【精品】加工合同合集九篇
在當今不斷發展的世界，合同對我們的幫助越來越大，它可以保護民事法律關系。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？以下是小編整理的加工合同10篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
加工合同 篇1
甲方： （以下簡稱 甲方）
乙方： （以下簡稱 乙方）
經雙方協商，利用雙方優勢互補，在“質量合格、交期保證、雙向選擇、平等互利、相對穩定”原則基礎上簽訂本協議。
第一條 本協議自簽訂之日起，甲乙雙方正式確定建立產品表面處理（熱鍍鋅）戰略合作關系。
第二條 品名，規格，單價（以附件為準）
第三條 交付條件及付款條件：
一、甲方提供產品給乙方進行熱鍍鋅加工，乙方需在甲方要求的交期內將加工好的合格產品交給甲方，提貨及送貨費用由乙方承擔。
二、付款條件為：月結45天（結賬日為每月的25號，每月26號前乙方將對賬單傳真到甲方，甲方收到乙方對賬單后，在27號之前核對好，將簽字確認后的對賬單傳真至乙方，乙方需在每個月的28號之前將發票送至甲方）
第四條 甲方與乙方的權利和義務
一、甲方發貨給乙方加工，乙方必須返還加工好的同等數量貨物給甲方，乙方不得將甲方的貨物丟失，如果數量缺少，乙方需按照甲方的材料成本價2倍進行賠償給甲方；（如小件必須有1‰的損耗。）
二、甲方根據需要可參與乙方的動態管理；
三、當乙方在產能、質量方面不能滿足甲方100%的要求時，甲方有權將訂單量進行調整同時要求乙方提供改善措施并根據雙方簽訂《質量協議條款》來處理；
四、甲方有權對乙方隨時實施現場稽核；
五、甲方有權要求乙方實施成本降價措施；
六、乙方必須優先滿足甲方的需求且在規定的期限內完成熱鍍鋅加工；并保證每天產能最少50-150噸以上；
七、乙方需及時響應甲方的其他合理要求，如：客戶第三方驗廠；
八、乙方需積極配合甲方的降低成本要求，給予甲方優惠的市場價格和提供甲方技術支持，當乙方因生產效率提升或其他方面改善帶來單位制造成本下降時，也應與甲方共同分享此部分成果。
九、乙方有責任每次在正式訂單生效前就交期、工藝、質量書面回復甲方，方便甲方及時跟蹤；
十、乙方需要建立完善的品質保障系統；
十一、乙方需要建立標準化、規范化的管理模式、持續改善自身技術水平和管理水平；
十二、對于國外訂單，甲乙方須建立專門的生產線和區域來管理和生產；
十三、乙方應按照甲方的包裝要求進行打包，并在每包上貼上標簽，注明產品的品名、規格、數量、廠商。
十四、乙方送貨到甲方時應附乙方的送貨單和出廠檢驗單；
十五、檢驗標準
1、乙方送貨至甲方工廠時，甲方應當場驗收；
2、當甲方驗收之后確認貨物無質量問題，裝箱出貨后，乙方不再承擔任何產品質量問題。
第五條 送貨方式：乙方提貨，送貨。
第六條 合作企業雙方，本著“雙向選擇、平等互利”原則為基礎，簽訂本協議。如發生下列情況，本協議終止：
一、雙方任意一方管理混亂，不能有效履行本協議條款，另一方認為合作關系無存在意義的；
二、乙方不能滿足甲方的質量、交期要求時；
三、其他不具備合作條件的情況下。
第七條 本合同一式兩份，雙方各執一份，經雙方簽章后之復印件或傳真件等同原件有效。
第八條 本合同適用中華人民共和國法律。在合同履行過程中，如有爭議，雙方協商解決，若協商不成，雙方均可提交甲方所在地法院進行起訴。
甲方： 乙方：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
簽章： 簽章：
日期： 日期：
加工合同 篇2
承攬方（全稱）： _________________________________________
定作方（全稱）：_________________________________________
合同編號: ______________簽訂地點: ______________________
承攬方和定作方經雙方友好協商，現簽訂本合同，以資共同信守。
一、定作物品名、規格、數量、價格、交提貨日期：
品_ 名
規格
單位
數量
單價
金額
分期交（收）貨數量
備注
總金額（大寫）__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分￥_______
定作款共計人民幣（大寫）:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二、質量標準：
1、定作方應該于本合同簽訂之日起＿＿＿＿天內,向承攬方提供定作物的樣品, 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符．
2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。
三、質量檢驗及驗收辦法：
定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應于收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。
四、包裝要求及費用負擔：定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________ ________________________。
五、交貨（運輸）時間、辦法及地點要求：
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承運人）承運，由承攬方代辦相關的托運手續，運費由定作方自行承擔。 承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風險由定作方承擔。
2、時間要求：交定作物期限應按照合同規定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出，并且取得對方同意。
委托承運人運輸的，以交定作物時承運人簽發的戳記日期為準。
六、預付款要求：定作方應于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣 __________元預付款（按照定作款總額的百分之＿＿＿ 計算），該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。
七、定作款結算辦法及期限：
1、 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。
八、違約責任：
第一點：定作方的違約責任
（１）中途變更定作物產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失時，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為＿＿＿＿元人民幣。
（２）中途解除合同的，定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。
（3） 未按合同規定日期付款的，除應該繼續付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
（4）無故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，
（5）錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應該 承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點：承攬方的違約責任
（1）違反本合同第一條和第十一條規定的數量而少交的，承攬方應照數補交，否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。
（2）包裝不符合合同規定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用 ；
（3） 承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收。
（4）因為承攬方原因導致定作物錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
九、爭議解決方式
本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向桐鄉市人民法院起訴。
十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書，作為本合同附件。
十一、因生產特殊性，定作方允許承攬方在供應定作物數量上有±10%的浮動，在交付時間上有±＿＿天的浮動。
十二、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同
十三、雙方需約定的其它事項：
________________________________________ __________________________________________
____________________________________ __________________________________________
__ _________________________________________________________________________________
__ ___________________________________________________________________________________
本合同一式二份，雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方（蓋章）： ______________ 定作方 （蓋章）：
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：＿＿＿＿＿
電話：＿＿＿＿＿＿＿＿ 電話：＿＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿＿
開戶銀行：＿＿＿＿＿＿ 開戶銀行：＿＿＿＿＿
帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿ 帳號：＿＿＿＿＿＿＿
日期：______ 年____ 月____ 日
加工合同 篇3
一、雙方當事人
定作方：
承攬方：
二、定作方：產品要求：
1、按圖紙要求(見附件)。
2、長1.4米送樣各10根鋁型材。
三、付款及模具驗收：由定作方在合同生效后7天內一次性付給承攬方2400元作為打樣費和模具費。合格模具試樣在20xx年09月13日前完成，并送樣到定作方處確認。
四、模具所有權為定作方所有，承攬方不得擅自把模具用第三方的產品生產;在以后生產中，由承攬方承擔模具的維修及復模(模具壽命完結時的新開模)費用。
五、解決合同糾紛的方式： 按國家合同法處理。
六、雙方協商的其他條款：
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工合同 篇4
承攬方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
定作方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品
編號名稱規格單位數量備注
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的帶給辦法及規格、數量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方務必依照合同規定選用原材料，并理解定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不貼合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格帶給原材料，承攬方對定作方帶給的原材料要按合同規定及時檢驗，不貼合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方帶給的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算，參照
第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙帶給辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現帶給的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規定日期帶給技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構帶給檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，務必留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約職責
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的職責;經過修整或調換后，仍不貼合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不貼合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%-30%)或酬金總額的____%(20%-60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不貼合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的職責。
八、由于保管不善致使定作方帶給的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方帶給的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不貼合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔職責。
十、擅自調換定作方帶給的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的職責。
第十三條定作方的違約職責
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方帶給原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%-30%幅度)的違約金;不屬承攬方帶給原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%-60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方帶給原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條
第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約職責，在定作方遲延理解或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔職責，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按(______)項處理:
1、向仲裁機關申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自________年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________
________年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________
________年____月
加工合同 篇5
甲方：石林禾澤蔬菜速凍加工廠
乙方：
經甲乙雙方協議達成以下協議：
一、甲方所有加工邊料（玉米葉和玉米芯）按5500元/年出售給乙方，有效期為20xx年5月至20xx年10月。
二、甲方未經乙方同意不得私自出售加工邊角料，若甲方反悔，則乙方所拉加工邊角料不付錢。
三、乙方一次性支付甲方押金1000元（壹仟元整）。
四、乙方必須每天清理完甲方廠內邊角料，不得妨礙甲方正常加工工作，知道有效時間結束為止。
五、協議有效期內乙方有權處理甲方廠內加工邊角料的權利，其中甲方自用部分不包括在內。
六、甲方將加工邊角料集中在三個地方放置。
七、此協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，協議自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方：石林禾澤蔬菜速凍加工廠
代表人：
乙方：
代表人：
20xx年4月27日
加工合同 篇6
甲方（需方）：
乙方（制作方）：
根據《中華人民共和國合同法》規定，經甲乙雙方平等協商，簽訂本合同并共同遵守執行。
一、 甲方委托乙方制作鋼骨架裝飾售貨亭，按甲方給乙方的電子版的圖片進行加工。技術要求：骨架為方鋼骨架，外包0.8mm白鋼板，亭頂部安裝裝飾性防腐木，其余部分為普通木質材料和彩鋼材料。景觀亭底部為木質地板加保溫處理。售貨亭側面窗要求安裝雙層普通玻璃。
二、 制作地點：由甲方指定地點。所耗水電費用由乙方承擔。
三、 合同總造價為160，000.00（壹拾陸萬元整）人民幣（共計10個景觀亭，每個單價1.6萬元整），合同簽訂后預付前期制作金為合同總價款的30%，計：48000.00元整。工程量完成80%付至合同總價款的70%。景觀亭制作完畢驗收合格后付清余款。
四、 違約責任
1、 制作工期：按甲方規定工期完工，逾期交貨，每延
期一天，制作方按合同金額的千分之一承擔違約責任。
2、 甲方未按期交付余額部分，制作方有余款部分貨物所有權，直至所有余款結清。
五、 執行本合同過程中，如發生糾紛，雙方應協商解決，協商不成，由需方所在地法院裁決。
六、 本合同一式肆份，甲方叁份，乙方一份，合同簽訂即時生效，本合同執行完畢即行失效。
七、 要求發票按中澤地產財務要求提供票據。
甲方（需方）：
乙方（制作方）：
聯系電話：
聯系電話：
加工合同 篇7
甲方：（定做方）
乙方：（承攬方）附加身份證復印件
加工xxx，雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：
一、甲方權利和義務
1、合同簽定后，甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續做畫，為保證本廠產品質量，材料不退。
2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費（550元/㎡），拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。
三、違約條款
1、甲方違背合同第一條（2款）時以（550元/㎡）的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期x月，20xx年x月x日起至20xx年x月x日止。
本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方： 乙方：
年月日
加工合同 篇8
合同編號： 第 號
甲方：
乙方： 公司
為了明確雙方之間的權利與義務，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方經共同協商一致，就甲方委托乙方加工成型鋼筋事宜達成協議如下，以示信守。
一、委托事項
甲方委托乙方承擔 (工程)項目(以下簡稱項目)的成型鋼筋加工工作，乙方按照甲方提供的成型鋼筋配筋單中標注的規格、圖示尺寸、數量進行加工。
二、合同工期
本合同工期自 年 月 日起至 年 月 日止。合同工期提前或順延的，由甲乙雙方另行協商確定。
三、甲方的權利與義務
(一)甲方的權利
1、甲方有權要求乙方按時、保質、保量完成成型鋼筋加工工作。
2、甲方有權監督、指導乙方生產，有權對乙方加工質量進行抽檢。
3、按照本合同約定甲方享有的其他權利。
(二)甲方的義務
1、按照合同約定向乙方提供符合國家標準及項目要求的鋼筋原材料。
2、合同生效后3日內，甲方應以書面的形式向乙方進行技術交底并提供施工圖紙及圖紙會審記錄等有效性技術文件。交底資料中應詳細說明所承攬項目段號編制情況，各軸線位置，計劃施工進度，以及成型鋼筋平直部分的長度，特殊角度的工藝要求等。
3、按照雙方約定，由甲方組織形成圖紙翻樣技術小組，負責施工圖紙的鋼筋計算與翻樣工作。
4、甲方應按工程進度計劃提前5日向乙方提供本合同成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前3日)，配筋單上的目錄應注明起止編號、使用部位及合理的工期要求，且每張配筋單上須有甲方授權經辦人簽字，并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效。
5、按照本合同約定提貨或接收乙方交付的成型鋼筋產品。
6、按照合同約定及時足額向乙方支付合同價款，不得拖欠。
7、甲方提供授權經辦人簽字字體體樣作為本合同附件，明確其授權范圍。甲方更換授權經辦人員時應及時通知乙方，否則應承擔由此產生的法律責任。
8、對乙方提出的任何質疑或異議，甲方應當在12小時內予以書面澄清或解答。
9、需要乙方現場加工時，甲方應提供滿足加工需求的加工場地，并負責將水、電源(符合乙方加工用動力電源需求)接入鋼筋加工現場;現場加工時，水、電費由甲方承擔，鋼筋加工制作設備以及場地內其余設施由乙方自行解決。
四、乙方的權利與義務
(一)乙方的權利
1、要求甲方按照合同約定及時足額支付合同價款。
2、要求甲方按照合同約定提供符合國家標準及項目要求的鋼筋原材料。
3、按照本合同約定乙方享有的其他權利。
(二)乙方的義務
1、本合同生效后，乙方應積極準備生產，確保甲方工程項目施工進度。
2、鋼筋原材料經驗收合格后，乙方方可進行加工。
3、乙方收到甲方提供的成型鋼筋配筋單后，應認真校對，如圖示尺寸、規格、數量標注無法正確識別時應及時與甲方聯系。
4、乙方制作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求，并在產品上以標牌的形式標注成型鋼筋使用部位的編號號、尺寸、幾何圖形、數量。每一編號的鋼筋提供標牌一張。
5、乙方特殊作業人員和施工操作人員必須具有相關的上崗證書。
6、接受甲方的監督、指導，協助甲方工作人員進行產品抽檢工作。
7、嚴格按照工藝標準進行操作，合理套材降低損耗。
8、乙方保證使用甲方提供的原材料進行加工，不得調換使用其他材料。
9、乙方負責完成鋼筋機械連接試樣的制作，并及時通知甲方試驗人員送樣檢測。
五、鋼筋原材料供應
1、甲方提供鋼筋原材料應符合《鋼筋混凝土用鋼第1部分熱軋光圓鋼筋》(GB1499.1-20xx)及《鋼筋混凝土用鋼第2部分：熱軋帶肋鋼筋》(GB1499.2-20xx)規定的標準。
2、甲方應委派專人負責鋼筋原材料的接收、檢驗工作，并負責將鋼筋原材料運至乙方指定地點。驗收合格后，甲方將鋼筋原材料交付乙方，甲乙雙方共同簽署交接記錄。鋼筋采購合同、產品合格證、質保卡、產品說明書、檢驗報告等資料作為交接記錄附件交乙方備案。
3、甲方對其所提供鋼筋原材料的質量負責，對原材料存在的質量缺陷，應及時協調材料供應商予以修理、更換。乙方接收甲方提供的鋼筋原材料，并不免除甲方承擔的質量責任。
4、乙方有權對甲方供應的鋼筋原材料質量進行重新檢驗，檢驗費用計入合同價款。
六、設計變更
1、如遇工程設計變更，甲方應及時以書面形式通知乙方暫停加工，合同工期相應順延。
2、工程設計變更后，甲方應重新向乙方進行技術交底，并協商確定合同工期。甲方應及時以書面形式提供補充配筋單，補充配筋單應標注“急配”字樣及合理的工期要求。
3、發生設計變更的，乙方已按甲方要求投入加工生產的費用及由此產生的損失由甲方承擔。
七、產品質量要求
1、乙方加工后的成型鋼筋產品質量應符合《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-20xx)的規定。
2、對成型鋼筋產品的其他要求 。
八、安全與文明施工
1、乙方在履約過程中，應做好安全教育、安全防護及文明施工，保證施工安全和人身安全;發生事故，應積極采取有效措施防止損失擴大，因乙方組織、指揮不當或安全措施不完備等原因造成的安全事故由乙方承擔全部責任與損失。
2、甲方認為乙方工作中的安全措施不力、設施不足，有權要求乙方限期改正。
3、乙方夜間施工應提供足夠的照明和警示標志，確保安全。
九、運輸及檢驗
1、乙方交付的成型鋼筋應當采用相應標準的保護措施進行妥善包裝。
2、乙方按照合同約定完成成型鋼筋加工工作后，以傳真形式書面通知甲方提貨。甲方應當在收到乙方通知后3日內安排提貨。
3、甲方委派的提貨人員應當持有甲方出具的書面授權文件，否則，乙方有權拒絕交貨。
4、甲方提貨的，甲方應在提貨時完成成型鋼筋的驗收工作。成型鋼筋經驗收合格交付甲方后，甲方應填寫收貨回執單交于乙方。成型鋼筋交付后，發生毀損、滅失的風險由甲方承擔。
5、采用乙方送貨的，甲方應指定交貨地點。成型鋼筋運至指定地點后，甲方應當場驗收，驗收合格后填寫收貨回執單交于乙方。
6、甲方未經驗收即接受成型鋼筋產品或將成型鋼筋產品加以使用的，視為成型鋼筋產品驗收合格。
7、成型鋼筋驗收不合格的，乙方應及時予以修理、更換、重做，由此產生的費用由乙方承擔。
十、合同價款
合同總價款預計為人民幣 萬元，以實際結算金額為準。
(1)本合同螺紋鋼筋加工損耗系數按 %計取，螺紋鋼筋加工結算單價為人民幣元/噸。價款計算公式為：結算價款=收貨回執單記載的重量*(1+損耗系數)*加工結算單價。
(2)本合同線材鋼筋加工損耗系數按 %計取，線材鋼筋加工結算單價為人民幣元/噸。價款計算公式為：結算價款=收貨回執單記載的重量*(1+損耗系數)*加工結算單價
(3)本合同所稱加工結算單價包括成型制作費、稅金等交付甲方使用前的所有費用，不含直螺紋接頭加工、套筒費用。
(4)鋼筋機械連接頭 元/個(鋼筋不分材質、規格加工套絲、不含套筒，并戴好保護帽)，按照收貨回執單記載的數量結算。
(5)采用乙方送貨的，乙方支付的運輸費、裝卸車費等配送費用據實結算，計入合同總價款。
合同總價款為上述各項金額之和。
十一、結算與支付
1、成型鋼筋經驗收合格交付甲方后，乙方書面或以傳真形式向甲方提交成型鋼筋結算單，甲方應在收到結算單后3日內書面或以傳真形式對結算單予以確認。如甲方未按時確認也沒有提出異議，視為甲方對該成型鋼筋結算單予以確認。
2、合同價款按月結算，甲方于每月10日前按照結算單記載的金額向乙方支付上月合同價款。(定期結算方式)
或：甲方于本合同簽訂后3 日內支付合同總價款的 %，即人民幣 元，其余價款在乙方完成本合同全部工作內容后 日內支付。(預付款方式)
3、甲方以乙方接受的銀行承兌匯票(六個月之內不計貼息)或銀行支票付款，付款時乙方須提供正式有效發票。
十二、節余鋼筋的處理
1、本合同全部成型鋼筋加工完畢后，甲乙雙方共同核對結算鋼筋原材料及成型鋼筋規格、重量。鋼筋節余量按照以下方式計算：鋼筋節余量=鋼筋原材料供應量-成型鋼筋重量*(1+損耗系數)。
2、節余鋼筋由甲方負責取回或由乙方安排運輸，甲方支付裝卸、運輸費用。
3、經甲乙雙方協商一致，甲方可以以節余鋼筋抵扣合同價款，節余鋼筋價款按節余鋼筋量乘以甲乙雙方協商確定的單價計算。
十三、合同變更與解除
1、甲乙雙方經協商一致，可以對本合同進行修改或補充，但須另行簽署書面協議。
2、合同部分條款的修改或失效，不影響其他條款的有效性。
3、發生下列情形之一的，可以解除本合同：
(1)甲乙雙方協商一致解除合同的;
(2)因不可抗力致使不能實現合同目的;
(3)在履行期限屆滿之前，一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務，另一方有權解除合同;
(4)一方遲延履行合同義務，經另一方催告后在合理期限內仍未履行，另一方有權解除合同;
(5)一方遲延履行合同義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的，另一方有權解除合同;
(6)法律規定的其他情形。
十四、違約責任
(一)甲方責任
1、甲方如中途變更圖紙應提前10日與乙方協商,圖紙變更及修改過程中，乙方已投入加工生產的費用及由此產生的損失由甲方承擔。
2、甲方應按合同約定及時向乙方付款，每遲延一日按延期付款總額千分之三的比例向乙方支付違約金。
3、甲方無正當理由拒絕提貨或接收成型鋼筋產品，應承擔因此造成的損失和運輸、保管費用，每遲延一日按該筆貨款總額千分之三的比例向乙方支付違約金。
4、甲方無正當理由解除、終止或停止履行本合同，除向乙方足額支付已加工成型鋼筋產品的合同價款外，應按未履行合同價款總額千分之三的比例向乙方支付違約金。
(二)乙方責任
1、乙方未按照本合同規定的質量、規格、數量等提供成型鋼筋產品，甲方有權退貨，乙方應及時予以修理、更換、重做，并承擔由此產生的裝卸及運輸費用。
2、乙方應按照合同約定及時完成成型鋼筋加工工作，每遲延一日按未完成產品總額千分之三的比例向甲方支付違約金。。
3、乙方應按照合同約定妥善保管鋼筋原材料及成型鋼筋產品，如因乙方原因導致鋼筋毀損、滅失，應承擔由此產生的全部經濟損失。
十五、爭議解決方式
本合同在執行過程中如發生爭議或糾紛，雙方可友好協商解決。如協商未果，雙方一致同意向 人民法院提起訴訟。
十六、其它：
1、如遇不可抗力因素致使合同無法正常履行時，受不可抗力影響的一方應應立即通知對方，并盡合理的努力將損失減少到最低程度。不可抗力事件結束后，受到不可抗力影響的一方應立即恢復履行其在本合同項下的義務。
2、本合同未盡事宜，按照《中華人民共和國合同法》的有關規定執行。
3、本合同一式 份，甲方執 份，乙方執 份，具有同等法律效力。
4、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后生效，至甲乙雙方權利義務履行完畢時終止。
附件1：甲乙雙方授權經辦人簽字字體體樣及聯系方式。
附件2：鋼筋加工配送服務工作流程。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
聯系電話： 聯系電話：
簽署日期： 年 月 日
加工合同 篇9
甲方：河南XX食品有限公司
乙方：
1.合同產品
甲方自行采購外箱及內包裝材料，乙方同意為甲方生產——————————（以下簡稱合同產品），并貼牌甲方標識。（具體產品標準參考國家質量標準）
2.產品的設計研發及技術保障
甲方負責合同產品的設計研發，并向乙方提供技術圖紙，確保乙方按照技術標準完成生產訂單。
3.生產、訂單
在乙方小批量試生產且產品質量經甲方書面確認合格后，甲方應在每車貨出廠前3日內，向乙方提交下個月的書面訂單。訂單中應標明所訂購的合同產品的數量、規格、要求交付的日期，以及按時準確完成訂單所需要的任何有關信息。
乙方應當在收到上述訂單后的24小時內，以書面方式對訂單加以確認，同時提供書面的生產計劃。如果乙方未在上述期限內對甲方提交的'訂單以書面方式進行確認或提出異議，則應視為乙方已經書面確認甲方提交的訂單。
經乙方書面確認的訂單，構成本合同的組成部分，對雙方均有約束力。
乙方應當按照訂單及生產計劃安排生產，并根據甲方的要求，報告生產計劃的執行情況。 乙方應當在收到甲方書面訂單后的3日內，開始供貨。具體分批次供貨數量及交付時間，以甲方書面通知為準。
4.包裝、運輸、收貨、驗貨
4.1包裝
甲方向乙方提供包裝樣式，負責包裝標識的設計，并出具包裝物品，包裝費用由甲方承擔。乙方應當就合同產品采用與運輸方式相適應的包裝，包裝應當清晰、準確地標明合同產品的名稱、規格、數量、編碼、產地等信息。甲方的包裝物品入乙方倉庫后，如發生破損，損壞，丟失等產生經濟損失全部由乙方承擔。
4.2 運輸
合同產品由甲方自行選擇承運方，乙方須承擔在其廠區內將合同產品裝載至甲方委托的承運人的交通工具上的費用。
4.3收貨、驗貨
甲方應在合同產品交付地及時收貨。乙方應為此提供出廠檢驗報告及標明合同產品名稱、規格、數量、編碼的三聯送貨單。甲方應在收貨后及時驗貨。如果甲方對乙方所提供的合同產品種類、包裝、數量、規格、型號等有任何異議，應當在收貨后 ____________ 內以傳真、電子郵件、信函等方式向乙方提出異議。乙方應在收到上述書面異議后的72小時日內，采取甲方書面異議中要求的補救措施。
5、質量要求:
乙方應向甲方提供技術員、技術培訓等必要的技術支持，以確保產品質量，并可以采取靈活的方式對乙方生產產品進行抽檢。乙方應按照技術標準進行生產，生產產品應當符合國家規定的質量標準，如因產品質量問題產生的經濟和法律問題均由乙方承擔全部責任。
6.其它約定
6.1 產品改型
如果甲方要求，乙方有義務協助甲方對該類產品進行改型處理，具體費用承擔由甲方承擔。
6.2 保密義務
乙方在本合同簽訂及履行過程中獲知的有關甲方(包括但不限于甲方本身、其母公司、子公司、關系企業及客戶間)的一切信息及乙方利用上述信息所產生的智力成果，均應視為保密信息。保密信息包括但不限于與乙方產品、價格、供貨商、客戶、經營策略、管理、財務等相關的信息。 保密信息歸甲方所有，乙方應當在甲方授權范圍內使用保密信息。未經甲方事先書面授權，乙方不得為任何目的、以任何方式披露、使用、或允許第三人披露、使用該等信息。
本合同有效期內，除非因業務需要、并經一方同意，另一方不得允許或引誘對方人員到自己或自己控制的關聯企業任職。
一旦發現有保密信息泄露的情況，乙方應立即通知甲方，并采取相應的措施，避免擴大影響。 保密義務在本合同期限屆滿或提前終止后5年內保持有效。
6.3 知識產權保護
甲方負責向乙方提供產品生產、銷售所必須的知識產權保護，因知識產權發生的糾紛和訴訟有甲方承擔責任。
乙方有權為履行本合同，在合同產品及其包裝物料上使用甲方的注冊商標、商號、企業標識、編碼、說明文字等。
未經甲方事先書面許可，乙方不得就與甲方的商標、商號等相同或近似的任何標識、字號等申請注冊，或許可他人注冊。
乙方不得為任何第三方生產，或向任何第三方銷售任何侵犯甲方著作權、商標、專利、商號等知識產權或類似權益的產品。
乙方在履行本合同過程中，應積極維護甲方享有的各項知識產權及類似權益。一旦發現存在侵犯、或潛在侵犯甲方各項知識產權或類似權益的行為，乙方應立即通知甲方，并協助甲方維護其自身權益。
7.價格
7.1合同價格
甲方同意按雙方約定的價格從乙方處采購合同產品。該價格為含稅價格。
7.2合同價格調整
甲乙雙方同意在原材料變化的基礎上調整銷售價格，乙方在原定銷售價格偏離相關市場公允價格超過________%達_______天，甲乙雙方均有權要求調整合同價格。雙方就合同價格調整協商一致的，應當簽署補充協議，雙方就合同價格調整無法達成一致的，任何一方均有權提前________天提前終止本合同。
如果甲方認為，在市場上能夠以更低的價格采購到附件一中所列明的原材料和零部件（在達到合同產品質量、技術、環保及性能要求的基礎上），則甲方有權以書面方式要求調整合同產品價格，乙方不得拒絕。如果乙方無法自行采購到價格更為優惠的原材料及零部件，則甲方有權選擇（a）自行采購相關原材料及零部件，提供給乙方；或（b）協助乙方與相關料及零部件供貨商簽訂合同。
任何關于合同價格的調整，均應在雙方協商一致并簽署補充協議后的次月第一日開始生效。 如果乙方已經書面確認的訂單在價格調整生效之日尚未履行完畢，則對未履行完畢的部分仍應按調整前的價格執行。但是，乙方遲延交付的，則甲方有權選擇價格調整之前或之后對其更有利的價格。
8.付款
8.1付款時間
甲乙雙方約定采取款到發貨的方式進行付款，乙方保證甲方款到后________日內將貨物發出，如
未發出所產生一切經濟損失均由乙方承擔。
8.2付款方式
甲方應當按以下任一方式支付貨款：
a. 現金支付；
b．電匯至乙方以書面形式指定的銀行賬戶；
9.銷售保證
甲方每次下貨單不得低于1000件，且發貨每次不得低于500件。
在甲乙雙方約定擴大生產、且乙方產量增加后，甲方每月向乙方購買產品最低數量由雙方簽訂補充協議；
在甲方因市場變化無法保障每月購買計劃的情況下，甲方因在下月生產計劃到期日 日內通知乙方，并重新簽訂每月購買產品最低數量的補充協議；
任何關于購買數量的調整，均應在雙方協商一致并簽署補充協議后的次月第一日開始生效。
10. 違約
甲乙任何一方違反本合同項下的約定，應當就對方因此所遭受的全部損失進行賠償。在合同約定支付違約金的情況下，違約方應當就違約金與對方實際損失的差額部分進行賠償。
11.不可抗力
不可抗力是指本合同任何一方不可預見或不可控制的，或者即使可預見，也不可避免的、發生在本合同簽署日后，妨礙任一方部分或全部履行本合同的任何事件。不可抗力事件包括但不限于罷工、火災、水災、地震、臺風或其他自然災害、流行病或戰爭。
若發生不可抗力事件，受到不可抗力事件影響的一方在其受該不可抗力影響的期間和范圍內，有權中止履行其在本合同項下的義務，且無需就此承擔違約責任。其履行義務期限將自動延展，相當于中斷履行義務的期限。
受到該不可抗力事件影響的一方應在其獲悉不可抗力事件后3天內書面通知另一方，并提供該不可抗力事件發生和不利影響持續時間的合理實質證據。宣稱不可抗力事件的一方須做出一切合理努力，減少或消除不可抗力對其在本合同項下義務的影響。
一旦發生不可抗力事件，雙方須立即互相商討，以尋找一個公平的解決方法，并須盡一切合理的努力來減小此類不可抗力事件的影響。
12. 期限
本合同的有效期為_______年_____月_____日到_______年_____月_____日。
13.提前終止
一旦發生下述情況，本合同的任何一方均有權向另一方發出書面通知要求終止合同，合同將隨即終止：
a. 另一方發生清算、停業、解散、注銷；
b. 另一方無力償還期到期債務、進入破產程序、或發生任何可能嚴重影響其資信狀況的事項； c. 不可抗力事件持續時間超過1個月，雙方無法通過協商以公平的方法解決。
本合同期限屆滿或因任何原因提前終止，任何一方均應在到期日或終止日后30天內，將另一方為履行本合同而提供給其使用的物品和材料，歸還給對方。
14. 其它
14.1
14.2 修改、補充 爭議解決 對本合同的任何修改、補充均應以書面形式作出，并經雙方簽字并蓋章。
與本合同相關的任何爭議，包括任何對本合同的存在性、有效性以及是否已經終止的爭議，都應首先通過友好協商進行解決。如果從一方就爭議問題向另一方發出書面通知之日起15 天內，雙方無法通過協商解決爭議，任何一方有權將該爭議提交合同簽訂地有管轄權的法院。
14.3 通知
一旦發生可能引起爭議或影響任何一方履行本合同的事項，獲知該等事項的一方都應當在合理期限內將該等事項通知另一方。
14.4
14.5 轉讓 完整合同 未經乙方事先書面同意，甲方不得將本合同項下的任何權利、義務轉讓給任何第三方。
本合同取代了雙方此前以口頭或書面就本合同主旨所達成的任何約定。本合同、附件、甲方訂單、乙方確認函等構成完整的協議，對雙方均有約束力。
14.6 生效
本合同經雙方簽字并蓋章后生效。
14.7 文本
本合同一式二（2）份，甲方持一（1）份原件，乙方持一（1）份原件
本合同自簽訂之日起生效。
甲方:乙方:
日期: 日期：
【加工合同】相關文章：
加工合同07-17
加工的合同06-22
家具加工的合同范本-加工合同02-10
公司產品委托加工合同-加工合同07-25
機械委托加工合同范本-加工合同02-24
加工承攬合同書格式-加工合同07-25
輻照加工合同07-10
紙箱加工合同07-15
工廠加工合同07-16
簡易的加工合同06-27