加工合同

時(shí)間：2022-08-16 19:09:25 加工合同我要投稿

實(shí)用的加工合同范文集錦6篇

　　隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同能平衡雙方當(dāng)事人的平等地位。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，以下是小編為大家收集的加工合同6篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

實(shí)用的加工合同范文集錦6篇

加工合同篇1

　　定作方：

　　承攬方：

　　簽訂地點(diǎn):

　　簽訂時(shí)間：年月日

　　一、加工產(chǎn)品明細(xì)

　　1、產(chǎn)品名稱或項(xiàng)目: 規(guī)格或型號:

　　2, 數(shù)量: 單價(jià): 金額:

　　3、交貨數(shù)量: 交貨期限:

　　4、價(jià)款或酬金

　　二、加工材料(定作方自帶)

　　1,、材料名稱: 規(guī)格型號:

　　2 、計(jì)量單位: 數(shù)量質(zhì)量

　　3、消耗定額單價(jià) 總金額

　　4、提供日期

　　三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):

　　四、承攬方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限:

　　五、技術(shù)資料、配方提供辦法及保密要求:

　　六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:

　　七、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):

　　八、交（提）貨方式及地點(diǎn):

　　九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時(shí)間:

　　十、結(jié)算方式及期限:

　　十一、違約責(zé)任:

　　十二、如需提供擔(dān)保、另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件:

　　十三、解決合同糾紛的方式:

　　十四、未盡事宜,雙方協(xié)商共同解決。

　　十五:本合同一式兩份,定作方和承攬方各自保留一份。此合同雙方簽字蓋章后,方可生效,有效期為年月日至年月日。

　　定作方承攬方

　　單位名稱（章）單位名稱（章）

　　單位地址：單位地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　電話：電話：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　帳號：帳號：

　　郵政編碼：郵政編碼:

　　年月日年月日

加工合同篇2

　　買方（甲方）：有限公司

　　合同編號：

　　賣方（乙方）：有限公司

　　簽訂合同時(shí)間：年月日

　　為了明確甲乙雙方各自的權(quán)利和義務(wù)，確保雙方實(shí)現(xiàn)各自的經(jīng)濟(jì)目的，經(jīng)雙方充分協(xié)商，在平等互利的基礎(chǔ)上，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一．設(shè)備名稱、型號規(guī)格、主要參數(shù)、數(shù)量、金額

　　二．技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及售后服務(wù)：（乙方對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限）

　　1．甲乙雙方確認(rèn)之技術(shù)圖紙和報(bào)價(jià)單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應(yīng)

　　2．乙方按雙方確認(rèn)的技術(shù)要求、技術(shù)圖紙、圖紙和報(bào)價(jià)單中標(biāo)示的配置制作加工裝配不得更換配置

　　3．乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調(diào)試

　　4．安裝調(diào)試完畢乙方對甲方員工進(jìn)行操作和維護(hù)及保養(yǎng)的培訓(xùn)

　　5．設(shè)備的質(zhì)量保證期為一年，在質(zhì)量保證期內(nèi)，設(shè)備出現(xiàn)問題乙方技術(shù)人員保證在48小時(shí)內(nèi)到達(dá)設(shè)備現(xiàn)場，及時(shí)排除故障迅速恢復(fù)生產(chǎn)，在質(zhì)量保證期內(nèi)零配件出現(xiàn)問題乙方免費(fèi)第一時(shí)間維修更換，乙方技術(shù)人員將不定期到設(shè)備現(xiàn)場了解設(shè)備使用情況及介紹正確的使用和保養(yǎng)方法

　　6．乙方對設(shè)備終生跟蹤服務(wù)，在質(zhì)量保證期以后維護(hù)及更換零配件將收取相關(guān)費(fèi)用

　　三．交貨時(shí)間：

　　自合同簽訂甲方定金支付合同生效后天內(nèi)安裝調(diào)試完畢交付使用

　　五．驗(yàn)收：

　　安裝調(diào)試完畢半個(gè)月內(nèi)雙方依照雙方確認(rèn)的技術(shù)要求、技術(shù)圖紙、報(bào)價(jià)單履行驗(yàn)收手續(xù)

　　六．設(shè)備交付及運(yùn)輸方式：

　　1、交貨地點(diǎn)：有限公司

　　2、運(yùn)輸方式：汽車公路運(yùn)輸

　　3、運(yùn)輸費(fèi)用：由乙方承擔(dān)

　　4、貨物風(fēng)險(xiǎn)：自貨物運(yùn)至甲方工廠安裝現(xiàn)場后轉(zhuǎn)移至甲方，在此之前之一切風(fēng)險(xiǎn)由乙方承擔(dān)

　　七．設(shè)備付款方式：

　　1．支付方式：銀行轉(zhuǎn)帳支付

　　2．支付時(shí)間：1.合同簽訂后，甲方支付合同總額40%為定金；

　　2.乙方貨物到達(dá)甲方廠內(nèi)安裝開始時(shí)，甲方支付合同總額30%為工程進(jìn)度款；

　　3.余款雙方驗(yàn)收完成后，一個(gè)月內(nèi)付清。

　　4．開票時(shí)間：驗(yàn)收合格后一周內(nèi)乙方開具全額的增值稅發(fā)票

　　八．人力不可抗力

　　本合同所指的不可抗力為任何嚴(yán)重的自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、騷亂等人力不可預(yù)見及不可抗事件。甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行時(shí),應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行的理由,在取得有關(guān)主管機(jī)關(guān)證明后,雙方協(xié)商解決,并根據(jù)情況可部分或全部免于承擔(dān)違約責(zé)任

　　九.保密條款

　　甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內(nèi)容,包括設(shè)備總價(jià)等

　　十.解決合同糾紛方式:

　　1. 本合同經(jīng)雙方簽章后生效,并保證按議定條款執(zhí)行。特殊情況要變動(dòng)應(yīng)經(jīng)雙方本著相互諒解的態(tài)度協(xié)商解決，若屬單方違約，應(yīng)由責(zé)任方承擔(dān)造成的損失。

　　2．若協(xié)商不妥，則到原告方人民法院起訴

　　3．違約責(zé)任：甲乙雙方每延期1周，按總價(jià)的1%作為違約金支付對方。

　　十一.其它

　　1. 本合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后即生效

　　2. 本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份

　　甲方：

　　代表：

　　聯(lián)系人：

　　電話/傳真：

　　期：年月日

　　乙方：

　　代表：

　　聯(lián)系人：

　　電話/傳真：

　　日期：年月日日

加工合同篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)。遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就分包事項(xiàng)協(xié)商達(dá)成一致，訂立本合同。

　　1、工程概況

　　1.1項(xiàng)目名稱：鋼梁、鋼柱加工

　　1.2工作內(nèi)容：鋼結(jié)構(gòu)車間加工制作

　　2、合同價(jià)款

　　名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額

　　3、鋼結(jié)構(gòu)加工費(fèi)支付：

　　此工程總價(jià)為：暫按60噸*1100元/噸 = 66000元

　　簽訂合同預(yù)付總價(jià)的30%，余款提貨時(shí)全額付清。

　　工期：暫訂年月日交貨(具體根據(jù)甲方提供材料的進(jìn)度情況)

　　4、爭議

　　4.1甲方和乙方在履行合同時(shí)發(fā)生爭議可進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商不成可向浦東仲裁委員會申請仲裁。

　　4.2發(fā)生爭議后，除非出現(xiàn)下列情況，雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同，保持工作連續(xù)，保護(hù)已完工作成果：

　　(1)單方違約導(dǎo)致合同確已無法履行，雙方協(xié)議終止合同;

　　(2)仲裁要求停止合同工作，且雙方接受。

　　5、合同生效與終止

　　本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效，至雙方履行完合同義務(wù)，合同價(jià)款支付完畢后終止。

　　6、合同分?jǐn)?shù)

　　本合同正本貳份，雙方各執(zhí)壹份。

　　甲方：(公章)

　　法定代表人：

　　委托代表人：

　　簽約日期：乙方：(公章)

　　法定代表人：委托代表人：

加工合同篇4

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：__________________，以下簡稱甲方

　　定作方：__________________，以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺、貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品品名

　　規(guī)格（長、寬、高cm）單位數(shù)量備注

　　第二條加工成品質(zhì)量要求

　　一、材種：柜臺、貨架一律采用___________________________。

　　二、用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。

　　三、嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無形變、翹曲、撥縫、松榫；塑料面要求平直、整齊、四周不得有翹起、脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正、平直、安裝方便。

　　四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)。

　　第三條原材料由甲方提供

　　第四條

　　圖紙由乙方于_________年_________月_________日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條工程價(jià)款

　　按核定價(jià)格單計(jì)算款_________元。

　　第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，由__________________物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明。

　　第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

　　_________年_________月_________日至_________月_________日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在_________，由_________收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù)。

　　第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費(fèi)均按_________元計(jì)算，共計(jì)_________元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。

　　第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按________元計(jì)算，共計(jì)________元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。

　　第十條

　　本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款_________元（大寫_________元）。甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。

　　第十一條結(jié)算方式及期限

　　乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。

　　第十二條甲方的違約責(zé)任

　　一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四、甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金。

　　五、甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20％的違約金。

　　六、由甲方負(fù)責(zé)送貨的.，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

　　第十三條乙方的違約責(zé)任

　　一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　二、乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30％的違約金。

　　三、乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

　　四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

　　五、乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　六、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條其他

　　一、本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　二、本合同于_________年_________月_________日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。

　　三、本合同一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)一份，_________公證處、_________物價(jià)局、_________銀行各存一份。

　　甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________

　　代表人（簽字）：_______ 代表人（簽字）：_______

　　地址：_________________ 地址：_________________

　　電話：_________________ 電話：_________________

　　開戶銀行：_____________ 開戶銀行：_____________

　　帳號：_________________ 帳號：_________________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

加工合同篇5

　　需方（簡稱甲方）：

　　供方（簡稱乙方）：

　　甲乙雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則，根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，簽訂本合同，以期共同信守執(zhí)行。

　　一、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格，詳見合同附件加工（定作）報(bào)價(jià)表共頁。二、交貨日期：見本合同第九條第3點(diǎn)。

　　三、交貨地點(diǎn)：甲方所在地四、運(yùn)輸費(fèi)用由 __ 方負(fù)擔(dān)。并對運(yùn)輸過程中造成的損失負(fù)責(zé)。

　　五、甲方收到貨物后，應(yīng)即時(shí)對貨物的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收清點(diǎn)，并在乙方送貨單上簽收，否則以乙方送貨單或運(yùn)輸單的供貨數(shù)量和供貨日期為準(zhǔn)。

　　七、驗(yàn)收方法：甲方按加工（定作）單及生產(chǎn)圖紙對乙方交付的加工（定作）產(chǎn)品安裝完畢后三天內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收，逾期視為驗(yàn)收通過。

　　八、甲方向乙方加工（定作）的產(chǎn)品合計(jì)人民幣￥元

　　(大寫: 整)，如有變更，以加工定作送貨單送貨金額為準(zhǔn)。

　　九、付款方式及期限：甲方將定金及貨款匯入乙方在本合同中指定的銀行賬戶。

　　1、本合同簽訂天內(nèi)，甲方向乙方預(yù)付訂貨總金額的 %作定金,即人民幣￥元,(大寫:整)。

　　2乙方在出貨前，甲方先到乙方廠里驗(yàn)貨，產(chǎn)品合格后甲方向乙方支付合同總金額 %的貨款（即人民幣￥元，大寫：）到乙方在本合同中指定的銀行帳戶上,乙方于天內(nèi)發(fā)貨到甲方所在地。乙方在沒收到此貨款之前有權(quán)不發(fā)貨,因此產(chǎn)生的一切后果均由甲方負(fù)責(zé)

　　3、甲方在收到家具后,應(yīng)在天內(nèi)付清尾款，即人民幣￥元,(大寫:整)。

　　十、在實(shí)際施工過程中,甲方可根據(jù)需要,用書面形式(含傳真)對數(shù)量和款式進(jìn)行部分變更,在得到乙方確認(rèn)并就價(jià)格協(xié)商一致后,變更生效, 交貨期合理順延。

　　但變更必須在乙方還未實(shí)際生產(chǎn)該產(chǎn)品之前作出。變更后的加工(定作)單與本合同具有同等的法律效力,并適用本合同的各條款約束。

　　十一、本合同自雙方簽字之日生效，本合同條款履行完畢后，合約失效。

　　十二、違約責(zé)任：甲乙雙方不得違反合約規(guī)定，如甲方延期付款，每天按延遲付款金額的 %作違約金支付乙方；如乙方原因延遲交貨，每天按延遲交貨金額的 %作違約金支付給甲方。

　　十三、本合同壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)一份，均具同等法律效力。

　　十四、解決合同糾紛方式：本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，由甲、乙雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，甲、乙雙方可選擇法律、法規(guī)允許的途徑解決。

　　十五：合同簽約和履行地點(diǎn)為乙方所在地。

　　甲方法定代表人：乙方法定代表人：身份證：身份證：開戶行：開戶行：帳號：帳號：

　　簽約日期：年月日簽約日期：年月日

加工合同篇6

　　合同編號：______________

　　承攬人：_______________________________

　　法定住址：_____________________________

　　法定代表人：___________________________

　　職務(wù)：_________________________________

　　委托代理人：___________________________

　　身份證號碼：___________________________

　　通訊地址：_____________________________

　　郵政編碼：_____________________________

　　聯(lián)系人：_______________________________

　　電話：_________________________________

　　傳真：_________________________________

　　帳號：_________________________________

　　電子信箱：_____________________________

　　定作人：_______________________________

　　法定住址：_____________________________

　　法定代表人：___________________________

　　職務(wù)：_________________________________

　　委托代理人：___________________________

　　身份證號碼：___________________________

　　通訊地址：_____________________________

　　郵政編碼：_____________________________

　　聯(lián)系人：_______________________________

　　電話：_________________________________

　　傳真：_________________________________

　　帳號：_________________________________

　　電子信箱：_____________________________

　　雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

　　第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)

　　定作物名稱

　　型號

　　規(guī)格

　　質(zhì)量要求

　　計(jì)量單位

　　數(shù)量

　　加工費(fèi)

　　單位

　　總價(jià)

　　第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)

　　定作物名稱

　　完工時(shí)間

　　檢驗(yàn)時(shí)間和地點(diǎn)

　　檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方法

　　包裝標(biāo)準(zhǔn)

　　包裝費(fèi)承擔(dān)

　　第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)

　　定作物名稱

　　交付時(shí)間

　　交付地點(diǎn)

　　運(yùn)輸方法

　　運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)

　　第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料

　　材料名稱

　　型號

　　規(guī)格

　　質(zhì)量要求

　　計(jì)量單位

　　數(shù)量

　　單價(jià)

　　總價(jià)

　　圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間

　　第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸

　　材料名稱

　　交付時(shí)間

　　交付地點(diǎn)

　　交付數(shù)量

　　包裝要求

　　檢驗(yàn)方法

　　運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)

　　第六條圖紙?zhí)峁?/p>

　　承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的____日內(nèi)答復(fù)

　　第七條轉(zhuǎn)包

　　1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。

　　2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。

　　3．承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權(quán)解除合同。

　　4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。

　　第八條保密

　　承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密：________________，未經(jīng)定作人許可，不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。

　　第九條變更的損失

　　定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

　　第十條協(xié)助

　　1．承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助：______________________________。

　　2．定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。

　　3．定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解

　　除合同。

　　第十一條監(jiān)督

　　承攬人在工作期間，應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗(yàn)，但定作人不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙承攬人的正常工作。

　　第十二條保管

　　承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

　　第十三條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間

　　_____________________________________。

　　第十四條付款

　　定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付預(yù)付款_________元。定作人不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第十五條留置

　　定作人未向承攬人支付報(bào)酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。

　　第十六條本合同解除的條件：

　　1．定作人可以隨時(shí)解除合同，但應(yīng)及時(shí)書面通知承攬人，并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。

　　2．合同期限屆滿，雙方不再續(xù)簽本合同；

　　3．雙方通過書面協(xié)議解除本合同；

　　4．因不可抗力致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的；

　　5．在合同期限屆滿之前，當(dāng)事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務(wù)的；

　　6．當(dāng)事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的；

　　第十七條質(zhì)量保證

　　承攬人對定作物的質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限為：_________。其保證質(zhì)量的前提條件為：_______________________。

　　第十八條違約責(zé)任

　　1．承攬人的違約責(zé)任

　�。�1）承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，定作人同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

　�。�2）承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，定作人仍然需要的，承攬人應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。

　　（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。

　　（4）承攬人逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。

　　（5）承攬人不能交付定作物的，應(yīng)向定作人償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________％的違約金。

　　（6）由承攬人負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則定作人有權(quán)拒收。

　　2．定作人的違約責(zé)任

　�。�1）定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。

　�。�2）定作人如中途廢止合同，應(yīng)償付承攬人未履行部分定作物價(jià)款總值_________％的違約金。

　�。�3）定作人如未按合同規(guī)定的時(shí)間向承攬人提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人因停工待料的損失。

　�。�4）定作人如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向承攬人償付違約金。

　�。�5）定作人如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。

　�。�6）定作人如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

　　第十九條聲明及保證

　　承攬人：

　　1．承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（________________）均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　定作人：

　　1．定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（________________）均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　第二十條通知

　　1．根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。

　　2．各方通訊地址如下：______________________________。

　　3．一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。

　　第二十一條合同的變更

　　本

　　合同履行期間，發(fā)生特殊情況時(shí)，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時(shí)書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)（書面通知發(fā)出_________天內(nèi)）簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)。

　　第二十二條合同的轉(zhuǎn)讓

　　除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。

　　第二十三條爭議的處理

　　1．本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

　　2．本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決

　�。�1）提交_________仲裁委員會仲裁；

　�。�2）依法向人民法院起訴。

　　第二十四條不可抗力

　　1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。

　　2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時(shí)間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時(shí)間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方，有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

　　3．不可抗力事件發(fā)生時(shí)，雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。

　　4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭（不論曾否宣戰(zhàn)）、動(dòng)亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。

　　第二十五條合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十六條補(bǔ)充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第二十七條合同的效力

　　1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

　　2．有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　3．本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。

　　承攬人（蓋章）：_________ 定作人（蓋章）：__________

　　法定代表人（簽字）：_____ 法定代表人（簽字）：______

　　委托代理人（簽字）：_____ 委托代理人（簽字）：______

　　簽訂地點(diǎn)：_______________ 簽訂地點(diǎn)：________________