廣告加工合同
隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，合同出現的次數越來越多，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？以下是小編為大家收集的廣告加工合同，歡迎大家分享。
廣告加工合同1
委托方：_____簽訂地點：_____
承接方：_____訂日期：_____年_____月_____日
依照《民法典》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。
第一條：廣告承攬要求。
1.1項目(制作)
1.2廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號
1.3發布地點或形式：_____
1.4顏色：_____
1.5規格或材料：_____
1.6刊播次數、起止日期及時間：_____
第二條：費用及支付方法
2.1費用
本次活動總金額為，(大寫圓整)
2.2結算方式和期限：
第三條：驗收方式及時間：
第四條：違約責任
4.1委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金;不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
4.3其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。
第五條：糾紛解決方式
發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第( 2 )項規定辦理。
1.向地經濟合同仲裁機關申請仲裁;
2.向連云港市當地人民法院起訴。
第六條：雙方商定的其他事項：
第七條：附則
本合同有效期自_____年_____月_____日生效至_____年_____月_____日終止。
委托方：_____承攬方：_____
單位名稱(蓋章)_____單位名稱(蓋章)_____
地址：_____地址：_____
委托代理人：_____委托代理人：_____
電話：_____電話：_____
廣告加工合同2
甲方：______
乙方：______
雙方根據《合同法》相關規定，經協商達成協議如下：
一、乙方為甲方無縫鋼管加工制作保溫層。
二、由甲方負責提供無縫鋼管并送到乙方加工廠房，乙方加工完畢后成品甲方自提。
三、乙方負責提供除鋼管外的其他加工用材料，保溫層材料為高壓硬泡聚氨酯，外保護層為高密度聚乙烯夾克外套。保溫層厚度為50±5mm，外保護層厚度4±0。5mm，保溫層厚度均勻，外觀要平直，無偏心。
四、驗收標準：GB50404—20xx相關規定。
五、具體結算單價及金額。
雙方依據全國統一安裝工程預算定額，遼寧省給排水、采暖、煤氣工程單位估價表中所給數據計算。
價格：Φ219以上螺旋管每立方米2100元Φ25以上無縫管每立方米1800元接頭直口按一米計算，彎頭按1。5米計算，具體結算按實際發生量算。
六、付款方式：乙方開具發票、款到付貨。
七、乙方交付期限：
八、違約責任：
1、如乙方未按時完成加工工作（逾期交付），沒逾期一天，向甲方支付違約金300元（或在加工費中扣除），逾期超過七天，按甲方實際經濟賠償。
2、甲方應按時進管，付款，如未按時付款進管，所造成的延誤進度由甲方負責。
九、本合同爭議，由起訴方所在地人民法院裁決。
十、本合同經雙方蓋章后生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方（章）：______乙方（章）：______
代理人：______代理人：______
聯系電話：______聯系電話：______
開戶行：______開戶行：______
賬號：______賬號：______
____年__月__日
廣告加工合同3
定作方(甲方)：_____
法定代表人：_____
住所：_____
聯系電話：_____
統一社會信用代碼：_____
承攬方(乙方)：_____
法定代表人：_____
住所：_____
聯系電話：__________
統一社會信用代碼：_____
根據《中華人民共和國民法典》的規定，當事人雙方本著合法原則、平等互利等價有償原則、契約自由原則和誠實信用原則，就甲方委托乙方加工廣告撲克事宜經過友好協商，簽訂本合同，共同信守。
一、品名、規格型號、數量、單價、價款、交貨日期
品名規格型號計量單位數量單價交貨日期
貨款合計人民幣金額(大寫)
二、選用材料
撲克正文(牌芯)使用g撲克專用紙，撲克盒使用g白板紙(或白底白板紙)。
三、制作要求
撲克牌上光進口油：
□上光國產油
□撲克盒復膜
□包透明膜帶易拉線
□ 10副用熱縮膜封裝
□壓紋
注：需哪項在□打“√”
四、質量要求和技術標準
1.依據國家技術監督局發布的《撲克牌行業標準》和《平版印刷品行業標準》對撲克及包裝物進行質量認定。
2.承攬方提供級以上的合格品給定作方，級以下由承攬方處理。
五、承攬方對質量負責的條件及期限
承攬方對產品的印刷及制作質量負責，如果出現產品質量問題，定作方應當在收貨后日內提出書面異議。否則，承攬方不負任何責任。
六、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
定作方提供制作撲克所需的全部資料(照片、光盤、標準字及字體等)，保密要求如下。
七、驗收標準、方法和期限
按撲克牌行業標準在合同規定交貨之日抽樣檢查和驗收。
八、包裝要求及費用負擔
紙箱包裝(副或副一箱)，費用由承攬方負擔。
九、預付款數額及時間
簽訂合同后定作方支付總貨款的%作為預付金(不含版費)。
十、結算方式及期限
合同規定的交貨之日帶款提貨。
十一、交貨方式及收貨人地點：電話：
十二、運輸方式
汽車或火車運輸，承攬方負責將貨物運送到指定地點，費用由定作方負擔。
十三、違約責任
本合同履行過程中一方違約的，應當賠償因此給對方造成的實際損失。
十四、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件。
十五、本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成的，當事人雙方同意由仲裁委員會仲裁。
十六、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。
十七、雙方協商的其他條款：。
定作方(簽章)：_____承攬方(簽章)：_____
法定代表人：_____
委托代理人：_____法定代表人：_____
委托代理人：_____
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
廣告加工合同4
訂做方（甲方）：大唐國際紅牧風電有限責任公司 制作方
（乙方）：內蒙古集寧美樂電腦裝璜部
根據《中華人民共和國合同法》的有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。
一、依據甲乙雙方確認施工，道路牌采用厚型不銹鋼壓制高精度背膠、鋼管采用圓形鍍鋅管，其它工程做法及選材標準詳見明細附表。加工數量按甲方要求。
二、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。
三、承包方式及費用負擔
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工制作廣告牌。乙方負責廣告牌的結構配件加工及鋼結構配件運輸。材料由乙方自理。 運輸費用由甲方承擔。
四、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地。
五、結算方式及期限
合同簽訂后甲方開始制作廣告牌，乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容。完成后乙方一次性付清甲方工程款。
六、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現問題根據問題所屬承擔責任。
七、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。
八、其它事項：由雙方協商解決。
九、戶名：內蒙古集寧美樂裝璜部
帳號：_______________________
開戶行：工商銀行烏蘭察布支行
簽單日期：_______年_______月_______日
廣告加工合同5
甲方：_________________
乙方：_________________
甲、乙雙方經友好協商，根據《民法典》有關規定，本著自愿、平等、互利為原則，特簽訂此合同。
一、廣告牌加工制作內容及要求
二、驗收標準：按實際樣品為檢驗標準。
三、交貨方式：乙方負責送貨到甲方指定安裝地點。
四、結算方式及期限本文：合同簽訂后乙方開始制作廣告牌，負責按質按量如期完成合同所約定的項目內容。待驗收合格后，甲方一次性付清乙方工程款。
五、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現問題，根據問題所屬承擔責任。
六、本合同一式兩份，雙方各執一份，具同等法律效力，其他事宜均由雙方協商解決。
甲方：_____________
乙方：_____________
委托代理人：_______
委托代理人：_______
_____年____月____日
_____年____月____日
廣告加工合同6
定做方：___________承攬方：___________合同編號：_________簽訂地點：_________簽訂日期：_________
一、材料明細品名規格型號計量單位交貨日期數量單價總價金額總計風險提示：
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質量驗收，經驗收合格后方可入庫。根據民法典的規定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。
二、選用材料
正文(牌芯)使用_________g專用紙，盒使用__________g白板紙(或白底白板紙)。
三、制作要求
上光進口油□上光國產油□盒復膜□包透明膜帶易拉線□副用熱縮膜封裝□壓紋□注：需要哪項在哪項□打a;adc;風險提示：
加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在于避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。
如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。
四、質量要求、技術標準
1、依據國家技術監督局發布的《行業標準》和《平版印刷品行業標準》對包裝物進行質量認定。
2、承攬方提供________級以上的合格品給定做方，________級以下由承攬方處理。
五、承攬方對質量負責的條件及期限承攬方對產品的印刷及制作質量負責，如出現產品質量問題，定做方應在法律規定的時間內(____日)提出書面異議。否則，承攬方不負任何責任。
六、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求定做方提供制作所需的全部資料(照片、光盤、標準字及字體等)，保密要求如下________。
七、驗收標準、方法和期限按行業標準在合同規定交貨之日抽樣檢查和驗收。風險提示：
定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術方案提出異議時，要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉，由此將會承擔承攬方產生的窩工、設備租賃、生產線閑置等相關損失。
八、包裝要求及費用負擔紙箱包裝(_____副或_____副一箱)，費用由承攬方負擔。
九、預付款數額及時間簽訂合同后定做方支付總貨款的_____%作為預付金(不含版費)。風險提示：
加工后的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉庫提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區別。為此，雙方應慎重選擇對自己有利的方式。
十、結算方式及期限現金結算，交貨時間________年____月____日。
十一、交貨方式及收貨人地點：_________。電話：_________。風險提示：
運輸方式一般由需方提出，也可協商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具。總的要求是運費低、運速快、貨物安全到達。
注意，要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線和工具，由此造成的損失，應由哪一方承擔賠償責任。
此外，運輸費用的負擔，應結合貨物價款考慮，要明確約定清楚，以避免爭議。
十二、運輸方式汽車或火車運輸，承攬方負責將貨物運送到指定地點，費用由定做方擔。
十三、違約責任本合同履行過程中，如一方違約則支付守約方違約金_______元人民幣。
十四、爭議的解決本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成的，可訴至______人民法院解決。
定做方：_________單位名稱：________法定代表人：__________委托代理人：__________承攬方：__________單位名稱：________法定代表人：__________委托代理人：__________
廣告加工合同7
甲方：
乙方：
乙方法定代表人及身份證號碼：
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及相關的法律法規之規定，本著友好合作、協商一致的原則，就乙方向甲方提供廣告制作事宜達成如下協議：
一、合同供貨期限及保證金
甲方委托乙方進行廣告制作，本合同期限為20xx年 月至20xx年 月。為了保證乙方全面履行合同義務(價格/質量/供貨時間等)，乙方需向甲方繳納1000元（壹仟元整）保證金，甲方在本供貨合同完成后的半月內, 在扣除相應保證金后將余額退還。
二、合同標的
1、甲方委托乙方進行廣告制作，內容清單詳見合同附件投標報價。
2、乙方根據甲方提供的樣稿制作。
3、乙方向甲方免費提供上述產品的送貨、安裝及售后質量退換等服務。
三、合同價款
1、單價：見合同附件投標報價
2、價格調整：
如遇材料價格調整時，乙方如需調整相應供貨價格，則應及時通知甲方，且調整幅度應合理。否則，一經查實，甲方可視為乙方在供貨時存在價格欺詐，直接進行相應處罰。當材料價格上漲或下調幅度在10%以內時，本合同報價價格仍然有效，乙方不得借故推遲或拒絕供貨。當材料價格上漲幅度在10%以上時，供貨價格由雙方共同協商確定。
3、處罰金直接從乙方的保證金與貨款中扣除。
4、執行更新價格
甲方在接到乙方的價格調整通知后10個工作日內，給予最終確認（以書面確認單為準）。更新價格確認后即日起執行新的價格。
四、支付方式
1、 本合同支付方式為月結（每月20日乙方送清單，甲方審核無誤后應于月底前付款）。若逾期七個工作日仍未付清，則乙方有權終止合同。
2、 貨到甲方指定地點，甲乙雙方共同對產品進行驗收，乙方需提供發票及甲方訂單，經甲方將產品訂單與產品驗收單對照核實后，確認發生費用與乙方提供的發票相符。
3、 在月結算時，乙方需提供普通發票或廣告行業專用發票（稅率為：10%）。
五、安裝及運輸
1、 乙方應為商品提供適宜商品運輸的包裝方式，防止因運輸不當對廣告制作造成損壞，乙方應承擔由此而產生的一切費用或損失。
2、 乙方在安裝過程中如發生人員傷亡等意外事故由此產生的一切費用或損失由乙方自行承擔。
3、 乙方負責無償將商品運送至甲方訂單所指定地點，運輸過程中，商品毀損、滅失的風險由乙方承擔。
4、 商品運送至甲方指定地點后，由甲乙雙方共同對商品進行檢驗并辦理相關商品移交手續，商品移交后，商品毀損、滅失的風險由甲方承擔。
5、 運輸費用由乙方承擔。
6、 每次廣告安裝完畢后，必須由甲方驗收，甲方負責人簽字。
六、交貨地點、交貨期限
1、交貨地點：甲方訂單指定地點。
2、交貨時間：甲方下訂單后,以訂單上甲方要求時間為準，如遇采購方有急單，則當日或以最短時間將甲方要求的廣告制作品送到指定地點（特殊商品除外）。
3、乙方向甲方交貨時，必須由甲方驗收，簽字。
七、檢驗
1、貨到后，甲方按訂單內容收貨，廣告品的規格型號均以訂單要求為準。在交貨時，安裝完畢后，由當事部門主管級以上簽字確認，乙方現場拍照，以郵件形式發回甲方的策劃部，作為結算時的依據。
2、甲方收到產品的同時填寫一般產品驗收單，確認產品符合要求后甲方在驗收單上簽字確認。月末結款時以驗收單為準。
3、對于更換的產品需在驗收單上注明，對于增加的產品或價格有變動的產品需另外填寫驗收單。
4、對于應急制作產品按甲方對產品的要求，乙方保證在協商時間內送到甲方指定地點。
八、質量保證
1、乙方保證所提供所有產品的規格質量符合甲方的標準。如果廣告制品質量與甲方要求的標準不符,乙方應負責更換;如更換后仍不能達到招標書規定標準,甲方有權要求乙方重做。
2、在交貨之前,乙方應就產品的品質、規格、數量作出準確和全面的檢驗,保證其廣告制品不存在任何瑕疵。
九、售后及其他服務
1、產品在使用過程中如出現質量問題或者不能達到使用要求，甲方可以要求乙方在24小時內進行重做，對于重做的情況雙方需做好驗收。重做費用由乙方自行承擔。
2、乙方應提供有效的聯系人和聯系電話，如有變更，乙方應及時、主動通知甲方。每批訂單將指定專人負責跟單送貨，送貨人應佩戴公司標志，遵守相關的規章制度。如有特殊情況需另行安排人員跟單送貨；將作好送貨情況交接表，以避免因更換送貨人員而耽誤貨物的及時性。
十、環保和安全要求
1、 乙方承諾所提供廣告制品符合國家環境保護的有關規定，并承擔由此造成的經濟損失。
2 、乙方所提供廣告制品不能對甲方的正常使用人員的人身健康造成危害，并承擔由此產生的經濟損失。
十一、違約責任
1、合同生效后具有法律責任，甲乙雙方應本著信守合同、友好協商的原則，處理本合同有關事宜。
2、如乙方未按合同規定時間，將廣告制品運到甲方指定地點或未按約定時間送到全部廣告制品（經甲方允許可以延期送的產品除外），每延期一日，乙方應向甲方支付一季度總貨款千分之二的違約金，但總計不超過合同總價的百分之五。如遇特殊情況，雙方協商處理。
4、如乙方提供的貨物質量與甲方規定不符，甲方有權退貨，并要求乙方承擔甲方由此受到的經濟損失。
5、因甲方所提供的資料不全或需改后制作而造成乙方中斷或工期延誤的，由甲方承擔相應責任。
6、 因不可抗拒外力原因造成不能正常生產時，原合同交貨日期雙方需重新協商解決。
十二、合同的變更和解除
1、除非遇到不可抗力因素，導致本合同不能履行，未經甲乙雙方一致書面同意，任何單方無權變更合同的內容。
2、 對本合同的任何修改或補充，只有在雙方授權的代表簽字后生效，并成為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
十三、其他
1、本合同未盡事宜，應由甲、乙雙方協商后以書面形式補充，加蓋甲、乙雙方公司印章并經雙方授權代表簽字后生效。
2、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
3、本合同自甲、乙雙方加蓋公司印章，并經雙方授權代表簽字后生效。
甲方： 乙方：
代表：（簽章） 代表：（簽章）
聯系人： 聯系人：
聯系電話： 聯系電話：
簽訂日期: 簽訂日期:
廣告加工合同8
定做方：________________
承攬方：________________
合同編號：______________
簽定地點：______________
簽定日期：______________
一、品名、規格型號、數量、單價、價款、交貨日期
品名
規格型號
計量單位
數量
單價
交貨日期
貨款合計人民幣金額（大寫）
二、選用材料
撲克正文（牌芯）使用_________g撲克專用紙，撲克盒使用__________g白板紙（或白底白板紙）。
三、制作要求
撲克牌上光進口油□上光國產油□撲克盒復膜□包透明膜帶易拉線□
10副用熱縮膜封裝□壓紋□注：需哪項在□打“√”
四、質量要求、技術標準
1.依據國家技術監督局發布的《撲克牌行業標準》和《平版印刷品行業標準》對撲克及包裝物進行質量認定。
2.承攬方提供________級以上的合格品給定做方，________級以下由承攬方處理。
五、承攬方對質量負責的條件及期限
承攬方對產品的印刷及制作質量負責，如出現產品質量問題，定做方應在法律規定的時間內（15日）提出書面異議。否則，承攬方不負任何責任。
六、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
定做方提供制作撲克所需的全部資料（照片、光盤、標準字及字體等），保密要求如下_____________。
七、驗收標準、方法和期限
按撲克牌行業標準在合同規定交貨之日抽樣檢查和驗收。
八、包裝要求及費用負擔
紙箱包裝（_____副或_____副一箱），費用由承攬方負擔。
九、預付款數額及時間
簽定合同后定做方支付總貨款的_____%作為預付金（不含版費）。
十、結算方式及期限
合同規定的交貨之日帶款提貨。
十一、交貨方式及收貨人地點：______________________
電話：_________________
十二、運輸方式
汽車或或火車運輸，承攬方負責將貨物運送到指定地點，費用由定做方負擔。
十三、違約責任
由違約方負責。
十四、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件。
十五、本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成的，當事人雙方同意由經濟_____委員會_____（如當事人雙方不同意約定_____機構，事后又未達成書面_____協議的，可向人民法院起訴）。
十六、雙方協商的其他條款：______________________。
定做方：______________承攬方：_______________
單位名稱（章）_____單位名稱（章）_____
法定代表人：__________法定代表人：___________
委托代理人：__________委托代理人：___________
電話/傳真：___________電話/傳真：____________
開戶銀行：____________開戶銀行：_____________
帳號：________________帳號：_________________
廣告加工合同9
定做方：____________
承攬方：____________
一、品名、規格型號、數量、單價、價款、交貨日期、
二、選用材料：
_____________________________________________
三、制作要求：
____________________________________
四、質量要求、技術標準
1、依據國家技術監督局發布的《_________牌行業標準》和《平版印刷品行業標準》對_________及包裝物進行質量認定。
2、承攬方提供A2級以上的合格品給定做方，A3級以下由承攬方處理。
五、承攬方對質量負責的條件及期限：承攬方對產品的印刷及制作質量負責，如出現產品質量問題，定做方應在法律規定的時間內(15日)提出書面異議。否則，承攬方不負任何責任。
六、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求：定做方提供制作_________所需的全部資料(照片、光盤、標準字及字體等)，保密要求如下____________________。
七、驗收標準、方法和期限：按_________牌行業標準在合同規定交貨之日抽樣檢查和驗收。
八、包裝要求及費用負擔：紙箱包裝(100副或600副一箱)，費用由承攬方負擔。
九、預付款數額及時間：簽定合同后定做方支付總貨款的_________%作為預付金(不含版費)。
十、結算方式及期限：合同規定的交貨之日帶款提貨。
十一、交貨方式及收貨人地點、電話：_____________。
十二、運輸方式：汽車或或火車運輸，承攬方負責將貨物運送到指定地點，費用由定做方負擔。
十三、違約責任：由違約方負責。
十四、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件。
十五、本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成的，當事人雙方同意由經濟仲裁委員會仲裁(如當事人雙方不同意約定仲裁機構，事后又未達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴)。
十六、雙方協商的其他條款：________。
定做方_______________承攬方_______________
單位名稱(章)_______________單位名稱(章)______
單位地址：____________單位地址：____________
法定代表人：____________法定代表人：____________
委托代理人：____________委托代理人：____________
電話/傳真：____________電話/傳真：____________
手機：____________手機：_____________________
開戶銀行：____________開戶銀行：____________
帳號：____________帳號：_____________________
廣告加工合同10
定作方：
承攬方：
定作方因制作安裝標識牌，發包給承攬方，有關事宜，經雙方協商一致，達成如下協議：一、定作方將神舟管業辦公樓頂標識牌的制作、安裝、保修、項目全部發包給承攬方，由承攬方包工包料制作并承擔該標識牌的制作、安裝、保修等一切費用，該標識牌經驗收合格提供有效發票后，定作方支付承攬方工程總價人民幣肆萬玖千圓整的90%即人民幣肆萬肆千壹佰圓整驗收合格一年期滿一周內，定作方向承攬方支付工程總價的10%即人民幣肆仟玖佰圓整。
二、該工程具體位置位于；主要要求和內容為：
1）制造的內容：“”；
2）漢字為中文簡體，英文全都為大寫字母；
3）漢字為3m（高）*2.5m（寬），英文高為1.5m；
4）字體白天及夜晚均為紅色；
5）字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐盡量隱蔽；
6）支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內襯高強度鋼管；焊接部位應采取防銹措施；
7）全部工程應抗除臺風、龍卷風、地震以外的自然破壞因素；
三、承攬方應于20xx年6月25日前完成該標識牌的制作與安裝（雨天除外）。
四、該標識牌的質保期為兩年，自交付之日起計算。質保期內，承攬方應經常性查看是否有安全隱患，應對固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時加固修理；定作方對標識牌的不穩定因素及可能造成危及他人生命、財產安全的隱患有權向承攬方提示，承攬方應馬上前來進行檢修。保修期限內該標識牌因各種原因的損壞，固定不穩和風吹倒等因素造成的安全責任事故均由承攬方承擔經濟責任和法律責任，定作方不承擔任何責任。如該標識牌在質保期內嚴重破損不能修復時，承攬方應重新制作并安裝另一塊與原標識牌規格、材料相同的新2*2標識牌恢復其功能。該標識牌由承攬方終身保修，質保期滿后，承攬方應定期檢查維修并收取基本材料人工費。
五、本合同相關定作方發布的招標文件和承攬方的投標文件是本合同的一部分，具有法律效力。
六、定作方負責將電源關到工程地點30米以內。
七、對于可能發生的由于施工質量問題而導致的標識牌損壞造成后果，由承攬方承擔責任，施工期間，承攬方承擔一切施工人員及工程安全責任，如發生意外與定作方無關；安裝施工過程中不得損壞定作方的任何物體、建筑等，如內外裝修、構件、電器等。
八、該合同簽訂后承攬方的安全責任和保修責任不因該標識牌的經營權或所有權的轉讓而失效，該標識牌經營權或所有權的受讓者有權取得轉讓后定作方的相應權利。
九、合同未盡事宜，雙方可協商解決。如協商不成，雙方均可向寶應縣人民法院起訴。
十、該合同雙方簽字、蓋章后承攬方開始施工起生效。
十一、該合同一式三份，由定作方執兩份，
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
廣告加工合同11
定做方：________________
承攬方：________________
合同編號：______________
簽訂地點：______________
簽訂日期：______________
一、材料明細
品名
規格型號
計量單位
交貨日期
數量
單價
總價
金額總計
二、選用材料
撲克正文（牌芯）使用_________g撲克專用紙，撲克盒使用__________g白板紙（或白底白板紙）。
三、制作要求
撲克牌上光進口油□上光國產油□撲克盒復膜□包透明膜帶易拉線□副用熱縮膜封裝□壓紋□
注：需要哪項在哪項□打“√”
四、質量要求、技術標準
1、依據國家技術監督局發布的《撲克牌行業標準》和《平版印刷品行業標準》對撲克及包裝物進行質量認定。
2、承攬方提供________級以上的合格品給定做方，________級以下由承攬方處理。
五、承攬方對質量負責的條件及期限
承攬方對產品的印刷及制作質量負責，如出現產品質量問題，定做方應在法律規定的時間內（15日）提出書面異議。否則，承攬方不負任何責任。
六、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
定做方提供制作撲克所需的全部資料（照片、光盤、標準字及字體等），保密要求如下_____________。
七、驗收標準、方法和期限
按撲克牌行業標準在合同規定交貨之日抽樣檢查和驗收。
八、包裝要求及費用負擔
紙箱包裝（_____副或_____副一箱），費用由承攬方負擔。
九、預付款數額及時間
簽訂合同后定做方支付總貨款的_____%作為預付金（不含版費）。
十、結算方式及期限
現金結算，交貨時間_____年____月____日。
十一、交貨方式及收貨人地點：______________________。
電話：______________________。
十二、運輸方式
汽車或火車運輸，承攬方負責將貨物運送到指定地點，費用由定做方負擔。
十三、違約責任
本合同履行過程中，如一方違約則支付守約方違約金_______元人民幣。
十四、爭議的解決本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成的.，可訴至______人民法院解決。
定做方：______________
單位名稱：_____________
法定代表人：__________
委托代理人：__________
承攬方：_______________
單位名稱：_____________
法定代表人：__________
委托代理人：__________
廣告加工合同12
甲方：______________________(以下簡稱甲方)
乙方：玉繪圖文設計制作工作室(以下簡稱乙方)
甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據相關法律、法規之規定，現就乙方承攬甲方廣告的制作及安裝事宜達成如下一致協議。
一：工程概況：
1、店招廣告牌制作規格：長_____米，寬_____米。乙方需對所制作的尺寸負責，若有出錯由乙方負責。
2、材質(附制作材料規格要求清單)：
3、要求：按照乙方的施工規范要求施工(附施工要求圖紙)，店招版式按雙方確定之版面大小施工(附施工圖紙)
二：質量要求、技術標準：
1、 質量要求和技術標準依照雙方的約定或附件為準則。
2、 要求制作安全、牢固、美觀，鋁塑板要平整，發光字基本均勻。
3、 光源要以乙方所操作的技術規范及數量進行，如甲方改變或增加數量則需增加相關費用，如甲方為了省電等原因改變或減少數量則乙方不為光源的效果負責。
三：工程造價及支付方式
1、廣告牌制作費(即協議總價款)：共計人民幣___________元，大寫_________元整。
2、支付方式：A.合同簽訂時甲方預付百分之三十工程款計_____元。B、制作安裝完成后，經甲方驗收合格，三日內即付清所有工程款項計_______元，大寫__________________元。
四： 工程期限
1、自協議簽訂甲方預付工程款之日起_____天。如遇不可抗力因素(如下雨、雪、四級以上大風)工期順延。2、因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協商確定延期時間。
五、雙方權利、義務
A、甲方：
1、辦理廣告牌設置、安裝所必須的報批手續及相關費用。如因店招的相關手續未完善所導致的后果由甲方負全部責任。
2、有權對乙方的制作提出合理的建議和修改意見，以使乙方的施工更符合甲方公司要求。
3、負責提供施工現場的施工場地和時間，以及相關的水電等事宜。
4、按本合同規定結算廣告牌的制作、安裝費用。
B、乙方：
1、 自甲方通知可以現場施工起，按甲方提供的安裝地點在規定的時間內制作施工并安裝完畢。
2、 嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現場條件與施工圖紙方案不符，應及時報請甲方協商修改確定。
3、按照雙方約定的售后服務提供售后支持。
六：關于驗收
乙方全部制作安裝完工后四天內，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工后四天內不組織驗收，七、違約責任：
1、甲方未能按本合同第三條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。如超過合同規定付款時間30日內仍未付款，乙方可拆除甲方已安裝的廣告牌并做自行處理，同時追究甲方相應的法律責任。
2、乙方如無正當理由未能按本合同第四條規定按時制作、安裝完成店招廣告，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3、乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到相關規定。如未達到相關規定，乙方應承擔返工及相應損失。
八、因廣告所產生的責任的承擔：
1、在本廣告的制作、設置過程中，乙方必須嚴格按規范的勞動操作規范進行生產，如因乙方原因造成勞動安全事故，由乙方全部負責，均與甲方無關。
2、由于商標、肖像、廣告詞及其他因甲方提供的廣告內容而產生的糾紛由甲方承擔全部的責任。
九、售后服務：
1、自驗收合格之日起，乙方制作的工程內容，燈具光源保修半年。鋁塑板顏色按甲方提供之品牌品種，按廠家質保為準，門頭廣告牌結構(牢固)性質保叁年，人為損毀乙方不負責保修。
2、如出現保修之范圍，在接到甲方通知后1小時內作出維修安排答復，24小時內到達現場維修處理。
十、不可抗力：
不可抗力指本合同簽訂后發生的一方無法合理控制的、阻止并妨礙一方全部或部分履行其中本協議義務的任何事件：包括但不限于地震、臺風、水災、其它自然災害、戰爭、罷工、騷亂等。
如果由于不可抗力事件使本合同任何一方無法履行其合同義務，則該方可暫停履行其合同義務，并在十天內以書面形式通知另一方，說明不可抗力事件的性質、預計持續的時間、以及受影響方需采取的措施等。發生不可抗力事件時，雙方應協商公平的解決方法，并應盡最大努力盡量減輕不可抗力事件所造成的影響。
十一、爭議解決方式
1、 本協議在履行過程中，如發生爭議，雙方本著互相理解、互相幫助的原則友好協商解決。
2、 如協商不成，由仲裁委員會仲裁解決。
十二、其他：
1、 本合同一經簽字即生效，并對雙方具有約束力。
2、 本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。
3、 本協議一式貳份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
4、 因地域原因，本協議傳真件有效。
5、
甲方： 乙方：長沙祺祥廣告有限公司
(蓋章) (蓋章)
法人/授權代表(簽字)： 法人/授權代表(簽字)：某某某
廣告加工合同13
甲方：________________(以下簡稱甲方)
乙方：________________(以下簡稱乙方)
根據有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。
一、項目名稱和地點
1、項目名稱：_____型廣告塔座
2、工程地點：_____
二、工程內容：
1、依據甲乙雙方確認的_______施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍__漆(___色)，工程做法及選材標準詳見施工圖委托加工數量為《________》型廣告塔座
2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸安裝。
面板馬道基礎燈具由乙方自理。
合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結構及基礎施工圖)
三、承包方式和造價：
《_______》型廣告塔座，單價每座0000.00元(大寫：_____)合計人民幣____元，大寫：______元整;
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工。
四、工程價款支付、結算方式：
付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的__%，計人民幣____元(大寫：____元整);鋼結構配件運到現場當天再支付工程總造價的__%，計人民幣____元(大寫：_____元整);之后每個廣告塔主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網架部分總造價____元(大寫：_____元整)的___%;合計人民幣___元(大寫：___元整)座廣告塔共計____元(大寫：_____元整);3%作為乙方的保修保障金合計人民幣____元(大寫：____元整)，滿一年后七天內，甲方負責與乙方結清余款
五、工程期限為_____天，其中加工配件________天，運輸________天，安裝________天
六、雙方責任
(一)甲方責任
1、甲方負責廣告塔(牌)的前期審批，如因甲方批準手續不全，施工期間遇到城管以及其他監察機關的糾察時，甲方負責協調至正常施工止?協調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人_元計，工期相應順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現場20米以內，由乙方負責其電費，甲方協助乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負責協調乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。
4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。
5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。
如工程款不能及時到位，工期相應順延造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。
施工人員誤工每人每天_____元。
6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經協商無效情況下，乙方有權對該廣告塔(牌)進行處理或拍賣，同時此合同終止。
(二)乙方責任
1、乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容，并確保廣告塔(牌)結構安全性廣告牌設計基本風壓為/㎡(抗風設計值為級)廣告塔質保期為年，保修期為年，在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發生結構破壞，經檢驗屬于配件質量或設計問題，由乙方負責其直接損失(出現不可抗拒的自然災害除外);如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔;在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現的人員傷亡事故，由乙方負責;在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。
2、由于乙方原因，未能在合同規定的時間內完工，每逾期一日按工程總造價的%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。
4、施工中出現的問題由甲?乙雙方協商解決?如遇到無法抗拒自然災害(如刮風下雨?雪等)或停電原因，工期順延。
5、工程質量驗收：以國家頒發的施工及驗收規范和質量檢驗標準為依據?工程質量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款;鋼結構配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始(驗收日期為);如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內未驗收工程，故視為驗收通過。
6、非經甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。
7、在保修期內，乙方首年對廣告塔維護保養一次，費用由乙方承擔。
以后的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。
七、違約責任：如果甲乙雙方發生糾紛，由雙方協商解決;協商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。
八、附件：
《___鋼結構廣告塔主體安裝質量驗收表》
附則：
(一)合同未盡事宜，由雙方協商解決，補充協議，作為合同附件共同遵守?
(二)本合同一式兩份，具有同守效力，甲乙雙方各持一份。
(三)經甲方確認后的設計圖紙為本合同的有效文件，如圖紙內容變更，附變更備忘錄。
(四)本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效?
甲方代表人簽字：________________
乙方代表人簽字：________________
________年________月________日
廣告加工合同14
甲方：（以下簡稱甲方）
乙方：（以下簡稱乙方）
一、甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規之規定，現就乙方承攬常州寶爾曼斯服飾有限公司和廣告牌（以下簡稱廣告牌）的制作安裝事宜達成如下一致協議。
二、廣告牌安裝
安裝地點：常州寶爾曼斯服飾有限公司辦公樓高炮；江蘇東寶印染有限公司廠區。
三、工程造價及支付方式
1、廣告牌制作費（即合同總價款）：共計人民幣元整。
2、支付方式：合同簽訂時甲方預付30%工程款計：。制作安裝完成后，經甲方和客戶方驗收合格，付60%工程款項。其余10%作維修保證金，期滿后即付清。
四、工程期限
1、自合同簽訂甲方預付工程款之日起上大風）工期順延。
2、因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協商確定延期時間。
五、雙方權利、義務
甲方：
1、辦理廣告牌設置、安裝所必須的報批手續及相關費用。
2、有權對乙方的設計提出建議和修改意見，以使乙方設計的作品更符合甲方單位文化內涵。
3、向乙方提供廣告牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工。
4、有義務提供有關單位資料或其它有關資料供乙方設計參考。
5、負責施工現場的樹木、花、草可以移動。
6、按本合同規定結算廣告牌的制作、安裝費用。
乙方：
1、自甲方通知可以現場施工起，按甲方提供的安裝地點在規定的時間內制作施工并安裝完畢。甲方提供乙方安裝施工時必須條件。
2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現場條件與施工圖紙方案不符，應及時報清甲方協商修改確定。
六、關于驗收
1、乙方全部制作安裝完工后一周內，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工后一周內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。
2、廣告結構制作安裝應當牢固，抗風力應達8級。
七、違約責任
1、甲方未能按本合同第三條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2、乙方如無正當理由未能按本合同第四條規定按時制作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總額的千分之五作為違約金。
3、乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達標乙方應承擔返工及相應損失。
4、如屬甲方原因，造成中途停工、停建、拆除等，均由甲方負責。乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的制作費。
八、因廣告所產生的責任的承擔
1、在本廣告的制作、設置過程中，如因乙方原因造成第三人的人身或財產損害，均與甲方無關。
2、由于商標、肖象、廣告詞及其它因甲方提供的廣告內容而產生的糾紛由甲方承擔全部的責任。
九、保修期限
1、自驗收合格之日起，乙方制作的工程項目。人為損毀乙方不負責保修。
2、保修期滿后，雙方另簽維修協議進行維修。
十、雙方因本合同發生爭議，應友好協商解決，協商不成的由金壇市仲裁委員會仲裁。
十一、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
十二、本合同一經簽訂即產生法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
廣告加工合同15
甲方：_________________
乙方：_________________
_________是_________網站首頁廣告指定代理，全權負責_________網站廣告制作發布業務及相關客戶服務工作;_________是從事_______的公司。甲乙雙方經友好協商，就乙方申請_________網站廣告宣傳事宜達成如下協議：
一、選擇廣告位置
□主頁廣告區口主頁廣告區□主頁廣告區□主頁廣告區□主頁廣告區□主頁廣告區□主頁廣告區
□主頁廣告區口通欄廣告區□通欄廣告區□通欄廣告區□文字廣告□彈出廣告區□浮動廣告區
□文字鏈接□文字鏈接
二、廣告申請單位信息
廣告申請公司/單位或個人全稱：_________________負責人姓名：_________地址：_____________郵編：_________電話：_________傳真：_________電子郵箱：_________________。
三、廣告內容
1.乙方同意由甲方代為乙方發布廣告信息，人民幣_________元;
2.甲方將在_______年______月______日至_______年______月______日向乙方提供廣告發布服務;
3.客戶可自行按規定標準制作廣告以及相關網頁;
4.如由_________網絡代為制作，則另外收取廣告制作費;
5.乙方應在協議簽定之后三日內交納相關費用;
6.在合同期內由于_________頁面設計改版或欄目變更，導致廣告位置改變或撤消，_________網絡將及時通知客戶，并安排廣告在新頁面同等重要位置或同等重要欄目;
7.其他未盡事宜雙方協商解決;
8.本協議一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，雙方簽字后生效。
甲方：_________
代表：_________
_________年____月____日
乙方：_________
代表：_________
_________年____月____日
【廣告加工合同】相關文章：
廣告撲克加工合同09-09
廣告加工合同格式06-15
廣告刊物加工承攬合同10-24
廣告撲克加工定做合同09-15
廣告加工制作合同范本04-11
廣告撲克加工合同書09-09
委托公司宣傳廣告加工制作合同10-21
加工合同06-13
加工的合同06-22