【實用】加工合同模板集合5篇

　　隨著法律知識的普及，合同起到的作用越來越大，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那么相關的合同到底怎么寫呢？下面是小編精心整理的加工合同5篇，歡迎大家分享。

加工合同 篇1

　　合同編號：__________________

　　定作人：_____________________________

　　承攬人：_____________________________

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，遵循公平和誠實信用的原則，定作人和承攬人經協商達成如下協議：

　　第一條 定作物、數量、規格及報酬

　　定作物名稱規格/型號質量要求/ 技術標準計量 單位數量交貨時間報酬 定作報酬計價方式：__________________________________________。 合計(大寫)：________________________________元人民幣。

　　第二條 定作人在簽署合同后___日內向承攬人支付(預付款/定金)________元人民幣，余款支付方式： 。

　　第三條 定作人提供的材料 材料名稱規格/型號質量標準計量 單位數量提供時間 承攬人應在收到定作人提供的材料后進行檢驗，并在3日內就不符合約定標準的材料向定作人提出書面異議。承攬人逾期未提出書面異議的，視為認可定作人提供的材料符合合同約定。

　　第四條 定作人應在_________前向承攬人提供定作物的圖紙、技術要求，作為合同附件。未經定作人書面同意，承攬人不得向任何第三人透露該等文件的內容。

　　承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在收到后3日內向定作人提出書面異議。

　　第五條 定作人有權對承攬人使用的材料及已完工作成果進行監督和檢查，并要求承攬人對不符合約定的材料和已完工作成果予以更換、維修、重作，費用由承攬人承擔。

　　第六條 未經定作人書面同意，承攬人不得將定作物交由第三人完成，否則承攬人有權解除合同。

　　第七條 承攬人應按照約定的時間、地點交付定作物及相應的技術資料、質量合格證明。交付地點為(承攬人送貨或定作人自提)____________________________。 定作物的運輸、裝卸工作及費用由_________承擔。

　　定作物需要安裝調試的，承攬人應按定作人要求在指定地點安裝調試完畢、并通過驗收方作為交付。承攬人同意放棄留置權。

　　第八條 定作人收到承攬人交付的定作物后應及時驗收。定作物的檢驗標準、方法、期限為： 。

　　第九條 承攬人對定作物的質量承擔保修責任，保修期從___年__月__日至___年__月__日。保修期內，定作人按合同總價的___%預留質量保修金，保修期滿無質量問題的予以退還。

　　定作物在保修期內出現質量問題的，承攬人應及時予以維修、重作，并賠償由此給定作人造成的全部損失(包括但不限于停窩工損失、向第三方承擔的經濟責任)。承攬人未按定作人要求及時維修、重作定作物的，定作人有權自行維修，費用直接從預留的質量保修金中抵扣，不足部分定作人有權繼續向承攬人追償。

　　第十條 違約責任：

　　1. 承攬人逾期交付定作物、定作物的質量、數量、規格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的，是承攬人違約;定作人逾期支付報酬的，是定作人違約。

　　2. 因承攬人違約導致定作人遭受損失或向第三人承擔經濟責任(包括但不限于停窩工損失、向建設單位、分包單位承擔違約責任等)，承攬人應當賠償定作人所遭受的全部經濟損失。

　　3. 承攬人完成的定作物質量、數量、規格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的，定作人有權拒收定作物或拒付報酬;承攬人應負責維修、重作定作物至合同約定標準。如承攬人未按定作人要求維修、重作定作物至合同約定標準，定作人有權要求其繼續履行或要求解除合同。定作人解除合同的，承攬人還應向定作人支付合同總價3%的違約金，不足彌補定作人損失的，承攬人應繼續賠償。

　　第十一條 本合同在履行過程中發生爭議的，由雙方當事人協商解決，協商不成的，依法向定作人所在地人民法院起訴。

　　第十二條 本合同一式____份，雙方各執____份，自雙方加蓋公章之日起生效。

　　第十三條 補充條款_______________________________________

　　定作人：___________________________

　　承攬人：___________________________

　　住所地：___________________________

　　住所地：___________________________

　　電話：_______________

　　電話：_________________

　　委托代理人：________________

　　委托代理人：________________

　　________年_____月_____日________年_____月_____日

加工合同 篇2

　　委托方：江陰市恒業鍛造有限公司 (以下簡稱甲方) 承攬方： (以下簡稱乙方)

　　甲、乙雙方經友好協商，就乙方承攬甲方加工業務所涉的有關內容，達成如下條款，以資雙方共同遵守：

　　一、乙方擬承攬甲方的產品加工業務，承攬期間，乙方將以自己的人員、設備、技術完成加工業務。

　　二、合同期限：暫定一年，自 年 月 日起至 年 月 日。期限屆滿，雙方可以順延期限。

　　三、本合同系雙方之間建立加工承攬業務的框架合同，具體的操作程序如下：

　　1、甲方有外協加工業務，通知(一般以電話通知)乙方，乙方應在接到通知 天內到甲方，乙方確認其能夠按甲方要求(包括交貨時間、質量等)完成加工業務的，應派人到甲方接收待加工工件(或原材料)，辦理交接手續，在《外加工通知單》及工藝質量文件上簽字確認(如有特殊工藝質量要求，雙方可另行簽訂書面協議)。《外加工通知單》、工藝質量文件等系雙方的結算依據，同時《外加工通知單》作為乙方的簽收憑證。

　　2、完成加工業務后，乙方應制作(或填寫)送貨單，將送貨單及與送貨單數量相符的加工件(及鐵屑等)送至甲方，堆放在甲方指定地點，并按照甲方的要求對產品進行標識。

　　3、甲方工作人員根據乙方送貨單數量進行數量點清，并對乙方交貨的數量進行簽收，但數量簽收不作為雙方結算加工費的依據。

　　4、甲方檢驗人員在乙方交付工件后三個工作日內對產品的外觀質量(如尺寸、表面情況)等進行檢驗，并在交貨單上簽字，甲方倉庫人員憑甲方檢驗人員的檢驗憑證，對合格的加工工件予以入庫，并向乙方開具入庫憑證或在送貨單上簽字。

　　四、工件交付在甲方進行，在途責任及費用由乙方承擔。

　　五、保證金及加工費標準。

　　1、若乙方系首次承攬甲方加工業務，應在接收第一批代加工工件時，向甲方交納保證金，保證金在 個月后視乙方履行合同的情況歸還。

　　2、若乙方在甲方留存足額加工費，則乙方所留存的加工費即作為保證金。

　　3、保證金金額不低于 元，不足部分乙方應及時補足。若乙方違約或給甲方造成損失，相關違約金或損失甲方可直接在保證金中扣除。

　　4、加工費按甲方《外協加工費結算規定》進行結算，甲方《外協加工費結算規定》見附件。如有特殊加工要求，價格另行結算的，雙方另行就加工費達成補充協議。

　　六、甲方權利、義務：

　　1、按照約定支付加工費。

　　2、對于乙方的加工的進度及質量進行跟蹤及監督，若乙方未按要求履行加工義務，甲方可以單方面解除本合同。

　　3、合同期間，甲方有權與乙方以外的其他單位發生加工業務。

　　七、乙方權利、義務：

　　1、按照《外加工通知單》、加工圖紙的要求完成加工業務，并且遵守甲方的《外加工管理制度》。

　　2、按時、保質完成加工業務，禁止將承攬的業務轉發給第三方完成。

　　3、對在加工過程中所獲悉的甲方的商業秘密及技術秘密(包括圖紙等)必須予以保密，且在完成每件加工業務后，將圖紙等資料隨工件交還甲方，未經甲方書面同意，不得復印、復制。

　　4、乙方人員到甲方公司，須遵守甲方的規章制度，否則由此所致的一切損害均由乙方承擔。

　　5、乙方在工件加工前，應當檢查待加工工件的外觀、尺寸、所標明的材質、工作令號、件號是否與《外加工通知單》及加工圖紙相符，若不相符，則應立即通知甲方。若由于乙方怠于檢驗就加工，后續所發生的損失，由乙方承擔。

　　6、乙方對于所加工工件的內在質量保證期為自交貨之日起兩年，在保質期內，甲方因乙方所加工的工件存在質量問題(無論甲方或其客戶是否使用)所致的損失(包括但不限于工件本身的材料費、加工費、運費等)均由乙方承擔。甲方檢驗人員對工件的檢驗不能免除乙方因加工工件存在質量問題所應承擔的責任。

　　八、加工費的支付：

　　乙方每月月底憑《外加工通知單》及有甲方檢驗人員和庫管簽字的《委托

　　加工送貨單》到甲方財務進行結算，根據結算確定金額開具相應的增值稅發票，甲方在收到發票后90個工作日內付款。

　　九、違約金及損失計算：

　　1、若乙方逾期交貨，每逾期一天，支付違約金1000元，逾期超過十天的，自第十一天起，每天支付違約金20xx元。

　　2、乙方必須按照甲方的工藝要求、質量要求進行加工，若乙方未按照甲方的工藝要求、質量要求進行加工的，按所加工工件成本價格的 5%--30%支付違約金。因質量問題給甲方造成損失的，另行賠償損失(損失計算按本條第3、4款計算)。

　　3、對于加工存在質量問題的工件，可以返工的，所有返工費用(包括運輸費)均由乙方承擔，且因返工造成延期交貨的，乙方另行按本條第一款的約定支付違約金。

　　4、對于存在質量問問題報廢的工件(鍛件補焊即視為報廢)，乙方應賠償甲方的全部損失，損失計算方法如下：原材料損失(按工藝下料重量計算)+工件交付乙方前所產生的加工費(加工費標準按合同附件進行結算)+甲方向客戶支付的違約金及賠款+預期利潤(按工件價格20%計算)-報廢工件殘值(按該材質市場廢料價格折算)。

　　十、其他：

　　1、合同附件：《外協加工費結算規定》。

　　2、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字或蓋章后生效。

　　(以下無正文)

　　甲方： 乙方：

　　授權代表： 授權代表：

　　日期： 日期：

加工合同 篇3

　　編號

　　電力金具（低壓）鑄造加工

　　承包合同

　　發包方：

　　承包方：

　　簽約日期：

　　簽約地點：

　　電力金具（低壓）鑄造加工承包合同

　　發包方： （以下簡稱甲方）

　　承包方： （以下簡稱乙方）

　　因生產需要，甲方委托乙方以包工方式承包本公司低壓產品鑄造加工。為明確雙方責任，確保產品按時，按量，按質完成，雙方在平等，自愿，公平的基礎上，經充分協商達成合同條款如下，望共同遵守。

　　第一條加工承包合同

　　1.甲方委托乙方為其代加工電力金具（低壓）產品，生產加工所需的場所，設備，模具（夾具）以及生產過程所需要的原材料，輔助材料，水，電，氣等均由甲方提供：加工產品款式，品種，標準要求，質量數量，工藝文件，交貨期限等以甲方提供的生產單，技術圖紙和工藝文件為準：加工的品種單價由雙方事先協商確定，乙方簽字確認，同意接受甲方委托及要求進行加工生產。（詳細清單附后）

　　2..在每次生產前，甲方開立具體的委托加工生產單，其一般條款由本合同規定，補充條款在生產單中說明，經雙方確認簽字蓋章或乙方實際著手試樣生產時生效。

　　3.委托加工生產單的主要內容為加工的產品名稱，數量，質量標準，交貨期的資料以及具體的特定要求，違約責任等，訂單約定與本合同約定相異的，以訂單為準。

　　4.委托加工生產單附屬本合同，符合本合同中的一般規定，為本合同不可缺少的附件。

　　5.如果甲方要求加工的產品是不同型號的新產品，雙方可就產品代加工價格進行再次協商確認。

　　6.乙方優先安排工人按時完成甲方交代之生產任務，做到保質，保量，按時出貨。

　　7.產品質量要求：符合工藝文件和產品圖紙上注明的技術要求。甲方按照技術圖紙和封存實樣進行驗收。

　　8.產品驗收程序和方式：產品驗收采取抽樣的方式進行驗收，抽煙驗收分別在試樣，批次生產中和入庫前三個階段進行驗收。

　　二，合同有效期限

　　1．本合同期暫為壹年，暫從具體以甲方通知確定為準。

　　三，加工費結算

　　乙方接到甲方的生產單之日始至次月10日為結算日，15號結算到賬。

　　四，甲方的權利義務

　　1. 甲方要保證達到產品生產工應開具的條件：

　　2. 委派產品管理代表，負責產品進度，產品質量的檢查監督。

　　3. 及時組織驗收人員，辦理交貨的驗收結算手續。

　　4. 為乙方相關人員提供工傷保險（由于社會保險和其他福利已經包含在加工費內，甲方不再承擔，由乙方自行參保）。

　　5. 承包期間乙方員工不享受公司其他福利待遇。

　　6. 甲方保證每天一臺低壓鑄造機12小時工作，因甲方生產原因造成乙方停工，甲方應安排乙方工作普工每天90/元，技術員工作每天130/元，停機期間工作效率不得低于本公司員工的日生產量，若故意散漫或影響他人工作，不按甲方規定要求實施生產的，甲方有權提出解除合體或罰款。

　　7. 甲方要求乙方從合同簽訂日起到終止日止，乙方本人必須操作低壓設備生產產品，若中途違約，甲方按年生產量的工資作為乙方的違約金，乙方需押一個月的工資（元）作為甲方的違約保證金（合同終止違約保證金退回）。

　　五，乙方的權利義務

　　1， 按生產單規定的內容進行按質，按量，按時生產，嚴格按照甲方提供的技術圖紙和工藝文件進行加工生產；發現設計錯誤或嚴重不合理的情況應以書面的形式通知甲方，但在沒有得到甲方書面許可

　　前嚴禁擅自修改產品技術參數和外觀等。

　　2， 接受甲方在不影響生產的情況下的必要監督，及時向甲方提交完工驗收通知

　　3， 乙方要 遵守甲方的規章制度，嚴禁遲到，早退和在工作場所吸煙等等；

　　4， 乙方負責生產現場的工作環境清潔整理工作，保證工作場所整潔干凈，產品堆放有序，接受甲方的6S檢查和其他管理要求；

　　5， 乙方要嚴格安全生產管理和文明生產管理，生產中要穿戴安全生產的防護器具，同時愛護甲方的生產設備，設施，合理使用生產中的輔助材料；嚴格按照技術圖紙和工藝文件，嚴禁違規，違章操作。

　　第六條 違約條款

　　1， 乙方未能按照甲方提供的技術圖紙和工藝文件生產，造成產品質量不合規格的，要全部返工，由此造成的原材料，輔助材料，水，電氣等消耗，乙方要照價賠償；如果因乙方原因出現3次質量問題，甲方有權利單方面解除合同，并進一步追究法律責任的權利；

　　2， 在正常周期內，乙方未能按照甲方要求保質保量保時出貨的，應承擔違約責任，違約金為該訂單產品總價值的50%。

　　3， 如果乙方不按照甲方的工藝文件操作，造成甲方設備，設施非正常損壞的，乙方要按價賠償。賠償金額由第三方機構鑒定后給出。

　　4， 乙方沒有穿戴規定的防護器具并違規操作，由此造成安全事故，其經濟，法律后果全部由乙方負責，與甲方無涉。

　　5， 乙方違反甲方的管理制度，考核扣分，其處罰標準參照金錨公司其他員工，從加工費中扣除。

　　6， 甲方未能及時向乙方支付代工款的，要按照應代工款總額每次0.05%的標準支付逾期違約金。

　　7， 如果因為甲方的設計和工藝文件的原因造成質量問題的，由甲方自行負責，與乙方無涉，且事前約定的加工費照付不誤；

　　8， 由于甲方生產條件的'原因造成交貨時間延誤的，乙方不承擔責任，若乙方認為原因造成模具損壞的，乙方負全責。

　　第七題 其他

　　1， 因不可抗力因素：如自然災害，戰爭，國家政策，以及其他不可抗力因素而造成的違約，雙方均不予以追究，相應損失各方自負。

　　2， 本合同包括訂單等有相關文件在履行期間，如發生爭議，雙方可協商解決，協商未果，任一方可向人民法院提起訴訟。

　　3， 本合同如有未盡事宜，，雙方可另行協商，在意見達成一致的基礎上進行書面補充修改。

　　4， 合同生效后，甲方無理由單方終止本合同，應向乙方賠償本合同的違約金三萬元，乙方單方面違約應賠付甲方三萬元人民幣的違約金

　　5， 本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　附：代加工產品種類，單價清單

　　甲方（蓋章）； 乙方（蓋章）：

　　代表人（簽字）： 代表人（簽字）：

　　年 月 日

加工合同 篇4

　　需方（簡稱甲方）：

　　供方（簡稱乙方）：

　　甲乙雙方本著平等互利、協商一致的原則，根據《中華人民共和國合同法》有關規定，簽訂本合同，以期共同信守執行。

　　一、產品名稱、規格、數量、價格，詳見合同附件加工（定作）報價表共 頁。 二、交貨日期：見本合同第九條第3點。

　　三、交貨地點：甲方所在地 四、運輸費用由 __ 方負擔。并對運輸過程中造成的損失負責。

　　五、 甲方收到貨物后，應即時對貨物的數量進行驗收清點，并在乙方送貨單上簽收，否則以乙方送貨單或運輸單的供貨數量和供貨日期為準。

　　七、驗收方法：甲方按加工（定作）單及生產圖紙對乙方交付的加工（定作）產品安裝完畢后三天內進行驗收，逾期視為驗收通過。

　　八、甲方向乙方加工（定作）的產品合計人民幣￥ 元

　　(大寫: 整)，如有變更，以加工定作送貨單送貨金額為準。

　　九、付款方式及期限：甲方將定金及貨款匯入乙方在本合同中指定的銀行賬戶。

　　1、本合同簽訂 天內，甲方向乙方預付訂貨總金額的 %作定金,即人民幣￥ 元,(大寫:整)。

　　2乙方在出貨前，甲方先到乙方廠里驗貨，產品合格后甲方向乙方支付合同總金額 %的貨款（即人民幣￥ 元，大寫： ）到乙方在本合同中指定的銀行帳戶上,乙方于 天內發貨到甲方所在地。乙方在沒收到此貨款之前有權不發貨,因此產生的一切后果均由甲方負責

　　3、甲方在收到家具后,應在 天內付清尾款，即人民幣￥ 元,(大寫:整)。

　　十、在實際施工過程中,甲方可根據需要,用書面形式(含傳真)對數量和款式進行部分變更,在得到乙方確認并就價格協商一致后,變更生效, 交貨期合理順延。

　　但變更必須在乙方還未實際生產該產品之前作出。變更后的加工(定作)單與本合同具有同等的法律效力,并適用本合同的各條款約束。

　　十一、本合同自雙方簽字之日生效，本合同條款履行完畢后，合約失效。

　　十二、違約責任：甲乙雙方不得違反合約規定，如甲方延期付款，每天按延遲付款金額的 %作違約金支付乙方；如乙方原因延遲交貨，每天按延遲交貨金額的 %作違約金支付給甲方。

　　十三、本合同壹式貳份，甲乙雙方各執一份，均具同等法律效力。

　　十四、解決合同糾紛方式：本合同在履行過程中如發生爭議，由甲、乙雙方協商解決，如協商不成，甲、乙雙方可選擇法律、法規允許的途徑解決。

　　十五：合同簽約和履行地點為乙方所在地。

　　甲方法定代表人：乙方法定代表人：身份證： 身份證： 開戶行： 開戶行 ： 帳號： 帳號：

　　簽約日期： 年 月 日 簽約日期： 年月日

加工合同 篇5

　　甲方（承攬人）： 乙方（定做人）：

　　簽訂地點： 簽訂時間：

　　依據《中華人民共和國合同法》，經甲、乙雙方充分友好協商，簽訂此材料加工合同，達成以下協議內容：

　　第一條 成品原料及加工內容

　　注：1、有無附圖紙；

　　2、如有甲乙雙方簽字認可的生產加工圖紙，圖紙作為本合同內容的附件一并執行（圖紙需蓋章或簽字確認）。

　　第二條 加工期限和質量要求

　　1、材料選定：材料的選定根據乙方自行選擇的方式：

　　①甲方根據乙方的制定選購。

　　②由乙方自行選購后交付甲方制作。

　　2、在合同簽訂后，乙方向甲方交付所需材料，加工期限在甲方接收到所需材料后開始計算，甲方應向乙方提供具有可行性地具體加工期限，該加工期限的確定，應由甲方根據自身的設備、技術、人員等情況謹慎確定，本合同確定的加工期限為： 天。

　　3、成品的質量要求，有相關技術圖紙規范的，應符合圖紙要求，沒有圖紙或者只提供成品規格、型號規范的，應符合相應的規格型號要求。

　　第三條 交貨時間、地點、結算方式

　　1、交貨時間：甲乙雙方協商一致，甲方在合同簽訂后 日內交貨，即 年 月 日前。

　　2、交貨地點：

　　3、乙方自提：甲方按照約定的加工期限完成加工任務后，應及時通知乙方提貨，乙方自行到甲方工廠內提貨；乙方收到通知后未按時提貨的，甲方不承擔任何違約責任。

　　4、乙方應在接收成品時，組織人員對成品進行驗收，雙方應辦理驗收手續并確認；乙方對成品質量提出異議，應在交貨時書面提出，否則視為甲方交付的成品合格。

　　5、甲方將成品交付乙方后，仍應對成品的品質與數量向乙方負責。

　　第四條 違約責任

　　發生下列情況之一時，甲乙雙方應承擔違約責任：

　　1、甲方未在加工期限內完成加工任務，則應與乙方協商順延相應期限，每逾期一天，按照合同款的 %賠付乙方；如造成乙方其他相應連帶損失的（如：供貨合同、施工合同、其他與本次加工相關聯的合同），甲方應賠償乙方損失。

　　2、甲方交付的貨物不符合質量標準的，應承擔修理、更換、無償補充的責任，給乙方造成嚴重損失的，應承擔賠償責任。

　　3、乙方未按合同約定期限支付合同價款的，乙方應承擔總價款千分之五的違約金。

　　第五條 合同爭議及解決方式

　　因本合同所發生的爭議，甲乙雙方應協商解決；協商不成的，則通過乙方所在地人民法院提起訴訟解決。

　　第六條 補充條款

　　如有以上內容未盡條款，甲乙雙方可以達成補充協議，補充內容作為附件形式附于合同之后，與本合同同樣具有法律效力。

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　經辦人（簽字）： 經辦人（簽字）：

　　聯系電話： 聯系電話：

　　日期： 日期：

【加工合同】相關文章：

加工合同07-17

加工的合同06-22

家具加工的合同范本-加工合同02-10

機械委托加工合同范本-加工合同02-24

委托加工合同06-17

加工合同的范本05-07

加工合同例文07-28

紙箱加工合同07-15

簡易的加工合同11-13

工廠加工合同07-16