買賣的合同

時間：2022-07-08 08:23:58 買賣合同我要投稿

買賣的合同【精】

　　在人們愈發重視契約的社會中，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。你所見過的合同是什么樣的呢？下面是小編幫大家整理的買賣的合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

買賣的合同【精】

買賣的合同1

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　因甲方承建了開縣工業園區臨港移民生態園居民拆遷安置區一期市政工程的建設，甲方經考察決定采購乙方所售_______柴油，甲乙雙方本著平等、誠實、信用的原則，經甲、乙雙方協商一致，達成如下條款，以便共同遵守。

　　一、乙方必須根據甲方施工現場所有機械實際用油量，隨時提供_______柴油，滿足甲方所有機械正常運轉。

　　二、柴油價格由甲乙雙方根據開縣市場隨行就市，如有變動，按市場調價通知單執行。如有任何一方故意調價視為違約。

　　三、乙方提供的_______柴油必須符合國家標準，保質保量，絕不允許用假、冒、偽、劣產品代替，并提供質檢報告。如柴油不符合國家標準，造成機械故障問題，由乙方承擔所帶來的一切后果。

　　四、供貨方式：乙方按甲方供油通知的時間、規格、數量運至工地后，由甲方委托專人(姓名：劉朋)收貨后，在收貨發票上簽字方能有效。

　　五、甲方所需_______柴油量必須按時供貨，若乙方不能按時供貨，甲方有權另行聯系其他供油商供油。

　　六、甲方所需的_______柴油，乙方必須如期供油，乙方不得以任何理由推遲供油，否則視為違約并賠償延誤工期的全部損失。

　　七、若因乙方提供_______柴油不符合要求，由乙方提供的柴油廠家賠償甲方因此遭受的全部損失。

　　八、違約責任：如一方違約，由違約方向另一方按工程總額的10%支付違約金。

　　九、付款方式：在乙方滿足甲方所有要求的情況下，甲方每月定時3次同乙方結賬。(柴油價格按總價下浮2%)。

　　十、若乙方出現了下列情況之一，由乙方負責解決，一切損失(包括甲方損失)由乙方負責全部賠償，柴油出現質量問題，不能隨時滿足施工現場機械運作，或其他嚴重損害甲方形象和聲譽的行為，乙方若不能處理，由甲方處理，乙方負責賠償全部費用，且甲方有權解除本合同。甲方因上述情況單方解除本協議，將不承擔任何違約責任。

　　十一、本合同未盡事宜，經甲、乙雙方協商，可另簽補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力，協議無效，由爭議方向合同簽訂地(開縣)人民法院提起訴訟。

　　十二、本合同從簽字蓋章之日起生效。

　　十三、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　聯系電話：_______

　　_______年_______月_______日

買賣的合同2

　　甲方（銷售方）：______________

　　乙方（購買方）：______________

　　甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》、《農業機械產品修理、更換、退貨責任規定》及其他相關法律法規規定，本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經充分友好協商一致，簽訂本合同。

　　第一條乙方向甲方出具本人身份證復印件和縣級農機管理部門簽發的《農機購置補貼協議》購買補貼農機具。

　　第二條標的情況：______________；序號品名制造商商標型號標準配置單價數量國家補貼額買方付款額補充說明；合計總價款：______________

　　第三條履行期限、地點和方式：______________；本合同簽訂地為：______________；實際交貨地（即履行地）為：______________；交貨時間：______________

　　第四條貨物付款方式、付款金額及付款時間：______________

　　付款方式

　　□一次性付款付款金額付款時間；□分期付款1期、時間金額2期、時間金額3期、時間金額；□按揭付款首付金額首付時間還貸情況說明

　　第五條貨物運輸方式及費用：由甲方負責將貨物運輸至，運費經雙方協商由方承擔_____%。乙方要求將貨物運送至交貨地點以外地區的，增加的運費部分由乙方按實際發生額承擔。

　　第六條驗收交貨：甲乙雙方在交貨時，應當場進行試機、驗收。貨物質量標準及驗收標準，以隨機所附的產品使用說明書及生產企業有關質量保證、技術資料明示的內容為標準。甲方在交付貨物時，應當同時交付隨機所附的工具、附件和備件。

　　第七條相關資料交接：甲方在交付貨物時，應當同時提供三包憑證，明示農機三包有效期和三包方式，告知質量投訴受理部門和聯系電話。同時提供隨機所附的產品使用說明書及其他隨附文件資料，并在一周內向乙方出具財政稅務部門統一監制的購貨發票。

　　第八條甲方在試機交貨時，應當對乙方進行必要的操作技能、維修保養及安全注意事項等技術培訓。

　　第九條乙方對甲方所交付貨物的質量、價格、配置等有異議的，應在交付貨物時現場提出，雙方協商解決。協商不成的可向有關部門反映，及時調解處理。貨物交付后，視為雙方認可，買賣行為完成。

　　第十條違約責任：

　　（一）甲方未能按本合同約定時間交貨，每延遲一天，承擔合同總價款%的違約金。

　　（二）乙方未能按合同約定付款，每延遲一天，承擔合同總價款%的違約金。

　　（三）甲方沒有按照《農業機械產品修理、更換、退貨責任規定》發行三包服務責任的，乙方有權向有關部門投訴，也可直接向合同履行地人民法院提起訴訟，有關部門依法處理。

　　第十一條責任免除：

　　（一）因天災害等不可搞力原因導致甲方不能及時交貨的，甲方不承擔因此造成的延遲交貨的違約責任。

　　（二）在三包有效期內，確定因乙方未按照使用說明書要求正確使用、維護或使用說明書明示不得改裝、拆卸而自行改裝、拆卸，造成農機性能改變或損壞的，甲方不承擔三包責任。

　　（三）非因產品質量原因發生其他人為損壞的，或因擅自使用非甲方授權或同意的設備、零配件導致農機故障的，甲方不承擔三包責任。

　　第十二條本合同的變更與解除：本協議一經簽訂生效，雙方應嚴格履行。如需變更或解除，須經雙方協商一致，達成局面變更或解除協議后，本合同作廢。

　　第十三條本合同在發行過程中發生糾紛，雙方應友好協商解決。協商不成的，可向相關部門反映或投訴，也可直接向合同履行地人民法院提訴訟。

　　第十四條其他未盡事宜，雙方可以簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　第十五條本合同一式兩份，甲、乙雙方各持一份。自雙方簽字（蓋章）之日起生效。

　　第十六條購置補貼政策以外購買（銷售）農業機械參照此合同簽訂。

　　甲方（簽章）：_____________乙方（簽章）：_____________

　　法定代表人：______________法定代表人：______________

　　經辦人：______________經辦人：______________

　　聯系電話：______________聯系電話：______________

　　簽訂時間：______________

買賣的合同3

　　原告：_________________姓名，性別，出生____年____月____日，民族，文化程度，籍貫，工作單位，住址，身份證號碼，聯系電話;

　　被告：_________________姓名，性別，出生____年____月____日，民族，文化程度，籍貫，工作單位，住址，身份證號碼，聯系電話;

　　訴訟請求：_________________

　　一、請求貴院判令被告繼續履行合同，并限期被告無條件交付原告之房屋合法手續。

　　二、請求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產生的銀行同期貸款利息人民幣_______________元，違約金_______________元/天，(由____年10月31日至____年6月10日)逾期7個月，(按銀行同期貸款利率計算)。

　　三、原告以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加違約金數額。要求按照22元/月/建筑平方米向原告支付補償金，共計人民幣_______________元(大寫：_________________)。

　　四、請求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產權延期帶來的損失_______________元。(按銀行現利率執行)。

　　五、請求貴院判令本案包含訴訟費在內的一切相關費用由被告承擔。

　　事實與理由

　　原告與被告系商品房買賣合同關系。原告于_______年_____月_____日與被告簽署了《商品房的買賣合同》，原告購買被告開發的紅橋區咸陽路南端東側龍悅花園_____樓_____門_______________號商品房一套。合同中對原、被告之間的權利義務進行了詳細約定。原告于_______年_____月_____日將首付款人民幣_______________元，于______年_____月_____日將貸款人民幣_______________元付于被告帳戶，合計總房款_______________元全部支付到被告指定帳戶。原告依據合同中的約定履行了自己作為一個買受人應盡的付款義務。根據合同第三條約定，該商品房應于____年10月31日前驗收合格并交付使用，但由于被告沒有依照《天津市商品房管理條例》合法取得《住宅商品房準許交付使用證》，導致至今____年_____月_____日，原告不能合法入住。被告的行為構成了嚴重違約且惡意拖欠賠償款。按照合同第五條第一款之約定，“甲方應支付乙方已付款利息，利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止，按銀行同期貸款利率計算。

　　依照《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十六條當事人以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加的，應當以違約造成的損失確定違約金數額;第十七條損失賠償額標準：_________________逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期間有關主管部門公布的或者有資格的房地產評估機構評定的同地段同類房屋租金標準確定。參照“天津市國土資源和房屋管理局”《關于發布____年房屋租賃市場指導租金的通知》中《紅橋區____年住宅房屋指導租金》06-05邵公莊新區22元/月/建筑平方米，以此為依據要求增加違約金數額。自____年10月31日至____年6月10日的違約金為人民幣_______________元。

買賣的合同4

　　原告：_________________姚__________，男，漢族，19__________年__________月__________日出生，住上海市__________區__________路__________號__________幢__________室。

　　原告：_________________湯__________，女，漢族，19__________年__________月__________日出生，住上海市__________區__________路__________號__________幢__________室。

　　二原告聯系地址：_________________上海市寧__________路__________號__________大廈_____________室。

　　郵編：______________聯系電話：______________

　　被告：_________________余__________，女，中國香港居民，19__________年__________月_____日出生，香港永久性居民身份證號：________________。

　　被告：_________________余__________，男，中國香港居民，19__________年_____月_____日出生，香港永久性居民身份證號：__________________。

　　二被告聯系地址：_________________上海市__________路__________弄__________號__________室。

　　郵編：______________聯系電話：______________

　　訴訟請求：_________________

　　1、判令二被告因逾期交房支付原告違約金人民幣35，680元整;

　　2、訴訟費由二被告承擔。

　　事實與理由：_________________

　　_____年12月5日，原、被告在上海_______________房屋服務有限公司居間介紹下簽署了《上海市房地產買賣合同》，合同約定原告(即乙方)購買被告(即甲方)所有的上海市__________區__________路__________號__________幢_______________室房屋，房價款為人民幣4__________萬元整。簽約當天，雙方簽署了補償協議，約定乙方另行補償甲方裝修及設備款人民幣8_____萬元整。原告于簽約當日支付被告人民幣5萬元整;于_____年12月13日支付被告人民幣274萬元整。根據本買賣合同補充條款約定，甲方于收到乙方貸款款項(即人民幣290萬元整)后3個工作日內，將該房屋交付乙方，交付標志為甲方將該房屋的鑰匙交付乙方，并對物業管理費、水、電、煤氣(若有)、電話(若有)、有線電視(若有)等費用進行結算。同時，本買賣合同約定乙方于甲乙雙方辦妥房屋交接手續當日，直接支付甲方房款人民幣1萬元整。____年2月3日，原告貸款銀行農業銀行放款給被告人民幣290萬元，按照買賣合同約定，被告應于3個工作日即____年2月8日內交房給原告。被告因故遲延交房，直至____年2月21日(共計13天)，原、被告簽署《房屋買賣交接書》完成交付手續，原告支付被告尾款人民幣1萬元。

　　基于上述事實，原告認為，原、被告之間簽訂房屋買賣合同系真實意思表示，應屬合法、有效，被告未按合同約定按時交付房屋已構成違約，根據買賣合同約定，甲方未按合同約定的期限將上述房地產交付(包括房地產交接及房地產權利轉移)給乙方，應當向乙方支付違約金，違約金按乙方已付款日萬分之五計算，違約金自本合同約定應當交付之日起至實際交付之日止。被告違約遲延13天交付房屋，合計人民幣37,050元，扣除原告遲延1天付款的違約金人民幣1,370元，被告應支付原告逾期交房違約金人民幣35,680元。特此，懇請貴院依法判如所請。

此致

　　上海市___________________

　　具狀人：_________________

　　____年____月____日

買賣的合同5

　　出賣人：_______________

　　買受人：____________

　　第一條、標的、數量、價款及交(提)貨時間：____________

　　第二條、質量標準：按照圖紙要求施工

　　第三條、交(提)貨方式及地點：

　　1.分批次生產、分批次交貨。甲方按照乙方出具定單上的數量負責將貨物送到乙方指定的倉庫或施工工地，運輸費用由乙方承擔。

　　2.貨到后，雙方共同檢驗清點無誤后，乙方出具收貨手續，作為甲方結賬憑證。

　　第四條、檢驗標準、方法、地點及期限：

　　第五條、結算方式、時間及地點：先預付20%貨款后甲方開始組織生產，當交貨達到合同數量的20%后，乙方支付第二筆60%貨款，供貨超過合同預定數量70%時，余款付清，15日內甲方交齊貨物。

　　第六條、違約責任：任何一方違約，均按《民法典》規定追究責任。

　　第七條、合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決若糾紛無法協商解決，任一方均有權向甲方所在地方法院提起訴訟。

　　第八條、本合同有效期為一年，一式兩份，甲乙雙方簽章，雙方各執一份，具同等法律效力，自甲方收到乙方首筆貨款起生效

　　第九條、其他未盡事宜，甲乙雙方友好協商議定。

　　出賣人：____________

　　出賣人(章)：____________

　　住所：____________

　　法定代表人：____________

　　委托代理人：____________

　　電話：____________

　　傳真：____________

　　開戶銀行：____________

　　賬號：____________

　　編碼：____________

　　買受人

　　買受人(章)：____________

　　住所：____________

　　法定代表人：____________

　　委托代理人：____________

　　電話：____________

　　傳真：____________

　　開戶銀行：____________

　　賬號：____________

　　編碼：____________

買賣的合同6

　　買方(甲方)：

　　賣方(乙方)：

　　簽約地點：

　　簽約日期：年月日

　　買方：(甲方)xxx有限公司

　　合同編號：

　　賣方：(乙方)

　　簽約地點：

　　甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規之規定，本著平等、自愿、互利的原則，就(項目編號：)項目貨物供應及相關服務的要求,經雙方協議一致，簽訂本合同。

　　一、貨物明細及附件：

　　1.1貨物報價一覽表：貨物名稱型號/定做產品描述數量單位單價金額

　　定制家具

　　1.2貨物描述及附件說明：

　　甲方購買乙方提供的家具及相關服務，本合同中家具的類型、規格、顏色、材質、數量等有關描述詳見合同附件：報價明細表。

　　二、標的：

　　合同總額(人民幣)：___元，大寫;

　　三、付款條件：

　　3.1合同定金款：合同總額的30%即(人民幣)：___元(大寫：)于___支付;

　　3.2合同余款：合同總額的70%即(人民幣)：(大寫：)于甲方支付;

　　3.3以上款項均以___方式(轉賬支票、現金、電匯)支付，所有款項均按乙方規范名稱支付。電匯和支票應填寫乙方單位名和開票日期，所有款項均由乙方書面指定的財務人員(非業務經辦人)收取，未經書面確認,甲方不支付款項,若乙方未按本條款約定而造成損失則全部責任由乙方承擔。

　　3.4報價含安裝費(甲方只提供差旅費)，含40元/米布藝款。

　　3.5附則：家具的包裝為乙方正常外省包裝，如需特殊包裝、木架等，乙方不得另收取費用)。

　　四、交貨及驗收：

　　4.1交貨地點：甲方負責;

　　4.2交貨方式：甲方負責;

　　4.3交收貨期：交貨。

　　4.4甲方應在乙方到貨后天內在貨物驗收單上簽確認(若分批送貨，則分批簽收)，逾期___天以上未予簽收，視為乙方已按全數交貨;

　　4.5交貨安裝場地：為保證安裝質量和工期等，由乙方負責代辦物流運輸，運費由甲方支付。

　　4.6驗收按第五條有關規定質量標準進行驗收;

　　4.7驗收發現不合格的貨物，甲方應提出書面異議，列明不合格的項目、數量及處理建議，對于驗收后經雙方確認為不合格的，乙方應視具體情況及時予以修理或更換。

　　五、產品質量標準及質量保證：

　　5.1乙方保證產品質量必需符合國家、行業標準和需方要求;

　　5.2乙方必須嚴格按照甲方所確認產品款式(包括材質、造型、色號、面料)、規格、數量、質量進行生產，生產物料不含人體有害物質并符合國家相關環保標準，否則乙方承擔第三方給予甲方的違約責任;

　　5.3甲方對家具功能設計有特殊要求的，乙方應按雙方設計人員技術交底的要求制造，使家具滿足技術交底的要求;

　　5.4由乙方提供設計的定做產品或異形產品，應符合雙方確認的設計圖紙及相關的描述。甲方未予圖紙等技術性確認的，按乙方設計標準生產。

　　5.5家具的質量保證期為壹年，質量保證期從家具驗收合格之日算起，在責任期內，對于因產品本身質量問題造成的損壞，乙方負責免費維修(甲方只提供差旅費)，經三次以上不能修復或雙方確認無法修復時，乙方予以更換。對于甲方使用不當或自行拆遷、搬移而造成的產品損壞，乙方負責維修或更換，只收取材料費。乙方應作好安全管理工作，在本合同執行期間，乙方工作人員發生的一切安全事故和意外由乙方承擔責任。

　　六、雙方責任：

　　6.1乙方所交付產品、型號、規格、質量不符合合同規定的，乙方應視家具具體情況予以修理或更換，并自行承擔因修理、更換而造成的損失和費用;

　　6.2合同簽訂后，若乙方因自身原因未能如期交付貨物，乙方須按合同總價的5%與累計延誤天數相乘得之款項目賠償需方，關承擔連帶損失。如大量產品質量均達不到供貨標準，甲方有權單方解除合同，且乙方應雙倍返回甲方已付的貨款。如出現退貨情況，全部責任由乙方承擔;

　　6.3甲方未按規定的金額和時間向乙方支付貨款，每逾期支付一天，應承擔應付未付金額千分之三的逾期違約金。

　　6.4乙方在家具安裝過程中，如家具在運輸途中出現損壞、遺失，由乙方免費負責維修或按本合同要求免費重新制作。

　　七、免責條款：

　　若甲、乙雙方的任何一方由于不可抗力(包括天災、意外事故、交通運輸、政府法令等特殊客觀事件)原因造成不能及時履行或不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能及時履行的理由，在取得有關證明后，允許延期履行、部分履行或不履行合同，并根據情況，免除相應責任。

　　八、因執行合同發生爭議，由當事人雙方友好協商，協商不成的提交乙方所在地的人民法院裁決或仲裁機構仲裁。

　　九、本合同自雙方代表簽蓋章之日起即生效，保修期滿結清款項后失效。合同執行期內，合同如有未盡事宜，須由雙方協商，簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。本合同附件為合同不可分割部分，經雙方單位蓋章或雙方代表簽后與合同一并生效。自合同簽訂后，為方便高效工作，凡是關于產品設計、顏色、規格、款式以及關于送貨安裝及付款通知等有關需甲方書面確認的事項，經傳真確認后均為有效附件。

　　十、本合同共___份，甲方執___份，乙方執___份，均具同等法律效力。

　　十一、附則：

　　甲方(蓋章):乙方(蓋章):

　　辦公地址:

　　辦公電話:

　　傳真:

　　法人代表(簽):

　　手機:

　　受委托代表(簽):

　　電話:

　　開戶銀行:

　　手機:

　　開戶賬號:

　　簽約

　　日期:年月日

　　簽約日期:年月日

買賣的合同7

　　甲方:

　　乙方:

　　現乙方有鏟車一臺型號50c，因業務量不足賣與甲方，經雙方平等協商達成如下協議。

　　1、乙方鏟車購于________年____月____日，在桂林xx公司購買，設備價款360000.00(不含其它費用)，鏟車購買為分期付款，見附表。

　　2、乙方鏟車賣于甲方，以乙方鏟車開到甲方工廠場地為準，并以此計算付款。

　　3、乙方鏟車在開到甲方工廠前的一切債權債務均由乙方承擔與甲方無關，且甲方只承擔購買鏟車的分期付款，若鏟車本身存在嚴重的質量問題，乙方有義務協同甲方與脫售鏟車方索賠或更換修理，若無法保修，乙方應承擔責任。

　　4、乙方鏟車開到甲方場地后，甲方在三天內打款給乙方(鏟車首付款)，相關鏟車的一切權利轉移給甲方(包括所有權和使用權等)。

　　5、鏟車若辦理過戶手續，乙方必須完全配合甲方辦理，若不配合甲方將鏟車退還乙方。

　　6、本協議一式兩份甲乙雙方各執一份。甲方:乙方: 公司買鏟車買賣合同范文二買方(以下簡稱甲方): 住所: 賣方(以下簡稱乙方): 住所: 依照《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法律的規定，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就買賣鏟車事誼，達成如下協議:

　　第一條乙方有權出售屬于自己的鏟車，(或乙方受的委托)，有權出售車牌號碼為的(新、舊)鏟車。

　　第二條(新、舊)鏟車狀況車輛號碼:; 車輛類型:; 廠牌型號:; (初次)登記日期:; 顏色:; 發動機號:; 車輛瑕疵狀況:。

　　第三條價款鏟車價格(不含稅費):;金額大寫:

　　第四條付款方式及付款時間付款方式(支票、現金):，首付，剩余日之前一次性付清。

　　第五條驗收時間、驗收方式及交換時間、手續

　　1、驗收時間:

　　2、驗收方式:雙方約定車輛由甲、乙雙方當面驗收，并辦理相關手續。

　　3、交接時間:交接手續:車輛驗收合格后，雙方辦理車交接，乙方應在15個工作日內協助甲方辦理完車輛過戶、轉籍手續，并向甲方移交與車輛相關的各種文件和證明。

　　第六條甲方的權利和義務

　　1、按合同約定的時間與乙方當面驗收車輛，審驗乙方提供的賣車相關文件和手續;

　　2、持本人(或本單位)有效證件，按規定與乙方共同辦理輛交易過戶或轉籍手續;

　　3、車輛交接后在辦理過戶期間，車輛使用中發生的任何問題，由使用者自行負責;

　　4、不得采取脅迫、欺詐、提供虛假文件或慮虛假證明等手段進行交易;

　　第七條乙方的權利和義務

　　1、按合同約定負責向甲方提供次的文件和證明

　　2、如實向甲方陳述保證真實性，并對車輛狀況的陳述保證真實性，對隱瞞車輛存在的重大質量問題承擔賠償責任。

　　3、協助甲方辦理車輛過戶、轉籍手續;

　　4、因乙方原因致使成交車輛在約定期限內不能辦理過戶、轉籍手續的，應接受甲方退車要求，解除合同、全數退還車款，賠償因此給甲方造成的經濟損失，并承擔因此產生的法律責任。

　　5、因出售車輛的所有權或委托權問題，造成甲方與

　　第三方發生爭議，承擔因此而產生的法律責任。

　　第八條變更解除雙方協商一致可以變更或解除合同，但責任方因此給對方造成經濟損失的，應當按實際損失賠償。

　　第九條違約責任任何一方違反本合同約定，應依照有關法律、法規承擔違約責任，造成損失的應賠償對方的一切經濟損失。

　　第十條決:

　　1、向當地人民法院起訴;

　　2、向當地仲裁委員會申請仲裁。

　　第十一條幾項具體約定

　　1、雙方應遵守國家有關法律、法規及有關規定，遵守公安、交通等部門有關的車輛管理規定，并遵守(新、舊)機動車交____市場的規定，因違反法律、法規及有關規定給對方造成經濟損失的，應賠償對方的39;一切經濟損失;雙方共同違反有關規定，則損失共同承擔;

　　2、乙方收取甲方全部購車款后，按規定向甲方開具收款憑證;

　　3、本合同一式三份，甲、乙雙方各持一份，工商行政管理部門留存一份;

　　4、本合同經簽字(或蓋章)后生效。甲方(蓋章): 乙方(蓋章): 簽訂地點:________年____月____日公司買鏟車買賣合同范文三售車方:(以下簡稱:甲方) 購車方:(以下簡稱:乙方) 根據《合同法》的相關規定，甲、乙雙方經過平等、友好協商一致，就甲方將一輛轉讓給乙方，達成如下協議，以茲共同遵守:

　　第一條甲方將一輛(整機編號:)轉讓給乙方。

　　第二條價款及支付方式

　　1、本合同將轉讓價格為(玖萬伍仟元整)。

　　2、支付方式:乙方于本合同簽訂時一次性支付(玖萬伍仟元整)。

　　第三條乙方應保證其對轉讓車輛享有完整的所有權。甲方在交付裝載機時應當提供完整的車輛手續，包括但不僅限于裝載機購置發票、使用說明，并說明該車的現狀。

　　第四條乙方在購車時應認真檢查甲方所提供的車輛證件、手續是否齊全。并且應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。乙方在購買該車后，負責車輛的維修，及相關規費的繳納。

　　第五條自本合同簽訂之日起，甲方不得自己使用或授權他人使用該車輛。

　　第六條本協議一式兩份，自簽字之日生效。

　　售車方(甲方):

　　購車方(乙方):

　　簽定時間:________年____月____日

買賣的合同8

尊敬的審判長、審判員：

　　遼寧華昊律師事務所接受____________有限公司的委托，指派我作為其與____________書刊印務有限公司(曾用名：________書刊廠)因紙張欠款案的訴訟代理人。在庭前，我認真核實了案件事實、仔細聽取了委托人的陳述，認真查閱了案卷材料;今天又參加了法庭調查，通過這一系列的訴訟活動，我對本案情況有了比較全面的了解，針對本案的基本情況，提出如下代理意見，供合議庭參考，希望合議庭采納：

　　一、原、被告之間是紙張買賣合同關系，有紙張供貨交易記錄，系長期合作關系。

　　被告原企業名稱是：___________________書刊廠，是福利企業印刷廠，歸屬鐵嶺民政局，原企業由廠長____________承包經營;后企業改制，____________買下該廠并更換其女兒____________為法定代表人，由____負責日常經營管理，現企業名稱為鐵嶺遼北書刊印務有限公司。

　　在被告更名前，原告一直為其提供紙張供貨服務，開始時，雙方還會簽訂紙張供銷合同來約定各自的權利義務(證據1、2證明)，隨著交易往來的頻繁，雙方有了信任的基礎，為方便交易，雙方形成了由原告按被告的訂貨要求，以代辦托運或者被告自提的方式交付紙張、并有原告開具紙張供貨增值稅專用發票、被告驗收并出具收條的交易模式。在此種交易模式下，雙方一直合作很愉快。

　　被告更名后，雙方仍延用此種交易模式，合作關系一直良好，故即使雙方在此后交易中沒有簽訂具體的紙張供銷合同，但收條具有合同的效力，證明雙方存在紙張供銷關系，從證據目錄的顯示可知：雙方是長期合作關系。

　　二、______年______月______日、______月______日被告所寫的收條有紙張供銷合同的效力，合法有效，對雙方具有約束力。

　　收條是被告在收到原告提供的紙張后，經驗收合格所出具的收到紙張的憑證。上述收條證明雙方存在紙張的供銷關系，具有紙張供銷合同的效力，是雙方的真實意思表示，合法有效，對雙方具有約束力，故被告在收到紙張后，應當及時支付支付價款。

　　三、原告已履行完紙張供貨義務，并開具了紙張供貨發票給被告，被告已接收，被告應支付欠款共____________元整。詳細來講：

　　1、從______年______月______日(增值稅發票三張)，原告共向被告供應紙張總噸數為：________噸;總價款合計共：_________元整;

　　2、被告分別于______年______月______日、______年______月______日支付現金_______元、________元給原告，合計共______元;扣除被告支付的購貨款，被告未支付的貨款為：_________元—_______元=______元;

　　3、根據雙方的約定和交易習慣，紙張供貨的方式為代辦托運，由被告支付運費：__________從明細賬中知道：_______被告分別于______年______月______日、______年______月______日支付運費______元、______元給原告合計共______元整;

　　4、扣除運費的款項，被告未付欠款為：____________元-—______元=______元;(第一筆欠款)

　　5、原告分別于______年______月______日(2張)______年______月______日、______年______月______日開具了共四張供貨發票，供貨總噸數位：______________噸，總價款為：________元;

　　6、______年______月______日，被告曾委托原告為其購買手機一部，手機價款為：________元，并且手機已交付給被告，故手機費用應由被告支付;

　　7、______年______月______日，被告支付現金______元給原告，故第二筆欠款的總額為：___________元+______元—______元=______元;(第二筆欠款)

　　綜述：結合上述情況的分析，可得出：_____________被告所欠的總額為：______

　　第一筆欠款額+第二筆欠款額=_____元+______元=______元。

　　四、根據《民法典》規定：“當事人一方未支付價款的，對方可以要求其支付價款”的規定，被告收到紙張后，未履行支付價款的義務，原告多次找被告協商，被告都以各種理由推脫，有惡意欠款的嫌疑，使雙方的信賴利益遭到危機，為維護交易秩序、保護交易安全，保護原告的合法權益，原告依法對被告提起訴訟，希望貴院支持原告的訴訟請求，判令被告及時歸還欠款!

　　綜述：原告已經履行了紙張供貨義務，該義務已經履行完畢，被告卻未完全支付價款，故被告應當及時歸還欠款。

　　委托代理人：____________律師事務所

　　__________年_____月_____日

買賣的合同9

　　甲方(供貨方)：__________

　　乙方(購貨方)：__________

　　乙方_______工程需要，向甲方購買木板專用材料，根據國家《民法典》等法律條規，本著友好合作及互惠互利精神，遵守誠實守信原則，現經充分協商，一直同意簽訂本合同，雙方務必信守。

　　名稱__________

　　規格型號__________

　　單位__________

　　數量__________

　　單價__________

　　總金額__________

　　備注__________

　　合計

　　一、以上價格均含運費，由甲方代運到乙方工地，乙方負責卸車及卸車費用，甲方交貨的數量及質量以乙方單位驗收，貨到乙方后，乙方在甲方送貨單上簽字為準，所發貨按實際發生里結算。

　　二、乙方需購的材料由甲方負責，隨時送貨，乙方必須提前7天告知甲方。特殊規格木材，乙方必須提前10天告知對方。

　　三、付款方式：_____________________。

　　如乙方沒有按時支付貨款，甲方有權利單方面終止合同，乙方依照貨款總額按日_______%支付違約金，并在_______日內付清全部貨款。

　　四、在未付清甲方貨款并沒有征得甲方同意的情況下，乙方不得向其他廠家購買同類產品，若購買同類產品視為乙方違約，乙方必須在_______天內結清全部貨款。

　　五、乙方指定_______為收料員(身份證號碼為______________電話______________)，為乙方接收材料的代表，本材料員的簽收，均為乙方的簽收行為，所產生的一切后果均由乙方承擔。

　　六、模板按使用說明書使用，質量按國家標準，起層、脫膠率5%，如超出5%，從貨到工地之日起7日內書面通知甲方，30日內免費更換超出部分，過期概不負責。如乙方人為損壞，甲方概不負責。

　　七、如發生糾紛，由雙方協商解決，如協議不成，向甲方所在地人民法院起訴、裁決。

　　八、本合同雙方簽字蓋章即生法律效力，一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方：(蓋章)__________

　　甲方代表人：__________

　　電話號碼：__________

　　____年____月____日

　　乙方：(蓋章)__________

　　乙方代表人：__________

　　電話號碼：__________

　　_________年____月____日

買賣的合同10

　　合同編號：________________

　　合同簽訂地：________________

　　買方：________________

　　法定代表人：___________

　　聯系人：________________

　　地址：________________

　　電話：________________

　　開戶行：________________

　　帳號：________________

　　稅號：________________

　　賣方：________________

　　法定代表人：________________

　　聯系人：________________

　　地址：________________

　　電話：________________

　　開戶行：________________

　　帳號：________________

　　稅號：________________

　　買、賣雙方依據《中華人民共和國民法典》及有關法律法規規定，就買方向賣方購買相關設備等事宜，經協商一致訂立以下合同條款，供雙方共同遵照執行。

　　1合同設備

　　1.1買方同意從賣方購買設備

　　1.1.1賣方提供設備的詳細清單見本合同技術協議。

　　1.1.2賣方提供的技術資料的具體內容，詳見本合同技術協議。

　　1.1.3賣方提供的全部設備的技術性能和對本合同設備的技術保證，詳見本合同技術協議。

　　1.1.4賣方派遣有經驗的、健康稱職的技術人員到買方工廠對合同設備的施工、安裝、試車、投料試生產與考核進行技術指導。其人數、技術服務范圍和待遇條件等詳見本合同技術協議。

　　1.1.5本合同簽訂后，根據買方的要求，在合同約定以外的全部備品備件賣方有義務以優惠價格提供給買方，詳細備品備件價格表詳見本合同技術協議。

　　1.1.6賣方提供的設備的具體質量標準，詳見本合同技術協議。

　　2合同價格

　　2.1賣方按本合同第一條規定提供合同設備和“技術資料”的總價為：

　　人民幣：________________大寫：________________(小寫￥)。

　　上述合同總價的分項價格如下：

　　2.1.1設備和材料費：________________

　　2.1.2備品備件費：________________

　　2.1.3許可證和專有技術費：________________

　　2.1.4設計和技術資料費：________________

　　2.1.5技術服務費和培訓費：________________

　　2.2上述合同總價中還包括但不限于運輸費、保險費、包裝費、裝車費以及將貨物運到買方指定地點以前的一切費用和技術資料交付以前的一切費用。

　　3結算

　　3.1本合同經雙方授權代表簽字并加蓋公章后立即生效。合同生效之日起5日內，買方應將合同總金額的20%即人民幣元作為預付款支付賣方。

　　3.2賣方發貨前，買方將合同總金額的50%即人民幣元作為第二期貨款支付賣方。同時賣方在收到第二期貨款后七日內開具合同總額的100%增值稅發票郵寄給買方。

　　3.3買方自收到賣方設備按本合同第7.9條驗收合格后，將合同總金額的25%，即人民幣元作為第三期貨款支付賣方。

　　3.4質保期滿后，在賣方履行了質保期義務的前提下，買方支付預留合同總金額的5%，即人民幣元的質保金。

　　3.5買方同意賣方對上述款項開具以下第(a)款規定的發票。

　　a增值稅專用發票b普通銷售發票。

　　3.6賣方需在開具增值稅專用發票前須向買方核實開票信息，以書面資料為準。

　　3.7付款方式：銀行電匯/銀行轉賬/銀行承兌匯票。

　　賣方：________________

　　買方：________________

買賣的合同11

　　甲方（賣方）：

　　身份證號碼：

　　聯系電話：

　　乙方（買方）：

　　身份證號碼：

　　聯系電話：

　　丙方（中介）：

　　營業執照注冊號：

　　執業經紀人：

　　聯系電話：

　　根據國家有關法律、法規和本市相關規定，甲、乙、丙三方在自愿、平等和協商一致的基礎上，就丙方接受甲、乙方的委托，促成甲、乙方訂立房地產買賣合同，并完成其他服務事項達成一致，訂立本合同。風險提示：標的物信息。買賣合同中應根據標的'物的類型，在合同中將其特定化。防止因產品約定不清，而產生糾紛。數量、價款要明確，包括數額的計量單位，大多數事項應由雙方協定，同時需要標出標的物的單價、總價，幣種、支付方式及程序等，各項須明確填寫，不得含糊。

　　第一條：標的基本情況

　　房屋坐落：______________________________。產權證號：______________________________。建筑面積：______________________________。土地證號：______________________________。房屋來源：______________________________。房屋來源的填寫內容須與產權證與土地使用證所載一致。

　　第二條：委托事項

　　1、甲方委托丙方出售_______________以上房產，并代辦_______________等相關事宜

　　①產權轉移

　　②房屋交付

　　③房款撥付

　　2、乙方委托丙方購買_______________以上房產，并代辦_______________等相關事宜

　　①產權證

　　②房屋交付

　　③房款支付

　　④貸款

　　⑤抵押登記

　　⑥土地使用證

　　第三條：甲方的義務

　　1、保證出售的房屋權屬真實，并符合國家及____市房屋上市交易的政策法規及有關規定，且房屋財產的共有人對出售此房屋無異議。

　　2、協助乙方辦理該房地產的交易過戶手續，提供相應證件資料。

　　3、按房地產買賣契約中約定的交付日期，騰空房屋，并完好保留所應交付給乙方的附屬設施及原裝修。

　　4、在房屋交付前，負責戶口遷出，結清水、電、氣、有線電視、電話、物管等費用。

　　5、按本合同約定，按期支付傭金和代辦費。

　　第四條：乙方的義務

　　1、按照房地產買賣契約中約定的房款支付方式及期限，支付定金和房款。

　　2、根據本合同約定的委托、代辦事項，按時支付傭金和代辦費用。

　　3、根據委托事項，乙方應于__________前將各類資料備齊交予丙方，同時將由丙方代繳的____________（

　　①契稅

　　②交易服務費

　　③抵押管理費

　　④他項權證費）等約計人民幣________元交予丙方。丙方將與乙方按實結算，多退少補。

　　第五條：丙方的義務

　　1、認真履行甲、乙方委托的事項，親自完成甲、乙方委托代辦的各項服務。

　　2、丙方派______________經紀人負責該房產的居間活動，在委托期限內辦理所委托的事項。

　　3、根據專業知識及工作經驗，丙方將所了解的標的情況如實告知委托人，及時將委托事項辦理的進展情況向委托人通報。

　　4、對委托人個人資料予以保密，未經委托人同意，不得向他人泄露。

　　5、處理委托事務取得的財產，應當及時轉交委托人。

　　6、出示國家規定的收費標準及收取相關費用的依據。

　　第六條：房款的支付與轉付風險提示：價款支付

　　在實務中，有的買賣合同只是簡單地約定合同款項的金額，對于款項的支付時間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無限期不支付或遲延支付找到借口。另外，需方應盡量采取銀行轉賬方式來履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件，盡量要簡單、明確易實施，避免催款方因為無法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風險。設定明確的逾期付款的違約責任，有效督促或威懾合同付款方。甲、乙方商議，按以下第___________種方式支付房款：

　　（一）根據房地產買賣契約中房款支付的時間及方式，雙方自行辦理房款的支付。

　　（二）雙方若將房款的轉付交予丙方，則丙方將按下列方式進行操作：

　　1、乙方在簽訂房地產買賣契約之日，將定金人民幣_______________元交給丙方保存。

　　2、乙方在簽訂房地產買賣契約及本合同后________個工作日內將_____________（首期款全部房款），共計人民幣_______________元交給丙方保存。

　　3、甲乙雙方在完成_______________（

　　①交易過戶簽字后

　　②乙方領取產權證后）____日內，丙方按售房款________%，計人民幣_______________元轉付給甲方。

　　4、XX銀行放貸后或乙方補足購房款后，雙方完成房屋交接手續，且甲方結清房屋交付前的水、電、氣、有線電視、電話、物管等費后____日內，丙方將余款一次性轉付給甲方。

　　第七條：房屋交付風險提示：交貨地點

　　對于交貨地點應當明確約定，因為它涉及雙方的利益實現和標的物毀損滅失風險承擔問題。一般情況下，標的物的所有權自交付時轉移，風險承擔隨之轉移。如：在合同中約定交貨地點為賣方的倉庫，則意味著該貨物一旦出庫，其毀損、滅失的風險則轉移到買方處，因此，在簽訂合同時，對于交貨地點的選擇上，應慎重對待。

　　1、甲方應在乙方領取產權證后________天內或于________年____月____日前騰空房屋，并書面通知乙方、丙方辦理交付的具體時間。

　　2、若乙方在接到上述書面通知后，不按期對該房屋辦理驗收的，則該房屋毀損、滅失的風險由乙方承擔。

　　3、甲、乙、丙三方共同參加房屋的交付手續。甲方按合同約定移交房屋及附屬設施并保留原裝潢，甲、乙方交接鑰匙，簽署房屋交接單，丙方見證簽字。

　　風險提示：履行期限、地點和方式

　　履行期限、地點和方式要明確，履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運輸費用的承擔，而且還將涉及貨物在運輸途中發生毀損、滅失風險的承擔問題；履行期限約定不明將會嚴重影響到合同內容的順利履行、實施，產生逾期交貨等糾紛。同樣的合同履行地點不明也會容易引發爭議。

　　如：有的合同對履行期限作出模糊約定，如一個月內履行完畢，但從何時起算一個月沒有約定，這就容易使雙方產生歧義，都作出對自己有利的解釋;如果將期限明確化，約定在某年某月某日前履行完畢則就避免了歧義的產生。

　　第八條：傭金、代辦費支付標準及方式

　　（一）丙方完成本合同約定的甲方委托和代辦事項，甲方按照下列第_______種方式計算，向丙方支付傭金和代辦費：

　　1、按該房地產售房款_____%，具體數額為人民幣_________元。

　　2、按委托代辦事項支付代辦費計人民幣___________元。

　　（二）丙方完成本合同約定的乙方委托事項，乙方按照下列第_______種方式計算，向丙方支付傭金和代辦費：

　　1、按該房地產售房款_____%，具體數額為人民幣__________元。

　　2、代辦產權證費___________元、代辦土地證費___________元、代辦抵押貸款和他項權證費___________元，共計人民幣___________元。上述費用，甲、乙方應于___________前支付給丙方。

　　（三）丙方根據合同約定收取傭金和代辦費，未促成合同的可收取相關費用，但不得超過國家規定的收費標準。

　　風險提示：違約責任

　　違約責任要條款化，在出現違約情形時，能有效執行，避免糾紛。很多合同對違約責任沒作約定或約定太過含糊，不具可操作性。比如有的合同約定違反合同約定，支付違約金10萬元，這個約定就太過籠統，實務中很難操作。

　　具體應明確，違反合同的哪條約定，應承擔何種違約責任，如：質量不符、數量不符、未按時足額付款、未及時交貨等等，不同違約情況應制定相應的違約責任，另外，違約金的數額要具體化、數字化，以便于向違約方主張。

　　第九條：違約責任

　　（一）三方商定，丙方有下列情形之一的應承擔違約責任：

　　1、無正當理由不履行合同的；

　　2、與他人串通，損害甲、乙方利益的；

　　3、故意隱瞞，提高委托標的利差；

　　4、其它過失影響甲、乙方交易的。

　　（二）三方商定，甲、乙方有下列情形之一的應承擔違約責任：

　　1、無正當理由不履行合同的；

　　2、未能按照合同約定提供必要的文件和配合，造成丙方無法履行合同的；

　　3、相互或與他人串通，損害丙方利益的；

　　4、未能按合同約定支付傭金和代辦費的；

　　5、其他造成丙方無法完成委托事項的行為。

　　（三）三方商定，上述違約行為方，選擇下列第_________條約定的金額作為違約金分別支付給各守約方。違約方給各守約方造成的其它經濟損失，由守約方按照法律、法規的有關規定追償。

　　1、約定違約金為___________元。

　　2、按標的額的_________％，計人民幣___________元。風險提示：爭議解決方式

　　合同雙方一旦發生爭議，協商不成的只能求助于仲裁機構或法院。那么具體選擇哪一種方式，則需要當事人雙方約定，如果選擇仲裁機構就一定要明確是哪個仲裁委員會，否則就會因約定不明而致約定條款無效。

　　當然雙方也可以約定管轄的法院，而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同簽訂地法院、標的物所在地法院中選擇其一，而不能隨意選擇，否則該條款無效。

　　第十條：爭議解決方式三方在履行本合同過程中發生爭議，由三方協商解決，也可由工商行政管理部門調解；協商、調解不成的，按本合同約定的下列第________項進行解決：

　　1、由_________仲裁委員會仲裁。

　　2、依法向_____人民法院提起訴訟。

　　第十一條：其他約定本合同如有內容變更或未盡事項，經三方協商一致后簽訂補充協議，補充協議應當采取書面形式，與本合同具有同等法律效力。本合同與補充協議內空格部分填寫文字與印刷文字具有同等效力。

　　第十二條：合同生效本合同自甲、乙雙方簽字，丙方蓋章后生效。本合同一式_________份，甲、乙、丙三方各執_________份。（以下無正文）風險提示：證據保留

　　注意保留和收集合同及附件以及合同履行過程中形成的補充協議、送貨單、購銷憑證、發票簽收記錄、雙方的來往函件、備忘錄、會議紀要、傳真件，交通票據、運輸單、電話記錄、電子郵件等等書面、視頻、錄音資料，一旦發生糾紛，這些證據都將有可能成為有力的事實證據。

　　甲方：

　　________年____月____日

　　乙方：

　　________年____月____日

　　丙方：

　　執業經紀人：

　　________年____月____日

買賣的合同12

　　依據《中華人民共和國合同法》及相關法規的規定，出賣人(甲方)與買受人(乙方)在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就茶葉買賣的有關事宜達成協議如下：

　　第一條標的

　　位：xxx元

　　第二條質量標準

　　甲方應當向乙方出示營業執照、衛生許可證、稅務登記證、產品檢驗報告及相關證明。茶葉的衛生指標應符合國家標準(gb2762-)和(gb2763-)。凡明示為有機茶、無公害茶、綠色食品茶、原產地保護名茶的，均應提交認證證明。有機茶應符合(5196-)標準，無公害茶符合(5244-)標準，綠色食品茶葉符合(288-)標準，原產地保護名茶應當符合相應的標準。

　　雙方應當將樣品封存保管，用于交貨時對樣驗收。

　　第三條包裝

　　茶葉包裝采用xxxx方式，執行xxxx標準，包裝物由(甲方乙方)提供，包裝費由(甲方乙方)承擔。

　　第四條交貨及運輸

　　交貨方式：(乙方提貨甲方送貨甲方代辦托運);交貨地點：xxxx;交貨期限：xxx年xxxx月xxxx日，或由乙方另行通知;委托xxxx運輸公司運輸，運輸方式：xxxx，運費由(甲方乙方)承擔。

　　第五條銷售及結算

　　乙方應當以(經銷代銷試銷)方式對外銷售茶葉，結算方式為：xxxx。

　　第六條定金

　　乙方應當在xxx年xxxx月xxxx日前向甲方支付定金xxxx元(不超過總價款20%)。合同履行完畢，定金應當(抵作價款返還乙方)。定金交付后因乙方違約而解除合同的，定金不予退還;因甲方違約而解除合同的，甲方應當雙倍返還定金。

　　第七條違約責任

　　1、甲方應當如約提供茶葉，茶葉如不符合質量要求、衛生標準或與樣品不一致的，乙方有權要求換貨、退貨或降級、降價，但應當在收到貨物后xxxx日內以書面形式通知甲方，否則甲方有權拒絕;因退換貨發生的費用由甲方承擔。

　　2、一方遲延交貨或遲延支付價款的，應當每日按照遲延部分價款xxxx%的標準支付違約金。

　　3、關于違約責任的其他約定：xxxx。

　　第八條爭議解決方式

　　本合同項下發生的爭議，由雙方協商或申請調解解決;協商或調解解決不成的，按下列第xxxx種方式解決(以下兩種方式只能選擇一種)：

　　1、依法向xxxx人民法院起訴;

　　2、提交xxxx仲裁委員會仲裁。

　　第九條其他約定事項xxxx。

　　本合同一式xxxx份，雙方各執xxxx份，合同自雙方簽字蓋章且甲方收到乙方定金后生效。合同生效后，雙方對合同內容的變更或補充應當采取書面形式，作為本合同的附件。附件與本合同具有同等的法律效力。

　　甲方(簽章)：xxxx

　　乙方(簽章)：xxxx

　　法定代表人：xxxx

　　委托代理人：xxxx

　　住所：xxxx

　　電話：xxxx

　　傳真：xxxx

　　電話：xxxx

　　傳真：xxxx

　　開戶行：xxxx

　　賬號：xxxx

　　稅號：xxxx

　　簽訂時間：xxxx

　　簽訂地點：xxxx

　　簽訂地點：xxxxx

買賣的合同13

　　出賣人：_______________________________________（簡稱甲方）

　　買受人：_______________________________________（簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律和行政法規，為進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務，保障雙方的利益，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，甲乙雙方通過友好協商達成如下協議：

　　一、工程機械概況

　　品牌：_______________________

　　型號：_______________________

　　機號：_______________________

　　二、轉讓價格：人民幣_________元（大寫______________元）。

　　三、該合同內標的物在合同簽訂、買賣手續辦理結束日以前的任何債權債務、經濟糾紛、民事糾紛、交通事故、交通違法等事宜，所有責任由甲方負責。

　　四、甲方對于設備的運行狀況及工作狀況均向乙方作了充分的說明，乙方對于該設備的現狀以及日后運行可能出現的問題均已了解。甲方該提供該機械設備的各類證明、證件并確保真實有效。

　　五、甲乙雙方如有一方反悔，則必須向另一方賠償違約金人民幣_________元（大寫______________元）。

　　六、甲方應在交付設備時將產品合格證原件及購機票據原件交付給乙方，未有前述合法證明文件的，乙方有權拒絕接受設備交付并解除本合同，合同解除的，甲方應將已支付的貨款全額退還乙方。

　　七、設備交付后，因該設備運輸、運行所產生的任何責任均由乙方承擔，包括設備本身的故障、質量問題產生的損失。

　　八、符合解除合同的條件

　　1.當事人雙方協商同意。

　　2.當事人一方嚴重違約致使不能實現合同目的。

　　3.因不可抗力致使不能實現合同目的。

　　4.法律規定的其它情形。

　　九、所有因履行本合同義務或合同有關的一切爭議，應首先由爭議各方通過友好協商加以解決；若爭議各方無法提出解決方案并達成合同，選擇以下第_______種方式解決爭議。

　　（1）甲、乙雙方可將爭議提交位于______________仲裁委員會進行仲裁，該仲裁應是終局的，并且該仲裁裁決對雙方具有法律上的約束力。

　　（2）提交_________法院訴訟解決。

　　十、本合同未盡事宜一律按國家法律、法規或雙方共同協商作出補充規定，補充規定與本合同具有同等法律效力。

　　十一、本合同條款如與國家法律、法規、政策相悖時，以國家、法規、政策為準。

　　十二、合同生效后，甲乙雙方對合同內容的變更或補充應采取書面形式，作為本合同的附件。附件與本合同具有同等的法律效力。

　　十三、本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效。本合同一式_________份，其中甲方執________份，乙方執________份，具有同等效力。

　　甲方（簽章）：__________________乙方（簽章）：__________________

　　_________年_________月_________日_________年_________月_________日

買賣的合同14

　　合同編號：____________

　　出賣人：____________

　　買受人：____________

　　根據《中華人民共和國民法典》的有關規定，為加快發展農村經濟，保護合同交易雙方當事人的合法權益，確保農業種植增產增收，本著公平、公正、誠實信用和互惠互利的原則，經雙方協商，訂立本種植釀酒葡萄買賣合同。

　　第一條：出賣人負責對釀酒葡萄()的種植生產。買受人負責對釀酒葡萄()種植生產的技術指導。

　　第二條：出賣人應按照買受人的收購要求，向買受人承諾釀酒葡萄()的種植面積為畝，并按照買受人提出的技術要求和質量標準進行生產管理，按期、足額地向買受人提供符合質量標準和等級的釀酒葡萄()公斤。出賣人應保證在未完成合同約定的數量前，不向他人出售。

　　第三條：出賣人生產的釀酒葡萄()，只要符合約定的質量標準和規格，買受人負責包銷。每公斤的收購價為________元。釀酒葡萄()交貨時，若市場價格上漲，收購價協商提高，若市場行情下跌，收購價不變。交貨的時間為________年____月____日交貨地點____________

　　第四條：買受人應搞好釀酒葡萄()種植的信息和技術培訓工作，指導出賣人科學種植，防止釀酒葡萄()作物的病蟲害，提高釀酒葡萄()的產量和質量。

　　第五條：如果買受人需要統一向出賣人提供種子、化肥、農藥的，應以當地的批發價格供應，具體價格為種子________元1公斤化肥________元1袋農藥________元1瓶。

　　第六條：因買受人在出賣人生產過程中因其提供的種子、化肥、農藥出現質量問題或因提供的技術指導出現失誤，買受人應當負責對出賣人的經濟賠償。

　　第七條：出賣人由于不按買受人的技術要求和所提供種子、化肥、農藥的質量標準生產或由于不可抗力的自然災害(高溫、寒流、干旱、洪澇、暴雨、冰雹、大風等)造成的損失，由出賣人承擔。

　　第八條：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決也可由當地工商行政管理部門調解協商和調解不成的，按下列第種方式解決

　　(一)提交____________仲裁委員會仲裁

　　(二)依法向人民法院提起訴訟。

　　第九條：本合同自____年____月____日雙方當事人簽字蓋章后生效合同履行完畢后失效。

　　第十條：雙方當事人需要約定的其他事項

　　出賣人

　　出賣人：____________簽字(蓋章)

　　住所地址：____________

　　居民身份證號碼：____________

　　聯系電話：____________

　　郵編：____________

　　買受人

　　買受人：____________簽字(蓋章)

　　住所地址：____________

　　法定代表人：____________(蓋章)

　　居民身份證號碼：____________

　　委托代理人：________(蓋章)

　　居民身份證號碼：____________

　　開戶銀行：____________

　　銀行帳號：____________

　　聯系電話：____________

　　郵編：____________

買賣的合同15

　　一、買賣合同的概念和法律特征

　　買賣合同是出賣人轉移標的物的所有權于買受人，買受人支付價款的合同。

　　1、雙務有償合同。

　　2、諾成合同。

　　3、不要式合同。

　　二、賣方的義務

　　（一）交付標的物并轉移標的的所有權于買受人

　　現實交付：出賣人將標的物置于買受人的實際控制之下，即標的物直接占有的移轉。

　　簡易交付：買賣合同訂立前，買受人已實際占有標的物，標的物的交付由于合同生效而完成的轉移。

　　第一百四十條標的物在訂立合同之前已為買受人占有的，合同生效的時間為交付時間。

　　占有改定：由雙方當事人簽訂協議，使得買受人取得標的物的間接占有，以代替標的物直接占有的交付方式。

　　指示交付：讓與返還請求權以代替現實交付。

　　第一百三十三條標的物的所有權自標的物交付時起轉移，但法律另有規定或者當事人另有約定的除外。

　　（二）物的瑕疵擔保義務

　　出賣人應當按照約定的質量要求交付標的物。

　　（三）權利瑕疵擔保義務

　　出賣人就交付的標的物，除非法律另有規定，負有保證第三人不得向買受人主張任何權利的義務。

　　（四）交付有關單證和資料

　　三、買方的義務

　　（一）支付價款

　　（二）受領標的物

　　（三）及時檢驗出賣人交付標的物

　　（四）暫時保管及應急處置拒絕受領的標的物

　　四、買賣合同的風險負擔問題

　　買賣合同風險負擔：是指買賣合同標的物由于不可歸責于雙方當事人的事由毀損、滅失所造成的損失由誰來負擔。

　　第一百四十二條標的物毀損、滅失的風險，在標的物交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔，但法律另有規定或者當事人另有約定的除外。

　　總結：基本原則：交付主義

　　注意：利益承受與風險負擔遵循同一規則！

　　第一百六十三條標的物在交付之前產生的孳息，歸出賣人所有，交付之后產生的孳息，歸買受人所有。第一百四十三條因買受人的原因致使標的物不能按照約定的期限交付的，買受人應當自違反約定之日起承擔標的物毀損、滅失的風險。

　　第一百四十六條出賣人按照約定或者依照本法第一百四十一條第二款第二項的規定將標的物置于交付地點，買受人違反約定沒有收取的，標的物毀損、滅失的風險自違反約定之日起由買受人承擔。

　　第一百四十八條因標的物質量不符合質量要求，致使不能實現合同目的的，買受人可以拒絕接受標的物或者解除合同。買受人拒絕接受標的物或者解除合同的。

　　總結：買受人合法拒收不負擔風險，非法拒收則負擔風險。因此，違約者承擔風險。

　　第十一條對房屋的轉移占有，視為房屋的交付使用，但當事人另有約定的除外。房屋毀損、滅失的風險，在交付使用前由出賣人承擔，交付使用后由買受人承擔；買受人接到出賣人的書面交房通知，無正當理由拒絕接收的，房屋毀損、滅失的風險，自書面交房通知確定的交付使用之日起，由買受人承擔，但法律另有規定或者當事人另有約定的除外。

　　總結：不動產與動產的風險負擔一致！

　　五、分期付款買賣

　　第一百六十七條分期付款的買受人未支付到期價款的金額達到全部價款的五分之一的，出賣人可以要求買受人支付全部價款或者解除合同。

　　出賣人解除合同的，可以向買受人要求支付該標的物的使用費。

　　所有權保留：買受人雖先占有、使用標的物，但在雙方當事人約定的特別條件（通常是價款的一部或者全部清償）成就之前，出賣人仍然保留標的物的所有權，待條件成就后，再將所有權轉移給買受人。

　　六、試用買賣

　　第一百七十條試用買賣的當事人可以約定標的物的試用期間。對試用期間沒有約定或者約定不明確，依照本法第六十一條的規定仍不能確定的，由出賣人確定。

　　第一百七十一條試用買賣的買受人在試用期內可以購買標的物，也可以拒絕購買。試用期間屆滿，買受人對是否購買標的物未作表示的，視為購買。

【買賣的合同】相關文章：

買賣的合同04-21