鋼結(jié)構(gòu)加工合同

時(shí)間：2023-03-09 18:27:18 加工合同我要投稿

相關(guān)推薦

鋼結(jié)構(gòu)加工合同匯編12篇

　　隨著法律觀念的深入人心，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。合同有不同的類型，當(dāng)然也有不同的目的，下面是小編整理的鋼結(jié)構(gòu)加工合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

鋼結(jié)構(gòu)加工合同匯編12篇

鋼結(jié)構(gòu)加工合同1

　　委托方：(以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件加工制作事宜協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第二條：工程概況

　　1.工程名稱：xx 。

　　2.工程地點(diǎn)：xx 。

　　3.委托方：xx 。

　　4.預(yù)估構(gòu)件重量：xx 。

　　5.工程內(nèi)容：

　　第三條：合同范圍及簽定合同依據(jù)

　　1.甲方認(rèn)可的施工圖紙。

　　2.甲方認(rèn)可的設(shè)計(jì)變更，補(bǔ)充聯(lián)系單，圖紙會(huì)審紀(jì)要。

　　第四條：生產(chǎn)(加工)工作內(nèi)容

　　1.主鋼構(gòu)：xx。

　　2.主鋼構(gòu)除銹處理方式：xx拋丸除銹。

　　3.防銹底漆涂裝要求：xxx 。

　　4.乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)裝車，甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

　　第五條：甲方的權(quán)利和義務(wù)

　　1.甲方于20xx年xx月xx日前向乙方提交生產(chǎn)(加工)用施工圖紙xx套。

　　2.按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、付款方式支付加工費(fèi)、材料費(fèi)。

　　3.甲方代表有權(quán)監(jiān)督加工的進(jìn)度和質(zhì)量。

　　第六條：乙方的權(quán)利和義務(wù)

　　1.按時(shí)提交加工產(chǎn)品，并經(jīng)甲方在車間驗(yàn)收合格后方可出廠。

　　2.按國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)施工驗(yàn)收規(guī)范GB50205-20xx及設(shè)計(jì)圖紙要求進(jìn)行生產(chǎn)。

　　第七條：加工費(fèi)及付款方式、時(shí)間

　　1.本生產(chǎn)人工費(fèi)單價(jià)為：xx元/噸。

　　2.材料費(fèi)單價(jià)：本結(jié)構(gòu)原材料按購買時(shí)雙方核定的市場價(jià)格計(jì)價(jià)。

　　3.工程款支付：預(yù)付材料款70%計(jì)xx元(大寫：xx元整)。

　　4.提構(gòu)件時(shí)付清本批鋼構(gòu)件30%的余款。

　　5.重量結(jié)算：按理論重量結(jié)算;材料損耗按4%計(jì)算(損耗不計(jì)入加工

　　6.如圖紙變更或委托方要求變更，需另追加費(fèi)用，計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按1、2條進(jìn)行。

　　第八條：生產(chǎn)(加工)期限

　　1.開工日期：以收到甲方全部圖紙及材料款到帳后第二天起計(jì)算工期。

　　2.工期：xxx天。

　　3.工廠存放期：構(gòu)件完工之日起免費(fèi)在廠內(nèi)存放7天，超出7天每天按產(chǎn)品總價(jià)款的5‰收取場地占用費(fèi)。

　　4.遇到下列情況之一時(shí)，生產(chǎn)(加工)產(chǎn)品開工日期及產(chǎn)品交驗(yàn)日期則相應(yīng)順延或另外商定：

　　1)由于不可抗力或無法防止的'外因影響時(shí);

　　2)由于甲方的原因影響生產(chǎn)(加工)進(jìn)度時(shí)。

　　第九條：違約責(zé)任

　　1.由于產(chǎn)品質(zhì)量問題，不能滿足施工圖紙要求時(shí)，應(yīng)由承包方無償返工或重新提供產(chǎn)品。

　　2.由于委托方提供的圖紙不十分正規(guī)，在承包方開始生產(chǎn)后仍在修改設(shè)計(jì)，由此造成的損失委托方應(yīng)給予承包方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，并工期順延。

　　第十條：其它

　　1.產(chǎn)品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格出廠后，由于運(yùn)輸或其它非乙方原因而影響了質(zhì)量，乙方不再承擔(dān)責(zé)任。

　　2.根據(jù)本合同的約定，乙方只對甲方承擔(dān)其應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)，而不再與第三方發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系，甲方只對乙方承擔(dān)其應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)，不受第三方的影響。

　　第十一條：附則

　　1.與本合同有關(guān)的其它問題，均按《中華人民共和國合同法》的規(guī)定執(zhí)行，未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　2.本合同一式四份，甲方各執(zhí)二份。

　　3.雙方代表簽章后，合同生效。

　　委托方：

　　承包方：

　　承辦人：

　　電話：

　　傳真：

　　日期：

鋼結(jié)構(gòu)加工合同2

　　定做方： (稱甲方) 承攬方： (稱乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程的實(shí)際情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內(nèi)容：

　　1.制作內(nèi)容：

　　主鋼構(gòu)：鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。材質(zhì)為Q235。鋼構(gòu)必須進(jìn)行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。

　　二、合同價(jià)格及結(jié)算方式：

　　1.合同造價(jià)按/噸。合同總價(jià)款為，以實(shí)際決算為準(zhǔn)。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)

　　2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款

　　3.提貨：

　　(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時(shí)付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時(shí)甲方全部付清貨款。

　　4.結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算。

　　三、質(zhì)量要求：

　　乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50205-20xx)認(rèn)真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。

　　四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間：

　　1.交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨;運(yùn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)，裝車由乙方負(fù)責(zé)。

　　2.交貨時(shí)間：

　　五、包裝及運(yùn)輸：

　　1.乙方負(fù)責(zé)裝車。裝車時(shí)應(yīng)按照規(guī)范要求進(jìn)行裝運(yùn)，要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運(yùn)輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費(fèi)含在合同價(jià)內(nèi)。

　　2. 甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)按甲方要求實(shí)施(具體由甲方再出發(fā)運(yùn)前另行交底)。

　　3. 運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。

　　六、雙方權(quán)利及義務(wù)：

　　1.甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙一套，并簽字認(rèn)可。由乙方認(rèn)真完善后按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。

　　2.甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時(shí)給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的`工期延誤以順延。

　　3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)，不得擅自外協(xié)加工，乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。

　　4.甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。

　　5.乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。

　　七、違約責(zé)任：

　　按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　八、合同糾紛處理方式：

　　甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則由提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會(huì)仲裁。

　　九、附則：

　　1.本合同

　　2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為年月日至年月日。

　　3.未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補(bǔ)充合同。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　委托代理人：委托代理人：聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：

　　開戶行：開戶行：

　　賬號(hào)：賬號(hào)：

鋼結(jié)構(gòu)加工合同3

　　委托方： (以下簡稱甲方) 加工方： (以下簡稱乙方)

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成一致并訂立本合同，共同遵守。

　　一、加工方式

　　甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

　　二、加工內(nèi)容

　　本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的錦繡物流倉儲(chǔ)樓工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。

　　三、加工工期

　　從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款(或定金)之日起開始計(jì)算工期。

　　四、加工量、單價(jià)及總金額

　　1、以上價(jià)格均為稅工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴(yán)格按圖紙要求加工制作。

　　2、上表所列之加工量為暫定加工量，結(jié)算時(shí)按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計(jì)算。本合同從生效之日起，合同單價(jià)不因市場價(jià)格變化而變更。

　　3、上表所列之“金額”的“合計(jì)”項(xiàng)為暫定總價(jià)。

　　4、本合同采用的定價(jià)方式結(jié)算。

　　五、運(yùn)輸方式：需方自提，運(yùn)費(fèi)自負(fù)。

　　六、結(jié)算、付款及付款方式

　　1、本合同簽訂后萬元為定金， / 萬元為預(yù)付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi)，乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款，本合同自動(dòng)終止，甲方已支付的定金不退還。

　　2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中，甲方付款提貨，且甲方累計(jì)所提貨物的價(jià)款不得超過甲方實(shí)際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結(jié)算，貨款應(yīng)全額付清，乙方財(cái)務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認(rèn)后，安排發(fā)貨。

　　3、如甲方在現(xiàn)場安裝時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)通知乙方，乙方必須在12小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。

　　七、雙方責(zé)任甲方責(zé)任

　　1、甲方應(yīng)于合同簽訂時(shí)提供給乙方完整、詳細(xì)的工程施工圖紙壹套。 2、甲方負(fù)責(zé)按本合同規(guī)定的時(shí)間、方式提貨、驗(yàn)貨，支付貨款、辦理結(jié)算。

　　3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計(jì)變更，甲方應(yīng)以書面方式在變更實(shí)施前2天書面通知乙方，因變更導(dǎo)致的材料增減按實(shí)結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔(dān)，按照合同約定價(jià)格支付乙方價(jià)款。

　　4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯(cuò)誤，甲方必須在乙方提出后12小時(shí)內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物，甲方應(yīng)在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時(shí)，市場價(jià)格上漲的，按照漲價(jià)后價(jià)格結(jié)算;市場價(jià)格下跌的`，按照下

　　乙方責(zé)任

　　1、乙方承擔(dān)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進(jìn)度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。

　　2、乙方負(fù)責(zé)成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。

　　3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時(shí)，需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告，合格證明等技術(shù)資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報(bào)告及第三方材料復(fù)檢費(fèi))。

　　4、日開始供應(yīng)第一批構(gòu)件，供貨要求詳見甲方書面需貨計(jì)劃， 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構(gòu)件供完。

　　八、質(zhì)量驗(yàn)收

　　1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進(jìn)行質(zhì)量復(fù)檢。復(fù)檢合格后，由于運(yùn)輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負(fù)責(zé)，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)，并在48小時(shí)內(nèi)解決。

　　2、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，應(yīng)立即停止使用，并在48小時(shí)內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗(yàn)并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議，或甲方收到貨物后1個(gè)月內(nèi)未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔(dān)任何責(zé)任。

　　3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價(jià)款損失承擔(dān)責(zé)任，乙方不承擔(dān)由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。

　　九、違約責(zé)任

　　1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費(fèi)保管期限。免費(fèi)保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標(biāo)準(zhǔn)支付給乙方保管費(fèi)用。乙方計(jì)收保管費(fèi)用的保管期限為60天，超過60天時(shí)，乙方有權(quán)

　　2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報(bào)廢的，由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。

　　3、乙方無故延遲交貨的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償因此給甲方造成的實(shí)際損失。

　　4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

　　十、保密責(zé)任

　　任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔(dān)保密義務(wù)，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應(yīng)當(dāng)知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。

　　十一、其他約定

　　1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項(xiàng)下的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。

　　2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

　　3、雙方就本合同發(fā)生爭議時(shí)應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。

　　5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。 (以下無正文)

　　甲方：(蓋章) 乙方：

　　年月日：

鋼結(jié)構(gòu)加工合同4

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　品名

　　規(guī)格

　　單位

　　數(shù)量

　　備注

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗(yàn)收的依據(jù))

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：___________________________________________________________________________________(

　　1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。

　　2，用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。

　　承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3，原材料等物品交(提)日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)

　　第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：____________________________________________________________________________________________(

　　1，承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。

　　3，定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。)

　　第五條價(jià)款或酬金：________________________________________________________________________________________(價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)

　　第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________________________(

　　1，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。

　　對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。

　　保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的.以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　3，當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。)

　　第七條交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn)：___________________________________________________________________________________________(

　　1，交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2，交(提)定作物日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，

　　以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。)

　　第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：____________________________________________________

　　第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：____________________________________________________

　　第十條結(jié)算方式及期限：____________________________________________________

　　第十一條其他：_____________________________________________________(如：

　　1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。

　　2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

　　第十二條承攬方的違約責(zé)任：

　　一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。

　　因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四，逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　五，不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

　　六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。

　　七，實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

　　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

　　九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　第十三條定作方的違約責(zé)任：

　　一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

　　二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

　　三，未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，

　　除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

　　所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

　　五，超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六，無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

　　七，變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

　　第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，

　　如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交_______(如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。

　　定作方：____________________(蓋章)

　　代表人：____________________(蓋章)

　　地址：________________________________

　　電話：________________________________

　　開戶銀行：____________________________

　　帳號(hào)：______________________________

　　承攬方：__________________________(蓋章)

　　代表人：__________________________(蓋章)

　　地址：_________________________

　　電話：_________________________

　　開戶銀行：_____________________

　　帳號(hào)：_________________________

　　________年____月____日

鋼結(jié)構(gòu)加工合同5

　　甲方：__

　　乙方：__

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動(dòng)法》和《建筑工程承包合同條例》及其他有關(guān)法律行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成以下條例：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：工作崗位及工作時(shí)間

　　雇員從事的工種和工作實(shí)踐。從事的工種要注明在什么崗位從事什么工作，如電機(jī)房的值班電工或大廈照明的維修電工（因?yàn)楣しN不同工資差別很大）；

　　工作時(shí)間包括聘用期限，應(yīng)注明從何時(shí)起知何時(shí)止；每周工作多少天，每天工作多少小時(shí)；一般每周至少有一天的休息日；按國際慣例，在節(jié)假日，雇員應(yīng)享受所在國家規(guī)定的節(jié)假日，如所在國國慶、春節(jié)等。

　　建議雙方在簽勞務(wù)合同的時(shí)候最好明確約定相關(guān)工作崗位，工作時(shí)間以及勞務(wù)報(bào)酬等問題，避免之后因履行合同發(fā)生糾紛。

　　一、工程內(nèi)容

　　鋼結(jié)構(gòu)安裝，甲方負(fù)責(zé)提供一切材料、輔材及耗材，乙方負(fù)責(zé)安裝（含工人工資、吊車費(fèi)）。

　　二、工期

　　經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，本工程從_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，總工期為_____天，如遇不可抗力因素（如戰(zhàn)爭、地震、雨天等），工期相應(yīng)順延。

　　三、雙方責(zé)任

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：雇主義務(wù)

　　勞務(wù)關(guān)系主要由民法、經(jīng)濟(jì)法調(diào)整，雙方當(dāng)事人在不違背法律規(guī)定情況下自由協(xié)商，任意性很強(qiáng)，雇主可以與雇員協(xié)商約定相關(guān)義務(wù)；

　　但是，雇主必須按所在國有關(guān)規(guī)定提供符合安全生產(chǎn)的場所和必須發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)用或物品，如安全帽、手套、濾光墨鏡等；在所在國工作期間，如果發(fā)生疾病或工傷，雇主都應(yīng)提供必要的醫(yī)療和購買必要的藥物。

　　另外，建議雇主應(yīng)給雇員購買人生意外保險(xiǎn)，使勞務(wù)人員在受到意外傷害時(shí)能得到及時(shí)合理的賠償，保險(xiǎn)費(fèi)由雇主負(fù)擔(dān)。

　　1、甲方提供標(biāo)準(zhǔn)的施工圖紙，如有變更，及時(shí)給予解答，并及時(shí)提供變更圖紙，甲方提供材料堆放場地，配合乙方解決施工中出現(xiàn)的問題。

　　2、乙方認(rèn)真領(lǐng)會(huì)圖紙及設(shè)計(jì)要求，按圖施工。如需現(xiàn)場復(fù)查，可聯(lián)系溝通，但費(fèi)用甲方承擔(dān)，在施工過程中，乙方要遵守國家的法律法規(guī)，工程質(zhì)量確保合格。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：勞務(wù)費(fèi)用

　　勞務(wù)合同雇員提供勞務(wù)服務(wù)，雇主主需要依據(jù)協(xié)議支付勞務(wù)報(bào)酬，這里要區(qū)別于勞動(dòng)關(guān)系中的勞動(dòng)者除獲得工資報(bào)酬外，還需要為勞動(dòng)者繳納保險(xiǎn)、福利待遇等；勞務(wù)關(guān)系中的自然人，一般只獲得勞務(wù)費(fèi)，雇主也不用像勞動(dòng)合同那樣為雇員繳納社保的義務(wù)，是否繳納可以雙方協(xié)商約定。

　　另外，如果是在工作時(shí)間以外加班或上夜班，雇主應(yīng)付加班費(fèi)或夜班津貼等相應(yīng)勞務(wù)費(fèi)用，并據(jù)此作出詳細(xì)約定，以免給雇主一方造成不必要糾紛。

　　四、勞務(wù)費(fèi)用

　　乙方進(jìn)場施工，甲方預(yù)付工程款_______萬元整，工程完工經(jīng)甲方和監(jiān)理驗(yàn)收合格付至總工程款的.______%，余款______%作為工程質(zhì)量保證金，一年后付清。

　　五、安全施工

　　乙方工人進(jìn)入工地，必須遵守工地的安全規(guī)范、統(tǒng)一安排，自備安全用品，高空作業(yè)必須系安全帶，佩戴安全帽，使用電氣設(shè)備要規(guī)范，必須安全可靠，特別室外用電要防水、接地，配電箱要配備漏電保護(hù)器，以防為主，安全施工，如發(fā)生不安全事故，一切責(zé)任由乙方自負(fù)，甲方不承擔(dān)任何事故責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失。

　　六、工程質(zhì)量

　　1、乙方對鋼結(jié)構(gòu)工程的安裝質(zhì)量負(fù)責(zé)。

　　2、乙方必須嚴(yán)格按施工圖紙說明文件和國家有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的要求安裝施工。

　　3、乙方應(yīng)按鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量要求發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)通知甲方。

　　4、工程保修期為_____年，在質(zhì)保期內(nèi)，如有工程質(zhì)量問題乙方應(yīng)給予及時(shí)維修。

　　七、違約責(zé)任

　　按合同約定的工期完工，每延誤工期一天，須向甲方支付本合同總價(jià)款_____%的違約金。

　　八、爭議解決方式

　　1、本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向____________人民法院起訴。

　　2、本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，工程結(jié)算完畢，付清工程款項(xiàng)后，合同自動(dòng)失效。

　　甲方：__（簽章）

　　法定代表人：__

　　地址：__

　　聯(lián)系電話：__

　　______年______月______日

　　乙方：（簽章）

　　家庭住址：__

　　聯(lián)系電話：__

　　______年______月______日

鋼結(jié)構(gòu)加工合同6

　　承攬方：________________________

　　代表人：____________ 職務(wù)：____________ 電話：____________

　　定作方：________________________

　　地址：____________ 電話：____________

　　定作方委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。

　　第一條承攬項(xiàng)目概況

　　1、項(xiàng)目名稱：________________________。

　　2、項(xiàng)目地點(diǎn)：________________________。

　　3、項(xiàng)目內(nèi)容：________________________。

　　4、建筑面積：________________________。

　　5、承攬方式：承攬方包工包料。

　　6、工期：本項(xiàng)目工期____________天，按甲方指定進(jìn)場日期計(jì)算。

　　7、共計(jì)：____________元。

　　第二條圖紙或技術(shù)資料

　　雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：

　　定作方自行設(shè)計(jì)并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料____________式____________份，定作方、承攬方各執(zhí)____________份。

　　第三條定作方義務(wù)

　　(1)負(fù)責(zé)向承攬方提供水、電。

　　(2)參與項(xiàng)目質(zhì)量和項(xiàng)目進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)嘗竣工驗(yàn)收。

　　第四條承攬方義務(wù)

　　(1) 按照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行加工，按期保質(zhì)完成承攬項(xiàng)目;

　　(2) 參加項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。

　　第五條項(xiàng)目變更

　　(1) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)以書面形式及時(shí)通知定作方。定作方應(yīng)當(dāng)在收到通知之日起____________天內(nèi)回復(fù)，并提出修改意見。承攬方在上述時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)的，應(yīng)繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行工作，由此而產(chǎn)生的一切責(zé)任或損失全部由定作方承擔(dān)。承攬方在上述時(shí)間內(nèi)得到答復(fù)的'，應(yīng)按定作方答復(fù)意見進(jìn)行工作，因按定作方答復(fù)意見進(jìn)行工作導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。

　　(2) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行變更，定作方應(yīng)提前____________天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工作。因變更導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。

　　第六條確定變更合同價(jià)款及工期

　　(1) 發(fā)生變更后，承攬方應(yīng)提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r(jià)格，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整合同價(jià)款。

　　(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整竣工日期。

　　第七條材料的提供

　　(1) 由定作方提供材料的，定作方應(yīng)在材料運(yùn)到項(xiàng)目地點(diǎn)前通知承攬方，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);

　　(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應(yīng)在材料運(yùn)到項(xiàng)目地點(diǎn)前通知定作方，并接受定作方檢驗(yàn);

　　第八條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　雙方約定本項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ：

　　(1) 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到圖紙或技術(shù)資料的要求。

　　(2)所有圖紙?jiān)O(shè)計(jì)符合國家規(guī)范要求

　　第九條項(xiàng)目驗(yàn)收和保修

　　(1) 項(xiàng)目竣工后，承攬方應(yīng)通知定作方驗(yàn)收，定作方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收，移交手續(xù)，出具驗(yàn)收意見。如定作方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)無正當(dāng)理由不組織驗(yàn)收的，視為定作方承認(rèn)項(xiàng)目質(zhì)量合格，已通過驗(yàn)收。

　　第十條合同價(jià)款支付方式

　　1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價(jià)款：

　　雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進(jìn)度支付。剩余____________%作為質(zhì)保金保修期滿付清。

　　第十一條違約責(zé)任

　　1、承攬方的違約責(zé)任

　　(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減合同價(jià)款;不同意利用的，重新制作。

　　(2)無正當(dāng)理由逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價(jià)款____________‰ 違約金。

　　2、定作方的違約責(zé)任

　　(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失;

　　(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應(yīng)當(dāng)向承攬方償付合同價(jià)款____________‰的違約金;

　　(3)超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。

　　甲方：____________ 乙方：____________

　　日期：____________年_______月_______日

鋼結(jié)構(gòu)加工合同7

　　定做方：（簡稱甲方）

　　承攬方：______________鋼構(gòu)有限責(zé)任公司（簡稱乙方）

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程實(shí)際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內(nèi)容：

　　1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項(xiàng)目全稱為_____________________。

　　2、制作內(nèi)容：_______________________________________________________。

　　1）主鋼構(gòu)：由定做方提供鋼板材質(zhì)：___________；系列___________；噸位：___________；單價(jià)約___________；

　　2）次鋼構(gòu)材質(zhì)：___________；噸位：___________；單價(jià)約___________；

　　3）其他：以上單價(jià)主構(gòu)件進(jìn)行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆 ____ 道。

　　二、合同價(jià)款及結(jié)算方式：

　　1、合同總價(jià)暫定為___________，（大寫）______________________（以實(shí)際決算為準(zhǔn)）。

　　2、合同簽訂當(dāng)日甲方付___________，（大寫）______________________給乙方作為合同定金（最后一次提貨時(shí)抵充貨款，如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效）。

　　3、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算（以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬）。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清，否則不得提貨。

　　三、質(zhì)量要求：

　　1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范（鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB5025-20xx）認(rèn)真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。

　　3、要求第三方檢測單位為：

　　1）檢測內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實(shí)驗(yàn)□ 超聲波探傷檢測□ 鋼材力學(xué)性能復(fù)驗(yàn)□

　　2）其他檢測項(xiàng)目：

　　3）試驗(yàn)檢測費(fèi)用：合同價(jià)格□ 甲方自理□

　　四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間：

　　1、交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠房內(nèi) 提貨。

　　2、交貨時(shí)間：_______年___月___日開始提貨。

　　五、包裝及運(yùn)輸：

　　1、乙方負(fù)責(zé)裝車，裝車時(shí)應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)行裝運(yùn)。要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運(yùn)輸工程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費(fèi)含在合同價(jià)內(nèi)。

　　2、甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實(shí)施（具體要求由甲方在發(fā)運(yùn)前另行交底）。

　　3、運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。

　　六、雙方權(quán)利及義務(wù)：

　　1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙兩套，并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。

　　2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的.疑問及時(shí)給予解答，并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

　　3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。

　　4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。

　　七、違約責(zé)任：按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。

　　九、附則：

　　1、本合同_____式 _____ 份，雙方各執(zhí)_____ 份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。

　　3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另補(bǔ)充合同。

　　甲方（蓋章）：

　　委托代理人：

　　聯(lián)系方式：

　　開戶行：

　　賬號(hào)：

　　_______年___月___日

　　乙方（蓋章）：__________鋼構(gòu)有限責(zé)任公司

　　委托代理人：

　　聯(lián)系方式：

　　開戶行：

　　賬號(hào)：

鋼結(jié)構(gòu)加工合同8

　　委托方(甲方)全稱：

　　承攬方(乙方)全稱：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，根據(jù)甲方與業(yè)主簽訂的合同，結(jié)合本項(xiàng)目的特點(diǎn)，為保質(zhì)、保量、按時(shí)地提供符合標(biāo)準(zhǔn)及圖紙要求的產(chǎn)品，雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，雙方共同遵照并認(rèn)真履行。

　　本合同包括以下附件并是此合同不可分割的一部分：

　　附件一：《鋼結(jié)構(gòu)制造技術(shù)協(xié)議》以下簡稱《技術(shù)協(xié)議》;

　　附件二：圖紙目錄清單及加工圖紙;

　　附件三：鋼結(jié)構(gòu)的材料匯總清單;

　　附件四：往來傳真及函件。

　　1、供貨范圍及交貨期

　　本合同供貨范圍：

　　交貨期：

　　交貨是指該合同范圍產(chǎn)品100%的交貨，任何一個(gè)構(gòu)件的延遲交貨將視為該合同交貨的延遲。

　　2、加工技術(shù)要求

　　為了確保加工質(zhì)量，乙方在加工過程中要嚴(yán)格執(zhí)行甲方的《技術(shù)協(xié)議》和相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)。所有《技術(shù)協(xié)議》及圖紙等的變更必須提出書面申請，且有甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的簽字。

　　3、技術(shù)資料、圖紙

　　除雙方簽定的附件一、二、三、四外，甲方將另行提供圖紙1套。甲方可以根據(jù)乙方需要提供本合同所涉及的電子版資料。

　　4、項(xiàng)目管理

　　本合同規(guī)定的鋼結(jié)構(gòu)的制作質(zhì)量要求按《技術(shù)協(xié)議》以及國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行，為保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求，乙方必須遵照甲方制定的質(zhì)量控制要求執(zhí)行，構(gòu)件出廠后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，甲方有權(quán)向乙方提出賠償。

　　本合同規(guī)定的供貨范圍內(nèi)的產(chǎn)品由乙方自制，在未得到甲方書面許可前不允許轉(zhuǎn)由他人制作，否則甲方有權(quán)予以拒收，由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。

　　為了方便本項(xiàng)目的`管理，在合同雙方簽字蓋章生效后3天內(nèi)，乙方應(yīng)向甲方提交項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)及管理方案、材料采購及加工計(jì)劃等文件。從合同生效后第1周開始每周向甲方提供一次進(jìn)度報(bào)告。

　　乙方應(yīng)隨時(shí)接受甲方監(jiān)造人員、業(yè)主、監(jiān)理及其他相關(guān)人員的檢查，并提供食宿方便。

　　5、原輔材料的采購及進(jìn)廠復(fù)檢等規(guī)定

　　本合同項(xiàng)下的材料由乙方自購且滿足相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)要求。主材為方購買，損耗為，廢料歸方所有。乙方須提供該合同項(xiàng)下所購買的原材料的材質(zhì)證明書原件。

　　本合同產(chǎn)品所用焊材等由乙方自購且報(bào)甲方質(zhì)量部門或監(jiān)造人員備案。

　　6、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　制造執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)見《技術(shù)協(xié)議》中的相關(guān)規(guī)定;

　　7、合同價(jià)格及交貨要求：

　　7.1合同單價(jià)：綜合單價(jià)：

　　1)以上合同單價(jià)為固定不變價(jià)，單價(jià)中包含乙方將產(chǎn)品加工成型過程中所需輔材、機(jī)械、人工等直接費(fèi)、間接費(fèi)、噴砂除銹、涂裝、成品檢驗(yàn)費(fèi)、無損檢驗(yàn)費(fèi)及成品構(gòu)件運(yùn)輸至現(xiàn)場的運(yùn)輸費(fèi)、原材料進(jìn)廠復(fù)驗(yàn)等所有相關(guān)費(fèi)用、以及所有應(yīng)向國家繳納的各種稅費(fèi)和手續(xù)費(fèi)等。

　　2)合同重量為圖紙顯示的乙方制作鋼構(gòu)件的實(shí)際凈重量，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，須報(bào)甲方書面更正。

　　3)因乙方制造或運(yùn)輸?shù)仍蛟斐傻漠a(chǎn)品報(bào)廢或返修，乙方應(yīng)積極配合加以解決，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。因甲方要求設(shè)計(jì)變更，出廠前乙方有責(zé)任和義務(wù)進(jìn)行變更。出廠后乙方也有責(zé)任變更，費(fèi)用另行協(xié)商。

　　7.2交貨要求

　　1)乙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同要求，在得到甲方質(zhì)量部門或監(jiān)造人員認(rèn)可后按甲方要求分批運(yùn)往甲方指定地點(diǎn)。

　　2)乙方須作好成品、半成品的拆開構(gòu)件號(hào)標(biāo)識(shí)，以便甲方現(xiàn)場正確使用。

　　3)貨物發(fā)運(yùn)時(shí)，應(yīng)同時(shí)移交材質(zhì)證明書、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄等資料，否則甲方給予拒收，由此引起的貨物遲交責(zé)任由乙方自負(fù)。

　　4)乙方需派人攜帶《裝車清單》在甲方指定地點(diǎn)進(jìn)行貨物清點(diǎn)移交，因乙方標(biāo)識(shí)不清或移交清單與實(shí)物不符等產(chǎn)生的錯(cuò)誤，乙方必須及時(shí)給予修正。

　　5)雙方單位簽章的《結(jié)算單》。

　　8、付款及結(jié)算

　　8.1付款方式：轉(zhuǎn)帳支票或承兌匯票。

　　8.2付款比例

　　1)預(yù)付款：合同簽訂生效后五天內(nèi)預(yù)付(約計(jì)￥元);或本工程無預(yù)付款。

　　2)全部構(gòu)件發(fā)運(yùn)到甲方指定地點(diǎn)，經(jīng)甲方、業(yè)主和現(xiàn)場監(jiān)理全部驗(yàn)收合格后付至總價(jià)的，余款作為質(zhì)量保證金，乙方構(gòu)件交驗(yàn)合格之日起十二個(gè)月后付清;或乙方每月25日前可向甲方報(bào)進(jìn)度，每批構(gòu)件發(fā)到甲方現(xiàn)場，經(jīng)甲方、業(yè)主和現(xiàn)場監(jiān)理驗(yàn)收合格后，甲方按工程進(jìn)度款的付進(jìn)度款，余作為質(zhì)量保證金，該合同質(zhì)保期為乙方合同構(gòu)件安裝完成，質(zhì)保期滿且無質(zhì)量分歧和工期延誤等問題一次性全額支付質(zhì)量保證金。

　　3)乙方所制作的全部構(gòu)件經(jīng)甲方及業(yè)主、監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后，甲方在收到乙方遞交的分包工程竣工結(jié)算報(bào)告及結(jié)算資料8日內(nèi)由甲方項(xiàng)目經(jīng)理部初審?fù)戤叄瑘?bào)甲方工程公司經(jīng)營部10日內(nèi)復(fù)核完畢，復(fù)審后的結(jié)算資料提交甲方審計(jì)部門審計(jì)10日內(nèi)審計(jì)完畢審計(jì)結(jié)果為最終竣工結(jié)算值。

　　9、擔(dān)保

　　合同簽訂時(shí)，乙方須向甲方提供履約擔(dān)保，擔(dān)保方式：;擔(dān)保額度：待合同履行完畢后，無任何違約情況，將履約保證金一次(無息)退還給乙方。

　　10、違約責(zé)任

　　乙方有責(zé)任并保證按本合同及相應(yīng)合同附件規(guī)定的合同產(chǎn)品交貨期交貨，否則，因?yàn)橐曳皆蚴购贤a(chǎn)品不能按期交貨，乙方每延誤壹天按元向甲方支付違約金，違約金在工程款中扣除;

　　乙方支付違約金并不解除乙方繼續(xù)發(fā)貨的責(zé)任，如果合同產(chǎn)品延期交貨，甲方有權(quán)終止部分或全部合同，在此情況下，甲方可以根據(jù)自己認(rèn)為合適的方式另行委托第三方來加工或供貨，因此發(fā)生的一切費(fèi)用(包括把原材料從工廠運(yùn)抵第三方的吊裝費(fèi)、運(yùn)費(fèi)和加工費(fèi))和責(zé)任由乙方承擔(dān)，同時(shí)乙方應(yīng)繼續(xù)執(zhí)行沒有終止的合同部分。

　　同時(shí)由于乙方原因?qū)е卵悠诎l(fā)貨，乙方除了要按上述要求履行自身責(zé)任外，還因此共同承擔(dān)業(yè)主可能給予甲方的罰款。

　　甲方應(yīng)按時(shí)提供給乙方正確、完整的合同要求的技術(shù)文件，如因甲方原因未能按時(shí)提供技術(shù)文件或文件不正確、不完整，乙方可以與甲方協(xié)商交貨期順延。

　　甲方如中途變更加工產(chǎn)品的品種、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)變更，甲方應(yīng)事先與乙方協(xié)商;若實(shí)際產(chǎn)品的數(shù)量和預(yù)估的產(chǎn)品數(shù)量有出入時(shí)，乙方不得借故要求調(diào)整單價(jià)。

　　乙方提供的鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品達(dá)不到合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減價(jià)款;不同意利用的，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修正或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修正或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　實(shí)際交付產(chǎn)品的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，乙方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理。

　　乙方須按甲方要求對產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)陌b，以確保運(yùn)輸和交付順利，未按合同規(guī)定標(biāo)識(shí)和包裝，或者包裝物與移交文件不符，或者不符合規(guī)定要求，造成產(chǎn)品變形、毀損、滅失的，由乙方賠償損失。

　　乙方提前交貨或未按規(guī)定多交產(chǎn)品時(shí)，甲方有權(quán)拒收。

　　乙方未按規(guī)定的辦法和期限對自購的原材料進(jìn)行進(jìn)廠檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求，甲方有權(quán)責(zé)令停產(chǎn)，因此造成的損失由乙方承擔(dān)。

　　甲方未按規(guī)定的時(shí)間付款，超過合同規(guī)定日期付款，甲方應(yīng)當(dāng)比照當(dāng)?shù)劂y行公布的同期利息計(jì)算延期付款的利息支付給乙方。

　　11、合同變更

　　在合同有效期內(nèi)，甲方可在任何時(shí)候以書面形式在合同總范圍內(nèi)對合同的任何部分予以合理變更。

　　如果這種變更導(dǎo)致乙方在執(zhí)行本合同項(xiàng)下相關(guān)部分工作日或所需時(shí)間有所增減，合同或交貨進(jìn)度應(yīng)作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，而且雙方應(yīng)對合同進(jìn)行相應(yīng)的修改，若增加或減少乙方工作量，則按實(shí)際增減工作量乘以固定單價(jià)增減合同價(jià)。

　　12、技術(shù)服務(wù)

　　乙方應(yīng)做好售后服務(wù)工作，及時(shí)解決因制造出現(xiàn)的問題及辦理貨物接收手續(xù)。售后服務(wù)費(fèi)用包含在綜合單價(jià)中，凡因乙方產(chǎn)品質(zhì)量問題而發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)，并從合同款中扣除。必要時(shí)，乙方須派技術(shù)人員到安裝現(xiàn)場進(jìn)行技術(shù)服務(wù)。在售后服務(wù)過程中，乙方對派往現(xiàn)場服務(wù)的人員的安全負(fù)責(zé)，應(yīng)對其加強(qiáng)安全教育，服務(wù)人員須服從甲方的現(xiàn)場安全管理，有自我保護(hù)能力，對自身安全負(fù)責(zé)。

　　13、糾紛的處理

　　甲乙雙方在執(zhí)行合同過程中發(fā)生糾紛時(shí)，雙方應(yīng)積極協(xié)商解決;無法協(xié)商時(shí)，任何一方可向法院提起訴訟。

　　本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，本合同一式柒份，甲方執(zhí)伍份，乙方執(zhí)二份。本合同約定經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方合同章：乙方合同章：

　　地址：地址：

　　委托代理人：法定代表人：

　　經(jīng)辦人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　帳號(hào)：帳號(hào)：

　　簽定日期：簽定日期：

鋼結(jié)構(gòu)加工合同9

　　在委托合同中，受托人處理事務(wù)，除法律另有規(guī)定外，不是以自己的名義和費(fèi)用，而是以委托人的名義和費(fèi)用進(jìn)行的。因此，委托合同的受托人處理受托事務(wù)的后果，直接歸委托人承受。這是委托合同與行紀(jì)合同、承攬合同、居間合同等類似合同的重要區(qū)別。今天本站小編要與大家分享是：鋼結(jié)構(gòu)的委托加工合同。具體內(nèi)容如下，歡迎參考：

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：___________________________________________________________________________________(1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交(提)日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)

　　第四條

　　技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3，定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。)

　　第五條

　　價(jià)款或酬金：________________________________________________________________________________________(價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)

　　第六條

　　驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________

　　________________(1，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3，當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。)

　　第七條交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn)：___________________________________________________________________________________________(1，交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2，交(提)定作物日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。)

　　第八條

　　包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：____________________________________________________

　　第九條

　　運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：____________________________________________________

　　第十條

　　結(jié)算方式及期限：____________________________________________________

　　第十一條

　　其他：_____________________________________________________(如：1. 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

　　第十二條

　　承攬方的違約責(zé)任：

　　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。

　　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

　　九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補(bǔ)齊的`，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　第十三條定作方的違約責(zé)任：

　　一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

　　三，未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

　　四，超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

　　六，無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

　　七，變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

　　第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　定作方：____________________(蓋章)

　　代表人：____________________(蓋章)

　　地址：________________________________

　　電話：________________________________

　　開戶銀行：____________________________

　　帳號(hào)：______________________________

　　承攬方：__________________________(蓋章)

　　代表人：__________________________(蓋章)

　　地址：_________________________

　　電話：_________________________

　　開戶銀行：_____________________

　　帳號(hào)：_________________________

　　年月日訂

鋼結(jié)構(gòu)加工合同10

　　甲方(定作方)：

　　乙方(承攬方)：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程實(shí)際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內(nèi)容

　　1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項(xiàng)目全稱為。

　　2、制作內(nèi)容

　　(1)主鋼構(gòu)：由定作方提供鋼板材質(zhì)：;系列：;噸位：;單價(jià)約元(大寫：);

　　(2)次鋼構(gòu)材質(zhì)：;噸位：;單價(jià)約元(大寫：);

　　(3)其他：以上主構(gòu)件進(jìn)行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。

　　二、合同價(jià)款及結(jié)算方式

　　1、合同總價(jià)暫定為元，(大寫)(以實(shí)際決算為準(zhǔn))。

　　2、合同簽訂當(dāng)日甲方付元，(大寫)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時(shí)抵充貨款，如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。

　　3、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清，否則不得提貨。

　　三、質(zhì)量要求

　　1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范)認(rèn)真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。

　　3、要求第三方檢測單位為：

　　(1)檢測內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實(shí)驗(yàn)□超聲波探傷檢測□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗(yàn)□

　　(2)其他檢測項(xiàng)目：。

　　(3)試驗(yàn)檢測費(fèi)用：合同價(jià)格□甲方自理□

　　四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間

　　1、交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。

　　2、交貨時(shí)間：年月日開始提貨。

　　五、包裝及運(yùn)輸

　　1、乙方負(fù)責(zé)裝車，裝車時(shí)應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)行裝運(yùn)。要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運(yùn)輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費(fèi)包含在合同價(jià)內(nèi)。

　　2、甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實(shí)施(具體要求由甲方在發(fā)運(yùn)前另行交底)。

　　3、運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。

　　六、雙方權(quán)利及義務(wù)

　　1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙?zhí)祝⒑炞终J(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。

　　2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的.疑問及時(shí)給予解答，若需要修改變更的應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知，否則由此引起的工期延誤應(yīng)當(dāng)順延交貨時(shí)間。

　　3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。

　　4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。

　　七、違約責(zé)任

　　按《中華人民共和國合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　八、合同糾紛處理方式

　　甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向人民法院起訴。

　　九、附則

　　1、本合同式份，雙方各執(zhí)份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為年月日至年月日。

　　3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另訂補(bǔ)充合同。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　法定代表人：

　　委托代理人：法定代表人：

　　委托代理人：

　　年月日年月日

鋼結(jié)構(gòu)加工合同11

　　發(fā)包方: (以下可簡稱:甲方)

　　承攬方: (以下可簡稱:乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為

　　一、工程名稱: 。

　　二、工程施工地點(diǎn): 。

　　三、工程內(nèi)容: 。

　　四、工程量和工程造價(jià):

　　1、工程量為: 平方米，(注:如為約計(jì)數(shù)，可據(jù)實(shí)結(jié)算)。

　　2、工程合同單價(jià)為: 元/平方米，本項(xiàng)工程合同總造價(jià)約為: 元，大寫: 元。

　　(注:如為約計(jì)數(shù)、可根據(jù)工程實(shí)際發(fā)生量計(jì)算工程總款額。)

　　四、付款方式及工程確認(rèn)辦法:

　　1、合同簽訂后，甲方預(yù)付給乙方合同總款的 %，即元，作

　　2、材料進(jìn)入施工工地，甲方付給乙方合同總款的 %，即元。

　　3、梁架安裝基本結(jié)束，甲方付給乙方合同總款的 % ，即元

　　4、工程竣工驗(yàn)收后甲方付給乙方合同總款的 %，即元。

　　5、本項(xiàng)工程質(zhì)保金為合同總款 %，質(zhì)保期為合同簽訂之日起滿壹

　　五、工程延期:

　　如遇下列情況之一，經(jīng)雙方共同確認(rèn)以后，工期作相應(yīng)順延并以書面形式確定。

　　1、設(shè)計(jì)圖紙不全，設(shè)計(jì)工作無法開展。

　　2、設(shè)計(jì)方案(結(jié)構(gòu)、造型等)有重大變更，甲方未及時(shí)通知乙方，使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、制作、安裝等相關(guān)事宜。

　　3、不具備乙方進(jìn)場條件(如:土建工程未到位)，致使乙方不能按期進(jìn)場開展工作。

　　4、未按合同規(guī)定拔付預(yù)付款，進(jìn)度款而影響工程進(jìn)度。

　　5、開始安裝前5日內(nèi)，甲方仍不具備材料存儲(chǔ)場地或倉庫。

　　6、不可抗力。(注:本合同不可抗力是指因戰(zhàn)爭動(dòng)亂，空中飛行物體附落或其他非甲乙方責(zé)任造成的爆炸、火災(zāi)以及因大風(fēng)、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災(zāi)害。)

　　六、雙方職責(zé)

　　1、施工期間甲方要求更改已確認(rèn)批準(zhǔn)的圖紙或現(xiàn)場土建施工圖紙有變更或已經(jīng)變更并開始施工時(shí)，甲方應(yīng)提前通知乙方，并應(yīng)及時(shí)據(jù)此調(diào)整合同價(jià)款。

　　2、甲乙方對于產(chǎn)品已安裝部分，應(yīng)共同承擔(dān)負(fù)責(zé)成品的保護(hù)，甲乙雙方及其他相關(guān)施工單位都有義務(wù)保護(hù)，甲方同意依據(jù)“誰損壞誰負(fù)責(zé)賠償”的原則由乙方計(jì)取賠款，并由損壞方承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

　　七、甲方職責(zé):

　　1、在乙方進(jìn)駐工地前甲方必須將施工所需水、電接到約定地點(diǎn)，并確保乙方施工期內(nèi)的需要，費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。

　　2、開通施工場地的通道，滿足乙方施工運(yùn)輸?shù)男枰?/p>

　　3、甲方負(fù)責(zé)本項(xiàng)工程施工所屬地的國稅局、地稅局對本工程所征收的稅費(fèi)及城建規(guī)劃等相關(guān)部門征收的本項(xiàng)的其它費(fèi)用。

　　4、甲方負(fù)責(zé)處理協(xié)調(diào)好與本項(xiàng)工程有關(guān)的部門關(guān)系，并確保不因國家相關(guān)部門的干預(yù)而影響乙方施工，否則造成的停工及損失由甲方負(fù)責(zé)。

　　5、在施工過程中，甲方與本工程無關(guān)的人員未經(jīng)乙方同意，不得擅自進(jìn)入乙方施工現(xiàn)場，否則造成人員傷亡由甲方負(fù)責(zé)。

　　八、乙方職責(zé):

　　1、乙方根據(jù)甲方要求，將所帶的資料、工量及人員進(jìn)入施工現(xiàn)場。

　　2、乙方在施工過程中，隨時(shí)接受甲方領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督、檢查，乙方應(yīng)給予積極的配合，對于乙方工程質(zhì)量不合格的部位應(yīng)立即返工或修改，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方自行承擔(dān)。

　　3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品材料的保管;乙方施工人員在施工期間，要做到安全第一，如果說出現(xiàn)因乙方操作不當(dāng)導(dǎo)致的傷亡事故均由乙方承擔(dān)，甲方不負(fù)任何責(zé)任。

　　4、遵守地方法規(guī)以及政府相關(guān)行業(yè)管理部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定。

　　5、竣工清理現(xiàn)場并具備交驗(yàn)條件。

　　九、土建方應(yīng)配合的相關(guān)事宜:

　　1、提供現(xiàn)場施工中心線、水平線、進(jìn)出口位置線等有關(guān)數(shù)據(jù)及位置。

　　2、提供土建施工進(jìn)度計(jì)劃，以便于我單位落實(shí)工程承包范圍部位的施工組織工作。

　　3、預(yù)埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。

　　十、施工工期:

　　在乙方人員、設(shè)備材料進(jìn)入施工現(xiàn)場第二天起計(jì)為施工工期，日歷天數(shù)工期天，如因雨雪風(fēng)等天氣而影響施工時(shí)工期順延。

　　十一、合同爭議、合同的生效與終止:

　　(一)爭議:

　　甲乙雙方因合同糾紛發(fā)生爭方，可先行協(xié)商，協(xié)商不成時(shí)，由起訴方所在地法院管轄。

　　(二)、合同的.生效與終止

　　本合同自雙方代理人簽字蓋章后生效，于甲方支付款項(xiàng)完畢，乙方將工程整體移交給甲方后，除保修條款仍然生效外，其他條款即告終止，保修期滿，甲方支款項(xiàng)完畢后，保修條款自然終止。

　　十二、交工質(zhì)量保修承諾

　　1、交工質(zhì)量保修承諾工程整體移交給甲方使用后，我方在保修期內(nèi)提供免費(fèi)保修服務(wù)。保修期為半年。

　　2、若是因乙方之外的因素，如甲方使用不當(dāng)或不可抗力等原因引起的質(zhì)量問題，乙方可及時(shí)派人維修、更換、相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

　　3、保修期滿后，乙方將長期優(yōu)惠有嘗服務(wù)，做到定期回訪，及時(shí)處理使用中出現(xiàn)的問題。

　　十三、其它約定:

　　1、標(biāo)的物(即工程所含內(nèi)容的所有項(xiàng)目)所有權(quán)自工程款結(jié)清時(shí)開始轉(zhuǎn)移，如甲方未結(jié)清工程款，標(biāo)的物仍屬于乙方所有。

　　2、乙方支取工程款時(shí)，須出據(jù)帶有財(cái)務(wù)紅章的收據(jù)或發(fā)票，甲方撥付工程款時(shí)須以匯票(或轉(zhuǎn)帳支票主)的形式轉(zhuǎn)入乙方公司指定的帳戶，且甲方確保支票內(nèi)容填寫正確完整，否則，由此引起的相關(guān)問題由責(zé)任方承擔(dān)。

　　3、本合同所涉及的圖紙為甲方提供的圖紙或?yàn)橛杉追轿幸曳皆O(shè)計(jì)的并由甲方簽字蓋章認(rèn)可后的圖紙。

　　4、結(jié)構(gòu)網(wǎng)架設(shè)計(jì)，甲方除提供設(shè)計(jì)院的正式圖紙外，設(shè)計(jì)網(wǎng)架的懸掛物等，如燈飾內(nèi)裝部分必須告知乙方，否則出現(xiàn)問題自負(fù)。

　　5、甲方需乙方出正規(guī)圖紙，相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

　　6、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　雙方簽字蓋章后生效。

　　十四、備注:

　　代表人: 代表人:

　　代理人: 代理人:

　　地址: 地址:

　　電話: 電話:

　　開戶行: 開戶行:

　　帳號(hào): 帳號(hào):

鋼結(jié)構(gòu)加工合同12

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　根據(jù)工程進(jìn)度需要，甲方向乙方租憑四繩物料提升機(jī)____臺(tái)，為明確雙方的責(zé)任與權(quán)益，保證施工順利完成，經(jīng)雙方友好協(xié)商定以下合同，雙方必須共同遵守。

　　一、工程地點(diǎn)：

　　______________________

　　二、工程名稱：

　　________________________

　　三、物料提升機(jī)使用高度：

　　工程所需使用高度____米。

　　四、租金期限及規(guī)定：

　　1、租憑時(shí)間從安裝調(diào)試好并由安監(jiān)站驗(yàn)收第二天起計(jì)算租金。

　　2、物料提升機(jī)租憑：暫定____臺(tái)，時(shí)間暫定____月，不足____月的按____月計(jì)算租憑費(fèi)，

　　超出月按月計(jì)算租憑費(fèi)，每月按____個(gè)工作日計(jì)算。不足月按_______計(jì)算租憑費(fèi)，如果工地因其它因素停工，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任，租憑時(shí)間照計(jì)，租金照收。

　　五、租憑費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及結(jié)算方式：

　　1、三斗車、二斗車物料提升機(jī)租金，每臺(tái)每月為人民幣_(tái)__元包使用期間的機(jī)械維護(hù)，檢測費(fèi)用。

　　2、提升機(jī)進(jìn)場安裝后甲方支付進(jìn)退場費(fèi)及檢測費(fèi)____臺(tái)。租金自提升機(jī)安裝調(diào)試好并有安監(jiān)站驗(yàn)收第二天起計(jì)算，壹個(gè)月內(nèi)一次性支付三個(gè)月租金乙方收款時(shí)以收據(jù)收款，蓋單位公章。超出三個(gè)月后租金待通知拆除后15天內(nèi)付清

　　3、工程完工停工停止使用，租憑期滿甲方應(yīng)提前五天以電話形式通知乙方拆卸并付清所有的租金，否則租約仍舊生效。

　　4、甲方包操作工住宿及水電，需要加班每小時(shí)___元。

　　六、物料提升機(jī)所有權(quán)及服務(wù)范圍：

　　1、乙方需要安裝的物料提升機(jī)運(yùn)送到：_____________________。

　　2、物料提升機(jī)只限于該工地使用。該物料提升機(jī)所有權(quán)屬于乙方，甲方不得變更租憑地址和轉(zhuǎn)租轉(zhuǎn)賣。

　　七、甲方責(zé)任：

　　1、負(fù)責(zé)場地平整，道路暢通以便乙方物料提升機(jī)安裝、拆卸和進(jìn)出場。

　　2、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)、基礎(chǔ)預(yù)埋，基礎(chǔ)出現(xiàn)移位等情況造成的損失由甲方負(fù)責(zé)，保證乙方物料提升機(jī)安裝前障礙物的拆除，以及提供裝、拆物料提升機(jī)所需的焊割工具。

　　3、負(fù)責(zé)物料提升機(jī)圍閉，警示牌。

　　4、乙方機(jī)械運(yùn)到工地由乙方自行負(fù)責(zé)保管，機(jī)械丟失與甲方無關(guān)。

　　八、乙方責(zé)任：

　　1、提供的'物料提升機(jī)需機(jī)況良好，達(dá)到國家安全使用合格標(biāo)準(zhǔn)。