加工合同模板匯編九篇

　　隨著人們法律觀念的日益增強，合同對我們的幫助越來越大，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？下面是小編收集整理的加工合同9篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

加工合同 篇1

　　發包方：(以下簡稱：甲方)承包方：(身份證號：)(以下簡稱：乙方)

　　為充分利用乙方大理石板材加工經驗，發揮乙方的生產管理能力，根據《中華人民共和國民法通則》和《中華人民共和國合同法》有關規定，雙方在自愿、平等、有償和協商一致的基礎上，就乙方承包管理甲方位于干掛石材大理石大理石加工相關事宜達成如下協議，以資雙方遵守執行。

　　第一條：承包內容：

　　大理石板材加工及管理，大理石毛板下車、上臺車鋸切、線條拼裝、平板開槽。

　　第二條：承包期限：年月日至石材幕墻結束。

　　第三條：承包方式：

　　1、采用包工不包料形式，所有材料全部由甲方提供。

　　2、臺車鋸機及其附屬設備由甲方提供，切割板材用刀片乙方自理。

　　第四條：承包費用：

　　1、大理石板材加工承包費用為綜合單價元/平方米(本單價包括管理費用、人工工資、生活費、住宿費用、保險等)乘以甲方提供乙方料單加工完成量為最終結算總價。甲方不在追加其他費用款項。

　　第五條：雙方責任與義務

　　一、甲方責任與義務

　　1、甲方負責提供大理石排鋸臺、必要的工作場地及平板車相關設備等及配套設備給乙方使用【附設備移交清單】。

　　1、中甲方提供加工廠的合法證照、水、電、路三通。負責提供加工的機械設備工具。

　　2、甲方根據現場需求向乙方下達加工任務。

　　3、甲方為乙方人員遵紀守法、安全文明生產的教育、提升產品質量、加工技能培訓。

　　4、甲方有權對乙方員工違反企業規章制度，不服從管理，其進行批評教育，情節嚴重的給予辭退，觸犯法律的交由司法機關處理。

　　5、如乙方連續7天不能按時完成現場所需石材切割，甲方有權要求乙方增加工作時間或更換人員。

　　二、乙方責任與義務

　　1、服從甲方的組織指揮和總體安排，遵守各項規定制度。乙方工作人員在合同期內必須服從甲方監督，自覺遵守公司規章制度，按時保質、保量安全的完成甲方下達的生產任務。

　　2、愛護甲方設備、設施等公司財物，合理使用材料，因材用料，不造成浪費。

　　3、生產過程中的安全事故責任由乙方自負。

　　4、確保產品質量達到國家石材加工標準要求。因乙方原因給甲方造成質量事故、產品損失或聲譽影響，乙方應承擔其責任。

　　5、錄用工作人員，要符合勞動法規定，所錄用員工身體健康，無傳染病、無慢性疾病和重大疾病，乙方關心員工身心健康。

　　6、按時給其人員發放薪酬，不得拖欠。

　　7、工作區域保持壞境衛生整潔。

　　8、工作人員在合同期間應自覺遵紀守法，嚴禁各種違法犯罪活動，如發生事故責任由乙方承擔。

　　9、乙方加工的產品不合格需返工的，乙方須承擔返工所需的相關耗材費用及電費。

　　第六條：質量標準

　　1、板材對角線誤差控制在3㎜之內;線條拼接縫隙控制在1mm之內，無法拼接嚴實的，須用石粒及膠填滿。

　　第七條、結算方式：

　　甲方按時支付乙方每月完成工程量的%承包費，尾款在竣工驗收后一個月內結清。

　　第八條：設備移交：

　　在本合同簽定5日內，甲方向乙方現場清點交付機械設備工具、水、電設備和有關設施，簽署交接清單。待合同終止時，乙方按照清單向甲方交接有關設備和物資，確保設備、物資完整無損，可以正常使用。

　　第九條：合同爭議：

　　因本合同發生爭議，由雙方協商解決，協商不成的，可向勞動仲裁委員會或法院起訴。

　　第十條：未盡事宜：

　　本合同未盡事宜，雙方可協議補充或按有關法律、法規和行政規章規定執行。

　　第十一條：生效日期：

　　本合同雙方簽章之日起生效。本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方(蓋章)：簽訂日期：年月

　　乙方(蓋章)：年日日月

加工合同 篇2

　　委托方：_________紡織器材廠（甲方）

　　承攬方：_____________電鍍廠（乙方）

　　1．加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：

　　項目

　　產品名稱、規格單位數量單價 （元）總價（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計

　　2．質量標準：

　　乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

　　3．原料供應：

　　加工用鋅塊由甲方供應。

　　4．交貨方式：

　　由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5．質量驗收方法：

　　完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　6．結算方式：

　　____________________。

　　7．違約責任：

　　甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

　　甲方：____________紡織器材廠

　　法定代表人：（蓋章）________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：__________________乙方：________________電鍍廠

　　法定代表人：（蓋章）________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：__________________________年________月______日

加工合同 篇3

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　經甲乙雙方友好協商，甲方將自產和外購鉛鋅原礦委托乙方浮選加工。為約束雙方，簽訂如下選礦加工合同，所訂合同條款雙方共同信守。

　　一、委托選礦加工數量：甲方每月將自產和外購鉛鋅原礦全部委托乙方入選加工。入選原礦的數量以過磅為準。

　　二、選礦所產生的尾沙、廢水、尾沙壩的維修等一切費用由乙方負責。

　　三、委托選礦加工價格：每噸入選原礦的加工價格為______元。此價格包含礦坪取礦、運輸、破碎、球磨、浮癬精礦打包和裝車等工序的所有費用。

　　四、委托選礦加工時間：乙方每月按甲方要求的入選時間連續一次將甲方的自產和外購鉛鋅原礦入選加工完畢。乙方如有外購原礦入選時，應優先保證甲方的原礦入眩

　　五、委托選礦加工后的精礦質量：乙方必須保證甲方委托選礦加工后精礦質量。即：鉛精礦品位55％(含55％)以上；鋅精礦品位50％(含50％)以上；鉛、鋅精礦的富含不超過5％；鉛、鋅精礦的綜合回收率達到90％。

　　六、精礦質量的考核，以甲方化驗室的化驗結果為依據。乙方入選加工后的精礦質量達不到合同規定的要求，即每項質量指標每下降1個百分點，甲方扣減乙方加工費30元。如果精礦質量指標中的一項下降超過10個百分點及其以上，甲方除拒付乙方選礦加工費外，乙方還應賠償甲方損失5000.00元。

　　七、乙方在入選加工過程中應保證甲方的原礦和精礦產品不受損失。如發生甲方原礦和精礦產品丟失、被盜等現象，乙方應照價賠償。

　　八、合同期內，乙方不得以任何理由拒絕甲方的委托選礦加工。否則，乙方賠償甲方違約金10000.00元。

　　九、委托加工合同期限為_____年____月____日至____年____月____日。

　　十、本合同未盡事宜，雙方協商解決。

　　十一、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　十二、附則

　　1．甲方將與曾澤春簽訂的(選礦承包合同)(已征得曾澤春同意)無償轉讓給乙方。

　　2．甲方將承包乙方選礦廠期間所增添的設備、配件及材料作價轉讓給乙方。

　　3．現有電子地磅由甲方管理，乙方可免費使用。

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　______年______月______日

加工合同 篇4

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，

　　以便共同遵守。

　　第一條 加工成品：

　　│品 名│規 格│單 位 │數 量 │備 注 │

　　第二條 加工成品質量要求：__________________________________________

　　（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）

　　第三條 原材料的提供辦法及規格，數量，質量：________________________

　　（１，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

　　２，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　３，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）

　　第四條 技術資料，圖紙提供辦法：__________________________________

　　（１．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　２， 承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

　　３， 定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。）

　　第五條 價款或酬金：______________________________________________

　　（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。）

　　第六條 驗收標準和方法：__________________________________________

　　（１，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　２．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。３，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。）

　　第七條 交（提）貨的時間和地點：____________________________________

　　（１， 交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　２，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條 包裝要求及費用負擔：______________________________________

　　第九條 運輸辦法及費用負擔：______________________________________

　　第十條 結算方式及期限：__________________________________________

　　第十一條 其他：__________________________________________________

　　（如：１． 根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　　２．根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

　　第十二條 承攬方的違約責任：

　　一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。

　　六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

　　七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 定作方的違約責任：

　　一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。

　　三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七，變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交__

　　_____（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方：____________________（蓋章）

　　代表人：____________________（蓋章）

　　地址：________________________________

　　電話：________________________________

　　開戶銀行：____________________________

　　帳號：______________________________

　　承攬方：__________________________（蓋章）

　　代表人：__________________________（蓋章）

　　地址：_________________________

　　電話：_________________________

　　開戶銀行：_____________________

　　帳號：_________________________

　　一九_____年_______月______日訂

加工合同 篇5

　　合同編號：_________

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　雙方在遵守中華人民共和國法律、法規的前提下，本著本等互利的原則，就來料加工_________進行了充分協商，一致達成如下合同條款：

　　一、雙方責任

　　1．甲方責任：

　　提供有上蓋之廠房_________平方米，無上蓋場地_________平方米，工廠管理人員_________名，生產工人_________名、開業后_________月增至_________名。在合同期內代乙方加工生產上述產品，加工成品后交回乙方復出。

　　提供現有水、電設備供加工生產之用，如需新安裝水、電設施，其費用由乙方支付。

　　辦理來料加工、裝配有關業務的進出口手續及對工廠實行行政、財務等管理，不得把工作以任何形式承包給任何單位和個人經營。

　　2．乙方責任：

　　不作價提供加工上述產品及裝修廠房和建造_________平方米簡易廠房所需的設備材料，分多批運抵甲方工廠，設備總值約_________元。

　　不作價提供加工上述產品所需的原料、輔料和包裝物料，具體數量、規格在各份具體生產加工合同中訂明。

　　工人如因工作不力，經教育無效者，乙方有權向甲方提出調換，但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。

　　二、加工數量

　　第一年加工上述產品，加工費約_________元，從第二年開始的產量，應在前一年的基礎上有所增加，具體數量應在生產合同中訂明。

　　三、作價原則和工繳費

　　1．試產期為二個月，在試產期內，工人每人每月工繳費暫定為_________元，每月工作_________日，每天_________小時。

　　2．試產期滿后，采取按件計算方式，在堅持互利原則的基礎上、雙方應根據加工的品種、規格、款式和工藝繁簡不同進行定價，并在生產加工合同中訂明為確保工人的合理收入，工繳費平均每人每月不低于_________元。需要加班時，加班費另計，但每個工人每天加班時間最長不得超過_________小時。

　　3．甲方工人生產消耗的水、電費由乙方負責。

　　4．每月乙方支付甲方_________元，作為工作管理費。

　　四、損耗率

　　1．試產期內的消耗率，實報實銷。

　　2．試產期后的損耗率，由雙方商定，并在生產加工合同中訂明。

　　五、來料和交貨期

　　1．乙方按生產合同的加工量，按月提供足夠數量的原輔材料和包裝物料。為使甲方工廠能正常生產，乙方必須在每批產品開始加工前_________天，將所需的原材料和包裝物料運抵甲方工廠。除因人力不可抗拒之原因外，乙方來料不足，造成甲方工廠每月生產不足_________天，停工天數累計不得超過四天，否則，乙方應按在廠工人以停工天數計，每人每天補助生活費_________元，支付給甲方工廠。

　　2．為使乙方能開展正常的業務活動，甲方應向乙方按商定的交貨期，按時、按質、按量交貨。如非人力不可抗拒原因，甲方不按時、按質、按量交貨，造成 乙方的經濟損失，甲方應負賠償之責任，賠償數額可在具體的生產加工合同中訂 明。

　　3．由乙方提供的機械、通風、照明等設備及原輔材料、包裝物料，在甲方工廠由雙方進行交收登記，建立帳冊。甲方工廠加工后的成品，在甲方工廠經乙方驗收起運后，甲方不負產品規格、質量、短缺等任何責任。

　　六、結匯形式

　　工繳費及工人管理費每月結算一次，以d／p即期結匯或支票方式結匯，由甲方工廠會同_________ 貿易公司開具發票后，通過_________銀行向乙方在_________開戶的銀行辦理。乙方超過_________天仍未付款給甲方，則按逾期天數，以當時香港銀行利息一并付給甲方。乙方連續_________個月不結匯，甲方有權采取停止出貨或其它措施。

　　七、勞動保護及運輸與保險

　　1．工廠應做好勞動保護及安全工作，完善防塵、防煙、防毒設施，廠房保持通風光亮，內外環境衛生整潔，對有污染性項目，須經市環保部門批準，方能立項經營。

　　2．乙方提供的機械、通風、照明設備、原輔材料、包裝物件及甲方工廠加工后的成品運輸費用，均由乙方負責。

　　3．原輔材料、包裝物料的運進，成品運出及加工期間存放的機械設備、原料和包裝物料及操作機械的工人，均由乙方向_________保險公司投保。

　　八、技術交流

　　在設備運抵甲方工廠后，乙方應盡快派出人員進行安裝，甲方派出人員進行協助。從試產期開始，乙方應派出技術人員到甲方工廠進行技術培訓，直到工人能基本掌握生產技術，進行正常生產時為止。乙方技術人員的工資及一切費用由乙方負責，甲方提供生活上的方便。

　　九、合同期限

　　本合同經批準簽訂后，乙方須將商業登記及銀行資信證明書交甲方辦理營業執照經海關備案生效。有效期為_________年，即從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。如要提前終止或延長本合同，須在三個月前通知對方，并經雙方協商處理終止或延長合同事宜。某方單獨提前終止合同，要負責補償對方的經濟損失。補償的辦法，根據終止合同前半年內的每月平均工繳費為準，補償兩個月的工繳 費總額給對方。

　　合同期滿后，不動資產歸甲方所有，由乙方不作價提供的可動產歸乙方所有，并按海關和有關規定及時辦理核銷手續。

　　雙方同意，在本合同經批準簽訂后_________天內，乙方向甲方預付_________元，作為履約保證金，從甲方收到履約金之日起_________個月內，乙方仍不投產開業，履約保證金即無條件歸甲方所有，同時，甲方有權廢約。如乙方能按時投產開業，該履約保證金可作工繳費抵付給甲方。

　　十、仲裁

　　凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，應通過友好協商解決，協商不能解決，均應提交_________仲裁委員會，按照申請仲裁時該會施行有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

　　十一、語言

　　本合同以英文和中文書就， 兩種文本具有同等效力。但在對其解釋產生異議時，以中文文本為準。

　　十二、合同的份數和修訂

　　本合同正本一式五份，甲、乙雙方、海關、車管所、政府授權的處理來料加工事務并有外貿經營權的_________公司各一份，副本若干份，均具有同等效力。

　　本合同有如未盡事宜，雙方可隨時補充或修改，并報政府有關部門批準實施。

　　甲方：_________ 乙方：_________

　　授權代表：_________ 授權代表：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

加工合同 篇6

　　承攬方（甲方）：_________定作方（乙方）：_________

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

　　第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱

　　型號

　　規格

　　質量要求

　　計量單位

　　數量

　　加工費

　　單位

　　總價

　　第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱

　　完工時間

　　檢驗時間地點

　　檢驗標準與方法

　　包裝標準

　　包裝費承擔

　　第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　運輸方法

　　運輸價款承擔

　　第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱

　　型號

　　規格

　　質量要求

　　計量單位

　　數量

　　單價

　　總價

　　圖紙、技術資料及交付時間

　　第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　交付數量

　　包裝要求

　　檢驗方法

　　運輸方法和運費承擔

　　第六條加工費結算辦法與時間

　　_________。

　　第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元；乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第八條甲方的違約責任

　　1．甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2．甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4．甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

　　5．甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。

　　6．由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第九條乙方的違約責任

　　1．乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的`損失。

　　2．乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。

　　3．乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　4．乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　5．乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　6．乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十條聲明及保證

　　（一）甲方：

　　1．甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4．甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　（二）乙方：

　　1．乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4．乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十一條保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

　　一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第十二條不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第十三條通知

　　1．根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2．各方通訊地址如下：_________。

　　3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第十四條爭議的處理

　　1．本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

　　2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

　　（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

　　（2）依法向人民法院起訴。

　　第十五條解釋

　　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　第十六條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十七條合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。

　　承攬方（蓋章）：_____________ 定作方（蓋章）：_____________

　　法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

　　地址：_______________________ 地址：_______________________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　簽訂地點：___________________ 簽訂地點：___________________

加工合同 篇7

　　甲方（發包方）： 身份證號碼：

　　乙方（承包方）： 身份證號碼：

　　為了礦山經濟開發，甲方同意將其位于 縣 鎮（鄉） 村 小組自留山的山地承包給乙方經營石英石礦山開采。為了明確雙方權利及義務，根據礦山開采的有關法律、法規，平等協商，達成本礦山承包加工合同。

　　一、甲方保證承包給乙方的礦山用地權屬清楚，并合法取得山地使用權，且非生態公益林或水源林的山地。

　　二、甲方的山地承包給乙方后，承包期間開采使用權歸乙方所有，投資和經營由乙方負責。

　　三、承包期間乙方未經甲方書面同意不得將礦區轉讓，轉包給第三人，否則乙方構成違約。

　　四、礦山承包加工合同生效并投產后，所產生的經濟效益乙方按每噸石英石礦石人民幣 元計付給甲方，每壹仟噸結算一次（以銷售的磅碼單結算），作為乙方占用甲方山地開采礦石的補償和報酬。

　　五、承包期限：自 年 月 日起至 年 月 日止，承包期滿后，如乙方需繼續經營開采，同等條件下，乙方有優先開采承包權。

　　六、具體地點和界址以雙方確認的1：10000地形圖（由林業技術人員現場勾繪或林權證附圖）為準。

　　七、如因權屬、界址與他方有爭議，由甲方負責解決。

　　八、乙方所需開設的林道路經過他方林區的，甲方負責協助解決，需補償林木乙方應按當時地方上的價格進行補償。

　　九、乙方在約定的承包期內任何時間連續 個月未開工投產，視乙方自行終止承包礦山承包加工合同，甲方有權與他方合作開采的自由權，不可抗力除外。

　　十、乙方礦山施工及管理人員的人身意外保險由乙方自行負責購買，礦山生產開采過成中人為導致的安全事故由乙方承擔。

　　①乙方要在工作區域內放置安全警示標志和安全操作規章制度。

　　②必須要求礦山工作人員戴安全帽和穿勞保鞋。

　　③乙方人員在工作期間嚴禁飲酒作業，發現一次批評教育。

　　十一、如開采過程中礦山發現金礦，金礦的礦脈部分的開采權歸甲方所有。

　　十二、本礦山承包加工合同雙方如有一方先違反本礦山承包加工合同視為構成違約，另一方經書面通知對方后，有權解除本礦山承包加工合同。

　　十三、本礦山承包加工合同終止或期滿后，甲乙雙方應在15日內辦理結付及礦區移交手續。

　　十四、本礦山承包加工合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方代表千金之子蓋章后生效，未盡事宜由雙方另行協商并以補充條款體現，具備同等法律效力。

　　甲方（發包方）： 乙方（承包方）：

　　年 月 日

加工合同 篇8

　　甲方(委托加工方)：**化肥有限公司

　　乙方(受委托加工方)：**化工有限公司

　　為進一步拓展雙方合作范圍、加大合作力度，雙方本著平等互利、共謀發展的原則，依據《中華人民共和國合同法》，就甲方委托乙方加工生產復混肥料相關事宜，達成如下條款：

　　一、加工物、原料提供、質量要求 1、加工物：復混肥料

　　2、加工物的原料提供：由乙方代甲方采購。

　　3、加工物質量要求：產品內在質量執行國家相關標準，生產時添加防結塊劑，產品在發出后6個月內無明顯結塊現象;每批發貨應保持顏色的穩定、一致,袋裝重量必須嚴格按標準執行。

　　二、加工物的包裝要求、包裝物提供時間及費用負擔 1、甲方制作包裝物。

　　2、甲方制作的包裝物僅用于包裝加工物并向甲方交貨，不得另作他用，如有剩余應保持空袋原樣，并妥善保管。

　　3、包裝袋制作時間：保證乙方有足夠數量的包裝物。

　　4、乙方負責將產品灌包并發運，乙方應保證包裝清潔完整，包裝時按標準程序操作,破包率≤3‰,產品包裝如有破損不得發運。

　　三、加工數量：

　　具體交貨時間以備案后時間為準。(因氣候或其它原因影響時以傳真件為準) 2、乙方在本合同項下生產的貨物全部由甲方負責對外銷售。 3、標注式樣：

　　委托方公司名稱：濟南禾利豐化肥有限公司 委托方公司住所：XX市XX區濟齊路198號 被委托方公司名稱：金鄉蒜鄉肥業化工有限公司

　　被委托方公司住所：山東省XX市XX縣國際商貿城東運經濟園 被委托方生產許可證號：(魯)xk13-001-00150

　　四、價款、支付、結算方式

　　(一)、運雜費支付結算：運輸由乙方代辦，乙方代墊的運輸費由甲方支付，乙方應出具運

　　輸發票，甲方及時結算。

　　(二)、加工費用及貨款支付、結算：

　　1、加工費支付：甲方按照委托生產計劃提前10日支付加工費。

2、本合同交易總金額為：玖萬陸仟元整

　　五、交貨方式、地點、到達站、風險及費用

　　1、交貨方式：鐵路運輸由乙方代辦鐵路運輸和保險到定作方指定到站，汽車運輸為乙方廠區汽車車板交貨。

　　2、交貨地點：國鐵發出站火車車板交貨或甲方在乙方廠區汽車自提。

3、加工生產通知：以甲方書面通知為準，無提前通知則按合同執行。

　　4、乙方在交貨后應向甲方提供以下正本單據：正式發票(結算時提供)、產品重量單、產品質量檢驗報告(產品發運時提供)。

　　5、如產品在發運(鐵運)過程中出現被盜、淋濕等，損失由乙方承擔。

　　六、違約責任：

　　1、加工貨物品質與本協議質量要求不符的，雙方共同采取以下方式之一解決：

(1)、甲方有權要求拒收，乙方應退還全部貨款并承擔因此給甲方造成的經濟損失;

　　(2)、如甲方同意乙方更換貨物的，乙方應在7日內向甲方交付品質合格的貨物，由此增加的運雜費及包裝等各項費用由乙方承擔，超過10日乙方還應承擔逾期交貨責任;

　　2、如甲方因銷售乙方交付的貨物，就貨物品質與第三方發生糾紛，乙方應負責解決此等糾紛。

　　七、爭議的解決

　　凡因執行本協議或與本協議有關的一切爭議，由甲乙雙方友好協商解決。協商不成時，在原告方所在地人民法院提出訴訟請求。

　　八、協議的生效、修改及解除條件 本合同經雙方代表簽字并加蓋公章后生效，有效期為20xx 年 11月 15日至 20xx年4月08日止。本合同未盡事宜，雙方經協商一致，可另行簽訂書面補充或修改協議，與本合同具有同等法律效力;如因乙方加工質量、交貨期或加工價格不能滿

　　足甲方要求，甲方有權單方面解除本合同。

　　九、協議文本：

　　本合同文本正本一式五份，定作加工雙方各執一份，其余作備案用。

　　十、未盡事宜協商解決。

　　甲方(章)：**化肥有限公司

　　法人簽字：

　　乙方(章)：***化工有限公司

　　法人簽字：

　　20xx年 xx月xx日

加工合同 篇9

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　經雙方充分協商，在互利互惠的基礎上，就甲方委托乙方加工生產[]系列產品事宜，達成以下協議：

　　第一條加工產品范疇

　　1、產品品名：____________

　　2、產品規格為：____________

　　3、如增加產品由雙方另行簽訂書面補充協議。

　　第二條委托加工訂單

　　1、甲方根據市場銷售情況，于每月日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單，明確訂單的數量和供貨時間，乙方如有異議，應在接訂單后1日內書面提出，否則，視為同意。

　　2、乙方按確認的訂單提供產品，甲方可視具體情況對訂單進行相應的調整，調整計劃提前5天通知乙方，但調整幅度不得超過計劃的25%，若超過25%，雙方另行協商。

　　3、乙方應盡最大努力，最大限度的滿足甲方訂單的要求。

　　第三條加工產品質量及責任

　　1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的配方和工藝制作，產品質量符合國家食品衛生標準。

　　2、加工產品包裝上標注乙方廠名和廠址，同時注明乙方系受甲方委托生產，附“”商標使用授權書。

　　3、產品在保質期內出現批量性質量問題，經由雙方確認或國家檢驗檢測機構簽定屬乙方制造引起的，除由乙方承擔該批有質量問題產品的責任外，乙方還應按該批有質量問題產品總值的30%以實物形式補償給甲方；

　　4、乙方交付的產品如在市場流通中，因品質問題而導致甲方利益受損時，經雙方鑒定或經公證單位鑒定屬乙方責任的，乙方應負甲方直接損失賠償責任：

　　加工產品的投訴賠償問題，甲方在預先征得乙方同意的情況下可以先行賠付消費者，消費者簽收確認，由乙方負擔賠償，賠款在加工費中扣除；當乙方對甲方處理有異議的，甲方可委托乙方協助甲方處理；

　　在甲方有要求時，乙方可協助甲方處理質量投訴，但不負責對最終用戶提供售后服務；

　　少量的包裝破損等質量問題，由乙方負責調換；

　　若屬甲方運輸或出廠以后因保管不當導致產品變質，乙方不予承擔責任。

　　5、乙方應按產品標準要求對每批次產品進行抽檢及留樣，并嚴格遵循“三檢”制度。

　　6、乙方應根據甲方銷售需要提供加蓋公章的工商營業執照復印件及生產、衛生許可證復印件，相應批次產品的出廠檢驗報告單。

　　第四條原輔料及包裝材料供應

　　1、產品的商標圖案、標識設計圖案和外包裝設計圖案由甲廣東省社會保障局方提供給乙方，這些圖案及其組合的知識產權屬于甲方所有，乙方不得在甲方產品以外的任何場所使用或許可他人使用。

　　2、乙方全面負責采購加工產品所需的原輔材料和包裝材料，并確保所采購的原輔材料、包裝材料符合甲方產品質量標準要求。

　　3、乙方應保管好甲方材料，包裝紙箱、標簽等不能流入市場。

　　第五條產品交付與驗收

　　1、產品實行甲方自行提供，交付地點為乙方工廠倉庫，物流運輸由甲方負責，乙方負責裝車。

　　2、產品交貨按甲方訂單履行，若有變動，雙方應提前約定。

　　3、產品在出廠之前，由甲方駐廠代表開具質量驗收單，并在乙方出庫單上簽字。

　　4、產品驗收依據為經雙方共同確認的質量文件及國家相應標準。

　　5、如甲方認為原輔材料、包裝材料及成品出現不良現象時，可向乙方提出異議，并有權通知乙方停止使用不良的原輔材料及包裝材料；

　　6、交貨時間：自訂貨計劃在乙方確認后第七天開始供貨，日供貨量為：月訂貨量萬箱以內的，第天不低于萬箱，月訂貨量萬箱的，每天不低于萬箱，萬箱以上的，每天萬箱。

　　第六條其他

　　1、合同解除的條件

　　2、爭議解決途徑

　　3、合同生效時間

　　委托方加工方

　　代表人簽字：____________代表人簽字：____________

　　代表人姓名：____________代表人姓名：____________

　　____有限公司：________________有限公司：____________

　　____年__月__日____年__月__日

【加工合同模板匯編九篇】相關文章：

加工合同模板匯編五篇05-18

加工合同模板匯編6篇05-13

加工合同模板匯編10篇05-09

產品加工合同模板匯編八篇05-25

產品加工合同模板匯編8篇05-24

【推薦】加工合同模板匯編5篇05-24

【推薦】加工合同模板匯編四篇05-24

委托加工合同模板匯編6篇05-23

【推薦】加工合同模板匯編8篇05-23

委托加工合同模板匯編八篇05-20