【精品】加工合同范文集錦九篇

　　隨著法律觀念的日漸普及，關于合同的利益糾紛越來越多，合同協調著人與人，人與事之間的關系。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？下面是小編精心整理的加工合同9篇，希望對大家有所幫助。

加工合同 篇1

　　甲方(委托加工方)：**化肥有限公司

　　乙方(受委托加工方)：**化工有限公司

　　為進一步拓展雙方合作范圍、加大合作力度，雙方本著平等互利、共謀發展的原則，依據《中華人民共和國合同法》，就甲方委托乙方加工生產復混肥料相關事宜，達成如下條款：

　　一、加工物、原料提供、質量要求 1、加工物：復混肥料

　　2、加工物的原料提供：由乙方代甲方采購。

　　3、加工物質量要求：產品內在質量執行國家相關標準，生產時添加防結塊劑，產品在發出后6個月內無明顯結塊現象;每批發貨應保持顏色的穩定、一致,袋裝重量必須嚴格按標準執行。

　　二、加工物的包裝要求、包裝物提供時間及費用負擔 1、甲方制作包裝物。

　　2、甲方制作的包裝物僅用于包裝加工物并向甲方交貨，不得另作他用，如有剩余應保持空袋原樣，并妥善保管。

　　3、包裝袋制作時間：保證乙方有足夠數量的包裝物。

　　4、乙方負責將產品灌包并發運，乙方應保證包裝清潔完整，包裝時按標準程序操作,破包率≤3‰,產品包裝如有破損不得發運。

　　三、加工數量：

　　具體交貨時間以備案后時間為準。(因氣候或其它原因影響時以傳真件為準) 2、乙方在本合同項下生產的貨物全部由甲方負責對外銷售。 3、標注式樣：

　　委托方公司名稱：濟南禾利豐化肥有限公司 委托方公司住所：XX市XX區濟齊路198號 被委托方公司名稱：金鄉蒜鄉肥業化工有限公司

　　被委托方公司住所：山東省XX市XX縣國際商貿城東運經濟園 被委托方生產許可證號：(魯)xk13-001-00150

　　四、價款、支付、結算方式

　　(一)、運雜費支付結算：運輸由乙方代辦，乙方代墊的運輸費由甲方支付，乙方應出具運

　　輸發票，甲方及時結算。

　　(二)、加工費用及貨款支付、結算：

　　1、加工費支付：甲方按照委托生產計劃提前10日支付加工費。

2、本合同交易總金額為：玖萬陸仟元整

　　五、交貨方式、地點、到達站、風險及費用

　　1、交貨方式：鐵路運輸由乙方代辦鐵路運輸和保險到定作方指定到站，汽車運輸為乙方廠區汽車車板交貨。

　　2、交貨地點：國鐵發出站火車車板交貨或甲方在乙方廠區汽車自提。

3、加工生產通知：以甲方書面通知為準，無提前通知則按合同執行。

　　4、乙方在交貨后應向甲方提供以下正本單據：正式發票(結算時提供)、產品重量單、產品質量檢驗報告(產品發運時提供)。

　　5、如產品在發運(鐵運)過程中出現被盜、淋濕等，損失由乙方承擔。

　　六、違約責任：

　　1、加工貨物品質與本協議質量要求不符的，雙方共同采取以下方式之一解決：

(1)、甲方有權要求拒收，乙方應退還全部貨款并承擔因此給甲方造成的經濟損失;

　　(2)、如甲方同意乙方更換貨物的，乙方應在7日內向甲方交付品質合格的貨物，由此增加的運雜費及包裝等各項費用由乙方承擔，超過10日乙方還應承擔逾期交貨責任;

　　2、如甲方因銷售乙方交付的貨物，就貨物品質與第三方發生糾紛，乙方應負責解決此等糾紛。

　　七、爭議的解決

　　凡因執行本協議或與本協議有關的一切爭議，由甲乙雙方友好協商解決。協商不成時，在原告方所在地人民法院提出訴訟請求。

　　八、協議的生效、修改及解除條件 本合同經雙方代表簽字并加蓋公章后生效，有效期為20xx 年 11月 15日至 20xx年4月08日止。本合同未盡事宜，雙方經協商一致，可另行簽訂書面補充或修改協議，與本合同具有同等法律效力;如因乙方加工質量、交貨期或加工價格不能滿

　　足甲方要求，甲方有權單方面解除本合同。

　　九、協議文本：

　　本合同文本正本一式五份，定作加工雙方各執一份，其余作備案用。

　　十、未盡事宜協商解決。

　　甲方(章)：**化肥有限公司

　　法人簽字：

　　乙方(章)：***化工有限公司

　　法人簽字：

　　20xx年 xx月xx日

加工合同 篇2

　　定作方：

　　承攬方：

　　簽訂地點：

　　簽訂時間： 年 月 日

　　一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

　　定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限

　　規格型號計量單位數 量

　　名或項目 單價總金額合計

　　二、定作方帶料

　　材料名稱規格型號計量單位數 量質 量提供日期消耗定額單 價總金額

　　三、質量要求、技術標準

　　四、承攬方對質量負責的條件及期限

　　五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

　　六、驗收標準、方法和期限

　　七、包裝要求及費用負擔

　　八、交（提）貨方式及地點

　　九、交付定金預付款數額及時間

　　十、結算方式及期限

　　十一、違約責任

　　十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

　　十三、解決合同糾紛的方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，可向人民法院起訴

　　十四、雙方協商的其它條款

　　定作方承攬方

　　單位名稱（章）單位名稱（章）

　　單位地址：單位地址：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　年月日 年月日

　　有效期限： 年月日至年月日

　　本合同適用作為紡織品代加、食品代加工、奶粉代加工、帶料加工、電鍍加工、塑料加工等合同用。

　　委 托 方： （以下簡稱甲方）

　　受委托方： （以下簡稱乙方）

　　甲方委托乙方加工 ，根據《中華人民共和國合同法》規定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品：

　　品名規格單位數量備注

　　第二條 加工成品質量要求： 。（加工訂作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）

　　第三條 原材料的提供辦法、規格、數量和質量：

　　1、用乙方原料完成工作的，乙方必須依照合同規定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響訂作物的質量時，甲方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

　　2、用甲方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。甲方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條 技術資料，圖紙提供辦法：

　　1、乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知甲方；甲方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。

　　2、乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應當嚴格遵守，未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。

　　3、甲方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條 價款或酬金：價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條 驗收標準和方法：

　　1、按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的訂作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的訂作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條 交（提）貨的時間和地點：

　　1、交（提）訂作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）訂作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2、交（提）訂作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交訂作物的，以甲方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運訂作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提訂作物的，以乙方通知的提取日期為準，但乙方在發出提取訂作物的通知中，必須留給甲方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條 包裝要求及費用負擔：

　　第九條 運輸辦法及費用負擔：

　　第十條 結算方式及期限：

　　第十一條 其他：

　　1、根據國家有關規定，甲方可向乙方交付定金。定金數額由雙方協商確定。甲方不履行合同的，無權請求返還定金。乙方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　　2、根據國家有關規定，經當事人雙方約定，甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。

　　第十二條 乙方的違約責任：

　　1、未按合同規定的質量交付訂作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

　　2、交付訂作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

　　3、未按合同規定包裝訂作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成訂作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

　　4、逾期交付訂作物，應當向甲方償付違約金 元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向甲方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經甲方同意，提前交付訂作物，甲方有權拒收。

　　5、不能交付訂作物或不能完成工作的，應當償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價款總值的 %（ 10%-30%幅度）或酬金總額的 %（20%-60%幅度）違約金。

　　6、異地交付的訂作物不符合合同規定，暫由甲方代保管時，應當償付甲方實際支付的保管，保養費。

　　7、實行代運或送貨的訂作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付訂作物的責任。

　　8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

　　9、未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。

　　10、 擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 甲方的違約責任：

　　1、中途變更訂作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬乙方提供原材料的，償付乙方的未履行部分價款總值的 %（10%-30%幅度）的違約金；不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總額的 %（20%-60%的幅度）違約金。

　　3、未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付訂作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

　　4、超過合同規定期限領取訂作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限六個月不領取訂作物的，乙方有權將訂作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方；變賣訂作物所得少于報酬、保管、保養費時，甲方還應補償不足部分；如訂作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。

　　5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收訂作物，應當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付訂作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　品 名

　　規 格

　　單 位

　　數 量

　　備 注

　　第二條加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）

　　第三條原材料的提供辦法及規格，數量，質量：___________________________________________________________________________________（１，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。２，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。３，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）

　　第四條技術資料，圖紙提供辦法：____________________________________________________________________________________________（１．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。２，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。３，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。）

　　第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。）

　　第六條驗收標準和方法：__________________________________________

　　________________（１，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。２．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。３，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。）

　　第七條交（提）貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________（１，交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。２，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條包裝要求及費用負擔：____________________________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________

　　第十條結算方式及期限：____________________________________________________

　　第十一條其他：_____________________________________________________（如：１．根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。２．根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的`責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。

　　六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

　　七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。

　　三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

加工合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方委托乙方加工調和芝麻香油類產品，為維護甲乙雙方的利益，經雙方協商，就有關代加工事宜達成如下合同，以供雙方共同遵守。

　　第一條 代加工內容：

　　甲方委托乙方加工商標為：

　　第二條 甲方責任：

　　1、 無償許可乙方在委托加工品上使用甲方XX光牌商標。

　　2、 按計劃分批委托乙方為其加工甲方XXX芝麻香油;商標，玻璃瓶，紙箱等包裝由甲方提供;若商標有一切法律糾紛與乙方無關。向乙方提供加工品款式、規格、質量標準、交貨時間等。

　　3、 甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督，并提出意見和建議。

　　4、 甲方按照甲乙雙方確認的樣品和標準進行驗收貨品。

　　5、 合同期滿有權無償收回乙方"XX光"牌商標使用權。

　　6、 合同期滿或合同終止后，對未使用的標有甲方商標的包裝及印刷品進行回購。

　　7、嚴守乙方的商業機密。甲方不得將本合同內容及產品價格等泄露給任何第三方。上述加工品的商標與版權歸甲方擁有，乙方不得將甲方的委托加工品或仿制給除甲方以外的單位和個人使用或經銷。

　　第三條 乙方責任

　　1、 嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動，高度重視生產甲方注冊商標的產品，保證產品達標，品質優良。

　　2、 乙方為甲方提供商標各種組合、內外包裝設計及其它標有商標的包裝及印刷品等與甲方委托加工品有關的內容。

　　3、 乙方按照甲方確定的款式、規格、質量標準及交貨期限等要求進行生產。不得以任何形式和理由超過訂單數量和品種。

　　4、 乙方供給甲方所有的產品均為質量合格品，產品質量按照國家或企業的相應產品的標準嚴格執行生產。若乙方生產的產品出現不合格、質量不達標等非甲方因素造成的損失全部由乙方承擔并甲方有權無償收回所有商標使用權和公司名稱使用權且終止本合同。

　　5、 乙方負責調和芝麻香油的采購、驗收、供應，并按照甲方確定的原材料質量標準要求進行。甲方若需要第三方檢驗報告需告知乙方，檢測費用由甲方自行承擔。

　　6、 乙方不得自己或交與除甲方以外的單位和個人銷售標有甲方商標的產品。

　　7、 乙方嚴格管理標有甲方商標的包裝及印刷品，防止外流。

　　8、 乙方不得為與甲方產生直接或間接市場競爭的第三方從事代加工;乙方不得將生產的產品授權給或另設立與甲方產生直接或間接市場競爭的第三方為經銷商。(備注：給上海地區大型連鎖賣場和商超代加工或經銷除外)

　　9、乙方在上述加工品包裝上標注生產廠商名稱、廠址，生產許可證號、產品標準號等相關產品法律法規規定的標簽。

　　11、合同期滿或合同終止后，乙方不得使用甲方商標及標有甲方商標的包裝、印刷品。

　　12、嚴守甲方的商業機密。

　　上述加工品的商標與版權歸甲方擁有，乙方不得將甲方的委托加工品或仿制給除甲方以外的單位和個人使用或經銷。不得將本合同內容及產品價格等泄露給任何第三方。

　　第四條 產品價格、付款方式及交貨地點：

　　1、 產品價格由雙方根據市場實際情況協商確定，并在訂單上注明。該價格為產品到達甲方倉庫的價格(不含稅)。乙方應保證本合同所定價格具有一定的穩定性，當全國產品相關原材料價格漲落在10%以上時，雙方應提前一個月根據市場實際情況協商變更價格。

　　2、 甲方提供包裝物確定委托加工款式、規格、質量標準后，提前七天用手機短信或傳真將生產計劃發給乙方，并向乙方支付總貨款的50%作為預付款。

　　3、 乙方在發貨前要求甲方將貨款全部匯入賬戶后發貨，要求甲方將貨款匯入指定賬戶姓 名：

　　身份證號：

　　賬號： 。若后期合作進行當中，乙方要求變更賬戶姓名與賬號，須向甲方出具授權變更書并簽字加蓋公章后生效。

　　4、 交貨地點為乙方公司成品車間，裝卸貨由甲方負責。產品非質量問題或運輸破損一概與乙方無關。

　　第五條 驗收標準

　　雙方在下訂單之前確定生產品種樣品，甲、乙雙方以此及在生產過程中，作為驗收標準。甲方在乙方加工完成2日內必須對產品進行驗收和提走。

　　第六條 違約責任

　　1、 因乙方未按甲方要求的時間交貨，乙方應每天承擔此批貨品總價30%的違約金。

　　2、 凡違反本合同之其它各項條款的，責任方應賠償人民幣5萬元給守約方。

　　3、 因甲方提供的商標及授權手續虛假產生的法律責任由甲方承擔，甲方賠償因此給乙方帶來的經濟損失。

　　4、 甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責任外，另一方有權終止本合同。

　　5、 不可抗力：本合同任何一方如遇到所力不能及的事由，以至全部或部分無法履行本合同，則可在下列范圍內免除責任。如：地震、戰爭等確非人力所能抗拒的原因。

　　6、 如甲方銷售的產品非乙方生產并冒用乙方公司名稱和廠址企業標準等，甲方須賠償乙方5萬元人民幣并承擔相應法律責任;因包裝物由甲方提供出現計量不合格甲方需承擔相應部門的罰款與乙方無關。

　　第七條 合同有效期限

　　本委托加工合同期限為 半 年，自 年 5 月 1 日至 年10 月 31 日止，生產期限以甲方計劃通知單確定為準。如果雙方合作滿意，可以于本合同到期前3個月，協商繼續合作事宜，經協商，雙方同意繼續合作時，必須另行簽訂委托加工合同。

　　第八條

　　合同如遇爭議，甲乙雙方可協商解決，協商不成的可向甲方所在地人民法院提交訴訟解決。

　　第九條

　　本合同一式兩份共4頁，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效，具有相同法律效力。

　　第十條

　　其它未盡事宜另行協商訂立，作為本合同的附件。合同的附件是合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。附件須經甲乙雙方簽字蓋章后才具有法律效力。

　　甲乙雙方均承認，已閱讀本合同，并同意：本合同為雙方關于委托加工合作事宜的所有協議和約定的全部記載。在本合同簽訂日期之前的所有甲乙雙方相關口頭和書面協議均視為無效，現以本合同為準。未經雙方同意書面修訂，單方不得對本合同加以變更。

　　甲方：

　　乙方：

　　簽名：

　　簽名：

　　地址：

　　地址：

　　電話：

　　電話：

　　簽約時間： 年 月 日

　　簽約時間： 年 月 日

加工合同 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　經友好協商，就甲方委托乙方加工茶葉達成以下協議：

　　一、甲方委托乙方加工茶葉的品種、價格（含執行標準）：

　　二、產品生產加工時間要求：分批次訂貨，甲方提前7天通知乙方具體加工數量及交貨時間，以訂貨單為準。

　　三、交貨地點：

　　四、交貨及收貨：交貨時以甲方簽字收貨為準

　　（一）收貨人員：

　　（二）收貨依據：以收貨單簽字并蓋章為準

　　五、付款方式：根據乙方經營情況可以：預付、或月結。

　　六、違約處理：

　　（一）價格：乙方承諾依據自身及市場情況適當調整價格，甲方在價格可以接受范圍內繼續履行該合同。若對價格有異議，雙方協商解決。協商解決不成，雙方均保留單方面解除協議的權利。

　　（二）數量：視甲方具體經營情況而定。協議履行期間，以實際分批訂貨總量為準；如果甲方需要增加訂單總量時，雙方需簽訂補充協議。

　　（三）品質：若乙方所提供產品質量未達到相應執行標準，如出現客戶投訴的產品質量問題由乙方承擔，給甲方所帶來的一切經濟損失由乙方承擔。

　　（四）協議履行期間，甲方承諾乙方為唯一授權委托加工廠家。若甲方違約，給乙方帶到的一切經濟損失由甲方承擔。

　　七、此協議有效期為一年。根據實際合作情況，確定今后長期的合作計劃。

　　八、本協議一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。甲、乙方如有違約，應友好協商解決，協商解決不成，由當地法院裁決。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　委托人：委托人：

　　聯系電話：聯系電話：

　　年月日

加工合同 篇5

　　甲方（用人單位）_________

　　地址及郵政編碼：_________

　　乙方（職工）_________

　　身份證號碼：_________

　　住址：_________省_________市_________縣（區）_________鎮（鄉）_________村

　　郵政編碼：_________

　　甲方因生產（工作）需要，按國家和本市有關招用外地職工的規定，招收乙方。雙方根據有關勞動管理規定，按平等自愿、協商一致的原則，簽定本合同，以明確雙方權利、義務，并共同遵守執行。

　　一、合同期限

　　（一）本合同期限不得超過一年。

　　（二）本合同自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。（其中頭_________天為試用期）

　　（三）本合同甲乙雙方各存一份，鑒證時還需交鑒證機構一份。

　　二、工作任務和崗位

　　（一）乙方工作崗位（工種）_________、

　　（二）乙方完成甲方正常安排的生產（工作）任務。

　　三、勞動時間與休假

　　（一）甲方實行國家規定的每日工作8小時，平均每周工作不得超過44小時的工時制度。甲方因生產、工作需要可安排乙方加班加點，但每個工作日不得超過3小時，每月累計不得超過36小時；確需加班加點的必須經乙方和工會同意。

　　（二）乙方在合同期間，享受國家規定的節日、公休假日以及婚喪、女工勞動保護等假期的待遇，但不得無故擅自超假。

　　四、勞動報酬

　　（一）甲方執行本市最低工資標準規定，保證乙方的工資標準不得低于本市新規定的最低工資標準。

　　（二）乙方工資形式、標準：

　　1、乙方的工資形式：_________；

　　2、乙方的工資標準：_________元/月（或_________元/時）；

　　3、乙方月工資收入，由甲方按本單位工資管理制度，根據乙方工作成績、出勤和紀律情況，考核發放。

　　（三）甲方每月_________日如期發放工資。如超過規定日期的，從第六日起，甲方每天按拖欠工資額1%賠償乙方。

　　（四）甲方安排乙方加班加點，無法安排補休的，按國家規定發給加班工資。

　　（五）非因乙方原因所致的停工、停產，甲方按國家、省、市規定給予乙方停工待遇。

　　五、保險待遇

　　（一）乙方因工死亡，按本市工傷保險的有關規定，一次性發給其家屬喪葬補助費、撫恤金。如有供養直系親屬的，一次性計發撫恤金。

　　（二）乙方因工負傷、患職業病所享受的有關待遇：

　　1、醫療終結期內，乙方的醫療待遇、工傷生活費等待遇，按本市工傷保險有關規定支付；

　　2、合同期滿，且已醫療終結后，經指定醫院診斷，市、縣（市）醫務勞動鑒定委員會確認為殘廢的，按本市工傷保險有關規定，一次性計發相應的殘廢保險待遇。

　　（三）發給一次性各項工傷保險費后，甲乙雙方工傷保險關系即行終止。

　　（四）乙方患病或非因工負傷，其待遇：

　　1、停工醫療期限，由甲方根據乙方在本單位工作時間，按國家規定和本單位制度確定；

　　2、醫療期內的醫療待遇，與甲方的合同制職工相同；

　　3、傷病假期間，由企業酌情發給生活費_________元。

　　（五）乙方因病或非因工死亡，按甲方統一標準酌情發給乙方家屬喪葬補助費元和一次性優撫金_________元。

　　（六）企業應為乙方辦理繳納工傷保險基金手續。

　　六、勞動保護

　　（一）甲方按國家有關勞動保護規定、《女職工勞動保護條例》及有關未成年工（16周歲至未滿18周歲）的勞動保護規定和《廣東省勞動安全衛生條例》，切實保護乙方在生產工作中的安全和健康。

　　（二）甲方按國家規定對乙方進行安全生產知識、法規教育和操作規程培訓及其他業務技術培訓，乙方應參加上述培訓并嚴格遵守有關的安全衛生法規、規章、制度和操作規程。

　　（三）甲方根據乙方從事的工作崗位，按國家有關規定，發給乙方必要的勞動保護用品，并按勞動保護規定定期免費安排乙方進行體檢。

　　（四）乙方有權拒絕甲方的違章指揮，對甲方及其管理人員漠視乙方安全和健康的行為，有權提出批評并向有關部門檢舉、控告。

　　七、勞動紀律及獎懲

　　乙方應遵守甲方依法制定的各項規章制度，甲方有權對乙方履行制度的情況進行檢查、督促、考核和獎懲。

　　八、變更、解除、終止勞動合同

　　（一）本合同期限屆滿，即終止執行；在不違反本市有關招用外地工政策、規定的前提下，如雙方同意，可以重新簽訂合同。但各合同期限累計不得超過5年，如乙方屬本市區農業戶口人員和市屬縣（市）城鄉戶口人員，以及其他從事主要通用技術性工種工作的人員除外。

　　（二）甲方因生產經營情況變化，調整生產任務，或乙方因個人原因要求變更本合同條款，經雙方協商同意，可以變更勞動合同的相關內容，并由雙方簽字（蓋章）

　　（三）有下列情況之一的，甲方可解除勞動合同：

　　1、乙方無正當理由屢次不能完成合同所規定的生產工作任務的；

　　2、乙方非因工傷病醫療期滿，且不能從事原工作也不能從事由甲方另行安排的工作的；

　　3、乙方有違法違紀行為按國家及甲方依法制定的有關規定應予辭退的；

　　4、甲方生產經營情況發生變化，不能繼續履行勞動合同的，但須征求工會意見并向勞動行政部門報告。

　　（四）有下列情況之一的，乙方可以隨時解除勞動合同：

　　1、經國家有關部門確認，甲方勞動安全衛生條件惡劣，嚴重危害乙方身體健康的；

　　2、甲方不能按勞動合同規定支付勞動報酬的；

　　3、甲方不能履行勞動合同，嚴重違反國家政策、法規，侵害乙方合法權益的。

　　（五）有下列情況之一，甲方不得解除勞動合同：

　　1、乙方患職業病或因工負傷在醫療終結前或合同期內的；

　　2、乙方患病或非因工負傷，在規定的醫療期內或醫療期雖滿仍住院治療的；

　　3、職工在享受法定假期間的；

　　4、乙方為女職工，且在孕期、產期、哺乳期內的。

　　（六）經濟補償金按國家和廣州市規定執行。

　　（七）按本合同第八條第（三）款2項解除勞動合同時，由甲方發給一次性醫療補助費_________、

　　（八）若本合同終止或解除，乙方應將甲方交給乙方使用、保管的物品、工具等如數交還甲方，如有遺失應予賠償（低值易耗品除外）

　　（九）甲、乙任何一方解除勞動合同，必須以書面形式提前30天通知對方，但在試用期內，以及符合第八條第（三）款3項、第（四）款情形之一的，可以隨時解除勞動合同。解除勞動合同的通知應包括原因、依據及生效時間等內容。

　　八、違反合同承擔的責任

　　一方違反合同，給對方造成經濟損失的，應根據其后果和責任大小，予以適當賠償。

　　九、調解與仲裁

　　雙方履行本合同如發生爭議，應先協商解決；協商無效，向甲方勞動爭議調解委員會申請調解；調解無效，向甲方所在地的勞動爭議仲裁委員會申請仲裁；對仲裁不服，可向甲方所在地人民法院起訴。

　　十、雙方需要明確的其他事項

　　1、_________

　　2、_________

　　3、_________

　　4、_________

　　十一、本合同未盡事宜，按國家有關政策規定辦理。在合同期內，如本合同條款與國家、省、市有關勞動管理新規定不符，雙方按新規定執行。

　　甲方（蓋章）_________乙方（簽章）_________

　　委托代理人（簽章）_________委托代理人（簽章）_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

　　鑒（公）證意見：

　　經辦人：鑒（公）證機關（章）

　　年月日

　　（注：除國家另有規定外，鑒（公）證實行自愿原則）

加工合同 篇6

　　訂立合同雙方：

　　承攬方： 木具廠 以下簡稱甲方

　　定作方： 百貨公司 以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守．

　　第一條 加工成品

　　品名

　　規格（長，寬，高cm）

　　單位

　　數量

　　備注

　　玻璃柜臺

　　塑料臺面柜臺

　　玻璃臺面柜臺

　　棉布貨架

　　大百貨電器貨架

　　小百貨貨架

　　第二條 加工成品質量要求：

　　一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳．

　　二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做．

　　三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便．

　　四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據．

　　第三條 原材料由甲方提供．

　　第四條 圖紙由乙方于xx年xx月xx日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見．甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．

　　第五條 工程價款：按核定價格單計算款xxx元．

　　第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收．驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準．雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明．

　　第七條 交貨的時間和地點：xx年xx月xx日至xx月xx日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行．交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續．

　　第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按４元計算，共計９８０元，全部費用由乙方負擔．

　　第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按２元計算，共計４９０元，全部費用由乙方負擔．運輸造成的損失，由甲方負責．

　　第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款 元（大寫 元）．甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款．乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還．

　　第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款．

　　第十二條 甲方的違約責任

　　一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償．

　　二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．

　　三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．

　　四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金．

　　五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值２０％的違約金．

加工合同 篇7

　　供方：

　　需方：

　　一、產品名稱、合金狀態、生產廠家、計量單位、數量、含包裝單價、金額

　　二、質量要求技術標準：按GB5237—20xx標準執行。

　　三、工程名稱： **小區

　　四、生產周期：生產供貨周期 15 日(即合同簽定之日起至貨到**市)。

　　五、運輸方式及到達站和費用承擔：汽運，供方負責運輸并承擔運費。

　　六、檢斤方式：以****鋁業有限公司廠內檢斤為準，合理損耗+3‰。

　　七、包裝標準： 供方每噸型材包裝物重量和噴涂重量不超過10%。

　　八、驗收標準方法及提出異議期限：需方在使用過程中，若發現質量問題，應立即停止使用，并馬上通知供方，供方代表在 12 小時之內到達需方所在地，經雙方驗證，確屬供方產品質量問題，供方包退包換，如因需方保管不善或人為損壞，責任由需方負責。

　　九、結算方式及期限：現金或銀行匯票，合同簽訂之日起 12 小時內需方支付本合同總額20%的預付款約人民幣 5000 元給供方。供方收到需方所支付的本合同確定的預付款及相對應的型材訂單后開始生產,需方每提一批貨物支付該批貨物的總額貨款，所交預付款在最后一批所提貨物的貨款中扣減。

　　十、 不可抗力

　　“不可抗力”是指雙方無法預見或即使預見也無法避免或不能控制的事件，該事件妨礙、影響或延誤任何一方根據本合同履行其全部或部分義務。該事件包括但不限于地震、臺風、洪水、火災、或其它天災、戰爭、騷亂、罷工或其它類似事件，但國家法律及政策的變化不包括在內。如發生不可抗力事件導致本合同不能履行，供需雙方互不承擔違約責任，供需雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應于事故發生之日起三日內向對方通報不能履行或不能完全履行的理由;并在事故終止之日起三日內取得并向對方寄送有關主管機關的證明文件后，允許延期履行，部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

　　十一、解決合同糾紛方式

　　因履行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，雙方應通過友好協商解決，如協商不成，雙方同意將該爭議提交人民法院解決。

　　十二、特別約定：

　　1、結算計量：需方購買的型材的金額以實際過磅重量結算。

　　2、訂單更改：供方對需方所訂產品做任何更改，應書面通知傳真給需方，征得需方書面認可后，供方才能提供更改的產品。

　　3、發票開具：供方按實收需方貨款金額開具增值稅發票。

　　4、需方訂單型材供方生產完后，需方應在15日內提完，否則需方未提型材將隨鋁錠價格上漲而等額上調，鋁錠價格不變或下跌則執行本合同價格。

　　5、供貨周期約定：如果未按合同約定日期供貨，每延誤一天供方按合同額3%賠付需方損失。

　　十三、本合同一式兩份，供需雙方各執一份，傳真件有效，涂改無效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

加工合同 篇8

　　項目 制作安裝工程

　　甲方： 乙方：

　　甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規，經友好協商，在平等互利的基礎上，就 項目 制作安裝事宜簽訂本合同，以茲共同遵守。 一、 二、

　　工程地點： 。

　　產品名稱、商標、型號、規格、數量、金額。

　　合同總價暫定為人民幣金額 元，（大寫）： 整。具體合同結算金

　　1. 合同單價及總價已包含制作、供應、包裝、運輸、卸貨、安裝所要發生的一切費

　　用。本合同單價為閉口合同單價,包括且不限于材料價格、稅金、運輸費、倉儲費、制做加工費、施工安裝費、管理費、合同期內物價上漲的差價、知識產權、利潤、維修費, 以及相應的包裝、檢驗費用，并包括所有為完成本工程所必需的費用。除甲方書面文件要求的變更所引起的造價增減以及按合同文件的規定可以調整的費用外,無論在任何情況下,乙方不得再向甲方提出任何其他費用的請求。 2. 相關的預埋件費用、油漆、熱鍍鋅鋼管、配件、螺栓、螺絲、模具費用、維修保

　　養費已包含于合同單價內。詳見合同附件技術要求及圖紙。

　　三、

　　工期：

　　1. 開工日期 年 月 日，完工日期為 年 月日。乙方于此時間內完成

　　合同承包范圍內全部工作。完工日期為通過甲方驗收日期，以甲方簽署的完工驗

　　1

　　收表為準。工期延誤時,乙方應承擔違約責任。超過合同工期每逾期一天乙方應支付甲方人民幣1,000元作為違約金，不可抗力因素及甲方代表人書面簽字蓋章同意順延的情形除外。[注: 我們理解此合同項下不存在指定分包的情況, 請公司

　　確認。]

　　四、

　　質量要求：

　　1. 甲方可根據自身需要不時向乙方提供該工程的整體外觀、觀感、質量、使用效果

　　2.3.五、

　　1.2.3.六、

　　1.2.3.七、

　　1.2.3.

　　等相關要求。乙方應保證整體外觀、觀感、質量、使用效果能達到合同約定質量標準、甲方工地封樣樣品要求及甲方正常要求，否則乙方除按照本合同承擔執違約責任外還應在甲方要求的期限內自行替換、調整直至甲方滿意。

　　事先書面許可的情況下利用該工程或其知識產權等任何部分。 詳細技術要求見合同附件《技術要求及圖紙》。 甲方代表

　　本合同協議條款和條件中的 “甲方”一詞應指。 甲方有權在任何時間委托或授權予其他單位或人士負責履行本合同的所有權力

　　及責任，乙方不得有異議。

　　甲方代表為 張帆 先生。在本合同范圍內，涉及到工期延長、費用增加、質量

　　標準變化的所有指示、指令、信函、聯系單、變更單等文件、資料須經甲方代表簽字認可并加蓋甲方公章后方確認為有效。

　　乙方代表

　　經甲方同意,乙方任命 先生為乙方代表,行使合同約定的權力,履行合同

　　約定的職責。

　　乙方的要求請求和通知應事先以書面形式，并由乙方代表簽字后送交甲方代表，

　　在情況緊急且無法與甲方代表取得聯系的情況下,乙方可采取保護貨物和人員生命、財產安全的緊急措施,并在此后的24小時內向甲方代表送交報告。 未經甲方事先書面同意，乙方代表不可易人，如需更換，乙方須提出正常理由，

　　且經甲方同意后方可更換，直至甲方滿意。如未經甲方許可更換，視為乙方違約。

　　工程保修期：

　　本合同的工程保修期為 2 年，自甲、乙雙方在竣工驗收單簽字蓋章之日起計算。 在工程保修期內所發生的保修等一切費用均已包括在合同單價及總價內。 在工程保修期內非人為因素損壞所產生的一切維修材料、人工及相關費用等均由

　　2

　　乙方所完成的工程的所有權及全部知識產權均歸甲方所有。乙方不得在未經甲方

　　八、

　　1. 2. 3. 4. 5. 九、

　　1. 2. 3. 4. 5.

　　乙方負責。乙方應在收到甲方（或物業）通知后按甲方所指定的期限更換或維修，如乙方未按甲方所指定的期限更換或維修，則甲方有權另行委托他人完成維修更換，由此而發生的相關費用，乙方應予支付。

　　付款方式：

　　合同簽訂后，乙方供貨及安裝完畢，并通過甲方驗收后十四個日歷天內，甲方支

　　付合同金額的70%。

　　竣工移交并進行合同結算，合同結算完成并由乙方提交質量保證書、相關質量檢

　　測證明文件后，甲方支付至合同結算金額的95％,質量保證金為合同結算金額的5%。

　　工程保修期滿二年，且乙方提供的貨物無任何質量問題(如有質量問題,由乙方進

　　行免費更換,直至達到合同要求,并經甲方確認),甲方發出書面工程保修期結束證明后14天內,支付工程結算價的5%。甲方在支付完畢該筆工程結算價的5%后，不再承擔向乙方的任何其他付款義務。

　　乙方提交付款申請書是甲方支付給乙方的每筆款項的前提，如乙方未提交相應的

　　付款申請書而導致甲方未付款或付款推遲，由乙方承擔責任。

　　本合同約定的任何款項的付款支付期限是指達到付款條件且甲方收到乙方付款

　　申請書并經甲方確認后起算，至甲方發出現金、支票、本票、匯票、或銀行劃賬發出之日。

　　違約責任

　　除經甲方代表認可的發生不可抗力或自然災害外，若乙方不能按本合同第三條約

　　定之時間完成工作，每延期一天乙方需支付甲方合同總價1%作為違約金。如果延誤工期超過10天，除執行本合同違約金外，乙方還應承擔完全責任，并賠償甲方由此造成的直接和間接損失。

　　除合同協議終止以外,違約方承擔違約責任后仍應繼續履行合同。

　　一方違約使合同不能履行,另一方欲終止合同,應提前七天書面通知違約方,方可

　　終止合同,由違約方承擔違約責任。

　　甲方不能按合同規定履行義務時,甲方應承擔違約責任,造成工期拖延的，相應順

　　延工期。乙方不能按合同規定履行義務時，乙方應承擔違約責任,除雙倍返還甲方定金外（甲方已簽收驗收的貨物部分定金除外），并賠償甲方由此遭受的全部直接和間接損失。

　　乙方應對圖紙設計、產品制造、運輸、施工安裝上的任何錯誤和質量問題承擔責任，除自行替換、調整直至甲方滿意外，并賠償甲方由此遭受的直接和間接損失。如甲方接受這種缺陷或錯誤，并不能免除乙方責任，除該部分有質量缺陷或錯誤的貨物按照市場同等質量和技術參數的價格（須由甲方認定）的70%結算外，乙方還應向甲方支付合同價款20％的違約金。

　　本合同不得轉包或分包，否則甲方有權立即解除合同，且乙方除退還甲方已支付的全部款項外還須向甲方支付合同價款20％的違約金。本合同所謂“不可抗力因素”，是指受影響方所不能合理預見、不能控制及不能

　　克服的，并直接妨礙或阻止本合同適當履行的以下事件：（1）火災、爆炸、臺風、洪水、地震、流行病全面爆發等重大自然災害；（2）內亂、、入侵、戰爭、戰爭威脅或準備、恐怖活動等重大社會現象。

　　糾紛解決

　　當雙方之間發生糾紛時,應協商解決；協商不成可向工程所在地法院提起訴訟。本合同一式七份，甲方五份，乙方二份。雙方簽字并加蓋公章后生效。

　　(本頁無正文)

　　雙方於 年 月 日 簽署於中國 市

　　甲方：（蓋章）

　　法人代表或代理人：電話： 傳真：

　　乙方：（蓋章）

　　法人代表或代理人：電話： 傳真：

　　聯系人：

　　電話：

加工合同 篇9

　　定作方（乙方）：_____________________

　　承攬方（甲方）：_____________________

　　一、委托加工項目

　　1、委托加工產品：_____________________

　　2、數量：以乙方下單為準。_________款號，______件，單價________，_________款號，______件，單價：_______________

　　3、交貨期限：按甲方接單日起_____天內交貨。具體時間以訂單為準。

　　二、委托加工方式

　　1、乙方提供面料，輔料，樣衣，圖紙，外包裝、商標、吊牌、防偽標識。

　　三、質量要求及技術標準

　　甲方嚴格按照乙方提出的質量要求進行加工，于_________年______月_____日制作出樣品，經乙方確認后封樣，該樣品由______保存。

　　四、甲方對質量負責的范圍及期限

　　1、面料、輔料質量的確認；

　　2、顏色、尺碼規格的確認；

　　3、乙方允許甲方制作誤差率為_____%

　　五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

　　1、乙方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料；

　　2、甲方必須對乙方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在乙方訂單之外利用乙方提供的資料自行加工、銷售；

　　3、未經乙方許可，甲方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

　　六、驗收標準、方法和期限

　　乙方以合同約定的交貨日期（按合同約定之質量標準），并派技術員跟單（檢查質量），其食宿由甲方負責。

　　七、包裝要求及交貨地點、運輸方式

　　1、甲方嚴格按照乙方的要求進行內、外包裝及發運包裝；

　　2、于乙方指定的地點_________交貨。

　　3、運輸方式為_________；運費由_________負擔。

　　八、交付金額及銷售期限

　　1、經跟單員驗收確認后，當天交付貨款

　　九、結算方式：

　　1、在甲方交貨后，由甲方開具增值稅專用發票交給乙方。

　　2、乙方以銀行劃轉方式與甲方結算。甲方銀行帳戶為：

　　十、合同條款的變更本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經雙方協商一致。

　　甲方（蓋章）：_________

　　乙方（蓋章）：_________

　　授權代表（簽字）：______

　　授權代表（簽字）：________

　　________年____月____日

　　_________年____月____日

　　簽訂地點：_____________

【加工合同】相關文章：

加工合同07-17

加工的合同06-22

公司產品委托加工合同-加工合同07-25

家具加工的合同范本-加工合同02-10

加工承攬合同書格式-加工合同07-25

機械委托加工合同范本-加工合同02-24

加工合同模板04-07

鋼筋加工合同07-26

輻照加工合同07-10

委托加工合同06-17