加工定做合同范文錦集7篇
在人們的法律意識不斷增強的社會，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？下面是小編精心整理的加工定做合同7篇，希望對大家有所幫助。
加工定做合同 篇1
定作方(甲方)：___________________
承攬方(乙方)：___________________
簽約地點：
簽訂日期：年月日
加工定作承攬合同
定作方(下稱“甲方”)：
承攬方(下稱“乙方”)：____________________________________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在自愿、平等、協商一致的基礎上，就甲方委托乙方加工____________事宜達成如下協議，以資共同信守。
第一條定作物品名、規格型號、數量：
第二條加工成品質量要求：。
第三條原材料的提供：原材料由方提供。原材料品牌及質量要求：
第四條技術資料、設計方案及圖紙提供辦法：由乙方設計，經甲方書面確認后，作為制作的依據。
第五條合同價款：
第六條付款方式：乙方將定作物運到甲方指定地點，經甲方初步驗收合格后，按實際驗收合格的數量支付該批次全部價款的%，剩余%為質保金，質保期滿無質量問題的，甲方一次性付清。每次付款前，乙方應當提供等額正規發票，否則甲方有權拒絕付款。
第七條交貨時間、地點及方式
1.簽訂本合同后日內，乙方交付本次定作的全部產品;甲方分批定作的，乙方按照甲方書面通知的數量和時間供貨;
2.乙方負責將定作的產品運到甲方辦公地點或施工現場;如果定作的產品需要現場制作或安裝的，乙方應當派專人進行現場作業。運輸、裝卸及安裝費包含在合同價款中，甲方不另行支付。
第八條驗收標準和方式
1.定作產品運至現場后，甲方應當及時組織人員進行驗收，對不合格的產品，應當在2日內向乙方提出;對使用后才能夠檢測產品是否合格的，質保期為年，在質保期內發生質量問題的，乙方應當在甲方通知后24小時內予以修復或更換。2.甲方應當按照國家標準、地方標準、相關產品的行業標準及甲方要求的標準進行驗收。
第九條甲方的權利和義務
1.有權檢查乙方提供的定作產品原材料，有權要求乙方更換對不合格的原材料;
2.有權審核乙方提供的產品設計方案或圖紙;
3.有權要求乙方按時交付合格的定作產品;
4.應當按時向乙方支付價款。
第十條乙方的權利和義務
1.有權要求甲方支付價款;
2.保證提供符合約定的定作產品，原材料符合約定的質量要求;
3.應當按時交付定作產品;
4.負責產品的運輸和安裝，并承擔相應費用;
5.在制作、運輸、安裝過程中發生的安全責任事故，由乙方承擔全部責任，因此給甲方造成損害的，乙方應當予以賠償;
6.由于乙方產品缺陷造成甲方人員或第三方人身、財產損害的，乙方應當負責賠償，因此給甲方造成損害的，乙方應當予以賠償。
第十一條違約責任
一、甲方的違約責任
1.甲方中途變更定作物的規格、質量或設計等，應承擔針對變更部分給乙方因此造成的損失。
2.甲方無正當理由拒絕接收定作物的，仍應當向乙方支付相應價款。
3、甲方遲延付款的，每遲延一日，應當向乙方支付應付款0.3‰的違約金。
二、乙方的違約責任
1.乙方未按合同規定的質量標準交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收并終止合同，由此造成的損失由乙方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的，乙方應賠償甲方因此造成的損失。
3.逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，逾期一日應當向甲方償付遲延貨物總價0.3‰的違約金;未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
4.不能交付定作物或不能完成工作的，應退還甲方已付的全部貨款并承擔由此給甲方造成的全部損失。
第十二條其他
1.本合同壹式叁份，甲方持貳份，乙方持壹份，自雙方代表人簽字(蓋章)之日起生效并執行。
2.甲乙雙方承諾本合同中所確認通訊地址全部可以送達，任何一項通知送達下面地址的`視為送達，盡到通知義務。如任何一方地址變更的應當書面通知對方。任何一項通知及書面材料在送達時接收方應當配合送達方簽字確認，否則送達方有權申請公證送達，由此產生的費用由接收方承擔。
第十三條其它約定
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：法定代表人法定代表人
(或授權簽約人)：(或授權簽約人)：
甲方地址：電子郵箱：
郵編：傳真：聯系電話：聯系人：
乙方地址：電子郵箱：
郵編：傳真：聯系電話：聯系人：
合同簽訂時間：年月日
合同簽訂地點：
加工定做合同 篇2
定作人(甲方)：
承攬人(乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定，甲乙雙方遵循平等自愿、協商一致和誠實信用的原則，現就電瓶產品委托乙方加工制作的相關事宜，特簽訂本合同：
第一條合作內容
加工定作內容：就乙方目前生產的20多個品種的電瓶，甲方暫定在合同期限內向乙方定做30萬支。
第二條合同期限
自本合同生效之日起至20xx年12月30日止。
第三條加工定作方式
1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為：由甲方提供原材料，乙方進行加工制作，生產出成品后，向甲方交付產品，乙方收取加工勞務費。
2、在本合同期限內，生產原材料和成品的所有權均系甲方所有，乙方只具有收取勞務費的權利和義務。
3、關于其加工制作過程中的稅、費等問題由雙方另行協商確定。
第四條加工勞務費
乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價的15%向乙方支付加工勞務費用。
第五條雙方的權利與義務
1、本合同期限內，甲方負責向乙方供應生產電瓶產品所
需的一切原材料，乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產品堆放，甲方對原材料享有所有權，甲方派專人就原材料簽收登記、保管，并按生產進度的需要發放原材料。
2、甲方有權監督乙方進行加工制作，如發現存在不合格產品的，甲方可拒絕接收成品，并有權要求乙方承擔成本損失。
3、乙方應對生產的成品，分批次向甲方移交。
4、未經甲方同意，乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣、轉移、出售、贈與、擔保等)。
5、合同期間，非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產。
6、合同履行期間，乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。
7、如甲方認為有需要對生產的產品辦理質押等手續的，乙方應全面配合。
第六條驗收標準
乙方生產的產品質量應嚴格按照國家標準或行業標準執行乙方
下線的成品每天向甲方辦理移交。
第七條違約責任
1、乙方應妥善的保管好甲方供應的原材料和生產線上的半成品及未交付的成品，在此期間，如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔賠償責任。
2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產品的，則由乙方承擔損失賠償責任。
第八條其他
1、本合同未盡事宜，可由雙方簽訂補充協議，補充協議與本合同相沖突的，以補充協議為準。
2、本合同自雙方簽字或蓋章時生效，在履行合同的過程中發生爭議的，可向合同履行地人民法院訴訟解決。
3、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
時間：
加工定做合同 篇3
承攬方（全稱）： _________________________________________
定作方（全稱）：_________________________________________
合同編號： ______________簽訂地點： ______________________
承攬方和定作方經雙方友好協商，現簽訂本合同，以資共同信守。
一、定作物品名、規格、數量、價格、交提貨日期：
品_ 名
規格
單位
數量
單價
金額
分期交（收）貨數量
備注
總金額（大寫）__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分￥_______
定作款共計人民幣（大寫）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二、質量標準：
1、定作方應該于本合同簽訂之日起＿＿＿＿天內，向承攬方提供定作物的樣品， 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符。
2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。
三、質量檢驗及驗收辦法：
定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應于收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。
四、包裝要求及費用負擔：
定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________ ________________________。
五、交貨（運輸）時間、辦法及地點要求：
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承運人）承運，由承攬方代辦相關的托運手續，運費由定作方自行承擔。 承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風險由定作方承擔。
2、時間要求：交定作物期限應按照合同規定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出，并且取得對方同意。
委托承運人運輸的，以交定作物時承運人簽發的戳記日期為準。
六、預付款要求：
定作方應于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣 __________元預付款（按照定作款總額的百分之＿＿＿ 計算），該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。
七、定作款結算辦法及期限：
1、 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。
八、違約責任：
第一點：定作方的違約責任
（１）中途變更定作物產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失時，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為＿＿＿＿元人民幣。
（２）中途解除合同的，定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。
（3） 未按合同規定日期付款的，除應該繼續付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
（4）無故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，
（5）錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應該 承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點：承攬方的違約責任
（1）違反本合同第一條和第十一條規定的數量而少交的，承攬方應照數補交，否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。
（2）包裝不符合合同規定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用 ；
（3） 承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收。
（4）因為承攬方原因導致定作物錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
九、爭議解決方式
本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向桐鄉市人民法院起訴。
十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書，作為本合同附件。
十一、因生產特殊性，定作方允許承攬方在供應定作物數量上有±10%的浮動，在交付時間上有±＿＿天的浮動。
十二、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。
十三、雙方需約定的其它事項：
_____________________
_____________________
_____________________
______________________
本合同一式二份，雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方（蓋章）：______________ 定作方 （蓋章）：
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：＿＿＿＿＿
電話：＿＿＿＿＿＿＿＿ 電話：＿＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿＿
開戶銀行：＿＿＿＿＿＿ 開戶銀行：＿＿＿＿＿
帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿ 帳號：＿＿＿＿＿＿＿
日期：______ 年____ 月____ 日
加工定做合同 篇4
供貨單位全稱： (以下簡稱甲方)
需方單位全稱：(以下簡稱乙方)
根據《經濟合同法》及有關條例規定，經雙方協商一致簽訂本合同，并嚴格信守以下條款：
1、供貨日期：自合同簽訂日內供貨。
2、產品質量標準：
3、交貨地點：
4、合同有效期：自合同簽訂日起至付清全部工程款為止
5、結算方式：據實結算
6、付款單位名稱：付款方式： 期限：
7違約現任：
1、供方不能交貨，向需方償付未交貨部分貨款總值%的違約金;
2、需方中途退貨，向供方償付付退貨部分總%的違約金;
3、其余違約責任，按有關條例執行。
8、其他補充事項：
9、梧合一式份，雙方各執一份，副本一份，副本份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工定做合同 篇5
甲方：_________________
乙方：_________________
甲、乙雙方經友好協商，根據《中華人民共和國合同法》有關規定，本著自愿、平等、互利為原則，特簽訂此合同。
一、廣告牌加工制作內容及要求
二、驗收標準：按實際樣品為檢驗標準。
三、交貨方式：乙方負責送貨到甲方指定安裝地點。
四、結算方式及期限本文：合同簽訂后乙方開始制作廣告牌，負責按質按量如期完成合同所約定的項目內容。待驗收合格后，甲方一次性付清乙方工程款。
五、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現問題，根據問題所屬承擔責任。
六、本合同一式兩份，雙方各執一份，具同等法律效力，其他事宜均由雙方協商解決。
甲方：_____________ 乙方：_____________
委托代理人：_______ 委托代理人：_______
_____年____月____日 _____年____月____日
加工定做合同 篇6
承攬方： (以下簡稱甲方)
住址：
法定代表人：
聯系方式：
定作方： (以下簡稱乙方)
住址：
法定代表人：
聯系方式：
甲乙雙方經雙方友好協商，現簽訂本合同，以資共同信守。
一、加工產品名稱、規格、數量、價格、交貨日期
總金額(大寫)
交貨日期：由乙方訂貨清單確定。
本合同所確定的價格在 年 月 日至 年 月 有效，乙方要貨清單確定的數量低于本合同數量 的，甲方有權根據甲方成本核算變更合同價格條款。
甲方提供給乙方的價格組成為：毛坯管成本+加工費;加工所需的毛坯管由甲方提供。
二、質量標準及驗收
1、甲方根據乙方提供的相關工藝要求進行加工成產，質量標準為甲方的企業標準，同時符合國家質量要求。
2、乙方應在收到加工產品之日起二天內對加工產品的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對甲方交付的加工產品有異議，應于收貨之日起三天內書面向甲方提出。如逾期，則視為甲方交付的產品完全符合加工要求。加工產品因乙方使用方法不當、保管不當等原因引起的質量問題，乙方不得要求甲方修復或者退換或者主張其他任何責任。
三、包裝要求及費用負擔
1、加工產品由甲方負責包裝，以加工產品不受損壞為標準。
2、甲方對乙方所加工的產品進行商標貼牌，但乙方依據本合同所要求貼牌的商標必須為乙方合法使用的注冊商標，(包括經核準的使用類別符合商標法律法規要求)乙方有義務在本合同履行之前提供相應的注冊證明、合法使用證明等。
3、甲方負責包裝箱圖案制版，但乙方應當向甲方繳納每版/次押金費用5000元，制版效果圖案由乙方簽字確認。因乙方需要對印刷版面進行更改的，乙方自擔費。
4、具體包裝要求是 乙方依據本合同訂購的產品數量每種、每次的型號規格數量不低于500箱;否則制版押金不予退還。
四、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求
1、加工物交由甲方指定的____________________ (承運人)承運，由甲方代辦相關的托運手續，運費由乙方承擔。甲方將定作物交付承運人后，則視為甲方已將加工物交付于乙方，該加工產品所有的風險由乙方承擔。
2、乙方也以自提貨物，交貨地點為甲方榆垡廠區。但該批次貨物要求自提應當在要貨清單中注明，否則甲方默認為乙方代辦運輸。
3、時間要求：甲方收到乙方要貨清單后，并收到乙方該批次預付款后 日交貨。委托承運人運輸的，以交加工物時承運人簽發的戳記日期為交貨日期。
五、預付款要求
乙方應于要貨清單送達甲方之日，向甲方支付該批次貨物 ______%預付款，該預付款在該批加工物交付時沖抵貨款。
六、加工款結算辦法及期限
1、甲方完成加工產品后，在乙方訂貨清單確定的交貨日期交貨前，乙方必須將該批次貨物的剩余尾款全額支付甲方，甲方履行合同交貨義務。
2、如乙方未按約定付清定作款項，未付清加工款的產品所有權由甲方所有。甲方可對定作物行使留置、處分等權利。
3、乙方由于其他非法定原因，未能在訂貨清單約定的日期支付甲方貨物全款，每延遲1日支付甲方 元保管費，該保管費累計達到該批次預付款額時，該要貨清單自動解除，預付款不再退還。
七、違約責任
1、乙方的違約責任
(1)中途變更加工產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失的，應償付甲方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為____元人民幣。
(2) 未按合同規定日期付款的，除應該繼續付清全部加工款外，每延期一天，還應償付甲方以延期付款總值千分之一的違約金，直至依據第七條扣完保管費為止。
(3)無故拒絕接收定作物的，應賠償甲方因而造成的損失;錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付貨物地點或者接收人的，應該承擔因此多支出的費用并賠償甲方因此造成的損失。
2、甲方的違約責任
(1)違反本合同第一條和第九條規定的數量而少交的，甲方應照數補交，否則應支付乙方以少交貨物價款百分之
的違約金 。
(2)包裝不符合合同規定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用 ;
(3) 甲方無故提前交付加工產品的，除非取得乙方同意，否則乙方有權拒收，產生的損失由甲方負責。
(4)因為甲方原因導致貨物錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
八、爭議解決方式
本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向原告所在地人民法院起訴。
九、特殊性規定
因生產特殊性，乙方允許甲方在供應加工物數量上有±
%的浮動時在交付時間上有±__天的浮動。 同時鑒于加工產品的特殊性，甲方在交貨時贈送乙方訂貨清單確定的每種規格產品 %的損耗管。
十、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。
十一、雙方需約定的其它事項：
本合同一式二份，雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章)______________乙方(蓋章)：
法定代表人：_______法定代表人：
加工定做合同 篇7
定作方：
承攬方：
簽訂地點：
簽訂時間： 年 月 日
一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限
定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限
規格型號計量單位數 量
名或項目 單價總金額合計
二、定作方帶料
材料名稱規格型號計量單位數 量質 量提供日期消耗定額單 價總金額
三、質量要求、技術標準
四、承攬方對質量負責的條件及期限
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交（提）貨方式及地點
九、交付定金預付款數額及時間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，可向人民法院起訴
十四、雙方協商的其它條款
定作方承攬方
單位名稱（章）單位名稱（章）
單位地址：單位地址：
法定代表人： 法定代表人：
年月日 年月日
有效期限： 年月日至年月日
【加工定做合同】相關文章：
加工定做合同07-11
加工定做的合同模板06-12
加工定做合同【熱】04-25
加工定做合同范本12-23
加工定做的合同范本06-12
加工定做合同要求范本06-12
加工定做合同15篇07-11
【精選】加工定做合同三篇10-02
精選加工定做合同3篇10-02
加工定做合同五篇10-02