機械加工合同

時間：2023-01-23 00:47:49 加工合同我要投稿

機械加工合同模板十篇

　　在人們的法律意識不斷增強的社會，關于合同的利益糾紛越來越多，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？下面是小編收集整理的機械加工合同10篇，歡迎大家分享。

機械加工合同模板十篇

機械加工合同篇1

　　合同書

　　買方（甲方）：有限公司合同編號：

　　賣方（乙方）：有限公司簽訂合同時間：年月日

　　為了明確甲乙雙方各自的權利和義務，確保雙方實現各自的經濟目的，經雙方充分協商，在平等互利的基礎上，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一．設備名稱、型號規格、主要參數、數量、金額

　　二．技術標準及售后服務：（乙方對產品質量負責的條件和期限）

　　1．甲乙雙方確認之技術圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應

　　2．乙方按雙方確認的'技術要求、技術圖紙、圖紙和報價單中標示的配置制作加工裝配不得更換配置

　　3．乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試

　　4．安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養的培訓

　　5．設備的質量保證期為一年，在質量保證期內，設備出現問題乙方技術人員保證在48小時內到達設備現場，及時排除故障迅速恢復生產，在質量保證期內零配件出現問題乙方免費第一時間維修更換，乙方技術人員將不定期到設備現場了解設備使用情況及介紹正確的使用和保養方法

　　6．乙方對設備終生跟蹤服務，在質量保證期以后維護及更換零配件將收取相關費用

　　三．交貨時間：

　　自合同簽訂甲方定金支付合同生效后天內安裝調試完畢交付使用

　　五．驗收：

　　安裝調試完畢半個月內雙方依照雙方確認的技術要求、技術圖紙、報價單履行驗

　　收手續

　　六．設備交付及運輸方式：

　　1、交貨地點：有限公司

　　2、運輸方式：汽車公路運輸

　　3、運輸費用：由乙方承擔

　　4、貨物風險：自貨物運至甲方工廠安裝現場后轉移至甲方，在此之前之一切風險由乙

　　方承擔

　　七．設備付款方式：

　　1．支付方式：銀行轉帳支付

　　2．支付時間：1.合同簽訂后，甲方支付合同總額40%為定金；

　　2.乙方貨物到達甲方廠內安裝開始時，甲方支付合同總額30%為工程進

　　度款；

　　3.余款雙方驗收完成后，一個月內付清。

　　3．開票時間：驗收合格后一周內乙方開具全額的增值稅發票

　　八．人力不可抗力

　　本合同所指的不可抗力為任何嚴重的自然災害、戰爭、騷亂等人力不可預見及不可

　　抗事件。甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行時,應及時向對方通報不能履行的理由,在取得有關主管機關證明后,雙方協商解決,并根據情況可部分或全部免于承擔違約責任

　　九.保密條款

　　甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內容,包括設備總價等

　　十.解決合同糾紛方式:

　　1. 本合同經雙方簽章后生效,并保證按議定條款執行。特殊情況要變動應經雙方本著相

　　互諒解的態度協商解決，若屬單方違約，應由責任方承擔造成的損失。

　　2．若協商不妥，則到原告方人民法院起訴

　　3．違約責任：甲乙雙方每延期1周，按總價的1%作為違約金支付對方。

　　十一.其它

　　1. 本合同經雙方代表簽字蓋章后即生效

　　2. 本合同一式二份,甲乙雙方各執一份

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　聯系人：聯系人：

　　電話/傳真：電話/傳真：

　　日期：年月日日期：年月日

　　開戶：開戶：中國農行灌口分理處開戶名稱：開戶名稱：廈門豐力機械有限公司帳號帳號： 304001040007099

機械加工合同篇2

　　甲方： (以下簡稱甲方)

　　乙方：(以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，結合發電有限責任公司的具體情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。

　　第一條工作范圍與內容

　　乙方為甲方提供24小時不間斷程控電話通訊服務及市話直線服務;電話機移機服務，微波電路、調度總機、輸煤調度系統、自動交換機、生產監控系統、生產用時鐘顯示系統等服務。

　　第二條合同期限

　　本合同期限一年。

　　第三條承包方式

　　包工不包料

　　第四條合同總價

　　本合同總價為人民幣(大寫)元整(含增值稅及附加稅)。

　　第五條材料供應

　　1.乙方負責本合同范圍內所用材料的采購、運輸、倉儲保管及規定的材料鑒定試驗;

　　2.乙方采購的材料須符合國家或行業現行的有關標準，并符合國家及上級主管部門規定的進貨渠道。

　　第六條驗收標準

　　1.缺陷消除率100%;

　　2.微波設備運行率為99.8%;

　　3.交換設備運行率為99.9%;

　　4.調度總機運行率為99.9%。

　　第七條質量保證金

　　1.本合同質量保證金為合同總價的10%;

　　2.因乙方責任而不能履行合同或不能完全履行合同時扣除全部或部分質量保證金。

　　第八條付款方式

　　甲方按時間進度付款,付款時乙方需開具服務業發票(與付款額度相同),乙方在每月25日前補開當月差額部分發票(年總費用十二分之一扣除當月已開發票),甲方在每月25日前結清當月90%的服務費，其余10%未付部分待質保期滿,經驗收合格后支付。

　　第九條違約責任

　　1.甲方不按本合同規定向乙方支付款項，應承擔違約責任(包括支付因其違約導致乙方增加的經濟支出和從應支付之日起計算的應付款項的利息等)。

　　2.乙方不能按照合同規定的進度完工或質量達不到合同規定的要求而使甲方蒙受重大經濟損失，及未按本合同規定向甲方提交資料，應承擔違約責任，賠償因其違約給甲方造成的損失。

　　第十條、爭議或糾紛：

　　因本合同的解釋、違約等引起的任何爭議或糾紛，應通過友好協商解決或委托專家鑒定。如仍未能解決，可提交仲裁機構仲裁，仲裁裁決是終局的，對合同雙方都具有約束力。

　　第十一條、不可抗力：

　　由于雙方不能預見并且對其發生和后果不能防止或避免的不可抗力，包括但不限于：地震、臺風、水災、火災、戰爭以及其它，致使直接影響本合同的履行或者不能按約定的條件履行時，遇有上述不可抗力的一方應盡量設法使損失減少到最低程度，還應書面通知另一方，并應在15天內，提供事件詳情及不能全面履行，或者需要延期履約的理由的有效證明文件。此項證明文件應由地區的公證機構出具。雙方應按該事件對履行本協議的'影響，通過協商決定是否免除或部分免除履行本協議的責任，或者延期履行本合同。

　　第十二條合同變更：

　　本合同簽訂后，如需修改，經雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

　　第十三條附則：

　　本合同一式肆份，雙方各執兩份，每份均具有同等的法律效力。

　　本合同自簽字蓋章之日起生效，有效期一年。

　　本合同的附件是本合同的組成部分，與合同具有同樣的法律效率。本合同的附件有：

　　1.撫順發電有限責任公司與修配專業公司機械加工服務分工范圍

　　2.撫順發電有限責任公司與修配專業公司機械加工服務安全協議

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　(授權代表) (授權代表)

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　銀行帳號：銀行帳號：

　　年月日年月日

機械加工合同篇3

　　甲方（委托方）：

　　乙方（制作方）：

　　甲、乙雙方經友好協商，現就甲方委托乙方加工制作、裝配架空乘人裝置及相關設備，達成如下協議：

　　一、委托方式和范圍：

　　甲方提供架空乘人裝置及相關設備產品零部件圖紙、裝配工藝等技術資料，乙方按照甲方技術資料進行產品零部件的加工、裝配，甲方委派專職技術、質檢、倉管、物流、采購等相關人員進駐乙方現場，按照技術文件進行檢驗、驗收。

　　乙方自行安排加工、裝配場地，承擔零部件加工費用，并免費提供辦公室，作為甲方的現場生產協調、質檢及發貨人員的辦公場所。

　　二、實施細則：

　　1、甲方自行采購的原材料、外購件及配套件，需按乙方的車間人員的要求集中堆放，其質量問題由甲方負責，如影響乙方裝配，則應補償有關人工費用。

　　2、乙方免費提供一定一跨車間作為甲方的成品倉儲。

　　3、委托加工期間，乙方作為定點加工單位，需嚴格按照甲方所提出的技術要求及工藝流程，保質保量的完成甲方所委托的各項產品的加工制作。現場的所有物料（含原材料、外購件及生產工具等）均由甲方采購，但乙方需根據甲方所提供的《生產計劃表》提供相應的《材料需求計劃》，以供甲方提前進行生產所需物資的準備工作。

　　4、甲方所委派的質檢人員，作為甲方的授權代表，對乙方所加工制作的`所有產品擁有否決權，不達標及不合格產品均不得驗收入庫。

　　5、甲方委托加工的所有產品的單項價格另行以雙方互簽的《委托加工件價格明細表》為準。

　　6、結算：《委托加工件價格明細表》內所定的產品單價為含稅價，結算時乙方需向甲方開具17%的增值稅發票，付款方式采用滾動付款，雙方協商付款進度。

　　7、違約責任：按《合同法》規定。

　　三、附則：

　　1、本委托加工協議，自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本協議一式兩份，雙方各持一份。

　　2、未盡事宜，雙方另行協商解決。

　　3、本協議生效后，雙方原簽訂的車間及辦公室租賃合同，中止執行。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　代表（簽字）：代表（簽字）：

　　日期：年月日日期：年月日

機械加工合同篇4

　　買方(甲方)：有限公司

　　賣方(乙方)：有限公司

　　為了明確甲乙雙方各自的權利和義務，確保雙方實現各自的經濟目的，經雙方充分協商，在平等互利的基礎上，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一.設備名稱、型號規格、主要參數、數量、金額

　　二.技術標準及售后服務：(乙方對產品質量負責的.條件和期限)

　　1.甲乙雙方確認之技術圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應

　　2.乙方按雙方確認的技術要求、技術圖紙、圖紙和報價單中標示的配置制作加工裝配不得更換配置

　　3.乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試

　　4.安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養的培訓

　　5.設備的質量保證期為一年，在質量保證期內，設備出現問題乙方技術人員保證在48小時內到達設備現場，及時排除故障迅速恢復生產，在質量保證期內零配件出現問題乙方免費第一時間維修更換，乙方技術人員將不定期到設備現場了解設備使用情況及介紹正確的使用和保養方法

　　6.乙方對設備終生跟蹤服務，在質量保證期以后維護及更換零配件將收取相關費用

　　三.交貨時間：

　　自合同簽訂甲方定金支付合同生效后天內安裝調試完畢交付使用

　　五.驗收：

　　安裝調試完畢半個月內雙方依照雙方確認的技術要求、技術圖紙、報價單履行驗收手續

　　六.設備交付及運輸方式：

　　1、交貨地點：有限公司

　　2、運輸方式：汽車公路運輸

　　3、運輸費用：由乙方承擔

　　4、貨物風險：自貨物運至甲方工廠安裝現場后轉移至甲方，在此之前之一切風險由乙方承擔

　　七.設備付款方式：

　　1.支付方式：銀行轉帳支付

　　2.支付時間：1.合同簽訂后，甲方支付合同總額40%為定金;

　　2.乙方貨物到達甲方廠內安裝開始時，甲方支付合同總額30%為工程進度款;

　　3.余款雙方驗收完成后，一個月內付清。

　　3.開票時間：驗收合格后一周內乙方開具全額的增值稅發票

　　八.人力不可抗力

　　本合同所指的不可抗力為任何嚴重的自然災害、戰爭、騷亂等人力不可預見及不可

　　九.保密條款

　　甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內容,包括設備總價等

　　十.解決合同糾紛方式:

　　1. 本合同經雙方簽章后生效,并保證按議定條款執行。特殊情況要變動應經雙方本著相互諒解的態度協商解決，若屬單方違約，應由責任方承擔造成的損失。

　　2.若協商不妥，則到原告方人民法院起訴

　　3.違約責任：甲乙雙方每延期1周，按總價的1%作為違約金支付對方。

　　十一.其它

　　1. 本合同經雙方代表簽字蓋章后即生效

　　2. 本合同一式二份,甲乙雙方各執一份

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

機械加工合同篇5

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元；(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的.運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按( )項處理：

　　1.向仲裁機關申請仲裁；

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方：________________________

　　代表人：________

　　____年____月____日

　　承攬方：________________________

　　代表人：________

　　____年____月____

機械加工合同篇6

　　甲：設備有限企業合同號：20xx-6-27

　　乙：常州市華夏機械加工廠單號：20xx-6-27

　　一、甲：因為生產需要訂購以下配件材料經過乙：承接達成以下協議：

　　乙：收到（甲) 資料（包括圖紙）必須在2個工作日內，要報價并復回貨期。

　　二、生產技術要求：所有零件要按照圖紙要求進行生產加工。

　　如果加工數量很多，請先試做一組，（材料及加工費用由乙承擔）。

　　三、交貨規定：

　　1、所有零件必須按甲要求時間內送到甲工廠。

　　2、超過合同期3天之內未送到貨扣5%貨款。

　　3、超過合同期3天以上6天之內未送到貨扣15%貨款。

　　4、超過合同期7天以上貨物未送到貨扣30%貨款，并支付因超期送貨導致

　　甲生產拖期所造成的一切損失。

　　5、送貨時乙必須將圖紙一同送回甲，如果缺少一張圖紙扣50元。

　　6、送貨時必須在送貨單上注明：甲（單號）和材料名稱，如果對不上甲

　　方訂購單：一律不付款。

　　四、驗收標準：（以圖紙為最終驗收標準）。

　　五、收貨規定：

　　1、所有零件貨物經由甲質檢人員統一驗收入庫，全部合格者收貨，如果出現

　　有次品且由甲自行返工處理扣10%貨款。

　　2、如果退回返工處理必須在3天內送回甲，超期者按交貨規定扣罰貨款。

　　六、付款方式：現金預支付（500元訂金），其它每月月底進行結算一次。

　　以上協議在雙方同意下簽訂，如有違約按合同處理。

　　單號：20xx-6-27 ***

　　甲：玻璃設備有限企業乙：常州市華夏機械加工廠

　　經手人：經手人：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　日期：年月日日期：年月日

機械加工合同篇7

　　甲方(委托方)：

　　乙方(制作方)：

　　甲、乙雙方經友好協商，現就甲方委托乙方加工制作、裝配架空乘人裝置及相關設備，達成如下協議：

　　一、委托方式和范圍：

　　甲方提供架空乘人裝置及相關設備產品零部件圖紙、裝配工藝等技術資料，乙方按照甲方技術資料進行產品零部件的加工、裝配，甲方委派專職技術、質檢、倉管、物流、采購等相關人員進駐乙方現場，按照技術文件進行檢驗、驗收。乙方自行安排加工、裝配場地，承擔零部件加工費用，并提供辦公室，作為甲方的現場生產協調、質檢及發貨人員的辦公場所。

　　二、實施細則：

　　2、乙方提供一定一跨車間作為甲方的成品倉儲。

　　3、委托加工期間，乙方作為定點加工單位，需嚴格按照甲方所提出的技術要求及工藝流程，保質保量的完成甲方所委托的各項產品的加工制作。現場的所有物料(含原材料、外購件及生產工具等)均由甲方采購，但乙方需根據甲方所提供的《生產計劃表》提供相應的《材料需求計劃》，以供甲方提前進行生產所需物資的準備工作。

　　4、甲方所委派的質檢人員，作為甲方的授權代表，對乙方所加工制作的所有產品擁有否決權，不達標及不合格產品均不得驗收入庫。

　　5、甲方委托加工的'所有產品的單項價格另行以雙方互簽的《委托加工件價格明細表》為準。

　　7、違約責任：按《合同法》規定。

　　三、附則：

　　1、本委托加工協議，自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本協議一式兩份，雙方各持一份。

　　2、未盡事宜，雙方另行協商解決。

　　3、本協議生效后，雙方原簽訂的車間及辦公室租賃合同，中止執行。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

機械加工合同篇8

　　承攬方：____________________________________

　　地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________ 法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方：____________________________________

　　地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________ 法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　編號名稱規格單位數量備注

　　第二條加工成品質量要求

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定

　　額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，

　　承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條技術資料、圖紙提供辦法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結算方式及期限

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約責任

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要

　　的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的`責任。第十三條定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金

機械加工合同篇9

　　承攬方：____________________________________

　　地址：____________郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務：____________

　　定作方：____________________________________

　　地址：____________郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務：____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、加工成品編號名稱規格單位數量備注

　　二、加工成品質量要求第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1、（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　三、技術資料、圖紙提供辦法

　　1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　四、價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　五、驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　六、交貨的時間和地點

　　1、交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的.，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　七、包裝要求及費用負擔第九條運輸辦法及費用負擔第十條結算方式及期限第十一條其他約定第十二條承攬方的違約責任

　　1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　八、定作方的違約責任

　　1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

　　3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　九、不可抗力在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　十、糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按（_____）項處理：

　　1、向仲裁機關申請仲裁；

　　2、向人民法院起訴。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方：________________代表人：________

　　____年____月____日

　　承攬方：________________代表人：________