貨物買賣合同【薦】

　　現今社會公眾的法律意識不斷增強，合同的使用頻率呈上升趨勢，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編整理的貨物買賣合同，希望對大家有所幫助。

貨物買賣合同1

　　買方：____________________________________地址：郵編：____________電話：____________

　　法定代表人：____________職務：____________國籍：____________

　　賣方：____________________________________地址：郵編：____________電話：____________

　　法定代表人：____________職務：____________國籍：____________

　　經買賣雙方在平等、互利原則上協商一致，達成本協議各條款，共同履行：

　　第一條貨物名稱：____________________第二條產地：____________________

　　第三條數量：____________________

　　第四條商標：____________________

　　第五條價格：____________________FOB________________

　　第六條包裝：____________________

　　第七條付款條件：簽訂合同后買方于7個銀行日內開出以賣方為受益人的、經確認的、不可撤銷的、可分割、可轉讓的、不得分批裝運的、無追索權的信用證。

　　第八條裝船：從賣方收到買方信用證日期算起，45天內予以裝船，若發生買方所訂船舶未按時到達裝貨，按本合同規定，賣方有權向買方索賠損毀/耽擱費，按總金額____%計算為限。因此，買方需向賣方提供銀行保證。

　　第九條保證金：賣方收到買方信用證的14個銀行日內，向買方寄出____%的保證金或銀行保函。若賣方不執行本合同，其保證金買方予以沒收。

　　第十條應附的單據：賣方向買方提供：1.全套清潔提貨單;2.一式四份經簽字的商業發票;3.原產地證明書;4.裝箱單;5.為出口________所需的其他主要單據。

　　第十一條裝船通知：賣方在規定的裝貨時間至少14天前用電報方式將裝船條件告知買方，買方或其代理人將裝貨船估計到達裝貨港的時間告知賣方。

　　第十二條其他條款：質量、數量和重量的檢驗可于裝貨港一次進行，若要求提供所需的其他證件，其辦理手續費、領事簽證費應由買方負擔。

　　第十三條裝船時間：

　　第十四條裝貨效率：每一個晴天工作日，除星期日、節假日外，每艙口進貨為________立方(噸)。

　　第十五條延期費/慢裝卸罰款：對于________載重噸船來說，每天________U.S.D.。

　　第十六條不可抗力：簽約雙方的任何一方由于臺風、地震和雙方同意的不可抗力事故而影響合同執行時，則延遲合同的期限應相當于事故所影響的時間。

　　第十七條合同爭議的解決：

　　第十八條本合同于 年 月 日在________市用________文簽署，正本一式兩份，買賣雙方各執一份，買賣雙方簽字生效。

　　買方：____________________________賣方：____________________________代表：____________________

　　賣方：____________________________代表：____________________日期：____________________

　　簽約日期： 年 月 日

貨物買賣合同2

　　合同號：____

　　日期：____

　　地點：____

　　買方：____

　　地址：____

　　電報：____

　　電傳：____

　　賣方：____

　　地址：____

　　電報：____

　　電傳：____

　　本合同由買方和賣方商訂。在合同項下，雙方同意按下述條款買賣下述商品：

　　第一條品名；規格、數量及單價

　　____________________________________

　　____________________________________

　　____________________________________

　　____________________________________

　　____________

　　第二條合同總值

　　第三條原產國別及制造廠商

　　第四條裝運港

　　第五條目的港

　　第六條裝運期

　　分運：

　　轉運：

　　第七條包裝

　　第八條嘜頭

　　賣方必須用不褪色的油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放、“保持干燥”等字樣及下列嘜頭：

　　________________

　　第九條_____

　　在ＣＩＦ條款下：

　　由賣方出資按１１０％發票金額投保。

　　在Ｃ＆Ｆ條款下：裝運后由買方投保。

　　第十條付款條件

　　（１）買方在裝運期前３０天，通過中國XX開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值的__％，計____。該信用證在中國XX____行收到下列單證并核對無誤后承付（在分運情況下，則按分運比例承付

　　）。

　　ａ．_____可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，注明“運費已付”、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸中國對外貿易運輸公司。

　　ｂ．商業發票一式五份，注明合同號，信用證號和嘜頭。

　　ｃ．裝箱單一式四份，注明每包貨物數量，毛重和凈重。

　　ｄ．由制造廠家出具并由賣方簽字的品質證明書一式三份。

　　ｅ．已交付_____技術文件的確認書一式兩份。

　　ｆ．裝運后即刻發給買方的已裝運通知電報／電傳附本一份。

　　ｇ．在ＣＩＦ條款下：

　　_____按發票金額１１０％的投保__的_____單。

　　（３）中國XX在收到合同____中規定的，由雙方簽署的驗收證明后，在__天內，承付合同金額的百分之__，金額為____。

　　（４）按本合同第１５條和１８條，規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。

　　（５）所有發生在中國境內的銀行費用應由買方承擔，所有發生在中國境外的銀行費用應由賣方承擔。

　　第十一條裝運條件

　　（１）賣方必須在裝運前四十天向買方通知預訂的船名及其運輸路線，供買方確認。

　　（２）賣方必須在裝運前二十天通知買方預計發貨時間，合同號，發票金額，發運件數及每件的重量和尺碼。

　　（３）賣方必須在裝船完畢后四十八小時內，以電報／電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重，發票金額，船名和啟運日期。

　　（４）如果任一單件貨物的重量達到或超過２０噸，長１２米，寬２．７米，高３米，賣方須在裝船期前５０天向買方提供５份詳細包裝圖紙，注明詳細的尺碼和重量，以便買方安排內陸運輸。

　　（５）在Ｃ＆Ｆ條款下：

　　如果由于賣方未及時按１１條第（３）款執行，以致買方未能將貨物及時_____而造成的一切損失，由賣方承擔。

　　（６）在目的港卸貨和內陸運輸的一切費用由買方承擔。

　　第十二條技術文件

　　（１）下述_____英文本技術文件一份必須隨每批貨物一同包裝發運：

　　ａ．基礎設計圖。

　　ｂ．接線說明書，電路圖，氣／液壓連接圖。

　　ｃ．易磨損件的制造圖紙和說明書。

　　ｄ．零配件目錄。

　　ｅ．安裝、操作和維修說明書。

　　（２）此外，在簽訂合同６０天內，賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條款（１）中規定的技術文件。否則，買方有權拒開信用證或拒付貨款。

　　第十三條保質條款

　　賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝制造，嶄新，未曾使用，并在各方與合同規定的質量、規格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方必須對合同貨物的正常使用給予__天的保證期，此保證期從貨物到達

　　____起開始計算。

　　第十四條檢驗

　　（１）賣方／制造廠商必須在交貨之前對貨物質量、規格、性能和數量進行精確全面的檢驗，并簽發質量證明書，證明貨物符合合同規定。此證明書_____貨物質量、規格、性能和數量的最后依據。賣方或制造廠商必須將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量證明書內。

　　（２）在貨物抵達目的地港之后，買方須申請中國商品檢驗局（以下簡稱商檢局）就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗，并簽發檢驗證明書。如果發現到貨的質量、規格和數量與合同不符，除應由_____公司或船方負責者外，買方在貨物抵達

　　目的港后__天內有權拒收貨物，向賣方索賠。

　　（３）如果發現貨物的質量和規格與合同規定不符或貨物在本合同第１３條所述保證期內被證明有缺陷，包括內在缺陷或使用不適當原材料，買方將安排商檢局檢驗，并有權依據檢驗證書向賣方索賠。

　　（４）如果由于某種不能預料的原因在合同有效期內檢驗證書不及辦妥，買方應電告賣方延長商檢期____天。

　　第十五條索賠

　　（１）如果賣方對貨物與合同規定不符負有責任，且買方在本合同第１３條第１４條規定的檢驗和質量保證期之內提出索賠時，賣方在征得買方同意后，須按下列方法之一種或幾種索賠：

　　ａ．同意買方退貨，并將所退貨物金額用合同規定的貨幣償還買方，并承擔因退貨造成的一切直接損失和費用，包括：利息、銀行費用、費、_____費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸費以及監管保護所退貨物的一切其它必要費用。

　　ｂ．按照貨物質量低劣程度，損壞程度和買方蒙受損失金額將貨物貶值。

　　ｃ．用符合合同規定的規格質量和性能的新部件替換有瑕疵部件，并承擔買方所蒙受的一切直接損失及費用。新替換部件的保質期須相應的延長。

　　第十六條不可抗力

　　（１）如簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻，無法履約，履約期限則按照不可抗力影響履約的時間作相應的延長。

　　（２）受阻方應在不可抗力發生和終止時盡快電告另一方，并在事故發生后１４天內將主管機構出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認可。

　　（３）如果不可抗力事故持續超過１２０天，另一方有權用掛號航空郵寄書面通知，通知受阻一方終止合同，通知立即生效。

　　第十七條_____

　　（１）凡由于執行本合同而發生的一切爭執，應通過友好協商解決。如不能解決，則可訴諸_____。

　　（２）_____應提交中國北京中國國際經濟貿易_____委員會，按照其程序_____，也可提交雙方同意的第三國_____機構。

　　（３）_____機構的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執行。_____費用由敗訴一方承擔。_____機構另有裁定者除外。

　　（４）_____期間，雙方應繼續執行除爭議部分之外的合同其它條款。

　　第十八條延期和罰款

　　如賣方不能按合同規定及時交貨，除因不可抗力事故之外，若賣方同意支付延期罰款，買方應同意延期交貨，罰款通過議付行在議付時扣除，但是罰款額不得超過貨物總值的５％。罰金率按每星期０．５％計算。不足一星期者按一星期計。如果賣方交貨延期超過合同規定船期十星期，買方有權撤銷合同。盡管撤銷了合同，賣方仍須向買方立即支付規定罰款。

　　此鑒：

　　本合同由雙方于__年__月__日用___文簽署，原本一式__份，買賣雙方各執__份。合同以下述（）款為生效方式：

　　（１）立即生效。

　　（２）合同簽署后__天內，由雙方交換確認書后生效。

　　（３）

　　買方：____賣方：____

　　簽名：____簽名：____

貨物買賣合同3

　　房屋買賣合同糾紛案民事上訴狀

　　上訴人（原審被告）：某某建設集團有限公司，住所地：某某市某某鎮。

　　法定代表人：某某 職務：董事長。

　　被上訴人（原審原告）：某某，男，漢族，19 年 月 日出生，住某某市某某區某某北路 號111室。

　　原審被告：某某建設集團有限公司某某分公司，住所地：某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。

　　負責人：某某，經理。

　　上訴請求：

　　1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院（20 ）某某民初字第1000號民事判決，發回重審；或駁回被上訴人的訴訟請求；或直接予以改判。

　　2、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔。

　　事實和理由：

　　上訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院（20 ） 高民初字第1000號民事判決書，現提起上訴。

　　一、該判決對被告的辯稱，存在遺漏和曲解。

　　該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱：對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議，對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是，對原告起訴的與其發生的房屋買賣合同糾紛的法律關系是存在的，但對于原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的，且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱：要求某某公司與原告協商解決”，眾所周知要求調解不屬相對人抗辯，將被告要求調解作為辯稱內容顯然文不對題，更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是，該判決卻斷章取義，未將被告的真實答辯意見記入筆錄，導致了該判決認定事實和適用法律錯誤，從而作出了完全傾斜于原告和絕對不利于被告的裁決。顯有失公平。

　　二、該判決認定事實錯誤。

　　（一）該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定，但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項，該事實在該判決書中并無闡述，本案案由是房屋買賣合同糾紛，購房款是現金還是欠款，以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容，但該判決均未查明并列入判決書，顯而易見本案的事實是不清的。

　　（二）該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢，不欠其工程款為解除合同的前題。可事實是，結算并未辦理完畢，且房屋買賣合同既然合法有效，解除合同與第三人結算款項并無直接因果關系。另：該判決認定，原告要求解除合同，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪個被告亦同意？該判決認定的事實顯含糊其辭。

　　（三）該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據，僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。并且，判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。上訴人不得不對本案庭審程序是否合法產生了質疑。

　　上訴人認為，未經當庭舉證、質證和法院認證的證據，不能作為定案的依據。

　　三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失，沒有事實和法律依據。本案案由是房屋買賣合同糾紛，即便合同無效，也只須返還購房價款，至于雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在，且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據，該判決也未認定房屋買賣合同無效的過錯責任，更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。

　　尤其是，該判決支持原告返還購房款是1987197.54元，并支持賠償自20xx年11月16日起至20xx年9月14日止的利息，按本金3698770.80元計算。上訴人認為，該判決，既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認，且對20xx年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見，該判決顯失公平。

　　四、該判決程序違法。

　　本案案情復雜，不但涉及承攬工程款項的結算，涉及房屋的抵押，還涉及房屋買賣合同的效力，且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件，故本判決采用獨任審判在程序上也是錯誤的。同時，該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決，那么，法院應當主持調解，并在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程，為何不是調解結案而是直接判決呢？對此，上訴人認為，原審法院對本案的判決，當事人有調解要求而法院不調解，那么顯見法院有強行判決之嫌。故上訴人認為，對本案的審判，原審法院存在程序上的違法也是明顯的。

　　綜上所述，本案原審判決存在認定事實不清，適用法律錯誤，程序違法的嚴重問題。為此，望貴院充分考慮上訴人的上訴理由，依法維護上訴人的合法權益，支持上訴人的上訴請求！謝謝！

　　此致

　　某某市中級人民法院

　　上訴人： 某某建設集團有限公司

　　20年 月日

貨物買賣合同4

　　合同編號：_________

　　買方：____________

　　法定住址：________

　　法定代表人：______

　　職務：____________

　　委托代理人：______

　　身份證號碼：______

　　通訊地址：________

　　郵政編碼：________

　　聯系人：__________

　　電話：____________

　　傳真：____________

　　帳號：____________

　　電子信箱：________

　　賣方：____________

　　法定住址：________

　　法定代表人：______

　　職務：____________

　　委托代理人：______

　　身份證號碼：______

　　通訊地址：________

　　郵政編碼：________

　　聯系人：__________

　　電話：____________

　　傳真：____________

　　帳號：____________

　　電子信箱：________

　　鑒于買方為_________需要同意購買，賣方同意出售下列貨物，雙方本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則，經充分友好協商，訂立如下合同條款，以資共同恪守履行。

　　第一條 買賣標的

　　1.名稱：_________

　　2.品種：_________

　　3.規格：_________

　　4.質量：按下列第_________項執行：

　　（1）以實物表示貨物質量。包括憑成交貨物的實際品質和憑樣品兩種方法。根據提供樣品者的不同可分為：賣方樣品，買方樣品，對等樣品。

　　（2）以說明表示商品質量。即以文字、圖表、照片等方式說明商品質量。

　　a.憑規格買賣：利用一些足以反映商品品質的主要指標，如化學成分、含量、純度、性能、容量、長短、粗細等來確定貨物的品質；

　　b.憑等級買賣：通過同一類商品按規格上的差異，分為品質優劣各不相同的若干等級來確定貨物的品質；

　　c.憑標準買賣：通過由國家或有關政府主管部門、同業公會、交易所或國際性的工商組織規定標準作為說明和評定商品品質的依據；

　　d.憑說明書買賣：以說明書并附以圖樣、照片、設計圖紙、分析表及各種數據來說明n商品的具體性能和結構特點，主要適用于機、電、儀等技術密集型產品；

　　e.憑品牌或商標買賣：只憑商品的商標或品牌進行買賣，而無須對品質提出詳細要求。

　　（3）按雙方商定要求執行，具體約定貨物質量要求：_________.

　　第二條 數量和計量單位、計量方法

　　1.數量：_________.具體由雙方當事人根據政策、外商資信及市場行情，合理商定。允許的溢短裝數量為相當于信用證總金額5%的貨物數量。

　　2.計量單位和計量方法：按下列第_________項執行：

　　（1）毛重：貨物本身的重量加包裝物的重量，一般適用于低值商品。

　　（2）凈重：貨物本身的重量，即除去包裝物后的商品實際重量。

　　（3）公量：在計算貨物重量時，用科學儀器抽去商品中所含的水分，再加上標準含水量所求得的重量。適用于棉花、羊毛、生絲等具有較強吸濕性的商品。

　　（4）理論重量：對某些按固定規格生產和買賣的商品，每件重量大體相同，可以從件數推算出總量。

　　（5）法定重量：一些國家海關法規定，商品重量加上直接接觸商品的包裝物重量為征稅的法定重量。

　　3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增（減）量規定及計算方法：_________.

　　第三條 包裝

　　1.須用堅固的木箱或紙箱包裝，適合長途海運/郵寄/空運和多次搬運、裝卸及適應氣候的變化。并具備良好的防潮、防霉、防銹、防腐蝕及抗震能力，不能造成運輸過程中箱件破損，貨物散失。以商品的存放和運輸安全為前提，保證貨物在沒有任何損壞和腐蝕的情況下安全運抵目的地。

　　2.包裝箱內的商品均應系加標簽，注明合同號、商品名稱、質量、規格、數量等并附有完整的維護保養、操作使用說明書、出廠合格證等。

　　3.賣方應在每件包裝箱的鄰接四個側面上，用不褪色的油漆以明顯易見的中文或英文字樣印刷以下標記：

　　（1）合同號；

　　（2）目的站/碼頭/機場；

　　（3）收貨人；

　　（4）貨物名稱、規格；

　　（5）箱號/件號；

　　（6）毛重/凈重（公斤）；

　　（7）體積（長×寬×高，以毫米表示）

　　4.在運輸包裝內裝有爆炸品、易燃物品、有毒物品、腐蝕物品、氧化劑和放射性物資等危險貨物時，都必須在運輸包裝上標明用于各種危險品的標志，以示警告，使裝卸、運輸和保管人員按貨物特性采取相應的防護措施，以保護物資和人身的安全。

　　5.每一包裝的尺寸、毛重、凈重以及其它必要的注意出項，例如：“不要倒”、“防潮”、“小心輕放”、“固定”等，無論何時如有必要應以不褪色的顏料印刷在每件包裝的表面。

　　6.凡由于賣方包裝或保管不善致使貨物遭到損壞或丟失時，不論在何時何地發現，一經證實，賣方應負責及時補齊、更換或賠償。在運輸中如非賣方包裝原因發生貨物損壞和丟失時，買方應立即向承運部門提出異議，索取商務證明，并通知賣方_________天內到達現場調查。賣方負責與承運部門及保險公司交涉，買方協助賣方盡快處理，同時賣方應盡快向買方補供貨物以滿足合同需要。

　　7.包裝費用由_________方承擔。

　　第四條 運輸

　　1.運輸方式：按下列第（_________）項執行：

　　（1）海洋運輸：

　　按經營方式不同，又分為以下兩種：

　　a.租船運輸：可以裝運各種合法貨物，以運輸貨值較低的糧食、煤炭、木材、礦石等大宗貨物為主。

　　b.班輪運輸：適合于運輸小批量的`貨物。

　　（2）鐵路運輸：

　　運行速度快、載運量較大、受氣候影響小、準確性和連續性強。

　　（3）航空運輸：

　　運送迅速；節省包裝、保險和儲存費用；可以運往世界各地而不受河海和道路限制；安全準時。適合于運輸易腐、鮮活、季節性強、緊急需要的商品。

　　（4）郵政運輸：簡便、快捷。

　　2.運輸單據：

　　（1）海運提單：

　　全套潔凈已裝船提單，作成空白抬頭，由發貨人空白背書注明“運費到付”/“運費付訖”并通知目的港的買方。

　　（2）航空運單：

　　提供一份空運單，注明“運費到付”/“運費已付”，交付買方。

　　（3）航空郵包：

　　寄一份航空郵包收據給買方。

　　（4）_________.

　　3.運輸線路及費用負擔：

　　賣方應按雙方商定的合理運輸路線、工具、到達站（港/機場），委托承運單位發運貨物，力求裝足容量或噸位，從而節約費用。如一方需要變更運輸路線、工具、到達站（港/機場）時，應及時通知對方，并進行協商，取得一致意見后，再辦理發運。協商達成一致意見前，仍然按原合同執行。買方提出改變運輸路線、工具、到達站（港/機場），因此增加的費用由買方負擔，如確有特殊情況由雙方協商解決。賣方改變運輸路線、工具、到達站（港/機場），未經買方同意的，因此增加的費用應由賣方負擔。

　　4.接貨單位（或接貨人）_________.買方如要求變更接貨人，應在合同規定的交貨期限（月份或季度）前40天通知賣方，以便賣方編月度要車（船）計劃；必須由買方派人押送的，應在合同中明確規定；雙方對貨物的運輸和裝卸，應按有關規定與運輸部門辦理交換手續，作出記錄，雙方簽字，明確雙方和運輸部門的責任。

　　第五條 裝運

　　1.裝運時間：

　　從賣方收到買方信用證日期算起，_________天內予以裝船。

　　2.裝運港（地）_________.由賣方提出，經買方同意后確定。

　　3.目的港（地）_________.由賣方提出，經買方同意后確定。

　　4.分批裝運和轉運：

　　由買賣雙方協商確定是否訂立此條款。

　　5.裝運通知：

　　（1）賣方必須在裝運期前_________天，用電報/電傳向買方通知合同號、貨物品名、數量，發票金額，件數，毛重，尺碼及備貨日期，以便買方安排訂倉。

　　（2）如果貨物任一包裝達到或超過重20噸，長12米，寬2、7米，高3米，賣方應在裝船前_________天，向買方提供_________份包裝圖紙，說明詳細尺碼和每件重量，以便買方安排運輸。

　　（3）買方須在預計船抵達裝運港日期前_________天，通知賣方船名，預計裝船日期，合同號和裝運港船方代理，以便賣方安排裝船。如果需要更改載貨船只，提前或推后船期，買方或船方代理應及時通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達日期后_________天內到達裝運港，從第_________天起，在裝運港所發生的一切倉儲費和保險費由買方承擔。

　　（4）賣方在貨物全部裝運完畢后_________小時內，須以電報/電傳通知買方合同號、貨物品名、數量、毛重、發票金額，載貨船名和啟運日期。如果由于賣方未及時電告買方，以致貨物未及時保險而發生的一切損失由賣方承擔。

　　6.滯期和速遣費用：

　　船按期抵達裝運港后，如果賣方未能備貨待裝，一切空倉費和滯期費由賣方承擔。

　　第六條 保險

　　如果在fob、cfr、fca、或cpt條件下發運貨物，應由買方負責投保。

　　如果在cif或cip條件下運送貨物，賣方應按發票金額的110%投保_________平安險，或_________水漬險，或_________一切險。另投附加險應包括：_________.

　　第七條 價格與貨款支付

　　1.計價貨幣：_________；單位價格金額：_________；總價：_________.

　　2.付款方式：

　　（1）信用證。在賣方向買方提示由_________銀行開出的、以賣方為受益人的金額為_________的不可撤銷的銀行保函之日起三十日內，買方應向賣方支付合同總金額_________%的價款，即_________.

　　銀行保函有效期到：

　　_________裝運回后_________天，如果是分批裝運，則在最后一批貨物裝運后_________天；_________最后一批貨物到達卸貨港之日；_________貨物到達卸貨港之日后_________月。根據賣方裝運的貨物自動按比例減少保函金額。

　　（2）信用證-即期付款。

　　買方應于_________________合同規定的裝運期第一天（裝運日）前_____________日，____________合同簽訂后_________日內，通過_________銀行，以_________電傳，_________swift，_________信函，_________簡式電報和信函方式出具以賣方的受益人、不可撤銷的、金額為_________的_________即期付款信用證_________議付信用證。信用證的內容應與合同規定相符，信用證的有效期持續至開證日后_________月，以便受益人在當地提示單據。信用證中應含有如下陳述“該信用證以《跟單信用證統一慣例1993年版，國際商會第500號出版物》為準”。

　　（3）信用證-延期付款。

　　買方應于_______________合同規定的裝運期的第一天（裝運日）前_______________日，__________合同簽訂后_________日內，通過_________銀行，以_________電傳，_________swift，_________信函，__________簡式電報和信函方式，出具以賣方為受益人的、金額______的、不可撤銷的信用證，憑___即期________海運提單、航空運單、鐵路交貨通知或多式聯運單據________提示單據，進行_____承兌____延期付款_________議付。信用證的內容應與合同規定相符，信用證的有效期持續至開證日后_________月，以便受益人在當地提示單據。信用證中應含有如下內容“該信用證以《跟單信用證統一慣例1993年版，國際商會第5o0號出版物》為準。”

　　（4）托收-憑單付款（d/p）貨物裝運后，賣方應通過銀行向買方出具以買方為付款人的即期匯票并附上隊需單據。買方應于（委托銀行）提交匯票及所需單據時立即付款。

　　（5）托收-承兌交單（d/a）貨物裝運后，賣方應通過買方的銀行向買方出具以買方為付款人的，見票_________天付款的匯票及所需的單據以便承兌。買方應于賣方第一次出具匯票及所需的單據時立即承兌，并于匯票到期日付款。

　　（6）匯付。

　　買方應于：_________收到所需單據后______天內；____提單日后____天內，以____電匯，_____信匯，_________票匯方式將貨物發票金額貸款支付到賣方指定銀行的賣方帳戶。

　　3.有關單據。

　　賣方應準備并向買方提交如下單據：

　　（1）匯票。向_________（銀行的名稱，在信用證付款方式下）或_________買方（在托上付款方式下）出具匯票。

　　（2）運輸單據（選擇如下之一）

　　a.標明通知收貨人或_________的全套清潔已裝船提單，該提單為_________空白抬頭；_________空白背書，并注明_________運費已付或_________運費待付。

　　b.簽發給賣方不可轉讓的海洋運單，標明運費_________預付；_________已付或_________待付，通知_________

　　c.多式聯運單據

　　d.航空運輸單據（空運單據/空運貨單）；

　　e.鐵路運輸單據

　　f.信使及郵遞收據

　　（3）其它單據：需要原本_________份和副本_________份。

　　a.商業發票

　　b._________保險單_________保險憑證

　　c.由_________出具的質量檢驗證明/檢驗報告/分析證明

　　d.原產地證明_________forma（普惠制原產地證）

　　e.裝箱單

　　f.重量單

　　g._________發貨通知書_________裝船通知

　　（4）其它單據（如要需要）_________

　　4、銀行費用。依照根據上述選擇的付款方式，買方應承擔發生在_________開證行（如以信用證支付），_________托收行（如以d/p或d/a方式支付），_________匯付行（如以匯付方式支付），所在國的所有銀行費用。除非雙方另有約定。賣方應承擔發生在該國以外所有銀行費用。

　　第八條 檢驗

　　1.檢驗的時間和地點

　　（1）在出口國檢驗

　　a.在產地檢驗，即貨物離開生產地點（如工廠、農場或礦山）之前_________天內，由賣方或其委托的檢驗機構人員或買方的驗收人員對貨物進行檢驗或驗收。在貨物離開產地之前的責任，由賣方承擔。

　　b.在裝運港/地檢驗，即以離岸質量、重量（或數量）為準。貨物在裝運港/地裝運前_________天內，由雙方約定的_________檢驗機構對貨物進行檢驗，該機構出具的檢驗證書作為決定交貨質量、重量或數量的最后依據。檢驗機構對貨物檢驗后，貨物運抵目的港/地，買方如對貨物進行檢驗，即使發現質量、重量或數量有問題，也仍然有權向賣方提出異議和索賠。

　　2.在進口國檢驗

　　a.在目的港/地檢驗，即以到岸質量、重量（或數量）為準。在貨物運抵目的港/地卸貨后的_________天內，由雙方約定的目的港/地的_________檢驗機構進行檢驗，該機構出具的檢驗證書作為決定交貨質量、重量或數量的最后依據。如果檢驗證書證明貨物與合同規定不符并確屬賣方責任，賣方應予負責。

　　b.在買方營業處所或最終用戶所在地檢驗。對一些需要安裝調試進行檢驗的成套設備、機電儀產品以及在卸貨口岸開件檢驗后難以恢復原包裝的商品，雙方可約定將檢驗時間和地點延伸和推遲至貨物運抵買方營業所或最終用戶的所在地后的_____________天內進行，并以該地約定的_________檢驗機構所出具的檢驗證書作為決定交貨質量、重量或數量的依據。

　　3.檢驗標準和方法

　　（1）根據《商檢法》規定，凡列入目錄的進出口商品，按照國家技術規范的強制性要求進行檢驗；沒在國家技術規范的強制性要求的，可以參照國家商檢部門指定的國外有關標準進行檢驗。法律、行政法規規定由其他檢驗機構實施檢驗的進出口商品或者檢驗項目，依照有關法律、行政法規的規定辦理。此外，合同雙方當事人還可以將買賣合同中規定的質量、數量和包裝條款作為檢驗的重要依據。

　　（2）商品檢驗的方法主要有感官檢驗、化學檢驗、物理檢驗、微生物檢驗等。

　　第九條 索賠

　　1.索賠依據：

　　買方有權在貨物到達_________最終目的地_________卸貨港后向檢驗機關申請檢驗貨物的權利。如果貨物的品質、規格、數量、重量、包裝及對安全、衛生或健康的要求不符合合同的規定則買方應向賣方發出索賠通知，并有權以上述條款規定的檢驗機構簽發的檢驗證明作為依據向賣方索賠，并在_________列出索賠理由。

　　2.索賠期限：

　　（1）貨物到達最終目的地之日后_________日內只要該日不超過貨物到達卸貨港之日后_________日；

　　（2）在保證期內發現故障或缺陷的情況下，最遲應在發現故障后_________周內。

　　3.賣方在收到本合同規定的檢驗機構出具的檢驗證明后不遲于_________日對買方的索賠要來作出答復。如果賣方未在上述期限內作出答復，則買方的索賠要求被視為接受。

　　第十條 稅收

　　與本合同有關及在執行本合同中由中國根據生效的稅收法律征收的所有稅收由_________支付。與本合同有關及在執行本合同中在中華人民共和國領土以外征收的所有稅收應由_________支付。

　　第十一條 不可抗力

　　1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

　　2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后______日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

　　3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

　　4.本合同所稱'不可抗力'是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

　　第十二條 終止合同

　　本合同在下列任一情形下終止：

　　1.一方進入解體或倒閉階段；

　　2.一方被判為破產或其它原因致使資不抵債；

　　3.本合同已有效、全部得到履行；

　　4.雙方共同同意提前解除合同；

　　5.按仲裁機構的裁決，合同解除或終止；

　　6.因不可抗力致使合同目的不能實現的；

　　7.在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的；

　　8.當事人一方遲延履行合同主要義務，經催告后在合理期限內仍未履行；

　　9.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的。

　　第十三條 爭議解決

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

　　1.提交_________仲裁委員會仲裁；

　　仲裁裁定是終局的，對雙方均有約束力。任何一方不得向法院或其他機構申請改變仲裁裁定。

　　仲裁費用由敗方承擔。

　　仲裁也可在雙方均能接受的第三國進行。

　　仲裁進行過程中，雙方將繼續執行合同，但仲裁部分除外。

　　2.依法向人民法院起訴。

　　在進行法院審理期間，除提交法院審理的事項外，合同其他部分仍應繼續履行。

　　第十四條 通知

　　1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_________.

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

　　第十五條 合同的變更

　　本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

　　第十六條 合同的轉讓

　　除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

　　第十七條 合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第十八條 補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十九條 合同的效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

　　有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

　　買方（蓋章）_________

　　賣方（蓋章）_________

　　法定代表人（簽字）___

　　法定代表人（簽字）___

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　簽訂地點：_____________

　　簽訂地點：_____________

貨物買賣合同5

　　買 方：____________________________________

　　地 址：____ 郵編：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　賣 方：____________________________________

　　地 址：____ 郵編：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　買方和賣方在平等、自愿、互惠、互利原則上，經充分協商簽訂本合同，雙方同意按下述條款全面履行：

　　第一條 品名、規格、數量及單價

　　__________________________________________________________________

　　__________________________________________________________________

　　__________________________________________________________________

　　__________________________________________________________________

　　第二條 合同總值

　　第三條 原產國別及制造廠商

　　第四條 裝運港

　　第五條 目的港

　　第六條 裝運期

　　分運：

　　轉運：

　　第七條 包裝

　　所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋及長途陸路運輸，防潮、防濕、防震、防銹、耐野蠻裝卸，以確保貨物不致由上述原因受損，使之完好安全到達安裝或建筑工地。任何由于包裝不善所致任何損失均由賣方負擔。

　　第八條 嘜頭

　　賣方必須用不褪色油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、"此端向上"、"小心輕放"、"保持干燥"等字樣及下列嘜頭：

　　第九條 保險

　　在CIF條款下：

　　由賣方出資按110%發票金額投保。

　　在CFR條款下：裝運后由XX投保。

　　第十條 付款條件

　　1.買方在裝運期前30天，通過 銀行開立由XX支付以賣方為受益人的不可撤消信用證，其金額為合同總值的____%，計 .該信用證在 銀行收到下列單證并核對無誤后承付(在分運情況下，則按分運比例承付)。

　　a.全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，注明"運費已付"、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸 運輸公司。

　　b.商業發票一式五份，注明合同號、信用證號和嘜頭。

　　c.裝箱單一式四份，注明每包裝貨物數量、毛重和凈重。

　　d.由制造廠家出具并由賣方簽字的品質證明書一式三份。

　　1.已交付全套技術文件的確認書一式兩份。

　　2.裝運后即刻發給XX的已裝運通知電報/電傳附本一份。

　　3.在CIF條款下

　　1.全套按發票金額110%投保 的保險費。

　　2.賣方在裝運后10天內，須航空郵寄三套上述文件(買方除外)一份寄給買方，兩份寄目的港____________運輸公司。

　　3.銀行在收到合同中規定的、由雙方簽署的驗收證明后，在____天內，承付合同金額的百分之________，金額為 。

　　4.按本合同第15條和18條，規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。

　　5.所有發生在XX國境內的銀行費用應由____方承擔。所有發生在XX國境外的銀行費用應由____方承擔。

　　第十一條 裝運條件

　　1.賣方必須在裝運前40天向買方通知預訂的船只及其運輸路線，供買方確認。

　　2.賣方必須在裝運前20天通知買方預計發貨時間、合同號、發票金額、發運件數及每件的重量和尺碼。

　　3.賣方必須在裝船完畢后48小時內，以電報/電傳方式向XX通知貨物名稱、數量、毛重、發票金額、船名和啟運日期。

　　4.如果任一單件貨物的重量達到或超過 噸，長 米，寬 米，賣方須在裝船期前50天向XX提供5份詳細包裝圖紙，注明詳細的尺碼和重量，以便XX安排內陸運輸。

　　5.在CFR條款下：如果由于賣方未及時按11條第(3)款執行，以致XX未能將貨物及時保險而造成的一切損失，由賣方承擔。

　　第十二條 技術文件

　　1.下述全套英文本技術文件一份必須隨每批貨物一同包裝發運：

　　a.基礎設計圖。

　　b.接線說明書、電路圖、氣/液壓連圖。

　　c.易磨損件的制造圖紙和說明書。

　　d.零配件目錄。

　　e.安裝、操作和維修說明書。

　　2.此外，在簽訂合同60天內，賣方必須向XX或最終用戶掛號航空郵寄本條第1項中規定的技術文件，否則，買方有權拒開信用證或付貨款。

　　第十三條 保質條款

　　賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝制造、嶄新、未曾使用，并在各方面與合同規定的質量、規格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方必須對合同貨物的正常使用給予____天的保證期，此保證期從貨物到達起開始計算。

　　第十四條 檢驗

　　1.賣方/制造廠商必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質量、規格和數量，簽發質量證明書，證明所交貨物與合同中有關條款規定相符，但此證明書不作為貨物質量、規格、性能和數量的最后依據，賣方或制造廠商應將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量說明書內。

　　2.在貨物抵達目的地港之后，買方須申請____ 國商品檢驗局(以下稱商檢局)就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗，并簽發檢驗證明書。如果發現到貨的質量、規格和數量與合同不符，除應由保險公司或船方負責者外，買方在貨物抵達目的港后____天內有權拒收貨物，向賣方索賠。

　　3.如果發現貨物的質量和規格與合同規定不符或貨物在本合同第13條所述保證期內被證明有缺陷，包括內在缺陷或使用不適當原材料，買方將安排商檢局檢驗，并有權依據檢驗證書向賣方索賠。

　　4.如果由于某種不能預料的原因在合同有效期內檢驗證書不及辦妥，買方應電告賣方延長商檢期____ 天。

　　第十五條 索賠

　　1.若賣方對貨物與合同規定不符，且買方在本合同第13條、第14條規定的檢驗和質量保證期之內提出索賠時，賣方在征得XX同意后，須按下列之一種或幾種索賠：

　　a.同意買方退貨，并將所退貨物金額用合同規定的貨幣償還買方，并承擔因退貨造成的一切直接損失和費用，包括：利息、銀行費用、運費、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸費以及監管保護所退貨物的一切其他必要費用。

　　b.按照貨物質量低劣程度、損壞程度和XX蒙受損失金額將貨物貶值。

　　c.用符合合同規定的規格質量和性能的新部件替換有瑕疵部件，并承擔買方所蒙受的一切直接損失及費用，新替換部件的保質期須相應延長。

　　2.若賣方在收到買方上述索賠書后一個月之內未予答復，則視為賣方接受索賠。

　　第十六條 不可抗力

　　1.如簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻，無法履約，履約期限則按照不可抗力影響履約的時間作相應延長。

　　2.受阻方應在不可抗力發生和終止時盡快電告另一方，并在事故發生后14天內將主管機構出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認可。

　　3.不可抗力事件持續超過120天，另一方有權用掛號航空寄書面通知，通知受阻一方終止合同，通知立即生效。

　　第十七條 仲裁

　　由于執行本合同而發生的一切爭執，應通過友好協商解決，如果不能解決，按下述第 項仲裁：

　　1.提交中國北京中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照其程序仲裁。

　　2.提交雙方同意的第三國仲裁機構仲裁。

　　仲裁機構的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執行。仲裁費用敗訴一方承擔，仲裁機構另有裁定者除外。

　　仲裁期間，雙方應繼續執行除爭議部分之外的合同其他條款。

　　第十八條 延期和罰款

　　如賣方不能按合同規定及時交貨，除因不可抗力事故之外，若賣方同意支付延期罰款，買方應同意延期交貨，罰款通過議付行在議付時扣除，但是罰款額不得超過貨物總值的5%。罰金率按每星期0.5%計算。不足一星期者按一星期計。如果賣方交貨延期超過合同規定船期10星期，買方有權撤消合同，盡管撤消了合同，賣方仍須向XX立即支付規定罰款。

　　第十九條 附加條款

　　本合同由雙方于 ____年 月 日在________國________市用____ 文簽署，正本一式 份，買賣雙方各執 份，合同以下述 款為生效方式：

　　1.立即生效。

　　2.合同簽署后____ 天內，由雙方交換確認書后生效。

　　買方：____

　　簽名：____________

　　賣方：____

　　簽名：____________

　　署日期： ____年 月 日

貨物買賣合同6

　　出賣人___簡稱甲方

　　承買人___簡稱乙方，

　　茲為__貨物欠款買賣

　　經雙方締結契約條件如下：

　　第一條甲方愿將__貨__件賣與乙方，約定____年_月_日交付清楚。

　　第二條貨價議定每件人民幣__元整。

　　第三條乙方應自交貨日起算__日內支付貨價與甲方清楚，不得有拖延短欠等情形。

　　第四條甲方如屆交貨期不能交貨，或僅能交付一部分時，應于_日前通知乙方延緩日期，乙方不允者可解除買賣契約，但須接到通知日起算_日內答復逾期即視為承認延期。

　　第五條甲方如屆交貨期不能交貨又未經依前條約定通知乙方時，乙方可限相當日期催交貨，倘逾期仍不交時，乙方可解除契約。

　　第六條如因天災地變，或其他不可抗力事由，致甲方不能按照期交貨或一部分貨品未能交清的，得延緩至不能交貨原因消除后_日內交付。

　　第七條乙方交款之期以甲方交貨之期為標準。

　　第八條乙方逾交款日期不為交款的，甲方得定相當期限催告交款，并請求自約定交款日期起算至交款日止，按每百元日折算遲延利息。

　　第九條甲方所交付的貨品，如有不合格或品質惡劣或數量短少時，甲方應負補充或交換或減少價金的義務。

　　第十條乙方發現貨品有瑕疵時，應即通知甲方并限期請求履行前條的義務，倘甲方不履行義務時，乙方除可解除契約外并可請求損害賠償，甲方無異議。

　　本契一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

　　出賣人：

　　地址：

　　買受人：

　　地址：

　　____年_月_日

貨物買賣合同7

　　甲方： 身份證號：

　　乙方： 身份證號：

　　甲乙雙方經過協商，就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜，達成如下一致：

　　一、買賣標的和數量：甲方將下列貨物賣與乙方：名 稱 ( ) 規格或型號( )。

　　二、單價和貨款總額：雙方約定的價格條款是：( )

　　三、交貨時間和交貨數量：交貨時間為( )

　　四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔：雙方確定的交貨地點為： ( )運輸方式( ) 運費由乙方承擔，不計算入本合同的貨物單價中。

　　五、質量標準和驗收條款：雙方約定的質量標準是：( ) 乙方在甲方貨物到達交貨地點的當天應當及時組織人員進行驗收，驗收合格后予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權拒絕接收。

　　七、損失風險：貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔，其后的損失風險由乙方承擔

　　八、貨物所有權：在乙方如數、及時地支付完畢本合同約定的貨款前，甲方擁有對出賣貨物的所有權，乙方有義務保證不因乙方的原因而導致甲方的上述權利受到限制或者剝奪。

　　九、貨款結算和支付：支付方式為：( )

　　十、知識產權：甲方保證對所出賣的貨物擁有合法、完整的知識產權，否則因此而造成乙方損失的，甲方予以充分賠償。在本合同約定的有效期限屆滿、合同履行完畢或者雙方一致同意終止時，本合同得以終止

　　十四、合同的生效：本合同經雙方簽章后生效。

　　十五、爭議的解決：因履行本合同發生爭議的，雙方協商解決，協商不成時，提交原告住所地的人民法院裁決。

　　十六、合同文本：本合同一式二份，雙方各執一份。

　　甲方（簽名）：

　　乙方（簽名）：

　　年 月 日

貨物買賣合同8

　　賣方：(以下簡稱甲方)_________

　　買方：(以下簡稱乙方)_________

　　乙方因生產的需要，向甲方購買沙石，為明確雙方的權利義務，經雙方平等友好協商，訂立以下條款。

　　1、甲方向乙方提供的生產所需的沙石質量、數量應當符合并滿足乙方生產需要，否則乙方有權解除合同。

　　2、乙方根據生產需要，分期分批向甲方購進所需沙石，乙方每次需貨時，應提前三天通知甲方所需沙石的種類、型量、經甲方確認后，甲方應在日內將該沙石送到乙方指定地點。

　　3、由于沙石市場價格變動頻繁，該貨物的價格以固定價格_________元/m為準。

　　4、沙石接收驗收方式：乙方收到貨物后應先進行檢測，合格后方可使用，如有質量問題應在收到貨物之日起。

　　5、在合同履行期間甲方無質量問題及違約責任，該沙石款在雙方終止協議后一月內由乙方向甲方付清。

　　6、乙方付款實行滾動付款，月底結算。乙方并在次月10日前向甲方支付上月的沙石款。

　　7、乙方在收到甲方的沙石后應當就方量進行簽收確認，乙方指定專人出具的簽收單作為結算依據。

　　8、雙方應嚴格遵守本合同，如果雙方有爭議應先協商解決，協商不成的，提交人民法院裁決。

　　9、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，本合同雙方簽字生效。

　　甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________地址：___________________________

　　電話：_______________________電話：___________________________

　　傳真：_______________________傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

貨物買賣合同9

　　１９＿＿年＿＿月＿＿日＿＿為賣方和＿＿為買方。雙方同意買賣＿＿，其條款如下：

　　１．合同貨物：＿＿＿＿

　　２．產 地：＿＿＿＿

　　３．數 量：＿＿＿＿

　　５．合同價格：＿＿＿＿ｆｏｂ＿＿＿＿

　　６．包 裝：＿＿＿＿

　　７．付款條件：簽訂合同后買方于７個銀行日內開出以賣方為受益人的、經確認的、不可撤銷的、可分割、可轉讓的、不得分批裝運的、無追索權的信用證。

　　８．裝船：從賣方收到買方信用證日期算起，４５天內予以裝船。若發生買方所訂船舶未按時到達裝貨，按本合同規定，賣方有權向買方索賠損毀／耽擱費，按總金額＿＿％計算為限。因此，買方需向賣方提供銀行保證。

　　９．保證金：賣方收到買方信用證的１４個銀行日內，向買方寄出＿＿％的保證金或銀行保函。若賣方不執行合同，其保證金買方予以沒收。

　　１０．應附的單據：賣方向買方提供：

　　（１）全套清潔提貨單；

　　（２）一式四份經簽字的商業發票；

　　（３）原產地證明書；

　　（４）裝箱單；

　　（５）為出口＿＿＿＿所需的其他主要單據。

　　１１．裝船通知：賣方在規定的裝貨時間，至少１４天前用電報方式將裝船條件告知買方。買方或其代理人將裝貨船估計到達裝貨港的時間告知賣方。

　　１２．其他條款：質量、數量和重量的檢驗可于裝貨港一次進行。若要求提供所需的其它證件，其辦理手續費、領事簽證費應買方負擔。

　　１３．裝船時間：當日１３：００或次日８：００裝船。

　　１４．裝貨效率：每一個晴天工作日，除星期日，節假日外，每艙口進貨為＿＿立方噸。

　　１５．延期費／慢裝卸罰款：對于＿＿＿＿載重噸船來說，每天＿＿＿＿ｕ．ｓ．ｄ．。

　　１６．不可抗力：簽約雙方的任何一方由于臺風，地震和雙方同意的不可抗力事故而影響合同執行時，則延遲合同的期限應相當于出事故所影響的時間。

　　買方：＿＿＿＿ 賣方：＿＿＿＿

　　證人：＿＿＿＿ 證人：＿＿＿＿

　　日期：＿＿＿＿ 日期：＿＿＿＿

貨物買賣合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙雙方經協商，本著自愿平等及互利原則，就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜，達成如下一致。

　　一、產品名稱、型號、數量、金額。

　　二、交貨方式

　　1、交貨時間：簽定合同的一日內，以乙方向甲方發出書面發貨申請之日起日分批發貨。

　　2、交貨地點：甲方自行組織車輛將貨物送達乙方所在地點，貨物運費由自行承擔。

　　三、驗收

　　1、驗收時間：乙方應當自甲方將貨物送達上述地點起天內驗收，逾期視為乙方已驗收。

　　2、驗收及標準：

　　3、驗收如發生爭議，由檢驗機構按檢驗標準和方法，對甲方的貨物檢驗。

　　四、提出異議的時間和方法

　　1、乙方在驗收中如發現貨物品種、型號、規格、質量不合規定或約定，應在妥善保管貨物的同時，自收到貨物后日內向甲方提出書面異議；逾期未提出異議視為貨物合乎規定。

　　2、乙方安裝因符合管道工程技術規范，因安裝、保管不善造成產品質量下降，不得提出異議。

　　五、損失風險

　　貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔，運輸途中貨物的正常磨損，不計在產品質量范圍內。其后的損失風險由乙方承擔。

　　3、付款方式：乙方已向甲方支付萬元，剩下在年月號前付元，其余剩下貨款在發完貨的個工作日內全部付清。

　　六、爭議處理：因本合同執行發生爭議，雙方協商解決。協商不成的需向甲方所在地人民法院提前訴訟。

　　七、本合同自雙方簽字之日起生效。

　　八、本合同一式兩份，甲、乙雙方各保留一份。

　　甲方

　　乙方

　　單位名稱（章）：

　　單位名稱（章）：

　　單位地址：

　　單位地址：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　電話：

　　傳真：

　　傳真：

　　簽訂日期:__年__月__日

貨物買賣合同11

　　買方：____________________________________

　　地址：____________________________________

　　郵碼：____________________________________

　　電話：____________________________________

　　法定代表人：______________________________

　　賣方：____________________________________

　　地址：____________________________________

　　郵碼：____________________________________

　　電話：____________________________________

　　法定代表人：______________________________

　　經買賣雙方在平等、互利原則上協商一致，達成本合同各條款，共同履行：

　　第一條 貨物名稱：____________________

　　第二條 產地：____________________

　　第三條 數量：____________________

　　第四條 商標：____________________

　　第五條 價格：____________________

　　第六條 包裝：____________________

　　第七條 付款方式：______________________________（以時間為條件）

　　第八條 運輸：________________________________________（是否要保險）

　　第九條 定金：________________________________________（不得超過總金額的20%）

　　第十條 應附的單據

　　賣方向買方提供：

　　1．提貨單；

　　2．發票（vat）；

　　3．使用說明書；

　　4．保修單；

　　5．其他單據。

　　第十一條 裝運通知：__________________________________________________（用傳真方式？）

　　第十二條 其他條款：__________________________________________________（保密？）

　　第十三條 供貨時間：______________________________（與付款聯系？）

　　第十四條 違約金：________________________________________（ 延期費？）

　　第十六條 不可抗力：________________________________________（水災地區？）

　　第十七條 合同爭議的解決：______________________________（約定法院管轄？）

　　第十八條 本合同于_______年_____月_____日在________市用________文簽署，正本一式兩份，買賣雙方各執一份，買賣雙方簽字或蓋章生效。

　　買方：_____________________

　　代理人：___________________

　　賣方：_____________________

　　代理人：___________________

　　簽約日期：_____年___月___日

貨物買賣合同12

　　供貨方(甲方)：

　　購貨方(乙方)：

　　為維護雙方的權利和義務，明確雙方的責任，甲乙雙方根據《合同法》及相關法律法規的規定，經雙方經友好協商，就甲方在合約期內為乙方供應商品，達成如下商品購銷合同協議，以期雙方共同遵守：

　　一、商品的供應

　　1、甲方向乙方供應商品的品種、數量以甲、乙雙方簽字確認并蓋章的訂單為準。

　　二、商品的質量

　　1、甲方向乙方供應的商品的質量應當符合該商品的國家標準，行業標準，沒有國家標準，行業標準的按照通常標準或符合合同目的的特定標準。

　　2、在甲方每次向乙方供應商品時，雙方可在訂單上對該商品的具體質量標準進行約定。甲方在供應乙方商品的同時應當提交所供應商品合格證或質量保證書。

　　三、商品的價格

　　1、甲方向乙方供應的商品，除要執行國家訂價或國家指導價的，均由雙方協商訂價。

　　2、基于保護商業秘密的需要，甲方供應的商品交易價格以雙方蓋章確認的報價單為準，報價單為每一具體商品供貨合同的組成部分。

　　3、甲乙雙方積極配合，維護所經營商品的市場零售價的相對穩定和統一。甲方向乙方供應的商品的價格不得高于當地市場價格。

　　4、甲方在供貨價發生提價變動時，應提前三十天書面通知乙方，并在征得乙方同意的前提下，方可執行。否則，乙方仍按舊價和甲方進行結算，并允許乙方在提價生效前的訂單有效，以舊價進貨。

　　四、商品的包裝方式

　　1、甲方向乙方供應的商品的包裝應當按照國家規定的通用方式。沒有通用的方式，應當采取足以保護商品的包裝方式，保證商品安全、衛生地運抵乙方。

　　2、甲方商品包裝之標示應符合國家法律法規的規定，對于產地、原材料、用途、使用方法、警示語、保質期、生產期、保質條件等必須有清晰的標示。

　　3、雙方可在訂單中訂明具體商品的包裝方式標準，乙方可要求在供應乙方的商品貼上貨號、條碼、標簽。商品的包裝費用由甲方負擔。

　　五、供應商品的期限、地點、方式

　　1、乙方自 年 月 日起至 年 月 日止向甲方采購貨品。

　　2、訂單期限和供貨期限由具體的訂單規定。

　　3、若乙方更改訂單，甲方在收到該更改通知后 日內未提出書面異議的，則視為甲方同意按更改后的訂單交貨。

　　4、供貨的地點由具體的訂單指定。

　　5、供貨方式采用甲方一次性送貨，除非乙方要求甲方分開送貨。

　　6、甲方交貨時，應提供乙方的訂單復印本，并采用乙方規定的送貨單填寫模式列明送貨的各項商品數量。

　　7、送貨的運費有甲方負責

　　六、檢驗的標準與方式

　　1、對于甲方供應的貨物，乙方在驗收時采用本協議第二條之標準做為質量檢驗標準。

　　2、乙方收貨時僅對甲方所供應物的數量的進行驗收或只對貨物進行抽檢。

　　七、供應商品的退貨

　　1、甲方須保證無條件退換有質量問題的商品(如變質、破碎等);無條件退回不符合或違反國家相關法律法規規定的商品。

　　2、在保質期內，乙方在符合貨物規定的保質條件下保管該貨品，如發現甲方所供貨物有質量問題，乙方均可向甲方提出質量爭議，甲方應負全部責任。而且乙方因質量問題的退貨不受時間限制。

　　3、甲方同意為乙方更換保質期剩余兩個月內的產品(個別保質期較短的商品除外)。

　　4、甲方在應該退貨時，在乙方通知兩次甲方仍不處理的，乙方當已退貨處理，直接在應付貨款中扣除該批貨款，并在一個月后銷毀該批商品。

　　5、所有情況下的退貨運費有甲方負責

　　八、貨款結算方式

　　1、實銷實結：甲乙雙方在雙方對單后 天內為甲方結算貨款。

　　2、乙方支付方式為(A、電匯;B、支票;C、現金)。

　　3、甲方結算時須按提供合法增值稅發票，如因甲方提供違法的增值稅發票，致使乙方受到稅務機關的查處或罰款的，由此產生的一切后果和費用由甲方單方面負責。

　　十、違約責任

　　1.甲方違反合同約定，多交或少交商品，乙方有權拒收多交的商品，一切經濟損失由甲方負擔;甲方少交商品，如造成乙方經濟損失甲方應負賠償責任。如果乙方仍然需要少交部分的商品，甲方應當繼續供應少交的商品。

　　2.乙方不得無故拒收甲方按合同供應的商品，造成甲方經濟損失的，應當予以賠償。

　　3.甲方向乙方供應的商品不符合質量標準的，或提供假冒偽劣、變質、變味的產品，導致乙方遭受相關政府部門或引致乙方顧客的投訴，乙方有權退貨，由此造成的經濟損失由甲方承擔。乙方可單方面終止本合同，并保留追究甲方賠償乙方商譽損失的權利。

　　十一、甲、乙雙方在履行合同的過程中發生爭議，應當協商解決，協商不成，雙方選擇中山市人民法院訴訟解決。

　　十二、本合同在合同所列附件齊全，并甲方為單位時，雙方法定代表人簽署及加蓋公章后生效;甲方為自然人時，自然人、乙方法定代表人簽署及加蓋手指模、公章后生效。

　　十三、本合同一式兩份，雙方各執一份。未盡事宜，雙方協商簽定補充協議書，該補充協議書與本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

貨物買賣合同13

　　簽字日期：________

　　賣方 ________中國 公司

　　地 址： ________電報掛號：________ 電傳：________

　　買方 _國 公司

　　地 址： 電報掛號：________ 電傳：________

　　雙方同意按下列條款由賣方出售，買方購進下列貨物：

　　┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐

　　│ (1) 貨物名稱、規格包裝及嘜頭 │ (2) 數量│ (3) 單價│ (4) 總值│

　　├────────────────┼─────┼─────┼─────┤

　　│ │ │ │ │

　　│ │ │ │ │

　　│ │ │ │ │

　　│ ├─────┴─────┴─────┤

　　│ │ 賣方有權在__%以內多裝或少裝 │

　　└────────────────┴─────────────────┘

　　(5)裝運期限：

　　(6)裝運口岸：

　　(7)目的口岸：

　　(8)保險：由賣方按發票金額110%投保。

　　(9)付款條件：

　　買方應通過買賣雙方同意的銀行，開立以賣方為受益人的、不可撤銷的、可轉讓和可分割的、允許分批裝運和轉船的信用證。該信用證憑裝運單據在中國的中國銀行見單即付。該信用證必須在_______前開出。信用證有效期為裝船后__天在中國到期。

　　(10)單據：賣方應向議付銀行提供已裝船清潔提單(或集裝箱運輸的已裝船提單)、發票、品質證明、數量/重量鑒定書;如果本合同按cif條件，應再提供可轉讓的保險單或保險憑證。

　　(11)裝運條件(cif/c&f)

　　1.載運船只由賣方安排，允許分批裝運、允許轉船、允許集裝箱運輸。

　　2.賣方于貨物裝船后，應將合同號碼、品名、數量、船名、裝船日期以電報通知買方。

　　(12)品質與數量、質量的異議與索賠：貨到目的口岸后，買方如發現貨物品質及/或數量/重量與合同規定不符，除屬于保險公司及/或船公司的責任外，買方可以憑雙方同意的檢驗機構出具的檢驗證明向賣方提出異議。品質異議須于貨到目的口岸之日起30天內提出，數量/重量異議須于貨到目的口岸之日起15天內提出。賣方應于收到異議后30天內答復買方。

　　(13)人力不可抗拒：由于人力不可抗拒事故，使賣方不能在本合同規定期限內交貨或者不能交貨，賣方不負責任。但賣方必須立即以電報通知買方。如買方提出要求，賣方應以掛號函向買方提供由中國國際貿易促進委員會或有關機構出具的發生事故的證明文件。

　　(14)仲裁：凡因執行本合同或與本合同有關事項所發生的一切爭執，應由雙方通過友好方式協商解決。如果不能達成協議時，則在被告國家根據被告國仲裁機構的仲裁程序規則進行仲裁。仲裁決定是終局的，對雙方具有同等約束力。仲裁費用除仲裁機構另有決定外，均由敗訴一方負擔。

　　(15)補充條款：

　　_______________________________________________________________________

　　本合同正本共2份，采用中、英(略)文書就，兩種文字具有同等效力。簽字后正式生效，雙方各執1份為憑。

　　賣方 買方

　　中國 公司 _國 公司

　　代表：(簽字) 代表：(簽字)

　　見證人

　　(___律師)

　　(簽字)

貨物買賣合同14

　　甲方(買方)：_____________

　　地址：_____________

　　郵碼：_____________

　　電話：_____________

　　法定代表人：_____________

　　職務：_____________

　　乙方(賣方)：_____________

　　地址：_____________

　　郵碼：_____________

　　電話：_____________

　　法定代表人：_____________

　　職務：_____________

　　買方和賣方在平等、自愿、互惠、互利原則上，經充分協商簽訂本合同，雙方同意按下述條款全面履行：

　　一、品名、規格、數量及單價：_____________。

　　二、合同總值：_____________。

　　三、原產國別及制造廠商：_____________

　　四、裝運港：_____________

　　五、目的港：_____________

　　六、裝運期

　　分運：_____________。

　　轉運：_____________。

　　七、包裝

　　所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋及長途陸路運輸，防潮、防濕、防震、防銹、耐野蠻裝卸，以確保貨物不致由上述原因受損，使之完好安全到達安裝或建筑工地。任何由于包裝不善所致任何損失均由賣方負擔。

　　八、嘜頭

　　賣方必須用不褪色油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持干燥”等字樣及下列嘜頭：_____________

　　九、保險

　　在cif條款下：

　　由賣方出資按%發票金額投保。

　　在cfr條款下：_____________裝運后由買方投保。

　　十、付款條件

　　1.買方在裝運期前天，通過銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤消信用證，其金額為合同總值的%，計。該信用證在銀行收到下列單證并核對無誤后承付(在分運情況下，則按分運比例承付)。

　　(1)全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，注明“運費已付”、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸運輸公司。

　　(2)商業發票一式五份，注明合同號、信用證號和嘜頭。

　　(3)裝箱單一式四份，注明每包裝貨物數量、毛重和凈重。

　　(4)由制造廠家出具并由賣方簽字的品質證明書一式三份。

　　(5)已交付全套技術文件的確認書一式兩份。

　　(6)裝運后即刻發給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。

　　2.在cif條款下

　　(1)套按發票金額%投保的保險費。

　　(2)賣方在裝運后天內，須航空郵寄三套上述文件(f除外)一份寄給買方，兩份寄目的港運輸公司。

　　(3)銀行在收到合同中規定的、由雙方簽署的驗收證明后，在天內，承付合同金額的百分之，金額為。

　　(4)按本合同15條和18條，規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。

　　(5)所有發生在買方國境內的銀行費用應由方承擔。所有發生在買方國境外的銀行費用應由方承擔。

　　十一、裝運條件

　　1.賣方必須在裝運前天向買方通知預訂的船只及其運輸路線，供買方確認。

　　2.賣方必須在裝運前天通知買方預計發貨時間、合同號、發票金額、發運件數及每件的重量和尺碼。

　　3.賣方必須在裝船完畢后小時內，以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重、發票金額、船名和啟運日期。

　　4.如果任一單件貨物的重量達到或超過噸，長米，寬米，賣方須在裝船期前50天向買方提供5份詳細包裝圖紙，注明詳細的尺碼和重量，以便買方安排內陸運輸。

　　5.在cfr條款下：如果由于賣方未及時按11條(3)款執行，以致買方未能將貨物及時保險而造成的一切損失，由賣方承擔。

　　十二、技術文件

　　1.下述全套英文本技術文件一份必須隨每批貨物一同包裝發運：

　　(1)基礎設計圖。

　　(2)接線說明書、電路圖、氣/液壓連圖。

　　(3)易磨損件的制造圖紙和說明書。

　　(4)零配件目錄。

　　(5)安裝、操作和維修說明書。

　　2.此外，在簽訂合同天內，賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條1項中規定的技術文件，否則，買方有權拒開信用證或付貨款。

　　十三、保質條款

　　賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝制造、嶄新、未曾使用，并在各方面與合同規定的質量、規格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方必須對合同貨物的正常使用給予天的保證期，此保證期從貨物到達起開始計算。

　　十四、檢驗

　　1.賣方/制造廠商必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質量、規格和數量，簽發質量證明書，證明所交貨物與合同中有關條款規定相符，但此證明書不作為貨物質量、規格、性能和數量的最后依據，賣方或制造廠商應將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量說明書內。

　　2.在貨物抵達目的地港之后，買方須申請國商品檢驗局(以下稱商檢局)就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗，并簽發檢驗證明書。如果發現到貨的質量、規格和數量與合同不符，除應由保險公司或船方負責者外，買方在貨物抵達目的港后天內有權拒收貨物，向賣方索賠。

　　3.如果發現貨物的質量和規格與合同規定不符或貨物在本合同13條所述保證期內被證明有缺陷，包括內在缺陷或使用不適當原材料，買方將安排商檢局檢驗，并有權依據檢驗證書向賣方索賠。

　　4.如果由于某種不能預料的原因在合同有效期內檢驗證書不及辦妥，買方應電告賣方延長商檢期天。

　　十五、索賠

　　1.若賣方對貨物與合同規定不符，且買方在本合同13條、14條規定的檢驗和質量保證期之內提出索賠時，賣方在征得買方同意后，須按下列之一種或幾種索賠：_____________

　　(1)同意買方退貨，并將所退貨物金額用合同規定的貨幣償還買方，并承擔因退貨造成的一切直接損失和費用，包括：_____________利息、銀行費用、運費、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸費以及監管保護所退貨物的一切其他必要費用。

　　(2)按照貨物質量低劣程度、損壞程度和買方蒙受損失金額將貨物貶值。

　　(3)用符合合同規定的規格質量和性能的新部件替換有瑕疵部件，并承擔買方所蒙受的一切直接損失及費用，新替換部件的保質期須相應延長。

　　2.若賣方在收到買方上述索賠書后一個月之內未予答復，則視為賣方接受索賠。

　　十六、不可抗力

　　1.如簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻，無法履約，履約期限則按照不可抗力影響履約的時間作相應延長。

　　2.受阻方應在不可抗力發生和終止時盡快電告另一方，并在事故發生后天內將主管機構出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認可。

　　3.不可抗力事件持續超過天，另一方有權用掛號航空寄書面通知，通知受阻一方終止合同，通知立即生效。

　　十七、仲裁

　　由于執行本合同而發生的一切爭執，應通過友好協商解決，如果不能解決，按下述項仲裁：_____________

　　1.提交中國北京中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照其程序仲裁。

　　2.提交雙方同意的三國仲裁機構仲裁。

　　仲裁機構的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執行。仲裁費用敗訴一方承擔，仲裁機構另有裁定者除外。

　　仲裁期間，雙方應繼續執行除爭議部分之外的合同其他條款。

　　十八、延期和罰款

　　如賣方不能按合同規定及時交貨，除因不可抗力事故之外，若賣方同意支付延期罰款，買方應同意延期交貨，罰款通過議付行在議付時扣除，但是罰款額不得超過貨物總值的%。罰金率按每星期%計算。不足一星期者按一星期計。如果賣方交貨延期超過合同規定船期10星期，買方有權撤消合同，盡管撤消了合同，賣方仍須向買方立即支付規定罰款。

　　十九、附加條款

　　本合同由雙方于年月日在國市用文簽署，正本一式份，買賣雙方各執份，合同以下述()款為生效方式：

　　1.立即生效。

　　2.合同簽署后天內，由雙方交換確認書后生效。

　　簽署時間：_____________________

　　甲方(蓋章)：___________________

　　法定代表人(簽字)：_____________

　　乙方(蓋章)：___________________

　　法定代表人(簽字)：_____________

貨物買賣合同15

　　甲方：

　　法定代表人：

　　地址：

　　聯系方式：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　地址：

　　聯系方式：

　　甲乙雙方經過協商，本著自愿及平等互利的原則，就甲方向乙方購賣本合同約定的貨物事宜，達成如下一致：

　　一、名稱、品種、規格和質量

　　1.名稱： 。

　　2.品種： 。

　　3.規格： 。

　　4.質量，按下列第 項執行：

　　(1)按照標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等);

　　(2)按樣本，樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式，附件略);

　　(3)按雙方商定要求執行，具體為： (應具體約定產品質量要求)。

　　二、數量和計量單位、計量方法

　　1.數量： 。

　　2.計量單位和方法： 。

　　3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法： 。

　　三、包裝方式和包裝品的處理

　　。

　　四、交貨方式

　　1.交貨時間： 。

　　2.交貨地點： 。

　　3.運輸方式： 。

　　4.保險： 。

　　5.與買賣相關的單證的轉移： 。

　　五、驗收

　　1.驗收時間： 。

　　2.驗收方法： 。

　　3.驗收標準： 。

　　4.由誰負責驗收和試驗： 。

　　5.驗收如發生爭議，由 檢驗機構按 檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。

　　六、損失風險

　　貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔，其后的損失風險由乙方承擔。

　　七、價格與貨款支付

　　1.單價：人民幣 元。 總價：人民幣(大寫) (￥ 元)。

　　2.貨款支付

　　貨款的支付時間： 年 月 日。

　　貨款的支付方式： 。

　　運雜費和其他費用的支付時間及方式： 。

　　3.預付貨款： 。

　　八、提出異議的時間和方法

　　1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥善保管貨物的同時，自收到貨物后 日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起 日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。

　　2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

　　3.乙方在接到甲方書面異議后，應在 日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　九、保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為 年。

　　一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　十、甲方違約責任

　　1.甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的 %的違約金。

　　2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之 計算，向乙方支付違約金;如 日內仍不能提供的，按中途退貨處理。

　　3.甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之 計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

　　4.甲方逾期付款的，應按逾期付款金額每日萬分之 計算，向乙方支付逾期付款的違約金。

　　5.甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。

　　6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。

　　7.其他約定： 。

　　十一、乙方的違約責任

　　1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款 %的違約金。

　　2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價;甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

　　3.乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。

　　4.乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之 計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過 日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。

　　5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。

　　6.貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

　　7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，并承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知后 日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答復的，視為同意乙方發貨。

　　十二、不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在不可抗力事件結束后 日內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　十三、通知

　　1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用 傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下： 。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起 日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　十四、其他事項

　　1.按本合同規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任后 日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。

　　2.約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

　　3.合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。

　　十五、爭議的處理

　　1.本協議的制定、解釋及其在執行過程中出現的、或與本協議有關的糾紛之解決，受中華人民共和國現行有效的法律的約束。

　　2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第 種方式解決：

　　(1)提交 仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　十六、解釋

　　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　十七、補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　十八、附則

　　1.本合同自雙方簽署后生效。

　　2.本合同正本一式 份，雙方各執 份，具有同等法律效力。

　　簽署時間： 年 月 日

　　甲方(蓋章)：

　　法定代表人或授權代表(簽字)：

　　乙方(蓋章)：

　　法定代表人或授權代表(簽字)：