承接加工合同

時間：2022-05-25 11:11:00 加工合同我要投稿

承接加工合同范本（精選14篇）

　　現今很多公民的維權意識在不斷增強，合同的用途越來越廣泛，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，以下是小編整理的承接加工合同范本（精選14篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

承接加工合同范本（精選14篇）

　　承接加工合同1

　　承攬方:____________________________________

　　地址:____________郵碼:____________電話:____________

　　法定代表人:____________職務:____________

　　定作方:____________________________________

　　地址:____________郵碼:____________電話:____________

　　法定代表人:____________職務:____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　編號名稱規格單位數量備注

　　第二條加工成品質量要求

　　第三條原材料的帶給辦法及規格、數量、質量

　　1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方務必依照合同規定選用原材料，并理解定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不貼合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2、(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格帶給原材料，承攬方對定作方帶給的原材料要按合同規定及時檢驗，不貼合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方帶給的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條技術資料、圖紙帶給辦法

　　1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現帶給的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3、定作方應當按規定日期帶給技術資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構帶給檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，務必留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條承攬方的違約職責

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的職責;經過修整或調換后，仍不貼合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不貼合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%-30%)或酬金總額的____%(20%-60%)的違約金。

　　六、異地交付的定作物不貼合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的職責。

　　八、由于保管不善致使定作方帶給的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方帶給的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不貼合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔職責。

　　十、擅自調換定作方帶給的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的職責。

　　第九條定作方的違約職責

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方帶給原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%-30%幅度)的違約金;不屬承攬方帶給原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%-60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方帶給原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條

　　第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約職責，在定作方遲延理解或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔職責，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十一條糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按(______)項處理:

　　1、向仲裁機關申請仲裁;

　　2、向人民法院起訴。

　　本合同自________年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方:________________________

　　代表人:________

　　________年____月____日

　　承攬方:________________________

　　代表人:________

　　________年____月

　　承接加工合同2

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：以下簡稱甲方

　　定作方：以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺、貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品品名規格（長、寬、高c）單位數量備注

　　第二條加工成品質量要求

　　一、材種：柜臺、貨架一律采用___________________________。

　　二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

　　三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構務必嚴密，堅固、表面務必平整光滑，木材無形變、翹曲、撥縫、松榫；塑料面要求平直、整齊、四周不得有翹起、脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正、平直、安裝方便。

　　四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

　　第三條原材料由甲方帶給圖紙由乙方于________年____月____日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現帶給的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條工程價款按核定價格單計算款_________元。

　　第六條驗收標準和方法本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內務必到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由_______物價局帶給檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點________年____月____日至____月____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，務必在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在_________，由_________收貨，驗收合格，辦理交接手續。

　　第八條包裝要求及費用負擔由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按_________元計算，共計_________元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條運輸辦法及費用負擔由甲方負責運輸，每件運輸費用均按________元計算，共計________元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款_________元（大寫_________元）。甲方不履行合同時，除承擔違約職責外，務必如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第十一條結算方式及期限乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內透過銀行付款。

　　第十二條甲方的違約職責

　　一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的職責；經過修整或調換后，仍不貼合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

　　五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。

　　六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，到達合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第十三條乙方的違約職責

　　一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。

　　三、乙方如未按合同規定的時間向甲方帶給圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　四、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約職責。但甲方應當采取用心措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方職責；在乙方遲延理解或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔職責，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條其他

　　一、本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也能夠直接向人民法院起訴。

　　二、本合同于________年____月____日經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　三、本合同一式_________份，甲乙雙方各執一份，_________公證處、_________物價局、_________銀行各存一份。

　　甲方（蓋章）：_________

　　代表人（簽字）：_______

　　________年____月____日

　　乙方（蓋章）：_________

　　代表人（簽字）：_______

　　________年____月____日

　　承接加工合同3

　　甲方（承攬人）：

　　乙方（定做人）：

　　簽訂地點：

　　簽訂時間：

　　依據《中華人民共和國合同法》，經甲、乙雙方充分友好協商，簽訂此材料加工合同，達成以下協議內容：

　　第一條成品原料及加工內容

　　注：

　　1、有無附圖紙；

　　2、如有甲乙雙方簽字認可的生產加工圖紙，圖紙作為本合同內容的附件一并執行（圖紙需蓋章或簽字確認）。

　　第二條加工期限和質量要求

　　1、材料選定：材料的選定根據乙方自行選擇的方式：

　�、偌追礁鶕曳降闹贫ㄟx購。

　�、谟梢曳阶孕羞x購后交付甲方制作。

　　2、在合同簽訂后，乙方向甲方交付所需材料，加工期限在甲方接收到所需材料后開始計算，甲方應向乙方提供具有可行性地具體加工期限，該加工期限的確定，應由甲方根據自身的設備、技術、人員等情況謹慎確定，本合同確定的加工期限為：天。

　　3、成品的質量要求，有相關技術圖紙規范的，應符合圖紙要求，沒有圖紙或者只提供成品規格、型號規范的，應符合相應的規格型號要求。

　　第三條交貨時間、地點、結算方式

　　1、交貨時間：甲乙雙方協商一致，甲方在合同簽訂后日內交貨，即年月日前。

　　2、交貨地點：

　　3、乙方自提：甲方按照約定的加工期限完成加工任務后，應及時通知乙方提貨，乙方自行到甲方工廠內提貨；乙方收到通知后未按時提貨的，甲方不承擔任何違約責任。

　　4、乙方應在接收成品時，組織人員對成品進行驗收，雙方應辦理驗收手續并確認；乙方對成品質量提出異議，應在交貨時書面提出，否則視為甲方交付的成品合格。

　　5、甲方將成品交付乙方后，仍應對成品的品質與數量向乙方負責。

　　第四條違約責任

　　發生下列情況之一時，甲乙雙方應承擔違約責任：

　　1、甲方未在加工期限內完成加工任務，則應與乙方協商順延相應期限，每逾期一天，按照合同款的 %賠付乙方；如造成乙方其他相應連帶損失的（如：供貨合同、施工合同、其他與本次加工相關聯的合同），甲方應賠償乙方損失。

　　2、甲方交付的貨物不符合質量標準的，應承擔修理、更換、無償補充的責任，給乙方造成嚴重損失的，應承擔賠償責任。

　　3、乙方未按合同約定期限支付合同價款的，乙方應承擔總價款千分之五的違約金。

　　第五條合同爭議及解決方式

　　因本合同所發生的爭議，甲乙雙方應協商解決；協商不成的，則通過乙方所在地人民法院提起訴訟解決。

　　第六條補充條款

　　如有以上內容未盡條款，甲乙雙方可以達成補充協議，補充內容作為附件形式附于合同之后，與本合同同樣具有法律效力。

　　甲方（蓋章）：

　　乙方（蓋章）：

　　日期：

　　承接加工合同4

　　委托方(以下簡稱甲方)：

　　加工方(以下簡稱乙方)：

　　經雙方充分協商，在互利互惠的基礎上，就甲方委托乙方加工生產_______系列產品事宜，達成以下協議：

　　第一條加工產品范疇

　　1、產品品名：

　　2、產品規格為：

　　3、如增加產品由雙方另行簽訂書面補充協議。

　　第二條委托加工訂單

　　1、甲方根據市場銷售情況，于每月____日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單，明確訂單的數量和供貨時間，乙方如有異議，應在接訂單后____日內書面提出，否則，視為同意。

　　2、乙方按確認的訂單提供產品，甲方可視具體情況對訂單進行相應的調整，調整計劃提前5天通知乙方，但調整幅度(量)不得超過計劃的______%，若超過_____%，雙方另行協商。

　　3、乙方應盡最大努力，最大限度的滿足甲方訂單的要求。

　　第三條加工產品質量及責任

　　風險提示：

　　加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在于避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。

　　如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。

　　1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的配方和工藝制作，產品質量符合國家食品衛生標準。

　　2、加工產品包裝上標注乙方廠名和廠址，同時注明乙方系受甲方委托生產，附______商標使用授權書。

　　3、產品在保質期內出現批量性質量問題，經由雙方確認或國家檢驗檢測機構簽定屬乙方制造引起的，除由乙方承擔該批有質量問題產品(需雙方清點數量)的責任外，乙方還應按該批有質量問題產品總值的_______%以實物形式(加工產品)補償給甲方;

　　4、乙方交付的產品如在市場流通中，因品質問題而導致甲方利益受損時，經雙方鑒定或經公證單位鑒定屬乙方責任的，乙方應負甲方直接損失賠償責任：

　　(1)加工產品的投訴賠償問題，甲方在預先征得乙方同意的情況下(書面為準)可以先行賠付消費者，消費者簽收確認，由乙方負擔賠償，賠款在加工費中扣除;當乙方對甲方處理有異議的，甲方可委托乙方協助甲方處理;

　　(2)在甲方有要求時，乙方可協助甲方處理質量投訴，但不負責對最終用戶(即甲方客戶)提供售后服務;

　　(3)少量的包裝破損等質量問題，由乙方負責調換;

　　(4)若屬甲方運輸或出廠以后因保管不當導致產品變質，乙方不予承擔責任。

　　5、乙方應按產品標準要求對每批次產品進行抽檢及留樣，并嚴格遵循三檢制度。

　　6、乙方應根據甲方銷售需要提供加蓋公章的工商營業執照復印件及生產、衛生許可證復印件，相應批次產品的出廠檢驗報告單。

　　第四條原材料及包裝材料供應

　　風險提示：

　　原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質量驗收，經驗收合格后方可入庫。根據合同法的規定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。

　　1、產品的商標圖案、標識設計圖案和外包裝設計圖案由甲方提供給乙方，這些圖案及其組合的知識產權屬于甲方所有，乙方不得在甲方產品以外的任何場所使用或許可他人使用。

　　風險提示：

　　定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術方案提出異議時，要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉，由此將會承擔承攬方產生的窩工、設備租賃、生產線閑置等相關損失。

　　2、乙方全面負責采購加工產品所需的原輔材料和包裝材料，并確保所采購的原輔材料、包裝材料符合甲方產品質量標準要求。

　　3、乙方應保管好甲方材料，包裝紙箱、標簽等不能流入市場。

　　第五條產品交付與驗收

　　風險提示：

　　加工后的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉庫提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區別。為此，雙方應慎重選擇對自己有利的方式。

　　1、產品實行甲方自行提供，交付地點為乙方工廠倉庫，物流運輸由甲方負責，乙方負責裝車。

　　風險提示：

　　運輸方式一般由需方提出，也可協商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具。總的要求是運費低、運速快、貨物安全到達。

　　注意，要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線和工具，由此造成的損失，應由哪一方承擔賠償責任。

　　此外，運輸費用的.負擔，應結合貨物價款考慮，要明確約定清楚，以避免爭議。

　　2、產品交貨按甲方訂單履行，若有變動，雙方應提前約定。

　　3、產品在出廠之前，由甲方駐廠代表開具質量驗收單，并在乙方出庫單上簽字。

　　4、產品驗收依據為經雙方共同確認的質量文件及國家相應標準。

　　5、如甲方認為原輔材料、包裝材料及成品出現不良現象(如原輔材料、包裝材料不符合標準，成品有破損現象等)時，可向乙方提出異議，并有權通知乙方停止使用不良的原輔材料及包裝材料;

　　6、交貨時間：自訂貨計劃在乙方確認(計劃確認時間為乙方收到傳真后_____天內)后第______天開始供貨，日供貨量為：月訂貨量_______萬箱以內的，第____天不低于_______萬箱，月訂貨量_______萬箱的，每天不低于_______萬箱，_______萬箱以上的，每天_______萬箱。

　　第六條違約責任

　　1、因乙方未按甲方要求的時間交貨，乙方應每天承擔此批貨總價______%的違約金;如甲方沒按合同要求提貨，乙方有權扣除甲方訂金。

　　2、如乙方擅自生產或銷售甲方產品及包裝、印刷品等，一經查證，無論數量多少乙方應付甲方人民幣______萬元違約金，并追究乙方法律責任。

　　3、凡違反本合同之其他各項條款的，責任方應承擔此批貨價值______%的違約金。

　　4、甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責任外，另一方有權終止本合同。因甲方提供的商標及授權手續不完備或虛假產生的法律責任由甲方承擔，甲方賠償因此給乙方帶來和經濟損失。

　　第七條其他

　　1、爭議解決途徑：合同如遇爭議，甲乙雙方可協商解決，達不成協議的可向______仲裁委員會申請仲裁

　　2、合同生效時間：合同有效期限本委托加工合同期限為______個月，自________年____月____日至________年____月____日止，生產期限以甲方計劃通知單確定為準。

　　3、本合同正本一式_______份，經雙方當地人代表簽字蓋章后生效。

　　4、其他未盡事宜另行訂立。

　　委托方(蓋章)：

　　代表人簽字：

　　________年____月____日

　　加工方(蓋章)：

　　代表人簽字：

　　________年____月____日

　　承接加工合同5

　　甲方：_________

　　地址：_________

　　電話：_________

　　法定代表人：_________

　　職務：_________

　　國籍：_________

　　乙方：_________

　　地址：_________

　　電話：_________

　　法定代表人：_________

　　職務：_________

　　國籍：_________

　　茲經雙方同意，甲方委托乙方在_________加工_________，其條款如下：

　　1.來料加工和來件裝配的商品和數量

　　(1)商品名稱：_________;

　　(2)數量：_________共計_________。

　　2.一切所需用的零件和原料由甲方提供，或由乙方在_________或_________購買，清單附于本合同內。

　　3.每種型號的加工費如下

　　(1)_________(大寫：_________美元);

　　(2)_________(大寫：_________美元);

　　(3)_________(大寫：_________美元)。

　　4.加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方運至_________(某地)，若有短少或破損，甲方應負責補充供應。

　　5.甲方應于成品交運前1個月，開立信用證(或電匯全部加工費)用于由乙方在_________或_________購買零配件、消耗品及原料費用。

　　6.乙方應在雙方同意的時間內完成_________型標準_________的加工和交運，不得延遲，凡發生無法控制的和不可預見的情況例外。

　　7.零件及原料的損耗率：加工時零件及原料損耗率為_________%，其損耗部分由甲方免費供應，如損耗率超過_________%，應由乙方補充加工所需之零件和原料。

　　8.若甲方誤運原料及零件，或錯將原料及零件超運，乙方應將超運部份退回，其費用由甲方承擔，若遇有短缺，應由甲方補充。

　　9.甲方提供加工_________標準_________零件和原料，乙方應嚴格按規定的設計加工，不得變更。

　　10.技術服務

　　甲方同意乙方隨時提出派遣技術人員到_________的要求，協助培訓乙方的技術人員，并允許所派的技術人員留在乙方檢驗成品。為此，乙方同意支付每人月薪_________美元，其他一切費用(包括來回旅費)概由甲方負責。

　　11.與本合同有關的一切進出口手續，應由乙方予以辦理。

　　12.加工后的標準_________乙方應運交給甲方隨時指定的國外買主。

　　13.其他條件

　　(1)標準_________的商標由甲方提供，若出現法律糾紛，甲方應負完全責任;

　　(2)若必要時乙方在_________或_________購買加工標準_________的零件及原料，其品質必須符合標準并事先需經甲方核準;

　　(3)為促進出口業務，乙方應儲備標準_________樣品，隨時可寄往甲方所指定的國外買主，所需的零件和原料，由甲方所運來的零件及原料中報銷。

　　14.本合同一式二份，甲方與乙方在簽字后各執一份。

　　甲方(蓋章)：_________

　　乙方(蓋章)：_________

　　代表(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　承接加工合同6

　　委托方：(以下簡稱甲方)

　　被委托方：(以下簡稱乙方)

　　甲方委托乙方加工產品，為維護甲乙雙方的利益，經雙方協商，就有關代加工事宜達成如下協議，以供雙方共同遵守。

　　第一條代加工內容

　　甲方委托乙方為其加工系列產品，加工數量、款式(或開發信息)、標準、質量要求由甲方提供，價格由雙方協商確定，另在訂單上詳述。

　　第二條甲方責任：

　　1、按計劃分季度委托乙方為其加工甲方產品。

　　2、向乙方提供甲方生產授權委托手續、商標注冊證、授權書以及對商業秘密的專有合法證明等相關法律文件。

　　3、向乙方提供加工品款式(或開發信息)、數量、技術要求、交貨時間等。

　　4、負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關的內容。

　　5、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督，并提出意見和建議，確認的樣品驗收貨品。

　　6、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。

　　7、甲乙雙方嚴守商業秘密。

　　本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有，乙方不得為他人生產或提供。

　　甲方不得交乙方設計生產的樣版提供給其他生產商。

　　第三條乙方責任

　　1、嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動。

　　2、甲方確定的款式、數量、質量及生產期限等標準打版進行生產，生產標準符合qb1002-97質量要求，不得以任何形式和理由超過訂單數量和品種。

　　3、負責原材料的采購、驗收、供應，并按照甲方確定的原材料質量要求進行。

　　4、嚴格管理甲方提供的商標、包裝及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商標、飾品及包裝等丟失，應承擔相應法律責任。

　　5、不得將甲方提供的款式用于其他商標生產。

　　6、嚴守甲方的商業秘密。

　　7、對生產的產品實行三包，三包標準按國家有關規定執行。

　　第四條付款方式及交貨地點：

　　甲方確定委托加工款式、數量、標準后，與乙方簽訂委托加工通知單，并于簽訂之日起一星期內乙方支付總貨款的30%作為預付款，乙方提供的貨品經甲方驗收進倉后財務核實即付款，交貨地點為甲方庫房。

　　第五條驗收標準：

　　雙方在下訂單之前確定生產品種樣品，甲、乙雙方以此及在生產過程中，質量主管之監督要求(以書面內容要求為準)作為驗收標準。甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收。

　　第六條違約責任：

　　1、因乙方未按甲方要求的時間交貨，乙方應每天承擔此批貨總價1%的違約金;如甲方沒按合同要求提貨，乙方有權扣除甲方訂金。

　　2、如乙方擅自生產或銷售甲方產品及包裝、印刷品等，一經查證，無論數量多少乙方應付甲方人民幣50萬元違約金，并追究乙方法律責任。

　　3、凡違反本合同之其他各項條款的，責任方應承擔此批貨價值30%的違約金。

　　第七條合同有效期限本委托加工合同期限為個月，自年月日至年月日止，生產期限以甲方計劃通知單確定為準。

　　第八條合同如遇爭議，甲乙雙方可協商解決，達不成協議的可向廣州仲裁委員會申請仲裁。

　　第九條本合同正本一式二份，經雙方當地人代表簽字蓋章后生效。

　　第十條其他未盡事宜另行訂立。

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：

　　日期：日期：

　　承接加工合同7

　　合同編號：__________________

　　定作方：(以下簡稱甲方)____________________________

　　承攬方：(以下簡稱乙方)____________________________

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。

　　第一條加工成品

　　品名：________________

　　貨號：_______________

　　面料：________________

　　顏色：_______________

　　尺碼：________________

　　第二條服裝數量

　　1、計量單位：件(上衣、褲子)

　　2、數量：_________套，其中_______碼______件，_______碼______件，_______碼______件，_________碼______件。

　　第三條原材料的提供

　　由乙方提供原材料，甲方確認，具體見下：

　　材料名稱：

　　質量：

　　第四條服裝質量

　　加工成品質量按樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。

　　第五條服裝款式和規格

　　2、采取乙方包工包料并提供全部輔料的方式

　　第六條報酬

　　1、加工單價：_______元/件

　　2、總金額(元)：小寫________________(大寫)______________________

　　第七條包裝方式

　　內用________包裝，外用________包裝，包裝費由__ 方承擔。

　　第八條服裝交付

　　1、交貨地：

　　2：運輸費用由方負擔。

　　3:產品的交(提)貨期限：________年____月____日。

　　1、乙方根據甲方要求提供服裝款式及面料樣品，經雙方確認后，再進行批量生產。.

　　第九條服裝驗收

　　1.驗收期間：________年____月____日之前。

　　2、驗收地點：_________________________。

　　2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。

　　3.驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。

　　4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致

　　5、驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。

　　6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。

　　第十條定金/預付貨款

　　(1)甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金________元(大寫);甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須返還定金。

　　(2)甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款________元(大寫);甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還;乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。

　　第十一條報酬結算

　　1、轉賬結算。此合同簽訂后三日內，甲方須預付百分之五十的貨款給乙方。

　　2、終結付款額，依據實際制衣件數，經雙方認可后的款額支付。

　　3、甲方收到乙方全部貨物并驗收合格后，須在當日內付清乙方全部貨款。

　　第十二條留置權

　　如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。

　　第十三條違約責任

　　1、甲方的違約責任

　　(1)制作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

　　(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。

　　(3)超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第二款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。

　　2、乙方的違約責任

　　(1)、乙方須保證產品質量，如有制作問題，乙方須負責修改。

　　(2)、按此合同交貨日期，按時交貨。如未按時交貨，甲方將扣除乙方每日2%的貨款作為違約金。

　　(3)未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。

　　(4)未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。

　　第十四條爭議解決

　　凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，協商不成的，按依法向人民法院起訴。

　　第十五條其他約定

　　本合同經雙方簽字后于______年___月___日起生效，到全部貨款結清之日為止。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，乙方和甲方各執一份;

　　甲方(章)：________________

　　電話：____________________

　　簽訂日期________年____月____日

　　簽訂地點：_____________

　　乙方(章)： ______________

　　電話：____________________

　　簽訂日期________年____月____日

　　簽訂地點：_____________

　　承接加工合同8

　　委托方：（以下稱“委托方”）

　　地址：

　　電話：

　　傳真：

　　受委托方：（以下稱“受委托方）

　　地址：

　　電話：

　　傳真：

　�。ㄎ蟹胶褪芪蟹胶戏Q為“雙方”）

　　雙方在平等、自愿基礎上，經友好協商簽訂此合同，以共同遵守：

　�。�1）委托方根據下列條件委托加工干海參產品，有關產品訂單將按本協議規定向受委托方發出。

　　（2）受委托方根據下列條件為委托方加工干海參產品，有關產品將按本協議規定完成。

　　（3）委托方為 “ 傳康 ”商標唯一持有人及享有有關產品專利權。

　　一、關于訂單

　�。�1）委托方必須提前15天以傳真或郵件方式給受委托方落實訂單數量、訂單內容并明確交貨時間。

　　（2）受委托方在收悉訂單后，在三天內以傳真或郵件方式向委托方確認訂單。

　�。�3）除非雙方經過同意，否則在訂單被受委托方確定接納后，委托方不能中止訂單而受委托方必須履行訂單。

　�。�4）委托方必須最遲在受委托方開始加工前五天向受委托方提供訂單所需的原材料及包裝材料。

　　（5）受委托方收到足夠及質量合格之材料日與成品出貨日不少于15天（含周六及周日）。因原材料及包裝材料數量不足、質量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延其的一切損失由委托方承擔。（另：如果雙方達成一致，由受委托方全權負責原材料及包裝材料的采購，需提前擬定協議一份。）

　　（6）原材料及包裝材料的進庫（受委托方倉庫）質量檢驗工作由委托方委派代表與受委托方質量負責人共同監督并確認。

　　二、關于加工及運輸費

　　（1）由于委托加工產品屬于季節性產品，價格波動大，加工費經雙方同意，隨行就市，根據情況作出調整。不在此合同內做出具體約定。待委托方有需要時，雙方以傳真件或郵件形成的書面文件為準。

　�。�2）委托方將負責產品的驗收工作、自行安排運輸事宜、及支付相關運費和保險費。

　　三、關于付款及發票

　　（1）雙方確認訂單后，委托方需先行支付受委托方30%加工費，余款委托方在產品生產完成交付10內后全數匯至受委托方的銀行賬戶。

　　（2）受委托方必須在委托方付款之后三個工作日內按委托方要求開具發票。

　　四、工藝及產品標準

　�。�1）產品的生產工藝由雙方共同制定并形成書面文件，雙方簽字確認；

　　（2）成品質量的判定標準：干海參執行SC/T 3206；

　　（3）委托方提供的各種原輔料、包裝物應符合相應標準要求，并確保采購自具備相應資質的供應商；

　　五、有關知識產權、專利及商標的侵權責任

　　非經委托方書面同意，受委托方或任何人不能使用委托方的商標。

　　六、雙方責任

　�。�1）受委托方根據委托方確認的配方及雙方確認的工藝要求加工上述產品，必須保質保量、按期完成委托方的加工任務指標；

　　（2）產品如因監督部門在市場監督或抽查過程中出現質量不合格的情況，其責任應根據以下情況由雙方承擔：

　　2、1產品如因鹽分、水分、凈含量等生產過程中可控制的指標導致不合格的，由受委托方負責并承擔相應處罰等損失；

　　2、2產品如因藥殘、重金屬、蛋白質等生產過程中不可控的指標導致不合格的由委托方負責并承擔相應處罰等損失；

　　2、3對于由原輔料、包材等不合格導致產品不合格的，由原輔料及包材的實際采購方負責承擔相應處罰等損失。

　　七、協議終止

　　（1）其中一方可提前三十天以書面形式通知對方解除此協議。

　�。�2）如任何一方違反以上條約，另一方有權根據本協議規定，提早三十天以書面形式通知對方解除此協議。

　�。�3）協議終止后，委托方必須于協議終止后五個工作天之內提走所有屬于委托方之剩余的產品，原材料及包裝材料，否則受委托方有權自行處理有關物料。

　　八、協議期限

　�。�1）本協議從雙方簽字、蓋章之日起計算有效期一年。經雙方協商同意，可以以補充協議方式延長協議期限。

　　九、其他

　　本合同一式三份，委托方與被委托方各持一份，備案主管單位持有一份。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　承接加工合同9

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：以下簡稱甲方

　　定作方：以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺、貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品品名規格（長、寬、高cm）單位數量備注

　　第二條加工成品質量要求

　　一、材種：柜臺、貨架一律采用___________________________。

　　二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

　　三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變、翹曲、撥縫、松榫。塑料面要求平直、整齊、四周不得有翹起、脫膠現象。玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正、平直、安裝方便。

　　四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

　　第三條原材料由甲方提供

　　圖紙由乙方于_________年_________月_________日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方。乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第四條工程價款按核定價格單計算款_________元。

　　第五條驗收標準和方法本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由_______物價局提供檢驗證明。第七條交貨的時間和地點_________年_________月_________日至_________月_________日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在_________，由_________收貨，驗收合格，辦理交接手續。

　　第六條包裝要求及費用負擔由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準。每件包裝費均按_________元計算，共計_________元，全部費用由乙方負擔。

　　第七條運輸辦法及費用負擔由甲方負責運輸，每件運輸費用均按________元計算，共計________元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

　　第八條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款_________元（大寫_________元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第九條結算方式及期限乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

　　第十條甲方的違約責任

　　一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價。不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任。經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理。乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

　　五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。

　　六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第十一條乙方的違約責任一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。

　　三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　四、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十二條不可抗力在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任。在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十三條其他

　　一、本合同發生糾紛時，雙方協商解決。協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　二、本合同于_________年_________月_________日經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　三、本合同一式_________份，甲乙雙方各執一份，_________公證處、_________物價局、_________銀行各存一份。

　　甲方（蓋章）：_________

　　代表人（簽字）：_______

　　_______年____月____日

　　乙方（蓋章）：_________

　　代表人（簽字）：_______

　　_______年____月____日

　　承接加工合同10

　　承攬方：________________________

　　代表人：____________ 職務：____________ 電話：____________

　　定作方：________________________

　　地址：____________ 電話：____________

　　定作方委托承攬方加工，經雙方充分協商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。

　　第一條承攬項目概況

　　1、項目名稱：________________________。

　　2、項目地點：________________________。

　　3、項目內容：________________________。

　　4、建筑面積：________________________。

　　5、承攬方式：承攬方包工包料。

　　6、工期：本項目工期____________天，按甲方指定進場日期計算。

　　7、共計：____________元。

　　第二條圖紙或技術資料

　　雙方商定圖紙或技術資料采取下列方式提供：

　　定作方自行設計并提供圖紙或技術資料，圖紙或技術資料____________式____________份，定作方、承攬方各執____________份。

　　第三條定作方義務

　　(1)負責向承攬方提供水、電。

　　(2)參與項目質量和項目進度的監督，負責材料進嘗竣工驗收。

　　第四條承攬方義務

　　(1) 按照圖紙或技術資料的要求進行加工，按期保質完成承攬項目;

　　(2) 參加項目的竣工驗收。

　　第五條項目變更

　　(1) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起____________天內回復，并提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答復的，應繼續按圖紙或技術要求進行工作，由此而產生的一切責任或損失全部由定作方承擔。承攬方在上述時間內得到答復的，應按定作方答復意見進行工作，因按定作方答復意見進行工作導致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

　　(2) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進行變更，定作方應提前____________天以書面形式向承攬方發出變更通知。承攬方應按定作方發出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

　　第六條確定變更合同價款及工期

　　(1) 發生變更后，承攬方應提出適當的變更價格，送定作方批準后調整合同價款。

　　(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調整竣工日期。

　　第七條材料的提供

　　(1) 由定作方提供材料的，定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續;

　　(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗;

　　第八條質量標準

　　雙方約定本項目質量標準：

　　(1) 項目質量達到圖紙或技術資料的要求。

　　(2)所有圖紙設計符合國家規范要求

　　第九條項目驗收和保修

　　(1) 項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規定的質量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續，出具驗收意見。如定作方在規定時間內無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質量合格，已通過驗收。

　　第十條合同價款支付方式

　　1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：

　　雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進度支付。剩余____________%作為質保金保修期滿付清。

　　第十一條違約責任

　　1、承攬方的違約責任

　　(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。

　　(2)無正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數每日向制作方償還合同價款____________‰ 違約金。

　　2、定作方的違約責任

　　(1)中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失;

　　(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價款____________‰的違約金;

　　(3)超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金。

　　甲方：____________ 乙方：____________

　　日期：____________年_______月_______日

　　承接加工合同11

　　甲方(定作方)：

　　乙方(承攬方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內容

　　1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為。

　　2、制作內容

　　(1)主鋼構：

　　(2)次鋼構材質：

　　(3)其他：以上主構件進行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。

　　二、合同價款及結算方式

　　1、合同總價暫定為元。

　　2、合同簽訂當日甲方付元，給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。

　　3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。

　　三、質量要求

　　1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范)認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

　　3、要求第三方檢測單位為：

　　(1)檢測內容：抗滑移系數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□

　　(2)其他檢測項目：。

　　(3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□

　　四、交貨地點和時間

　　1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。

　　2、交貨時間：年月日開始提貨。

　　五、包裝及運輸

　　1、乙方負責裝車，裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費包含在合同價內。

　　2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。

　　3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。

　　六、雙方權利及義務

　　1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。

　　2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，若需要修改變更的應當及時通知，否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。

　　3、甲方如現場發現嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后小時內趕到現場協助解決。

　　4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任

　　按《中華人民共和國合同法》相關規定執行。

　　八、合同糾紛處理方式

　　甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向人民法院起訴。

　　九、附則

　　1、本合同式份，雙方各執份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為年月日至年月日。

　　3、未盡事宜，雙方協商解決另訂補充合同。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(蓋章)：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　承接加工合同12

　　委托方：(以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　第一條：依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就鋼結構構件加工制作事宜協商一致，訂立本合同。

　　第二條：工程概況

　　1.工程名稱：xx 。

　　2.工程地點：xx 。

　　3.委托方：xx 。

　　4.預估構件重量：xx 。

　　5.工程內容：

　　第三條：合同范圍及簽定合同依據

　　1.甲方認可的施工圖紙。

　　2.甲方認可的設計變更，補充聯系單，圖紙會審紀要。

　　第四條：生產(加工)工作內容

　　1.主鋼構：xx。

　　2.主鋼構除銹處理方式：xx拋丸除銹。

　　3.防銹底漆涂裝要求：xxx 。

　　4.乙方負責免費裝車，甲方負責運輸，運輸費用由甲方承擔。

　　第五條：甲方的權利和義務

　　1.甲方于20xx年xx月xx日前向乙方提交生產(加工)用施工圖紙xx套。

　　2.按合同規定的時間、數量、付款方式支付加工費、材料費。

　　3.甲方代表有權監督加工的進度和質量。

　　第六條：乙方的權利和義務

　　1.按時提交加工產品，并經甲方在車間驗收合格后方可出廠。

　　2.按國家現行鋼結構施工驗收規范GB50205-20xx及設計圖紙要求進行生產。

　　第七條：加工費及付款方式、時間

　　1.本生產人工費單價為：xx元/噸。

　　2.材料費單價：本結構原材料按購買時雙方核定的市場價格計價。

　　3.工程款支付：預付材料款70%計xx元(大寫：xx元整)。

　　4.提構件時付清本批鋼構件30%的余款。

　　5.重量結算：按理論重量結算;材料損耗按4%計算(損耗不計入加工

　　6.如圖紙變更或委托方要求變更，需另追加費用，計費標準按1、2條進行。

　　第八條：生產(加工)期限

　　1.開工日期：以收到甲方全部圖紙及材料款到帳后第二天起計算工期。

　　2.工期：xxx天。

　　3.工廠存放期：構件完工之日起免費在廠內存放7天，超出7天每天按產品總價款的5‰收取場地占用費。

　　4.遇到下列情況之一時，生產(加工)產品開工日期及產品交驗日期則相應順延或另外商定：

　　1)由于不可抗力或無法防止的外因影響時;

　　2)由于甲方的原因影響生產(加工)進度時。

　　第九條：違約責任

　　1.由于產品質量問題，不能滿足施工圖紙要求時，應由承包方無償返工或重新提供產品。

　　2.由于委托方提供的圖紙不十分正規，在承包方開始生產后仍在修改設計，由此造成的損失委托方應給予承包方相應的經濟補償，并工期順延。

　　第十條：其它

　　1.產品經甲方驗收合格出廠后，由于運輸或其它非乙方原因而影響了質量，乙方不再承擔責任。

　　2.根據本合同的約定，乙方只對甲方承擔其應盡的責任和義務，而不再與第三方發生業務關系，甲方只對乙方承擔其應盡的責任和義務，不受第三方的影響。

　　第十一條：附則

　　1.與本合同有關的其它問題，均按《中華人民共和國合同法》的規定執行，未盡事宜，雙方協商解決。

　　2.本合同一式四份，甲方各執二份。

　　3.雙方代表簽章后，合同生效。

　　委托方：

　　承包方：

　　承辦人：

　　電話：

　　傳真：

　　日期：

　　承接加工合同13

　　定做方： (稱甲方)

　　承攬方： (稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程的實際情況，雙方經友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內容：

　　1.制作內容：

　　主鋼構：鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。材質為Q235。鋼構必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。

　　二、合同價格及結算方式：

　　1.合同造價按/噸。合同總價款為，以實際決算為準。(貨款可以用現金或承兌付給。)

　　2.合同簽訂三日內甲方付款

　　3.提貨：

　　(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時甲方全部付清貨款。

　　4.結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算。

　　三、質量要求：

　　乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范GB50205-20xx)認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。

　　四、交貨地點和時間：

　　1.交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責，裝車由乙方負責。

　　2.交貨時間：

　　五、包裝及運輸：

　　1.乙方負責裝車。裝車時應按照規范要求進行裝運，要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。

　　2. 甲方負責運輸，運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方再出發運前另行交底)。

　　3. 運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。

　　六、雙方權利及義務：

　　1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套，并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。

　　2.甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

　　3.乙方必須接受甲方的質量監督檢驗，不得擅自外協加工，乙方應按甲方委派的現場質量監理的合理要求制作，發現問題及時糾正。

　　4.甲方如現場發現質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。

　　5.乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任：

　　按《合同法》相關規定執行。

　　八、合同糾紛處理方式：

　　甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成，則由提交當地仲裁委員會仲裁。

　　九、附則：

　　1.本合同

　　2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為年月日至年月日。

　　3.未盡事宜，雙方協商解決或另立補充合同。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(蓋章)：

　　承接加工合同14

　　委托方： (以下簡稱甲方) 加工方： (以下簡稱乙方)

　　依據《中華人民共和國合同法》的有關規定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜，經友好協商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。

　　一、加工方式

　　甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

　　二、加工內容

　　本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。

　　三、加工工期

　　從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。

　　四、加工量、單價及總金額

　　1、以上價格均為稅工程施工質量驗收規范》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。

　　2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。

　　3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

　　4、本合同采用的定價方式結算。

　　五、運輸方式：需方自提，運費自負。

　　六、結算、付款及付款方式

　　1、本合同簽訂后萬元為定金， / 萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。

　　2、乙方生產、制作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發貨。

　　3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內到現場處理問題。

　　七、雙方責任

　　甲方責任

　　1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。

　　2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。

　　3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。

　　4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。

　　5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價后價格結算;市場價格下跌的，按照下

　　乙方責任

　　1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工，并做好自檢工作，確保質量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。

　　2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。

　　3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所采購鋼材的材質證明，產品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。

　　4、日開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，20xx年9月15日前將全部鋼構件供完。

　　八、質量驗收

　　1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后，由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責，乙方加工的產品質量問題由乙方負責，并在48小時內解決。

　　2、質量異議期限：甲方收到產品后如發現存在質量問題，應立即停止使用，并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。

　　3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。

　　九、違約責任

　　1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過60天時，乙方有權

　　2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。

　　3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。

　　4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

　　十、保密責任

　　任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業秘密之日起，至對方將該商業秘密公開之日止。

　　十一、其他約定

　　1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。

　　2、本合同未盡事宜，由雙方協商解決并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　3、雙方就本合同發生爭議時應協商解決，協商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。