【必備】裝修合同模板匯編9篇

　　在當今不斷發展的世界，很多場合都離不了合同，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。那么大家知道合同的格式嗎？下面是小編為大家整理的裝修合同9篇，希望能夠幫助到大家。

裝修合同 篇1

　　發包人（以下簡稱甲方）：

　　統一社會信用代碼：

　　通訊地址：

　　承包人（以下簡稱乙方）：

　　統一社會信用代碼：

　　通訊地址：

　　依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條 工程概況

　　1、工程地點：

　　2、工程裝飾裝修面積：

　　3、工程戶型：

　　4、工程內容及做法（詳見本合同附件一報價單和施工圖紙）；

　　5、工程承包方式：

　　□乙方包工、包全部材料

　　□乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料

　　□乙方只包工

　　6、工程期限日（以實際工作日計算）；

　　開工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　開工：雙方通過設計方案、首期工程款到位、工程技術交底等前期工作完成后，材料、施工人員到達施工現場開始運作視為開工。

　　竣工：合同約定的工程內容全部完成，經甲乙雙方和監理單位驗收合格視為竣工。

　　7、工程款：本合同工程造價為（人民幣）元（大寫：元），上述價格為【□含稅價/□不含稅價】

　　第二條 工程監理

　　若本工程實行工程監理，甲方應當與具有經建設行政主管部門核批的工程監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。

　　第三條 施工圖紙（和室內環境污染控制預評價計算書）

　　1、施工圖紙提供方式：

　　（1）甲方應與開工日前日向乙方提供施工圖紙（□和室內環境污染控制預評價計算書）。

　　（2）甲方委托乙方設計的，乙方應于開工前日提供施工圖紙（□和室內環境污染控制預評價計算書）。

　　2、雙方提供的施工圖紙（□和室內環境污染控制預評價計算書）必須符合《民用建筑工程室內環境污染控制規范》（GB50325—20xx）的要求。

　　3、雙方應當對施工圖紙（□和室內環境污染控制預評價計算書）予以簽收確認。

　　4、雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓給第三方，也不得用于本合同以外的項目。

　　第四條 甲方義務

　　1、開工三日前要為乙方入場施工創造條件，以不影響施工為原則。

　　2、無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。

　　3、負責辦理物業管理部門開工手續和應當由業主支付的有關費用。

　　4、遵守物業管理部門的各項規章制定。

　　5、負責協調乙方施工人員與鄰里之間的關系。

　　6、不得有下列行為：

　　（1）隨意改動房屋主體和承重結構。

　　（2）在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。

　　（3）在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。

　　（4）破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。

　　（5）強令乙方違章作業施工的其他行為。

　　7、凡必須涉及第四條第六款所列內容的，甲方應當向房屋管理部門提出申請，由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明，再由房屋管理部門批準。

　　8、施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應當負責配合乙方做好保衛及消防工作。

　　9、參與工程質量施工進度的監督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。

　　第五條 乙方義務

　　1、施工中嚴格執行施工規范、質量標準、安全操作規程、防火規定，安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。

　　2、嚴格執行市建設行政主管部門施工現場管理規定，保證施工現場的整潔，每日完工后清掃施工現場。

　　3、通過告知網址、統一公示等方式為甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規范、計算書、參考價格等書面資料的查閱條件。

　　4、甲方為少數民族的，乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。

　　第六條 工程變更

　　在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，雙方應當協商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費及工期。工程變更協議，作為竣工結算和順延工期的根據。

　　第七條 材料供應

　　1、應當由甲方提供的材料、設備，甲方在材料設備到施工現場前通知乙方。雙方就材料、設備質量、環保標準共同驗收并辦理交接手續。

　　2、雙方所提供的建筑裝飾裝修材料，必須符合國家質量監督檢驗檢疫總局發布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》，并具有由有關行政主管部門認可的專業檢測機構出具的檢測合格報告。

　　3、如一方對對方提供的材料持有異議需要進行復檢的，檢測費用由其先行墊付；材料經檢測確實不合格的，檢測費用則最終由對方承擔。

　　4、甲方所提供的材料、設備經乙方驗收、確認辦理完交接手續后，在施工使用中的保管和質量控制責任均由乙方承擔。

　　第八條 工期延誤

　　1、發生以下情況的，工期順延，乙方不承擔責任：

　　（1）甲方未能按合同約定提供開工條件的。

　　（2）工程量增加、設計變更的。

　　（3）甲方未按時驗收隱蔽工程的。

　　（4）甲方未按時供應合同約定的材料和設備的。

　　（5）______日內由于非乙方原因停水停電累計______小時以上不能施工的。

　　（6）甲方未按時支付工程款的。

　　（7）因甲方或甲方代表堅持錯誤指令而導致工期延誤的。

　　（8）不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。

　　出現以上情況時，乙方應及時以書面形式通知甲方。

　　2、因乙方責任不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　第九條 質量標準

　　1、工程質量應符合國家標準，在竣工驗收時雙方對工程質量、室內空氣質量發生爭議時，應當申請由相關行政主管部門認可的專業檢測機構予以認證；認證過程支出的相關費用由申請方墊付，并最終由責任方承擔。

　　第十條 工程驗收

　　1、施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收：

　　（1）材料驗收；

　　（2）隱蔽工程驗收；

　　（3）竣工驗收。

　　2、工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單后三日內組織驗收。驗收合格后，雙方辦理移交手續，結清尾款，簽署保修單，乙方應向甲方提交其施工部分的水電改造圖。

　　3、雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。

　　4、雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔。

　　5、竣工驗收在工程質量、室內空氣質量及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協議”（作為竣工驗收單附件）后亦可先行入住。

　　6、本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間防滲漏工程保修期限為五年。

　　第十一條 工程款支付方式

　　1、付款期限：

　　（1）本合同簽訂之日起日內，甲方向乙方支付總工程款的%；

　　（2）工程進度過半，甲方向乙方支付總工程款%；

　　（3）工程竣工驗收合格后日內甲方向乙方付清工程余款。

　　2、工程進度過半，指工程中水、電管線全部鋪設完成，墻面、頂面基層按工序要求全部完成，門、窗及細木白茬制品基本制安完成為界定工程過半的標準。

　　3、工程驗收合格后，甲方對乙方提交的工程結算單進行審核。自提交之日起二日內如未有異議，即視為甲方同意支付乙方工程尾款。

　　4、工程款全部結清后，乙方向甲方開具正式統一發票為工程款結算憑證。

　　第十二條 違約責任

　　1、一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的，應當承擔賠償責任；因違反有關法律規定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。

　　2、一方當事人無法繼續履行合同的，應當及時通知另一方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。

　　3、甲方無正當理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款，每延誤一日，應當向乙方支付遲延部分工程款‰的違約金。

　　第十三條 爭議解決方式

　　本合同項下發生的爭議，雙方應當協商或向市場主辦單位、消費者協會等申請調解解決，協商或調解解決不成時，向乙方所在地人民法院起訴。

　　第十四條 附則

　　1、本合同經甲乙雙方簽字（蓋章）后生效。

　　2、本合同簽訂后工程不得轉包。

　　3、雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充，但變更或補充減輕或免除本合同規定應當由乙方承擔的責任的，仍應以本合同為準。

　　4、因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應當本著公平原則協商解決。

　　5、乙方撤離市場的，由市場主辦單位先行承擔賠償責任；主辦單位承擔責任之后，有權向乙方追償。

　　6、本合同履行完畢后自動終止。

　　第十五條 其他約定事項

　　（以下無正文）

　　甲方（蓋章）：

　　簽約日期：________年___月___日

　　乙方（蓋章）：

　　簽約日期：________年___月___日

裝修合同 篇2

　　發包人：__________________

　　承包人：__________________

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條：工程概況

　　1、工程地點：______。

　　2、工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。

　　（1）承包人包工、包料；

　　（2）承包人包工、部分包料，發包人提供部分材料；

　　（3）承包人包工、發包人包料。

　　3、工程期限______天，開工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日。

　　4、合同價款：本合同工程造價為（大寫）______元。

　　第二條：工程監理

　　若本工程實行工程監理，發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。

　　第三條：施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供：

　　（1）發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份；

　　（2）發包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份，設計費（大寫）______元，由發包人支付。

　　第四條：發包人義務

　　1、開工前______天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；

　　2、提供施工期間的水源、電源；

　　3、負責協調施工隊與鄰里之間的關系；

　　4、不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續；

　　5、施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作；

　　6、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。

　　第五條：承包人義務

　　1、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程；

　　2、嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；

　　3、保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通；

　　4、保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　第六條：工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。

　　第七條：材料的提供

　　1、由發包人提供的材料、設備，發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續；

　　2、由承包人提供的材料、設備，承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，并接受發包人檢驗。

　　第八條：工期延誤

　　1、對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：

　　（1）工程量變化和設計變更；

　　（2）不可抗力；

　　（3）發包人同意工期順延的其他情況。

　　2、因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。

　　3、發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　4、因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。

　　第九條：質量標準

　　雙方約定本工程施工質量標準：______。

　　施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由______部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔；經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。

　　第十條：工程驗收和保修

　　1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

　　（1）______；

　　（2）______；

　　（3）______。

　　承包人應提前兩天通知發包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單。

　　2、工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移交手續。

　　3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為______月。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。

　　第十一條：工程款支付方式

　　1、雙方約定按以下第______種方式支付工程款：

　　（1）合同生效后，發包人按以下約定直接向承包人支付工程款：

　　第一次開工前三日支付______元

　　第二次工程進度過半支付______元

　　第三次雙方驗收合格支付______元

　　工程進度過半指：______。

　　（2）其他支付方式：______。

　　2、工程驗收合格后，承包人應向發包人提出工程結算，并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后______日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，發包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。

　　3、工程款全部結清后，承包人應向發包人開具正式統一發票。

　　第十二條：條違約責任

　　1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

　　2、未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。

　　3、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

　　4、發包人未按期支付工程款的，每延誤一天向對方支付違約金______元。

　　5、由于承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延。

　　6、由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金______元。

　　第十三條：合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第______種方式解決：

　　（一）提交______仲裁委員會仲裁；

　　（二）依法向人民法院提起訴訟。

　　第十四條：幾項具體規定

　　1、因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點，發包人負責支付垃圾清運費用（大寫）______元。

　　2、施工期間，發包人將外屋鑰匙______把，交給承包人保管。工程竣工驗收后，發包人負責提供新鎖______把，由承包人當場負責安裝交付使用。

　　3、施工期間，承包人每天的工作時間為：上午______點______分至______點______分；下午______點______分至______點______分。

　　第十五條：其他約定事項：______。

　　第十六條：附則

　　1本合同經雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。

　　2本合同簽訂后工程不得轉包。

　　3本合同一式______份，雙方各執______份，______部門______份。

　　發包人：__________________（簽字）

　　承包人：__________________（蓋章）

　　日期：______年______月______日

裝修合同 篇3

　　甲方：（出租人）

　　乙方：（承租人）

　　雙方經友好協商，根據《合同法》及國家、當地政府對房屋租賃的有關規定，就租賃房屋一事達成以下協議。

　　第一部分 房屋概況

　　第1條 甲方保證向乙方出租的房屋系_________（本人/共有）擁有完全所有權和使用權。（如果房屋是共有，則還應增加：已經共有人同意，附書面同意聲明。如果是委托租賃，應有房屋所有權人與受托人的委托協議書）

　　第2條 房屋法律概況房屋所有權證書登記人：_________

　　身份證號碼：_________

　　房屋所有權證書編號：_________

　　土地使用權證書編號：_________

　　房屋所有權證書上登記的房屋建筑面積：_________

　　房屋的使用面積：_________

　　房屋的附屬建筑物和歸房屋所有權人使用的設施：_________

　　第3條 出租房屋概況

　　（包括從落地址、名稱、用途、間數、建筑面積、使用面積、地面、墻壁質量、家具設備等）

　　第二部分 租賃期限

　　第4條 房屋租賃期限：_________自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。遇以下情況應順延：

　　1.發生不可抗力事由的；

　　2.甲方非正常原因逾期交付房屋的；

　　3.非乙方原因致使房屋無法居住的；

　　4.經雙方協商一致并書面更改的。

　　第三部分 租金條款

　　第5條 租金每月_________幣_________元（大寫：_________整）

　　第6條 租金按_________（月/季/半年/年）支付；自本合同生效之日起_________日內，乙方應支付給甲方_________元（_________幣）的租金；以后應在每_________（月/季/半年/年）最后一個月的_________日前付清下一_________（月/季/半年/年）的租金。（也可以約定以月、年等支付租金日期）

　　第7條 租金支付地點：_________.

　　第8條 租金支付方式：_________（現金、支票、匯票、轉帳等）

　　二、接受他人委托代理出租房屋的，應在簽訂本合同前出示委托人開具的授權委托書或出租代理合同，向承租方明示代理權限。

　　三、租賃雙方應共同查驗房屋內的設施、設備，填寫《房屋附屬設施、設備清單》并簽字蓋章。

　　四、合同內的空格部分可由租賃雙方根據實際情況約定填寫。

　　五、本合同簽訂之日起30日內租賃雙方應按規定到房屋所在地的區縣國土資源和房屋管理局或其委托的機構辦理房屋租賃合同登記備案手續。

　　六、租賃關系由房地產經紀機構居間或代理的，房地產經紀機構和房地產經紀持證人員應在落款內簽字、蓋章，并注明經紀資格證書編號。

　　七、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　簽字（蓋章） 簽字（蓋章）

　　聯系電話： 聯系電話：

　　年 月 日 年 月 日

裝修合同 篇4

　　原告曹某訴稱，原被告曾簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程，承包方式為全包，總價款5萬元，工期自20xx年9月24日開工，至20xx年11月25日竣工。合同簽訂后原告已支付合同款4萬元，但被告在工程中大量使用不符合同約定的材料，隱蔽工程也未通知原告驗收，原告曾提出異議，被告卻在工程未完工的狀態下于20xx年11月25日擅自撤離施工現場，導致原告無法如期入住，只得在外租房居住，故要求1、解除雙方簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;2、要求被告支付逾期竣工違約金從20xx年11月26日起至20xx年4月7日止按每日50元計算;3、要求被告返還多收取的裝潢款項6055元;4、要求被告賠償原告在外租房損失從20xx年11月26日起至20xx年5月7日按每月3000元計算。

　　經審理查明，原被告于20xx年9月25日簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定，由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程，承包方式為全包，總價款5萬元，工期自20xx年9月24日開工，至20xx年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的，每逾期一天被告應賠償50元等內容。合同簽訂后，被告進場進行施工，原告則向被告支付工程款4萬元。施工過程中，雙方因被告未通知原告驗收材料及驗收隱蔽工程等問題產生矛盾，原告曾對被告使用的材料提出異議，被告卻于20xx年11月20日擅自撤離施工現場，致成訟。

　　【案件要點】：是否應解除合同，退還裝修費?

　　【律師評析】

　　審理中，經原告申請，本院委托某某工程造價咨詢公司對系爭房屋內被告已施工的工程價格進行審價，該公司經審核后確認被告已施工工程造價為33945元。

　　審理中，原告稱系爭房屋經有關部門對施工工程進行審價后，原告為減少損失，于20xx年4月7日對該房屋進行了裝修，并已入住，由于被告逾期竣工，原告以每月3000元的價錢在外租房居住。期望法院在計算租金損失時考慮到原告另行裝修需要一個合理期限，從而支持原告有關租金損失計算至20xx年5月7日的訴請。

　　本院認為依法成立的合同受法律保護，當事人按照約定履行各自的合同義務。本院原、被告簽訂的合同系雙方當事人真實意思的表示，并未違反法律規定，依法應認定為有效。被告在施工過程中，未嚴格按照合同約定履行合同義務，且在工程未完工的情況下擅自退場，造成逾期竣工及系爭房屋長期空置，原告據此要求解除合同，并要求被告給付逾期竣工違約金并無不當，應予支持。被告已施工工程經審計價格為33945元，原告據此要求被告退還多收取的工程款6055元亦屬合理，應予支持。至于原告主張的在外租房損失一節，本院認為被告逾期竣工導致原告無法按期入住，原告已提出證據證明其在外租房居住，該損失被告理應賠償，至于賠償的標準本院將根據本案案情并結合市場行情予以酌定。依照《中華人民共和國合同法》第八條、第六十條、第九十四條、第九十七條、第一百零七條的規定，判決如下：

　　一、解除原告曹某與被告某某室內裝潢公司簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;

　　二、被告某某室內裝潢公司應于本判決生效之日起十日內支付原告曹某逾期竣工違約金6700元;

　　三、被告某某室內裝潢公司應于本判決生效之日起十日內返還原告曹某裝修工程款6055元;

　　四、被告某某室內裝潢公司應于本判決生效之日起十日內賠償原告曹某租金損失(自20xx年11月26日起至20xx年5月7日止，按每月20xx元計算)。

　　如果付款義務人未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條的規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。

　　案件受理費650元，審價費1500元，由被告某某室內裝潢公司負擔。

裝修合同 篇5

　　發包方(甲方):

　　承包方(乙方)：

　　按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程名稱: 防水補漏維修施工程

　　1.2 工程地點：

　　1.3 承包范圍：衛生間

　　1.4 承包方式：包工、包料、包質量、包管理、包安全等總方式。

　　1.5 工期：本工程自20xx年 月 日開工，于 年 月 日竣工。

　　1.6 工程質量：乙方應確保甲方衛生間防水工程達到優良標準，嚴格參照海南防水工程新規范標準及甲方要求施工，涂膜工程保證不起皮、不空鼓、不分層、不露點、平整均勻，與基層有一定粘結力，達到設計厚度等質量要求。

　　1.7 工程造價：衛生間防水每平方30元，結算時按實際面積結算。

　　第二條 甲方工作

　　2.1應提前提出施工計劃，并將工作面整理達到防水施工標準提交乙方施工。

　　2.2應提出工期計劃，但應考慮到天氣及人力等不可避免的因素，工期順延。

　　2.3甲方有權對乙方在施工過程中的工程質量進行監督檢查，發現問題，提交乙方限時整改?

　　第三條 乙方工作

　　3.1 參加甲方組織的施工工程量及方位或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　3.2 指派 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　3.3 嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。參加竣工驗收，編制工程結算。

　　3.4 工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　3.5 應嚴格按防水工程標準規范施工，發現問題，及時自行解決，確保工程質量達到優良標準，并對工程保修五年。五年內出現滲漏，一切損失都有乙方負責。(包括對于樓下造成的損失)

　　第四條 本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力，待五年保修期滿，合同自動失效。未盡事宜，雙方共同協商解決。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　代表人： 代表人：

　　單位地址： 單位地址：

　　電話： 電話：

　　年 月 日 年 月 日

裝修合同 篇6

　　甲方：__________市_______________房地產開發有限公司

　　地址：_________________電話：____________________

　　乙方：__________市東升鎮__________裝修工程部

　　地址： 電話：____________________

　　現甲方有樣板房三間，位于__________市東升鎮_____花園第五期內，承包給乙方裝修，經甲方雙方協商一致，特簽定協議如下：

　　一、承包裝修工程的內容范圍、方式、時間和質量

　　1、內容范圍：該工程的內容范圍包括：室內天花板、地面泥水鋪貼、復合地板、房門、衣柜、電視柜、墻身油ici漆，室內配套設施等。(詳細見室內裝修預算表)

　　2、承包方式：乙方包工包料，裝修所用水、電均由乙自負。

　　3、工程完成時間：_____年_____月_____日。

　　4、工程質量：按國家規定建筑裝修標準執行。

　　二、乙方責任：

　　1、因甲方對裝修工程要求時間短，為保證甲方裝修按時完成，乙方在_____年_____月_____日前必須完成全部工程。

　　2、工程峻工后經雙方實地驗收，如不符合工程要求的，一切不合格工程的材料及費用由乙方負責并返工。

　　3、乙方在安裝、裝修期間施工所發生的一切安全責任事故，由乙方負責，甲方不負任何責任。

　　三、本合同工程總值人民幣：__________元，大寫：_________________________。(包開發票)

　　其中：

　　1、_____號樓_____座__________房室內裝修費用：_______________元

　　2、_____號樓_____座__________房室內裝修費用：_______________元

　　3、_____號樓_____座__________房室內裝修費用：_______________元

　　四、合同結算使用稅局統一發票。

　　五、付款方式：

　　本工程經甲方驗收完成后付款50%，即__________元，余款50%，即__________元，在樣板房售出、業主驗收后付清工程款。

　　六、保修服務：

　　乙方向甲方、業主提供保修服務，保修期限為三年。(由甲方售出、業主驗收后起計算)，具體由甲方指定專人或物業管理部門聯系乙方。

　　七、本協議一式兩份，雙方簽字后生效。本協議在執行過程中，如有未盡事宜可協商解決。

　　甲方：__________市_____房地產開發有限公司

　　(蓋章)

　　乙方：__________市東升鎮_____裝修工程部

　　(蓋章)

　　_____年_____月_____日

裝修合同 篇7

　　第一條：

　　裝修公司至少是要賺20%的(全包)，人工費、材料費單價甚至數量必定會飄高，與實際工程量和他進價肯定不符，所以即使你網上查這個哪個，在市場上東問西問，盯著它工程量清單或預算書，橫算豎算，都是白搭，因為不可能按實結算。合同總價在中國這個環境只有靠自己去壓，熟悉材料人工的專業人士也只能估算出大概它能掙個多少，你壓價太低他不會接的。

　　第二條：

　　合同中必須明確安裝的設備和材料的品牌和型號以及大致的數量，缺一不可，特別是小東西，甚至落水彎管和膠水。有些裝修公司可能會在型號上打馬虎，在重要設備材料進場的'時候，最好你能在現場負責驗收查看，有條件取樣保存。合同中必須對隱蔽工程作承諾，比如保修多少年，出了什么情況要負責賠償多少，另外，隱蔽工程大致完工后，有條件的可以請監理人員和你一道負責核查驗收。一般一天就夠了，費用1-XX塊吧。

　　第三條：

　　嚴格明確該工程沒有轉包情況。這個事實上很有難度的，許多裝修工人都有好幾套工作服，哪家找他，他就穿哪家衣服自稱哪家的人。

　　比較苛求的話，可以要求整個項目的負責人或監工應該是該公司的。簽合同時對方能提供現場負責人員的姓名、身份證和相關職業資格證書，對家裝專業來說，應具備的是省級建筑協會頒發的小型項目負責人證書，要注意查看證書上標明的公司跟你簽約的公司是不是同一個名稱。你平時去工地檢查時，大多情況下該人應該在場負責監督工程的進度和質量，并負責跟你溝通協調。

　　合同范本

　　發包人：________________ 承包人：________________

　　住所：__________________ 住所：__________________

　　委托代理人： ____________營業執照號：____________

　　電話： __________________ 電話：__________________

　　本工程設計人： __________電話：___________________

　　施工隊負責人：___________ 電話：__________________

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律，法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等，自愿，協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點：___________________.

　　1.2 工程內容及做法(詳見附表1：家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2：家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。

　　1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第___種承包方式。

　　(1)承包人包工，包料(詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表);

　　(2)承包人包工，部分包料，發包人提供部分材料(詳見附表4：發包人提供裝飾裝修材料明細表。附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表);

　　(3)承包人包工，發包人包料(詳見附表4：發包人提供裝飾裝修材料明細表)。

　　1.4 工程期限____天，開工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。

　　1.5 合同價款：本合同工程造價為(大寫)：____________元(詳見附表3：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。

　　第二條 工程監理

　　若本工程實行工程監理，發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名，單位，聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。

　　第三條 施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供：

　　(1)發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人，承包人各一份(詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);

　　(2)發包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人，承包人各一份(詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費(大寫)______元，由發包人支付(此費用不在工程價款內)。

　　第四條 發包人義務

　　4.1 開工前____天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內家具，陳設或將室內不易搬動的家具，陳設歸堆，遮蓋，以不影響施工為原則;

　　4.2 提供施工期間的水源，電源;

　　4.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系;

　　4.4 不拆動室內承重結構，如需拆改原

　　原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

　　4.5 施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;

　　4.6 參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場，竣工驗收。

　　第五條 承包人義務

　　5.1 施工中嚴格執行安全施工操作規范，防火規定，施工規范及質量標準，按期保質完成工程;

　　5.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;

　　5.3 保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上，下水管道的暢通;

　　5.4 保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　第六條 工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(見附表7：家庭居室裝飾裝修工程變更單)。

　　第七條 材料的提供

　　7.1 由發包人提供的材料，設備(詳見附表4：發包人提供裝飾裝修材料明細表)，發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續;

　　7.2 由承包人提供的材料，設備(詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表)，承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，并接受發包人檢驗。

　　第八條 工期延誤

　　8.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：

　　(1)工程量變化和設計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)發包人同意工期順延的其他情況。

　　8.2 因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因發包人提供的材料，設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。

　　8.3 發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　8.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。

　　第九條 質量標準

　　雙方約定本工程施工質量標準：___________________________________________.

　　施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由_________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。

　　第十條 工程驗收和保修

　　10.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

　　(1)_________________________;

　　(2)_________________________;

　　(3)_________________________.

　　承包人應提前兩天通知發包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單。

　　10.2 工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移交手續(詳見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結算單)。

　　10.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。

　　第十一條 工程款支付方式

　　11.1 雙方約定按以下第____種方式支付工程款：

　　(1)合同生效后，發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：

　　工程進度過半指：________________________________________.

　　(2)其他支付方式：_______________________________________.

　　11.2 工程驗收合格后，承包人應向發包人提出工程結算，并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后____日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單(見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結算單)并簽字，發包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。

　　11.3 工程款全部結清后，承包人應向發包人開具正式統一發票。

　　第十二條 違約責任

　　12.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律，法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

　　12.2 未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。

　　12.3 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

　　12.4 發包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延誤一天向對方支付違約金____元。

　　12.5 由于承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延。

　　12.6 由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金____元。

　　第十三條 合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：

　　(一)提交________仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院提起訴訟。

　　第十四條 具體規定

　　14.1 因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點，發包人負責支付垃圾清運費用(大寫)________元(此費用不在工程價款內)。

　　14.2 施工期間，發包人將外屋鑰匙____把，交給承包人保管。工程竣工驗收后，發包人負責提供新鎖____把，由承包人當場負責安裝交付使用。

　　14.3 施工期間，承包人每天的工作時間為：上午____點___分至___點___分;下午___點___分至___點___分。

　　第十五條 其他約定事項：_____________________________________________________________________________.

　　第十六條 附則

　　16.1 本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

　　16.2 本合同簽訂后工程不得轉包。

　　16.3 本合同一式____份，雙方各執____份，____________部門____份。

　　16.4 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　發包人(簽字)： ________________承包人(蓋章)：________________

　　法定代表人：________________ 委托代理人：_________________

　　鑒證意見：

　　鑒證機關(章)

　　經辦人：

　　簽訂日期：________________

裝修合同 篇8

　　發包方（簡稱甲方）：

　　承包方（簡稱乙方）：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、 概況及要求

　　1、裝飾施工地點：中亭鄉 推廣站一樓兩間門店。

　　2、裝飾施工內容：吊頂 高架 高架陰涼柜 矮柜 收銀臺 側柜 收銀臺背景 門頭招牌 招牌字 玻璃門 包柱子 側柜 （裝燈 裝電 吊頂音箱）

　　3、承包方式：全包

　　4、總價款： 元，大寫（人民幣）： 。

　　5、工期：自開工，至竣工，工期 天。

　　二 甲方要求：

　　1、施工店內以 鳳山縣城 和平藥業新慨念藥店 （彭思源）藥店為準；

　　2、材料使用甲方所要求的材料報表執行；

　　三、關于材料供應的約定：

　　1、乙方提供的材料：詳見附件《主材料報價單》。

　　2、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。

　　四、關于工程質量及驗收的約定：

　　1、本工程由甲方設計施工方案。

　　2、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及更改 增減工程項目時須提前與乙方聯系，并修改。

　　3、工程竣工后，甲方驗收付款。

　　四、關于工程價款及結算的約定：

　　工程款付款方式：自簽合同首付10000元。人民幣大寫：壹萬元整。 付尾款時間 ：甲方驗合格后付清尾款 元。人民幣大寫：

　　五、其它約定：

　　六、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方（簽字）： 乙方（簽字）： 住 址：地 址：

　　電 話：電 話：

　　簽訂日 簽訂日

裝修合同 篇9

　　委托方（簡稱甲方）：

　　被委托方（簡稱已方）：

　　甲方現有住房/會所/寫字樓壹套，委托________________進行室內裝修設計并施工。按照《中華人民共和國合同法》和建設部《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：

　　一、工程概況

　　1.工程名稱：家庭裝修

　　2.工程地點：

　　3.工程內容：以報價表所列項目為準

　　4.工程施工方式：a.單包工b.包工包輔料c.包工包料

　　5.工程工期：工程自年月日開工，于年月日竣工

　　6.合同價款（人民幣大寫）元

　　二、甲方責任

　　1、工程開工前向乙方確認該工程的裝修設計及施工說明，并在圖紙及報價單上簽字認可；清除影響施工的障礙物，對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具陳設等采取保護措施；向乙方提供施工所需的水、電，并說明使用注意事項；辦理施工所涉及的各種批件手續并交納物業公司費用及裝修押金。

　　2、負責審定雙方協議的變更、增改項目，并按進度支付變更增改項目工程款項。

　　3、如確定需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續并交納相關費用；若甲方未辦理任何手續，擅自同意或要求乙方拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故由甲方負責并承擔。

　　4、協調乙方做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，協調鄰里關系。

　　5、由于甲方原因造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，由甲方負責修復和賠償。

　　6、甲方所購材料質量需由甲方、乙方共同驗收認可，否則因此造成經濟損失由甲方負責。材料進場日期必須符合乙方施工進度要求，如因此誤時誤工所造成的損失由甲方負責承擔。甲方所購材料之項目，由甲方承擔保修費用。

　　7、甲方指派為駐施工現場代表，負責合同履行，對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、登記手續和其他事宜。

　　8、甲方直接發包的工程，乙方有義務配合其他施工方施工，以保證工程質量及工程的順利完成。

　　三、乙方責任

　　1、協助甲方對裝修設計及施工說明的確定，擬定施工進度計劃交甲方審定。所采購的裝飾用主材，事先經甲方審定、認可；協助甲方辦理入場手續，按照深圳市人民政府“第90號令“規定向物業交納裝修押金及工人出入證費用。

　　2、指派為乙方駐施工現場代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務。解決由乙方負責的各項事宜。

　　3、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙及施工說明進行施工，對施工進程中的項目變更事先交甲方審定、認可后方可施工。參加竣工驗收、編制工程結算單。

　　4、遵守有關部門對施工現場管理的規定，做好施工現場保衛、垃圾處理等工作，同時協調好由于施工帶來的擾民問題。

　　5、施工中未經甲方同意或者有關部門批準，不得隨意拆毀原建筑物結構及各種設備管線，否則，承擔由此造成的一切后果。

　　6、對由于乙方原因造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，由乙方負

　　責修復和賠償。

　　7、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和施工成品進行保護。

　　8、乙方為甲方驗房，驗房通過即表明乙方已認可甲方房屋質量，在乙方施工過程中出現水、電、空鼓等質量問題，不應將責任推卸給甲方，應自行解決或者與物業管理處協商解決。

　　9、所有與此合同有關的勞動工具由乙方提供。

　　10、乙方應至少提前三天提出工程進度，及甲方所需購買物件和甲方需提供的配合服務，包括現場評估和監督等。

　　四、工程質量、工期、保修及違約責任

　　1、本工程以施工圖紙、報價單、工程增改單和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》（JGJ73-91）或“深圳市家裝工程質量標準”等國家制定的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。

　　2、因甲方未按合同規定履行義務而影響工期，或因甲方提供的材料、設備質量不合格，以及因甲方臨時更改圖紙而影響工程質量、延誤工期，其返工費用由甲方承擔且工期順延，以“工程增改單”為準。

　　3、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　4、非乙方原因造成的停電、停水及不可抗拒因素的影響，導致停工8小時以上（一周內累計計算），工期相應順延。

　　5、由于甲方原因導致中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的約定撥付工程款，每拖延一天，按應付款額的%支付滯納金。

　　6、由于乙方原因延期竣工，每延期一天，乙方支付甲方100元違約金。若合同期內甲方要求提前竣工，除支付趕工費外，每提前一天甲方支付乙方100元作為獎勵。

　　7、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。

　　8、因單方原因合同無法繼續履行時，應通知對方辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

　　9、工程完工自驗收合格當日起兩年內，乙方實行質量保修。即兩年內因乙方施工或所購材料造成質量問題，由乙方負責免費維修；兩年內因甲方使用不當或所購材料造成的問題，則由甲方負責維修材料的購置費用，乙方免人工費進行維修。

　　五、附則

　　1、本合同正本兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　2、本合同自簽訂之日起生效，至工程竣工/交付使用之日起，三年保修期滿，合同自行終止。

　　3、以下附件為合同之不可分割組成部分（與合同同時生效）

　　①。施工圖紙

　　②。工程項目報價單

　　③。工程增改單

　　④。雙方書面認可的附件

　　六、特別約定

　　甲、乙雙方同意：

　　1、進場前查水、電，進場后不能打壞水、電，打壞后由乙方負責。

　　2、不能在房內做飯，出了事由乙方負責。

　　3、電的管內不能有接頭，管與管的交接處不能有接頭，從上一接線盒處找接頭。

　　4、乙方施工完成后，交付甲方水電施工圖1份或水電改造圖片。

　　5、防水經甲方驗收后，才可以貼瓷片。

　　6、插座右邊火線，左邊零線

　　7、火線用紅顏色，零線用黑色，地線綠黃相間的

　　8、工程結算價按竣工實際工程量核算，多退少補。

　　9、水電項目保修三年。

　　10、由甲方購買的材料，乙方須在使用前三天內以書面的形式向甲方提出清單。

　　11、合同簽定后，乙方不得單方面增減工程項目。

　　12、合同簽定后，在不變更項目的情況下，乙方不得以任何理由提高工程價格。

　　七、備注事項

　　1、本合同未涉或未詳部分，以政府或有關行業主管部門的規定為準。

　　2、凡本合同或與本合同有關的爭議，雙方應友好協商解決。協商不成，可提交深圳仲裁委員會按該會現行有效的仲裁規則進行仲裁，裁決是終局的，對雙方均具有約束力。

　　3、合同之未盡事宜，雙方另行協商。另議所形成的書面文件，為合同之補充部分，與本合同具有同等效力。

　　八、工程款付款方式的約定

　　甲方付給乙方工程款分以下五次完成：

　　簽合同后，甲方預付總工程款的10%，作為裝修定金（定金將打入工程款）；

　　開工，水電改造完畢后付總工程款的40%，作為第一批材料款；

　　木工完工，油漆工進場付總工程款的30%，作為第二批材料款；

　　施工完工，驗收合格后付總工程款的15%；

　　驗收合格一個月內，甲方將余款5%一次性付清。

　　甲方：乙方：

　　身份證號：身份證號：

　　電話：電話：

　　電子郵箱：電子郵箱：

　　地址：地址：

　　年月日年月日

【【必備】裝修合同模板匯編9篇】相關文章：

裝修合同模板【精】03-05

裝修合同模板【熱】03-01

家居裝修工程合同協議模板02-18

裝修合同模板(集合15篇)03-01

裝修合同模板集合15篇02-28

裝修合同模板合集15篇02-28

裝修工人勞動合同模板02-17

【必備】聘用合同模板匯編7篇08-31

裝修勞務合同模板大全五篇02-28

裝修工人勞動合同模板-勞動合同03-01