　　一、工程項目：

　　二、工程地點：

　　1、承包方式及范圍：

　　2、勞務大包，含本工程部分勞務費用、輔材、耗材、周轉材料(包括木板、方木)機械設備，如塔吊、施工電梯、攪拌機、鋼筋機械，各種小型工具材料現場運費。臨時辦公用房(不含甲方辦公用房)配電總柜一級電箱以下所有電線、電纜、照明用具，配電箱，所有工人的人身意外傷害保險，特殊工種上崗證的費制。

　　3、承包范圍：主體工程如木工、鋼筋工、砼工、二次結構如：砌磚、預制過梁、欄板、構造柱，粉刷工程如(內端粉刷，外端粉刷、細托毛、上爐渣、屋面找平)。室外l.5米以內的散水不包括散水以外的工程。

　　4、乙方不包括：鋼筋、水泥、沙子、石了、磚、沙漿

　　5、甲方應負責提供水電到位，道路通暢、硬化及施工

　　三、合同T期處罰條款：

　　1、年月年月日

　　2、由于乙方原兇造成工期延誤，甲方給予乙方每延誤

　　四、安傘生產，文明施工。

　　(一)安全生產

　　1、乙方在施工過程中，必須健全自己內部的安全保證

　　2、甲方對乙方承擔的勞務項目做安全生產總交底，提

　　3、乙方應加強對職工遵紀守法教育，對乙方人員參與

　　五、付款方式

　　1、承包單價：不含稅金按建筑面積每平方米結算。

　　2、工作范圍以外用工單位：按工元/工日;普工元/工日。

　　3、面積計算方式：

　　(1)基礎筏板按其建筑面積的計算。

　　(2)其它層按建筑面積計算。陽臺按計算。

　　(3)有柱子的陽臺按全面積計算。

　　(4)結節、屋面架等沒有建筑面積的按砼方量計算。

　　(5)不增減建筑面積的工程變更，勞動報酬不予增減。

　　(6)每層樓的彩光井按全面積計算。

　　4、結算方式：

　　生棟樓乙方墊資至層完，甲方應付乙方已完成工

　　六、甲方的權利和義務。

　　1、全面負責現場的施工管理工作，制定整個工程的生產計劃，資金閉幕，勞動力計劃等，以確保生產的均衡性和連續性。

　　2、向乙方提供四套圖紙和技術資料樣本，并對乙方進行質量、安全、技術交底，負責對乙方各項工作進行管理、監督、檢查、驗收。

　　3、甲方根據施工需要，及時向乙方提供工程施工中需要的各種材料，提供的材料必須保證質量。

　　4、甲方應建立現場各種管理制度，并定期檢查落實情況。對違反制度的乙方人員，甲方有權進行批評教育，處罰，情節嚴重的清退出場。

　　5、甲方向乙方每月下達質量、工程進度、安全、技術、文明施工等指標和任務。乙方無條件接受甲方下達的指標利任務。

　　七、乙方的權利和義務

　　1、進場人員必須是年滿18周歲以上，身體健康、遵紀

　　守法、有身份證的公民，技術工人占80%以上，乙方應將進場人員名單，技能操作資格證、安全合格證、身份證復印件及時報甲方備案，乙方對備案人員過去和將來的行為負責，對未備案的人員，不得進入現場。

　　2、乙方必須是有資質的，成建制的法人企業，乙方按要求設立組織機構。

　　3、乙方必須嚴格遵守甲方制定的各項管理制度，乙方施工人員進入施工區域，必須服從甲方的領導。

　　4、對甲方的現場違章指揮有權拒絕執行，對甲方供應的不合格材料有權拒絕接受作用。造成的一切損失由甲方負責。

　　5、乙方負責適時提供材料計劃，按月上報工程費完成情況報表。

　　八、其它

　　1、甲方與建設單位簽訂的《建設工程施工協議》對甲方的約束，兩樣適用十對乙方的約束。

　　2、簽訂合問時，甲、乙方必須具備以下條件：

　　(1)營業執照(未經年檢或過期的執照無效)，勞務承包的資質證書。

　　(2)進場人員花名冊：

　　3、乙方委派代表，負責乙方現場及住宿管理工作，施工人員如中途變動，應及時通知甲方。

　　九、違約責任：

　　甲乙雙方按合同約定履行自身的權利和義務，任何一方違約須承擔對方因此而造成的所有損失。

　　十、爭議和糾紛處理程序

　　本合同履行過程中`發生爭議或糾紛時按以下程序處理。

　　1、甲乙雙方組織協商解決;

　　2、甲乙雙方協商不能解決時，可通過仲裁委員會仲裁解決。

　　十一、本合同相關的《招竟標文件》、《勞務投標書》、乙方簽收和各種文件及雙方在合同履行過程中的結算資料均為本合同的附件，具有同等法律效力，內容如與本合同沖突的，以本合同為準。

　　十二、本合同一式六份，甲乙雙方各執三份，簽字蓋章后即可生效，合同條款履行完畢時自行終止。未盡事宜，雙方協商解決，并可另行補充協議，享有本合同同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

建筑施工合同11

　　發包人：______(以下稱甲方)

　　承包人：______(以下稱乙方)

　　遵照建設部、省、市建委關于加強建筑市場管理和改革用工制度的有關文件精神。根據______(發包人：甲方)與業主簽定的“工程名稱”項目《建設工程施工合同》的有關條款規定，經甲乙雙方協商一致，達成如下分包合同條款：

　　第一條：工程概況與承包范圍

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程工期：

　　4、承包范圍：主橋及接線工程的土建、安裝工程(瀝青路面、園林綠化工程、照明工程、交通工程等專業工程除外詳圖紙。

　　第二條：結算方法

　　本工程由已方實行包工不包料方式承包，結算方法按本合同項下第三條約定執行。

　　第三條：結算方法

　　1、本合同價款暫定為人民幣______元(暫定為人民幣______元整)(含稅包干價)。

　　2、本工程涉及的稅費除另有約定外，均由乙方負責交納并按規定向甲方提供有關憑證。另按稅法規定由甲方代扣代繳的按有關規定執行，代扣代繳金額從工程款中扣除。

　　第四條：付款方法

　　1、甲方根據業主撥付的進度款扣除有關稅費后余額，全部付給乙方，并結合乙方實際結算款付款，每次付款前乙方必須先提供正式。

　　2、工程竣工驗收達到約定要求后，乙方須及時完成該項目的各種要求資料后，方可辦理工程結算。

　　第五條：施工工期

　　1、開工日期：______年______月______日

　　2、竣工日期：______年______月______日

　　3、工期順延、延誤按原合同相應條款執行。

　　第六條：工程質量

　　乙方必須嚴格按照本工程施工圖紙(含設計單位提供的設計變更通知)、圖紙會審紀要、施工組織設計等技術資料和現行的國家、建設部、本地區有關建筑施工規定、規程、質量驗收規范等文件組織施工及驗收、并工程質量達到原合同中業主要求的質量標準，若達不到原合同中業主要求的質量標準，乙方應予以返工，直至達到原合同中業主要求的質量標準為止，由于達不到原合同中業主要求的質量標準引起的一切費用和責任由乙方負責，且工程質量安全管理及獎罰辦法就符合甲方的有關規定。

　　第七條：雙方職責

　　(一)甲方職責：

　　1、負責現場的工程質量、安全、進度檢查控制，檢查、監督乙方的合同履行情況。

　　2、按照合同規定支付工程價款。

　　(二)乙方職責：

　　1、乙方必須按照國家和地方法律、法規、部門規章制度及甲方的工程施工程管理制度和總公司頒布的《質量、環境和職業健康安全管理手冊》的貫標程序進行工程全過程的施工管理。

　　2、乙方所招聘的勞務人員必須持有“身份證”、“計劃生育證”、“務工證”、“上崗證”。乙方負責對其進行安全生產、文明施工、計劃生育、城管交通、環境保護和遵守紀律等方面的管理和教育，對勞務人員進出、上崗培訓教育須進行動態管理及時對在崗勞務人員造冊蓋章，并向工程所在地的機關辦理暫住戶口登記手續，接受管理部門和其他有關部門的監督檢查，凡違反有關規定引起的罰款和刑事責任均由乙方承擔。

　　3、乙方必須按照安全生產、文明施工相關規定組織施工并確保安全生產、文明施工及臨近建筑物、構筑物的安全，做好各項安全防范措施落實等工作，確保勞務人員人身安全并負責由此產生的經濟和法律責任。

　　4、乙方必須接受業主、甲方、監理單位以及上級質檢部門和安全監察部門的監督、檢查，共同把好質量關。承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款。

　　5、乙方按甲方要求的時間。及時申報甲方所需資料，否則甲方有權拒付工程價款。

　　甲方：

　　乙方：

建筑施工合同12

　　發包人：

　　承包人：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規規定，參照該項目主體工程條款，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，訂立本協議。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內容：

　　二、工程范圍：

　　三、合同工期：本工程自年月日至年月日，工期日歷天，不可避免的自然災害除外。

　　四、質量標準：達到本工程招標文件及主體工程相關條款約定的技術規范。

　　五、合同價款：本工程采用總價包干形式即包工包料的固定價格形式發包。合同價格為施工圖紙所涵蓋內容共人民幣元整（￥：元）。

　　六、工程款的結算及支付：

　　本協議所涉及工程款的支付：采用無預付款方式，承包人按照本協議要求完成施工任務后，向發包人提供三套完整的工程量驗收計量報告及工程款支付資料，經發包人、監理工程師驗收合格和簽字認可，并通過相關程序審批后，由發包人支付工程款60%;在整個工程竣工驗收合格和完成工程結算及決算審計工作后，再支付工程款30%，余下10%工程款作為質量保修金在工程保修期滿后無任何質量問題即無息付清。

　　七、各方權利和義務：

　　（一）發包人

　　1、開工前向承包人提供現場的水準點及完整的施工圖三套。

　　2、開工前組織承包人、設計單位、工程質量監督等人員參加圖紙會審，并由設計人員交待技術參數及標準。

　　3、對承包人在施工過程中出現違規操作或出現質量和安全隱患時，有權下達停工通知，并要求在不增加工期情況下予以返工，直至合格為止。

　　（二）承包人

　　1、按招投標文件和主體工程合同條款規定及國家相關規定辦理工程建設過程中（含招投標）屬于承包人辦理的各項手續，并承擔其稅費。

　　2、負責施工用水、用電、續接和臨時設施的準備工作及其費用。

　　3、嚴格按施工圖及說明進行施工，確保工程質量，按合同規定時間如期完工，工程完工后清運建筑垃圾及多余土方，做到工完場清和場地平整。

　　4、在施工過程中，要注意安全生產、文明施工，如發生安全事故一切責任均由承包人承擔（包括承擔安全部門或機構作出的處罰），發包人概不負責。

　　5、工程完工后，承包人應及時整理工程結算資料，通過有資質中介機構進行決算，向發包人申請進行竣工結算、決算審計和撥付工程價款。

　　6、承包人應按技術規范要求施工，隨時接受發包人、監理機構和質量監督部門的監督檢查，并為檢查提供便利條件。

　　7、在簽訂本協議時，承包人以現金的方式交納履約保證金萬元（￥：萬元）到發包人帳戶。依據本次的招標文件規定，若承包人不全面履行合同出現違約情況，發包人將按招標文件及合同的約定不返還履約保證金。

　　8、承包人在施工過程中履行完全部條款，待整個工程驗收合格并通過竣工決算完畢后無息退還余下履約保證金。

　　八、質量要求：參照主體工程合同條款執行。

　　九、違約責任：參照主體工程合同條款執行。

　　十、本協議如與主體工程合同有相抵觸的，以主體工程合同為準。

　　十一、在工程施工過程中，發包方書面給予承包方的工作聯系函屬本協議的補充文書，與本協議具有同等法律效力。

　　十二、本合同一式五份，發包人、承包人各執二份，公證人面軍執一份，自合同各方法人或其委托代理人和公證人簽字蓋章后生效，履行完全部合同條款后失效。

　　十三、未盡事宜，經合同方共同協商解決。

　　發包人簽章：（公章）承包人（公章）

　　年月日

建筑施工合同13

　　甲方(戶主)：

　　住址：

　　乙方(承包人)：

　　住址：

　　甲方私人居住樓委托給乙方承包施工，經雙方友好協商達成如下協議。

　　一、承包方式：

　　包工不包料。

　　二、承包價：

　　按每平方米元計算，本承包價格包括工人的務餐費、香煙費。

　　三、付款方法：

　　工程開工甲方預付元，結構結束(屋面蓋好)預付元，余款年春節前結清。

　　四、工期：

　　開工日期為農歷____月____日(____月____日)開工，施工日歷天天即________年____月____日竣工。

　　五、質量：

　　乙方施工中應注重質量，施工存在質量問題甲方提出后乙方應立即整改，如堅持不整改甲方有權拒付工程款。

　　六、安全管理：

　　施工中乙方應加強安全管理確保施工人員的安全，如疏于管理發生人身傷害事故一切費用和責任由乙方負責與甲方無關。

　　七、雙方責任和義務：

　　甲方：

　　①應保證建筑材料及時到場不影響乙方使用。

　　乙方：

　　①負責建筑施工的垂直運輸設備、拌料機械、手推車、鋼筋切割用具、泥桶等。

　　②建筑材料進場時間乙方應提前通知甲方提供，否則甲方不負有責任。

　　③承包范圍：按圖紙及施工說明施工。土建木模、屋面木基層、水電安裝甲方另行發包。

　　八、本合同一式叁份，雙方簽字后生效，工程款結清后失效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

建筑施工合同14

　　甲方：____________________________________

　　乙方：____________________________________

　　雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設工程施工項目協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：____________________________________

　　工程地點：____________________________________

　　工程內容：____________________________________

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：_____________________面積為準

　　三、合同工期

　　開工日期：_________年_________月________日

　　坯房竣工日期：_________年_________月________日（中途如有下雨一天則往后推遲一天）

　　竣工日期：______年______月______號

　　合同工期總日歷天數：_________年_________月________日

　　四、工期延誤

　　因以下原因造成工期延誤，經甲方確認，工期相應順延

　　1.設計變更和工程量增加；

　　2.一周內非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過______小時；

　　3.不可抗力自然條件；

　　五、工程竣工

　　乙方必須按照協議書約定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照協議書約定的竣工日期竣工的，乙方承擔違約責任。

　　六、工程質量標準：__________縣質量檢測局為準（不包括材料質量）。

　　七、合同價款

　　金額：建筑面積每平方米￥____________元×建筑面積的總平方米

　　工程預支款：￥____________萬元

　　竣工日付款：余下總金額的____________%

　　工程款結算：檢測工程竣工日后____________個月內無任何施工質量問題則結清所欠佘款。

　　八、組成合同的文件

　　1.本合同協議書

　　2.標準、規范及有關技術文件

　　3.圖紙

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　九、乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　十、乙方在施工過程中所需用的建材必需提前______個工作日向甲方提出書面申請，甲方則需及時提供全部建筑不得誤工，保證施工期間的暢通。乙方在施工過程中如有造成不必在的浪費則按照市價賠償。

　　十一、甲方有權對乙方工程實施監督。在豬舍內部結構中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工過程中不得隨意調動乙方的施工人員。

　　十二、本合同正本______份，具有同等效力，由甲方乙方分別保存______份。

　　十三、合同生效

　　合同訂立地點：_________________________________________

　　本合同雙方約定___________________________________后生效。

　　甲方（簽章）：_________________________乙方（簽章）：_________________

　　日期：___________年________月________日___________年________月________日

建筑施工合同15

　　發包方： (以下簡稱甲方)

　　承包方： (以下簡稱乙方)

　　甲方需建占地面積㎡。乙方負責泥工、木工、小工、模板、機械、腳手架等施工工具，由甲方提供建房材料，每平方米造價元，計總價元，現經甲乙雙方協商達成合同如下：

　　第一條：范圍、原則

　　1、甲方將按建筑材料提供到建房地基，需要建材乙方必須提前向甲方告知。

　　2、乙方必須按圖紙施工，如有變動必須通知甲方協商，在施工過程中發現質量不合格，產生返工的一切工料費用由乙方負責。

　　3、從放樣落基日起乙方應在月內全部完工。

　　第二條：付款方式、結算方法

　　1、基礎完工付款元;

　　2、第一層結頂付款元;

　　3、第二層結頂付款元;

　　4、第三層結頂付款元;

　　5、結頂付款元;

　　6、內墻粉刷完工付款元;

　　7、外墻粉刷完工付款元;

　　8、經甲方驗收合格后沒有質量問題，留質保金元，質保金月內付清。

　　第三條：施工安全及管理

　　乙方在施工期內要做好安全施工，如有一切意外事故均由乙方負責，甲方不承擔任何法律和經濟責任。在施工期內水泥配比、攔料乙方負責交代手下做到攔料、水泥配比完好。

　　第四條：其他未盡事宜，經甲乙雙方商議解決。

　　第五條：此合同壹式貳份，甲乙雙方各執壹份。雙方共同守信，雙方簽字或蓋章后生效。

　　甲方(戶主)：乙方(承包人)：

　　(蓋章) (蓋章)

　　年月日

【建筑施工合同】相關文章：

建筑施工合同04-22

建筑施工合同12-02

建筑施工機械租賃合同_建筑施工機械租賃合同樣本02-16

建筑裝修施工合同范本_施工合同02-14

建筑施工機械租賃合同01-04