加工合同

時間：2022-08-10 13:18:11 加工合同我要投稿

【熱門】加工合同模板匯編6篇

　　隨著法律知識的普及，很多場合都離不了合同，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？以下是小編收集整理的加工合同6篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

【熱門】加工合同模板匯編6篇

加工合同篇1

　　承攬方（甲方）：_________

　　定作方（乙方）：_________

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

　　第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費

　　定作物名稱

　　型號

　　規(guī)格

　　質(zhì)量要求

　　計量單位

　　數(shù)量

　　加工費

　　單位

　　總價

　　第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔

　　定作物名稱

　　完工時間

　　檢驗時間和地點

　　檢驗標準及方法

　　包裝標準

　　包裝費承擔

　　第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔

　　定作物名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　運輸方法

　　運輸價款承擔

　　第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料

　　材料名稱

　　型號

　　規(guī)格

　　質(zhì)量要求

　　計量單位

　　數(shù)量

　　單價

　　總價

　　圖紙、技術(shù)資料及交付時間

　　第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

　　材料名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　交付數(shù)量

　　包裝要求

　　檢驗方法

　　運輸方法和運費承擔

　　第六條加工費結(jié)算辦法與時間

　　______________________________。

　　第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元；乙方應于_________年_________月_______日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第八條甲方的違約責任

　　1．甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2．甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4．甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

　　5．甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。

　　6．由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

　　第九條乙方的違約責任

　　1．乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　2．乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。

　　3．乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　4．乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

　　5．乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　6．乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十條聲明及保證

　　（一）甲方：

　　1．甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4．甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　（二）乙方：

　　1．乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4．乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十一條保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為___年

　　一方違反上述保密義務(wù)的，應

　　承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第十二條不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第十三條通知

　　1．根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2．各方通訊地址如下：_____________________________________。

　　3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_____日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第十四條爭議的處理

　　1．本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

　　2．本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決

　　（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

　　（2）依法向人民法院起訴。

　　第十五條解釋

　　本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應影響本合同的解釋。

　　第十六條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十七條合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_______年______月______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力；合同副本_____份，送_________留存一份。

　　承攬方（蓋章）：_________定作方（蓋章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_____法定代表人（簽字）：_____

　　地址：___________________地址：___________________

　　_________年______月____日_________年______月____日

　　簽訂地點：_______________簽訂地點：______________

加工合同篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　為充分利用本地低品位礦和廢棄的礦產(chǎn)資源的優(yōu)勢發(fā)揮乙方的技術(shù)特長，加快堆浸公司的發(fā)展，擴大生產(chǎn)規(guī)模，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，并簽訂協(xié)議如下：

　　一、甲方為乙方提供堆浸礦石的一切合法手續(xù)，生產(chǎn)加工點（小龍山四個池子及堆浸場地和現(xiàn)有住房）和生產(chǎn)加工用的氰化藥劑，費用由乙方承擔。

　　二、生產(chǎn)加工經(jīng)營由乙方負責，甲方參與管理，乙方在生產(chǎn)經(jīng)營期間的債權(quán)、債務(wù)由乙方承擔。

　　三、乙方每年須向甲方交納管理費萬元；分四個季度交納，即每季度為壹萬貳仟伍佰元。交納時間：乙方必須在每季度的第一個月的5號之前交清。協(xié)議期限暫訂兩年，即從_______年____月____日至_____年____月____日止。

　　四、甲方負責本地的外部環(huán)境協(xié)調(diào)工作，如因甲方原因造成乙方無法生產(chǎn)的由甲方負責，若是乙方生產(chǎn)原因造成周邊群眾損失的，甲方負責協(xié)調(diào)，費用由乙方承擔。

　　五、乙方經(jīng)過加工處理后的廢渣歸甲方處理。

　　六、礦石的來源主要由乙方自主采購，甲方為乙方提供銅

　　陵地區(qū)的礦產(chǎn)信息及金銀廢渣信息，由甲方協(xié)助乙方落實礦源，乙方自主經(jīng)營自負盈虧。

　　七、乙方必須按照上級主管部門和甲方的要求搞好堆浸選礦工作，抓好安全生產(chǎn)，在生產(chǎn)經(jīng)營過程中如發(fā)生大小工傷事故，一切費用由乙方承擔。

　　八、如因國家政策原因造成本協(xié)議不能履行的，本協(xié)議自行終止，甲、乙雙方損失各自承擔。

　　九、甲、乙雙方應加強互信、互通信息，遇到問題，雙方協(xié)商解決，經(jīng)過雙方共同努力，提高經(jīng)濟效益，做到雙方盈利。

　　十、本協(xié)議簽字生效，一式兩份，雙方必須共同遵守，任何一方不得單方違約。

　　甲方簽字：乙方簽字：

　　年月日

加工合同篇3

　　為發(fā)展市場經(jīng)濟，提高加盟者經(jīng)濟收入，甲乙雙方兩者公平、合理的原則，依據(jù)《中華人民共和國合同法》經(jīng)雙方協(xié)商一致，就加工安裝打火機事宜，達成以下協(xié)議：

　　甲方：

　　乙方：

　　一、甲方權(quán)利、義務(wù)：

　　1、向乙方提供打火機散件，回收產(chǎn)品，現(xiàn)金支付加工費。

　　2、向乙方提供合格的充氣設(shè)備，組裝工具。

　　3、有權(quán)要求乙方按市場需求加工打火機數(shù)量、式樣、時間等。

　　4、向乙方及時供應全套散件。

　　二、乙方權(quán)利、義務(wù)：

　　1、向甲方支付充氣設(shè)備、組裝工具等費用款688元。

　　2、按甲方要求加工合格打火機。

　　3、及時支付散件價款。

　　4、可以自行銷售成品打火機，但應及時告知甲方。

　　5、乙方自行選擇生產(chǎn)場所，保證安全生產(chǎn)。在生產(chǎn)中如出現(xiàn)一切事故

　　由乙方自負。

　　三、生產(chǎn)標準：（依培訓標準）

　　1、氣體飽滿無氣泡，外貌干凈。

　　2、火焰均勻，火苗調(diào)火高度2—3cm無斷頭。

　　四、未盡事宜協(xié)商解決，協(xié)商不成由甲方所在地人民法院仲裁。

　　五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲方已做充分解釋，乙方理解無誤，簽字生效。

　　六、本合同有效期自年月日至年月日止。

　　七、可享受免費用設(shè)備的優(yōu)惠條件，具體如下：

　　1、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達八萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備壓金款的二分之一。

　　2、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達十萬者，若乙方終止合同，乙方可

　　以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備款。

　　3、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達十二萬者，若乙方終止合同，設(shè)備、工具歸乙方所有，

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　簽定日期年月日年月日

加工合同篇4

　　合同編號：__________________

　　定作人：_____________________________

　　承攬人：_____________________________

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，遵循公平和誠實信用的原則，定作人和承攬人經(jīng)協(xié)商達成如下協(xié)議：

　　第一條定作物、數(shù)量、規(guī)格及報酬

　　定作物名稱規(guī)格/型號質(zhì)量要求/ 技術(shù)標準計量單位數(shù)量交貨時間報酬定作報酬計價方式：__________________________________________。合計(大寫)：________________________________元人民幣。

　　第二條定作人在簽署合同后___日內(nèi)向承攬人支付(預付款/定金)________元人民幣，余款支付方式：。

　　第三條定作人提供的材料材料名稱規(guī)格/型號質(zhì)量標準計量單位數(shù)量提供時間承攬人應在收到定作人提供的材料后進行檢驗，并在3日內(nèi)就不符合約定標準的材料向定作人提出書面異議。承攬人逾期未提出書面異議的，視為認可定作人提供的材料符合合同約定。

　　第四條定作人應在_________前向承攬人提供定作物的圖紙、技術(shù)要求，作為合同附件。未經(jīng)定作人書面同意，承攬人不得向任何第三人透露該等文件的內(nèi)容。

　　承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應在收到后3日內(nèi)向定作人提出書面異議。

　　第五條定作人有權(quán)對承攬人使用的材料及已完工作成果進行監(jiān)督和檢查，并要求承攬人對不符合約定的材料和已完工作成果予以更換、維修、重作，費用由承攬人承擔。

　　第六條未經(jīng)定作人書面同意，承攬人不得將定作物交由第三人完成，否則承攬人有權(quán)解除合同。

　　第七條承攬人應按照約定的時間、地點交付定作物及相應的技術(shù)資料、質(zhì)量合格證明。交付地點為(承攬人送貨或定作人自提)____________________________。定作物的運輸、裝卸工作及費用由_________承擔。

　　定作物需要安裝調(diào)試的，承攬人應按定作人要求在指定地點安裝調(diào)試完畢、并通過驗收方作為交付。承攬人同意放棄留置權(quán)。

　　第八條定作人收到承攬人交付的定作物后應及時驗收。定作物的檢驗標準、方法、期限為：。

　　第九條承攬人對定作物的質(zhì)量承擔保修責任，保修期從___年__月__日至___年__月__日。保修期內(nèi)，定作人按合同總價的___%預留質(zhì)量保修金，保修期滿無質(zhì)量問題的予以退還。

　　定作物在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的，承攬人應及時予以維修、重作，并賠償由此給定作人造成的全部損失(包括但不限于停窩工損失、向第三方承擔的經(jīng)濟責任)。承攬人未按定作人要求及時維修、重作定作物的，定作人有權(quán)自行維修，費用直接從預留的質(zhì)量保修金中抵扣，不足部分定作人有權(quán)繼續(xù)向承攬人追償。

　　第十條違約責任：

　　1. 承攬人逾期交付定作物、定作物的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的，是承攬人違約;定作人逾期支付報酬的，是定作人違約。

　　2. 因承攬人違約導致定作人遭受損失或向第三人承擔經(jīng)濟責任(包括但不限于停窩工損失、向建設(shè)單位、分包單位承擔違約責任等)，承攬人應當賠償定作人所遭受的全部經(jīng)濟損失。

　　3. 承攬人完成的定作物質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的，定作人有權(quán)拒收定作物或拒付報酬;承攬人應負責維修、重作定作物至合同約定標準。如承攬人未按定作人要求維修、重作定作物至合同約定標準，定作人有權(quán)要求其繼續(xù)履行或要求解除合同。定作人解除合同的，承攬人還應向定作人支付合同總價3%的違約金，不足彌補定作人損失的，承攬人應繼續(xù)賠償。

　　第十一條本合同在履行過程中發(fā)生爭議的，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向定作人所在地人民法院起訴。

　　第十二條本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，自雙方加蓋公章之日起生效。

　　第十三條補充條款_______________________________________

　　定作人：___________________________

　　承攬人：___________________________

　　住所地：___________________________

　　電話：_______________

　　電話：_________________

　　委托代理人：________________

　　________年_____月_____日________年_____月_____日

加工合同篇5

　　合同編號：第號

　　甲方：

　　乙方：公司

　　為了明確雙方之間的權(quán)利與義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方經(jīng)共同協(xié)商一致，就甲方委托乙方加工成型鋼筋事宜達成協(xié)議如下，以示信守。

　　一、委托事項

　　甲方委托乙方承擔 (工程)項目(以下簡稱項目)的成型鋼筋加工工作，乙方按照甲方提供的成型鋼筋配筋單中標注的規(guī)格、圖示尺寸、數(shù)量進行加工。

　　二、合同工期

　　本合同工期自年月日起至年月日止。合同工期提前或順延的，由甲乙雙方另行協(xié)商確定。

　　三、甲方的權(quán)利與義務(wù)

　　(一)甲方的權(quán)利

　　1、甲方有權(quán)要求乙方按時、保質(zhì)、保量完成成型鋼筋加工工作。

　　2、甲方有權(quán)監(jiān)督、指導乙方生產(chǎn)，有權(quán)對乙方加工質(zhì)量進行抽檢。

　　3、按照本合同約定甲方享有的其他權(quán)利。

　　(二)甲方的義務(wù)

　　1、按照合同約定向乙方提供符合國家標準及項目要求的鋼筋原材料。

　　2、合同生效后3日內(nèi)，甲方應以書面的形式向乙方進行技術(shù)交底并提供施工圖紙及圖紙會審記錄等有效性技術(shù)文件。交底資料中應詳細說明所承攬項目段號編制情況，各軸線位置，計劃施工進度，以及成型鋼筋平直部分的長度，特殊角度的工藝要求等。

　　3、按照雙方約定，由甲方組織形成圖紙翻樣技術(shù)小組，負責施工圖紙的鋼筋計算與翻樣工作。

　　4、甲方應按工程進度計劃提前5日向乙方提供本合同成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前3日)，配筋單上的目錄應注明起止編號、使用部位及合理的工期要求，且每張配筋單上須有甲方授權(quán)經(jīng)辦人簽字，并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效。

　　5、按照本合同約定提貨或接收乙方交付的成型鋼筋產(chǎn)品。

　　6、按照合同約定及時足額向乙方支付合同價款，不得拖欠。

　　7、甲方提供授權(quán)經(jīng)辦人簽字字體體樣作為本合同附件，明確其授權(quán)范圍。甲方更換授權(quán)經(jīng)辦人員時應及時通知乙方，否則應承擔由此產(chǎn)生的法律責任。

　　8、對乙方提出的任何質(zhì)疑或異議，甲方應當在12小時內(nèi)予以書面澄清或解答。

　　9、需要乙方現(xiàn)場加工時，甲方應提供滿足加工需求的加工場地，并負責將水、電源(符合乙方加工用動力電源需求)接入鋼筋加工現(xiàn)場;現(xiàn)場加工時，水、電費由甲方承擔，鋼筋加工制作設(shè)備以及場地內(nèi)其余設(shè)施由乙方自行解決。

　　四、乙方的權(quán)利與義務(wù)

　　(一)乙方的權(quán)利

　　1、要求甲方按照合同約定及時足額支付合同價款。

　　2、要求甲方按照合同約定提供符合國家標準及項目要求的鋼筋原材料。

　　3、按照本合同約定乙方享有的其他權(quán)利。

　　(二)乙方的義務(wù)

　　1、本合同生效后，乙方應積極準備生產(chǎn)，確保甲方工程項目施工進度。

　　2、鋼筋原材料經(jīng)驗收合格后，乙方方可進行加工。

　　3、乙方收到甲方提供的成型鋼筋配筋單后，應認真校對，如圖示尺寸、規(guī)格、數(shù)量標注無法正確識別時應及時與甲方聯(lián)系。

　　4、乙方制作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求，并在產(chǎn)品上以標牌的形式標注成型鋼筋使用部位的編號號、尺寸、幾何圖形、數(shù)量。每一編號的鋼筋提供標牌一張。

　　5、乙方特殊作業(yè)人員和施工操作人員必須具有相關(guān)的上崗證書。

　　6、接受甲方的監(jiān)督、指導，協(xié)助甲方工作人員進行產(chǎn)品抽檢工作。

　　7、嚴格按照工藝標準進行操作，合理套材降低損耗。

　　8、乙方保證使用甲方提供的原材料進行加工，不得調(diào)換使用其他材料。

　　9、乙方負責完成鋼筋機械連接試樣的制作，并及時通知甲方試驗人員送樣檢測。

　　五、鋼筋原材料供應

　　1、甲方提供鋼筋原材料應符合《鋼筋混凝土用鋼第1部分熱軋光圓鋼筋》(GB1499.1-20xx)及《鋼筋混凝土用鋼第2部分：熱軋帶肋鋼筋》(GB1499.2-20xx)規(guī)定的標準。

　　2、甲方應委派專人負責鋼筋原材料的接收、檢驗工作，并負責將鋼筋原材料運至乙方指定地點。驗收合格后，甲方將鋼筋原材料交付乙方，甲乙雙方共同簽署交接記錄。鋼筋采購合同、產(chǎn)品合格證、質(zhì)保卡、產(chǎn)品說明書、檢驗報告等資料作為交接記錄附件交乙方備案。

　　3、甲方對其所提供鋼筋原材料的質(zhì)量負責，對原材料存在的質(zhì)量缺陷，應及時協(xié)調(diào)材料供應商予以修理、更換。乙方接收甲方提供的鋼筋原材料，并不免除甲方承擔的質(zhì)量責任。

　　4、乙方有權(quán)對甲方供應的鋼筋原材料質(zhì)量進行重新檢驗，檢驗費用計入合同價款。

　　六、設(shè)計變更

　　1、如遇工程設(shè)計變更，甲方應及時以書面形式通知乙方暫停加工，合同工期相應順延。

　　2、工程設(shè)計變更后，甲方應重新向乙方進行技術(shù)交底，并協(xié)商確定合同工期。甲方應及時以書面形式提供補充配筋單，補充配筋單應標注“急配”字樣及合理的工期要求。

　　3、發(fā)生設(shè)計變更的，乙方已按甲方要求投入加工生產(chǎn)的費用及由此產(chǎn)生的損失由甲方承擔。

　　七、產(chǎn)品質(zhì)量要求

　　1、乙方加工后的成型鋼筋產(chǎn)品質(zhì)量應符合《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB50204-20xx)的規(guī)定。

　　2、對成型鋼筋產(chǎn)品的其他要求。

　　八、安全與文明施工

　　1、乙方在履約過程中，應做好安全教育、安全防護及文明施工，保證施工安全和人身安全;發(fā)生事故，應積極采取有效措施防止損失擴大，因乙方組織、指揮不當或安全措施不完備等原因造成的`安全事故由乙方承擔全部責任與損失。

　　2、甲方認為乙方工作中的安全措施不力、設(shè)施不足，有權(quán)要求乙方限期改正。

　　3、乙方夜間施工應提供足夠的照明和警示標志，確保安全。

　　九、運輸及檢驗

　　1、乙方交付的成型鋼筋應當采用相應標準的保護措施進行妥善包裝。

　　2、乙方按照合同約定完成成型鋼筋加工工作后，以傳真形式書面通知甲方提貨。甲方應當在收到乙方通知后3日內(nèi)安排提貨。

　　3、甲方委派的提貨人員應當持有甲方出具的書面授權(quán)文件，否則，乙方有權(quán)拒絕交貨。

　　4、甲方提貨的，甲方應在提貨時完成成型鋼筋的驗收工作。成型鋼筋經(jīng)驗收合格交付甲方后，甲方應填寫收貨回執(zhí)單交于乙方。成型鋼筋交付后，發(fā)生毀損、滅失的風險由甲方承擔。

　　5、采用乙方送貨的，甲方應指定交貨地點。成型鋼筋運至指定地點后，甲方應當場驗收，驗收合格后填寫收貨回執(zhí)單交于乙方。

　　6、甲方未經(jīng)驗收即接受成型鋼筋產(chǎn)品或?qū)⒊尚弯摻町a(chǎn)品加以使用的，視為成型鋼筋產(chǎn)品驗收合格。

　　7、成型鋼筋驗收不合格的，乙方應及時予以修理、更換、重做，由此產(chǎn)生的費用由乙方承擔。

　　十、合同價款

　　合同總價款預計為人民幣萬元，以實際結(jié)算金額為準。

　　(1)本合同螺紋鋼筋加工損耗系數(shù)按 %計取，螺紋鋼筋加工結(jié)算單價為人民幣元/噸。價款計算公式為：結(jié)算價款=收貨回執(zhí)單記載的重量*(1+損耗系數(shù))*加工結(jié)算單價。

　　(2)本合同線材鋼筋加工損耗系數(shù)按 %計取，線材鋼筋加工結(jié)算單價為人民幣元/噸。價款計算公式為：結(jié)算價款=收貨回執(zhí)單記載的重量*(1+損耗系數(shù))*加工結(jié)算單價

　　(3)本合同所稱加工結(jié)算單價包括成型制作費、稅金等交付甲方使用前的所有費用，不含直螺紋接頭加工、套筒費用。

　　(4)鋼筋機械連接頭元/個(鋼筋不分材質(zhì)、規(guī)格加工套絲、不含套筒，并戴好保護帽)，按照收貨回執(zhí)單記載的數(shù)量結(jié)算。

　　(5)采用乙方送貨的，乙方支付的運輸費、裝卸車費等配送費用據(jù)實結(jié)算，計入合同總價款。

　　合同總價款為上述各項金額之和。

　　十一、結(jié)算與支付

　　1、成型鋼筋經(jīng)驗收合格交付甲方后，乙方書面或以傳真形式向甲方提交成型鋼筋結(jié)算單，甲方應在收到結(jié)算單后3日內(nèi)書面或以傳真形式對結(jié)算單予以確認。如甲方未按時確認也沒有提出異議，視為甲方對該成型鋼筋結(jié)算單予以確認。

　　2、合同價款按月結(jié)算，甲方于每月10日前按照結(jié)算單記載的金額向乙方支付上月合同價款。(定期結(jié)算方式)

　　或：甲方于本合同簽訂后3 日內(nèi)支付合同總價款的 %，即人民幣元，其余價款在乙方完成本合同全部工作內(nèi)容后日內(nèi)支付。(預付款方式)

　　3、甲方以乙方接受的銀行承兌匯票(六個月之內(nèi)不計貼息)或銀行支票付款，付款時乙方須提供正式有效發(fā)票。

　　十二、節(jié)余鋼筋的處理

　　1、本合同全部成型鋼筋加工完畢后，甲乙雙方共同核對結(jié)算鋼筋原材料及成型鋼筋規(guī)格、重量。鋼筋節(jié)余量按照以下方式計算：鋼筋節(jié)余量=鋼筋原材料供應量-成型鋼筋重量*(1+損耗系數(shù))。

　　2、節(jié)余鋼筋由甲方負責取回或由乙方安排運輸，甲方支付裝卸、運輸費用。

　　3、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，甲方可以以節(jié)余鋼筋抵扣合同價款，節(jié)余鋼筋價款按節(jié)余鋼筋量乘以甲乙雙方協(xié)商確定的單價計算。

　　十三、合同變更與解除

　　1、甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以對本合同進行修改或補充，但須另行簽署書面協(xié)議。

　　2、合同部分條款的修改或失效，不影響其他條款的有效性。

　　3、發(fā)生下列情形之一的，可以解除本合同：

　　(1)甲乙雙方協(xié)商一致解除合同的;

　　(2)因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的;

　　(3)在履行期限屆滿之前，一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務(wù)，另一方有權(quán)解除合同;

　　(4)一方遲延履行合同義務(wù)，經(jīng)另一方催告后在合理期限內(nèi)仍未履行，另一方有權(quán)解除合同;

　　(5)一方遲延履行合同義務(wù)或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的，另一方有權(quán)解除合同;

　　(6)法律規(guī)定的其他情形。

　　十四、違約責任

　　(一)甲方責任

　　1、甲方如中途變更圖紙應提前10日與乙方協(xié)商,圖紙變更及修改過程中，乙方已投入加工生產(chǎn)的費用及由此產(chǎn)生的損失由甲方承擔。

　　2、甲方應按合同約定及時向乙方付款，每遲延一日按延期付款總額千分之三的比例向乙方支付違約金。

　　3、甲方無正當理由拒絕提貨或接收成型鋼筋產(chǎn)品，應承擔因此造成的損失和運輸、保管費用，每遲延一日按該筆貨款總額千分之三的比例向乙方支付違約金。

　　4、甲方無正當理由解除、終止或停止履行本合同，除向乙方足額支付已加工成型鋼筋產(chǎn)品的合同價款外，應按未履行合同價款總額千分之三的比例向乙方支付違約金。

　　(二)乙方責任

　　1、乙方未按照本合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等提供成型鋼筋產(chǎn)品，甲方有權(quán)退貨，乙方應及時予以修理、更換、重做，并承擔由此產(chǎn)生的裝卸及運輸費用。

　　2、乙方應按照合同約定及時完成成型鋼筋加工工作，每遲延一日按未完成產(chǎn)品總額千分之三的比例向甲方支付違約金。。

　　3、乙方應按照合同約定妥善保管鋼筋原材料及成型鋼筋產(chǎn)品，如因乙方原因?qū)е落摻顨p、滅失，應承擔由此產(chǎn)生的全部經(jīng)濟損失。

　　十五、爭議解決方式

　　本合同在執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議或糾紛，雙方可友好協(xié)商解決。如協(xié)商未果，雙方一致同意向人民法院提起訴訟。

　　十六、其它：

　　1、如遇不可抗力因素致使合同無法正常履行時，受不可抗力影響的一方應應立即通知對方，并盡合理的努力將損失減少到最低程度。不可抗力事件結(jié)束后，受到不可抗力影響的一方應立即恢復履行其在本合同項下的義務(wù)。

　　2、本合同未盡事宜，按照《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　3、本合同一式份，甲方執(zhí) 份，乙方執(zhí) 份，具有同等法律效力。

　　4、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后生效，至甲乙雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢時終止。

　　附件1：甲乙雙方授權(quán)經(jīng)辦人簽字字體體樣及聯(lián)系方式。

　　附件2：鋼筋加工配送服務(wù)工作流程。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

　　簽署日期：年月日

加工合同篇6

　　甲方（買方）：

　　乙方（賣方）：

　　加工制作商品如下：根據(jù)《中華人民共和國合同法》等法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方購買乙方產(chǎn)品事宜達成以下條款：

　　第一條乙方所提供的產(chǎn)品及費用清單

　　第二條付款方式：貨到驗收合格且乙方開具正規(guī)發(fā)票后，甲方支付款項。

　　第三條交貨期：自收到甲方預付款之日起25日內(nèi)到達甲方指定地點。

　　第四條交貨地點、費用承擔及所有權(quán)轉(zhuǎn)移：乙方通過貨運發(fā)運到甲方指定地點，運費由乙方承擔；貨物所有權(quán)自甲方簽收之日起轉(zhuǎn)移，運輸途中產(chǎn)品的損毀由乙方自行承擔。第五條乙方應做好適合物流運輸?shù)漠a(chǎn)品包裝，并隨貨附《貨物清單》（加蓋合同章），詳細注明產(chǎn)品規(guī)格及數(shù)量，甲方根據(jù)貨物清單內(nèi)容驗收貨物。

　　第六條甲方自收到貨物起7日內(nèi)可對產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量等產(chǎn)品信息提出異議，乙方必須在3日內(nèi)答復并提出解決方案，否則甲方有權(quán)退貨并要求乙方承擔所有的費用。

　　第七條質(zhì)量保證：

　　1、乙方承諾甲方所購買的產(chǎn)品質(zhì)量和乙方提供的樣品一致，口感有微小差異屬于正常。

　　2、乙方提供的所有產(chǎn)品必須符合國家有關(guān)部門的質(zhì)量要求，如出現(xiàn)質(zhì)量問題假一賠十，給甲方造成危害和損失的承擔賠償責任。

　　第八條違約責任：

　　在合同履行期間，乙方延期交貨（除雙方協(xié)商同意免除外），每延期1日按合同總金額的2%承擔違約責任。

　　第九條爭端的解決：

　　合同履行過程中出現(xiàn)的一切爭端，雙方應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任意一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟解決。

　　第十條合同生效及其他：

　　1、本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商后作出書面補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。

　　3、本合同自雙方授權(quán)代表簽字、單位蓋章、預付款到達乙方指定賬戶之日起生效。甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）