加工定做合同

時間：2022-10-08 09:10:31 加工合同我要投稿

【精華】加工定做合同三篇

　　隨著時間的推移，合同的用途越來越廣泛，在達(dá)成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么一份詳細(xì)的合同要怎么寫呢？以下是小編收集整理的加工定做合同3篇，希望對大家有所幫助。

【精華】加工定做合同三篇

加工定做合同篇1

　　合同編號：

　　定作方：簽訂地點(diǎn)：

　　承攬方：簽訂時間：年月日

　　一：品種或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限

　　定作物品名或項目規(guī)格型號計量單數(shù)量價款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限

　　單價總金額合計

　　合計人民幣金額(大寫)

　　二：定作方帶料

　　材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量質(zhì)量提供日期消耗定額單價總定額

　　三：質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

　　四：承攬方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限

　　五：驗收標(biāo)準(zhǔn)、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

　　六：驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限

　　七：包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　八：交(提)貨方式、地點(diǎn)運(yùn)輸方式、到達(dá)站(港)和費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　九：交付定金、預(yù)付款數(shù)額及時間

　　十：結(jié)算方式及期限

　　十一：違約責(zé)任

　　十二：如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件。

　　十三：解決合同糾紛的方式

　　十四：雙方協(xié)商的其它條款

　　定作方承攬方

　　單位名稱(章) 單位名稱(章) 鑒(公)證意見

　　單位地址單位地址

　　法定代表人法定代表人經(jīng)辦人簽(公)證機(jī)關(guān)(章)

　　委托代理人委托代理人

　　電話電話

　　電掛電掛

　　開戶銀行開戶銀行

　　帳號帳號年月日

　　郵政編碼郵政編碼

　　有效期限：年月日至年月日

加工定做合同篇2

　　承攬方： (以下簡稱甲方)

　　住址：

　　法定代表人：

　　聯(lián)系方式：

　　定作方： (以下簡稱乙方)

　　住址：

　　法定代表人：

　　聯(lián)系方式：

　　甲乙雙方經(jīng)雙方友好協(xié)商，現(xiàn)簽訂本合同，以資共同信守。

　　一、加工產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨日期

　　總金額(大寫)

　　交貨日期：由乙方訂貨清單確定。

　　本合同所確定的價格在年月日至年月有效，乙方要貨清單確定的數(shù)量低于本合同數(shù)量的，甲方有權(quán)根據(jù)甲方成本核算變更合同價格條款。

　　甲方提供給乙方的價格組成為：毛坯管成本+加工費(fèi);加工所需的毛坯管由甲方提供。

　　二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗收

　　1、甲方根據(jù)乙方提供的相關(guān)工藝要求進(jìn)行加工成產(chǎn)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為甲方的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，同時符合國家質(zhì)量要求。

　　2、乙方應(yīng)在收到加工產(chǎn)品之日起二天內(nèi)對加工產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)事項進(jìn)行確認(rèn)驗收。如果對甲方交付的加工產(chǎn)品有異議，應(yīng)于收貨之日起三天內(nèi)書面向甲方提出。如逾期，則視為甲方交付的產(chǎn)品完全符合加工要求。加工產(chǎn)品因乙方使用方法不當(dāng)、保管不當(dāng)?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題，乙方不得要求甲方修復(fù)或者退換或者主張其他任何責(zé)任。

　　三、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　1、加工產(chǎn)品由甲方負(fù)責(zé)包裝，以加工產(chǎn)品不受損壞為標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、甲方對乙方所加工的產(chǎn)品進(jìn)行商標(biāo)貼牌，但乙方依據(jù)本合同所要求貼牌的商標(biāo)必須為乙方合法使用的注冊商標(biāo)，(包括經(jīng)核準(zhǔn)的使用類別符合商標(biāo)法律法規(guī)要求)乙方有義務(wù)在本合同履行之前提供相應(yīng)的注冊證明、合法使用證明等。

　　3、甲方負(fù)責(zé)包裝箱圖案制版，但乙方應(yīng)當(dāng)向甲方繳納每版/次押金費(fèi)用5000元，制版效果圖案由乙方簽字確認(rèn)。因乙方需要對印刷版面進(jìn)行更改的，乙方自擔(dān)費(fèi)。

　　4、具體包裝要求是乙方依據(jù)本合同訂購的產(chǎn)品數(shù)量每種、每次的型號規(guī)格數(shù)量不低于500箱;否則制版押金不予退還。

　　四、交貨(運(yùn)輸)時間、辦法及地點(diǎn)要求

　　1、加工物交由甲方指定的____________________ (承運(yùn)人)承運(yùn)，由甲方代辦相關(guān)的托運(yùn)手續(xù)，運(yùn)費(fèi)由乙方承擔(dān)。甲方將定作物交付承運(yùn)人后，則視為甲方已將加工物交付于乙方，該加工產(chǎn)品所有的風(fēng)險由乙方承擔(dān)。

　　2、乙方也以自提貨物，交貨地點(diǎn)為甲方榆垡廠區(qū)。但該批次貨物要求自提應(yīng)當(dāng)在要貨清單中注明，否則甲方默認(rèn)為乙方代辦運(yùn)輸。

　　3、時間要求：甲方收到乙方要貨清單后，并收到乙方該批次預(yù)付款后日交貨。委托承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)模越患庸の飼r承運(yùn)人簽發(fā)的戳記日期為交貨日期。

　　五、預(yù)付款要求

　　乙方應(yīng)于要貨清單送達(dá)甲方之日，向甲方支付該批次貨物 ______%預(yù)付款，該預(yù)付款在該批加工物交付時沖抵貨款。

　　六、加工款結(jié)算辦法及期限

　　1、甲方完成加工產(chǎn)品后，在乙方訂貨清單確定的交貨日期交貨前，乙方必須將該批次貨物的剩余尾款全額支付甲方，甲方履行合同交貨義務(wù)。

　　2、如乙方未按約定付清定作款項，未付清加工款的產(chǎn)品所有權(quán)由甲方所有。甲方可對定作物行使留置、處分等權(quán)利。

　　3、乙方由于其他非法定原因，未能在訂貨清單約定的日期支付甲方貨物全款，每延遲1日支付甲方元保管費(fèi)，該保管費(fèi)累計達(dá)到該批次預(yù)付款額時，該要貨清單自動解除，預(yù)付款不再退還。

　　七、違約責(zé)任

　　1、乙方的違約責(zé)任

　　(1)中途變更加工產(chǎn)品品種、數(shù)量、設(shè)計、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失的，應(yīng)償付甲方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為____元人民幣。

　　(2) 未按合同規(guī)定日期付款的，除應(yīng)該繼續(xù)付清全部加工款外，每延期一天，還應(yīng)償付甲方以延期付款總值千分之一的違約金，直至依據(jù)第七條扣完保管費(fèi)為止。

　　(3)無故拒絕接收定作物的，應(yīng)賠償甲方因而造成的損失;錯填到貨地點(diǎn)或接貨人的，或者變更交付貨物地點(diǎn)或者接收人的，應(yīng)該承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用并賠償甲方因此造成的損失。

　　2、甲方的違約責(zé)任

　　(1)違反本合同第一條和第九條規(guī)定的數(shù)量而少交的，甲方應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交，否則應(yīng)支付乙方以少交貨物價款百分之

　　的違約金。

　　(2)包裝不符合合同規(guī)定的，應(yīng)重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用 ;

　　(3) 甲方無故提前交付加工產(chǎn)品的，除非取得乙方同意，否則乙方有權(quán)拒收，產(chǎn)生的損失由甲方負(fù)責(zé)。

　　(4)因為甲方原因?qū)е仑浳镥e發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。

　　八、爭議解決方式

　　本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向原告所在地人民法院起訴。

　　九、特殊性規(guī)定

　　因生產(chǎn)特殊性，乙方允許甲方在供應(yīng)加工物數(shù)量上有±

　　%的浮動時在交付時間上有±__天的浮動。同時鑒于加工產(chǎn)品的特殊性，甲方在交貨時贈送乙方訂貨清單確定的每種規(guī)格產(chǎn)品 %的'損耗管。

　　十、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　十一、雙方需約定的其它事項：

　　本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方(蓋章)______________乙方(蓋章)：

　　法定代表人：_______法定代表人：

加工定做合同篇3

　　承攬方：____________________________________地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

　　定作方：____________________________________地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注

　　第二條 加工成品質(zhì)量要求第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2.(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

　　3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第五條 價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

　　第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。

　　第七條 交貨的時間和地點(diǎn)1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　第十條 結(jié)算方式及期限

　　第十一條 其他約定

　　第十二條 承攬方的違約責(zé)任

　　一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

　　七、實行代運(yùn)或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　第十三條 定作方的違約責(zé)任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

　　第十四條 不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理：

　　1.向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁;

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。

　　定作方：________________________代表人：________ ____年____月____日

　　承攬方：________________________代表人：________ ____年____月____

【加工定做合同】相關(guān)文章：

加工定做合同07-11

加工定做的合同模板04-15

加工定做合同【熱】04-25

加工定做合同要求范本05-08