委托承攬加工合同

時間：2022-11-14 19:19:44 加工合同我要投稿

委托承攬加工合同

　　隨著法律知識的普及，合同對我們的幫助越來越大，合同是企業發展中一個非常重要的因素。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？以下是小編整理的委托承攬加工合同，希望能夠幫助到大家。

委托承攬加工合同

委托承攬加工合同1

　　訂做方(以下簡稱需方)：_________________

　　承攬方(以下簡稱供方)：_________________

　　訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模，根據《_____________》規定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、標的物名稱、規格、數量、單價、金額：(此合同單價為稅前價)

　　二、技術資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工;

　　三、質量要求：供方嚴格按圖紙加工，產品質量符合行業相關規范要求，并配合甲方的監督檢查;

　　四、交貨地點：供方廠內驗收交貨;

　　五、交貨時間：合同簽訂生效后，第一套芯模________月________日交貨，第二套芯模________月________日交貨。

　　六、計量方式：需方以標的物加工過磅重量進行結算;

　　七、結算方式：合同簽訂后需方預付材料款________元，需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項(以實際加工產品數量、品種為準)。

　　八、標的物所有權自交付全部貨款時起轉移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬于供方所有。

　　九、運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。

　　十、本合同解除的條件：合同執行完畢或未付材料預付款。

　　十一、違約責任：由違約方負責;

　　十二、解決合同糾紛的方式：協商方式，如協商不成，提交_____委員會解決，或依法向人民法院起訴;

　　十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。

　　十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。

　　訂做方：________________承攬方：________________

　　單位：________________單位：________________

　　法定代理人：________________法定代理人：________________

　　委托代理人：________________委托代理人：________________

　　電話：________________電話：________________

　　開戶行：________________戶名：________________

　　帳號：________________卡號：________________

　　郵編：________________郵編：________________

　　簽訂時間：________________

委托承攬加工合同2

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，

　　以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　品名規格單位數量備注

　　第二條加工成品質量要求：__________________________________________

　　第三條原材料的提供辦法及規格，數量，質量：________________________

　　日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條技術資料，圖紙提供辦法：__________________________________

　　第五條價款或酬金：______________________________________________

　　第六條驗收標準和方法：__________________________________________

　　第七條交貨的時間和地點：____________________________________

　　定作物期限應當按照合同規定履行。

　　任何一方要求提前或延期交定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　交定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;

　　委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;

　　自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;

　　雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔：______________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔：______________________________________

　　第十條結算方式及期限：__________________________________________

　　第十一條其他：__________________________________________________

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;

　　不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;

　　經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;

　　少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。

　　定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。

　　因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;

　　以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%或酬金總額的_____%違約金。

　　六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

　　七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%的違約金;

　　不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%違約金。

　　三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;

　　承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。

　　定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;

　　變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;

　　如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;

　　以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七，變更交付定作物地點或接收單位，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;

　　在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;

　　協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;

　　合同副本一式____份，交__

　　_____各留存一份。

　　定作方：____________________

　　代表人：____________________

　　地址：________________________________

　　電話：________________________________

　　開戶銀行：____________________________

　　帳號：______________________________

　　承攬方：__________________________

　　代表人：__________________________

　　地址：_________________________

　　電話：_________________________

　　開戶銀行：_____________________

　　帳號：_________________________

　　_____年_______月______日訂

委托承攬加工合同3

　　承攬方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方委托承攬方加工_________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　第二條加工成品質量要求:________________________________________________

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

　　1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。

　　承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

　　2.用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。

　　定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。

　　承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。

　　承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.原材料等物品交日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條技術資料，圖紙提供辦法：

　　1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;

　　定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。

　　承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

　　3.定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。

　　第五條價款或酬金：

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法：

　　1.按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。

　　驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。

　　對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。

　　保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點：

　　1.交定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2.交定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;

　　委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;

　　自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;

　　雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔：_____________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔：_____________________________________

　　第十條結算方式及期限：_________________________________________

　　第十一條其他：

　　1.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。

　　定金數額由雙方協商確定。

　　定作方不履行合同的，無權請求返還定金。

　　承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　　2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。

　　承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。

　　定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;

　　有余款的可以請求返還。

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元;以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的.零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%違約金。

　　3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;

　　在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;

　　協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;

　　合同副本一式 _________份，交_________各留存一份。

　　定作方：_________承攬方：_________

　　代表人：_________代表人：_________

　　地址：_________地址：_________

　　電話：_________電話：_________

　　開戶銀行：_________開戶銀行：_________

　　帳號：_________帳號：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

委托承攬加工合同4

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲乙雙方經友好協商，就甲方委托乙方代理皮革進料加工，皮革制品出口業務達成如下協議：

　　一、甲方委托乙方代理皮革進料加工，皮革制品出口至_________業務，乙方接受甲方委托。

　　二、合同標的：_________

　　產品名稱：_________

　　數量：_________

　　合同金額：_________

　　擬出運日期：_________

　　出運港：_________

　　到貨港：_________

　　外方付款結算方式：_________

　　三、雙方責任及義務：

　　(一)甲方職責：

　　1.負責與外商簽訂所有出口合同，并對合同的全部內容負責;

　　2.負責安排生產、出運、交貨;

　　3.負責向乙方提供工廠開具的增值稅發票、納稅繳款書及運費等正式發票;

　　4.承擔業務的全部費用及風險，保證按合同條款(合同標的)的全部內容執行，并向乙方支付出口代理手續費(乙方收匯)。

　　(二)乙方職責：

　　1.負責按甲方提供的合同內容對外簽訂出口合同;

　　2.提供出口貨物商檢、報關、出運和結匯等工作所需的單據;

　　3.負責出口結匯;

　　4.結匯后一周內，將貨款轉付甲方賬戶。

　　四、違約責任：

　　如因任何一方未履行本協議規定的責任而給對方造成的經濟損失，由違約方承擔。

　　五、甲方出具的擔保函是本協議不可分割的一部分。

　　六、本協議一式兩份，雙方各執一份。

　　自簽字之日起生效，具有同等法律效力。

　　甲方(蓋章)：_________

　　乙方(蓋章)：_________

　　代表(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　簽訂地點：_________

委托承攬加工合同5

　　甲方: （委托方）

　　乙方: （承攬方）

　　經甲乙雙方協議，就有關承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。

　　一、產品名稱及加工數量。

　　1、名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。

　　2、數量：附加工圖紙36份，按圖紙數量要求加工。

　　以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。

　　二、相關事宜:

　　1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。

　　2、乙方按產品圖紙規定要求進行加工，其產品質量必須符合技術文件規定要求。

　　3、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。

　　4、乙方加工過程的切削余料由甲方回收。

　　5、產品出廠的運輸費用由乙方承擔，（甲方提供適當的運輸車輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜）

　　6、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。

　　7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

　　三、時間要求：

　　自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協商解決。

　　四、加工費用：

　　該項目合同總體加工費用20萬元，由甲方承擔增值稅務，甲乙雙方不得中途變更。

　　五、付款方式：

　　乙方交付產品后，甲方一次性付款，剩余作為質量保證金至業主最終驗收合格后，甲方在一個月內全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。

　　六、其他事宜：

　　1、本合同在履行過程中發生爭議時，由甲方協商解決，如雙方達不成協議，可提交仲裁機構解決。

　　2、在合同中的未盡事宜，雙方可共同協商補充。

　　3、本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方：蓋章：

　　簽約人：職務：電話號碼：

　　已方：蓋章:

　　簽約人：職務：電話號碼：

　　時間：年月日

委托承攬加工合同6

　　合同編號：

　　訂立合同雙方：

　　定作人：（以下簡稱甲方）

　　定作人法定代表（負責）人：

　　簽約人：

　　定作人承辦單位：

　　聯絡人：

　　聯系電話：

　　定作人機構地址：

　　傳真電話：

　　承攬人：（以下簡稱乙方）

　　承攬人法定代表（負責）人：

　　簽約人：

　　承攬人營業執照：

　　生產報刊亭許可證明：

　　承攬人機構地址：

　　聯系人：聯系電話：

　　銀行開戶許可證：

　　開戶行：

　　賬戶：

　　根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條標的

　　乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_____萬元。

　　第二條制作報刊亭的數量、規格、價格（價款單位：每個/人民幣萬元）

　　1、

　　2、

　　3、

　　注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

　　第三條加工、制作與安裝、要求

　　1、報刊亭安裝后穩定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_____平米。

　　2、使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板，結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_____%，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍色陽光板封頂，并有通風口一處。

　　第四條驗收標準和方法

　�、�、乙方將報刊亭樣品（按照甲方要求的規格、材質）制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產。

　　②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗。

　　第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

　�、�、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。

　�、�、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　�、邸b運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

　　第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務

　　①、乙方對制作的報刊亭進行安裝；

　　②、經乙方安裝的報刊亭，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在_____日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____％做為另行維修費用，并不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；

　�、�、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。

　　第七條結算方式、期限及安裝費用

　�、佟⒓�、乙雙方簽訂的合同生效后15日內，甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30％的預付款。

　�、凇⒁曳浇回浐�15日內，甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的60％。

　�、�、乙方按期安裝完畢，并經甲方驗收合格后15日內，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額35％的價款，累積達到合同標的額的95％。

　　④、剩余的合同標的額5％（_____元）價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。

　　第八條甲方違約責任

　　①、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額_____ ‰的違約金；

　�、�、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_____ ‰的違約金。

　　第九條乙方違約責任

　�、佟⒁曳轿窗醇追降馁|量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金；

　�、凇⒁曳讲坏靡匀魏畏绞睫D包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔；

　　③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____ ‰的違約金。

　　第十條糾紛的處理

　　當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　�、�、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲_____委員會_____；

　　②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。

　　第十一條附則

　　①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

　　②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規格的變動以雙方共同協商后，作出

　　補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　簽約人：

　　簽約地點：

　　簽約日期：

委托承攬加工合同7

　　委托方：(甲方)________________________

　　承攬方：(乙方)________________________

　　1、加工的項目、產品名稱、規格數量價格、交貨期：________________________

　　2、質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之____________，但損壞件必須歸還甲方。

　　3、原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。

　　4、交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5、質量驗收方法：完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　6、結算方式：通過銀行托收。

　　7、違約責任：甲方委托乙方加工，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之____________交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　法定代表人：________________________

　　地址：________________________

　　銀行帳號：________________________

　　____________年____________月____________日

委托承攬加工合同8

　　定做方：__________

　　地址：__________

　　電話：__________

　　法定代表人：__________

　　承攬方：__________

　　地址：__________

　　電話：____________

　　法定代表人：__________

　　定做方委托承攬方加工___________________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、合同組成及內容

　　1.1本合同規范由定做方委托承攬方承攬加工后，將全數加工制成品交付定做方之一切相關法律行為。

　　1.2原物料、包材、加工制成品之具體品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法，按經承攬方確認之定做方采購單、發票或其它書面約定所列，并作為本合同附件;本合同未盡事宜經雙方協商需補充的條款可另附協議書，亦視為合同附件。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。

　　二、加工成品

　　2.1定做方和承攬方一致同意，只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來的可批量生產的產品，可批量生產之外的產品，雙方另行協商。

　　三、加工成品質量要求

　　3.1按照雙方認定的樣品質量標準為檢驗合格的標準，經檢驗，定做方有權拒收任何低于該樣品質量標準的產品。

　　3.2承攬方需為每單件產品提供產品合格證。如果國家或者行業標準有另行規定，以相應的標準為準，承攬方應提供完整的成品以及相關的資料文件。

　　四、訂單確認

　　4.1定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。

　　4.2承攬方收到定做方訂單在_____工作日內確認交貨期及交貨數量。在正常情況下_____天內交貨。大宗訂單，指單品訂購數量_____套以上，特殊產品，指非承攬方正常產品(正常產品指定做方對承攬方原有產品沒有改動的情況下)及新產品，雙方另行協商交貨期。

　　4.3定做方指定訂貨負責人，訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效，否則承攬方不認可該訂單的有效性。

　　4.4定做方傳真給承攬方訂單經確認后，與本合同具有同等的法律效力。

　　五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求

　　5.1定做方所委托承攬方加工的產品訂單經雙方確認日起____天內，定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預付款，余下____%在定做方驗收貨物后____天內付清給承攬方。

　　5.2產品包裝要求：采用承攬方的中性包裝，并加印定做方的公司名稱、產品名稱、型號、聯系方式等，具體的包裝，以具體的訂單要求為準。

　　六、原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　6.1 (用定做方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定做方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定做方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定做方調換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　6.2 (用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定做質量時，定做方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　七、技術資料、圖紙提供辦法

　　7.1承攬方在依照定做方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定做方;定做方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。

　　7.2定做方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　7.4由承攬方提供圖紙和技術資料進行生產，圖紙和技術資料發生變更的，承攬方應及時通知定做方，定做方認可后方可按照訂單生產。

　　八、價款

　　按照具體的訂貨單進行價款結算。

　　九、驗收標準和方法

　　9.1按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　9.2承攬方需提供每款新產品的檢測報告，以及國家和行業強制要求的報告。

　　9.3每批產品，定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收，如不符合樣品的產品，定做方通知承攬方，承攬方應在雙方約定時間內退換符合樣品標準的產品。

　　9.4定做方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定做物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定做方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　9.5當事人雙方對委托的定做物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　十、交貨的時間和地點

　　10.1交(提)定做物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　10.2交(提)定做物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定做物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定做物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定做物通知中，必須留給定做方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　十一、包裝、運輸及費用

　　11.1發貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固，并保障運輸過程安全。

　　11.2發貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發運，力求裝足容量或噸位，以節約費用。

　　11.3承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費，由承攬方負擔。

　　十二、加工貿易手冊、原物料進口及成品出口報關(若有)

　　加工貿易手冊由定做方按海關法及相關法律規定填報，但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進口料件不符(包括但不限于重量、品名規格、數量、原產地等)，導致定做方在料件進口報關或加工制成品出口報關時產生一切支出費用損失，由承攬方全數承擔。

　　十三、保密條款

　　13.1承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。

　　13.2承攬方未經定做方書面同意，不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品印刷于承攬方自身或與承攬方有關的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。

　　13.3未經定做方事先書面同意，承攬方不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品在展銷會、展覽會上展覽或展示。

　　13.4定做方不得將承攬方所報產品價格泄漏給任何第三方。

　　13.5承攬方同意對所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密，所有的(包括但不限于)數據、制圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品、價格和其他信息。即使定做方對承攬方有責任，仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。

　　13.6承攬方同意根據國家規定的技術采用技術措施保護存在計算機中的數據，以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數據。

　　13.7雙方同意定做方提供的包括工業秘密和技術秘密的文件均在上述義務的范圍內。

　　13.8承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時，承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關系，但承攬方也無權保留。當根據承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復制品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。

　　13.9上述所有的(包括但不限于)數據、制圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品和其他信息，承攬方未經定做方同意不得自己使用或者給第三方使用，或者再為第三方加工產品時使用。

　　13.10應非常小心地對待專門為生產所發送的樣品，同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執行定單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學記錄等。無論如何，將上述物品轉給任何第三方都是被禁止的。執行完訂單后，上述樣品應無需要求立即返還給定做方。

　　13.11承攬方和其合法繼承者，如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時，不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產制造。

　　13.12在生產訂單的過程中定做方和承攬方共同研發的結果和其技術秘密應為定做方的無限制的財產，未經允許，承攬方不得使用。

　　13.13定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產有關的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。

　　13.14定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。

　　十四、違約責任

　　14.1未按合同規定的質量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定做方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　14.2交付定做物或完成工作的數量少于合同規定，定做方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的，承攬方應賠償定做方因此造成的損失。

　　14.3未按合同規包裝定做物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定做物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　14.4逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等)，應當向定做方償付違約金____元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定做方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　14.5未經定做方同意，提前交付定做物，定做方有權拒收。

　　14.6不能交付定做物或不能完成工作的，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

　　14.7異地交付的定做物不符合合同規定，暫由定做方代保管時，應當償付定做方實際支付的保管、保養費。

　　14.8實行代運或送貨的定做物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。

　　14.9由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定做方因此造成的損失。

　　14.10未按合同規定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定做方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　14.11擅自調換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權拒收，承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應當按定做方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　14.12承攬方違反上述保密義務的，應當賠償定做方的所有損失，并加付合同標的額的20%的違約金。

　　十五、不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使本合同不能履行時，可免予承擔違約責任。

　　十六、合同解除

　　16.1本合同簽訂后，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因，確實無法履行合同，經雙方協商同意后，可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發生起二十四小時內通知對方，辦理變更或解除合同的手續。

　　16.2如承攬方在規定交貨期遲延的_____日內仍然無法交付貨物，定做方有權解除合同，承攬方所收定做方款項應如數退還，如_____日內不能退還，承攬方還應在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。

　　十七、糾紛的處理

　　對本合同發生糾紛，雙方應協商解決，協商不成，按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關規定，提交_____________方所在地的人民法院解決。

　　本合同自______年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定做方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　定做方：__________

　　公章：__________

　　法定代表人：__________

　　開戶銀行:__________

　　帳號：__________

　　法定地址：__________

　　電話：__________

　　________年_____月_____日

　　承攬方：__________

　　公章：__________

　　法定代表人：__________

　　開戶銀行：__________

　　帳號：__________

　　法定地址：__________

　　電話：__________

　　________年_____月_____日

委托承攬加工合同9

　　甲方：xxxxx（委托方）

　　乙方：xxxxxxxxxx（承攬方）

　　經甲乙雙方協議，就有關承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。

　　一、產品名稱及加工數量。

　　1、名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。

　　2、數量：附加工圖紙36份，按圖紙數量要求加工。

　　以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。

　　二、相關事宜：

　　1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。

　　2、乙方按產品圖紙規定要求進行加工，其產品質量必須符合技術文件規定要求。

　　3、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。

　　4、乙方加工過程的切削余料由甲方回收。

　　5、產品出廠的運輸費用由乙方承擔，（甲方提供適當的運輸車輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜）

　　6、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。

　　7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

　　三、時間要求：

　　四、加工費用：

　　該項目合同總體加工費用20萬元，由甲方承擔增值稅務，甲乙雙方不得中途變更。

　　五、付款方式：

　　六、其他事宜：

　　1、本合同在履行過程中發生爭議時，由甲方協商解決，如雙方達不成協議，可提交仲裁機構解決。

　　2、在合同中的未盡事宜，雙方可共同協商補充。

　　3、本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方：xxxxxxxxx蓋章：

　　簽約人：xxx職務：xxxxx電話號碼：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　已方：xxx蓋章：

　　簽約人：xx職務：xxx電話號碼：xxxxxxxxxxxx

　　時間：20xx年x月x日

委托承攬加工合同10

　　甲方: (委托方)

　　乙方: (承攬方)

　　經甲乙雙方協議，就有關承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。

　　一、產品名稱及加工數量。

　　名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。數量：附加工圖紙36份，按圖紙數量要求加工。以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。

　　二、相關事宜:

　　1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產品圖紙規定要求進行加工，其產品質量必須符合技術文件規定要求。

　　2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產品出廠的運輸費用由乙方承擔，(甲方提供適當的運輸車輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜)

　　3、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。

　　4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

　　三、時間要求：

　　四、加工費用：

　　該項目合同總體加工費用20萬元，由甲方承擔增值稅務，甲乙雙方不得中途變更。

　　五、付款方式：

　　六、其他事宜：

　　本合同在履行過程中發生爭議時，由甲方協商解決，如雙方達不成協議，可提交仲裁機構解決。

　　在合同中的未盡事宜，雙方可共同協商補充。本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方：蓋章：

　　簽約人：職務：電話號碼：

　　已方：蓋章:

　　簽約人：職務：電話號碼：

　　時間：年月日

委托承攬加工合同11

　　合同編號：________

　　訂立合同雙方：________

　　定作人：___________

　　定作人法定代表人：_______簽約人：________

　　定作人承辦單位：______聯絡人：_______聯系電話：_______

　　定作人機構地址：_________傳真電話：_______

　　承攬人：______

　　承攬人法定代表人：________簽約人：________

　　承攬人營業執照：_________生產報刊亭許可證明：________

　　承攬人機構地址：________聯系人：______聯系電話：________

　　銀行開戶許可證：________開戶行：______賬戶：_______

　　根據《中華人民共和國民法典》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條標的

　　乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：__萬元。

　　第二條制作報刊亭的數量、規格、價格

　　注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

　　第三條加工、制作與安裝、要求

　　1、報刊亭安裝后穩定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于__平米。

　　2、使用材料：所有外表面使用大于__厚不銹鋼板，結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于__%，使用__弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。附屬文件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍色陽光板封頂，并有通風口一處。

　　第四條驗收標準和方法

　�、佟⒁曳綄罂悠分谱鞒善泛螅患追竭M行初驗，初驗合格后方可生產。

　�、凇⒓追津炇詹捎脴悠夫炇张c成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗.

　　第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

　�、�、交貨時間：乙方必須保證在__年__月__日前全部交貨。

　�、�、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　�、邸b運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

　　第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務

　�、佟⒁曳綄χ谱鞯膱罂みM行安裝;

　　②、經乙方安裝的報刊亭，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在__日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除__%做為另行維修費用，并不返還乙方;

　　③、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質量出現問題，__年內免費進行保修，超過__年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費;

　�、�、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。

　　第七條結算方式、期限及安裝費用

　�、佟⒓�、乙雙方簽訂的合同生效后15日內，甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款。

　　②、乙方交貨后15日內，甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。

　�、�、乙方按期安裝完畢，并經甲方驗收合格后15日內，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額35%的價款，累積達到合同標的額的95%。

　�、�、剩余的合同標的額5%價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。

　　第八條甲方違約責任

　�、�、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額__‰的違約金;

　　②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付__‰的違約金。

　　第九條乙方違約責任

　　①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除__‰違約金;

　�、�、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔;

　�、�、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除__‰的違約金。

　　第十條糾紛的處理

　　當事人從下列兩種方式中選擇第__種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　�、�、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;

　�、�、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。

　　第十一條附則

　　①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

　�、凇⒑贤瑘绦羞^程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規格的變動以雙方共同協商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

　　甲方：__________乙方：_________

　　簽約人：_________簽約人：_______

　　簽約地點：____________簽約地點：____________

　　簽約日期：____年____月____日簽約日期：____年____月____日

委托承攬加工合同12

　　定作方：合同編號：

　　承攬方：簽訂日期：

　　定作方委托承攬方加工，經雙方充分協商，達成以下合同條款。

　　一、加工成品：

　　二、加工成品質量要求：

　　三、原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1.定作方提供原材料的，承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進行檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊，下料后再提出原料質量問題的，造成定作方損失的，承攬方應予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過。

　　2、承攬方提供原材料的，應保證提供的原材料符合定作方的要求，且滿足承攬的需要。

　　四、技術資料、圖紙提供辦法

　　1.承攬方發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應及時回復，提出修改意見。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　五、價款或酬金

　　價款或酬金按照如下約定計算：

　　六、驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，在質保期內發生問題由承攬方負責修復或退換。

　　七、交貨的時間和地點

　　1、交貨時間：。

　　2、交貨地點：定作方工廠內

　　八、包裝要求

　　1、成品按照包裝費用由承攬方承擔。

　　九、運輸辦法及費用負擔：運輸由承攬方負責，費用承攬方承擔。

　　十、費用結算

　　結算時間：

　　十一、承攬方的違約責任

　　1、未按合同規定的質量交付定作物，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。

　　4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方支付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金，并賠償給定作方造成的損失。

　　6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　7、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　十二、不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任。

　　十三、其它約定

　　1、加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成向定作方所在地向人民法院起訴。

　　2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　3、本合同一式份。

　　甲方：蓋章：

　　簽約人：職務：電話號碼：

　　已方：蓋章:

　　簽約人：職務：電話號碼：

　　時間：年月日

委托承攬加工合同13

　　地址：

　　電話：傳真：

　　容器類委托加工承攬合同 NO：

　　委托方： _____X公司簽訂地點：

　　受托方：簽訂時間：

　　標的、數量、價款：

　　1. 驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償，并執行相關行業標準。

　　2.質量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據、執行標準等)，特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。

　　3.結算方式：委托方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。

　　4.包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內容包括商品名稱、單品規格、單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。

　　5.(交)提貨方式及地點：委托方廠房內。

　　6.運輸方式及到站(港)和費用承擔：受托方承擔。

　　7.交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發貨，逾期按合同總額1%支付違約金。

　　8.保密條款:雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守秘密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔，同時委托方有終止一切合作的權力。

　　9.本合同履行過程中發生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

　　10.本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規，雙方經過友好協商后制定，本合同一式兩份，經雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)

　　委托方： ___X公司受托方：

　　法人代表：法人代表：

　　委托代表：委托代表：

　　傳真：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　地址：傳真：電話：開戶銀行：帳號：地址：

【委托承攬加工合同】相關文章：

委托加工承攬合同10-24