【推薦】購銷合同模板10篇

　　隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，越來越多的人通過合同來調和民事關系，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？下面是小編幫大家整理的購銷合同10篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

購銷合同 篇1

　　購方：(以下簡稱甲方)

　　供方：(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經甲乙雙方共同協商，對商品混凝土購銷事宜達成一致意見，簽訂如下條款，以資雙方共同遵守執行。

　　一、材料的名稱、單價和數量：共計￥(仟佰整)。

　　二、乙方供應試驗材料必須滿足：

　　1、乙方供應的混凝土及使用的原材料，其質量應符合國際標準GB14902-20xx《預拌混凝土》及其所引用的相關技術標準。

　　2、乙方應按照甲方所需要的規格和數量及時供應。

　　3、乙方加強質量控制，為甲方提供優質合格產品。

　　三、供貨時間、運輸

　　1、甲方應提前三天將供貨計劃通知乙方，乙方得到計劃后應在甲方計劃三天內供貨。

　　2、由乙方負責混凝土的裝車運輸，并運至指定地點;到達指定地點后，甲方及時派收料員對混凝土的數量進行驗收，并在送貨單上簽字確認，作為雙方結算的最終依據。(結算以實際送貨數量為準。)

　　四、貨款支付方式和時間

　　貨到指定地點后15個工作日內付清此次貨款。

　　五、甲方的違約責任

　　1、甲方中途退貨，應向乙方償付退貨貨款1%的違約金。

　　2、甲方逾期付款的，應按中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的違約金。

　　3、甲方違反合同規定拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰款。

　　六、乙方的違約責任

　　1、乙方不能交貨的，應向甲方償付不能交貨部分貨款的2%的違約金。

　　2、乙方所交產品品種、規格、質量不符合規定的，如果甲方同意利用，應當按質論價;如果甲方不能利用的，應根據產品的具體情況，由乙方負責包換并承擔退貨而支付的實際費用。

　　3、乙方逾期交貨的，應比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交貨部分貨款計算，向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔甲方因此所受的損失費用。

　　七、不可抗力

　　甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,均應提前10天通知對方。終止本合同時，雙方辦理結算手續。

　　八、本合同一式二份，供方一份，需方一份。本合同雙方簽字或蓋章后生效，貨款結清后此合同終止。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日________年____月____日

購銷合同 篇2

　　合同編號：___________

　　出賣人：________________ 簽訂地點：__________________

　　買受人：________________ 簽訂時間：__________________

　　第一條 標的、數量及價款 標的名稱

　　牌號商標

　　規格等級

　　生產單位

　　計量單位

　　數量

　　單價

　　金額

　　合計人民幣金額（大寫）：小寫：

　　第二條 質量標準______________

　　第三條 出賣人對質量負責的內容及期限____________

　　第四條 合理損耗標準及計算方法__________________

　　第五條 標的物所有權自__________________時起轉移，但買受人未履行全額支付價款義務的，標的物屬于所有。

　　第六條 檢驗標準、方法、地點及期限______________

　　第七條 擔保方式_______________________________

　　第八條 本合同解除的條件_______________________

　　第九條 違約責任_______________________________

　　第十條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第_______種方式解決：

　　（一）提交仲裁委員會仲裁；

　�。ǘ�）依法向人民法 院起訴。

　　第十四條 本合同自___________起生效。

　　第十五條 其他約定事項__________

　　出賣人（章）

　　單位地址：

　　法定代表人：

　　身份證號碼：

　　電話：

　　傳真；

　　開戶銀行：

　　銀行賬號：

　　郵政編碼：

　　買受人

　　受買人（章）

　　地址：

　　身份證號碼：

　　電話：

　　郵政編碼：

　　監制單位：四川省工商行政管理局 印制單位：___________

購銷合同 篇3

　　出賣人：

　　合同編號：

　　買受人：

　　簽訂地點：

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國種子法》及有關規定，為明確當事人雙方的權利義務，經協商一致，簽訂本合同。

　　第一條 農作物種子名稱、品種、數量、質量

　　種子名稱 品種名稱 單位 數 量 質量指標 單 價 種子價款

　　合計人民幣金額(大寫)：

　　第二條 出賣人的義務

　　一、出賣人銷售的種子屬于主要農作物種子的，應當是通過審定的種子。

　　二、銷售屬于被授予植物新品種權種子的，出賣人必須是品種權人或者是品種權被許可使用人;出賣人必須出具植物新品種權證書或者品種權許可使用合同和品種權人的授權委托書。出賣人有保證銷售的種子不存在品種權權利瑕疵的義務。

　　三、出賣人銷售的種子應當附有依據《農作物種子標簽管理辦法》的規定制作的種子標簽。質量指標必須符合合同約定和由國務院農業、林業行政主管部門制定的種子生產、加工、包裝、檢驗、貯藏等質量管理辦法和國家標準、行業標準。

　　四、出賣人對種子質量負責。出賣人提供的種子必須符合合同約定和法律規定，不得提供假、劣種子。買賣雙方對買賣的每批種子，必須共同取樣封存、分別保存，以備種子檢驗、仲裁、訴訟之用;封存的樣品保存至本合同約定的種子用于生產收獲以后。

　　五、出賣人出賣的種子，必須按《主要農作物種子包裝》國家標準包裝，包裝費用由出賣人負擔。出賣人應當遵守有關法律、法規的規定，向買受人和種子使用者提供種子的簡要性狀、主要栽培措施、使用條件的說明與有關咨詢服務。

　　六、運輸出縣或郵寄銷售種子的，出賣人必須向買受人提供相應的《種苗產地檢疫證或植物檢疫證》或者《植物檢疫證》。

　　第三條 買受人的義務

　　一、按照本合同約訂的時間、地點、數量，接收出賣人交付的符合本合同約定的種子。

　　二、于在本合同簽字時，按本合同第一條約定的種子價款總額的20%向出賣人交付定金;于收到出賣人送交的本合同約定的全部種子時，再支付種子價款總額的70%;另10%的種子價款于本合同約定的種子用于生產收獲以后20日內付清。

　　三、收貨后應及時復檢。凈度、水分兩項指標應在收貨后的5日內復檢完畢;發芽率應在收貨(種子經過休眠期)后的兩個發芽周期內復檢完畢;純度應在收貨后該作物該品種第一個生產周期內復檢完畢。復檢發現質量問題應及時通知乙方，由雙方協商解決。逾期視為種子質量符合約定的質量指標和法定的質量標準。

　　第四條 交貨時間：是 年 月 日前;交貨地點及發運方式：是 ;運費由 負擔。

　　第五條 申請種子委托檢驗、仲裁檢驗或訴訟檢驗的費用，由申請方預付。經檢驗種子質量符合合同約定的，檢驗費用由買受人負擔;經檢驗種子質量不符合合同約定的，檢驗費用由出買人負擔。

　　第六條 超幅度損耗及計算方法：

　　第七條 違約責任

　　一、出賣人提供未經審定的主要農作物種子或者不享有品種權的種子的，出賣人應當承擔由此產生的法律責任;因此給買受人造成損失的，買受人有權向出賣人追償。

　　二、出賣人提供的種子質量、種子標簽、種子包裝、種子說明不符合本合同約定或者法律規定的，出賣人應當承擔由此產生的法律責任;買受人有權退貨;因此給買受人、種子使用者造成損失的，買受人有權向出賣人追償。

　　三、出賣人逾期交付種子或少交種子的，每逾期1日，須按種子價款總額的20%向買受人支付違約金;逾期10日的，買受人有權解除合同和要求出賣人賠償由此造成的損失。

　　四、買受人逾期支付種子價款的，每逾期1日須按種子價款總額的20%向買受人支付違約金;逾期10日付款的，出賣人有權解除本合同和要求買受人賠償由此造成的損失。

　　五、買受人沒有證據證明存在種子質量、品種權、種子標簽、種子包裝、種子說明不符合合同約定或者法律、法規規定等正當理由拒絕接收種子的，出賣人可以解除合同，可以要求買受人賠償因此給買受人造成的損失。

　　第八條 因履行本合同發生的爭議，由當事人雙方協商解決;協商不成的，任一方均可提請買受人所在地人民法院裁決。

　　第九條 雙方約定的其他條款：

　　第十條 本合同經當事人雙方簽字或者蓋章生效。本合同一式二份，買受人和出賣人各持一份，每份具有同等效力。

　　出賣人的《植物新品種權證》、《種苗產地檢疫證或植物檢疫證》、以及合同當事人雙方的《農作物種子經營許可證》、《植物檢疫登記證》、《企業法人營業執照》、身份證復復印件以及簽約人的代表權或者代理權的證明均作為本合同附件。提供擔保的，擔保合同或者擔保書也作為本合同附件。

　　買受人(章)： 出賣人(章)：

　　單位地址： 單位地址：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電 話： 電 話：

　　郵政編碼： 郵政編碼：

　　簽訂日期： 年 月 日 年 月 日

　　有效期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

購銷合同 篇4

　　供方： 合同編號：

　　簽訂地點：

　　需方： 簽訂時間： 年 月 日

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國種子管理條例》及有關規定，為明確雙方的權利義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　一、農作物種子種類、品種、質量、數量、金額：

　　二、農作物種子的檢驗及檢疫：

　　供需雙方應嚴格按國家頒布的種子檢驗檢疫管理辦法、規程及有關規定辦理農作物種子檢驗檢疫，檢驗執行gb/t3543、1～3543、7—1995《農作物種子檢驗規程》。

　　1、供方必須提供持證種子檢驗員簽發的該批種子《農作物種子質量合格證》。

　　2、調運或郵寄種子必須出具相應的《農作物種子質量合格證》、《植物檢疫證書》。

　　3、需方收貨后復檢，發芽率、凈度、水分三項指標在收貨后兩個發芽周期內復檢完畢，純度在收貨后該作物第一個生產周期內復檢完畢，發現問題應及時通知對方，逾期視為種子合格。

　　4、供需雙方對經銷的每批種子必須同時取樣分別封存，以備種子復檢和鑒定，樣品保存至該批種子用于生產收獲以后。

　　5、種子質量標準有國家或行業標準的，執行國家或行業標準，沒有國家或行業標準的，由雙方協商簽訂。

　　6、申請種子委托檢驗和鑒定的，其費用由（單位）負擔。

　　三、超幅度損耗及計算方法：

　　四、包裝要求及包裝費用負擔：

　　五、交（提）貨時間、地點、發運方式、運費負擔：

　　六、交付定金數額及時間：

　　七、結算方式和期限：

　　八、雙方一般責任：

　　供方：保證所供種子品種、數量、質量達到合同約定條款規定，并按合同約定的時間、地點交付需方；

　　需方：按合同約定按時間交付定金，保證按時收購供方提供的符合本合同要求的種子。

　　九、因不可抗力因素造成種子數量或質量達不到本合同約定條款的，供方應及時通知需方進行實地考查，提供具有法律效力的有關資料，雙方協商變更合同，簽訂補充協議。協商不成，按經濟合同法及種子管理法規的有關規定處理。

　　十、違約責任：

　　十一、《農作物種子質量合格證》、《產地檢疫合格證》或《植物檢疫證書》及合同雙方的《農作物種子經營許可證》復印件均作為本合同附件。

　　十二、種子質量發生糾紛，由 （機構或單位）進行技術質量鑒定；本合同在履行中發生糾紛，由當事人協商解決，協商不成，可由仲裁委員會仲裁或向人民法院起訴。

　　十三、雙方協商的其它條款：

　　十四、本合同未盡事項，一律按《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國種子管理條例》及國家有關規定，經合同雙方協商一致，做出補充規定附后。如需提供擔保，另立《合同擔保書》，作為本合同附件。

　　本合同一式 份，合同雙方各持 份；合同副本 份，送 （單位）備案。

　　預約方（章）： 承約方（章） ： 審核意見： 鑒定意見：

　　單位地址：單位地址：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人： 經辦人：

　　電話：電話： 經辦人：

　　電掛：電掛： 鑒定機關（章）

　　開戶銀行：開戶銀行： 審核機關（章）年 月 日

　　帳號：帳號： 年 月 日

　　郵政編碼：郵政編碼：

購銷合同 篇5

　　供方：（以下簡稱甲方）

　　需方：（以下簡稱乙方）

　　甲乙雙方協商一致，就采購試驗耗材達成如下條款，雙方明確各自的權利及義務，共同遵守執行。

　　一、

　　序號 乙方向甲方采購的產品如下（含產品名稱、型號、數量、金額） 產品名稱規格型號 單位 數量 單價(元) 合計（另附銷售清單）

　　貨物總金額為 元（大寫： ）。

　　二、交接貨物時間：

　　乙方向甲方采購的產品由甲方按乙方的需求進度交貨，乙方需求計劃應在每批供貨前拾伍天以書面形式（傳真確認）通知甲方。

　　三、運輸方式及交貨地點：

　　甲方應負責辦理貨物運輸事宜，其運輸費用、產品損耗及保險費用由甲方承擔。

　　四、質量標準、產品驗收方式及異議期限

　　產品質量標準按企業標準執行，乙方收到貨物若對產品有異議應在叁個月內提出。

　　五、結算方式：

　　合同簽訂后乙方需向甲方支付元（約占產品總金額的30%）預付款，甲方產品生產完畢，乙方把剩余貨款付清給甲方后，甲方安排發貨給乙方。

　　六、違約責任：

　　1、甲方或乙方未按上述規定履行其義務，應承擔違約部分貨款總額20 %的違約金。

　　2、任何一方不履行義務，經他方要求拒不改正的，他方有權解除合同，由此造成的損失由違約方承擔。

　　七、糾紛處理方式：

　　未盡事宜雙方協調解決，如有糾紛甲乙雙方應盡力協調解決，協調未果在合同簽訂地進行訴訟或仲裁。

　　八、其它

　　本合同一式兩份，雙方簽名蓋章生效。本合同甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力，甲乙雙方應嚴格遵守執行。

　　供方單位（蓋章）：需方單位：

　　供方代表人：需方代表人：

　　年月 日 年 月 日

購銷合同 篇6

　　需方： 供方：

　　一、收貨人名稱、發到港、品種規格、質量、交(提)貨時間、數量 簽訂時間： 年 月 日

　　二、質量和數量驗收標準及方法： 以需方與寧夏寧武發電有限公司簽訂的合同條款驗收標準為準。

　　三、煤炭單價及執行期： 以需方與供方簽訂煤炭購銷合同為準。

　　四、貨款、運雜費結算方式及結算期限： 需方與供方在簽訂合同生效后，按雙方約定：需方預付 萬貨款，供方每供滿 千噸符合電廠標準的`煤，需方再預付 萬貨款，需方付給供方總額不超過 萬。結算方式：本月雙方在電廠辦理結算單后，由需方開具增值稅發票，稅金以及運輸發票由供方承擔國家標準稅率。結算后，電廠貨款不足需方預付給供方的貨款，供方必須七個工作日內退還需方貨款及利潤，并保證電廠資金與需方合同約定的時間收回全部貨款。如供方在電廠資金超出需方預付的貨款，需方與供方辦理結算后，電廠資金到需方賬戶 個工作日內付給供方。

　　五、違約責任：如一方違約按合同總貨款的 %向對方支付違約金。

　　六、解決合同糾紛的方式： 雙方協商解決，協商不成，依法解決。

　　七、其它約定事項：

　　甲方：乙方：日期：

購銷合同 篇7

　　原告：王XX，女，漢族，現就職于XX市勞教所第X大隊，電話：XXXXX

　　被告：河北XXX房地產開發有限公司，地址：XX市XX路XX號，法定代表人：張XX，電話：XXXXX

　　訴訟請求

　　1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;

　　2、判決被告返還原告剩余房款339500元整;

　　3、本案訴訟費用由被告承擔。

　　事實和理由

　　原告于20xx年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告購買被告擬建造的位于XX縣XXX的一套面積為181.65平方米的商品房，該房屋為聽楓苑t11號，交房日期為20xx年5月1日之前。協議生效后，原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是，被告卻遲遲沒有建造該房屋，超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行交房義務，導致原告的入住權利無法實現。雙方在合同第九條中約定：“出賣人逾期超過45日未能交房的，買受人有權解除合同。出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起30天內退還全部已付款，并按買受人累計已付款的1%向買受人支付違約金。”盡管原告多次向被告主張要求解除合同，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款50000元，遲遲不予返還剩余房款，未能承擔相應的違約責任�，F訴諸法院，請求法院判如所求!

　　此致

　　XX市XX區人民法院

　　具狀人：王XX

　　XX年X月X日

　　附：本訴狀一式二份

　　證據X件

購銷合同 篇8

　　生物質燃料購銷合同

　　甲方(需方)：（以下簡稱甲方）

　　乙方(供方)：（以下簡稱乙方）

　　為了共同發展，加強甲、乙雙方的業務合作關系，經雙方共同協商，本著“平等發展、互惠互利”的原則，就有關生物質燃料的銷售和購買事宜，根據《中華人民共和國合同法》訂立本合同，并嚴格遵守履行。協議如下：

　　一、合作條件

　　1、甲方確定乙方為其生物質燃料指定供應商，并按照合同約定時間及時付款。

　　2、乙方生物質燃料必須滿足甲方設備的使用要求，能及時送貨并保證不出現斷料的情況，確保不影響甲方的正常生產運營。

　　二、訂單簽訂及到貨確認方式

　　1、甲方根據燃料消耗情況，及時與乙方聯系確定所需生物質燃料用量后，以訂貨單形式通過傳真或電子郵箱告知乙方；

　　2、乙方收到并確認后，將生物質燃料發貨至甲方指定地點，卸貨并堆碼整齊，同時由雙方人員對送貨數量進行簽字確認，并依此作為乙方結算依據。

　　三、供貨價格

　　1、雙方的戰略合作具有重要性及長期性，在雙方合作期間內，甲乙雙方將按年度定價。

　　2、乙方保證在同一銷售區域內提供給第三方的價格不得低于提供給甲方的價格，如發生第三方價格低的情形時，甲方自動享有第三方相同的價格。

　　3、如因市場原因造成乙方調整價格的情況，無論價格上漲或下降，乙方應于價格調整前30日以書面形式通知甲方，經甲方書面確認后對再行送貨的燃料按照新價格予以結算，但之前已經送貨未結算的燃料仍須按原合同約定價格執行。

　　四、質量要求

　　乙方向甲方提供的產品應符合國家標準要求。經雙方一致確認，本合同約定之產品應達到的質量標準為：

　　1、熱值：生物質燃料發熱量在3900~4800千卡/kg左右（一般為4500千卡/kg）。

　　2、純度：生物質燃料，主體為純木質原料，不含任何粘合劑及添加劑，不含其他不產生熱量的雜物，含水率（%）<10；密度（kg>1.12；灰分（%）﹤1.5；全硫(%)﹤0.03。絕對不含煤矸石、石頭、泥土等不發熱反而耗熱的雜質，燃燒后無結膠。

　　3、其他：燃燒率>=99%，熱效率>=87%，排黑煙度（林格曼級）<1（指不能有明顯可見黑煙），排塵濃度<=80mg/m3

　　若由于乙方產品質量問題，造成甲方產生蒸汽量不達要求，由此帶來的直接間接經濟損失一并由乙方全權負責賠償。

　　五、付款方式

　　自乙方向甲方供應生物質燃料之日起，甲方向乙方按月結算生物質燃料貨款，每月5日乙方將上月所有有甲方專職管理人員簽字確認的送貨單據整理匯總后，交由甲方財務確認，確認后于5個工作日內，由甲方按乙方指定收款單位及帳號支付款項，同時乙方向甲方出具相應的收款憑證。

　　貨款結算金額（元）=燃料使用量（噸）*燃料單位價格（元/噸）。

　　六、配送服務

　　甲方所需燃料由乙方免費送至甲方指定倉庫，并卸貨堆碼整齊，且送貨時間不超過48小時。

　　七、違約責任

　　1、乙方所供產品因制造、質量、運輸等原因，引起生產上的所有直接間接損失或事故，由乙方承擔相應的責任，并賠償甲方相應的經濟損失。

　　2、甲方未能按約定時間及時支付貨款，超過每月雙方約定付款時間7個工作日，甲方須按欠款額每天百分之一的滯納金補給乙方。

　　八、爭議的解決

　　在履行本協議及具體購貨合同過程中，如發生爭議，則雙方協商解決；如協商不成，雙方均同意在甲方所在地人民法院采取訴訟方式解決。

　　九、協議生效及其它

　　1、本協議經雙方授權代表簽字蓋章后立即生效。

　　3、本協議條款的任何變更、修改或增減，須經雙方協商后授權代表簽署書面文件，作為本協議的組成部分并具有同等法律效力。

　　4、本協議中任何未盡適宜，雙方將以友好方式解決。

　　5、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，每份具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　代表人：

　　代表人：

　　簽約時間：

　　年日

購銷合同 篇9

　　采購單位(甲方)：

　　供貨單位(乙方)：

　　1、產品名稱，型號，數量，金額，供貨時間及數量

　　2、質量要求技術標準，供方對質量負責的條件和期限：按照確認的樣布和品質樣生產大貨。

　　3、交貨地點方式：由供方負責送貨到需方工廠。

　　4、運輸方式及到達站港和費用負擔：運費有供方負責。

　　5、合理損耗及計算方式：無償提供各色2米樣品。

　　6、包裝標準，包裝物的供應與回收：外用包皮袋或者尼龍袋，內加塑料紙。

　　7、驗收標準，方法：國家外銷一等品標準，布面平整光潔，無織疵，抽紗，杜絕出現稀密露現象。

　　8、結算方式及期限： 憑增值稅發票于大貨出貨后40天內付清。

　　9、違約責任：按經濟合同法辦。大貨質量不合格負責重做，違約一切責任由違約方負責。

　　10、解決合同糾紛的方式：由雙方當事人協商解決。

　　11、其他約定事項： 大貨出貨數正負不能超過3%。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

購銷合同 篇10

　　賣方：(甲方)

　　買方： (乙方)

　　雙方根據《合同法》、《消費者權益保護法》等法律法規，經協商一致，簽訂合同

　　第一條甲方按下表所列要求供貨給乙方煙酒：

　　總計金額：伍拾肆萬捌仟捌佰伍拾元元整。

　　付款方式：首付款為壹拾肆萬捌仟捌佰伍拾元整，余款肆拾萬元整應在20xx.03.15交付。甲方收款單位名稱為：新鄉市左岸商貿有限公司，開戶行：中國農業銀行新鄉分行平中支行，賬號：418201040122087

　　第二條質量要求：甲方出售的商品必須符合國家標準、行業標準。 第三條驗收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按第一條表格所列要求付商品。

　　第四條違約責任：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值0.5%償付乙方違約金。收付定金的，若甲方無法履行合同，則雙倍償還乙方定金，若乙方不能履行合同，無權要求返還定金。

　　第五條爭議解決：本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲乙雙方先自行協商或提請有關部門調解解決，解決不成時，按以下第1項處理。

　　(1)申請仲裁委員會仲裁

　　(2)依法向人民法院提起訴訟。

　　第六條其他約定事項：___________________________

　　第七條本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。合同執行期間，如有未盡事宜。甲乙雙方協商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

　　甲方(簽章)__________ 乙方(簽章)____________

　　_______年_______月_______日

【購銷合同】相關文章：

購銷的合同07-04

購銷合同07-05

購銷合同01-19

經典購銷合同05-25

購銷合同07-12

購銷合同(經典)07-30

最新的購銷合同范本-購銷合同03-01

柴油購銷合同范本-購銷合同02-14

鋼購銷合同范本-購銷合同02-14

鋼材購銷合同范本-購銷合同02-10