正規(guī)加工合同書

時間：2023-03-27 11:11:35 加工合同我要投稿

正規(guī)加工合同書4篇

　　隨著人們法律觀念的日益增強，合同的法律效力與日俱增，它可以保護民事法律關(guān)系。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎？以下是小編整理的正規(guī)加工合同書，歡迎大家分享。

正規(guī)加工合同書4篇

正規(guī)加工合同書1

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)友好協(xié)商，就乙方委托甲方加工茶葉達成以下協(xié)議：

　　一、乙方委托甲方加工茶葉的.品種及價格：

　　(一)名稱：花茶、綠茶

　　(二)樣品編號：

　　(三)品質(zhì)特征：

　　二、數(shù)量：

　　10噸/品種

　　三、包裝形式：

　　散裝或者用乙方指定的包裝

　　四、交貨時間：

　　每季度交貨一次。

　　五、交貨地點：

　　北京

　　六、交貨及驗收：

　　貨到以乙方簽字收貨為準(zhǔn)

　　(一)驗收地點：

　　(二)驗收人員：

　　(三)驗收依據(jù)：

　　七、付款方式：

　　根據(jù)甲方經(jīng)營情況可以：預(yù)付、現(xiàn)付、或年度內(nèi)全部結(jié)清。

　　八、違約處理：

　　(一)交貨時間：

　　(二)價格：

　　(三)數(shù)量：

　　(四)品質(zhì)：

　　(五)包裝及凈重：

　　九、xx年，同一品種，乙方保持委托最少兩家廠(場)家生產(chǎn)的權(quán)利。根據(jù)實際合作情況，確定今后長期的合作計劃。

　　十、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。甲、乙方如有違約，應(yīng)友好協(xié)商，協(xié)商不成，由北京市法院裁決。

　　甲方：

　　________年____月____日

　　乙方：

　　________年____月____日

正規(guī)加工合同書2

　　甲方：

　　乙方：

　　(以下簡稱乙方) 根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，雙方議定書柜制作、油漆的加工與安裝，此項合同雙方本著平等、公平、互惠的'原則，訂立如下合同條款：

　　第一條：書柜尺寸

　　長180cm，高170cm，寬45cm，層數(shù)7層。

　　第二條：材料要求

　　站腳60×30扁管厚度3cm，每層25方管套25角鐵。 25×25方管厚度：2cm。25×25角鐵厚度：2cm。

　　第三條：層板材料要求，高密度木工板厚度2cm，要求噴清面漆。

　　第四條：書柜漆要求，紅丹打底，再上藍氨基漆。

　　第五條：每個書柜大寫壹仟貳佰陸拾元整(￥1260.00元)，共16個，總價為人民幣為大寫貳萬零壹佰陸拾元整(￥20xx0.00元)

　　第六條：必須運到校園內(nèi)，運費由乙方負責(zé)。

　　第七條：交貨時間：乙方必須保證在20xx年7月29日前全部交貨。

　　第八條：甲方驗收合格后，乙方需提供正式發(fā)票，甲方方可付款。

　　第八條：稅費由乙方承擔(dān)。

　　第九條：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

正規(guī)加工合同書3

　　定作方：

　　承攬方：

　　定作方因制作安裝標(biāo)識牌，發(fā)包給承攬方，有關(guān)事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：一、定作方將神舟管業(yè)辦公樓頂標(biāo)識牌的制作、安裝、保修、項目全部發(fā)包給承攬方，由承攬方包工包料制作并承擔(dān)該標(biāo)識牌的制作、安裝、保修等一切費用，該標(biāo)識牌經(jīng)驗收合格提供有效發(fā)票后，定作方支付承攬方工程總價人民幣肆萬玖千圓整的90%即人民幣肆萬肆千壹佰圓整驗收合格一年期滿一周內(nèi)，定作方向承攬方支付工程總價的10%即人民幣肆仟玖佰圓整。

　　二、該工程具體位置位于 ;主要要求和內(nèi)容為：

　　1) 制造的內(nèi)容："";

　　2) 漢字為中文簡體，英文全都為大寫字母;

　　3) 漢字為3m(高)x2.5m(寬)，英文高為1.5m;

　　4) 字體白天及夜晚均為紅色;

　　5) 字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐盡量隱蔽;

　　6) 支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內(nèi)襯高強度鋼管;焊接部位應(yīng)采取防銹措施;

　　7) 全部工程應(yīng)抗除臺風(fēng)、龍卷風(fēng)、地震以外的自然破壞因素;

　　三、承攬方應(yīng)于20xx 年6月25日前完成該標(biāo)識牌的制作與安裝(雨天除外)。

　　四、該標(biāo)識牌的質(zhì)保期為兩年，自交付之日起計算。質(zhì)保期內(nèi)，承攬方應(yīng)經(jīng)常性查看是否有安全隱患，應(yīng)對固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時加固修理;定作方對標(biāo)識牌的.不穩(wěn)定因素及可能造成危及他人生命、財產(chǎn)安全的隱患有權(quán)向承攬方提示，承攬方應(yīng)馬上前來進行檢修。保修期限內(nèi)該標(biāo)識牌因各種原因的損壞，固定不穩(wěn)和風(fēng)吹倒等因素造成的安全責(zé)任事故均由承攬方承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任，定作方不承擔(dān)任何責(zé)任。如該標(biāo)識牌在質(zhì)保期內(nèi)嚴重破損不能修復(fù)時，承攬方應(yīng)重新制作并安裝另一塊與原標(biāo)識牌規(guī)格、材料相同的新2x2標(biāo)識牌恢復(fù)其功能。該標(biāo)識牌由承攬方終身保修，質(zhì)保期滿后，承攬方應(yīng)定期檢查維修并收取基本材料人工費。

　　五、本合同相關(guān)定作方發(fā)布的招標(biāo)文件和承攬方的投標(biāo)文件是本合同的一部分，具有法律效力。

　　六、定作方負責(zé)將電源關(guān)到工程地點30米以內(nèi)。

　　七、對于可能發(fā)生的由于施工質(zhì)量問題而導(dǎo)致的標(biāo)識牌損壞造成后果，由承攬方承擔(dān)責(zé)任，施工期間，承攬方承擔(dān)一切施工人員及工程安全責(zé)任，如發(fā)生意外與定作方無關(guān);安裝施工過程中不得損壞定作方的任何物體、建筑等，如內(nèi)外裝修、構(gòu)件、電器等。

　　八、該合同簽訂后承攬方的安全責(zé)任和保修責(zé)任不因該標(biāo)識牌的經(jīng)營權(quán)或所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓而失效，該標(biāo)識牌經(jīng)營權(quán)或所有權(quán)的受讓者有權(quán)取得轉(zhuǎn)讓后定作方的相應(yīng)權(quán)利。

　　九、合同未盡事宜，雙方可協(xié)商解決。如協(xié)商不成，雙方均可向?qū)殤?yīng)縣人民法院起訴。

　　十、該合同雙方簽字、蓋章后承攬方開始施工起生效。

　　十一、該合同一式三份，由定作方執(zhí)兩份，

　　甲方(公章)：

　　乙方(公章)：

　　法定代表人(簽字)：

　　年月日

正規(guī)加工合同書4

　　(以下簡稱甲方)

　　(以下簡稱乙方)

　　第一條乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。

　　第二條乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定，如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行，準(zhǔn)時交貨。

　　第三條乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗收后，始認為合格。

　　第四條材料由______方負責(zé)。

　　第五條若材料由甲方負責(zé)供應(yīng)時，廢料率為__________。

　　第六條驗收時的檢驗方法是采用□MIL-STD-105D，正常檢驗，二級檢驗水準(zhǔn)。一次抽樣計劃，ALQ為____或□MIL-STD-414D正常檢驗，四級檢驗水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限，形式____，ALQ為__________。

　　第七條乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況，以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應(yīng)依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認為屬實者，則不在此限。

　　(一)過期5日內(nèi)，每逾1日，按未交部分總價，處______違約金。

　　(二)繼續(xù)逾期五天以上至10天以內(nèi)者，每逾1天按未交部分總價，處_____違約金。

　　(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者，每逾1天按未交部分總價，處_____違約金。

　　(四)繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數(shù)量，違約金以價款的.倍數(shù)計算。

　　第八條通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

　　第九條乙方送交加工品，因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工，其工時損失要由乙方負責(zé)，如果甲方發(fā)生非常嚴重不良后果，則甲方有權(quán)取消外包加工單。

　　第十條按期交足定貨而合格率為100%，給予總價________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價______獎勵金。

　　第十一條試用廠商的試用期間為3個月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達70分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。

　　第十二條加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查1次，每月考核：

　　1、質(zhì)量，

　　2、交貨期，

　　3、價格。這三項每年總考核1次，劃分等級。